电力线路工程总承包合同范本
输电线路总承包合同范本
输电线路总承包合同范本电力输电线路总承包合同范本引言：随着工业化和城市化的进程，电力作为一种重要的能源，对社会的发展和居民生活起着至关重要的作用。
而输电线路的建设与维护，是保障电力供应可靠性和稳定性的关键环节。
为保证工程的顺利进行，双方需签订一份输电线路总承包合同。
本文旨在提供一份合同范本，以便于双方在合作前进行参考和讨论。
合同正文：第一章总则一、背景及目的本合同是由甲方（以下简称“施工方”）和乙方（以下简称“业主方”）经友好协商共同签订的，旨在明确双方的权利和义务，并为项目的开展提供法律保障。
二、合同名称本合同名称为“输电线路总承包合同”。
第二章项目基本情况一、项目名称项目名称为___________（以下简称“工程”）。
二、项目地点工程位于___________。
第三章项目内容一、工程范围1. 施工方负责设计、建设并投入使用由施工方负责的输电线路。
2. 工程具体内容包括但不限于输电线路的勘测、设计、施工等。
二、工期安排1. 施工方应按照合同规定的工期完成工程，并保质保量地交付给业主方。
2. 工期为______________。
第四章费用及支付方式一、工程造价及支付方式1. 工程造价为___________，乙方需根据双方协商确定的进度支付施工方相应款项。
2. 付款方式为______________。
二、工程变更和索赔1. 本合同签订后如存在工程变更，必须经双方协商确定，并签订变更协议。
2. 双方如因工程变更产生索赔，应根据诚实、公正和公平原则协商解决。
第五章工程质量及验收一、质量要求1. 施工方必须保证工程的质量，并按照国家标准和规定进行施工。
2. 施工方不得使用次品材料和设备。
二、验收标准及验收程序1. 工程验收标准为____________（国家标准、行业标准等）。
2. 验收程序为_____________。
第六章违约及争议解决一、违约责任1. 如双方一方违反合同约定，需向对方支付违约金。
输电线路总承包合同模板
输电线路总承包合同模板输电线路总承包合同甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）法定代表人：（委托方法定代表人姓名）联系电话：（委托方联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）法定代表人：（承包方法定代表人姓名）联系电话：（承包方联系电话）鉴于甲方拥有相关电力工程项目的委托权，乙方具备承接输电线路施工的资质和经验，双方经友好协商，达成以下合同。
第一条项目描述与工期1.1 项目名称：输电线路工程1.2 工程范围：（详细描述输电线路工程的范围，包括工程起始点、终点、长度、电压等信息）1.3 工期：（具体描述工程开始时间和预计完成时间）第二条材料与设备2.1 甲方负责提供本工程所需的所有相关资料和文件，并协助乙方办理相关手续和许可证件。
2.2 乙方负责采购、配送和管理本工程所需材料、设备和工具。
第三条施工标准和质量保证3.1 乙方承诺按照国家有关法律、法规以及行业标准进行施工，保证工程质量符合规范和技术要求。
3.2 甲方有权随时对工程进行质量检查和验收，如发现质量问题，乙方应承担相应的返工和修复责任。
第四条工程款支付4.1 工程款总金额为（具体金额），支付方式为按工程进度分期支付。
4.2 乙方在每个工程进度节点完成后提出支付申请，甲方应在15个工作日内完成支付。
第五条保证金与保险5.1 为保证合同履行，乙方应按甲方要求提供相应的保证金，金额为合同总金额的（具体比例）。
5.2 乙方应按规定采购工程施工保险，保证在工程施工过程中对人员和财产的保护。
第六条违约责任6.1 如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括返工修复费用、停工赔偿等。
6.2 如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。
第七条保密条款7.1 双方同意在合同履行期间以及合同解除后对双方之间的商业机密和技术秘密予以保密。
7.2 任何一方未经对方书面同意，不得将对方的商业机密和技术秘密泄露给第三方。
电力总承包施工合同范本(精选8篇)
电力总承包施工合同范本(精选8篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!电力总承包施工合同范本(精选8篇)电力总承包施工合同范本第一篇发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称甲方)甲方为了充分利用水资源，开发电力事业，根据《中国合同·法》和《水利水电建设工程规范》及《建筑安装工程承包合同条例有关规·定》，结合本工程实际，双方互利为原则，经双方友好充分协商，达成条款如下：一、工程承包施工地点及范围：庆元县牛颈溪、江根水电站项目工程，大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部份。
国家电网输变电工程epc总包合同范本
国家电网输变电工程epc总包合同范本合同关键信息项：合同双方信息（甲方：国家电网公司，乙方：施工总包公司）工程名称及地点合同金额合同工期工程范围及内容质量标准与验收标准工程款支付方式与进度双方责任与义务变更及索赔条款违约责任及赔偿合同终止条件争议解决方式合同生效日期附件及补充协议合同文本：第一条合同双方信息第二条工程名称及地点工程名称：国家电网输变电工程工程地点：[具体地址]第三条合同金额合同总金额：[金额]人民币第四条合同工期工程开工日期：[开工日期] 工程竣工日期：[竣工日期]第五条工程范围及内容本合同涉及的工程范围包括：输电线路建设变电站建设相关附属设施的建设与安装第六条质量标准与验收标准[具体质量标准][验收标准]第七条工程款支付方式与进度支付方式：首付款：[金额]人民币进度款支付条件及金额尾款支付条件及金额第八条双方责任与义务甲方责任：提供施工所需的资料和支持按合同约定支付款项乙方责任：按时完成工程确保工程质量符合标准第九条变更及索赔条款变更程序及索赔条件：工程变更申请程序索赔的处理和赔偿标准第十条违约责任及赔偿违约责任：逾期完成工程的违约金质量不符合标准的赔偿第十一条合同终止条件合同终止条件包括但不限于：不可抗力事件双方协议终止第十二条争议解决方式争议解决方式：协商解决仲裁机构：[具体仲裁机构]第十三条合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十四条附件及补充协议本合同附件包括：技术规范施工图纸其他相关补充协议（合同签署）甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：。
