工程价款月支付申请书
工程款拨付申请书范本

工程款拨付申请书尊敬的甲方负责人:您好!我方(以下简称“乙方”)根据与贵方签订的工程合同(合同编号:_______),就乙方所承包的_______项目(以下简称“本项目”)工程款项的拨付事宜,向贵方提出申请。
现将有关情况说明如下:一、工程概况1.1 本项目位于_______,占地面积_______平方米,建筑面积_______平方米。
1.2 本项目主要包括:_______、_______、_______等工程内容。
1.3 工程合同总价款为人民币_______元(大写:_______元整),其中:预付款为人民币_______元,进度款为人民币_______元,质保金为人民币_______元。
二、工程进度及质量情况2.1 截至申请之日,本项目已按合同约定的工程进度完成_______%,工程质量符合_______标准。
2.2 乙方已按照合同约定,向贵方提交了相关工程资料,并积极配合贵方进行验收工作。
2.3 乙方在施工过程中,严格遵守国家法律法规及行业标准,确保工程安全、环保、质量等方面的合规性。
三、款项拨付情况3.1 预付款已按照合同约定拨付,金额为人民币_______元。
3.2 进度款已按照工程进度和合同约定拨付,截至申请之日,已支付进度款为人民币_______元。
3.3 质保金尚未支付,金额为人民币_______元。
四、申请事项4.1 乙方根据工程进度和合同约定,现向贵方申请支付进度款人民币_______元。
4.2 乙方承诺,在收到贵方拨付款项后,将继续严格按照合同约定,完成剩余工程,并确保工程质量。
4.3 乙方承诺,在工程验收合格后,按时扣除质保金。
五、申请材料5.1 工程进度报告及工程现场照片。
5.2 相关工程资料,包括但不限于设计文件、施工记录、验收报告等。
5.3 乙方资质证明、税务登记证、组织机构代码证等。
六、其他事项6.1 乙方在施工过程中,如遇不可抗力等因素,导致工程进度受到影响,乙方将及时与贵方沟通,并根据实际情况调整工程进度和付款计划。
工程款付款申请书

工程款付款申请书[你可以按照以下格式来编写一个工程款付款申请书。
请注意,这只是一个模板,你需要根据具体情况进行修改和调整。
]工程款付款申请书(二)申请日期:[日期]申请人联系信息:姓名:[姓名]联系电话:[电话号码]电子邮箱:[邮箱地址]收款单位信息:单位名称:[收款单位名称]联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系人电话号码]电子邮箱:[联系人邮箱地址]项目信息:项目名称:[项目名称]项目编号:[项目编号]项目总金额:[项目总金额]尊敬的收款单位:我方作为项目【项目名称】的承办方,根据合同约定和已完成的工作量,现申请支付工程款。
详细的工作量及费用情况如下:1. 工程量及验收情况:[列出项目中已完成的工作量及验收情况,包括每个工作阶段的工作内容、验收标准和结果。
]2. 工程款金额及支付进度:根据合同约定,工程款共计【项目总金额】,按以下支付进度进行支付:- 第一阶段:已支付【金额】,剩余【金额】需要支付。
- 第二阶段:已完成【工作量】,需要支付【金额】。
- 第三阶段:已完成【工作量】,需要支付【金额】。
[按照实际情况列出各个阶段的支付金额和工作量。
]3. 工程款支付方式:我方希望将工程款支付至以下账户:银行名称:[银行名称]账户名称:[账户名称]账户号码:[账户号码][根据实际情况填写账户信息。
]请收款单位核实以上工作量及金额,并尽快完成支付手续。
付款后,请将支付凭证发送至我方指定邮箱:[邮箱地址],以便进一步确认和记录。
特此申请。
申请人签名:日期:[姓名] [日期]。
项目概况表 建设工程进度款审批表 工程款支付证书 工程价款月支付申请书

项目概况表
项目建设单位:年月日
注:1本表由项目建设单位等有关人员填写、签字、加盖公章
2、本表作为项目建设单位办理工程款拨付签名和落实责任的依据
3、本表按建设项目填写,作为项目档案资料、交城建公司项目部及财务部
建设工程进度款审批表
注:本表一式四份,建设单位二份,施工单位、监理单位各一份。
工程款支付证书
工程名称:编号:
工程价款月支付申请书(年月日)
(承包[ ]月付号)
合同名称:合同编号:
说明:本申请书及附表一式陆份,由承包人填写。
监理机构审签后,作为月付款证书的附件报送发包人批准。
工程款支付申请书范文精选3篇(全文)

