基础分包合同(2003版)
GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同

i附件二GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同(示范文本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):劳务分包人:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码:发证机关:资质专业及等级:复审时间及有效期:2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:提供分包劳务内容:3、分包工作期限开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天4、质量标准工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同;(2)本合同附件;(3)本工程施工总承包合同;(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)(2)7、总(分)包合同7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。
建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF-2003-0213)

建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF-2003-0213)第一部分协议书承包人(全称):分包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:分包工程地点:分包工程承包范围:二、分包合同价款金额:大写:人民币元,小写:元。
三、工期开工日期:本分包工程定于年月日开工;竣工日期:本分包工程定于年月日竣工;合同工期总日历天数为:天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间:年月日;合同订立地点:本合同双方约定后生效。
承包人:(公章)分包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义:1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。
《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF一2003一0214)

GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同(示范文本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局年月日建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):中煤建工集团有限公司劳务分包人:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码:发证机关:资质专业及等级:复审时间及有效期:2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:提供分包劳务内容:3、分包工作期限开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天4、质量标准工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同;(2)本合同附件;(3)本工程施工总承包合同;(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)国家推行的强制和现行的有关标准和规范(2 河北省及张家口市地方现行的有关标准和规范7、总(分)包合同7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。
建设工程施工专业分包合同(GF--2003--0213)

合同编号:建设工程施工专业分包合同(GF--2003--0213)签订地点:签订日期:年月日建设工程施工专业分包合同(GF--2003--0213)第一部分协议书承包人(全称):_______________________分包人(全称):_______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为"发包人")与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为"总包合同"),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:_______________________分包工程地点: ______________________分包工程承包范围: __________________二、分包合同价款金额:大写:人民币_____________元,小写:______________元。
三、工期开工日期:本分包工程定于_______ 年_______月_______日开工;竣工日期:本分包工程定于_______年_______月_______日竣工;合同工期总日历天数为:_______天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:_________________________五、组成分包合同的文件包括:1.本合同协议书;2.中标通知书(如有时);3.分包人的报价书;4.除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5.本合同专用条款;6.本合同通用条款;7.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8.合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为"分包工程"),并在质量保修期内。
示范文本(2003版)建设工程施工劳务分包合同GF-2003-0214.doc

附件二:GF—2003—0214建设工程施工劳务分包合同(示范文本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):________________________劳务分包人:____________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于____________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码:___________发证机关:_______________资质专业及等级:____________复审时间及有效期:___________2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:_______________工程地点:_______________分包范围:_______________提供分包劳务内容:___________3、分包工作期限开始工作日期:___年___月___日结束工作日期:___年___月___日总日历工作天数为:___天4、质量标准工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必达到质量评定____等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同;(2)本合同附件;(3)本工程施工总承包合同;(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)___________________(2)___________________7、总(分)包合同7.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。
建设工程施工专业分包合同通用条款

建设工程施工专业分包合同通用条款GF—2003—0213建设工程施工专业分包合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月第一部分协议书承包人(全称):______分包人(全称):______依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_______(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:____________________分包工程地点:_____________________分包工程承包范围:___________________二、分包合同价款金额:大写:人民币___元,小写:____元。
三、工期开工日期:本分包工程定于___年___月___日开工;竣工日期:本分包工程定于___年___月___日竣工;合同工期总日历天数为:___天. 四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:______________五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件. 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同. 七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程"),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
建设工程施工专业分包合同GF-2003-0213

建设工程施工专业分包合同GF-2003-0213 GF,2003,0213建设工程施工专业分包合同(示范文本)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局2003年8月第一部分协议书承包人(全称):分包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规~遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则~鉴于 ,以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)~承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致~订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:分包工程地点:分包工程承包范围:二、分包合同价款金额:大写:人民币元~小写: 元。
三、工期开工日期:本分包工程定于年月日开工,竣工日期:本分包工程定于年月日竣工,合同工期总日历天数为: 天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书,2、中标通知书(如有时),3、分包人的报价书,4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件,5、本合同专用条款,6、本合同通用条款,7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件,8、合同履行过程中~承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺~按照合同约定的工期和质量标准~完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)~并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺~按照合同约定的期限和方式~支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)~以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺~履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务~并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间: 年月日,合同订立地点:本合同双方约定后生效。
承包人:(公章) 分包人:(公章)住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码: 第二部分通用条款一、词语定义及合同文件l、词语定义下列词语除专用条款另有约定外~应具有本条款所赋予的定义:1(1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立~通用于分包工程施工的条款。
建设工程施工桩基专业分包规定合同

