建筑工程合同管理考试答案
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定,因承包商责任引起的延误竣工,签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于设计费的说法,正确的是()。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后,发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务,应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定,发包人(),不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月,专用条款规定,承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月,因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后,工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月,工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力,认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月,则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任,也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用,按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定,工程师应在收到竣工报表后()d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段,一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行的是()。
建筑工程合同管理与索赔考试
建筑工程合同管理与索赔考试(答案见尾页)一、选择题1. 什么是建筑工程合同管理?它主要包括哪些内容?A. 合同签订与履行的过程B. 合同风险评估与控制C. 合同变更与争议处理D. 合同违约与赔偿2. 建筑工程合同中,哪些条款是关键性的?如何理解这些关键条款?A. 合同双方的权利和义务B. 工期与质量要求C. 价格与支付方式D. 违约责任与解决争议的方式3. 什么是建筑工程索赔?为什么索赔在建筑工程中频繁发生?A. 索赔是一种合同约定的权利,当一方认为另一方未能履行合同义务时,可以向对方提出补偿要求B. 因为建筑工程项目涉及多个利益方,如业主、承包商、设计单位等,容易发生纠纷和矛盾C. 由于建筑工程施工过程中存在各种不确定因素,如天气、材料供应等,可能导致实际成本超出预期4. 建筑工程索赔的程序是什么?如何进行有效的索赔?A. 提交索赔申请B. 提供证据和资料C. 确认索赔成立D. 谈判与调解E. 诉讼或仲裁5. 在建筑工程合同中,如何避免合同纠纷?有哪些预防措施?A. 明确合同条款B. 双方沟通与协商C. 请专业律师参与合同起草和审查D. 设立合同管理机构,配备专业人员6. 建筑工程合同中,关于材料和设备采购有哪些规定?A. 需要明确采购品种、规格、数量、质量标准B. 供应商的选择应考虑价格、质量、交货时间等因素C. 采购合同应约定违约责任和赔偿方式D. 材料和设备的运输、安装和调试等责任由哪一方承担7. 建筑工程合同中,关于工期延误有哪些规定?A. 可以延期情形,如不可抗力、设计变更等B. 延期申请程序和时间限制C. 延期对合同总价和付款的影响D. 延期违约金的计算方法和支付条件8. 建筑工程合同中,关于工程变更有哪些规定?A. 变更的程序和要求B. 变更的计价方式和费用调整C. 变更对合同履行的影响D. 变更争议的解决方式9. 建筑工程合同中,关于保修期和维修有哪些规定?A. 保修期限和范围B. 维修责任和义务C. 维修资金的来源和使用管理D. 保修期届满后的处理方式10. 什么是建筑工程合同的审计?为什么审计在建筑工程中很重要?A. 审计是对合同履行过程的监督和管理,确保合同的有效执行B. 审计可以发现合同履行中的问题和风险,防止违法违纪行为的发生C. 审计有助于提高建筑企业的管理水平和社会信誉D. 审计结果可以作为合同双方纠纷处理的依据11. 什么是建筑工程合同管理?它主要包括哪些内容?A. 合同签订与履行的过程B. 合同风险分析与控制C. 合同变更与纠纷处理D. 合同索赔与争议解决12. 建筑工程合同中,发包人和承包人的主要权利和义务分别是什么?A. 发包人:提供施工图纸、支付工程款等B. 承包人:按时完成施工任务、保证工程质量等C. 发包人:对承包人的履约情况进行监督和管理D. 承包人:对发包人的投资进行控制和监督13. 在建筑工程合同中,合同的变更通常包括哪些情况?A. 设计修改B. 工程量增减C. 工期延误D. 质量标准调整14. 建筑工程合同中的索赔是指在合同履行过程中,因一方未能按合同约定履行其义务而给另一方造成损失,受害方提出补偿要求的行为。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式,与固定总价合同相比,可变单价合同适用的条件是()。