施工现场安全生产违章违规处罚细则(精编版)
施工现场安全管理处罚实施细则制度
施工现场安全管理处罚实施细则制度为了加强施工现场的安全管理，保障人员、设备和物资的安全，提高施工效率，减少施工事故发生率，制定施工现场安全管理处罚实施细则制度。
本制度旨在明确各类违反施工现场安全管理规定的行为，以及相应的惩罚措施，以起到警示作用，促使施工现场的各方严格遵守安全管理规定，保持施工现场的安全、有序的状态。
一、违反安全措施罚则1.未按规定佩戴安全帽、安全鞋、安全带等个人防护装备的，处以警告，并视情节加重处以罚款，每人每次不得少于500元。
2.未按规定携带工作证进入施工现场的，责令立即离开，并处以警告。
对多次违反者，按情节加重处以罚款，每次不得少于1000元。
3.违反施工现场交通规则，未按规定使用交通标志、安全线等交通设施的，责令整改，并处以警告。
对情节严重者，处以罚款，不得少于2000元。
4.违反施工现场防火规定，入内吸烟、使用明火的，责令停工整改，并处以罚款，不得少于5000元。
二、违反设备操作规定罚则1.未经操作培训证书的人员擅自操作设备的，立即停工，并责令参加培训，并处以警告。
对情节严重者，处以罚款，不得少于2000元。
2.未按规定对设备进行日常维护保养的，责令立即停工整改，并处以罚款，不得少于1000元。
3.未按规定使用设备的，立即停工整改，并处以罚款，不得少于500元。
三、违反消防安全规定罚则1.未按规定设置灭火器具、疏散指示标志、灭火器示意图等消防设施的，责令立即整改，并处以罚款，每次不得少于2000元。
2.未按规定定期检验消防设施的，责令立即整改，并处以罚款，每次不得少于1000元。
3.未按规定定期进行消防演练的，责令立即整改，并处以罚款，每次不得少于1000元。
4.未按规定设置消防通道、疏散通道的，责令立即整改，并处以罚款，每次不得少于2000元。
四、违反施工顺序规定罚则1.未按工艺施工顺序施工的，责令停工整改，并处以罚款，每次不得少于3000元。
2.未按图纸规定使用材料、设备的，责令整改，并处以罚款，每次不得少于1000元。
施工现场安全管理处罚细则
施工现场安全管理处罚细则前言为了加强施工现场安全管理，维护工人和公众的生命财产安全，根据相应法律法规及标准，制定本细则。
一、安全管理责任人标准（一）安全管理员每个工地必须有专人负责安全管理工作，具体职责如下：1.管理并检查安全生产；2.组织实施安全专项检查；3.分析事故、危险隐患，并制定预防措施。
安全管理员未尽管理职责或管理不力的，视情节给予警告、罚款等处罚。
（二）安全生产负责人工程建设单位应指定专人担任安全生产负责人，具体职责如下：1.；2.，危险源的识别和分析；3.、培训、考核；4.。
安全生产负责人未尽职责或管理不当的，视情节给予警告、罚款等处罚。
二、现场安全管理处罚细则（一）重大违规事件1. 人员伤亡事故1.1. 造成1人死亡的，工程建设单位须向当地安全监管部门报告，并给予罚款；1.2. 造成2人以上死亡的，工程建设单位需暂停工程建设并整顿安全生产措施。
2. 重大设备事故如塔吊、起重机等重大设备设施发生倾倒、爆炸等事故，工程建设单位须向当地安全监管部门报告，并给予罚款。
3. 其它重大事故工地发生重大火灾、坍塌、塌方等重大事故的，工程建设单位须承担经济赔偿责任，并视情节向当地安全监管部门报告。
（二）普通违规事件1. 未设置安全警示标志在工地内未设置安全警示标志的，指责工程建设单位，并给予罚款；2. 设备未经检验当施工现场设备未经规定的定期检验的，责令工程建设单位改正，并给予罚款；3. 无有效安全生产措施当施工现场无有效安全生产措施时，责令工程建设单位改正，并给予罚款。
4. 违反施工区域限制当施工期间违反相关的施工区域限制要求时，责令工程建设单位改正，并给予罚款。
三、处罚流程当安全监管部门发现施工现场存在安全违规事件时，针对不同事件给出不同级别的处罚决定。
在处罚决定下达之日起五个工作日内，被处罚单位可选择提出书面意见进行申诉。
如无异议，则需在指定期限内缴清罚款。
施工现场安全管理处罚细则的制定可以更加有力地规范施工现场管理，对于减少施工现场安全事故的发生、维护工人和公众的生命财产安全有着积极的作用。
施工现场安全生产违章违规处罚细则范本
施工现场安全生产违章违规处罚细则范本第一章总则第一条为了加强施工现场安全生产管理，预防和减少事故的发生，保障工人职工的生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国安全生产法》以及其他相关法律法规的规定，制定本处罚细则。
第二条本细则适用于全市范围内的建筑施工现场安全生产违章违规行为的查处和处罚。
第三条施工现场安全生产违章违规行为的查处和处罚，应坚持依法治理和公正、公开、公平的原则，注重预防和惩治相结合，坚决维护施工现场的安全稳定。
第四条责任单位包括建设单位、总承包单位、分包单位、监理单位、设计单位等；责任人包括项目负责人、安全生产管理人员等。
第五条施工现场安全生产违章违规行为的处罚依据包括建设工程质量安全、安全生产、消防安全和职业卫生等方面的法律法规、规章和标准。