建设工程施工桩基专业分包合同G F—2003—0213中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理总局常州市建设局监制江苏省常州工商行政管理局第一部分协议书承包人(全称):江苏广亚建设集团有限公司分包人(全称):南京明辉建设有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于江苏广亚建设集团有限公司(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:西太湖塔下安置区工程一标段桩基工程分包工程地点:常州市武进经发区分包工程承包范围:西太湖塔下安置工程一标1#、2#楼桩基工程二、分包合同价款金额:大写:人民币叁佰叁拾叁万元(暂估总价)小写: 3330000 元(暂估总价)三、工期开工日期:本分包工程定于2014 年 3 月 25 日开工;竣工日期:本分包工程定于 2014 年 6 月 25 日竣工;合同工期总日历天数为 90 天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:符合国家规范及图纸设计要求并验收合格,同时满足总包合同质量要求。
五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书;2、分包人的报价书;3、除总分包合同工程价款之外的总分包合同文件;4、本合同专用条款;5、本合同通用条款;6、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;7、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称为“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。
2003建设工程合同范本

2003建设工程合同范本甲方:(委托人名称)地址:联系方式:乙方:(承包人名称)地址:联系方式:鉴于甲方拟委托乙方承担建设工程的承包施工任务,经双方友好协商,就具体工程事宜达成一致意见,特订立本合同,共同遵守相关法律法规,并遵循诚实、公正、公平的原则,详细约定如下:第一条建设工程的名称、位置及内容1.1 建设工程的名称为:(填写具体项目名称)1.2 建设工程的位置在:(填写详细地址)1.3 建设工程的主要内容及规模:(填写工程概况)第二条工程进度2.1 工程开工日期为签订合同后(填写具体日期)天内,工程竣工日期为工程开工后(填写具体天数)天内。
2.2 工程竣工验收日期为工程竣工日后(填写具体天数)天内,双方应共同参与竣工验收工作。
第三条建设工程费用及支付方式3.1 建设工程总造价为(填写具体金额)元整,支付方式为:(填写具体支付安排,包括首期款、进度款、尾款等)3.2 工程施工中如发现需要增加费用的情况,应及时协商确定变更通知书,严格控制变更费用。
第四条施工标准和质量保证4.1 施工应按照相关国家建筑法规和标准进行,确保工程质量达到设计要求。
4.2 工程竣工后,乙方应负责保修期内的维修工作,保证工程质量,确保甲方的正常使用。
第五条合同变更和解决争议5.1 如双方在履行合同过程中需要变更相关内容,应书面协商一致并签订变更通知书。
5.2 如发生争议,双方应友好协商解决,无法协商解决的,提交至合同签订地的仲裁机构仲裁。
第六条合同生效、变更和终止6.1 本合同自双方共同签字盖章后生效,在合同履行期间双方均不得擅自解除合同。
6.2 未经对方书面同意,任何一方不得擅自变更合同内容或解除合同。
第七条违约责任7.1 如一方违约,造成对方损失的,应承担相应的违约责任。
7.2 如一方违约,严重影响合同履行的,对方有权解除合同并要求其承担相应的违约责任。
第八条其他事项8.1 本合同未尽事宜由双方协商解决,并可签订补充协议。
桩基分包合同范本

桩基分包合同范本
甲方:XXX工程有限公司
地址:XXX市XXX区XXX街XXX号
法定代表人:XXX
注册资本:XXX万元
乙方:XXX桩基工程有限公司
地址:XXX市XXX区XXX街XXX号
法定代表人:XXX
注册资本:XXX万元
签订日期:XXXX年XX月XX日
一、协议或合同的目的和背景
为了保证工程的质量和进度,甲方委托乙方进行桩基工程的分包,双方达成以下协议:
二、具体的条款和条件
1. 乙方承诺按照合同要求,按时、按质完成桩基工程;
2. 甲方应按时支付分包款项;
3. 双方应遵守国家相关法律法规,确保工程安全和质量。
三、保密事项
双方应对合同内容和工程细节保密,未经对方同意不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致工程无法按时完成,双方应协商解决,延期时间不得超过30天。
五、协议终止的条件
1. 双方经协商一致,可以提前终止合同;
2. 若一方违约,对方有权提前终止合同。
六、违约和争议解决方式
1. 若一方违约,应承担相应的法律责任;
2. 若发生争议,双方应先协商解决,协商不成的,提交仲裁机构解决。
七、其他附加条款
1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;
2. 其他未尽事宜,双方可另行协商。
本合同自双方签字盖章后生效,有效期至工程竣工验收之日。
甲方(盖章):XXX工程有限公司
法定代表人:XXX
乙方(盖章):XXX桩基工程有限公司
法定代表人:XXX
以上为桩基分包合同范本,双方应严格遵守合同内容,确保工程顺利进行。
(完整版)GF-2003-0213建设工程施工专业分包合同示范文本

