新编电梯安装工程承包合同实用版
电梯安装工程承包合同书样书6篇
电梯安装工程承包合同书样书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电梯安装工程承包合同书甲方：_____________________公司（以下简称甲方）地址：__________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方：_____________________公司（以下简称乙方）地址：__________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲、乙双方就甲方电梯安装工程事宜达成一致意见，特订立本合同。
甲、乙双方本着合作、互利、诚信的原则，经友好协商，就电梯安装工程项目细则达成如下约定：一、项目基本情况1. 项目名称：电梯安装工程项目2. 项目地点：______________________3. 项目工期：自合同签订之日起____个月4. 项目内容：包括电梯设备选型、采购、安装、调试等工程二、合同金额1. 本合同项目总金额为________________元整2. 合同金额包括以下费用：（1）电梯设备采购费用（2）人工费用（3）其他配套设施费用三、合同履行保证金1. 乙方应在签订本合同之日起5个工作日内，向甲方支付履行保证金____________元整2. 履行保证金可由甲方在工程款中直接扣除，若因乙方违约需赔偿，则可先行扣减四、付款方式1. 乙方应于项目开工前，支付合同总金额50%的预付款________________元整2. 项目完工后，在验收合格且通过甲方验收的情况下，甲方支付余款给乙方五、违约责任1. 乙方未按时履行合同义务，每延迟一天，应按逾期金额的1‰支付给甲方作为违约金2. 甲方未按时支付款项，每延迟一天，应按逾期金额的1‰支付给乙方作为违约金六、争议解决本合同履行过程中发生任何争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可提交至合同签订地的人民法院解决七、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并作为本合同的补充内容2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签署日期：年月日以上是关于电梯安装工程承包合同书的样书，合同履行过程中双方需严格按照合同约定进行，确保工程顺利完成。
最新电梯安装工程承包合同4篇
最新电梯安装工程承包合同4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1最新电梯安装工程承包合同甲方（委托方）：____________（单位名称）法定代表人（负责人）：____________联系地址：____________联系电话：____________乙方（承包方）：____________（单位名称）法定代表人（负责人）：____________联系地址：____________联系电话：____________鉴于甲方拟对其位于____________（详细地址）的建筑物进行电梯安装工程，现甲乙双方本着合作、互惠、互利的原则，经过友好协商，达成如下协议，以明确双方权利义务，共同遵守执行。
第一条工程名称本合同项目名称为“____________电梯安装工程”。
第二条项目范围1. 电梯类型：____________；2. 安装地点：____________；3. 工程内容：根据甲方提供的设计图纸和要求，乙方按照相关安装标准和规范完成电梯安装工程。
第三条安装标准1. 乙方应严格按照国家标准和相关规范进行电梯安装工程，确保质量和安全；2. 安装过程中，乙方应遵守施工安全规定，确保工地安全，防止事故发生。
第四条工程周期1. 本工程预计开始时间为____________，完工时间为____________；2. 若遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方并重新协商工期安排。
第五条价格及支付方式1. 安装工程总价为____________（大写）；2. 支付方式：按照工程进度分期支付，具体支付比例如下：1）开工预付款________%；2）完工验收前支付________%；3）竣工验收后支付________%。
第六条竣工验收1. 安装工程完成后，乙方应及时通知甲方进行竣工验收；2. 如竣工验收合格，甲乙双方签署竣工验收报告，并结清尾款；3. 若竣工验收不合格，乙方应在约定时间内进行整改并重新安装，直至合格为止。
最新电梯安装工程承包合同3篇
最新电梯安装工程承包合同3篇篇1最新电梯安装工程承包合同一、双方约定为了规范电梯安装工程的承包合同，保障双方的合法权益，特订立本合同。
承包方（甲方）：承包单位名称：__________注册地址：____________法定代表人：__________联系电话：__________被承包方（乙方）：被承包单位名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________二、合同内容1. 项目名称：本合同的项目名称为__________电梯安装工程。
2. 项目地点：本工程将于__________地点进行安装。
3. 工程内容：包括但不限于电梯设备、材料、工艺、人工等内容。
4. 质量要求：本合同要求的电梯安装工程应符合相关标准和规定，保证工程质量。
5. 工期要求：本合同规定的工期为__________，在规定时间内完成。
6. 付款方式：按照工程进展和质量检验结果，分期支付工程款。
7. 违约责任：一方未履行合同义务，需承担相应的违约责任。
8. 保修期限：工程竣工后，承包方负责提供一定的保修期，具体期限为__________。
在保修期内，对工程质量问题进行免费维修。
9. 合同变更：如有需要变更合同内容，需双方经协商一致后签订书面变更合同。
10. 解决纠纷：合同履行过程中出现争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交仲裁机构解决。
三、合同附则1. 本合同自双方签署之日起生效，至工程完工并经双方确认验收后终止。
2. 本合同各项条款经双方签字盖章后生效。
承包方（甲方）:____________被承包方（乙方）:____________年月日以上为最新电梯安装工程承包合同，希望双方遵守合同内容，共同完成工程，保障工程质量和进度，保障双方的合法权益。
篇2最新电梯安装工程承包合同合同编号：EAC2022-001甲方（承包商）：公司名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXXXX联系地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX联系电话：XXXXXXXXXXXXX乙方（业主）：姓名/公司名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX联系地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX联系电话：XXXXXXXXXXXXX为了明确双方责权利，保证电梯安装工程的质量和进度，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：一、项目概况1.1 项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.2 项目地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.3 项目内容：本项目为电梯安装工程1.4 项目工期：工期自合同签订之日起，至XXXX年XX月XX日止二、工程内容2.1 甲方应按照合同约定，在约定时间内，按照要求安装电梯设备，并保证设备运行安全、顺畅。