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承(江南博哥)担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案:C参考解析:采用固定总价合同,承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险,如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等,因此,承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言,在合同签订时就可以基本确定项目总投资额,有利于投资控制;通过把风险分配给承包商,业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定,在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确,工程设计图纸完整详细,承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划,施工期较短、价格波动不大的项目。
综上,ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先,多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况,发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标,投标人只需对所列工程内容报出单价,从而缩短招标投标时间,利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式,与固定总价合同相比,可变单价合同适用的条件是()。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案:C参考解析:采用固定总价合同,承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险,如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等,因此,承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言,在合同签订时就可以基本确定项目总投资额,有利于投资控制;通过把风险分配给承包商,业主承担的风险较小。
工程合同管理:建设工程施工合同管理习题与答案
一、单选题1、施工合同示范文本规定,()造成竣工日期的延误,致使工程不能按合同工期竣工,承包商必须承担违约责任。
A.经业主代表或总监理工程师确认工程量变化B.经总监理工程师确认,业主批准的工程设计变更C.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大风D.分包商负责完成的工程质量不合格正确答案:D2、下列说法不正确的是( )A.程师为了探查地基覆盖层情况,可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑B.为了确保工程质量,工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验C.缺陷责任期内,只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格,调查费用应由业主承担D.在缺陷责任期内.承包商对移交工程承担照管责任正确答案:D3、某工程部位未经监理工程师质量认可,承包商自行隐蔽,监理工程师要求剥露检验,检验后发现工程质量达不到合同要求,则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为()A.费用和工期损失由业主承担B.费用由承包商承担,业主给予工期顺延C.费用由业主承担,工期不予顺延D.费用和工期损失由承包商承担正确答案:D4、.施工合同文本规定,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是()A.承包商承担保护费用,工期不予顺延B.业主承担保护措施费用,工期不予顺延C.业主承担保护措施费用,工期予以顺延D.承包商承担保护费用,工期予以顺延正确答案:C5、施工合同中, _________ 不是业主应承担的义务。
A.提供真实的地质和地下水文资料B.组织设计单位图纸会审并进行设计交底C.获得进入施工现场通行道路的使用权D.建立施工现场的安全保护设施正确答案:D6、施工合同示范文本规定,()造成竣工日期的延误,致使工程不能按合同工期竣工,承包商必须承担违约责任。
A.经工程师确认工程量变化B.经工程师确认,业主批准的工程设计变更C.分包商负责完成的工程质量不合格D.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大雨正确答案:C7、以包工包料方式承包的施工合同,施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.不同合同计价方式下承包商的风险不同,承包商的合同风险从大到小排序正确的是()。
A.总价合同—可变单价合同—固定单价合同—成本加酬金合同B.总价合同—固定单价合同—可变单价合同—成本加酬金合同C.成本加酬金合同—可变单价合同—总价合同—固定单价合同D.成本加酬金合同—固定单价合同—可变单价合同—总价合同【答案】B【解析】不同合同计价方式下承包商的风险从大到小:总价合同(固定>可调)>单价合同(固定>可变)>成本加酬金合同。