GF—2003—0213建设工程施工专业分包合同(示范文本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月第一部分协议书承包人(全称):分包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:分包工程地点:分包工程承包范围:二、分包合同价款金额:大写:人民币元,小写:元。
三、工期开工日期:本分包工程定于年月日开工;竣工日期:本分包工程定于年月日竣工;合同工期总日历天数为:天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间:年月日;合同订立地点:本合同双方约定后生效。
承包人:(公章)分包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义:1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。
分包合同-QZ-2003-001广州工商

分包合同-QZ-2003-001广州工商合同背景本合同是由广州工商委托乙方进行某建筑工程的分包服务,在乙方承担合同约定的工作范围和服务内容的基础上,甲方向乙方支付相应的报酬。
合同条款1. 服务内容和标准1.1 乙方应根据合同约定,在规定时间内完成分包工作,并保证工作质量符合相关标准及规定。
1.2 如乙方在履行分包服务过程中发现问题或者变化,应及时向甲方报告并寻求解决方案。
2. 报酬及支付方式2.1 甲方应按照合同约定的服务内容向乙方支付相应的报酬,乙方应在合同约定的时间内接收并确认收到报酬。
2.2 报酬支付方式为财务转账,乙方应提供相应的收款账户信息。
3. 合同有效期3.1 本合同自签署之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
4. 违约责任4.1 若甲方未及时支付合同约定的报酬,应按照约定支付滞纳金和违约金。
4.2 若乙方未按照合同约定的服务内容完成分包工作并达到标准,应按照约定承担违约责任并赔偿甲方因此遭受的损失。
合同解除1. 发生以下情形之一的,本合同可以被任何一方书面通知解除。
- 双方协商一致- 法律法规规定的其他情况争议解决1. 双方在服务过程中发生争议的,应当进行友好协商,协商不成的,任何一方都可以向所在地人民法院起诉。
附则1. 本合同未尽事项,双方应协商解决。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同自签订之日起生效。
本合同的传真件、复印件等有效复本的效力与本件原件一致。
以上为合同条款内容,合同双方应严格按照合同条款履行,避免出现纠纷和违约行为。
合同甲方:广州工商合同乙方:(请在下方填写)签署日期:(请在下方填写)。
GF-2003-0213建设工程施工专业分包合同示范文本

