施工合同专用条款
安全施工专用条款规定(3篇)

第1篇一、总则第一条为了确保建筑施工过程中的安全,保障人民群众生命财产安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,结合本工程实际情况,特制定本安全施工专用条款。
第二条本专用条款是施工合同的重要组成部分,与通用条款具有同等法律效力。
双方在履行施工合同过程中,应严格遵守本专用条款的规定。
二、安全责任第三条发包人责任1. 发包人应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准,制定本工程的安全施工组织设计,明确安全施工措施,报相关主管部门审批。
2. 发包人应负责组织施工图设计、施工方案编制、施工招标等工作,确保施工过程中安全措施的落实。
3. 发包人应按时提供施工场地,确保场地安全,满足施工需要。
4. 发包人应负责施工现场的统一管理和协调,对施工过程中发生的安全事故负总责。
第四条承包人责任1. 承包人应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准,建立健全安全生产责任制,落实安全生产措施。
2. 承包人应组织施工人员参加安全生产教育培训,提高施工人员的安全意识和技能。
3. 承包人应负责施工现场的安全管理,确保施工现场安全、文明施工。
4. 承包人应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。
第五条安全责任追究1. 发包人、承包人及其相关人员违反本专用条款规定,导致安全事故发生的,依法承担相应的法律责任。
2. 发包人、承包人及其相关人员因安全生产违法行为被追究刑事责任的,依法承担刑事责任。
三、安全教育培训第六条发包人应组织施工图设计、施工方案编制、施工招标等工作,确保施工过程中安全措施的落实。
第七条承包人应组织施工人员参加安全生产教育培训,提高施工人员的安全意识和技能。
第八条安全教育培训内容:1. 国家有关安全生产的法律、法规和标准;2. 安全生产规章制度和操作规程;3. 施工现场安全防护设施及使用方法;4. 施工现场安全检查和隐患排查;5. 紧急情况下的应急救援措施。
第九条安全教育培训时间:1. 施工前,对全体施工人员进行不少于48小时的安全生产教育培训;2. 施工过程中,根据实际情况,定期对施工人员进行安全生产教育培训。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)

(完整版)建设工程施工合同专用条款(二)建设工程施工合同专用条款(二)第一章总则第一条目的和依据1.1 目的:为确保建设工程施工过程中双方权益的保障,明确双方责任和义务,统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度,本合同所列条款,由双方共同遵守。
1.2 依据:本合同的制定依据包括但不限于:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于:项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围:详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单:根据工程设计图纸及相关规范,明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求,合理组织施工,保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督,并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查,并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为(按比例支付/按工程进度支付)。
5.2 工程款支付时间:根据施工进度及工程量的累计完成情况,双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的,应承担相应的违约责任,并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应及时进行整改,并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议,双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
施工合同专用条款

施工合同专用条款1. 工程范围和内容本合同项下工程包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等,具体工程范围和内容以附件一《工程量清单》为准。
2. 工程质量要求承包方应保证工程质量符合国家及行业相关标准,并达到发包方要求的质量标准。
工程质量验收标准详见附件二《工程质量验收标准》。
3. 工程进度和工期承包方应按照合同约定的工期完成工程,工期延误将按照合同约定承担相应的违约责任。
具体工期安排详见附件三《工程进度计划表》。
4. 工程变更工程实施过程中如需变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
变更引起的工程量、工期、费用等调整,按照变更协议执行。
5. 工程款支付工程款支付方式、时间节点、比例等按照合同约定执行。
发包方逾期支付工程款,应按照合同约定支付违约金。
6. 工程验收工程完工后,承包方应通知发包方进行验收。
验收合格后,双方签署《工程验收报告》。
验收不合格,承包方应按照发包方要求进行整改。
7. 保修责任工程竣工验收合格后,承包方应按照合同约定承担保修责任。
保修期限、范围、责任等详见附件四《工程保修协议》。
8. 违约责任双方应严格遵守合同约定,任何一方违反合同条款,应按照合同约定承担违约责任。
9. 争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决。
协商不成,可提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
10. 其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
请注意,以上条款仅为示例,实际合同应根据具体工程情况和双方协商结果制定。
在签订正式合同前,建议由专业法律顾问进行审核,以确保合同的合法性和有效性。
施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)引言施工合同是建设工程中不可或缺的法律文件,规定了承包商和业主之间的权利和义务,保护了双方的合法权益。
本文将介绍施工合同的通用条款和专用条款,以及施工合同的法律特征。
一、施工合同通用条款施工合同的通用条款通常包括内容:1. 合同的目的和范围合同应明确规定承包商将要承担的工程范围、工作内容和工期等。
此条款的目的是确保双方对合同的理解一致,能够明确地识别出工程的范围和所需工作。
2. 建设工期和交付时间工期条款规定了建设工程的时间框架和完成日期。
交付时间条款则规定了承包商需要在何时完成施工并将工程交付给业主。
这些条款对于合同履行的时间要求具有重要意义。
3. 确定支付方式和费用本条款应明确双方关于支付合同价款的义务和方式。
通常情况下,合同价款将根据工程的进展和完成程度来支付。
此外,还需要规定变更工程的处理方式及费用的支付规定,以确保合同款项的公平支付。
4. 保证和担保责任施工合同通常要求承包商提供一定的保证和担保,以确保工程的质量和安全。
合同条款应规定承包商对工程质量的保证期限,并明确由于质量问题而造成的维修和修复责任。
5. 弃权和争议解决本条款规定了当发生争议时,双方同意通过谈判、调解或仲裁来解决争议。
双方应明确规定解决争议的程序和方式,以保证争议能够公平、及时地解决。
二、施工合同专用条款施工合同的专用条款是根据工程的特殊性而制定的,以确保合同能够更好地适应特定工程的需求。
是一些常见的施工合同专用条款:1. 施工规范和标准本条款规定了施工必须符合的规范和标准。
这些规范和标准可能来自法律法规、行业标准或业主的特定要求。
通过明确规定施工规范和标准,可以确保工程的质量和安全。
2. 变更和解除合同施工合同的变更和解除条款规定了双方可以根据实际情况对合同进行修改或解除的条件和程序。
变更和解除条款应明确双方的权利和义务,以便在需要时有条不紊地进行变更或解除。
3. 安全措施和责任本条款要求承包商采取必要的安全措施,确保工地的安全和施工人员的安全。
施工合同专用条款

