fidic施工合同条件(29)
2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案单选题（共40题）1、建设工程设计合同当事人包括（）A.承包人和设计人B.发包人和设计人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【答案】 B2、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()A.颁发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.承包商提交结清单日D.结清单生效日【答案】 D3、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2 位的投标人为甲、乙。
甲的投标报价为5000 万元，评标价为4990 万元。
乙的投标报价为5030 万元，评标价为4980 万元，则中标人和签约合同价分别为（）。
A.甲，5000 万元B.甲，4990 万元C.乙，5030 万元D.乙，4980 万元【答案】 C4、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。
A.1B.2C.3D.4【答案】 B5、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()A.在颁发接收证书时全部返还B.在颁发履约证书时全部返还C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D.不再返还【答案】 C6、 ( )是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
A.自然人B.法人C.法人的分支机构D.不具备法人资格的联营体【答案】 B7、关于工程设计招标特点的说法，正确的是（）。
【相关知识点新教材已删除】A.设计招标文件无法限定项目的工作范围B.设计投标文件应按工程量清单填报报价C.设计评标应按投标报价高低排定次序D.设计评标时主要关注设计方案优劣【答案】 D8、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。
A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金【答案】 B9、关于基准日期的说法，不正确的是（）。
fidic土木工程施工合同条件
1.1工程名称：________________
1.2工程地点：________________
1.3工程内容：________________
1.4工程规模：________________
1.5工程预算：________________
第二条合同价格
2.1乙方报价为：________________元（大写：________________元整）。
（4）质量保修期满后，支付乙方合同报价的______%。
6.2乙方开具等额的税务发票，甲方据此进行抵扣。
第七条违约责任
7.1乙方未按照合同约定完成施工的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期竣工违约金、赔偿甲方损失等。
7.2甲方未按照合同约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期付款违约金、赔偿乙方损失等。
4.2负责施工过程中的现场管理，确保施工场地整洁、安全。
4.3乙方应遵守国家法律法规，不得擅自转包、分包工程。
4.4乙方应按照合同约定支付税金、保险等费用。
第五条甲方义务
5.1按照合同约定支付工程款项，timely提供乙方所需的施工图纸、技术资料等。
5.2负责协调施工过程中的相关手续，为乙方提供施工场地、现场办公条件等。
fidic土木工程施工合同条件
本合同由以下双方于______年______月______日签订。
甲方：（全称）
地址：
联系方式：
代表人：
乙方：（全称）
地址：
联系方式：
代表人：
鉴于甲方为项目业主，乙方为土木工程施工承包商，双方为了明确双方在施工过程中的权利和义务，确保工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经协商一致，达成如下条款：
fidic施工合同条件
fidic施工合同条件在国际工程建设领域，FIDIC（国际工程机械和建筑咨询工程师协会）合同条件被广泛应用。
FIDIC施工合同是指由FIDIC编写的、适用于建设项目的标准合同文件。
本文将介绍FIDIC施工合同的一般条件，包括合同的目的、定义、责任和权利等内容。
一、引言FIDIC施工合同是为了确保合同当事人之间的权利和义务能够明确地规定而编写的。
该合同的一般条件适用于工程建设合同，旨在减少争议和纠纷的发生，促进项目的顺利实施。
二、定义和解释FIDIC施工合同中对一些关键术语进行了定义和解释，以确保各方对合同条款的理解一致。
包括但不限于施工、合同程序、工程、雇主、承包商等。
这些定义和解释的准确性对于合同的执行至关重要，有助于避免不必要的误解和争议。
三、工程范围和工期FIDIC施工合同对工程范围和工期进行了详细规定。
工程范围包括设计、施工、设备采购和材料供应等方面的要求。
工期则明确了工程的开始和完成日期，以及可能存在的时间延误和国家不可抗力等情况下的处理方式。
四、价格和支付根据FIDIC施工合同，合同价款将根据工程的实际完成情况进行支付。
合同约定了具体的支付方式和周期，以及可能存在的索赔和变更造成的费用调整。
确保支付方式的公正、透明和合理是合同各方共同的责任。
五、质量保证和验收FIDIC施工合同要求承包商提供符合合同要求的质量保证。
合同规定了质量控制的要求和验收标准，确保工程达到预期的质量要求。
同时，合同还涉及了缺陷整改和保修期等内容，以保障工程质量的可持续性。
六、风险分担和保险FIDIC施工合同明确了合同各方在工程过程中的风险分担机制。
包括工程发生损坏或损失时的责任划分，以及保险责任和索赔的处理方式。
风险分担的明确有助于减少纠纷的发生，并鼓励各方按照合同约定履行各自的责任。