GF-2003-0213建设工程施工专业分包合同示范文本合同缔结基本情况本合同由甲方(建设单位)与乙方(施工单位)共同缔结,合同编号为GF-2003-0213。
本合同签订日期为20xx年x月x日,地址为xxxxx。
工程概况根据建设单位GF-2003-0213建设工程流标信息公示文件规定要求,乙方负责分包工程(具体工程名称)的施工任务。
建设工程总工期为xxxx天,按照工期计算,分包工程施工任务计划时间为xxxx天。
工程施工要求分包工程涉及的设计图纸、说明书等文件应按时向分包方提供,并应材料物资准备就绪,确保分包工程施工顺利进行。
具体要求如下:文件提供:甲方应按照工程施工任务的实际进度,向乙方提供本工程分包任务说明书、图纸、设计文件、施工工艺等文件。
材料供应:甲方应按照乙方提交的材料清单,并在确定时间内提供检测标准,确保已进入到质量检测阶段的材料满足工程施工要求。
现场安排:为保证分包工程的施工顺利进行,甲乙双方应按实际情况,合理分配现场用地、道路通行、电力供应等资源。
施工监督:甲方应在分包工程施工过程中,对乙方的施工技术、操作规范、环保、安全等方面进行监督,确保工程的合规施工。
如发现问题,应及时与乙方进行沟通,制定纠正及整改措施,并落实整改。
工程报价及结算方式工程报价本工程采用单价合同的形式进行报价,报价总计为xxxx元。
工程结算方式工程分包合同报价超出合同完工结算的实际价值部分,由乙方承担,不得要求提交验收材料或其他相关证明文件。
工程分包合同的付款方式,由甲乙双方另行约定,书面协议制定后生效,未约定的,一般情况下,乙方应在甲方确认了对乙方提交的工作完成报告后,向甲方提出分别为30%、50%、20%的两次申请,甲方应根据工作完成的实际情况审核,最终双方一致认可后,给予分别为30%、50%、20%的两次付款。
合同终止合同终止的情况本合同在施工过程中,如遇以下情况,合同应当提前终止:•分包工程质量不符合设计要求,且乙方无证据证明为非甲方原因所致;•在甲方提出整改意见后,乙方未按时改正;•乙方违反国家法律、法规行政规章,影响施工效果的;•乙方侵占、挪用甲方资金,并且双方经协商未能解决的;•出现其他导致合同无法履行的情形。
建设工程施工专业分包合同示范文本--GF-2003-0213

建设工程施工专业分包合同示范文本–GF-2003-0213该文本为建设工程施工专业分包合同的示范文本,旨在规范建筑工程分包合同的撰写和执行,保障各方权益,确保施工的顺利进行。
具体合同内容如下:第一条合同内容及范围本合同为建设工程施工专业分包合同,包括以下内容:1.施工分包范围:分包方应按照甲方要求,承担该工程施工中相关的专业工程,具体施工范围详见技术标准和图纸。
2.工程合同金额及支付方式:本分包合同工程合同金额为人民币(壹佰万元整),分期支付,具体详见合同附件。
3.工程进度及质量要求:分包方应确保工程按期完工,并按照技术标准和图纸进行施工,若出现质量问题,应及时进行整改。
4.安全生产要求:分包方应按照国家、行业和甲方规定的安全生产标准进行作业,确保工程安全顺利进行。
第二条分包方的责任与义务1.分包方应按照甲方规定的图纸和技术标准进行专业工程施工,并保证施工质量符合国家和行业标准,并保证施工期限内完工。
2.分包方应按照合同约定支付保证金,若工程质量不符合要求或逾期完成,甲方有权扣除相应保证金作为赔偿。
3.分包方应对所承包工程进行安全管理,制定并执行相应的安全生产制度和措施,确保工程安全。
4.分包方应定期对施工过程进行检查、巡视、并记录相关数据和情况,并向甲方及时汇报。
5.分包方应对专业工程施工过程中产生的垃圾进行妥善处理,并按照要求进行清理。
6.分包方应向甲方提交有关法律、行业资质文件等证明文件,若存在虚假情况,分包方应承担相应法律责任。
第三条甲方的责任与义务1.甲方应按照法律法规和工程合同要求,提供相关技术文件及图纸,明确工程需要达到的质量标准和工期要求。
2.甲方应按照双方约定的支付方式,及时支付分包款,若出现逾期情况,应当及时付清利息和违约金。
3.甲方应制定并执行安全生产等相关制度和规定,确保工程施工期间生产环境的安全。
4.甲方应对工程合同付款的方式及时间进行公示,并明确相关违约责任和赔偿金标准。
建设工程施工专业分包合同示范文本GF-2003-0213

建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF-2003-0213)建设部、国家工商行政管理总局关于印发《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》、《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》的通知(2003年8月13日建市[2003]168号)各省、自治区、直辖市建设厅(建委)、工商行政管理局,国务院有关部门,新疆生产建设兵团建设局,山东、江苏省建管局:为了贯彻《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规要求,我们编制了《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)和《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214),现印发给你们,与已经颁发的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0211)配套使用。
建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF-2003-0213)第一部分协议书承包人(全称):分包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:分包工程地点:分包工程承包范围:二、分包合同价款金额:大写:人民币元,小写:元。
三、工期开工日期:本分包工程定于年月日开工;竣工日期:本分包工程定于年月日竣工;合同工期总日历天数为:天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
基础处理专业分包合同模板