施工合同专用条款
合同范本专家。
标题,施工合同专用条款。
在撰写施工合同的过程中,需要特别关注以下专用条款,以确保合同的合法性和有效性:
1. 工程描述和范围,详细描述工程的具体内容和范围,包括工程的地点、规模、材料、设备等,以确保双方对工程的理解一致。
2. 工期和进度,明确规定工程的开始和结束时间,以及工程进度的安排和监督机制,确保工程按时完成。
3. 价格和支付方式,规定工程总价、付款方式和付款期限,包括工程款的分期支付安排,以确保双方权益。
4. 变更和索赔,规定工程变更的程序和条件,以及双方对索赔的处理方式,避免因工程变更和索赔引起的纠纷。
5. 质量和保修,明确规定工程质量标准和保修期限,以及双方对质量问题的处理方式,保障工程质量和双方权益。
6. 安全和责任,规定工程安全措施和责任分工,保障工程施工过程中的安全和责任。
以上是施工合同专用条款的主要内容,根据具体情况可适当调整和完善。
如有任何疑问或需要进一步咨询,请随时与我联系,我将竭诚为您提供专业的建议和指导。
施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)范本:施工合同专用条款第一条合同的目的本合同的目的是为了明确双方在施工合作中的权利、义务和责任,确保合同的履行,并达到优质、高效、安全、环保的施工目标。
第二条项目范围乙方应按照甲方的要求,对指定的项目进行施工,确保施工质量符合相关标准和规定,并按时完成施工任务。
第三条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项。
工程款项的支付方式可根据实际情况协商确定。
2. 如因甲方原因导致施工项目暂停或延迟,甲方应按照合同约定支付相应的滞纳金。
第四条工期和违约责任1. 施工合同约定的工期为【具体工期】,甲方应按时提供施工所需的场地和材料,否则应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致施工延期,乙方应按照合同约定支付相应的违约金。
第五条质量保证乙方应确保施工质量符合相关标准和规定,并提供相应的质量保证期。
在质量保证期内,如出现施工质量问题,乙方应及时修复或更换,并承担由此产生的费用。
第六条安全和环保乙方应严格遵守相关的安全和环保法规,确保施工过程中的安全和环保措施得到有效落实。
如发生安全事故或环境污染问题,乙方应及时采取措施予以处理,并承担相应的法律责任和赔偿责任。
第七条变更和解除1. 任何一方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并签署变更合同。
2. 任何一方如需解除合同,应提前书面通知对方,并履行相应的解除程序。
第八条争议解决本合同的争议解决途径为友好协商,如协商不成,应提交至所在地有管辖权的法院进行解决。
第九条其他约定1. 本合同的附件是合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效,并持续有效直至合同履行完毕。
甲方(盖章/签字):乙方(盖章/签字):。
建筑施工合同专用条款

建筑施工合同专用条款【建筑施工合同专用条款】一、合同的缔约各方及基本条件本建筑施工合同(以下简称“合同”)由甲方(雇主)和乙方(承包商)共同缔结,并共同遵守以下约定。
甲方:【雇主名称】地址:【雇主地址】电话:【雇主电话】乙方:【承包商名称】地址:【承包商地址】电话:【承包商电话】合同工程名称:【工程名称】工程地点:【工程地点】工程规模:【工程规模】约定工期:【工期】合同价格:【金额】(大写:【金额大写】)二、工程范围与工程设计文件1. 工程范围:合同工程包括但不限于【列举工程范围】,具体工作内容详见附件【工程划分清单】。
2. 工程设计文件:乙方应根据甲方提供的工程设计文件进行施工。
甲方应提供的工程设计文件包括但不限于【列举设计文件种类】。
三、质量、进度及安全要求1.质量要求:乙方在施工过程中,应按照相关法律法规、标准及设计文件的要求,保证施工质量符合合同约定,并保证工程的功能性、可靠性及使用寿命。
2.进度要求:乙方应按照约定工期保质保量完成工程,确保工程的按时交付。
3.安全要求:乙方应制定并执行安全生产措施,保障工程施工过程中的人身安全和财产安全。
若发生安全事故,乙方应承担相应的赔偿责任,并及时采取补救措施。
四、费用支付条款1. 材料采购:甲方应根据施工需要按时提供乙方所需的施工材料,并按照合同价格支付相关费用。
2. 施工费用:乙方应按照工程进度及质量要求,按照合同价格提交工程进度报告,并向甲方申请支付相应的施工费用。
3. 付款方式:甲方应在收到乙方的工程进度报告及发票后,按照约定的付款方式及时支付相应的款项。
五、合同履行保证1. 甲方保证:甲方应及时提供设计文件、办理相关手续,支付相应款项,并保证施工现场的安全及施工条件的满足。
2. 乙方保证:乙方应按照合同要求进行施工,保证工程质量和进度,并承担施工中的安全责任。
3. 违约责任:如一方违约未能履行合同约定的义务,违约方应向对方支付违约金,并赔偿由此产生的实际损失。
建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)