第六条处罚适用情形根据实际违法行为的性质、情节和后果进行审查和判断。
第七条建立责任追究制度，对于因违章违规行为发生的事故，要依法追究相关责任单位和责任人的责任。
对严重事故中的失职行为涉嫌犯罪的，应移交司法机关追究刑事责任。
第八条相关部门应加强对施工现场的监督检查，并定期组织安全教育培训，提高从业人员安全意识和法律意识。
第九条建设单位应加强业主设计单位选拔，要求设计单位制定合理可行的施工方案，并确保施工现场的安全施工。
第十条总承包单位应制定安全生产管理制度，加强对分包单位的管理和监督，确保施工现场的安全生产。
第十一条分包单位应加强对本单位工作人员的安全教育培训，明确各项工作责任，健全安全管理机制。
第十二条监理单位应依法履行监理职责，严格监督施工过程和质量安全，及时发现和纠正违章违规行为。
第二章处罚依据第十三条施工现场安全生产违章违规行为的处罚原则是罚则高，执法严。
第十四条依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规、规章和标准进行处罚。
第十五条针对不同的违章违规行为，有不同的处罚依据：（一）对于未经审批或未按照审批手续施工的，依据《中华人民共和国建筑法》第六十四条进行处罚。
施工现场安全管理处罚细则模版（3篇）
施工现场安全管理处罚细则模版第一章总则第一条为严格控制施工现场的安全风险，保障劳动者的生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规的规定，结合本单位实际情况，制定本处罚细则。
第二条本处罚细则适用于本单位所有施工现场，包括在建工地、施工道路、临时工棚等。
第三条违反相关安全管理规定的责任单位及责任人员，将依据本细则受到相应的行政处罚，同时也将依法承担民事责任和刑事责任。
第四条本细则中所称责任单位包括建设单位、施工单位、监理单位等。
第二章违法行为分类和处罚第五条违反施工现场安全管理规定的行为，根据其危害程度和性质，分为严重违法和一般违法两种；根据当事人的故意或过失情况，分为故意违法和过失违法两种。
第六条对于严重违法行为的处罚，包括但不限于以下几种形式：1. 罚款：可以根据违法行为的性质、危害程度和责任人的经济能力，处以一定金额的罚款。
2. 暂停施工：对于严重违法行为，可以暂停施工一段时间，直至违法问题解决，并消除安全隐患。
3. 停工整顿：对于情节严重的违法行为，可以停工整顿一段时间，重整安全管理体系和工作流程，并接受相关部门的监督。
4. 处罚责任人员：对于直接负责的责任人员，可以给予警告、罚款、暂停职务等处罚。
5. 吊销资质证书：对于多次重大违法行为的责任单位，可以吊销其资质证书，限制其参与相关施工项目。
第七条对于一般违法行为的处罚，包括但不限于以下几种形式：1. 罚款：可以根据违法行为的性质、危害程度和责任人的经济能力，处以一定金额的罚款。
2. 警告：对于较轻微的违法行为，可以给予警告，并要求整改。
3. 限期整改：对于违法行为，要求其在一定时间内整改。
第三章处罚程序和细则第八条当事人在接到行政处罚通知书后，应当认真阅读其内容，并核实相关事实。
如果当事人对行政处罚有异议，可以按照法律规定的程序申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
第九条本单位的安全管理员有权对施工现场进行安全检查，并制定安全整改措施。
施工安全管理处罚细则
施工安全管理处罚细则第一章：总则1.为了有效加强施工安全管理，维护施工现场秩序，确保工作人员和公众的生命财产安全，规范施工行为，制定本处罚细则。
2.本细则适用于所有在建工程的承建单位、监理单位、施工单位及相关参与施工活动的责任方。
第二章：违规行为与处罚第一节：安全责任1.发生安全事故且负主要责任：罚款并暂停工程建设3-6个月。
2.确立责任人没有及时整改隐患：每日罚款直至整改完毕。
第二节：违反劳动安全法规1.未经审批擅自安排工人上高空作业：罚款并责令整改；工人身份未经核实者，暂停工程建设。
2.不提供必要的劳动安全教育和培训：罚款并责令加强教育。
第三节：未按规定使用防护设备1.工人未佩戴安全带上岗：责令停工整改，罚款并限期督促整改。
2.使用过期或损坏的防护设备：暂停工程建设，罚款并限期更换设备。
第四节：违反建筑工地管理规定1.未建立施工安全管理制度：罚款；责令制定并执行安全管理制度。
2.工地秩序混乱，存在危险物品堆放不当：罚款并责令整顿。
第五节：违反环保规定1.擅自倾倒工程废弃物或液体废物：罚款并责令清理；连续拒不整改，进行屡教不改者暂停工程建设。
2.施工过程中对环境造成污染行为：罚款，责令限期排除污染。
第三章：实施及监督1.处罚实施应当形成书面决定，责令整改的，应当指定整改日期。
2.地方建设主管部门应当加强对处罚决定的监督，确保实施情况。
3.各单位应当配合处理，并接受监督机构的监督。
第四章：附则1.对未在本细则中明确的违规行为，应结合实际情况，适用相关法规处理。