2.与施工招标合同、材料招标合同相比,工程设计招标合同反映了合同法律关系中的()。
A.物体B.事件C.智力成果D.行为【答案】C【解析】智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。
如专利权、工程设计等,都有可能成为合同法律关系的客体。
工程设计招标合同的客体是工程设计,属于智力成果。
3.根据施工合同履约担保规定,发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是()。
A.承包人遇不可抗力使施工受阻B.中标人拒绝签订施工合同C.承包人在施工中毁约D.承包人提出不合理的索赔【答案】C【解析】履约保证的担保责任,主要是担保投标人中标后,将按照合同规定,在工程全过程,按期限按质量履行其义务。
若发生下列情况,发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿:①施工过程中,承包人中途毁约,或任意中断工程,或不按规定施工;②承包人破产,倒闭。
4.根据《招标投标法实施条例》,勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的()。
A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A【解析】《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定,招标文件要求投标人提交投标保证金的,保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%,最多不超过10万元人民币。
造价员:建设工程施工合同及总承包合同管理考试答案(最新版)
造价员:建设工程施工合同及总承包合同管理考试答案(最新版)1、单选EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式,以下()工作不包括在总承包之内。
A.勘察工作B.设计工作C.采购工作D.施工工作正确答案:A2、(江南博哥)单选全部工程验收合格后(包括劳务分包人工作),质量保修期内的保修责任由()承担。
A.劳务分包人B.专业分包人C.承包人D.发包人正确答案:C3、单选以下合同方式中,对业主的造价管理最不利的合同形式是()。
A.成本加固定酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加浮动酬金合同D.目标成本加奖罚合同正确答案:B4、单选关于EPC承包合同的订立过程,业主一般在()即可开始招标。
A.工程项目立项后B.工程项目设计完成后C.设计概算完成后D.施工图预算完成后正确答案:A5、单选如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺,当业主和承包商在这方面过去都没有经验,且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可依据的标准时,为了避免投标人盲目地提高承包价款。
或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损,应首先选用()。
A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同正确答案:D6、单选EPC总承包合同中,业主的主要权利和义务不包括()。
A.选择和认命业主代表B.负责工程勘察C.批准工程变更D.组织工程设计正确答案:D7、多选EPC承包合同的当事人是()。
A.业主B.工程承包商C.上级主管部门D.建设工程的设计单位正确答案:A, B8、单选非招标工程的合同价款由发包人,承包人依据()在协议书内约定。
A.工程概算书中的概算价B.工程估算书中的估算价C.工程预算书中的预算价D.施工预算书中的成本价正确答案:C9、单选承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死,在合同履行过程中,如果业主没有要求变更原定的承包内容,承包商在完成承包任务后,不论其实际成本如何,均应按合同价获得工程款的支付。
这种合同计价模式属于()。
建筑工程合同管理自考真题
建筑工程合同管理自考真题解析一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 下列关于建筑工程合同的定义,错误的是:()A. 是建筑施工企业与建设单位之间明确双方权利和义务关系的协议B. 是建筑施工企业与材料供应商之间明确双方权利和义务关系的协议C. 是建筑施工企业与分包商之间明确双方权利和义务关系的协议D. 是建设单位与材料供应商之间明确双方权利和义务关系的协议答案:B解析:建筑工程合同是指建筑施工企业与建设单位之间明确双方权利和义务关系的协议,包括工程范围、工程质量、工程造价、工程期限等方面的内容。
选项B中的材料供应商并非建筑工程合同的双方之一,因此选项B错误。
2. 下列关于建筑工程合同分类的说法,正确的是:()A. 按照工程性质分为房屋建筑合同、基础设施建设合同、装饰装修合同B. 按照合同期限分为短期合同、长期合同C. 按照工程规模分为小型工程合同、中型工程合同、大型工程合同D. 按照工程部位分为地上工程合同、地下工程合同答案:A解析:建筑工程合同按照工程性质可以分为房屋建筑合同、基础设施建设合同、装饰装修合同等,选项A正确。