建设工程施工合同专用条款1. 质量要求1.1 施工质量标准1.1.1 施工方应根据相关法律法规以及合同约定,保证施工质量符合国家和地方标准或规范的要求。
1.1.2 施工方在施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工,不能进行任何未经业主或监理单位同意的变更。
1.1.3 施工方应确保建筑物结构安全可靠、功能正常,并保证工程质量符合国家规定的验收标准。
1.1.4 如在验收过程中发现施工质量存在问题,施工方应承担相应的责任并进行整改。
1.2 施工资质要求1.2.1 施工方应具备相应的建筑工程施工资质,并保证承建工程的施工符合相关法律法规的规定。
1.2.2 施工方应提供建筑工程施工许可证明以及其他相关的资质证书,在合同签订后及时向业主或监理单位提供。
1.2.3 如施工方无法满足相关施工资质要求,业主有权解除合同并要求施工方承担违约责任。
2. 工期要求2.1 合理安排施工进度2.1.1 施工方应合理安排施工进度,确保工程能够按照合同约定的时间节点完成。
2.1.2 施工方应在合同签订后,根据工程规模和施工条件,制定详细的施工进度计划,并及时向业主或监理单位提供。
2.1.3 如施工方因自身原因导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。
2.2 合理安排施工班次2.2.1 施工方应根据合同约定的工期,在施工过程中合理安排施工班次,确保施工工期不受影响。
2.2.2 施工方在安排施工班次时应考虑到施工人员的合理休息时间,以确保施工安全和施工质量。
2.2.3 如因施工方未能按时完成施工导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。
3. 风险控制3.1 施工安全措施3.1.1 施工方应根据相关法律法规和工程特点,制定安全施工方案,并向业主或监理单位提供。
3.1.2 施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志,保证施工场所的安全。
3.1.3 施工方应配备足够数量和合格的安全施工人员,确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
施工合同专用条款

施工合同专用条款第一条总则。
1.1 本合同是由甲方与乙方就特定工程项目的施工事项达成的协议,双方应当严格遵守本合同的约定。
1.2 本合同的签订应当遵循公平、公正、自愿的原则,双方应当在明确各自权利和义务的基础上进行协商并签署合同。
1.3 本合同的签订应当符合国家有关法律法规的规定,并应当经双方合法代表人签字盖章。
1.4 本合同一经签署即具有法律效力,双方应当严格履行合同约定的各项内容。
第二条工程内容。
2.1 本合同所指的工程内容包括但不限于施工范围、工程质量、工程进度、工程安全等方面的内容。
2.2 甲方应当向乙方提供准确、完整的工程设计图纸和相关资料,乙方应当按照设计图纸和相关资料进行施工,并保证工程质量。
2.3 乙方在施工过程中应当严格遵守国家有关建筑施工的法律法规,保障工程安全,确保施工质量。
第三条施工期限。
3.1 本合同约定的工程施工期限为______年月日至______年月日。
3.2 如因不可抗力因素或甲方原因导致工程施工期限延长的,乙方应当及时通知甲方,并经双方协商确定延长施工期限的具体时间。
3.3 如因乙方原因导致工程施工期限延长的,乙方应当承担由此产生的违约责任,并赔偿甲方因此而遭受的损失。
第四条工程质量。
4.1 乙方应当按照国家有关建筑施工的标准和规范进行施工,确保工程质量符合相关标准要求。
4.2 乙方应当对工程质量负总责,如发现工程质量存在问题,应当及时进行整改,并承担由此产生的费用。
4.3 甲方有权对工程质量进行监督检查,乙方应当配合并提供必要的协助。
第五条施工安全。
5.1 乙方应当制定并执行施工安全管理制度,确保施工过程中的安全。
5.2 乙方应当为施工人员提供必要的安全防护设施和培训,并严格遵守国家有关施工安全的法律法规。
5.3 如因乙方违反施工安全规定导致施工安全事故的,乙方应当承担相应的责任,并赔偿甲方因此而遭受的损失。
第六条资金支付。
6.1 甲方应当按照本合同约定的支付方式和进度及时支付工程款项。
建设工程施工合同专用条款(标准版)