工程款支付申请书范文精选3篇第一条为加强市中小学校舍安全工程专项资金支付治理,确保资金使用安全规范,保证建设项目施工进度,依据《全国中小学校舍安全工程实施细则》和《市中小学校舍安全工程专项资金治理办法》的有关规定,制定本制度。
第二条本制度的工程资金是指ZY、省级财政补助用于中小学校舍安全工程资金;州、市承担的配套资金;社会各界捐资捐物支持校舍安全工程建设资金。
第三条工程资金拨付,校安工程项目业主根据与项目施工单位合同约定预付工程款、拨付工程进度款、结算工程价款的活动。
第四条工程预付款时,项目施工单位编制《市建设项目资金报账申请书》,同时提供项目中标通知书、建设工程施工合同书等相关财务资料;工程预付款不得高于合同金额的30%。
第五条工程进度款的拨付,根据项目监理工程师确定的工程计量结果,项目施工单位提出支付工程进度款申请,项目业主审核并扣减相应的工程预付款;工程进度款的拨付不得高于工程价款的85%。
第六条工程竣工价款结算,项目施工单位编制《建设项目资金结算申请书》,凭《项目工程造价审查定案通知书》等相关财务资料提出项目工程结算申请,项目业主按工程项目决算价款的5%暂扣留质量保证(保修)金后与项目施工单位进行结算。
第七条工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的审批程序,项目施工单位编制《市建设项目资金报账申请书》或《市建设项目资金结算书》,工程项目监理机构、项目监理工程师确认工程计量结果,提出付款意见,报市中小学校舍安全工程办公室项目监管人员审核盖章,项目业主审批,单笔金额超过80万元的,报分管副市长审批。
第八条项目施工单位凭审批完整的《市建设项目资金报账申请书》或《市建设项目资金结算书》、项目工程完税发票到项目业主办理资金支付结算业务。
第九条项目业主在支付资金时,严格按项目资金性质来源拨付资金,严格执行银行转账制度,杜绝一切现金支付行为。
第十条本制度由市财政局负责解释。
第十一条本制度自印发之日起施行。
承包方工程款支付申请书范文

一、承包方工程款支付申请书范文合同名称: 工程致: (监理公司)根据施工合同约定,我司已完成了,现根据合同约定,申请支付工程进度款金额共计(大写)xxxx元整(小写:xxxx元),请贵司审核并予以开具工程付款证书。
计算式:送审预算造价x元,按相关支付规定,财政评审未完成前,最高支付送审造价的50%;承包人:项目经理:日期: 年月日工程款支付证书合同名称: 工程致: (建设单位)根据施工合同的规定,经审核承包单位的付款申请和合同有关条款,同意支付工程款(即结算款)共计(大写)xxxx元整(小写:xxxx元),请按合同规定及时付款。
其中:1、承包单位申报款为:xxxx元2、经审核承包单位应得款为:xxxx元3、本期应扣款为:x元4、本期应付款为:xxxxx元附件:承包单位的工程付款申请表项目监理机构:总监理工程师:日期: 年月日审核意见:建设单位:项目负责人:日期: 年月日二、工程价款结算纠纷案件常见情形1、质量不合格、未完成工程的工程价款结算问题2、工程变更后的工程价款结算问题3、因工程价款计价标准或结算方式约定不明产生的结算纠纷4、因工程量或者质量标准变化产生的结算纠纷5、已送审价为准的结算纠纷6、竣工决算时间的争议引发纠纷7、违约的争议三、工程结算阶段工程款支付的风险防范措施第一,正确使用示范合同文本。
建设工程示范合同文本是针对当前许多缺乏订立合同的经验和必要的法律常识的现状,由建设部和国家工商行政管理局制定出台了多种建设工程相关的示范文本。
明确了合同当事人的权利和义务,目的在于指导合同当事人订立合同时参考,提醒合同当事人在订立合同时更好地明确各自的权利和义务,防止缺项漏项,防止事后发生合同纠纷。
第二,平时注意收集书面证据,以便诉讼时使法院能够根据准确、完整的事实材料及时公正判决。
第三、慎重选择发包人。
在当前市场经济条件下,招标人要对投标人进行资格预审(由于目前是卖方市场,投标人不可能对招标人进行“资格预审”),但是投标人一定要对招标人、发包人的资信状况进行详细的调查:比如资产、负债、商誉、招标项目的资金到位情况等等。
水利水电工程价款月支付申请书范本