电梯安装合同范文5篇
电梯安装合同范文5篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电梯安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 电梯型号及数量：_____________4. 安装范围：_____________电梯安装及调试。
二、承包方式乙方负责电梯的安装及调试工作，包括现场安装、验收等全部过程。
乙方应按照国家和地方的相关法规、标准、规范进行安装施工。
三、合同总价及付款方式1. 本合同总价为：人民币______元（大写：______元整）。
此价格包含但不限于人工费、材料费、运输费、保险费等所有费用。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款；（2）电梯设备到达施工现场后，甲方支付乙方合同总价的______%；（3）电梯安装完毕并通过验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工期及进度安排1. 乙方应在甲方通知后______日内进场安装。
2. 乙方应按照进度计划进行安装施工，确保工程按期完成。
如有特殊情况，应及时通知甲方并共同协商解决。
3. 电梯安装完毕后，乙方应负责进行调试并达到验收标准。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应保证安装质量符合国家及地方相关标准、规范，并确保通过相关验收。
2. 电梯安装完成后，由乙方负责进行自检并出具自检报告。
之后，双方应共同组织验收。
验收合格后方可视为工程完工。
3. 质保期：电梯安装验收合格后，质保期为______年。
质保期内因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应免费维修。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同约定工期完成安装，乙方应承担违约责任，每逾期一日支付合同总价______%的违约金。
最新加装电梯工程承包合同资料5篇
最新加装电梯工程承包合同资料5篇篇1合同编号：XXXX-XXXX-XXXX甲方（发包方）：XXXX物业管理有限公司乙方（承包方）：XXXX电梯安装工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在加装电梯工程中的权利和义务，经甲乙双方友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：加装电梯工程2. 工程地点：XXXX小区3. 承包范围：本次加装电梯工程的设备采购、运输、安装、调试及维修等。
4. 承包方式：包工包料，乙方负责全部工程的施工及材料采购。
二、合同工期1. 开工日期：本合同签订之日起计算。
2. 竣工日期：本合同签订之日起XX个月内完成全部工程内容。
3. 延期交工：如遇不可抗力因素或甲方原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提交相关证明材料，经甲方确认后，可顺延工期。
三、质量标准及验收1. 质量标准：乙方应按照国家相关质量标准及甲方要求进行施工，确保工程质量符合设计要求及行业标准。
2. 验收标准：工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，包括工程图纸、技术说明、测试报告等，甲方按照国家相关标准及合同约定进行验收。
3. 保修期：本工程保修期为XX年，保修期内如发生质量问题，乙方应负责免费维修。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX），包括设备采购、运输、安装、调试及维修等全部费用。
2. 支付方式：（1）本合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。
（2）乙方按照合同约定完成全部工程内容并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的XX%作为尾款。
3. 发票与税务：乙方应向甲方提供合法有效的增值税专用发票，税率为XX%。
五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应确保施工现场具备施工条件，包括但不限于水电供应、现场清理等。
（2）甲方应按照合同约定及时支付合同款项。
（3）甲方应协调其他相关方，确保施工顺利进行。
电梯安装工程承包合同范本7篇
电梯安装工程承包合同范本7篇第1篇示例：电梯安装工程承包合同范本甲方：（委托方）单位名称：__________法定代表人：__________联系地址：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿的原则，就电梯安装工程的承包事宜达成以下协议，以便明确双方的权利和义务，共同遵守。
一、工程内容1.1 甲方委托乙方负责本次电梯安装工程的全部设计、施工和验收工作。
1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________二、工程价格及支付方式2.1 工程价格：__________元整（人民币），包括设计、施工、设备购置、人工费用等。
2.2 工程费用支付方式：甲方于本合同签订之日支付工程款的30%作为预付款，余款在工程竣工验收合格后一次性支付给乙方。
三、工程进度3.1 乙方应按照合同约定的工程进度，按时、按质、按量完成工程。
3.2 工程竣工验收时限：__________四、质量保证4.1 乙方承诺所提供的所有材料和设备均符合国家标准，并保证工程质量达到国家规定的标准。
4.2 在工程竣工验收后，乙方承诺对工程质量负责，保修期为__________年。
五、违约责任5.1 若甲方未按时支付工程款或违反其他合同约定，应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按时、按质完成工程，应承担相应的违约责任。
六、保密条款6.1 乙方应对甲方提供的技术资料、施工方案等保密，不得擅自泄露给第三方。
6.2 在合同解除或履行完毕后，乙方应将相关文件、资料归还给甲方。
七、合同变更和解释7.1 本合同未尽事宜双方可协商一致进行变更，变更内容须以书面形式确认。
7.2 本合同的解释权归双方共同所有。
八、争议解决8.1 因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。
8.2 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