建设工程施工合同专用条款(标准版)建设工程施工合同专用条款(标准版)一、总则1.1 合同目的本合同的目的是明确建设工程施工合同双方的权利和义务,确保工程施工的顺利进行,维护双方的合法权益。
1.2 合同主体本合同的甲方为建设工程的业主,乙方为承包商。
甲乙双方应按照合同的约定,真实诚信地履行各自的义务。
1.3 法律适用本合同的订立、解释和执行均适用当地法律法规的规定。
二、合同的签订和生效2.1 合同签订甲方向乙方发出施工合同书面邀约,乙方接受邀约后,双方应在合同书面约定的时间和地点签订正式合同。
2.2 合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效,并在生效后一周内向甲方报备工程开工计划。
三、工程范围和工期3.1 工程范围本合同的工程范围包括详细的工程设计、施工实施方案、施工图纸以及其他相关资料,详见附件。
3.2 工期本工程总工期为合同签订后的天(不含非施工天),具体工期安排详见附件“工程进度计划”。
四、施工条件和质量要求4.1 施工条件甲方应为乙方提供符合工程施工要求的施工现场,包括施工区域的准备、临时用水、电力、通信等设施。
4.2 施工质量乙方在工程施工过程中应确保符合相关法律法规和工程质量标准的要求,并按照合同约定进行质量检查和验收。
五、价款支付方式5.1 价款总额本合同价款总额为人民币X万元,具体细分详见附件。
5.2 付款方式甲方按照工程进度和施工质量,及时支付相应的款项。
乙方应提供符合法律和合同约定的发票和相关支持文件。
六、合同变更和解除6.1 合同变更如有必要对本合同的工程范围、工期、价款等进行变更,应经甲乙双方书面协商一致,并签订变更协议。
6.2 合同解除本合同可根据双方协商一致的情况下进行解除,解除条件和解除后的权利义务由双方协商确定。
七、违约责任7.1 违约责任如甲方或乙方未按照本合同的约定履行义务,应承担相应的违约责任,并赔偿因此产生的损失。
7.2 不可抗力因不可抗力原因导致合同无法履行的,双方应及时通知对方,并采取合理措施减少损失。
(完整版)建设工程施工合同专用条款

(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。
第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。
第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。
第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。
第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。
建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同系甲方委托乙方对甲方指定的建设工程进行施工,在建设工程施工过程中,双方应严格遵守本合同的约定,互相协作,履行各自的责任,确保工程按质按量按期完工。
1.2 本合同的订立、履行、变更和解除,均应遵守中国法律法规规定和有关部门的规章制度,充分尊重合同当事人的意愿,维护合同当事人的合法权益。
第二条工程范围2.1 甲方要求乙方对指定的建设工程进行施工,具体工程范围包括但不限于工程设计、施工设备及物料的供应、工程施工、安全保障等。
2.2 本合同所涉工程范围的详细规划、配置、材料使用等具体内容详见附件建设工程施工图纸及规范要求。
第三条工程费用3.1 甲乙双方就建设工程的费用问题达成协议,乙方应按照合同约定的费用标准及支付方式进行付款,甲方应在规定时间内予以支付。
3.2 如工程发生变更导致费用增加或减少的,应按变更后的工程费用重新进行协商确定。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家标准及建设工程规范要求对工程进行施工,确保施工质量符合相关标准。
4.2 如工程存在质量问题,乙方应负责修复,并承担相关费用。
第五条工期安排5.1 工程的施工工期为(具体日期),乙方应按照工期要求合理安排施工进度,并保证工程在规定时间内完工。
5.2 如有不可抗力因素,影响工程施工进度,双方应协商解决,并在合理范围内延长工程工期。
第六条安全责任6.1 在工程施工过程中,乙方应严格遵守相关安全法规,保障施工现场的安全环境,并全面负责工程施工期间的安全保障工作。
6.2 如发生施工安全事故,乙方应立即采取有效措施进行处理,并及时通知甲方,合作完成善后工作。
第七条合同变更7.1 双方可以根据实际情况协商变更本合同的内容,但必须经双方协商一致,并经法定程序确认后方可执行。
7.2 变更后的合同内容应写明具体变更事项、变更原因及变更后的费用、工期等相关内容。
第八条违约责任8.1 若一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
施工合同总价合同专用条款

施工合同总价合同专用条款一、词语定义及合同文件1.1 合同文件组成及解释顺序本合同协议书、中标通知书、本合同专用条款、本招标文件、标准、规范及有关技术文件、图纸、投标书及其附件、本合同通用条款、工程量清单、工程报价单或预算书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
以及双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件。
1.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等与建筑、装修、安装相关的法律法规。
1.3 适用标准、规范的名称最新版本的国家、地方建筑、装修、安装施工各项技术标准、技术规范等,最新版本的建筑、装修、安装验收技术标准和技术规范等。
1.4 发包人向承包人提供图纸日期和套数合同签订后一周内提供套施工图纸;竣工前一周内提供竣工图套。
发包人对图纸要求保密。
二、双方一般权利和义务2.1 监理单位委派的工程师姓名:职务:总监理工程师,发包人委托的职权:质量、工期、安全、工程进度资金支付审查等项目的控制。
2.2 承包人义务承包人应按合同约定完成施工图设计、施工、设备安装、调试、验收等工作。
并保证工程质量、安全、进度和投资控制符合合同约定。
2.3 发包人义务发包人应按合同约定提供施工图纸、施工场地、施工条件、施工资金等。
并保证工程质量、安全、进度和投资控制符合合同约定。
三、合同价格3.1 合同总价本合同总价是指承包人完成合同范围内全部工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等工作的全部费用。
合同总价为本合同专用条款约定的工程量清单和工程报价单或预算书中的合计金额。
3.2 价格调整合同总价在合同签订后,不再调整。
四、合同支付4.1 预付款发包人应在合同签订后七个工作日内,向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。
预付款的支付比例在本合同专用条款中约定。
4.2 进度付款承包人完成合同约定的工程进度后,发包人应在验收合格后七个工作日内支付相应进度款项。
2023《建设工程施工合同示范文本》专用条款正规范本(通用版)