电力线路施工合同范本6篇
电力线路施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力线路施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：电力线路施工工程2. 工程地点：具体地址依据甲方提供的施工图纸确定3. 工程内容：包括电力线路的铺设、设备安装、调试等二、合同工期1. 工程开工日期：依据甲方通知确定2. 工程竣工日期：依据合同约定的工期及实际情况确定三、合同造价1. 工程总造价：依据施工图纸及工程量清单确定，具体金额为大写：____________________元整，小写：￥____________________元。
四、工程质量与验收1. 乙方必须按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
甲方应当在接到通知后及时组织验收。
3. 工程质量不符合约定的，乙方应当无偿返修，并承担由此造成的损失。
五、工程变更与调整1. 施工过程中如遇设计变更，双方应当书面确认并签字盖章。
重大设计变更导致工程量增加的，双方应当签订补充协议。
2. 甲方在施工过程中需要调整工程进度的，应当以书面形式通知乙方，乙方应当按照新的进度安排进行调整。
六、工程款支付与结算1. 工程款支付方式：分期支付。
乙方完成基础工程并经甲方验收合格后支付工程总造价的百分之XX；完成全部工程并经竣工验收合格后支付工程总造价的百分之XX；剩余百分之XX作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。
2. 结算方式：依据施工图纸、变更签证及合同约定进行结算。
七、安全施工与文明施工1. 乙方应当按照安全施工规范进行施工，确保工程安全。
如因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应当文明施工，保持施工现场整洁有序。
输电线路总承包合同范本
输电线路总承包合同范本《输电线路总承包合同》甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟建设输电线路工程，并通过招标等方式确定由乙方承担该工程的总承包任务，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于输电线路的设计、采购、施工、调试等全部工作。
二、工程承包范围详细描述乙方承担的具体工作内容和责任范围。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为：____________元（大写：____________________）。
2. 支付方式：按照工程进度等约定的方式进行支付。
四、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日五、质量标准达到国家及行业相关质量标准要求。
六、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1. 提供必要的工程资料和协助。
2. 按照合同约定支付款项。
3. 对工程进行监督和检查等。
（二）乙方的权利与义务1. 按照合同要求完成工程任务。
2. 确保工程质量和安全。
3. 接受甲方的监督和管理等。
七、工程变更约定工程变更的程序和处理方式。
八、验收与结算1. 验收标准和程序。
2. 结算方式和时间。
九、违约责任双方明确各自的违约责任及承担方式。
十、争议解决约定争议解决的方式，如协商、仲裁或诉讼。
十一、保密条款对涉及工程的相关信息进行保密的约定。
电力线路工程总承包合同
电力线路工程总承包合同甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方将电力线路工程承包给乙方施工，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：电力线路工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于电力线路的设计、设备采购、施工、调试、验收等。
二、工程承包范围2.1 承包范围：乙方承担本工程的全部施工任务，包括设计、设备采购、施工、调试、验收等。
2.2 承包方式：包工包料。
三、合同工期3.1 合同工期总日历天数：____天。
四、质量标准4.1 工程质量标准：合格，并符合国家、行业及地方的相关规定和标准。
五、合同价款5.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
5.2 支付方式：双方协商确定。
六、合同约定的其他内容6.1 乙方应遵守施工现场的相关规定，包括交通、噪音、环境保护和安全生产等。
6.2 工程未交接前，工程成品由乙方保护并承担费用；交接后，由甲方保护并承担费用。
6.3 施工安全、文明施工由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责。
七、违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
八、争议解决8.1 对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。
九、合同的生效、变更和解除9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