最新电梯安装工程承包合同3篇
最新电梯安装工程承包合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1最新电梯安装工程承包合同甲方：_________（以下简称甲方）乙方：_________（以下简称乙方）双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就甲方拟在____________（具体地址）安装电梯工程，达成如下合同：一、工程内容及数量1.1 本工程为在____________（具体地址）安装电梯工程，包括但不限于电梯设备的供应、安装、调试及相关配套工程。
1.2 本工程涉及的电梯数量为____台，型号为____，额定载重____kg，层站数为____层。
1.3 本工程的设计、施工与验收应符合____国家标准，并具备相应的技术、质量标准。
二、工程造价及支付方式2.1 本工程的合同总造价为____万元人民币（大写：____元整），合同价款分期支付，具体支付方式如下：a) 订金____%（____万元）于合同签订后支付；b) 进度款____%（____万元）于工程完成____%至____%时支付；c) 攫取款____%（____万元）于工程竣工验收后支付。
2.2 工程进度款和竣工款的支付时间点应当与工程的实际进度和质量相符，并经甲乙双方共同确认后支付。
三、工程质量保证3.1 乙方承诺在本工程设计、施工及验收中保证工程质量符合国家标准，并遵守相关法律法规。
3.2 乙方应对本工程所安装的电梯设备提供质量保证，保证期为____年，期间内出现的设备质量问题，乙方应负责维修或更换。
四、工程安全及保险4.1 电梯设备在施工、验收及使用期间，乙方应对设备进行保障，确保设备在正常情况下使用，杜绝事故发生。
4.2 甲方应购买包括工程施工期、设备使用期及保修期在内的全部责任保险，并将保单副本提供给甲方。
五、合同解除与违约责任5.1 若乙方未按照合同规定完工或工期延误，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方所有直接损失并支付违约金____万元。
5.2 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息，并有权解除合同，甲方应支付乙方解除合同的损失。
施工电梯安装合同书5篇
施工电梯安装合同书5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方施工电梯安装项目达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 电梯型号及规格：_________4. 安装数量：_________二、承包范围及内容1. 乙方负责施工电梯的安装工作，包括但不限于以下内容：（1）电梯井道的施工及验收；（2）电梯设备的安装及调试；（3）电梯机房的施工及验收；（4）电梯配套设备的安装及验收；（5）电梯安装质量的监督与验收。
2. 乙方需按照甲方提供的施工方案和技术要求，完成施工电梯的安装任务。
三、合同工期1. 本合同工期为______天，自合同签订之日起计算。
2. 乙方需按照合同工期完成施工任务，如遇不可抗力因素导致工期延误，需及时告知甲方，并协商解决。
四、合同价款及支付方式1. 本合同价款为人民币______元整（￥______），包含施工电梯安装所需的人工费、材料费、机械使用费等全部费用。
2. 甲方需在合同签订后______天内向乙方支付合同价款的______%作为预付款，即人民币______元整（￥______）。
剩余款项在乙方完成施工任务并经甲方验收合格后______天内支付。
3. 乙方在收到预付款后，需向甲方提供收据，并在施工完成后向甲方提供全额发票。
五、质量保证及验收标准1. 乙方需确保施工电梯的安装质量符合相关标准及规范，并达到甲方要求。
2. 施工电梯安装完成后，乙方需向甲方提交验收申请，并提供相关验收资料。
甲方需在收到申请后______天内组织验收，并出具验收报告。
如验收不合格，乙方需按照甲方要求限期整改。
3. 乙方需确保施工电梯的安全性能和使用寿命，如因乙方施工质量问题导致的事故，乙方需承担全部责任。
六、违约责任及赔偿标准1. 甲方需按照合同约定支付合同价款，如逾期支付，需向乙方支付违约金，违约金按应付款项的日万分之五计算。
电梯安装工程承包合同书样书4篇
电梯安装工程承包合同书样书4篇篇1电梯安装工程承包合同书甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：为明确双方的权利和义务，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲、乙双方经友好协商，于____年____月____日签订本《电梯安装工程承包合同书》（以下简称“本合同”）如下：第一条工程概况1.1 项目名称：____电梯安装工程。
1.2 工程地点：____。
1.3 工程规模：____。
1.4 工程内容：____。
第二条工程价格2.1 本合同总价为____，大写（￥____）。
2.2 本合同价款结算方式为____，付款方式为____。
第三条工程进度3.1 工程工期为____，自____年____月____日起算。
3.2 工程进度安排：具体工期安排见附件1。
3.3 若乙方因故不能按照工期如期完成工程，应提前____日向甲方书面报告，并经甲方同意，切实保证工程质量，加快施工进度。
第四条工程质量4.1 乙方应按照相关法规和标准，按可行技术方案施工，保证工程质量符合相关标准。
4.2 保修期为____年，维修期为____年，保修质量符合国家相关标准。
第五条管理费用5.1 乙方在施工期间不得收取甲方任何形式的管理费用。
5.2 工程竣工后，如有相关管理费用，双方协商确定。
第六条未穷免责条款6.1 本合同履行过程中可能会受到不可抗力的影响，如自然灾害、政策调整等，造成工程无法按时交付的，双方应协商解决。
6.2 在不可抗力情况下，除了违约一方支付的违约金外，其他全部责任免除。
第七条违约责任7.1 若一方未按照本合同规定履行义务，构成违约的，应承担违约责任，包括支付相应的违约金或损失赔偿。
7.2 若乙方违约，应支付____%的违约金。
7.3 若甲方违约，应支付____%的违约金。
第八条解决纠纷8.1 在履行本合同时产生的任何纠纷，双方应友好协商解决。
协商未果，可向有权机关申请调解或仲裁。
承包施工电梯安装施工合同（通用3篇）
承包施工电梯安装施工合同（通用3篇）承包施工电梯安装篇1发包人(甲方)：承包人(乙方):为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围及详细部位(栋号)：四、承包方式以包安装、包调试、包工期、包质量、包安全、包临设、包文明施工、包材料(机具)的场内运输、包设备安装质量通过国家法定检测机构的检验、包社会医疗、养老、工伤保险、包安全保护用品和劳保福利在内、包物价上涨的形式承包。
五、结算方式及工程造价1、工程按实际安装数量计算工程量，实行总价包干。
结算的具体操作办法详见合同附件《甲方结算工作流程》。
2、本项目安装施工电梯台;包干总价为：￥。