建设工程施工合同示范文本专用条款1. 背景和目的本文是建设工程施工合同示范文本的专用条款,旨在规范建设工程施工合同的订立和履行过程,保护合同各方的权益,确保建设工程的顺利进行。
2. 定义和解释2.1 合同方指本合同的当事人,包括建设单位和承包商。
2.2 建设单位指委托承包商进行建设工程的单位,也称为甲方。
2.3 承包商指承担承包工程的责任并按照约定完成施工任务的单位,也称为乙方。
2.4 建设工程指根据建设单位的要求和合同约定,由承包商负责承包施工的工程项目。
3. 合同的订立和履行3.1 合同的订立3.1.1 合同双方应当通过书面形式订立建设工程施工合同,约定合同的有效期、工程范围、工程价格、工期、质量要求等关键条款。
3.1.2 合同的订立应当符合相关法律法规的规定,双方需提供法律法规要求的相关资格证明和申报材料。
3.2 合同的履行3.2.1 承包商应按照合同约定和工程实施方案,按时高质量地完成施工任务。
3.2.2 承包商在施工过程中,应当严格遵守相关法律法规,并承担相应责任。
3.2.3 建设单位有权对施工过程进行监督,承包商应积极配合。
4. 价款支付4.1 价款的确定4.1.1 价款根据工程范围、质量要求、工期等因素确定,双方应当在合同中明确约定。
4.1.2 价款的支付方式和时间应当在合同中明确约定,一般可以按工程进度支付或分期支付等方式。
4.2 价款的支付条件4.2.1 承包商应提供符合规定的工程进度、工程质量等相关证明,以便建设单位支付相应的价款。
4.2.2 若承包商不按合同约定提交相关证明,建设单位有权暂停支付未支付的价款。
5. 变更和索赔5.1 变更5.1.1 若建设单位需要对原合同进行变更,应当提前以书面形式通知承包商,并双方协商确定变更内容和变更费用。
5.1.2 变更后的合同应继续履行,双方应按照变更后的约定进行施工和支付。
5.2 索赔5.2.1 若其中一方认为对方违约或不履行合同义务,应当提出索赔请求,双方应进行协商处理,如协商不成,可依法解决。
建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同专用条款一、工程概况1.1 工程名称:________________________1.2 工程地点:________________________1.3 工程内容:详细描述工程的具体内容和范围二、合同双方2.1 发包方(甲方):名称、地址、法定代表人或授权代表2.2 承包方(乙方):名称、地址、法定代表人或授权代表三、工程期限3.1 开工日期:________________________3.2 竣工日期:________________________3.3 工期延误的处理方式:详细描述工期延误的处理方式和责任承担四、工程质量4.1 质量标准:明确工程质量的具体标准和要求4.2 质量检验和验收:约定质量检验的程序和验收标准五、合同价款与支付5.1 合同总价款:人民币(大写)________________________元5.2 支付方式:详细描述价款的支付方式、时间和比例六、材料设备供应6.1 甲方供应的材料设备:列明甲方供应的材料设备的名称、规格、数量等6.2 乙方采购的材料设备:列明乙方采购的材料设备的名称、规格、数量等七、变更与索赔7.1 工程变更的处理方式:详细描述工程变更的提出、审核、批准和执行程序7.2 索赔的处理方式:详细描述索赔的提出、审核、批准和支付程序八、违约责任8.1 甲方违约的责任:详细描述甲方违约的情形和相应的违约责任8.2 乙方违约的责任:详细描述乙方违约的情形和相应的违约责任九、争议解决9.1 争议解决方式:约定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等十、其他条款10.1 保密条款:约定双方在合同履行过程中的保密义务10.2 知识产权条款:约定涉及知识产权的相关事项10.3 其他未尽事宜,双方可另行协商补充十一、合同生效与终止11.1 合同生效条件:明确合同生效的条件和时间11.2 合同终止条件:明确合同终止的情形和程序十二、附则12.1 本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。
工程施工合同专用条款

工程施工合同专用条款一、词语定义1.1 合同1.1.1 本合同是指由双方签订的,关于工程施工的明确双方权利和义务的文件。
1.1.2 本合同包括合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单、图纸、技术标准及要求等文件。
1.1.3 其他合同文件包括:施工组织设计、施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施、材料和设备采购合同、工程保修书等。
1.2 合同当事人及其他相关方1.2.1 发包人:指合同中约定的有权委托监理人、接收工程并提供施工条件的当事人。
1.2.2 承包人:指合同中约定的具有相应资质、承担工程施工并支付相应价款的当事人。
1.2.3 监理人:指发包人委托的对工程施工进行监督管理的具有相应资质的第三方。
1.2.4 设计人:指合同中约定的负责工程设计的当事人。
1.2.5 工程师:指监理人指派的,负责工程施工现场日常管理的具有相应资质的人员。
1.2.6 其他相关方:指与本合同有直接利益关系的当事人,如材料和设备供应商、工程保修责任方等。
二、工程和设备1.3 工程:指合同中约定的施工项目,包括建筑工程、安装工程、装修工程等。
1.3.1 施工现场:指工程项目的所在地,包括永久占地和临时占地。
1.3.2 永久占地:指工程项目施工完成后,长期使用的场地。
1.3.3 临时占地:指工程项目施工期间暂时占用的场地。
1.3.4 工程质量:指工程项目符合国家法律法规、技术标准和设计文件要求的能力。
1.3.5 工程进度:指工程项目按照合同约定的时间节点完成的程度。
1.3.6 设备:指合同中约定的,用于工程项目施工的机械设备、仪器仪表、工具等。
三、合同的履行2.1 合同的生效2.1.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2.1.2 合同生效后,双方应按照合同约定履行各自的义务。
2.2 合同的终止2.2.1 本合同在以下情况下终止:(1)合同约定的工程全部完工,并经验收合格;(2)合同约定的期限届满;(3)双方协商一致终止;(4)依法应当终止的其他情形。
标准施工合同范本专用条款怎么写