七、变更和索赔FIDIC施工合同允许在工程过程中进行变更，但变更应符合合同约定的程序和条件。
合同规定了变更指令的发出、价格调整和工期延长的要求。
监理工程师合同管理练习题三
监理工程师合同管理练习题三判断题1、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否2、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段( )A、是B、否3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )A、是B、否4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。
( )A、是B、否5、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
( )A、是B、否6、FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。
( )A、是B、否7、招标是要约，投标是承诺。
( )A、是B、否8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等( )A、是B、否9、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同( )A、是B、否10、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )A、是B、否。
>单项选择题1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。
A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。
A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。
A、检查承包人现场同期的记录B、指示承包人缩短合同工期C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。
A、由业主负责B、由设计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。
FIDIC施工合同条件
FIDIC施工合同条件FIDIC（International Federation of Consulting Engineers）是国际工程咨询工程师联合会的缩写，是国际上最有影响力的工程合同标准之一。
FIDIC合同分为多个版本，其中最著名的是红皮书（1999年版）、黄皮书（1999年版）、银皮书（1999年版）等。
FIDIC施工合同条件是指按照FIDIC标准规定的、适用于国际工程项目的合同模板，下面将对其主要内容进行介绍。
一、合同范围FIDIC施工合同条件主要包括以下几个方面的内容：合同的缔结、工程师的职责、承包商的义务、工程变更、支付程序、合同价款、保证金、索赔和争端解决等。
合同一般由合同书、一系列附件和补充协议等组成，各项内容均需双方共同遵守。
二、工程师的职责FIDIC合同规定了工程师在整个工程项目中的职责和权限范围，包括但不限于审核工程设计文件、审批工程变更、检查工程质量、制定工程计划和监督工程进度等。
工程师通常由业主指定，其主要任务是保证工程按照设计要求顺利进行。
三、承包商的义务承包商在FIDIC合同中的义务主要包括完成工程设计、提供人员和设备、按照工程计划施工、保证工程质量和安全、维护工程现场秩序等。
承包商需在合同规定的时间内按照合同约定的要求完成工程建设任务。
四、工程变更在工程建设过程中，由于各种原因可能出现工程变更的情况，FIDIC合同中对工程变更的处理原则进行了详细规定。
双方应沟通协商，经过书面确认后方可进行工程变更，并对工程变更的费用和工期进行合理的调整。
五、支付程序FIDIC合同规定了工程支付的程序和方式，包括工程价款的支付方式、支付时间、工程进度款比例、支付证据要求等。
双方需按照支付程序的规定及时足额地支付工程价款，确保工程建设资金的正常流转。
六、保证金FIDIC合同中通常规定了双方需提供一定比例的履约保证金，以确保合同的正常履行。
如果一方未能按照合同规定的义务履行合同，则另一方有权在一定条件下使用保证金进行赔偿或索赔。
fidic施工合同条件详解
fidic施工合同条件详解1. 引言FIDIC（国际大坝和水电工程承包商联合会）是全球范围内最常用的工程合同标准之一。
本文将详细解析FIDIC施工合同条件，包括其核心原则、主要内容和常见条款。
2. FIDIC施工合同概述FIDIC施工合同是一种标准化的合同文档，用于调节建筑工程、工业工程和基础设施项目等各种类型的工程。
它的目标是为施工项目提供一套公平、合理的规则，确保各方的权益得到保护。
3. FIDIC施工合同的核心原则FIDIC施工合同遵循以下核心原则：3.1 公平原则：FIDIC施工合同的目标是维护各方的利益均衡，确保在合同执行过程中各方得到公平对待。
3.2 合理风险分担：FIDIC施工合同明确规定了各方在工程项目中所承担的风险责任，以保证风险在各方之间分担合理。
3.3 合同解决纠纷机制：FIDIC施工合同为各方提供了解决纠纷的机制，包括协商、仲裁或法院诉讼等方式，以确保争议能够得到公正解决。
4. FIDIC施工合同主要内容FIDIC施工合同通常由以下几个主要部分组成：4.1 前言：前言部分对合同的引言、目的和适用范围进行了说明，为后续的合同条款提供了背景。
4.2 总则：总则部分规定了各方的定义和义务，以及合同的目标和适用法律等内容。
4.3 施工合同条件：施工合同条件是FIDIC合同的核心部分，规定了工程文件、合同价款、合同变更、保证金、支付条款等具体内容。
4.4 规范和规程：规范和规程部分描述了各种施工规范、标准和操作规程，供承包商参考和遵守。
4.5 表格和模板：FIDIC施工合同附带了一系列标准表格和模板，用于记录工程进度、支付内容、索赔等相关信息。