大写(暂定)：人民币3、承包单价：序号基价号项目名称工作内容数量包干单价123单价说明：(1)单价组成：1)含底架定位、预埋、总体安装、附墙件的预埋安装、附墙撑杆(架)、附墙架的安装、随工程进度需要进行导轨架加高的工作和费用;2)含施工电梯安装好后报劳动局验收并领取准用证的工作和费用;3)含编制施工方案的工作和费用;4)含一次性损耗材料的费用;5)含临时设施费用;6)含生活用水用电费用;7)包含季节性施工费(雨季、冬季施工措施费用);8)包施工机械场内外运输及进退场费。
(2)遇下述情况甲方按实回扣所发生的费用;1)甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除;2)甲方增加机械设备，协助乙方施工，台班费在乙方工程款中扣除。
(3)双方对承包单价是否含税金约定如下：承包单价中税金。
六、付款与支付方式1、工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至当月完成工程量的%，工程全部完工，经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后天内付至%，相关设施拆除后天内结清 %余额。
2、乙方每收取甲方每一笔款项，须同时根据甲方要求开具国内大陆地区合法等额有效：□增值税发票;□普通发票;□收据，给甲方，否则甲方有权延迟付款，直至乙方开具发票。
电梯安装施工合同范文5篇
电梯安装施工合同范文5篇篇1甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供电梯安装服务事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：电梯安装工程工程地点：__________施工内容：电梯安装及调试施工范围：__________二、合同双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1. 提供施工所需的资料、图纸和技术要求。
2. 负责协调现场施工，确保施工顺利进行。
3. 按照合同约定支付相关费用。
4. 对乙方的施工质量进行监督，提出合理建议和要求。
5. 负责验收工作，确保安装质量符合要求。
（二）乙方的权利和义务1. 按照甲方提供的资料、图纸和技术要求进行施工。
2. 确保施工进度和质量，按时完成施工任务。
3. 负责电梯设备的运输、吊装和安装工作。
4. 负责电梯的调试工作，确保电梯正常运行。
5. 负责对甲方的操作人员进行培训和技术指导。
6. 履行保修义务，对电梯设备进行维修和保养。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币__________元（大写：__________）。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项：（1）签订合同后，支付合同总价款的__________%；（2）乙方开始施工后，支付合同总价款的__________%；（3）电梯安装调试完毕后，支付合同总价款的__________%；（4）剩余合同总价款的__________%作为质保金，自电梯验收之日起计算，保修期满后支付。
3. 乙方应提供有效的发票和收款凭证，以确保甲方能够顺利完成支付。
四、施工工期及验收标准1. 乙方应在签订合同后尽快开始施工，并在约定工期内完成电梯安装调试工作。
2. 验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准，同时满足甲方需求。
验收过程中如发现质量问题，乙方应及时进行整改。
3. 验收合格后，甲方应签署验收报告，并支付剩余合同款项。
电梯安装工程承包合同书样书9篇
电梯安装工程承包合同书样书9篇第1篇示例：电梯安装工程承包合同书甲方：__________（以下简称“甲方”）地址：__________法定代表人：__________电话：__________鉴于甲方拟委托乙方进行电梯安装工程，双方经协商一致，达成如下合同：一、工程内容1. 甲方委托乙方进行（具体工程内容），包括但不限于电梯设备的选购、安装、调试等工作。
二、工程地点2. 工程地点位于（具体地址），甲乙双方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。
三、工程费用3. 甲方应向乙方支付工程费用（具体金额），支付方式为（一次性付清/分期付款），具体付款时间和方式另行协商约定。
四、工程期限4. 工程期限为（具体时间），甲乙双方应按照约定的时间完成工程。
如有特殊情况需延期，应提前书面通知对方并经双方协商一致。
五、质量保证5. 乙方应保证所提供的电梯设备符合国家相关标准，并在安装调试过程中保证质量稳定可靠。
如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担相应的责任并进行维修或更换。
六、风险责任6. 在工程施工过程中如发生意外事故造成甲方或第三方人身或财产损失，应由乙方承担相应责任；如因甲方原因造成延误或增加乙方施工成本，应由甲方承担责任。
七、合同变更7. 若有需要对合同内容进行变更，需经双方书面协商并签订书面补充协议。
未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
八、争议解决8. 双方如发生争议，应协商解决。
协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9. 本合同自双方签字生效，双方各执一份，具有同等法律效力。
日期：__________ 日期：__________第2篇示例：电梯安装工程承包合同书甲方：（单位名称）鉴于甲方欲委托乙方进行电梯安装工程，双方经友好协商达成如下协议：一、项目名称：电梯安装工程二、项目地点：（具体地址）三、项目内容：乙方承担电梯设备的安装、调试、试运行及相关技术服务工作，保证工程质量符合国家标准，并按时交付使用。
电梯安装工程承包协议范文(四篇)
电梯安装工程承包协议范文工程地址：_____发包单位：_____承包单位：_____甲方（发包方）：_____乙方（承包方）：_____为了明确甲乙双方权利和义务，确保工程质量和进度，根据《中华人民共和国民法典》，并经双方协商一致，达成如下协议：第一条工程概况：_____1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、工程内容：_____4、工程造价：_____（大写）5、承包方式：_____6、开工日期（以接到甲方的开工通知为准）：_____7、竣工日期：_____第二条图纸及资料：_____1、乙方负责绘制工程施工图（设计费用为零），经甲方签字，做合同附件;2、工程款报价单，经甲方签字，做合同附件;3、甲方变更施工指示，应有书面形式，做合同附件;第三条工程代表：_____1、甲方代表（签字）：_____2、乙方签字（签字）：_____3、各方应对己方工程代表的人选，出具授权委托书，其中应注明委托权限。
工程代表负责执行本合同以及施工期间的所有具体事宜。
各方如中途更换工程代表，则更换方应向另一方做书面通知并重新出具委托书。