9.2 除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。
十、其他约定10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________日期：____年____月____日日期：____年____月____日以上内容仅供参考，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
电力线路工程总包合同范本
电力线路工程总包合同范本一、合同双方甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________二、工程概况1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 工程规模：_____________4. 工程内容：_____________5. 工程期限：_____________6. 工程质量：_____________三、合同价格根据双方协商一致，本工程的总包合同价为人民币______元整（¥______）。
该价格包括了所有材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润及税金等一切费用。
四、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后__天内支付给乙方合同总价的__%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方分阶段支付工程款，每次支付不超过合同总价的__%。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的合同总价__%。
4. 质量保证金：甲方保留合同总价的__%作为质量保证金，在保修期满后无质量问题的情况下支付给乙方。
五、工期与交付乙方应按照合同约定的工期完成工程建设，并保证工程质量符合国家标准和行业规定。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，双方协商解决。
六、质量保证乙方承诺所承建的电力线路工程质量达到国家及行业标准，并对所承建工程提供至少__年的质量保证期。
在保证期内，如发现任何质量问题，乙方负责无偿修复。
七、合同变更与终止因设计变更、政策调整或其他不可预见的原因需要变更合同内容的，双方应协商一致，签订书面补充协议。
任何一方未经对方同意擅自变更合同内容或终止合同的，应承担违约责任。
八、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交_______仲裁委员会进行仲裁。
九、其他本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
输电线路总承包合同模板
输电线路总承包合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！输电线路总承包合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要建设一条输电线路，乙方具备建设输电线路的能力和经验，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 合同范围1.1 乙方负责本合同项目的输电线路的设计、采购、施工、安装、调试、验收、交付使用及质保期服务。
1.2 甲方负责办理本合同项目所需的各项审批手续，提供施工场地、水源、电源等施工条件。
第二条 合同价格2.1 双方确认，本合同项目的总价为人民币【】元整（大写：【】元整），包括设计费、采购费、施工费、安装费、调试费、验收费、质保期服务费等。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。
第三条 付款方式3.1 合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
3.2 工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%。
3.3 质保期满且无质量问题后，甲方支付乙方合同总价款的10%。
第四条 工程进度4.1 乙方应按照双方约定的工程进度计划完成本合同项目。
4.2 乙方如因特殊情况不能按照约定进度完成工程，应提前通知甲方，并协商调整工程进度计划。
第五条 质量保证5.1 乙方应按照国家和行业标准进行设计、采购、施工、安装、调试，确保工程质量。
5.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
第六条 保密条款6.1 双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
第七条 争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第八条 其他条款8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：【年】年【月】月【日】日请根据您实际情况修改上述合同内容，以适应您的需求。
输电线路总承包合同范本
输电线路总承包合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模及内容：包括但不限于输电线路的设计、采购、施工、调试、验收等工作，具体详见工程设计文件和技术要求。
二、合同工期1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及行业现行的有关标准、规范和设计要求，确保工程安全可靠运行。
2. 乙方应按照合同约定和甲方要求，提交工程质量保证措施和质量控制计划，并接受甲方和监理单位的监督检查。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币（大写）：____________________元（小写：￥______元）。