2.经查实后，对不服处罚决定的单位或个人，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
本处罚细则自公布之日起正式实施。
施工现场安全管理处罚细则范本
施工现场安全管理处罚细则范本一、概述施工现场安全管理是保障建筑工程施工过程中人员、设备和环境安全的重要管理工作。
严格执行相关安全管理制度、规范，对违反安全管理规定的行为进行处罚，能够有效提升施工现场的安全水平，保障工程质量、人身安全和环境安全。
二、违规行为及处罚1. 未经安全培训上岗违规行为：未经过施工现场安全培训，擅自上岗从事施工作业。
处罚细则：对责任人员，根据其履行安全培训的能力及背景，依法给予相应的处罚。
一般情况下，首次违规将予以警告，并进行安全培训。
如屡教不改，将会面临资格证书的吊销等严厉处罚。
2. 违规使用施工设备违规行为：在施工现场使用未经验收、未经检修、未经维护保养的施工设备。
处罚细则：责任人员将被禁止使用该设备，并被要求补救措施，并接受相应的安全培训。
如情节严重，将会对其进行工程款项的扣罚，并禁止进入施工现场。
3. 违规操作导致事故发生违规行为：在施工现场违反安全规定进行施工作业，造成安全事故。
处罚细则：按照国家相关法规，对责任人员进行相应的处罚，包括罚款、行政拘留等。
同时，责任人员将被要求接受安全培训，并禁止进入施工现场。
4. 未落实安全防护措施违规行为：未按照规定在施工现场落实必要的安全防护措施。
处罚细则：对责任人员予以警告，并限期整改。
如整改未果，将会视情况对其进行罚款，直至完成整改。
同时，责任人员将被迫接受相关安全培训。
5. 施工现场违规存放物品违规行为：在施工现场违规存放、堆放易燃、易爆、有毒有害等物品。
处罚细则：责任人员将被要求立即整改，并对其进行相应的处罚，包括罚款、主动消除安全隐患等。
如造成严重后果，将依法追究其刑事责任。
6. 违规操纵工程机械违规行为：未按照规定操作机械设备，或将机械设备借给未经培训的人员操作。
处罚细则：对责任人员进行相应的处罚，包括罚款、停工整改等。
同时，责任人员将被要求接受相关培训，重新参与工作。
7. 违规使用劳动保护用品违规行为：在施工现场违反安全规定不佩戴劳动保护用品。
施工现场安全生产违章违规处罚细则范文
施工现场安全生产违章违规处罚细则范文第一章总则第一条为了规范施工现场安全生产行为，维护建筑施工现场工人的人身安全和生产秩序，保障工程质量和进度，制定本细则。
第二章违章违规行为的界定第二条在施工现场中，以下行为属于违章违规行为：（一）未经审批或违反审批文件进行施工；（二）未按照规定过程和标准进行施工；（三）未设置相应的安全设施，如防护网、安全帽等；（四）未组织进行必要的安全培训；（五）施工人员使用非标准工具或设备；（六）违反相关规定，擅自进行改动和拆除。
第三章处罚依据第三条对违章违规行为进行处罚，必须依据下列规定：（一）相关法律法规和文件；（二）工地安全生产管理规定；（三）施工合同和技术协议。
第四章违章违规行为的处罚措施第四条对违章违规行为，可以采取以下处罚措施之一或几种方式的组合：（一）口头警告；（二）书面警告；（三）罚款；（四）中止工程；（五）责令停工整改；（六）罚款并责令停工整改；（七）吊销施工许可证；（八）移交有关部门处理。
第五章处罚程序第五条发现违章违规行为后，应按照以下程序进行处罚：（一）现场记录：安全监督员发现违章违规行为后，要立即在违规现场进行记录，并附上相应的照片、录像等证据；（二）整改通知书：安全监督员根据现场记录，向施工单位发出整改通知书，要求限期整改；（三）整改验收：施工单位在接到整改通知书后，要积极整改，并在规定的时间内通知安全监督员进行整改验收；（四）处罚决定：经整改验收合格后，安全监督员对施工单位的违章违规行为进行评估，确定处罚措施，并向施工单位发出处罚决定书，并抄送相关单位；（五）处罚执行：施工单位接到处罚决定书后，应按照规定的处罚措施进行执行。
第六章处罚的公开和记录第六条处罚决定书应当加盖施工单位主管部门的公章，并在施工现场进行公示，有效期限不少于7日，并应当将处罚决定书、处理结果等相关信息向相关单位报送。
第七章附则第七条对于严重的违章违规行为，可由省级相关部门进行处罚。
完整版)施工现场安全管理处罚细则
完整版)施工现场安全管理处罚细则施工现场安全管理处罚细则为了贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，切实加强施工生产的安全管理，消除施工中不安全行为及安全设施、装置不完善等事故隐患，最大限度地减少伤亡事故的发生，确保将安全事故、质量事故消灭在萌芽状态，以促进本项目施工的顺利进行，特制订本建筑工地质量、安全文明施工管理处罚制度。
一、安全管理方面1.预算安全管理资金投入率必须达到100%；2.开工前必须完成现场施工人员的意外伤害保险投保；3.施工组织设计中采取的安全措施必须全部执行；4.施工现场每周必须组织1次由项目经理组织的安全大检查；5.施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书必须执行；6.施工现场必须设专职安全员不少于1人；7.脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施必须验收合格；8.施工现场各类机械、机电设备必须完好。