标准施工合同范本专用条款怎么写一、甲方和乙方双方通过友好协商一致,就以下进行工程施工合同约定如下:1. 工程名称及地点:合同工程名称为[工程名称],工程地点为[工程地点]。
2. 工程内容及范围:本合同的工程内容及范围详见附件《工程内容及范围清单》。
3. 工程价格:本合同工程价格为[工程价格],支付方式为[支付方式]。
4. 工程期限:本合同工程期限为[工程期限],具体工期细则详见附件《工程工期清单》。
5. 施工质量要求:工程质量应符合国家有关规定及合同约定要求。
如有质量问题,甲乙双方应协商解决。
6. 工程保修期限:本合同工程保修期为[工程保修期限],在保修期内如有质量问题,乙方应免费维修。
二、履行方式1. 本合同经电子签名确认后生效,双方应按合同约定履行各自的责任。
2. 在工程施工过程中,双方如需进行变更或调整,应提前书面协商并签署补充协议。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法继续施工,经双方协商同意后可以暂停施工,暂停期间损失由双方按比例负担。
4. 工程竣工验收合格后,甲方应按约定支付工程款,工程保修期开始计算。
三、违约责任1. 如一方未能履行合同义务或在工程施工过程中出现严重违约行为,应承担相应的违约责任,并支付因此造成的损失。
2. 如因甲方原因造成工程延期或质量问题,甲方应全额承担责任。
四、其他约定1. 本合同如有未尽事宜,双方可另行协商订立补充协议。
2. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
特此确认,以示双方同意。
甲方(盖章签字):_____________乙方(盖章签字):_____________日期:_____________。
施工合同专用条款设计

施工合同甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要进行建筑工程施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方承包甲方建筑工程施工事宜,经协商一致,订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程范围:____________________1.5 工程期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。
1.6 工程质量要求:符合国家相关标准及甲方要求。
第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款:人民币(大写)____元整(¥元)。
2.2 付款方式:甲方应按以下约定向乙方支付工程款:a. 预付款:合同签订后____日内,甲方支付合同总价款的%作为预付款。
b. 进度款:根据工程进度,每完成%的工程量,甲方支付合同总价款的%。
c. 竣工结算:工程竣工验收合格后____日内,甲方支付至合同总价款的%,余款%作为质保金,质保期满后无息退还。
第三条施工准备及材料供应3.1 乙方应按照国家规定和合同约定,做好施工前的各项准备工作。
3.2 甲方负责提供施工图纸及有关技术资料,并负责协调解决施工过程中出现的问题。
3.3 乙方负责材料的采购、运输、保管等工作,确保材料符合国家质量标准。
第四条施工与验收4.1 乙方应按照国家施工规范和甲方要求进行施工。
4.2 甲方有权对施工过程进行监督和检查,乙方应积极配合。
4.3 工程竣工后,乙方应提交竣工报告,并配合甲方进行竣工验收。
4.4 工程验收合格后,乙方应向甲方提供完整的工程竣工图纸和相关技术资料。
第五条违约责任5.1 任何一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
建筑工程施工工程施工合同(专用条款)范文精简版

建筑工程施工工程施工合同(专用条款) 建筑工程施工工程施工合同(专用条款)1. 合同目的本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和相关法律、法规的规定,制定适用于建筑工程施工合同的专用条款。
2. 项目信息2.1 项目名称项目名称:[填写项目名称]2.2 总承包单位总承包单位:[填写总承包单位名称]2.3 施工单位施工单位:[填写施工单位名称]3. 合同内容3.1 工程范围[填写工程范围,包括具体工程的位置、建筑面积、功能等]3.2 工作内容[填写施工单位应承担的具体工作内容]3.3 施工期限施工期限为合同签订之日起至工程竣工验收合格为止。
如因不可抗力等特殊情况需要延长施工期限,需提前书面通知对方并经双方协商后确定新的施工期限。
4. 工程款支付4.1 工程款支付方式工程款按进度支付,并根据工程进展和合同约定提交相应的施工进度报告。
每次支付的款项应当不小于施工进度相应部分价款的百分之八十。
4.2 工程款支付时间工程款支付的时间为在收到施工单位递交的相应施工进度报告后的十个工作日内。
5. 施工质量和安全5.1 施工质量要求施工单位应严格按照相关国家建设标准和工程图纸要求进行施工,确保工程质量符合相关的技术指标和规范要求。
5.2 安全生产责任施工单位应建立健全安全管理体系,全面落实安全生产责任制,加强施工现场安全防护,确保施工过程中的安全。
5.3 竣工验收施工单位应根据合同约定,完成工程施工并申请竣工验收。
竣工验收前,施工单位应自行进行各项检查和维护,确保工程质量符合相关要求。
6. 违约责任6.1 违约责任任何一方未按合同约定履行自己的义务,应承担相应的违约责任,并赔偿对方所造成的一切损失。
6.2 强制履行对于严重违约或无法履行合同的一方,对方有权利要求其强制履行或解除合同,并有权要求违约方承担相应的违约损失。
7. 其他7.1 争议解决本合同履行过程中产生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向所在地人民法院提起诉讼解决。
道路施工合同专用条款