此价格为固定总价，不因任何因素而调整，但本合同另有约定的除外。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，乙方按阶段向甲方提交进度报告和付款申请，甲方经审核后在______个工作日内支付相应的进度款；（3）竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%；（4）质保金：合同总价的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方在______个工作日内无息支付给乙方。
电力线路工程总承包合同正规范本(通用版)
电力线路工程总承包合同1. 引言本合同由甲方（简称甲方）和乙方（简称乙方）共同缔结，双方本着互利互惠、平等协商的原则，就进行电力线路工程总承包达成合作协议。
2. 合同内容2.1 任务描述甲方委托乙方负责进行电力线路工程的总承包，包括但不限于任务：•设计与规划•设备采购与安装•施工与施工管理•质量控制与检测•工程验收与移交2.2 合同期限本合同的项目实施期限为合同生效之日起至工程完成并经甲方验收通过之日止。
工程完成的标准以国家相关法律法规和行业标准为准。
2.3 价格与支付方式2.3.1 价格乙方承包此项工程的总价为X万元（大写：X万元整），包括材料采购、人工、设备租赁、管理等所有费用。
2.3.2 支付方式支付方式按照约定执行：•预付款：合同签订后，甲方向乙方支付总承包价款的%作为预付款；•进度款：根据工程进度，乙方有权向甲方提出支付进度款请求。
每次支付进度款不得超过该进度完成量的%；•工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付尾款，尾款金额为总承包价款的%。
2.4 质量保证乙方保证其提供的材料和设备的质量符合国家相关标准，并且在施工过程中严格按照相关规范和要求进行施工，确保工程质量。
2.5 合同变更任何一方在变更工程范围、时间等事项时，应提前书面通知对方，并在双方协商一致后，进行必要的合同变更。
2.6 保密条款双方应对在履行合同过程中获得的商业秘密和其他机密信息予以保密，并不得将相关信息泄露给第三方。
2.7 违约责任任何一方未能履行合同规定的义务或违背合同规定时，应承担相应的违约责任，对方有权要求其承担违约金等合理赔偿。
3. 合同解除3.1 协商解除双方协商一致，可以解除本合同，并签署解除协议。
3.2 一方解除在情况下，任何一方有权单方解除合同：•对方违约行为严重影响到工程进展和工程质量；•因不可抗力等无法控制的原因导致无法继续履行合同。
3.3 解除后的处理合同解除后，双方按照已完成工程和已发生费用的实际情况进行结算，并进行工程资料和相关文件的移交。
输电线路总承包合同书范本
输电线路总承包合同书甲方（业主）：________________乙方（承包商）：______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行输电线路工程总承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________输电线路工程。
1.2 工程地点：________________。
1.3 工程内容：本工程包括输电线路的设计、施工、调试、验收等全部工作。
二、工程范围2.1 设计范围：乙方负责完成本工程的初步设计、施工图设计、竣工图设计及相关技术文件的编制。
2.2 施工范围：乙方负责本工程的施工、安装、调试、试运行及竣工验收等工作。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家及行业的有关规定、标准和规范，保证工程质量。
3.2 乙方应对其设计和施工质量负责，确保工程安全、可靠、稳定运行。
四、工程进度4.1 乙方应按照甲方的要求，制定工程进度计划，并报送甲方审批。
4.2 乙方应按照批准的工程进度计划，组织施工，确保工程按期完成。
五、工程款支付5.1 甲方应按照合同约定的支付方式和时间，向乙方支付工程款。
5.2 乙方应在收到工程款后，按照合同约定的支付方式和时间，向分包单位支付工程款。
六、合同价款6.1 本合同的总价款为人民币（大写）________________元整（￥__________）。
6.2 合同价款的支付方式：分期支付。
七、合同的履行与变更7.1 甲乙双方应按照本合同的约定，履行各自的权利和义务。
7.2 合同的变更：如因工程需要，确需变更合同内容，应由甲乙双方协商一致，签订书面变更协议。
八、违约责任8.1 甲乙双方应严格履行本合同，如一方违约，应承担违约责任。
8.2 乙方如未按照约定的工程进度、质量完成工程，甲方有权按照合同约定扣除相应的工程款。
九、争议解决9.1 本合同在履行过程中，如发生争议，应由甲乙双方协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
电力线路工程总承包合同范本[修改版]
![电力线路工程总承包合同范本[修改版]](https://img.taocdn.com/s3/m/cfde472676a20029bc642d56.png)
第一篇：电力线路工程总承包合同范本电力线路工程总承包合同范本工程承包合同发包人：承包人：按照《中华国民共和国合同法》、《中华国民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方按照执行。
一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范畴：；（详见施工图纸内容）；4、承包方法：＿。
5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。
二、合同工期及工期延误1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定供给（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定供给指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准：合格、依照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。