5. FIDIC常见条款解析5.1 工程文件：FIDIC施工合同要求承包商遵循工程文件进行施工，工程文件明确了设计标准、质量要求等内容。
5.2 监理权力：FIDIC施工合同赋予监理工程师权力，包括对施工进度、质量和支付的监督和审查。
5.3 合同价款：FIDIC施工合同规定了合同价款的支付方式和条件，包括进度款、最终付款等。
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案二
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案二单选题（共30题）1、关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是( )。
A.承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价B.简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款C.工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险D.公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整【答案】 D2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。
A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】 D3、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元【答案】 B4、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（）。
A.暂估价的内容包括计日工B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格C.暂估价内的专业工程不一定实施D.暂估价是签约合同价的组成部分【答案】 D5、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。
并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。
A.14B.21C.35D.42【答案】 B6、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。
A.与承包单位承担连带赔偿责任B.与承包单位承担按份赔偿责任C.承包单位独自承担赔偿责任D.监理单位独自承担赔偿责任【答案】 A7、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。
A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理【答案】 D8、下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确的是（）。
FIDIC施工合同条件
FIDIC施工合同条件(红皮书）引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)出版有下列四份合同标准格式：1、施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)举荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(b uilding or engineering works)。
在这种合同形式下，承包商一样都按照雇主提供的设计施工。
但工程中的某些土木、机械、电力和/或建筑工程也可能由承包商设计。
2、永久设备和设计—建筑合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)举荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下，一样差不多上由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建筑工程的任何组合形式)。
3、EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时刻的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主差不多不参与工作。
在交钥匙项目中，一样情形下由承包商实施所有的设计、采购和建筑工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、能够运行的设施。
4、合同的简短格式(Short Form of Contract)举荐用于价值相对较低的建筑或工程。
按照工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的工程，专门是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。
在这种合同形式下，一样差不多上由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程，但关于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建筑工程的合同也同样适用。
2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析
2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析单选题（共30题）1、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】 A2、按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后，（）。