第四条双方责任：1、甲方责任：（1）提供施工用水用电，满足施工基本条件;（2）提供施工仓库用房;（3）负责协调和其它工程商的交叉施工;（4）按合同约定支付工程款;2、乙方责任：（1）严格按甲方认可的施工图纸施工，保证施工安全和施工质量;（2）做好施工管理，保持现场清洁，道路畅通，器材堆放整齐;（3）负责对甲方指定人员的相关技术培训;（4）不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等;第五条工程质量及验收：1、乙方施工所供材料或设备，列出清单，由甲方负责人验收质量和数量，并经甲方负责人签字认可方可使用;2、隐蔽工程须甲方现场验收，否则乙方可推迟该工程;3、乙方在竣工后向甲方提出验收申请，甲方须在收到申请之日起三日内调试验收完毕，否则工程竣工之日视为工程甲方已验收合格日;4、工程验收标准、方法、程序：甲方收到乙方验收申请后，应组织甲方、乙方和其它相关人员，组成验收小组。
电梯安装工程承包合同书样书3篇
电梯安装工程承包合同书样书3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1电梯安装工程承包合同书甲方：甲方名称法定代表人（负责人）：甲方代表人联系地址：甲方地址联系电话：甲方电话邮政编码：甲方邮编乙方：乙方名称法定代表人（负责人）：乙方代表人联系地址：乙方地址联系电话：乙方电话邮政编码：乙方邮编鉴于甲方拟在其所建楼房内安装一部载客电梯项目，现委托乙方进行电梯设备的安装工程，双方经友好协商，为顺利完成电梯设备的安装工程，特订立本合同，共同遵守并履行制定的约定。
第一条项目名称本项目名称为“XX楼房电梯设备安装工程”。
第二条工程范围1、乙方应按甲方的要求，承接电梯设备的安装工程及相关设备的调试。
2、乙方需保证电梯设备符合国家规定的安全标准，确保设备的正常使用。
第三条工期1、工程开始日期：____年___月___日2、工程结束日期：____年___月___日3、如因不可抗力等特殊情况，需变更工期应提前向甲方做出书面通知并取得甲方同意。
在未经甲方同意前，乙方不得私自变更工期。
第四条价格及支付方式1、本工程总价为______元，包含设备费、人工费、材料费等相关费用。
2、乙方完成工程后，甲方应根据实际完成情况及验收结果及时支付工程款项。
第五条质量保证1、乙方应按照国家相关标准和规范安装电梯设备，并承诺设备质量符合国家标准。
2、在乙方交付电梯设备后，如发现设备存在质量问题，乙方应负责免费维修或更换设备。
第六条风险责任1、因乙方过错导致的设备故障或安装不合格等问题，乙方应承担相关责任，并进行相应的赔偿。
2、在工程期间如发生人身伤害或财产损失事件，乙方应承担相应的法律责任。
第七条变更和解除1、双方如需变更或解除合同，应书面协商达成一致意见，并经双方代表签字盖章后方可生效。
第八条其他1、本合同未尽事宜，双方可另行协商签署补充协议。
2、本合同一式两份，双方各持一份，自签订之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：____年___月___日以上为电梯安装工程承包合同书样书，双方应在签署合同前仔细阅读并确保内容符合双方意愿。
最新电梯安装工程承包合同4篇
最新电梯安装工程承包合同4篇篇1最新电梯安装工程承包合同甲方：（委托方）______________乙方：（承包方）______________鉴于甲方拟在其所建物业中安装电梯设备，且拟办理相关电梯设备的竣工验收手续，经双方友好协商，就电梯安装工程的承包事宜达成如下协议，以兹合同：一、工程范围1.1 电梯设备的安装、调试、验收等工程范围包括：电梯轿厢、导轨、电机、门套、轿门、检修门、操纵系统等电梯设备。
1.2 工程具体范围以工作方案和项目设计图纸为准。
二、工程价格2.1 甲方将支付乙方安装电梯设备的综合造价，具体金额为__________万元（￥__________）。
2.2 工程价格包括电梯设备的采购、运输、安装、调试等费用。
2.3 如有超出工程范围的额外费用，需另行商议确定。
三、工程进度3.1 乙方应根据工作计划，按时按质完成电梯设备的安装工程。
3.2 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应责任。
四、质量保证4.1 乙方保证安装的电梯设备符合国家标准及相关技术规范要求。
4.2 乙方应保证电梯设备的安装工程质量，对于在保修期内出现的质量问题应承担免费维修责任。
五、付款方式5.1 工程款支付方式为：______________。
5.2 工程款的支付时间和分期支付情况需另行商议确定。
六、保险责任6.1 乙方在工程期间应购买施工保险，并保证施工过程中的人身和财产安全。
6.2 如发生因乙方原因导致的人身伤害或财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、合同变更7.1 合同变更应经双方协商一致，并签署书面合同变更协议。
7.2 若因不可抗力等原因导致工程无法按计划完成，双方可重新商讨相关事宜。
八、违约责任8.1 若乙方未能按照合同规定完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应违约责任。
8.2 若甲方未能按时支付工程款或违反合同规定，应承担相应违约责任。
九、解决争议9.1 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如无法协商解决，则提交有管辖权的法院进行裁决。
电梯安装施工合同范本（四篇）
电梯安装施工合同范本甲方：【甲方公司全称】联系地址：法定代表人：联系电话：乙方：【乙方公司全称】联系地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲、乙双方本着互利共赢的原则，为了确保电梯安装施工的顺利进行，特签订本合同，并共同遵守合同条款。
具体条款如下：一、合同概述1.1 甲方委托乙方负责电梯的安装施工工作，乙方必须按照甲方的要求和相关规定进行工作。
1.2 电梯的具体类型、规格、数量、产地及技术参数如下：电梯型号：电梯规格：安装数量：产地：技术参数：1.3 本合同的有效期为【合同开始日期】至【合同结束日期】。
二、双方权利和义务2.1 甲方权利和义务：2.1.1 甲方必须按照合同约定支付乙方的工程款项，并且及时提供工程所需的相关材料和配件。
2.1.2 甲方需向乙方提供工作场地，并负责确保工作场地的安全和整洁。
2.1.3 甲方要求乙方按照合同规定完成工程，并对工程质量负责。
2.2 乙方权利和义务：2.2.1 乙方有权按照合同规定收取工程款项，并且有权要求甲方提供所需的材料和配件。
2.2.2 乙方承诺按照合同规定的要求和标准完成施工任务，保质保量。
2.2.3 如乙方发现甲方提供的材料和配件不符合要求，乙方有权要求甲方提供符合要求的材料和配件。
三、合同价款及支付方式3.1 合同总价款为【合同总价款数字大写】（￥【合同总价款数字小写】），包括电梯本体的供货和安装费用。
3.2 甲方必须按照以下支付方式支付合同款项：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的20%作为预付款给乙方。
（2）工程进度款：根据乙方完成工程任务的进度，甲方按照约定的比例支付相应的款项。
具体进度和款项支付比例如下：进度款项支付比例[具体进度] [款项支付比例][具体进度] [款项支付比例][具体进度] [款项支付比例]（3）竣工结算款：工程完工后，甲方支付剩余未付的款项给乙方。