五、工程款结算及支付1、开工前，发包人向承包人支付工程合同总价款的的预付款；2、主体施工中期，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
电力线路承包合同
电力线路承包合同随着法律观念的深入人心，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的电力线路承包合同，希望能够帮助到大家。
电力线路承包合同1发包方(甲方)：承包方(乙方)：签定时间：____年____月____日按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。
一、工程范围1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包项目和内容：二、工程造价4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元整____￥元。
三、建设工期5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后日历____天。
6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。
(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。
(4)未按合同规定拨付款而影响施工。
(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(6)因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。
四、工程质量、验收与安全管理7、本工程的质量为优良。
8、工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;②电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。
9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。
10、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。
甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。
电力线路施工工程施工总承包管理合同
电力线路施工工程施工总承包管理合同1. 合同背景2. 合同订立2.1 受承包单位本合同由甲方（业主）与乙方（承包单位）共同订立。
2.2 合同目的本合同的目的是规定电力线路施工工程的施工总承包管理、施工进度、施工质量等相关事项。
2.3 合同内容3. 施工组织及管理3.1 施工组织乙方应按照合同约定，做好施工方案的编制、安全生产责任制的落实、施工人员的组织调配等工作。
3.2 施工管理乙方应设立专门的施工管理组织，负责施工现场的管理、施工进度的控制、质量的监督等工作，并及时向甲方报告相关情况。
4. 施工进度管理4.1 工期要求甲方给予乙方明确的工期要求，并在合同中明确约定工期起止日期和工期延误责任。
4.2 施工进度计划乙方应编制详细的施工进度计划，并按计划完成各项工程任务。
如有需要，应及时向甲方提出施工进度调整方案。
4.3 进度监控和评定甲方有权对乙方施工进度进行监控，并定期进行评定。
对于延期完成的工程任务，甲方有权要求乙方进行质量整改或扣罚相应的违约金。
5. 施工质量管理5.1 质量控制乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并保证施工质量符合相关规范要求。
5.2 质量验收甲方有权对乙方的施工质量进行验收，并按照合同约定的验收标准进行评定。
对于不符合标准的施工质量，乙方应及时整改，直至达到标准要求为止。
6. 价款支付6.1 合同价款合同价款由甲方根据工程设计、施工量等因素确定，并在合同中明确约定。
6.2 价款支付方式价款支付方式可以采取分期支付或阶段支付的方式。
甲方应按照合同约定的支付期限及金额支付价款。
7. 违约责任7.1 乙方违约责任乙方如未按照合同约定完成工程任务，或未按时达到施工进度、质量标准等要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
7.2 甲方违约责任甲方如未按照合同约定支付价款，或未提供施工所需的设备材料等，应承担相应的违约责任。
8. 争议解决8.1 协商解决对于合同履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决。
电力工程总承包合同范本(实用5篇)
电力工程总承包合同范本第1篇甲方：乙方：依照《_合同法》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下：一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试二、有关技术及服务要求：1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。
3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。
4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。
三、工程款项及费用的结算：1、工程款结算按<浙江省建设安装定额2003版、预算管理制度及规定>执行。
2、工程预算款总计：102496元；（高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收）3、本工程款分2次结清，其中：(1) 、合同签订3天内应付工程款的70%(计70000元) (2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。