建设单位名称某某工程某某工程施工承包合同(合同编号:WXYH-2015-06)工程价款支付书某年1月份(第1期)业主单位:建设单位名称监 理 人:监理单位名称承包单位:施工单位名称填报日期:二○二一年一月三十日建设单位名称工程价款支付单支付证书编号:(业主〔2021〕月付01号 )合同名称:某某工程施工承包合同合同编号:WXYH-2015-06项目法人:建设单位名称说明:本证书一式 2 份,由业主单位填写,发包人、承包人各1份。
办理结算时使用。
SLJL21工程价款月支付证书(监理〔2021〕月付002号)合同名称:某某工程施工承包合同合同编号:WHZ13007监理机构:某某监理部说明:本证书一式 3 份,由监理机构填写,发包人、监理机构、承包人各1份。
办理结算时使用。
SLCB31工程价款支付申请书(承包〔2021〕月付01号)合同名称:某某工程施工承包合同合同编号:WXYH-2015-06说明:本申请书及附表一式2份,由承包人填写。
发包人审签、批准。
SLJL21附表1工 程 价 款 支 付 汇 总 表(监理〔2021〕月总XXXX号)合同项目名称:说明:本证书一式 4 份,由监理机构填写,审定后发包人1份,承包人2份,监理机构1份作为月报及工程价款月支付证书的附件。
SLCB31附表1工 程 价 款 支 付 汇 总 表(承包〔2014〕月总XXXX号)合同项目名称:合同编号:致:(监理机构)我方今申报 年 月支付工程价款,月总支付金额为(大写) (小写 ),请贵方审核。
说明:本证书一式 4 份,由承包人填写。
作为SLCB31的附表,一同流转,审批结算时用。
SLCB31附表1工 程 价 款 支 付 汇 总 表(承包〔2016〕月总01号)合同名称:某某工程施工承包合同 签证期次:第一期合同编号:WXYH-2015-06 签证时段:2020.12-2021.01说明:本证书一式 2 份,由承包人填写,发包人、承包人各1份。
工程材料付款申请书范本

工程材料付款申请书范本尊敬的财务部门:根据我国相关法律法规和合同约定,现将我单位(以下简称“申请人”)所承包的工程项目所需材料的付款申请事项说明如下:一、工程概况1. 工程名称:XXXX工程项目2. 工程地点:XXXX3. 工程规模:XXXX4. 工程承包方:我单位二、材料采购情况1. 材料名称:XXXX2. 材料数量:XXXX3. 材料单价:XXXX4. 总价款:XXXX5. 材料供应商:XXXX三、付款依据1. 合同约定:根据双方签订的《XXXX工程项目承包合同》,申请人负责工程的施工,包括材料采购等。
2. 发票开具:材料供应商已向我单位开具了符合国家税收政策的增值税发票。
3. 付款条件:材料已按照合同约定送达施工现场,并经过验收合格。
四、付款申请1. 申请人依据合同约定和实际材料采购情况,向财务部门提出付款申请。
2. 请财务部门对申请人提交的付款申请进行审核,并根据审核结果支付款项。
3. 付款后,申请人将向财务部门提供相关材料验收合格证明和发票复印件。
五、付款时间及方式1. 付款时间:请在审核通过后的5个工作日内完成付款。
2. 付款方式:银行转账支付。
六、其他事项1. 申请人保证所提交的材料符合国家质量标准,并承担相应的质量责任。
2. 申请人应确保材料供应的及时性和完整性,以免影响工程进度。
3. 财务部门在支付款项时,应严格审核申请人提交的资料,确保资金安全。
特此申请!申请人:(盖章)联系人:XXXX联系电话:XXXX申请日期:XXXX年XX月XX日。
工程结算申请书模板