A.应当由发包人保管B.应当由承包人保管C.应当由监理人保管D.应当由材料供应商保管【答案】 B3、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是()A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理4、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。
A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师【答案】 B5、建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。
A.设计单位负责人B.勘察单位负责人C.总承包单位负责人D.监理人【答案】 D6、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995 年第1 版) ，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。
A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.成本加固定比例合同7、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。
A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】 D8、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。
FIDIC系列合同条件的适用范围和特点
FIDIC系列合同条件的适用范围和特点(1)FIDIC简介FIDIC即国际咨询工程师联合会(Federation InternationaleDes lnginieurs—Conseils)的缩写。
它于1913年在欧洲成立。
FIDIC是世界上多数独立的咨询工程师的代表，是最具权威的咨询工程师组织。
FIDIC专业委员会编制了一系列规范性合同条件，构成了FIDIC 合同条件体系。
(2)FIDIC系列合同条件适用范围1999年，FIDIC在原合同条件基础上又出版了4份新的合同条件。
这是迄今为止FIDIC合同条件的最新版本。
1)施工合同条件(ConditionOfContract forConstruction，简称“新红皮书”)。
新红皮书与原红皮书相对应，但其名称改变后合同的适用范围更大。
该合同主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程(Building Works)和土木工程(EngineeringWorks)。
施工合同条件的主要特点表现为，以竞争性招标投标方式选择承包商，合同履行过程中采用以工程师为核心的工程项目管理模式。
2)永久设备和设计－建造合同条件(Conditions Of Contract for Plant and Design—Build，简称“新黄皮书”)。
新黄皮书与原黄皮书相对应，其名称的改变便于与新红皮书相区别。
在新黄皮书条件下，承包人的基本义务是完成永久设备的设计、制造和安装。
3)EPC交钥匙项目合同条件(ConditionsO{Contract for EPCTurnkeyh由ects，简称“银皮书”}。
银皮书又可译为“设计—采购—施工交钥匙项目合同条件”，它与橘皮书(原来的设计——建造和交钥匙(工程)合同条件（Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey，简称"桔皮书"）相似但不完全相同。
2023年监理工程师之合同管理高分通关题型题库附解析答案
2023年监理工程师之合同管理高分通关题型题库附解析答案单选题（共30题）1、在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。
A.一般帐户B.基本帐户C.综合帐户D.专项帐户【答案】 B2、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。
重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。
A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】 D3、下列属于响应性评审内容的是（）。
A.投标人的资质B.财务状况C.类似项目业绩D.投标保证金【答案】 D4、某固态食品中，其糖含量满足（）g/100 g，则可声称该食品“低糖”。
A.≤10B.≤5C.≤3D.≤1【答案】 B5、下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是( )。
A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止B.均采用无条件担保方式C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额【答案】 A6、（2020年真题）在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。
A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】 D7、根据《标准施工合同》，以不影响单位工程的开工为原则，施工场地的移交应（）。
A.一次完成B.有序的多次移交C.既可一次完成，也可分次移交D.两次完成【答案】 C8、招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。
A.目的B.时间C.内容D.方法【答案】 B9、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。
fidic土木工程施工合同条件
一、定义与术语
1.本合同以下简称“合同”。
2. “业主”指委托方，即fidic土木工程施工项目的所有权人。
3. “承包商”指承担fidic土木工程施工任务的单位。
4. “工程”指fidic土木工程施工项目，包括设计、施工、竣工等全过程。