4、工程款的结算以审计决算为依据。
四、施工及竣工验收：1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。
2、乙方应在______年______月______日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。
3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。
4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。
5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。
合同未尽事宜，双方协商解决。
合同双方代表签字盖章后生效。
合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)代表：代表：开户行：帐号：签订日期：______年______月______日电力工程总承包合同范本第2篇甲方（全称）：__________________乙方（全称）：__________________依照《_合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。
电力线路施工合同范本3篇
电力线路施工合同范本3篇篇1电力线路施工合同范本甲方（甲方单位名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方（乙方单位名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：根据《中华人民共和国招投标法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承建电力线路施工项目，达成如下合同：一、项目名称及位置：电力线路施工项目（具体工程名称），位于（具体位置），项目编号：（编号）。
二、项目内容：1. 项目范围：包括但不限于电力线路设计、施工、调试等工作。
2. 工程量与计算方法：详见附件《工程量清单》。
3. 施工周期：计（天/月/年）自（日期）起至（日期）止。
4. 工程款项：总造价为（具体金额），分期支付。
5. 施工注意事项：详细内容见附件《施工注意事项》。
6. 工程变更：如因不可抗力或人为原因需变更工程内容，双方协商解决。
三、合同款项：1. 工程款项：甲方根据实际工程进度，将工程款项支付给乙方。
2. 违约金：当一方违反合同规定导致损失时，另一方有权获得违约金。
四、合同履行：1. 甲方应按照合同约定，提供必要的支持与协助，并支付合同款项。
2. 乙方应按照合同要求，保质保量地完成工程，并确保工程质量符合相关标准。
五、保证事项：1. 甲乙双方保证遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法规，确保本合同的有效履行。
2. 甲乙双方负责保管好各自的文件和资料，并配合有关部门的检查与审计。
六、纠纷解决：1. 若因本合同发生的争议，应由双方共同协商解决；协商不成的，提交有关部门或仲裁机构处理。
2. 双方如有解除合同的需要，需提前书面通知对方，并履行相关程序。
七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章后生效，至合同约定工程完成并经验收合格后终止。
2. 本合同正本一式叁份，甲乙双方各执壹份，经办双方共同附印合同章，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：法定代表人：签字日期：乙方（盖章）：法定代表人：签字日期：附件：1. 工程量清单2. 施工注意事项以上为电力线路施工合同范本，各项内容均需双方遵守并执行，如有违反将承担相应的法律责任。
电力线路施工合同范本5篇
电力线路施工合同范本5篇第1篇示例：电力线路施工合同范本甲方：_____________（委托方名称）乙方：_____________（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方就电力线路的施工事宜达成如下合同：一、项目名称：___________（电力线路施工项目名称）二、合同金额：本项目的合同金额为人民币___________元整（￥_________万元），具体款项的支付方式和时间如下：1. 订立合同后，甲方应支付合同总金额的______%作为预付款给乙方。
2. 乙方按照施工进度，向甲方逐阶段或者逐次提出工程款支付申请，甲方应在收到款项支付申请后的七个工作日内支付相应工程款项，最终支付尾款金额。
三、工程内容和要求：本项目的主要工程内容包括但不限于电力线路的架设、设备的安装等，具体工程的内容、标准及要求详见附件《电力线路施工方案》。
乙方在项目实施过程中应严格按照相关规定进行施工，并保证工程的质量和安全。
四、工期安排：本项目的工期为________个月，自合同签订生效之日起计算。
如因不可抗力等特殊原因需要延期施工，应提前书面通知甲方并经过双方协商一致后延期。
五、质保期：本工程的质保期为工程竣工验收合格之日起_________年。
在质保期内，乙方保证对工程的质量进行维护和保修，确保设施的正常运行。
六、保险责任：在工程施工期间，乙方应为工程项目购买必要的意外险、责任险等保险，确保工程施工过程中的风险得以充分覆盖。
七、违约责任：如乙方违反合同规定未能按时交付工程等，应承担相应的违约责任并赔偿甲方因此产生的损失。
八、争议解决：合同履行中如发生纠纷，双方应友好协商解决。
如无法协商解决，应向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他：其他未尽事宜，由双方协商解决。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章生效。
以上为电力线路施工合同范本，若双方对合同内容有任何异议或补充协商，则可在合同签署前进行相应修改。