道路施工合同专用条款一、合同文件1.1 本合同文件包括:合同协议书、中标通知书、投标文件、合同条款、技术规范、图纸、工程量清单、工程预算书、以及其他双方协商一致的文件。
1.2 合同文件的解释次序如下:合同协议书、中标通知书、投标文件、合同条款、技术规范、图纸、工程量清单、工程预算书、以及其他双方协商一致的文件。
二、设计文件2.1 甲方应提供完整的工程设计文件,包括图纸、技术说明书、施工图等,乙方应按照设计文件进行施工。
2.2 乙方负责部分设计时,应提交设计文件给甲方审批,设计文件应包括图纸、技术说明书、施工图等。
三、合同范围3.1 本合同范围内的工程包括:道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、排水工程、照明工程等。
3.2 工程地点为:____________________。
3.3 工程内容应按照合同协议书、中标通知书、投标文件、合同条款、技术规范、图纸、工程量清单等文件确定。
四、技术标准的替代4.1 适用于本工程的其他技术标准及应用范围应按照合同协议书、中标通知书、投标文件、合同条款、技术规范等文件确定。
五、提供场地条件5.1 甲方向乙方提供施工场地,场地应满足工程建设的需要,包括施工区域、材料堆放区、临时设施区等。
5.2 甲方应提供场地的具体位置、面积和高程,并保证场地的通行、排水、安全等条件。
六、提供水电与交通条件6.1 甲方向乙方提供施工所需的水、电、交通和通讯等条件,并接至指定地点和时间。
6.2 甲方应提供施工船舶的临时停泊水域的位置和时间,并保证水域的安全和畅通。
七、工程施工合同专用条款的修改7.1 合同当事人在合同履行过程中,可以对合同的专用条款进行修改或补充,修改或补充应经双方协商一致,并签订书面协议。
7.2 修改或补充的条款应符合法律法规的规定,并不得违反合同的原则和双方的合法权益。
八、签订施工合同专用条款的注意事项8.1 发包方和承包方应创造条件和环境,明确各自的权利和义务,并确保合同的公平、公正、公开。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件的组成及解释顺序: 执行通用条款3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,还使用语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规: 本合同文件适用国家现行的法律和行政法规3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称: 国家现行有关标准、工程规范、规程等发包人提供标准、规范的时间:国内没有相应标准、规范时的约定: 执行通用条款4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数: 发包人在工程开工前7天内提供4套施工图纸(含竣工图2套)。
发包人对图纸的保密要求: 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。
二、双方一般权利和义5. 工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名:职务:总监理工程师监理单位:发包人委托的职权:质量、进度、费用控制,安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理。
需要取得发包人批准才能行使的职权:执行监理合同。
5.3 发包人派驻的工程师姓名:职务:工程师职权:外部工作协调,参加工程验收,对工程进度、质量、费用、安全文明施工进行监管,审核工程变更、技术及经济签证等。
5.6 不实行监理的工程师的职权:无。
7. 项目经理姓名:职务:项目经理8. 发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:执行通用条款第8.1(1)款,并在工程开工前十天完成。
(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:施工用电:发包方提供一路临时用电交承包人使用,承包人在发包人指定变压器处自费安装电表接出电缆至现场供应施工用电,同时承包人须具有防备市政临时断电措施,在临时断电时能够提供施工电力(自备发电机一台),所涉费用承包人承担,承包人在投标报价时已充分考虑。
施工給排水:发包人提供一个供水口交承包人使用,承包人在发包人指定供水处自费安装水表,接出管道至现场供应施工用水。
如水量不能满足,由承包人自费解决,发包人提供一个市政排水出口,排水管道接驳由承包人自行解决,如排水容量不能满足,由承包人自费解决,所涉费用承包人在投标报价时已充分考虑。
(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已开通(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前三天提供,并对资料的真实准确性负责。
(5) 由发包人办理的有施工所需的证件、批件的名称和完成时间:执行本合同通用条款,并在开工前三天完成,不得影响工程施工。
(6) 水准点与坐标点交验要求:在工程开工前三天由发包人确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验。
(7) 图纸会审和设计交底时间:双方另行商定。
(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:随时配合各方工作。
(9) 双方约定发包人应做的其他工作:无。
8.2 发包人委托承包人办理的工作:帮助协调与解决周边关系。
9. 承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无。
(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间:每月20日提供当月施工进度报表和下月施工进度计划。
(并附当月完成工作量的预算书)。
(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:执行合同通用条款第9.1(3)款,承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任。
(4) 向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求:为发包人现场管理人员提供办公场所及必要的办公设备。
(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续:执行国家及工程所在地有关规定,由承包人负责办理,所涉费用承包人承担;门前三包、门前垃圾清运、生活垃圾清运费用由承包人承担。
(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已竣工工程未交付发包人之前,承包人负责已完工程的保护工作,在此期间发生的损毁由承包人自费修复。