处罚措施责任期间发生突破第3条控制指标第1～8项情况的，业主及其控股公有权每次在当期的工程款中扣罚1万元人民币。
二、安全文明施工方面1.进入工地的任何人员必须戴安全帽、扣好帽绳，违反者每人罚款100元；2.在施工现场作业的人员必须正确穿戴劳动保护用品，严禁穿高跟鞋、拖鞋或光脚，违者每例罚款100元；3.酒后作业的，罚款300元；4.特种作业人员不持有效证件上岗的，罚款500元；超过有效期，罚款300元；人员未备案，罚款300元；5.在施工现场打架斗殴的，罚款1000元；工作时间在施工现场戏耍打闹的，罚款100元；6.施工人员私自拆除或随意挪动施工现场的防护设施或消防设施、安全标志的，罚款500-1000元；7.在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡上作业必须系好安全带，违者每例罚款100元；8.施工期间，外脚手架、钢井架各立面设置密目安全网和挡脚板，两侧面和外立面设置疏目安全网，违者每例罚款200-500元；9.从高处向下抛掷物品及建筑垃圾的，每件罚款500-1000元；10.安排未经三级安全教育和没有安全培训证的新工人上岗作业，每一人罚款200元；11.木工拆卸顶架模板时，先将顶架满堂红拆卸，再拆梁板底板枋的，罚款500元；12.井架无搭设方案或无验收使用，每台罚款200元。
施工现场安全违规处罚细则模版
施工现场安全违规处罚细则模版一、违章搭建罚则：1. 违规搭建脚手架或使用未获得检验合格的设备，罚款5000元，并责令停工整改；2. 搭建高度超过规定限制的脚手架，每超1米罚款500元，责令拆除重搭；3. 脚手架未按要求进行固定和加固，罚款5000元，并责令立即整改；4. 脚手架存在缺陷未进行及时维修，罚款2000元，并责令立即整改；5. 违规使用竖向杆件、斜撑、横杆等脚手架配件，罚款2000元，并责令停工整改；6. 搭建脚手架未设置防护栏杆，罚款3000元，并责令立即安装；7. 脚手架存在存放杂物等行为，罚款500元，并责令整改。
二、高处坠落罚则：1. 未按规定佩戴安全带或其他有效的防护措施，罚款1000元，并责令立即佩戴；2. 高处作业人员未经过培训，罚款1000元，并责令停工整改；3. 高处作业人员未经过体检，罚款1000元，并责令立即体检；4. 未设置防护网、警示标志等安全设施，罚款3000元，并责令立即设置；5. 高处作业使用的脚手架无稳定措施，罚款5000元，并责令立即整改；6. 高处作业使用的施工吊篮超载，罚款5000元，并责令停工整改；7. 高处坠落事故超过3次，罚款5000元，并责令停工整改。
三、电气安全罚则：1. 电气设备未获得检验合格，罚款5000元，并责令停工整改；2. 电线电缆未按规定进行绝缘处理，罚款2000元，并责令立即绝缘处理；3. 电缆未进行合理敷设，罚款2000元，并责令立即整改；4. 电气设备未按要求设置过载保护装置，罚款3000元，并责令立即安装；5. 电气设备未进行定期检测和维护，罚款3000元，并责令立即检测和维护；6. 电气设备使用人员未经过培训，罚款1000元，并责令停工整改；7. 电气设备作业区域未设置防护措施，罚款2000元，并责令立即安装。
四、消防安全罚则：1. 施工现场未设置消防器材，罚款3000元，并责令立即设置；2. 消防器材存放位置不符合规定，罚款1000元，并责令整改；3. 消防器材过期或损坏，罚款1000元，并责令立即更换；4. 施工现场防火分区未进行合理划分，罚款5000元，并责令立即整改；5. 灭火器材未经过定期检测和维护，罚款2000元，并责令立即检测和维护；6. 未制定消防应急预案，罚款5000元，并责令立即制定；7. 居住区域生火或燃放烟花爆竹，罚款5000元，并责令立即停止。
施工现场安全违规处罚细则范本
施工现场安全违规处罚细则范本第一章总则为了保护施工人员的生命安全，维护施工现场的正常秩序，确保工程质量和进度，根据国家相关法律法规和部门规章制度，结合本单位的实际情况，特制定本施工现场安全违规处罚细则。
第二章安全违规行为与处罚第一节法律法规违规行为第一条违反《建设工程安全生产管理条例》行为1. 未按照规定进行施工现场安全检查的，责令整改，并处以警告处分。
2. 违规擅自停工、停产的，责令停止违规行为，并处以警告处分。
3. 未按照规定编制施工现场安全生产责任书的，责令补办，并处以警告处分。
4. 有弄虚作假行为的，责令改正，并处以警告处分。
5. 未按照规定进行安全生产教育培训的，责令补办，并处以罚款5000元以上10000元以下。
6. 不履行安全生产管理及监督责任的，责令改正，并处以罚款10000元以上20000元以下。