工程结算申请书尊敬的甲方:根据双方签订的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),我方已按合同约定完成了工程项目的施工。
现就工程结算事宜向贵方提出申请,请予以审批。
一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程单价:____________________5. 工程总价:____________________二、合同履行情况1. 我方严格按照合同约定的工期、质量、安全等要求进行施工,确保工程按时、按质、按量完成。
2. 合同约定的付款节点及金额如下:(1)预付款:合同签订后七个工作日内,支付合同总价款的 30%。
(2)进度款:工程进度达到 70%时,支付合同总价款的 30%。
(3)验收合格后七个工作日内,支付合同总价款的 30%。
3. 截至目前,合同约定的付款节点均已履行完毕,我方施工款项尚未支付到位。
三、工程结算依据1. 双方签订的《建设工程施工合同》。
2. 工程设计文件、施工图纸及技术要求。
3. 工程变更单、现场签证单等合同文件。
4. 工程项目验收报告。
5. 工程量清单及综合单价分析表。
6. 合同约定的计价方式及计价标准。
四、工程结算金额1. 合同总价:根据合同约定,工程总价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
2. 实际发生金额:经双方核实,实际发生的工程款项为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
3. 工程结算金额:根据合同约定及实际发生金额,本次工程结算金额为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
五、申请事项1. 请贵方对工程结算金额进行审核。
2. 审核无误后,请贵方尽快办理工程款项支付手续。
3. 如有合同约定以外的款项,请贵方及时与我方沟通,以便妥善处理。
六、其他事项1. 工程结算过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可按合同约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二次 工程价款支付申请书

(志明[2015]支付002号)
致:会理县残疾人联合会
我方承建的会理县残疾人康复、教育、就业培训中心附属建设工程合同项目,根据施工合同第二节专用条款第15.1条约定“工程完成50%付至合同价的50%”,该工程现已具备工程价款支付条件,现申请支付工程2015年第二次工程款,金额共计(大写)壹拾叁万捌仟元整(小写)¥138000.00元,请贵方审核。
承包人:四川志明建设工程有限公司
项目经理:
日期:年月日
审核意见:
建设单位:会理县残疾人联合会
负责人:
日期:年月日
合同名称:会理县残疾人康复、教育、就业培训中心附属建设工程
说明:本表一式3份,由承包人填写。承包人2份、发包人各1份。
工程价款支付申请书
(志明[2015]支付0明建设工程有限公司
项目经理:
日期:年月日
审核意见:
建设单位:会理县残疾人联合会
负责人:
日期:年月日
合同名称:会理县残疾人康复、教育、就业培训中心附属建设工程工程量增加
说明:本表一式3份,由承包人填写。承包人2份、发包人各1份。
我方承建的会理县残疾人康复、教育、就业培训中心附属建设工程工程量增加合同项目,根据施工合同第4条约定“追加工程款支付与进度款同期按比例支付”,现基础超深部分已全部完成,满足“工程完成50%付至合同价的50%”的规定条件。现申请支付增加工程2015年第一次工程款,金额共计(大写)捌万柒仟元整(小写)¥87000.00元,请贵方审核。
工程价款支付申请书

工程价款支付申请书
(山伟水[2014]付01号)
合同名称:临朐县农田水利建设(管护)合同编号:LQSL(NS)-2014-SG-1
说明:本申请书及附表一式_____份,由承包人填写。
监理机构审签后,作为月付款证书的附件报送发包人批准。
工程价款支付汇总表
(山伟水[2014]01号)
合同名称:临朐县农田水利建设(管护)合同编号:LQSL(NS)-2014-SG-1
说明:本表一式_____份,由承包人填写。
作为CB31的附表,一同流转,审批结算时用。
已完工程量汇总表
(山伟水[2014]量总01号)
合同名称:临朐县农田水利建设(管护)合同编号:LQSL(NS)-2014-SG-1
说明:本表一式_____份,由承包人依据已签认的工程计量报验单填写。
监理机构审签后,作为CB31的附表,一同流转,审批结算时用。
合同单价项目支付明细表
(山伟水(2014]单价01号)
合同名称:临朐县农田水利建设(管护)合同编号:LQSL(NS)-2014-SG-1。
结算书支付申请书 结算申请书【最新3篇】

结算书支付申请书结算申请书【最新3篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结报告、心得体会、应急预案、演讲致辞、合同协议、规章制度、条据文书、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, insights, emergency plans, speeches, contract agreements, rules and regulations, documents, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!结算书支付申请书结算申请书【最新3篇】在日新月异的现代社会中,协议的使用成为日常生活的常态,签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。
付款申请书模板5篇