5. “合同价格”指双方约定的工程总价。
6. “工期”指合同约定的工程完成时间。
二、工程范围及内容
1.工程范围：包括但不限于fidic土木工程的设计、施工、监理、验收、竣工等全过程。
2.工程内容：
主体结构工程；
（4）装饰装修工程；
（5）给排水工程；
（6）电气工程；
（7）暖通工程；
（8）其他配套工程。
三、合同价格及支付方式
代表（签名）：__________代表（签名）：__________
签订日期：__________
（4）按时完成工程，确保工程按期交付。
六、违约责任
1.业主逾期支付合同款项的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款违约金。
2.承包商未按合同约定完成工程，应承担以下违约责任：
（1）逾期竣工的，按日向业主支付合同价格0.5‰的违约金；
（2）工程质量不符合约定，无条件返工，直至达到约定标准；
（3）违反国家及行业规定，造成安全事故的，承担相应法律责任。
（1）负责提供工程所需的资料、图纸、技术规范等；
（2）负责办理相关手续，确保工程顺利进行；
（3）按合同约定支付合同款项；
（4）对工程进行监督、检查，确保工程质量。
2.承包商：
（1）严格按照合同约定，完成工程范围内的全部工作；
（2）确保工程质量和安全，遵守国家及行业规定；
fidic施工合同条件
fidic施工合同条件FIDIC施工合同条件是国际上广泛使用的一套建筑工程合同条款，其全称为“Construction Contract Conditions of the Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils”（国际工程咨询师联盟施工合同条件）。
这套合同条件是在埃及开罗召开的国际工程咨询师大会上决定的，旨在规范和保护建筑工程项目中各方的权益，以及解决可能出现的争议和纠纷。
本文将简要介绍FIDIC施工合同条件的背景、主要内容和对合同各方的影响。
一、FIDIC施工合同条件的背景FIDIC施工合同条件最早是由几个欧洲国家的工程咨询师协会于20世纪50年代末期起草制定的。
当时，随着工程项目越来越复杂化和跨国化，各个国家的建筑师、工程师和咨询师之间的合作变得更加紧密，同时也面临着各种复杂的法律和商业问题。
为了解决这些问题，FIDIC施工合同条件应运而生。
二、FIDIC施工合同条件的主要内容FIDIC施工合同条件主要包括以下几个方面的内容：合同的订立、工程设计和监理、工程进度和质量管控、工程变更和索赔、付款和结算，以及争议解决等。
这些内容细致且全面，旨在明确各方的权益和责任，并提供解决争议的方法和程序。
例如，合同的订立部分主要包括合同当事方的身份和资格、合同的签署方式、合同的生效和终止等。
工程设计和监理部分规定了建筑师和监理工程师的职责和权力，以及设计变更和审查程序等。
而工程进度和质量管控部分则详细说明了工期和进度的安排，质量控制和验收的标准和程序等。
三、FIDIC施工合同条件对合同各方的影响FIDIC施工合同条件对建筑工程项目的各方都有着重要的影响和意义。
首先，对建筑师和监理工程师来说，合同条件明确其职责和权力，同时也规定了其应承担的责任和义务。
这样一来，建筑师和监理工程师可以更加有序地进行工程设计、监理和管理，提高工程质量并减少风险。
FIDIC施工合同条件
FIDIC土木工程施工合同条件第一部分通用条件 1.定义和解释第一部分通用条件 2.工程师及工程师代表第一部分通用条件 3.转让第一部分通用条件 4.分包第一部分通用条件 5.合同文件的语言和法律及优先次序第一部分通用条件 6.图纸第一部分通用条件7.补充图纸第一部分通用条件8.一般义务第一部分通用条件9.合同协议书第一部分通用条件10.履约保证金第一部分通用条件11.现场考察第一部分通用条件12.标书的完备性第一部分通用条件13.按合同规定施工第一部分通用条件14.进度计划第一部分通用条件15.承包人的自监第一部分通用条件16.承包人的雇员第一部分通用条件17.放样第一部分通用条件18.钻孔和勘探性开挖第一部分通用条件19.现场环境第一部分通用条件20.工程照管第一部分通用条件21.工程和承包人设备的保险第一部分通用条件22.对人身和财产的损害和赔偿第一部分通用条件23.第三方保险第一部分通用条件24.对工人的事故处理和事故保险第一部分通用条件25.保险的完备性第一部分通用条件26.遵守法律、法规第一部分通用条件27.化石第一部分通用条件28.专利第一部分通用条件29.干扰第一部分通用条件30.材料与设备的运输第一部分通用条件31.为其他承包人提供服务机会第一部分通用条件32.保持现场的整洁第一部分通用条件33.竣工时的现场清理第一部分通用条件34.雇用劳务第一部分通用条件35.劳务和承包人设备的报表第一部分通用条件36.材料、工程设备和操作工艺的质量及有关费用第一部分通用条件37.检查和检验第一部分通用条件38.覆盖的工程检查第一部分通用条件39.承包人的违约第一部分通用条件40.工程的暂时停工第一部分通用条件41.开工第一部分通用条件42.延误第一部分通用条件43.竣工时间第一部分通用条件44.竣工时间的延长第一部分通用条件45.工作时限第一部分通用条件46.施工进度第一部分通用条件47.误期赔偿费第一部分通用条件48.工程接收第一部分通用条件49.缺陷责任第一部分通用条件50.承包人的调查第一部分通用条件51.变更、增加和取消第一部分通用条件52.变更工程的估价第一部分通用条件53.索赔及其程序第一部分通用条件54.承包人的设备、临时工程及材料第一部分通用条件55.工程量第一部分通用条件56.工程的计量第一部分通用条件57.计量方法第一部分通用条件58.暂定金额第一部分通用条件59.指定分包人第一部分通用条件60.支付证书第一部分通用条件61.工程的批准凭证第一部分通用条件62.缺陷责任证书第一部分通用条件63.补救措施第一部分通用条件64.紧急补救措施第一部分通用条件65.特殊风险第一部分通用条件66.解除履约时的支付第一部分通用条件67.争端的解决第一部分通用条件68.通知第一部分通用条件69.业主的违约第一部分通用条件70.费用与法规的变更第一部分通用条件71.货币限制第一部分通用条件72.兑换率第一部分通用条件菲迪克台同条款的修改第二部分专用条件第一部分通用条件 1.定义和解释第一部分通用条件 1.定义和解释定义1.1合同（如下文定义）中以下的用词和用语，除根据上下文另有要求者外，应具有下面所赋予它们的含义：（a）业主、承包人、分包人、工程师、工程师代表的含义（i）“业主”指在第二部分（专用条款）提及的人及其法定继承人，不包括其受让人（除非承包人同意）。