(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:不得损坏施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物和需要保护的树木。
如发生损坏,由承包人负责赔偿并承担由此做出的一切责任。
(8) 施工现场清洁卫生的要求:保持场地清洁卫生,符合环境卫生和文明施工管理的有关规定;交工前拆除临时建筑设施,清运建筑垃圾、多余土方和建筑材料、场地应清洁、平整、卫生,否则承担相应费用。
(9) 双方约定承包人应做的其他工作:应做好与施工现场周边的关系,确保施工顺利进行。
三、施工组织设计和工期10. 进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:在开工前五天提供施工组织设计和进度计划。
工程师确认的时间:报送后十日内给予批复,逾期视为认可。
10.2 群体工程中有关进度计划的要求:需提供总体进度计划表。
13. 工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况:⑴发包人未能按约定的时间提供图纸及开工条件;⑵发包人未能按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行;⑶工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;⑷一周内非承包人原因停电、造成停工累计超过8小时;⑸设计重大变更导致工程造价增加10万元以上的;⑹不可抗力。
执行合同通用条款第13.1和第13.2条款(工期顺延报告必须送达总监理工程师和发包人派驻的工程师)。
四、质量与验收17. 隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定的中间验收部位:执行合同通用条款第17条和国家规范及地方建设行政主管部门的有关规定。
19. 工程试车19.5试车费用的承担:无。
五、安全施工执行合同通用条款第20条、第21条、第22条以及《建设工程安全管理条例》和XX 市安全文明施工的有关规定,按照“谁施工、谁负责”的原则,现场的安全文明施工由承包人负责。
六、合同价款与支付23. 合同价款及调整23.2 本合同价款采用固定综合单价方式确定。
除因符合本合同约定的设计变更、工程变更、经济签证造成的工程量变化、政策性调整、按合同约定可以调价的内容外,其余均不得调整合同价款。
(1) 采用固定综合单价合同,合同价款中的风险范围:①因市场变化因素导致工程造价变化的一律不得调整合同价款(发包人指定的可调价格主材除外)。
②单体工程单项单次设计变更需调整造价在±1000元以内的,一律不得调整合同价款。
③因报价时采用的技术措施或组织措施考虑不足,不能满足施工要求需要调整方案,造成费用增加的一律不得调整合同价款。
④因天气、地形、施工环境等条件发生变化,采取临时措施增加的费用一律不得调整合同价款。
⑤与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用一律不得调整合同价款。
⑥为保证工程质量、创优质工程采取的所有的技术和组织措施所增加的费用,不论发包人是否同意均不得调整合同价款。
⑦为应对临时停水、停电,承包人应自备发电设备、取水设备等,所增加的费用一律不得调整合同价款。
⑧施工机械进出场、安装拆卸、移机等,不论实际情况如何,均不得调整合同价款。
⑨上述条款未列明并不符合下述第(3)款“风险范围以外合同价款调整方法”的,而为本工程所产生的其他各项风险。
(2)风险费用的计算方法:风险费用应综合上述各项风险并结合自身及工程实际情况考虑,风险费用必须包括在工程综合单价内,合同签订后(工程竣工结算时)均不得调整。
(3)风险范围以外合同价款调整方法:1)风险范围以外材料的认定:①风险范围以外材料认定:仅限于钢材、水泥二种主要材料。
②认定材料调整价格需具备的条件:当钢材、水泥市场价格涨跌幅度与投标采用的2013年第9期《XX工程造价-价格信息》价格相比超出±10%时,对超出部分予以调整材料价格。
③认定材料以外的所有建筑材料均不予调整材料价格。
2)材料价差的计算方法:钢材、水泥材料价差=市场价格-投标当期信息价格×(100±10)%;说明:风险范围以外的认定调差材料价格必须经发包人派驻工程师,承包人的项目经理,监理单位的总监理工程师核定签认后方可生效。
3)变更或增减的项目计价依据:承包人投标报价中有相同或类似项目的,按照相同或类似项目计量;承包人投标报价中无相同或类似项目的,按照承包人投标报价编制依据,执行XX省建设工程工程量清单计价依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB-50500-2008)、2009《XX省建筑、装饰装修工程及安装工程(常用册)计价定额综合单价》及配套消耗量定额、费用定额等相关定额计算,只计取企业管理费加利润加税金,费率按承包人投标商务标费率执行,其他不计。
材料价格按原商务标的材料价格,原商务标没有的,按工程变更当时XX市工程造价同期信息价执行;机械台班单价按现行定额执行。
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:因设计变更、工程变更导致的增加或减少本协议约定工程量,按投标报价及合同条款23条的约定调整合同价格;本项目措施费及规费不因工程数量和工程项目的增加或减少而调整。
24. 工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:无。
扣回工程款的时间、比例:无。
25. 工程量确认25.1 承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间:每月25日提交当月已完成工程量报表,并执行通用条款中第25.1条款, 第25.2条款及第25.3条款.26. 工程款(进度款)支付26.1双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:本工程按进度节点支付工程款。
①至三层结构完成,支付已完工程量75%进度款;②工程竣工验收达到质量要求(竣工资料齐全),累计支付至中标价的75%工程款;③竣工决算审计后,支付至审计决算造价90%工程款;④余款(10%)留作质量保修金,待质量保修期满,无质量异议后全部结清。
七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与一览表不符时:╱╱╱(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:╱(3)承包人可代为调剂串換的材料:不采用(4)到货地点与一览表不符:╱(5)供应数量与一览表不符:╱(6)到货时间与一览表不符:╱27.6 发包人供应材料设备的结算方法:╱28、承包人采购材料设备28.1 承包人采购材料设备的约定:应满足设计和有关规范、标准要求,质量保证资料齐全。
材料的品牌、厂家、规格、型号、质量、价格在采购前须经发包人和监理方认可后方可采购。
承包人投标文件中材料单价作为今后结算依据。
对暂定价格材料由发包人、监理工程师、承包人共同询价确认。
八、工程变更只有经发包人批准的承包人且在风险范围以外的工程变更才能调整合同价款和工期,变更价格执行专用条款第23条,其他执行合同通用条款。