选项B、C、D的分类方式均不准确。
3. 在建筑工程合同中,下列关于违约责任的说法,正确的是:()A. 违约方只需承担继续履行、采取补救措施的责任B. 违约方需承担继续履行、采取补救措施、支付违约金的责任C. 违约方需承担继续履行、采取补救措施、支付赔偿金的责任D. 违约方只需承担支付违约金的责任答案:B解析:根据《中华人民共和国合同法》的规定,违约方在违约情况下,需承担继续履行、采取补救措施、支付违约金的责任。
选项B正确。
4. 下列关于建筑工程合同履行管理的说法,正确的是:()A. 建筑工程合同的履行管理主要是合同履行过程中的监督和检查B. 建筑工程合同的履行管理主要是合同履行过程中的沟通和协调C. 建筑工程合同的履行管理主要是合同履行过程中的变更和解除D. 建筑工程合同的履行管理主要是合同履行过程中的结算和支付答案:B解析:建筑工程合同的履行管理主要包括对合同履行过程中的沟通和协调,确保合同各方按照约定履行各自的义务。
工程合同管理试题及答案
工程合同管理试题及答案试题一:选择题关于工程合同的变更,以下说法正确的是:A. 任何情况下,承包商均可提出变更请求. 发包人提出的设计变更需经承包商同意后方可执行C. 合同变更应遵循合同约定的程序和条件D. 所有合同变更均需要书面形式确认答案:C试题二:判断题工程项目中,若出现争议,双方应首先采取协商的方式解决。
()A. 正确. 错误答案:A试题三:简答题请简要描述工程合同管理中风险分配的原则。
答案:工程合同管理中风险分配的原则通常包括公平原则、效率原则和实际操作性原则。
公平原则指的是风险应当由能够最好地预测、控制和管理该风险的一方承担;效率原则强调风险分配应当促进项目整体的效率最大化;实际操作性原则则要求风险分配要清晰具体,便于在实际工作中操作执行。
试题四:案例分析题某工程项目在施工过程中,由于地质情况异常,导致原定施工方案无法实施。
承包商提出了变更请求,并得到了发包人的批准。
然而在结算时,双方对变更后增加的费用评估产生了分歧。
请问在这种情况下,应如何处理?答案:在这种情况下,首先应查看合同中关于变更管理的具体条款,明确变更费用的评估和确认程序。
如果合同中有明确规定,则按照合同执行;如果合同中未作具体规定或规定不清,双方应基于公平和诚信原则,通过协商确定增加的费用。
如协商不成,可依照合同约定的争议解决方式进行处理,比如提交仲裁或诉诸法院。
试题五:论述题论述工程合同管理中索赔管理的重要性及其基本原则。
答案:工程合同管理中的索赔管理对于维护合同双方的合法权益至关重要。
合理的索赔管理可以帮助实现风险的合理分配,避免不必要的经济损失,同时也是项目管理专业性的体现。
索赔管理的基本原则包括合法性原则、合理性原则和及时性原则。
合法性原则要求索赔必须基于合同条款和相关法律法规;合理性原则要求索赔的内容和数额应当是合理的,不能随意夸大或捏造;及时性原则则要求一旦发现可能引发索赔的情况,应及时通知对方并采取措施,按照合同约定的程序和时限进行索赔。
建筑工程招投标及合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()。
A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为,从()的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应()。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。
承包商()A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是()。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由()决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在()合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中,( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
建筑工程合同管理题库及答案
建筑工程合同管理题库及答案建筑工程合同管理是指在建筑工程项目中,通过合同的形式,对工程建设过程中的各个环节进行规范和控制,以达到保障工程建设目标实现的目的。
以下是一份建筑工程合同管理题库及答案,供大家参考学习。
一、单选题1. 建筑工程合同管理的目的是()。
A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保障工程建设目标的实现D. 提高工程建设效率答案:C2. 下列不属于建筑工程合同管理的内容的是()。
A. 合同的签订与履行B. 工程变更管理C. 工程结算管理D. 工程建设过程中的监督与管理答案:D3. 在建筑工程合同中,发包人应按照合同约定,向承包人支付工程款。
工程款支付的方式一般有()。
A. 按工程进度支付B. 按月支付C. 按工程质量支付D. 一次性支付答案:AB4. 下列关于建筑工程合同履行期限的说法,正确的是()。
A. 履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限B. 履行期限可以由双方协商确定,也可以在合同中约定C. 履行期限是指发包人支付工程款的期限D. 履行期限是指承包人向发包人交付工程成果的期限答案:A5. 建筑工程合同中,承包人应按照合同约定,完成工程建设任务。