第二节安全责任违规行为第一条违反《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任违规行为1. 违规指派不具备相应资质的人员进行有关施工工作的，责令改正，并处以警告处分。
2. 违规将安全生产管理责任转嫁的，责令改正，并处以警告处分。
3. 违规不按照施工组织设计要求组织施工的，责令改正，并处以罚款3000元以上5000元以下。
4. 违规不按照规定进行相关工序施工的，责令改正，并处以罚款5000元以上10000元以下。
5. 违规更换工程质量和安全关键部位的设备、材料的，责令改正，并处以罚款10000元以上20000元以下。
6. 违规不按照规定组织施工安全专项检查的，责令改正，并处以罚款20000元以上30000元以下。
第三节安全管理违规行为第一条违反《建设工程安全生产管理条例》规定的安全管理违规行为1. 违规不按照规定组织安全技术措施的，责令改正，并处以警告处分。
2. 违规不按照规定组织安全人员上岗的，责令改正，并处以警告处分。
3. 违规不按照规定组织施工现场卫生保洁的，责令改正，并处以罚款2000元以上3000元以下。
施工现场安全生产违章违规处罚细则范本
施工现场安全生产违章违规处罚细则范本第一章总则第一条为了保障施工现场的安全生产，维护工人的身体健康和生命安全，营造良好的工作环境，根据《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法规，制定本处罚细则。
第二条本细则适用于所有正在进行施工工程的施工现场，以及所有从事施工作业的工人和管理人员。
第三条施工现场的施工单位应当加强安全生产管理，确保遵守国家有关法律法规和标准，并采取有效措施预防和控制事故的发生，保障工人的生命财产安全。
第四条施工现场的管理人员和工人应当参加相关的安全生产培训，熟悉安全生产规章制度，掌握相关技能和操作方法，增强安全生产意识。
第五条施工现场的管理人员和工人应当严格按照施工现场的安全生产规章制度执行，不得违章操作，不得擅自修改或者废弃安全设施，不得利用休息时间从事危险活动。
第二章违章违规行为处罚第六条下列行为属于违章违规行为，将被给予相应的处罚：（一）违反安全生产规章制度的；（二）违反施工现场安全操作规程的；（三）擅自修改或者废弃安全设施的；（四）不按规定佩戴或者使用个人防护装备的；（五）在施工现场吸烟或者使用明火的；（六）工人上岗前未经培训或者不持有相应的上岗证书的；（七）未经许可私自拆除施工现场封闭围挡的；（八）在施工现场饮酒、赌博、吸毒等危害安全的行为。
第七条对违章违规行为的处罚分为轻微、严重和恶劣三个级别：（一）轻微违章违规行为将给予口头警告或者书面警告；（二）严重违章违规行为将给予罚款、记过或者降级处分；（三）恶劣违章违规行为将给予开除处分，并移交相关部门追究法律责任。
第八条对违章违规行为的处罚应当根据具体情况进行合理确定，包括但不限于以下因素：（一）违章违规行为的性质和后果；（二）行为人是否有过类似的违章违规记录；（三）行为人是否能够及时纠正错误并消除安全隐患；（四）行为人是否对自己的违章违规行为负有责任；（五）其他应当考虑的相关因素。
第三章纠正和申诉第九条对于发生违章违规行为的施工现场，应当立即纠正违规行为，并采取相应的措施消除安全隐患。
施工现场安全生产违章、违纪、违规处罚细则
施工现场安全生产违章、违纪、违规经济处罚实施细则
编制单位：项目部安质部
审核：
批准：
中铁十五局集团宁淮
高速公路NH-JB8合同段项目部
二○○四年三月七日
施工现场安全生产违章、违纪、违规
经济处罚实施细则
一、为更好的加强标准化、规范化、制度化的管理，促进安全管理工作，大力减少安全事故的发生，提高企业的经济效益和社会信誉。
根据“安全第一，预防为主”的方针和项目部安全生产管理办法及各项规章制度，以及市高指有关安全生产条例的规定特制定本实施细则。
二、安全工作，实行全员安全管理，人人反违章，事事讲标准，安全工作重点在基层(各施工队)和施工现场，做好安全工作关键在于管理，加强现场管理力度，控制人的不规范行为，物的不安全因素，是做好安全工作的基础。
各级领导，全体员工要在自己职责范围内认真贯彻落实本实施细则，提高安全防范意识，及时消除各种安全隐患。
三、项目部安质部，在实施检查处罚工作中，要坚持实事求是，秉公执法的原则，各施工队全体施工人员要自觉接受检查。
四、各施工队安全组织机构，安全员对所管辖班组按此细则办理。
五、本安全生产经济处罚实施细则适用于中铁十五局集团宁淮高速公路NH-JB8标段工程施工的所有单位。
六、本细则未明确事宜，按项目部安全生产有关规章制度的处罚条款上限执行。
七、附《施工现场安全生产违章违纪违规经济处罚检查表》
中铁十五局集团宁淮高速公路NH-JB8合同段项目部
二○○四年三月七日
施工现场安全生产违章违纪违规经济处罚检查表。
施工现场安全违规处罚细则范本（2篇）
施工现场安全违规处罚细则范本1. 法律依据根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，对施工现场的安全违规行为进行严肃处罚。