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷B卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷B卷附答案单选题（共30题）1、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。
A.14天B.28天C.42天D.56天【答案】 C2、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。
A.通知委托人，建议下达停工指令B.征得委托人同意后，下达停工指令C.立即下达停工指令并尽快通知委托人D.立即召开现场会议，讨论对策【答案】 C3、标准履约担保中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。
A.5；无条件B.7；无条件C.10；50%D.14；80%【答案】 B4、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过（）共同验收。
A.发包人与监理人B.监理人与承包人C.发包人与承包人D.监理人与供货人【答案】 B5、在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，( )应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担。
A.责任方B.承包人C.发包人D.监理人【答案】 B6、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。
【相关知识点新教材已删除】A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【答案】 A7、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。
A.发包人负责试验，费用由发包人承担B.发包人负责试验，费用由承包人承担C.承包人负责试验，费用由发包人承担D.承包人负责试验，费用由承包人承担【答案】 C8、根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。
FIDIC施工合同条件考试题试卷及答案
FIDIC 施工合同条件考试题试卷及答案一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。
（每小题 1 分，共10 分）1.除合同另有规定，承包商应向（）提供一式六套承包商文件。
A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（）承担。
A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定，FIDIC 施工合同条件规定的保险应由（）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前（）小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式，（）填报。
A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（），雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可（）前，不确认或办理付款。
A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在（）中规定的日期前，联合任命一个 DAB。
A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB 已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到 DAB 决定后（）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21B.28C.56D.4210 下列说法不正确的是（）．．．A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。
FIDIC施工合同条件
FIDIC施工合同条件第一节施工条件的构成与应用FIDIC作为国际上权威的咨询工程师机构，多年来所编写的标准合同条件是国际工程界几十年来实践经验的总结，公正地规定了合同各方的职责、权利和义务，程序严谨，可操作性强。
FIDIC合同条件最初的版本是FIDIC于1945年在英国土木工程师学会（ICE）制定的《合同条款》第3版的基础上经补充修订而成的。
随着国际工程规模的扩大和工程情况复杂性的增大，FIDIC又先后编制了适合土木工程以外的其他方面的两个合同条件《电气与机械工程合同条件》和《设计－建造与交钥匙工程合同条件》及一个与《土木工程施工合同条件》配套的《土木工程施工分包合同条件》。
一、施工条件的构成FIDIC出版的所有合同文本结构，都是以通用条件、专用条件和其他标准化的文件格式编制的。
1.通用条件所谓“通用”，其含义是工程建设项目无论属于哪个行业，也无论处于何地，只要是土木工程类的施工均适用。
条款内容涉及合同履行过程中业主和承包商各方的权利与义务，工程师（交钥匙合同中为业主代表）的权利和职责，各种可能预见到事件发生后的责任界限，合同正常履行过程中各方应遵循的工作程序，以及因意外事件而使合同被迫解除时各方应遵循的工作准则等。
2.专用条件专用条件是相对于“通用”而言的，要根据准备实施的项目的工程专业特点，以及工程所在地的政治、经济、法律、自然条件等地域特点，对通用条件中条款的规定加以具体化。