付款申请书模板5篇付款申请书篇1致:_____________(监理单位)我方已完成了_________________________工作,按施工合同的规定,建设单位应在___年___月___日前支付该项工程款共(大写)__________(小写:__________),现报上___________工程付款申请表,请予以审查并开具工程款支付证书。
附件:1、工程量清单;2、计算方法。
承包单位(章)______________项目经理______________日期______________付款申请书篇2致____:我公司承建贵司 ____ 项目,并已和贵司签订《____合同》,根据该合同____条款规定“ ________”,特此向贵司提出支付预付款申请。
请贵司尽快付款,谢谢!本合同总价为:大写:____________. 小写:________(元)。
本次应支付预付款总额为合同总价的________:大写:____________。
小写:________(元)。
申请人:xxxxxxx年xx月xx日付款申请书篇3致:______我司承建的`______工程已按合同约定完成了图纸及工程量清单的全部内容,该工程已于__月__日经过竣工验收合格,工程没有存在质量缺陷。
根据“房屋建筑工程质量保修书”约定,本工程保修期限为从工程实际竣工验收合格之日算起满_年。
现保修期已满,请业主按“房屋建筑工程质量保修书”约定的保修金额(施工结算价款的__%)共计¥______元支付给我司。
请给予审核。
为盼!______公司__月__日付款申请书篇4__x市安普路改造开发置业有限公司:根据__x市审计局委托,由我公司对__x市二环路(K11+620-K13+280)标段从________年____月____日起进场开展跟踪审计工作,现提交第一、二、四、五期工程计量审核报告书四份;按我公司与贵公司签订的__x市二环路(K11+620-K13+280)跟踪审计合同第三部分建设工程全过程跟踪审计咨询合同专用条件第六条约定(支付时间及方式:合同签订后,乙方按照合同约定委派指定的专业技术人员进驻项目现场,工作期满一个月后,甲方按乙方审核认定的每期施工计量总额计算当期跟踪审计费用,扣除20%作为保留金,向乙方支付80%)及贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知向贵公司申请第一、二、四、五期跟踪审计费用,请贵公司支付为感!特此申请!__x大家工程项目管理有限公司申请人:__x________年____月____日付款申请书篇5致:________建设集团有限公司我方施工的________工程已完成工作量____%,建设单位应向施工单位支付至已完成工作量的工程款,明细如下:一、____________;二、____________;合计:¥ ________大写:____________因工程前期我公司支付各项原材料费用、人工费、租赁费用等,资金压力很大,望贵公司领导给予及时批款。
精选工程款付款申请书大全(16篇)

精选工程款付款申请书大全(16篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如职场文书、公文写作、党团资料、总结报告、演讲致辞、合同协议、条据书信、心得体会、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as workplace documents, official document writing, party and youth information, summary reports, speeches, contract agreements, documentary letters, experiences, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!精选工程款付款申请书大全(16篇)总之,写好一份申请书不仅要有恰当的词汇和语言运用,还需要综合考虑读者的需求和利益,以达到预期的效果。
工程款申请书

工程款申请书
尊敬的领导:
我是某某工程项目的负责人,现向贵单位申请工程款,具体情况如下:
我所负责的工程项目是某某建筑工程,已经进入了实施阶段。
在过去的一个月里,我们已经完成了项目的前期准备工作,包括土地清理、基础设施建设等。
目前,我们正准备进入主体建设阶段,需要大量的资金支持。
根据项目进度计划,我们需要申请工程款共计XX万元,用于购买建筑材料、支付施工人员工资、租赁施工设备等相关费用。
这些资金将直接用于项目的实际施工,保障工程进度和质量。
我保证申请的工程款将严格按照财务管理制度进行使用,确保资金使用的透明和合规。
同时,我们将严格控制项目成本,力求做到合理使用每一分资金,确保项目的经济效益。
最后,我再次向贵单位申请工程款,希望能够得到支持。
我们
将以最高的工作热情和责任感,确保项目的顺利进行,为贵单位创造更大的价值。
谢谢!
此致。
敬礼。
某某工程项目负责人。
日期,XXXX年XX月XX日。
工程合同款支付申请