2023220k输变电线路工程总承包合同正规范本(通用版)
220k输变电线路工程总承包合同合同概述本合同由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）共同缔结。
甲方是输变电线路工程的需求方，乙方是承包方。
甲方委托乙方完成220k输变电线路工程的施工和交付。
项目背景随着能源需求的增长，甲方需要建设一条220k输变电线路工程，以满足电力供应的需要。
该线路工程将连接不同地区的变电站，实现电力输送和分配。
项目范围本项目的范围包括但不限于内容：•设计和规划：乙方负责进行线路工程的设计和规划，确保符合相关法律法规和安全标准。
•材料供应：乙方负责采购和供应所需的材料和设备，确保其质量和适用性。
•施工：乙方负责线路工程的施工，包括土建工程、电缆敷设、杆塔安装等。
•质量控制：乙方负责监督和控制施工过程中的质量，以确保工程的满足甲方的要求。
•安全管理：乙方负责制定和执行施工过程的安全管理措施，保障工人和环境的安全。
•交付和验收：乙方负责线路工程的交付和验收，确保工程达到甲方的要求和标准。
合同条款1. 项目启动1.1 甲方将提供线路工程的详细要求和计划给乙方。
1.2 乙方在收到甲方的要求和计划后，应在7个工作日内提交详细的工程方案和施工计划。
1.3 甲方在收到乙方的工程方案和施工计划后，将对其进行评审，并在7个工作日内提供反馈。
1.4 双方在确认工程方案和施工计划后，正式启动项目。
2. 资金支付2.1 甲方将按照工程进度和乙方的提供的发票，及时支付对应的款项。
2.2 乙方应按照约定的工作量和质量完成工程，确保甲方支付相应的款项。
3. 项目变更3.1 如果在工程施工过程中，需要对项目范围或工程方案进行变更，双方应共同协商，并书面确认变更内容和费用调整。
4. 保修期4.1 工程竣工后，乙方将提供一年的免费保修期。
5. 违约责任5.1 如果一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
5.2 违约方应在接到对方书面通知后，立即采取纠正措施，并尽力减少损失的发生。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力线路工程总承包合同范本
工程承包合同
发包人：
承包人：
按照《中华国民共和国合同法》、《中华国民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方按照执行。
一、工程概况
1、工程名称：；
2、工程地点：；
3、工程范
畴：
；（详见施工图纸内容）；
4、承包方法：＿。
5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。
二、合同工期及工期延误
1、开工日期：年月日，竣工日
期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定供给（或确认）施工图纸及开工条件；
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；
c发包人代表（或监理工程师）未按约定供给指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d设计变更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准：合格、依照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额（大写）（人民币），小写
￥。
五、工程款结算及支付
1、开工前，发包人向承包人支付工程合同总价款的的预付款；
2、主体施工中期，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；
3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；
六、施工准备
1、承包人在合同签定后日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，供给基准测量点；
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，和谐好周边及有关部门关系；
4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格依照施工图纸中的材料进行采购和加工，提供主材的质量保证书；
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；
4、工程已基础竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供给终身优惠服务。
九、现场代表
发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约
金万元。
十一、争议解决
双方约定，在履行合同进程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应可向法院起诉。
十二、附则
本合同未尽事宜，双方可依据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。
组成本合同的文件包含：
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿页
发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包
人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住
所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表
人：
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电
话：
传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿传
真：。