下列关于承包人义务的说法,正确的是()。
A. 承包人应按照发包人的要求,选用合格的材料和设备B. 承包人应自费办理工程建设所需的各种手续和证件C. 承包人应承担工程建设的全部风险和责任D. 承包人应按照合同约定的时间,完成工程建设任务答案:D二、判断题1. 建筑工程合同管理的核心是合同的签订与履行。
()答案:正确2. 建筑工程合同中,发包人应承担工程建设的全部风险和责任。
()答案:错误3. 建筑工程合同的履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限。
()答案:正确4. 建筑工程合同中,承包人可以选择不符合合同要求的材料和设备进行工程建设。
()答案:错误5. 建筑工程合同管理的目的在于确保工程质量、控制工程成本和提高工程建设效率。
()答案:错误三、案例分析题某建筑工程合同约定,承包人应按照发包人的要求,完成一座办公楼的建设任务。
工程合同管理的试题及答案
工程合同管理的试题及答案试题一:合同的构成要素包括哪些?答案:合同的构成要素主要包括:合同主体资格、合法的合同目的、明确的权利与义务以及合法的形式。
试题二:简述工程合同的特点。
答案:工程合同的特点包括:长期性、复杂性、专业性、风险性和不可逆转性。
这些特点要求合同管理必须具备高度的专业性和细致的风险控制能力。
试题三:如何处理工程合同中的变更?答案:处理工程合同中的变更应遵循以下步骤:确认变更需求、评估变更影响、协商变更条款、签署变更协议、实施变更工作、调整合同计划和监控变更效果。
试题四:工程合同争议的解决途径有哪些?答案:工程合同争议的解决途径主要包括:协商解决、调解、仲裁和诉讼。
在实际操作中,应根据争议的性质和双方的意愿选择合适的解决方式。
试题五:如何进行工程合同的风险评估?答案:进行工程合同的风险评估应包括以下步骤:识别风险因素、分析风险可能性和影响、评估风险等级、制定风险应对措施和监控风险管理效果。
试题六:解释什么是履约保证金,它在工程合同中的作用是什么?答案:履约保证金是承包方为了保证履行合同义务而向发包方提供的一定金额的担保金。
它在工程合同中的作用主要是作为一种经济保障,确保承包方能够按照合同约定完成工程任务,一旦承包方违约,发包方可以部分或全部扣除保证金以弥补损失。
试题七:工程合同管理中的质量控制包括哪些内容?答案:工程合同管理中的质量控制包括质量规划、质量保证、质量控制和质量改进。
这些内容涵盖了从项目启动到完工验收的全过程,目的是确保工程项目的质量符合标准和要求。
试题八:如何理解工程合同中的违约金条款?答案:工程合同中的违约金条款是指当一方未能履行合同义务或违反合同规定时,另一方有权要求支付的一种经济补偿。
违约金的数额通常在签订合同时预先约定,其目的是为了保证合同的顺利执行和减少违约行为。
工程合同管理含FIDIC条款复习题(带答案)
工程合同管理含FIDIC条款复习题(带答案)建筑工程合同(含FIDIC条款)(一)本试卷共8页,满分100分;考试时间150分钟。
一、单项选择题(本大题共15小题,每小题l分,共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分1.合同关系的主体是指【】A.物B.债权人的权利和债务人的义务C.行为D.债权人和债务人2.不属于要约应具备条件的是【】A.要约是由特定人作出的意思表示B.要约必须向第三人发出C.要约的内容必须具体确定D.要约必须具有缔约的目的3.甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同,约定甲先付款,乙后发货。
当合同的履行期限届至,甲因担心收不到货而未付款,于是乙在发货期限届至时也未发货。
此时,乙行使的权利是【】A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权c.同时履行抗辩权D.不安抗辩权4.一方以欺诈、胁迫手段订立的,损害国家利益的合同属于【】A.可撤销合同B.可变更合同c.效力待定合同D.无效合同5.依据施工合同示范文本规定,投料试车工作应在工程竣工【】A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责6.由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按工程师要求进行了重新采购,最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A.费用由发包人承担,工期给予顺延B.费用由承包人承担,工期不予顺延C.费用由发包人承担,工期不予顺延D.费用由承包人承担,工期给予顺延7.施工合同所采用的计价方式应在【】A.协议书中约定B.通用条款中约定c.附件中约定D.专用条款中约定8.依据监理委托合同规定,委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A.工程总投资超过预期金额B.因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9.组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。
工程合同管理考题