工程合同款支付申请【工程合同款支付申请范本】甲方(业主):_____________________乙方(承包商):_____________________根据双方签订的《建设工程合同》(合同编号:__________),现就本次工程款项支付事宜达成如下申请:一、工程进度情况截至____年____月____日,本工程项目已完成以下工作内容及进度:1. 工程准备阶段:(具体工作内容)2. 施工阶段:(具体工作内容及完成百分比)3. 监理验收情况:(具体验收结果)二、应付款项明细依据合同约定及实际完成的工程量,本次申请支付的款项包括:1. 材料费用:(具体金额及计算方式)2. 人工费用:(具体金额及计算方式)3. 管理费用:(具体金额及计算方式)4. 其他应支付费用:(具体金额及计算方式)合计申请支付金额:______________元。
三、附件材料为证明上述款项的合理性和准确性,本次支付申请附带以下材料:1. 工程进度报告;2. 工程量清单及计价表;3. 监理单位的验收证明;4. 其他相关证明材料。
四、支付请求基于以上所述情况及所提供的附件材料,甲方请求乙方按照合同约定,于____年____月____日前支付上述款项至指定账户。
五、承诺与保证甲方保证所提供的所有材料真实、完整,且所申请的款项严格符合合同约定和实际完成的工程量。
如有任何不符之处,甲方愿承担相应责任。
六、其他事宜若乙方在审核过程中有任何疑问或需要进一步的材料,请及时与甲方联系,甲方将积极配合提供必要的协助。
七、法律适用本支付申请一经双方确认,即视为合同的一部分,具有同等的法律效力。
如有争议,双方应首先协商解决,协商不成时,可提交至合同指定的仲裁机构进行裁决。
甲方(签字盖章):_______________ 日期:____年____月____日乙方(签字盖章):_______________ 日期:____年____月____日。
CB31-工程价款月支付申请书( 年 月)

CB31 工程价款月支付申请书(2008年7月)(东海水建[2008]月付002号)合同名称:新沂河整治工程连云港市防汛路工程施工北Ⅱ标合同编号:LXH-SG-0224 承包人:东海县水利建筑安装工程公司新沂河整治工程连云港市防汛路工程施工北Ⅱ标项目部说明:本申请书及附表一式5份,由承包人填写呈报监理机构审核后,作为支付证书的附件报送发包人批准。
CB31附表1 工程价款月支付汇总表(泰兴国润[2007]北Ⅴ月总06号)合同名称:新沂河整治工程小潮河以东段工程北Ⅴ标合同编号:LXH-SG-0115 承包人:泰兴市国润水工市政建设有限公司说明:本表一式5份,由承包人填写,作为CB31的附表,一同流转、审批结算时用。
CB31附表2已完工程量汇总表(承包[ ]量总号)合同名称:合同编号:承包人:表,一同流转、审批结算时用。
(承包[ ]单价号)合同名称:合同编号:承包人:说明:本表一式5份,由承包人填写,作为CB31的附表,一同流转、审批结算时用。
(承包[ ]合价号)合同名称:合同编号:承包人:说明:本表一式5份,由承包人填写,作为CB 31的附表,一同流转、审批结算时用。
(承包[ ]新增号)合同名称:合同编号:承包人:说明:本表一式5份,由承包人填写,作为CB 31表的附表,一同流转、审批结算时用。
(承包[ ]计日付号)合同名称:合同编号:承包人:说明:1.本表一式5份,由承包人填写,作为CB31的附表,一同流转、审批结算时用。
2.工程量依据计日工工程量月汇总表CB31附表6-1填写。
CB 31附表6-1 计日工工程量月汇总表(承包[ ]计日总号)合同名称:合同编号:承包人:说明:本表一式5份,由承包人在每个结算月完成后汇总计日工工程量签证单填写,经监理机构审核后,作结算用附件。
CB 31附表7 索赔项目价款月支付汇总表(承包[ ]赔总号)合同名称:合同编号:承包人:使用。
工程款支付比例增加的申请书