可以对通用条件中的规定进行相应补充、完善、修订或取代其中的某些内容，也可以增补通用条件中没有规定的条款。
专用条件中条款序号应与通用条件中要说明条款的序号相对应，通用条件和专用条件内相同序号的条款共同构成对某一问题的约定责任。
如果通用条件内的某一条款内容完备、适用，专用条件内可不再重复列此条款。
3.其他标准化的文件格式FIDIC编制的标准化合同文本，除通用条件和专用条件外，还包括标准化的投标书（及附录）和协议书的格式文件。
2023年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案)
2023年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案)单选题（共30题）1、某项目招标，投标截止时投标人少于 3 家，这时应当（）。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标【答案】 D2、机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法【答案】 D3、幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是( )A.防结构变形B.防雨水渗漏C.防热胀冷缩D.防电化腐蚀【答案】 B4、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。
A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用【答案】 C5、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】 D6、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。
A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算【答案】 A7、施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】 B8、（2014年真题）下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。
A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所【答案】 B9、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】 A10、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
fidic施工合同条件(29)The contract is an agreement reached by the parties through equal negotiation and stipulates the obligations and rights that both parties should perform.( 示范合同 )甲方：______________________乙方：______________________日期：______年_____月_____日编号：YB-HT-0741fidic施工合同条件(29)18. 保险 18.1 有关保险的总体要求在本条中，“保险方”的含义是指根据相关条款的规定投保各种类型的保险并保持其有效的一方。
当承包商作为保险方时，他应按照雇主批准的承保人及条件办理保险。
这些条件应与中标函颁发日期前达成的条件保持一致，且此达成一致的条件优先于本条的各项规定。
当雇主作为保险方时，他应按照专用条件后所附详细说明的承保人及条件办理保险。
如果某一保险单被要求对联合被投保人进行保障，则该保险应适用于每一单独的被投保人，其效力应和向每一联合被投保人颁发了一张保险单的效力一致。
如果某一保险单保障了另外的联合被投保人，即本条款规定的被投保人以外的被投保人，则(i)承包商应代表此类另外的联合被投保人根据保险单行动(雇主代表雇主的人员行动的情况除外)，(ii)另外的联合被投保人应无权直接从承保人处获得支付，或者直接与承保人办理任何业务，以及(iii)保险方应要求所有另外的联合被投保人遵循保险单规定的条件。
为防范损失或损害，对于所办理的每份保险单应规定按照修复损失或损害所需的货币种类进行补偿。
从承保人处得到的赔偿金应用于修复和弥补上述损失或损害。
在投标函附录中规定的各个期限内(从开工日期算起)，相应的保险方应向另一方提交： (a) 本条所述的保险已生效的证明，以及 (b) 第18.2款【工程和承包商的设备的保险】和第18.3款【人员伤亡和财产损害的保险】所述的保险单的副本。
保险方在支付每一笔保险费后，应将支付证明提交给另一方。
在提交此类证明或投保单的同时，保险方还应将此类提交事宜通知工程师。
每一方都应遵守每份保险单规定的条件。
保险方应将工程实施过程中发生的任何有关的变动通知给承保人，并确保保险条件与本条的规定一致。
没有另一方的事先批准，任一方都不得对保险条款作出实质性的变动。
如果承保人作出(或欲作出)任何实质性的变动，承保人先行通知的一方应立即通知另一方。
如果保险方未能按合同要求办理保险并使之保持有效，或未能按本款要求提供令另一方满意的证明和保险单的副本，则另一方可以(按他自己的决定且不影响任何其他权利或补救的情况下)为此类违约相关的险别办理保险并支付应交的保险费。
保险方应向另一方支付此类保险费的款额，同时合同价格应做相应的调整。
本条规定不限制合同的其余条款或其他文件所规定的承包商或雇主的义务、职责或责任。
任何未保险或未能从承保人处收回的款额，应由承包商和(或)雇主根据上述义务、职责或责任相应负担。
但是，如果保险方未能按合同要求办理保险并使之保持有效(且该保险是可以办理的)，并且另一方没有批准将其作为一项工作的删减，也没有为此类违约相关的险别办理保险，则任何通过此类保险本可收回的款项应由保险方支付给另一方。