2. 违规处罚的原则2.1.因果关系原则对于有安全违规行为导致的事故，将追究相关责任人的法律责任。
2.2.公正原则所有处罚将按照法律赋予的权力进行处理，不得有任何权力滥用、人身攻击或虚假陷害的行为。
2.3.适用原则对于相同的违规行为，将按照法律规定的处罚幅度进行处理，确保处罚的公平性。
3. 违规行为及相应处罚3.1.施工现场人员未按照安全作业流程进行操作的违规行为3.1.1.轻微违规行为对于轻微违规行为，可以采取口头警告、教育和规范操作等方式进行处理。
3.1.2.一般违规行为对于一般违规行为，将给予警告、罚款等处罚，并要求整改违规行为。
3.1.3.严重违规行为对于严重违规行为，将依法给予相应的处罚，如停工整顿、罚款、吊销许可证等。
3.2.施工现场人员违反安全生产规定的违规行为3.2.1.轻微违规行为对于轻微违规行为，将采取警告、教育等方式进行处理，并要求整改。
3.2.2.一般违规行为对于一般违规行为，将给予警告、罚款等处罚，并要求整改。
3.2.3.严重违规行为对于严重违规行为，将依法给予相应的处罚，如停工整顿、罚款、吊销许可证等。
3.3.施工现场存在安全隐患但未整改的违规行为3.3.1.轻微违规行为对于轻微违规行为，将给予警告，并要求立即整改。
3.3.2.一般违规行为对于一般违规行为，将给予强制整改，并处以罚款等处罚。
3.3.3.严重违规行为对于严重违规行为，将依法给予相应的处罚，如停工整顿、罚款、吊销许可证等。
3.4.施工现场安全设施和防护措施不完善的违规行为3.4.1.轻微违规行为对于轻微违规行为，将给予警告，并要求立即整改。
3.4.2.一般违规行为对于一般违规行为，将给予强制整改，并处以罚款等处罚。
3.4.3.严重违规行为对于严重违规行为，将依法给予相应的处罚，如停工整顿、罚款、吊销许可证等。
施工现场安全管理处罚细则
施工现场安全管理处罚细则
是为了规范施工现场安全管理工作，提高施工现场安全水平，保障工人的生命财产安全而制定的法规。
一、违规行为处罚：
1. 未进行必要的安全培训，将处以警告，并限期参加培训；
2. 未按规定佩戴个人防护用品，将处以罚款，并限期改正；
3. 擅自改变、移动设备设施，将处以罚款，并限期恢复原样；
4. 使用不具备安全标志的机械设备，将处以罚款，并责令停用；
5. 未进行安全交底，将处以警告，并限期补救；
6. 未按规定进行施工现场巡查，将处以罚款，并要求补救；
7. 管理人员未具备相关的安全管理资格证书，将处以罚款，并限期取得资格证书；
8. 发生重大事故或伤亡事故，将处以罚款，并进行调查处理。
二、罚款标准：
1. 违规行为一经查实，最低罚款金额为500元，最高罚款金额不超过5000元；
2. 发生重大事故或伤亡事故，罚款金额不低于5000元，具体罚款金额根据事故性质和责任情况确定。
三、处罚执行和申诉：
1. 处罚决定由安全部门执行，执行时应出示执法证件，对违规行为进行查处；
2. 被处罚者有权对处罚决定提出申诉，申诉应在接到处罚决定书之日起5个工作日内提交，安全部门将对申诉进行审理。
四、处罚效力：
1. 处罚决定书一经送达，即产生法律效力；
2. 对不服处罚决定的可以向上级安全监管部门申请复核或向法院提起诉讼。
以上为施工现场安全管理处罚细则的概述，具体实施细则应根据国家法律法规和相关政策进行制定，并由相关部门负责执行和监督。
施工现场安全生产违章违规处罚细则(4篇)
施工现场安全生产违章违规处罚细则施工现场安全生产违章违规行为严重影响工人的生命安全和身体健康，并可能导致重大事故发生。
因此，需要有相关的处罚细则来保障施工现场安全生产。
下面是一些可能的处罚细则：1. 警告：对于一些轻微的违章违规行为，可以给予施工单位或责任人口头或书面警告，提醒他们整改。
2. 罚款：对于较为严重的违章违规行为，可以处以一定金额的罚款。
罚款数额应根据违规行为的严重程度、造成的危害程度和违规方向的经济实力等进行综合考虑。
3. 停工整顿：对于涉及重大违章违规行为，可以暂停施工单位的工作，要求其进行整改，并完成整改验收后方可恢复施工。
4. 撤销资质：对于多次重大违章违规行为或严重违法行为的施工单位，可以撤销其相关资质，并在一定时间内禁止其从事相关工程。
5. 刑事处罚：对于涉及严重违法犯罪行为的施工单位或责任人，可以追究其刑事责任，依法进行惩处。
需要注意的是，施工现场安全生产违章违规处罚细则应该符合相关法律法规，并由相关主管部门制定和执行。
同时，在处罚的同时也要提供相应的教育和培训，提高施工单位和责任人的安全生产意识和管理水平，从根本上降低违章违规行为的发生。
施工现场安全生产违章违规处罚细则（2）第一章总则第一条为了规范施工现场安全生产行为，保障工人的生命安全和身体健康，促进施工项目顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，制定本细则。
第二条本细则适用于建筑施工项目的所有参与方，包括建设单位、施工单位、监理单位、勘察设计单位、劳务分包单位、材料供应单位等。