工程款支付比例增加的申请书一、申请背景我司与贵司签订的XX工程项目,自开工以来,严格按照合同约定进行施工。
工程质量、进度和安全均得到了有效的保障。
在此,我司对贵司的信任和支持表示衷心的感谢。
但随着工程进度的推移,我司发现当前的工程款支付比例已无法满足工程实际需求,为了保证工程的顺利进行,现向贵司申请提高工程款支付比例。
二、申请依据1. 《中华人民共和国合同法》:根据该法律,合同双方应按照约定履行各自的义务。
我司已严格按照合同约定进行施工,故请求贵司按照合同约定提高工程款支付比例。
2. 《建设工程价款支付暂行办法》:根据该办法,工程款支付比例应根据工程进度实际情况进行调整。
我司当前的工程进度已达到XX%,根据实际情况,请求贵司提高工程款支付比例。
3. 工程实际需求:由于工程材料价格波动、人工成本上涨等因素,我司施工成本有所上升。
提高工程款支付比例将有助于缓解我司的资金压力,保证工程顺利进行。
三、申请内容1. 提高工程款支付比例:从目前的XX%提高至XX%。
2. 调整后的支付比例应用于后续工程款项的支付。
3. 贵司应在收到本申请后10个工作日内回复,逾期视为同意申请。
四、申请理由1. 保证工程质量:提高工程款支付比例有助于我司及时采购高质量的材料和设备,保证工程质量。
2. 确保工程进度:提高工程款支付比例可以缓解我司的资金压力,确保工程进度不受影响。
3. 降低融资成本:提高工程款支付比例有助于减少我司的融资需求,降低融资成本。
4. 增强合同履行能力:提高工程款支付比例可以增强我司的合同履行能力,确保工程顺利完工。
五、申请效果1. 提高工程款支付比例将有助于我司及时采购原材料,保证工程质量。
2. 缓解我司的资金压力,确保工程进度不受影响。
3. 降低融资成本,提高合同履行能力。
4. 促进双方合作关系,为后续合作奠定良好基础。
六、申请期限请贵司在收到本申请后10个工作日内回复,逾期视为同意申请。
七、联系方式联系人:XX联系电话:XX电子邮箱:XX特此申请!申请人:(签名)申请日期:XX年XX月XX日---以上为工程款支付比例增加的申请书范本,请根据实际情况进行修改和完善。
工程尾款支付申请书范本

工程尾款支付申请书范本尊敬的甲方:我代表乙方(项目施工方),就我们之间的工程合同尾款支付事宜,向贵方提出支付申请。
根据双方签订的《工程合同》,合同编号为【】,合同约定的工程名称为【】,合同总价款为【】元。
自合同签订以来,乙方严格按照合同约定的工程质量、工程进度和工程安全等方面进行施工,现工程已按期完工,并通过了贵方的验收。
根据合同约定,工程尾款为【】元,扣除已支付的预付款、进度款等【】元后,本次应支付的工程尾款为【】元。
乙方已按合同约定履行了各项义务,现申请贵方支付工程尾款。
为了确保工程的顺利完成,乙方在施工过程中投入了大量的人力、物力和财力,严格按照贵方的要求进行施工,确保了工程的质量、进度和安全。
同时,乙方在施工过程中积极与贵方沟通,及时解决了一系列施工中的问题,得到了贵方的高度认可。
根据《工程合同》的约定,尾款支付的时间为工程完工并验收合格后【】个工作日内。
自工程完工并验收合格以来,已过去【】个工作日,乙方在此正式向贵方提出支付工程尾款的申请。
在此,乙方郑重承诺,收到工程尾款后,将积极履行合同约定的各项义务,确保工程顺利交付,并按照贵方的要求进行后期维护和保养。
同时,乙方将一如既往地积极配合贵方的工作,确保工程的顺利运行。
为了维护双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,乙方正式向贵方提出支付工程尾款的申请。
请贵方在收到本申请书后【】个工作日内,核实尾款金额,并将尾款支付给乙方。
如贵方在收到本申请书后【】个工作日内未支付尾款,乙方将依法向人民法院提起诉讼,要求贵方支付工程尾款及逾期付款所产生的违约金。
乙方在此保留追究贵方法律责任的权利。
特此申请!乙方(项目施工方):法定代表人(或授权代表):日期:【年】年【月】月【日】日附件:1. 《工程合同》副本2. 工程完工验收报告3. 工程尾款计算明细4. 其他支持文件。
工程款支付申请书7篇