基础处理专业分包合同模板合同编号:【合同编号】甲方(发包方):【甲方名称】(以下简称“甲方”)乙方(承包方):【乙方名称】(以下简称“乙方”)一、合同目的为明确双方的权利和义务,依法独立自主,自愿平等地签订本合同。
二、工程名称及地点工程名称:基础处理工程工程地点:【工程地点】三、工程内容及标准1、乙方应按照甲方的要求进行基础处理工程,具体包括但不限于以下内容:(1)进行地基处理,确保建筑物稳定性。
(2)根据设计要求进行相关基础施工。
(3)严格按照相关标准和要求进行作业,确保工程质量。
2、工程质量应符合国家有关标准及甲方的要求,若出现质量问题,乙方应承担相应责任,并在规定时间内完成修复。
四、工期及报酬1、工期:本合同自签订之日起生效,工程竣工时间为【工期】,如有特殊情况需延期,应提前向甲方提出申请,并获得甲方同意。
2、报酬:甲方应根据工程量及质量支付乙方报酬,具体报酬标准为【报酬标准】,支付方式为【支付方式】。
五、合同变更和解决纠纷1、如因不可抗力等原因无法按时完成工程,或需要变更合同内容,应经双方协商一致后签订书面补充协议。
2、在履行合同过程中如发生纠纷,双方应友好协商解决,若协商无果,则提交所在地法院解决。
六、保密条款双方应保守工程相关信息,未经对方书面许可,不得向第三方泄露。
七、其他约定1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:【日期】签订日期:【日期】以上为基础处理专业分包合同的范本,具体合同内容可根据双方实际情况进行修改和补充。
如有任何疑问,请及时联系双方指定的负责人员进行沟通。
祝双方合作愉快,工程顺利完成!。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
基础桩分包合同业主方:有限公司总包方:公司分包方:公司二零零年月日工程基础桩指定分包合同第1 条工程概况 (4)第2 条工期 (4)第3 条质量 (4)第4 条分包方工作内容 (4)第5 条分包方工程价款 (4)第6 条付款方式 (5)6.1工程预付款: (5)6.2工程进度款: (5)6.3保留金 (5)第7 条业主责任 (5)第8 条总包方责任 (6)8.1总包方驻工地代表 (6)8.2工期责任 (6)8.3督促分包方严格按本分包合同完成分包工作 (6)8.4审核分包工程施工方案 (6)8.5制定现场制度 (7)8.6协调工作 (7)8.7竣工资料 (7)8.8工程量检验: (7)8.9质量管理 (7)8.10中间验收 (7)8.11总包方为分包方提供并仅提供以下总包服务: (7)第9 条分包方责任 (8)9.1分包方代表 (8)9.2分包方的合法性 (8)9.3对现场条件的确认 (8)9.4对业主提供图纸的详细深化 (9)9.5分包方的施工方案 (9)9.6服从总包方的整体安排 (9)9.7分包方需总包方给预配合或完成的工作 (9)9.8按批准的图纸信息提交计划和实施 (9)9.9放线 (10)9.10保证免除总包方的责任 (10)9.11隐蔽工程验收 (10)9.12竣工资料 (10)9.13分包方应对其工作人员的安全负责 (10)9.14主方、监理方、总包方的检查 (11)9.15服从现场管理制度 (11)9.16按照总包方施工总平面布置图设置各项临时设施 (11)9.17分包方的现场办公室、仓库 (11)9.18保证施工现场清洁卫生 (12)9.19分包方的工人、雇员 (12)9.20分包方必须遵守政府关于运输时间和进入现场的限制规定。
(12)9.21工人居住于施工现场 (12)9.22成品、半成品保护 (12)9.23对现场内其它承包商的工作、成品及半成品的保护 (12)9.24与现场内其它承包商工作的协调配合 (13)9.25分包方的身份应合法 (13)9.26与总包方另行签订现场的各项管理协议 (13)9.27对分包工程质量负完全责任 (13)9.28分包工程交付前的清理 (13)业主:总包方:分包方:根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,(以下简称业主)决定由作为的指定分包商(以下简称分包方),并明确由(以下简称总包方)担任总包方,对此指定分包商进行总包服务及协调管理,经友好协商,达成如下协议条款:第1条工程概况工程名称:工程工程地点:承包范围:工程基础粉喷桩工程第2条工期开工日期:年月日,竣工日期:年月日。