第三条施工现场安全生产违章违规行为包括但不限于以下几种情况：1. 未依法取得安全生产许可证开展工作；2. 未按照规定进行安全培训和岗前培训；3. 未制定施工现场安全操作规程或未按规程执行；4. 未按照规定配备、使用个人防护装备；5. 未按照规定进行施工现场安全隐患的排查和整改；6. 未建立健全安全责任制度或未按照责任制度履行职责；7. 未建立健全安全风险评估和预控机制；8. 未按照施工项目的特点合理划分安全防护区域；9. 未按照规定设置各类安全标志、标牌；10. 未按照规定进行消防设备的检查、维护和保养；11. 未按照规定配备和培训安全管理人员；12. 未及时报告、上报施工现场安全事故或未对事故进行处置；13. 未按照规定进行安全生产检查和整改。
施工现场安全违规处罚细则范文
施工现场安全违规处罚细则范文施工现场安全违规是严重危害工人生命安全和身体健康的行为，为了保障施工现场的安全，维护工人的权益，我国针对施工现场安全违规制定了相应的处罚细则。
本文将介绍施工现场安全违规处罚的范文，重点以提高工人的安全意识和施工现场的安全管理措施为主要内容。
一、安全教育处罚细则1. 违规行为：未按规定参加安全教育培训。
处罚：对施工单位处以罚款，并要求其限期参加安全教育培训。
2. 违规行为：参加安全教育培训后未通过考核。
处罚：对个人进行警告处罚，并要求其重新参加培训并通过考核。
3. 违规行为：未按规定定期组织安全教育培训。
处罚：对施工单位处以罚款，并要求其限期组织安全教育培训。
二、施工组织管理处罚细则1. 违规行为：未按规定制定施工组织方案。
处罚：对施工单位处以罚款，并要求其限期制定施工组织方案。
2. 违规行为：施工组织方案不符合施工实际、存在安全风险。
处罚：对施工单位处以罚款，并要求其限期修改并重新提交施工组织方案。
3. 违规行为：未按规定定期召开施工组织会议。
处罚：对施工单位处以罚款，并要求其限期召开施工组织会议。
三、安全技术措施处罚细则1. 违规行为：未按规定进行施工现场的围护、隔离设置。
处罚：对施工单位处以罚款，并要求其限期进行围护、隔离设置。
2. 违规行为：未按规定使用个人防护装备。
处罚：对个人进行警告处罚，并要求其立即佩戴个人防护装备。
3. 违规行为：未按规定设置警示标志和安全标识。
处罚：对施工单位处以罚款，并要求其限期设置警示标志和安全标识。
四、施工设备管理处罚细则1. 违规行为：未按规定进行施工设备的验收和登记。
处罚：对施工单位处以罚款，并要求其限期进行设备验收和登记。
2. 违规行为：未按规定进行施工设备的维护保养和检修。
处罚：对施工单位处以罚款，并要求其立即进行设备维护保养和检修。
3. 违规行为：未按规定进行施工设备的报废处理。
处罚：对施工单位处以罚款，并要求其限期进行设备报废处理。
施工现场安全违规处罚细则（3篇）
施工现场安全违规处罚细则第一章总则第一条为了加强对施工现场安全管理的监督和执法，保障工人和公众的生命财产安全，制定本处罚细则。
第二条施工现场安全违规指在施工现场违反安全管理规定、安全操作规程和相关法律法规的行为。
第三条施工现场安全违规行为包括但不限于以下情形：不按照规定佩戴安全帽、安全绳等个人防护设施；超载、超速、超高、超宽等违规操作；使用安全设备不符合标准要求；未按照规定设置警示标志和防护措施等。
第四条本处罚细则适用于所有施工单位及其相关责任人员。
第二章处罚程序第五条施工现场安全违规行为一经发现，相关部门应立即进行调查，并填写相应的调查记录。
第六条调查记录包括违规行为的时间、地点、具体情况等，必要时可以拍摄照片或录像作为证据。
第七条调查结束后，相关部门应根据调查结果做出处理决定，并书面通知违规单位及责任人员。
第八条处理决定应明确违规行为的性质和后果，依法给予相应的处罚。
第三章处罚措施第九条施工单位履行安全管理部门的职责不到位，导致施工现场发生安全事故的，责令其限期整改，并处以罚款10万元以上50万元以下的处罚。
第十条施工单位未按照规定进行安全隐患排查、整改，或对发现的安全隐患不采取有效措施的，责令其限期整改，并处以罚款5万元以上20万元以下的处罚。
第十一条施工单位未提供安全生产责任书、安全技术措施及日常安全管理台账等相关材料的，责令其补齐，并处以罚款2万元以上10万元以下的处罚。
第十二条施工单位未按照规定进行施工现场的消防设备和防护设施的设置和维护的，责令其限期整改，并处以罚款3万元以上15万元以下的处罚。
第十三条个人防护设施不符合标准要求的，责令其停工整改，并处以罚款2万元以下的处罚。
第十四条使用安全设备不符合标准要求的，责令其停工整改，并处以罚款5万元以下的处罚。
第十五条施工单位未按照规定设置警示标志和防护措施的，责令其限期整改，并处以罚款2万元以上10万元以下的处罚。
第十六条施工单位存在其他未尽事宜的安全违规行为的，视情节轻重，依法给予相应的处理决定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工现场安全生产违章违规处
罚细则
Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.