工程款支付申请书7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、工作计划、策划方案、合同协议、条据文书、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work reports, work plans, planning plans, contract agreements, documentary evidence, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!工程款支付申请书7篇下面是本店铺收集的工程款支付申请书7篇(工程款缴纳申请书范本),以供参阅。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
CB33 工程价款月支付申请书( 2010 年 1 月)
(承包[2010]月付 01 号)
合同名称:温岭市金清新闸排涝二期工程四标段合同编号:JQXZ-2009-01
承包人:江苏省水利建设工程有限公司
说明:本申请书及附表一式六份,由承包人填写呈报监理机构审核后,作为支付证书的附件报送发包人批准。
CB33附表1 工程价款月支付汇总表
(承包[ 2010 ] 月总 01 号)
合同名称:温岭市金清新闸排涝二期工程四标段合同编号:QXZ-2009-01
承包人:江苏省水利建设工程有限公司
说明:本表一式六份,由承包人填写,作为CB33的附表,一同流转、审批结算时用。
CB33附表2 已完单元工程量汇总表
(承包[ 2010 ]量总 01 号)
合同名称:温岭市金清新闸排涝二期工程四标段合同编号:QXZ-2009-01
承包人:江苏省水利建设工程有限公司
说明:1、本表一式六份,由承包人依据已签认的工程计量报验单填写,监理机构核准后,作为本月支付申请的附件。
CB 33附表3 合同单价项目月支付明细表
(承包[ 2010 ]单价 01 号)
合同名称:温岭市金清新闸排涝二期工程四标段合同编号:QXZ-2009-01
承包人:江苏省水利建设工程有限公司
说明:本表一式六份,由承包人填写,作为CB33的附表,一同流转、审批结算时用。
CB33附表4 合同合价项目月支付明细表
(承包[ 2010 ]合价 01 号)
合同名称:温岭市金清新闸排涝二期工程四标段合同编号:QXZ-2009-01
承包人:江苏省水利建设工程有限公司
说明:本表一式六份,由承包人填写,作为CB 33的附表,一同流转、审批结算时用。
CB 33附表5 合同新增项目月支付明细表
(承包[ 2010 ]新增 01 号)
合同名称:温岭市金清新闸排涝二期工程四标段合同编号:QXZ-2009-01
承包人:江苏省水利建设工程有限公司
说明:本表一式份,由承包人填写,作为CB 33表的附表,一同流转、审批结算时用。
CB33附表6 计日工项目月支付明细表
(承包[ 2010 ]计日付 01 号)
合同名称:温岭市金清新闸排涝二期工程四标段合同编号:QXZ-2009-01
承包人:江苏省水利建设工程有限公司
说明:1、本表一式份,由承包人填写,作为CB33的附表,一同流转、审批结算时用。
2、本表的单价依据合同或计日工单价报审表,工程量依据计日工工程量月汇总表CB33附表6-1填写。
CB 33附表6-1 计日工程量月汇总表
(承包[ 2010 ]计日量 01 号)
合同名称:温岭市金清新闸排涝二期工程四标段合同编号:QXZ-2009-01
承包人:江苏省水利建设工程有限公司
说明:本表一式份,由承包人在每个结算月完成后汇总计日工工程量签证单填写,经监理机构审核后,作结算用附件。
CB 33附表7 索赔项目价款月支付汇总表
(承包[ 2010 ]赔总 01 号)
合同名称:温岭市金清新闸排涝二期工程四标段合同编号:QXZ-2009-01
承包人:江苏省水利建设工程有限公司
说明:本表一式份,由承包人依据费用索赔签证单填写,作为CB33的附表,一同流转,审批结算时使用。
说明:1、本表一式份,由承包人填写,作为CB33的附表,一同流转、审批结算时用。
2、本表的单价依据合同或计日工单价报审表,工程量依据计日工工程量月汇总表CB33附表6-1填写。
CB 33附表6-1 计日工程量月汇总表
(承包[ 2010 ]计日量 01 号)
合同名称:温岭市金清新闸排涝二期工程四标段合同编号:QXZ-2009-01
承包人:江苏省水利建设工程有限公司
说明:本表一式份,由承包人在每个结算月完成后汇总计日工工程量签证单填写,经监理机构审核后,作结算用附件。
CB 33附表7 索赔项目价款月支付汇总表
(承包[ 2010 ]赔总 01 号)
合同名称:温岭市金清新闸排涝二期工程四标段合同编号:QXZ-2009-01
承包人:江苏省水利建设工程有限公司
说明:本表一式份,由承包人依据费用索赔签证单填写,作为CB33的附表,一同流转,审批结算时使用。