四、合同履行的其他条款4.1 合同附件及补充协议：4.1.1 合同附件：【列明合同附件的名称和数量，如技术规格、图纸等。
电梯安装工程承包合同书样书3篇
电梯安装工程承包合同书样书3篇篇1电梯安装工程承包合同书甲方：_____________(以下简称甲方)乙方：_____________(以下简称乙方)鉴于甲方拟委托乙方承担（电梯）工程项目，为明确双方的权利和义务，甲乙双方本着平等互利的原则，就（电梯）工程项目承包事宜达成如下协议，共同遵守。
以信守承诺，保证经举证的形式，至诚相待。
第一条项目名称、地址和范围1. 项目名称：(电梯)安装项目。
2. 工程地址：项目具体地址_____。
3. 工程范围：(电梯)工程项目的相关设计、安装、验收等工作。
第二条合同价格1. 本项目总价为_____________(大写)。
2. 支付方式：首付______%，验收后结算尾款。
3. 如因双方约定的工程变更等原因导致工程费用发生变动，双方应进行书面协商后签订补充协议。
第三条工期1. 工程施工开始日期：______年____月____日。
2. 工程竣工日期：______年____月____日。
3. 如工程延期竣工，应支付相应的违约金（延期期间每天按合同总价的0.03%计算）。
第四条施工内容及质量标准1. 乙方应按照国家相关标准和规定，符合甲方的相关要求进行施工。
2. 工程设备应保证质量，如出现质量问题，乙方应承担相应的责任。
第五条收付款条款1. 本合同签订之日，甲方应向乙方支付首付款____（大写）。
2. 工程完成验收合格，乙方按照竣工图册实际安装的机电设备，提供发票并出具验收合格证明后，甲方应支付剩余尾款。
3. 付款方式：甲方应在______工作日内将款项汇入乙方指定的账户。
第六条变更和解释1. 本合同的任何修改或补充应经双方协商一致，并应以书面形式作出。
2. 本合同的解释权归双方共同拥有。
第七条违约责任1. 如果一方未能履行合同义务，应当承担相应的违约责任。
2. 乙方未按时履行合同而导致工程延期，应承担相应的违约责任。
第八条知悉及保密1. 双方应对涉及对方商业秘密的信息保密，未经对方同意不得向第三方泄露。
电梯安装工程承包合同书样书3篇
电梯安装工程承包合同书样书3篇篇1电梯安装工程承包合同书甲方（承包方）：__________ 公司法定代表人：__________ 职务：__________地址：__________乙方（发包方）：__________ 公司法定代表人：__________ 职务：__________地址：__________鉴于甲、乙双方就__________ 电梯安装工程进行合作，为明确双方权利义务，特订立本合同。
一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.开工日期：__________ 完工日期：__________二、材料及设备1.甲方负责提供以下材料和设备：（1）__________（2）__________（3）__________2.甲方提供的材料和设备应符合国家相关标准，乙方在施工过程中需按照相关要求使用。
三、施工标准1.乙方承包的电梯安装工程应符合国家相关标准，保证施工质量达到合同约定的要求。
如发生质量问题，乙方应负责修复或更换。
2.乙方应按照合同约定的工期保质保量完成工程，如有延期情况需提前告知甲方并协商解决方案。
四、价格及支付方式1.本工程合同总价为__________ 元，甲方应在合同签订之日支付__________ 元作为预付款，剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。
2.如工程存在变更或增加工程量的情况，应重新协商价格并另行签订补充合同。
五、合同变更和解除1.双方在履行本合同过程中如有需变更的情况，应经双方协商一致并修订合同。
2.合同任何一方如未按合同约定履行义务，应承担违约责任。
3.如因不可抗力等原因致使合同无法继续履行，应及时通知对方，并协商解决方案。
六、其他条款1.本合同自双方签署之日起生效，至工程验收合格结束。
2.本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。
甲方（承包方）：__________ 公司法定代表人：__________ 签字：__________ 日期：__________乙方（发包方）：__________ 公司法定代表人：__________ 签字：__________ 日期：__________篇2电梯安装工程承包合同书甲方（委托方）：_____________乙方（承包方）：_____________为了保证电梯安装工程的顺利进行，甲、乙双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，就电梯安装工程承包事宜达成如下合同：一、工程名称及地点1.1 本合同所指的电梯安装工程是指甲方委托乙方在_____________（具体地点）进行的电梯安装工程。
最新电梯安装工程承包合同6篇
最新电梯安装工程承包合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电梯安装工程项目达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程范围：电梯安装，包括电梯井道、机房、底坑等部分的安装工作。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于电梯设备、安装材料、安装工具、安装技术等。
三、合同总价及支付方式1. 本工程总价为：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 甲方在合同签订后______日内支付乙方工程总价的______%作为预付款。
3. 乙方完成电梯安装并调试合格后，甲方支付乙方剩余款项。
4. 如发生合同变更或增项，双方应另行签订补充协议，并调整工程总价。
四、工期及延误1. 乙方应在合同签订后______天内完成电梯安装工作。
2. 如因甲方原因（如场地条件、审批手续等）导致工期延误，乙方不承担延误责任。
3. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并支付因延误造成的甲方损失。
五、工程质量和验收1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行电梯安装，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自验，并书面通知甲方进行验收。
3. 甲方应在收到乙方验收通知后______天内组织相关部门进行验收。
4. 如验收不合格，乙方应负责整改，并承担整改费用。
六、保修和维护1. 乙方应对安装的电梯提供为期______年的质保服务。
2. 质保期内，如电梯出现质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 质保期过后，乙方应提供有偿维修服务。
七、违约责任1. 如一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿因违约造成的对方损失。
最新电梯安装工程承包合同2篇