编制：___________________
日期：___________________
施工现场安全生产违章违规处罚细则
温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。
本文档可根据实际情况进行修改和使用。
一、施工现场与高空作业
严禁不戴安全帽进入施工现场, 违者责令离开施工现场, 并每次罚款30元, 工班长每次50元。
严禁穿拖鞋进入施工现场, 违者立即停止工作, 每次罚款30元。
严禁穿硬底易滑鞋从事架上作业, 违者罚款30元。
严禁打架、斗殴, 违者双方当事人各罚款50元, 情节恶劣者移送公安机关处理。
严禁高空作业向下抛扔任何物品, 违者罚款50元, 造成后果的责任自负。
严禁酒后上岗, 违者罚款100元并停止作业。
高空作业时, 必须佩戴安全带, 拴好安全绳, 违者罚款30元。
严禁上料盘, 自主升降平台乘人, 违者每次惩罚机械操作人员50元, 搭乘人员30元。
严禁擅自拆取施工现场建筑设施及机械设备零部件, 违者罚款100元, 严重者按偷盗论处。
严禁擅自移动、拆除施工现场安全标志和安全防护措施, 违者罚款200元, 造成后果的责任自负。
现场必须听从安检人员正确的劝阻、指正, 违者罚款30元/次。
扣押、拒收或拖延执行“安全隐患整改通知书”罚当事人100元, 罚施工班组300元。
对安全检查中查出的安全问题, 未在限期内整改的, 罚施工班组长100元, 罚施工班组300元。
按规定开展班前安全活动, 未开展活动者处责任班组组长50元/次, 不参加活动者处罚款20元/次。
未经三级动火审批擅自动火者处罚操作者100元, 处罚指挥操作者200元。
施工现场卸料平台, 脚手架未经验收合格擅自使用者处罚100元, 处罚指挥操作者200元。
“四口、五临边”防护措施未执行落实者, 处罚防护负责人100元/次, 并责令整改。
施工现场各卫生责任区未达标者处相关责任人200元, 拒不整改者加倍处罚或清除出场。
二、机械施工
施工中各种机械设备, 操作人员必须经过技术培训, 取得合格证后方
准许上岗, 违者罚款50元, 违章指挥者罚款100元。
所有机械必须实行“三定”（定人、定机、定安全操作规程）, 悬挂安全操作牌, 未实行“三定”的机械不得使用, 违者罚操作人员50元, 罚主管领导100元。
严禁非操作人员动用机械, 违者罚款100元, 罚施工班组100元。
手执电动机具操作人员必须戴绝缘手套, 穿绝缘鞋, 违者罚款30元。
施工机械转动部位必须有防护措施, 否则处罚防机械责任人100元/处, 并责令整改。
非载人机动车辆, 严禁载人, 违者每次罚驾驶员100元, 罚搭乘人员50元。
严禁酒后操作机械设备及驾驶各种车辆, 违者罚款100元.如不接受处罚, 取消当事人在本施工场地中操作驾驶资格。
塔机司机、塔机指挥工违反塔机安全操作规程, 违反塔机操作“十不吊”各处罚50元/次。
塔机司机每天应对塔机进行例行检查并进行确认各种保险齐全有效后作好记录才能作业, 下班后应做好运行记录, 未检查或无记录者处罚值班司机50元/次, 处罚责任班组100元/次。
严格执行机械设备定期保养制度, 未定期执行保养制度者处罚责任班组100元/次, 保养无记录者处罚操作者20元/次。
施工现场特种作业人员（电工、塔机司机、塔机指挥、焊工、架子工等）必须持证上岗, 违者清退出场, 处罚违法用工单位负责人200元/次。
三、施工用电
一切电照设备要有合格的保护接零, 严禁一线一地供电, 违者罚责任电工50元, 非电工操作罚款100元。
电动机械必须装设触电保护器违者每台件罚责任电工50元, 罚施工班组100元。
非电气工作人员, 严禁从事电气作业, 违者罚款30元。
电路走线严格执行操作规定, 严禁乱拉乱接电源和电气设备, 检查提出不改者, 罚款50元。
严禁电工单独带电作业, 违者罚当事人30元, 罚指派人100元。
严禁保险丝以大代小或用其他物品代替, 违者罚责任人30元.
移动式电气设备必须用橡胶电缆做拖线, 其他固定式电气设备及照明线路必须架空2m以上, 电线与金属导体用绝缘材料隔离, 违者罚责任人50元, 罚违章指挥者100元。
偷拿施工现场及生活区电气设备等, 按价格的10倍罚款, 数额较大者移送公安机关处理。
严格按TN-S系统设置线路, 违反者罚电工50元/处, 电工组长100元/处。
末级配电箱必须按“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”设置, 否则按20元/处处罚值班电工, 处罚电工班组长50元/处。
严禁非电工人员私拉、乱接电源线, 违者处当事人50元, 相关班组处罚100元。
现场严禁使用水乌龟, 电炉等大电阻用电电器, 违者没收器具, 并处罚事人50元, 处罚相关班组100元。
现场电工每周应对现场所有漏电保护器灵敏度进行测试, 未测试或无记录者处罚值班电工20元/次, 处罚电工班组长50元/次。
值班电工必须对施工现场用电设备, 用电线路。
配电箱进行巡视检查并记录, 未巡视或无记录者处罚值班电工20元/次, 处罚电工班组长50元/次。
现场所有配电箱均应编号, 箱内电器元件必须标明用途, 否则处罚电工班组长50元/处。
所有配电箱均应按规定架空, 落实防雨措施, 箱体设置接地, 否则处罚电工班组长50元/处。
四、防爆、防火
施工现场各类材料库必须配备防火材料, 任何人不得挪用, 违者按价格的10倍罚款。
配备的防火器材, 要定期更换防火材料, 检查是否失效, 违者罚当事人每件30元, 管理部门100元。
氧气瓶、乙炔瓶, 作业点三方安全距离不得小于10m, 如因场地狭小必须设隔离墙板, 作业完毕后必须收库或放置远离人员的地方, 违者罚款50元, 施工班组100元。
严格执行爆炸物品安全保管管理制度及爆炸物品发放细则, 违者罚款100元.
严禁在禁烟区域吸烟, 违者处罚20元/次。
罚款实行连带责任, 在执行民工违章违规处罚时, 民工队负责人同时处以相同份额的罚款, 施工员违章违规处罚时, 项目经理同时执行连带处罚。
另：如现场违章违规行为在以上细则中未列出者, 参照相应条款进行处罚。
以上处罚从每次工程款中一次性扣除或现金处罚。
签发单位：
项目负责人（签字）：
年元日
签收单位:
现场负责人（签字）：年月日。