一方向另一方进行的支付必须遵循第2.5款【雇主的索赔】或第20.1款【承包商的索赔】(如适用)的规定。
18.2 工程和承包商的设备的保险保险方应为工程、永久设备、材料以及承包商的文件投保，该保险的最低限额应不少于全部复原成本，包括补偿拆除和移走废弃物以及专业服务费和利润。
此类保险应自根据第18.1款【有关保险的总体要求】提交证明之日起，至颁发工程的接收证书之日止保持有效。
对于颁发接收证书前发生的由承包商负责的原因以及承包商在进行任何其他作业(包括第11条【缺陷责任】所规定的作业)过程中造成的损失或损坏，保险方应将此类保险的有效期延至履约证书颁发的日期。
保险方应为承包商的设备投保，该保险的最低限额应不少于全部重置价值(包括运至现场)。
对于每项承包商的设备，该保险应保证其运往现场的过程中以及设备停留在现场或附近期间，均处于被保险之中，直至不再将其作为承包商的设备使用为止。
除非专用条件中另有规定，否则本款规定的保险： (a) 应由承包商作为保险方办理并使之保持有效， (b) 应以合同双方联合的名义投保，联合的合同双方均有权从承保人处得到支付，仅为修复损失或损害的目的，该支付的款额由合同双方共同占有或在各方间进行分配， (c) 应补偿除第17.3款【雇主的风险】所列雇主的风险之外的任何原因所导致的所有损失和损害， (d) 还应补偿由于雇主使用或占用工程的另一部分而对工程的某一部分造成的损失或损害，以及第17.3款【雇主的风险】(c)、(g)及(h)段所列雇主的风险所导致的损失或损害(对于每种情况，不包括那些根据商业合理条款不能进行保险的风险)，每次发生事故的扣减不大于投标函附录中注明的款额(如果没有注明此类款额，(d)段将不适用)，以及 (e) 将不包括下述情况导致的损失、损害，以及将其恢复原状： (i) 工程的某一部分由于其设计、材料或工艺的缺陷而处于不完善的状态(但是保险应包括直接由此类不完善的状态(下述(ii)段中的情况除外)导致的工程的任何其他部分的损失和损害)， (ii) 工程的某一部分所遭受的损失或损害是为了修复工程的任何其他部分所致，而此类其他部分由于其设计、材料或工艺的缺陷而处于不完善的状态， (iii) 工程的某一部分已移交给雇主，但承包商负责的损失或损害除外，以及 (iv) 根据第14.5款【用于永久工程的永久设备和材料】，货物还未运抵工程所在国时。
如果在基准日期后超过一年时间，上述(d)段所述保险由于商业合理条件(commercially reasonable terms)而无法再获得，则承包商(作为保险方)应通知雇主，并提交详细证明文件。
雇主应该随即(i)有权根据第2.5款【雇主的索赔】，获得款额与此类商业合理条件相等的支付，作为承包商为此类保险本应作出的支付，以及(ii)被认为(除非他依据商业合理条件办理了保险)已经根据第18.1款【有关保险的总体要求】，批准了此类工作的删减。
18.3 人员伤亡和财产损害的保险保险方应为履行合同引起的，并在履约证书颁发之前发生的任何物资财产(第18.2款【工程和承包商的设备的保险】的规定被投保的物品除外)的损失或损害，或任何人员(根据第18.4款【承包商人员的保险】规定的被投保的人员除外)的伤亡引起的每一方的责任办理保险。
该保险每一次事故的最低限额应不少于投标函附录中规定的数额，对于事故的数目并无限制。
如果在投标函附录中没有注明此类金额，则本款将不再适用。
除非专用条件中另有规定，本款中规定的保险： (a) 应由承包商作为保险方办理并使之保持有效， (b) 应以合同双方联合的名义投保， (c) 应保证弥补由于承包商履行合同而导致的雇主的财产的一切损失和损害(根据第18.2款的规定被投保的物品除外)，以及 (d) 不承保下述情况引起的责任： (i) 雇主有权在任何土地上，越过该土地，在该土地之下、之内或穿过其间实施永久工程，并为永久工程占有该土地， (ii) 承包商履行实施工程并修补缺陷而导致的无法避免的损害，以及 (iii) 第17.3款【雇主的风险】所列雇主的风险所导致的情况，根据商业合理条件可以投保的除外。
18.4 承包商的人员的保险承包商应为由于承包商或任何其他承包商的人员雇用的任何人员的伤害、疾病、病疫或死亡所导致的一切索赔、损害、损失和开支(包括法律费用和开支)的责任投保，并使之保持有效。
雇主和工程师也应能够依此保险单得到保障，但此类保险不承保由雇主或雇主的人员的任何行为或疏忽造成的损失和索赔。
该保险此类人员协助实施工程的整个期间都要保持完全有效。
对于分包商的雇员，此类保险可由分包商来办理，但承包商应负责使分包商遵循本条的要求。
19. 不可抗力 19.1 不可抗力的定义在本条中，“不可抗力”的含义是指如下所述的特殊事件或情况： (a) 一方无法控制的， (b) 在签订合同前该方无法合理防范的， (c) 情况发生时，该方无法合理回避或克服的，以及 (d) 主要不是由于另一方造成的。
只要满足上述(a)至(d)段所述的条件，不可抗力可包括(但不限于)下列特殊事件或情况： (i) 战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动，(ii) 叛乱、恐怖活动、革命、暴动、军事政变或篡夺政权，或内战， (iii) 暴乱、骚乱、混乱、罢工或停业，完全局限于承包商的人员以及承包商和分包商的其它雇员中间的事件除外， (iv) 军火，炸药，离子辐射或放射性污染，由于承包商使用此类军火，炸药，辐射或放射性的情况除外， (v) 自然灾害，如地震、飓风、台风或火山爆发。
19.2 不可抗力的通知如果由于不可抗力，一方已经或将要无法依据合同履行他的任何义务，则该方应将构成不可抗力的事件或情况通知另一方，并具体说明已经无法或将要无法履行的义务、工作。
该方应在注意到(或应该开始注意到)构成不可抗力的相应事件或情况发生后14天内发出通知。
在发出通知后，该方应在此类不可抗力持续期间免除此类义务的履行。
不论本条中其它款作何规定，不可抗力的规定不适用于任一方依据合同向另一方进行支付的义务。
19.3 减少延误的责任只要合理，自始至终，每一方都应尽力履行合同规定的义务，以减少由于不可抗力导致的任何延误。
当不可抗力的影响终止时，一方应通知另一方。
XXX图文设计本文档文字均可以自由修改。