最新电梯安装工程承包合同2篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正、诚实的基础上，就甲方的电梯安装工程，达成以下协议条款：一、工程概况工程名称：电梯安装工程工程地点：__________承包范围：电梯设备的安装、调试、验收等全过程服务。
二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）。
竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该总价包括但不限于设备材料费、安装费、运输费、调试费、验收费等费用。
2. 付款方式：签订合同后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；设备进入施工现场后支付合同总价的XX%；工程竣工验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的电梯安装工程规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方在接到通知后的XX个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 若因乙方原因造成工程不合格，乙方应在甲方提出整改要求后的XX个工作日内完成整改，并承担整改费用。
若因甲方原因造成的工程不合格，由甲方承担相关费用。
五、安全施工1. 乙方应制定严格、合理的安全措施，保证施工现场的安全，防止事故的发生。
如发生安全事故，乙方应承担相应的责任和损失。
2. 乙方应确保施工现场的整洁，做到工完场清。
施工期间产生的废弃物应及时清理并妥善处理。
六、保修服务及售后1. 工程验收合格后，乙方提供为期XX年的免费保修服务。
保修期内，因乙方施工质量原因造成的设备损坏，乙方负责免费维修。
2. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
具体费用双方另行协商。
3. 乙方应提供技术支持和咨询，保证电梯正常运行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YF-ED-J1586可按资料类型定义编号新编电梯安装工程承包合同实用版An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.（示范文稿）二零XX年XX月XX日新编电梯安装工程承包合同实用版提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
委托方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。
第一条、工程概况1.1本工程是指：项目电梯安装工程。
1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。
1.3工程地点：项目内。
第二条、承包方式及承包范围：2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。
2.2具体的承包范围如下：本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。
第三条、质量标准及乙方的质量保证3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。
3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。
第四条、工期4.1按以下第种方式确定工期：a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。
4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。
4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。
第五条、合同大包干总价款5.1本工程的大包干总价(含税)为：合同总价款：人民币:元整(￥元)5.2合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。
甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装)，机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。
5.3本合同大包干总价款结算时不予调整。
第六条、付款方式6.1付款方式：甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。
乙方银行帐号为：开户银行：银行帐号：6.2本合同有∕无预付款，若有，预付款为￥元(人民币元)，于支付。
6.3除预付款外，其他款项按以下第种方式支付：a.甲方在合同签订之日起3天内支付合同总价的10%(￥元)，作为定金。
甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(￥元)。
安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(￥元)。
安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(￥元),对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前____日内负责向乙方提供由出具的保证担保，担保函的内容以《供货合同》附件三为准。
付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。
6.4乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。
若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。
6.5甲方每次付款前，乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。
第七条、甲方责任7.1甲方任命为甲方代表。
7.2甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。
对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。
7.3按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。
7.4甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。
7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。
7.6负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。
7.7负责井道的土建工程。
井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方约定检查日期。
检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。