关于阶段性进度计划:合同三方将根据本工程招投标过程中相关文件,并考虑现场实际情况在合同附件A中另行约定;该约定应满足总体进度计划的要求。
第3条质量质量等级:优良,符合设计图纸及有关设计文件、“工程规范和技术说明”的规定,同时须符合国家标准和规范。
如果“工程规范和技术说明”中规定的标准高于国家标准的,按其中规定的标准执行;如果其中规定的标准低于国家标准的,按国家标准执行。
第4条分包方工作内容分包方的工作内容包括但不限于以下工作内容:(分包图纸设计、深化、加工制作、测试、运输、施工、测量、安装、保护、垃圾清理和清运、验收、保修、竣工图制作以及与其相关的现场施工准备工作(从二级电箱到施工机具、施工用电的接驳等)等全部工作)。
第5条分包方工程价款合同总价为:人民币元整,(小写:¥元整)(其中粉喷桩工程合同人民币:元;设计费人民币:元)本合同价款为固定单价(粉喷基础桩元/米),此单价除有另外说明外,包括完成本合同全部工作所需的费用,包工,包料,包设备,包运输,包工期,包质量,包工资及建材的任何差价、其它直接费、现场经费、管理费、企业经营费、利润、一切税金(含进口税、增值税、营业税、工程税、所得税等)、劳保统筹基金、包干费、风险费、技术措施费、工期奖、保险费、国家及市政部门因进行工程所规定明示应由施工单位交纳的任何收费、材料试验费、检查验收费、间接费等。
同时在分包方的价款中已包含冬雨季施工防护、维护、治安、消防、环保、成品保护等责任的相应费用。
合同金额包括为设计、供应、制作、运输、安装、维护所需的全部材料、设备、附件,包括但不限于运输、保险、全部专利费、国内或海外清关费、清关文件和证书费及为更好地履行本分包合同所需的全部费用。
第6条付款方式6.1工程预付款:金额为分包方价款的30%;即人民币元整(小写:¥元整);在本合同生效后三个工作日内由业主直接支付给分包方。
6.2工程进度款:1)支付程序:分包方在完成合同总工作量60%时,经总包方和监理共同审批后5 个工作日内由甲方直接支付给分包方合同总价20%的工程进度款。
总包方和监理在接到月度款支付申请单后5 个工作日内审核完成,并将审核结果通知业主和分包方。
2)工程全部完工后验收合格甲方支付给分包方40%的工程进度款。
6.3 保留金1)金额:相当于工程总额的10%。
2)当保留金累计总金额至分包方总价款(本合同分包方价款+增减帐)的10%时,业主不再扣留。
3)支付:分包工程竣工并且分包方将该分包工程交付总包方和业主一个月内,合同三方办理竣工结算。
业主将保留相当于结算总价款5%的金额,作为工程保修金,其余款项业主在结算完成10 个工作日内支付给分包方。
关于保修金的支付,将在另行签订的该分包工程的保修合同中约定。
第7条业主责任7.1 指派为业主驻工地代表。
负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更等事宜。
7.2 委托进行工程监理,总监理工程师:;7.3 提供本工程施工所需由业主负责办理的有关证件和批件。
7.4 协调设计院与总包方及分包方的关系,要求设计院在规定的时间内提供施工图或洽商,并及时审核确认。
在总包方、分包方参与的情况下,组织图纸会审及技术交底。
7.5 及时审批总包方及分包方经总包方提交的各种计划、报表、详图、方案。
7.6 根据合同条款按时支付工程款。
7.7 及时向总包方和分包方下发与本工程有关指示、指令及设计变更和洽商。
7.8 牵头进行工程的竣工验收。
第8条总包方责任8.1总包方驻工地代表指派为总包方驻工地代表。
负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收等事宜。
8.2工期责任负责承担本合同约定的各项工作,为分包方提供协调照管。
并与分包方共同向业主承担工期责任。
为此总包方应督促要求分包方依据总包方编制的总工期计划编制分包工程的进度计划,经总包方审核后可实施于工程,在施工过程中总包方有权对分包工程进度计划进行调整(并同时上报业主),分包方须遵照执行,以确保总工期计划的实现。
一但现场有迹象显示分包方已无法按合同工期、进度计划完成分包工程,经总包方督促令其改进后仍未达到要求,总包方有权将其未完的分包工程的全部或部分交其他分包商完成,相应工程款业主将从支付给分包方的工程款中扣除支付给总包方。
8.3督促分包方严格按本分包合同完成分包工作如确认分包方不服从总包方的总体安排或有其他严重问题(确认为分包方责任),应提请业主代表关注并有权要求业主撤换分包方。
8.4审核分包工程施工方案审核分包方提交的分包工程的详图及施工方案、施工组织设计、施工进度计划并及时上报业主审批。
8.5制定现场制度制定现场的安全、文明施工、消防等现场管理规章制度。
8.6协调工作协调分包方与同一现场的其他分包方的配合,统一编排各分包方的施工顺序、部位,组织各分包方进行工程部位交接。
8.7竣工资料负责督促分包方编制整理符合北京市有关规定的自身承包范围的竣工图及竣工资料,并负责归档向业主移交;8.8工程量检验:总包方按月将分包方上报的每月完成工程量报表进行审核确认,并将审核确认书尽快反馈给监理。
8.9质量管理根据国家有关规定编制质量检验程序大纲,按照规章进行检验。
确定质量故障防范措施,及时排除质量隐患。
协助业主方办理质量验收手续,以确保顺利竣工验收。
负责检查分包方是否严格执行施工规范、安全操作规程及是否按图纸或做法施工。
监督并审核分包方根据现场样板间的实际情况制定的具有针对性的工程质量验收标准,并以此标准进行验收(应高于国家标准)。
8.10中间验收督促分包方按照建筑工程施工及专业验收规范(详见图纸、工程规范和技术说明)对工程进行质量检验和验收,达到竣工验收标准时通知业主、监理及其他有关部门并由业主牵头进行竣工验收。
总包方参加隐蔽工程和中间工程验收工作,督促分包方做好验收记录。
8.11总包方为分包方提供并仅提供以下总包服务:业主与总包方在其双方签定的”总包施工合同”中明确了总包服务的内容,以下内容为”总包合同”内容的进一步约定,如果以下内容与总包合同不一致,双方同意以本分包合同内容为优先解释.(1) 负责给分包方提供施工用水源:(水源位置管径);(2) 提供总包方现场现有的垂直运输设备:(技术说明);(3) 测量放线:总包方负责提供施工楼层轴线控制网及标高传递参照点并对其准确性负责。
(4) 总包方负责消纳各分包方清运到建筑物外现场内总包方指定垃圾堆放地点的垃圾;(5) (为分包方提供合理的空间以便分包方自行建造、封闭、拆除、清运自己的现场办公室,储存材料、设备、工具的仓库。
)(6) 关于脚手架:分包方在合同签订后5 日内向总包方和业主提交脚手架搭设计和使用方案,总包方和业主根据总体工程施工需要进行审核修订并会同分方共同确认该方案,确认后的脚手架方案作为"合同附件B"的内容执行。
单层内脚手架和工具式脚手架由分包方自行负责。
(7) 总包方负责对业主直接供应材料、设备的仓储、保管、向分包方发放;并配合分包方、监理作好此类材料的进场检验。
第9条分包方责任9.1分包方代表指派为分包方驻工地代表。
分包方必须派出强有力和足够人数的项目管理班子进入现场,全面负责分包工程施工管理和施工操作任务(管理班子名单及成员履历作为合同的附件,报请业主方及总包方批准,且其中安全检查员、质量检查员必须按总包方要求配备),并对自身的设计、施工、技术、质量、工期、安全、文明施工、消防、保卫等进行全面负责。
按合同约定,听从业主、总包方代表的指令,并履行分包方义务和责任。
保质、保量、按期完成分包工作。
如分包方未履行上述义务而造成业主、总包方及其他分包方的一切损失,分包方应承担全部责任。
9.2分包方的合法性分包方必须持有北京市有关部门核发的进行此工程所应具备的全部证件,手续齐全,否则一切责任由分包方承担,进场后一周内将详细资料报送业主和总包方。
9.3对现场条件的确认分包方接受现场现有条件,准时进场,施工中应严格按照业主代表、总包方代表依据合同发出的指令,并严格遵守国家及北京市的各种法律、法规,服从总包方的现场管理制度及各项要求,并积极准备一切分包方必须具备的管理业务和全部施工所需的设备及人员,以完成本分包工程。