7.8按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方，由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。
第八条、乙方责任8.1乙方任命为乙方代表。
乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。
在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。
8.2乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。
8.3乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑，包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。
8.4乙方在安装工程开始前，须根据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方、设计人审批，所有施工图纸均应得到设计人确认。
8.5乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。
施工期间，乙方应作好施工原始记录。
8.6井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。
8.7负责电梯的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。
8.8负责吊装及搭棚工作。
8.9负责施工所需的水电费，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。
8.10电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。
8.11除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。
8.12安装期间轿厢内加设保护板，试用期满后拆除。
井道照明的安装。
清理安装杂物。
8.13负责提供三方通话设备，并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。
8.14负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。
如发生损坏，乙方自费予以修复。
8.15遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。
如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和一切损失。
8.16按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。
按合同约定工期竣工。
指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。
乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任，并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。
凡施工期间的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。
8.17负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用，以及安装完工后的报检手续直至合格为止。
乙方应承担因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。
非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。
8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后，由甲乙方办理正式工程移交手续。
乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。
8.19乙方在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工期间应服从总承包单位的统一管理，但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。
8.20竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。
8.21应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。
8.22乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。
第九条、材料设备供应9.1本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。
乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求，相关规定如下：9.1.1乙方所采购的材料，由甲方验收合格后方可使用。
9.1.2对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料，甲方代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。
9.2若乙方提供的材料未经甲方验货，乙方不得擅自开工。
否则，应赔偿甲方因此遭受的损失。
由此造成逾期竣工的，乙方还应承担相应的责任。
第十条、工程验收10.1隐蔽工程验收：工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时，乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。
验收合格，甲方及监理公司代表在验收记录上签字后，方可进行此后工程施工。
验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。
若乙方自行隐蔽，甲方有权要求剥离或开孔，乙方应进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，乙方应承担有关费用，且工期不得顺延。
10.2竣工验收：本工程完成安装调试后，乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。
鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格，故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。
若本工程竣工验收达到标准后，叁方签字盖章确认本工程验收合格，同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。
若本工程因乙方原因未能通过验收的，乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。