工程合同管理考题1. 选择题- 下列哪项不是工程合同管理的基本内容?A. 合同谈判. 合同履行C. 合同变更D. 财务管理答案解析:D选项“财务管理”虽然在工程项目中非常重要,但它不属于工程合同管理的范畴,而是一个独立的管理领域。
2. 判断题- 工程合同一旦签订,任何情况下都不得变更。
正确错误答案解析:此说法是错误的。
工程合同在执行过程中,可能会因为设计变更、工程量增减、法律法规变化等原因发生变更,双方可以通过协商一致的方式进行合同变更。
3. 简答题- 请简述工程合同管理中的风险控制措施有哪些?答案解析:风险控制措施包括但不限于:明确合同条款,特别是关于风险分担的条款;进行风险评估和分析;建立风险管理计划;实施动态监控和风险预警机制;采取保险等风险转移手段等。
4. 案例分析题- 假设在某建筑工程项目中,甲方要求乙方提前完成工程任务,但乙方因资源限制无法满足要求。
甲方提出愿意支付额外的费用以换取工程提前完成。
请问在这种情况下,合同管理应该如何操作?答案解析:双方应该就提前完成工程的可能性和额外费用进行协商。
如果达成一致,应当签订书面的合同变更协议,明确提前完成的具体时间、额外费用的数额以及支付方式等内容。
同时,乙方应评估自身的资源和能力,确保在提前完成工程的同时,不会牺牲工程质量。
5. 论述题- 论述工程合同管理在建筑工程项目中的重要性。
答案解析:工程合同管理对于建筑工程项目至关重要。
它有助于明确双方的权利和义务,减少因误解或不一致而产生的争议。
良好的合同管理能够确保项目的顺利实施,包括进度控制、成本控制和质量保证。
合理的合同管理还能够有效地预防和解决可能出现的风险和问题,保护双方的合法权益。
建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理
单选题:
1、从建设单位考虑,搞好合同管理,必须从 (A)开始
A.招标文件的编制
B.投标文件的编制
C.工程开工
D.工程验收
2、固定单价合同属于(C )
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.成本加酬金合同
3、可调单价合同属于(B)
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.固定价合同
4、总价合同对业主的风险表现为(A)
A.承担工程变更引起的价格变动
B.承担管理、技术、价格变动等大部分风险
C.主要承担工程量清单缺项、描述不清
D.承担报价不准的风险
多选题:
5、工程项目合同管理应用的范围包括:(ABCD)
A.投资决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目施工阶段
D.后期运营阶段
6、确定招标范围时的注意点包括(ABCD)
A.确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调,避免各承包范围承包商之间的相互干扰
B.各招标范围要求描述清楚
C.不同招标承包范围界面划分清楚
D.做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
7、风险分担的基本原则(ABCD )
A.风险分配给容易控制的一方
B.谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担
C.对于难以预计的风险应该由业主承担
D.符合工程惯例的要求
判断题:
8、主要合同条款约定应清楚对
9、本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用,发包人不再另行支付对
10.合同当事人主体合格,是合同得以有效成立的前提条件之一对。
建筑工程合同管理考试答案
一、单项选择题(只有一个选项正确,共12道小题)1. 在某施工合同履行中,由于监理工程师指令错误给施工单位造成了15万元损失,该向施工单位赔偿损失的是()。
(A) 监理工程师(B) 监理单位(C) 项目经理(D) 建设单位你选择的答案:未选择 [错误]正确答案:D解答参考:2. 根据我国《建设工程施工合同文本》,设计变更发生后,承包人提出变更工程价款报告的时间限额为工程设计变更确定后()天内。
(A) 7(B) 14(C) 21(D) 28你选择的答案:未选择 [错误]正确答案:B解答参考:3. 由于合同缺陷导致工期延长或成本增加的损失,正确的处理方式是()。
(A) 承包商自己承担损失(B) 发包人应给予承包商赔偿(C) 承包人给予赔偿(D) 按一定比例双方共同分担你选择的答案:未选择 [错误]正确答案:B解答参考:4. 索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为,相对而言,更加困难一些的索赔是()。
(A) 发包人向供应商的(B) 承包人向供应商的(C) 发包人向承包人的(D) 承包人向发包人的你选择的答案:未选择 [错误]正确答案:D解答参考:5. 在FIDIC合同条件中,由于公共当局引起的延误,承包商可获得补偿包括()。
(A) 工期(B) 费用(C) 工期和费用(D) 工期、费用和利润你选择的答案:未选择 [错误]正确答案:A解答参考:6. 已知某施工合同总价为240万元,合同工期12个月,现因发包人原因造成额外增加工程量60万元,则承包人可索赔的工期为()。
(A) 2月(B) 3月(C) 4月(D) 5月你选择的答案:未选择 [错误]正确答案:B解答参考:7. 可以进行索赔的费用不包括()。
(A) 人工费(B) 管理费(C) 预付款(D) 利润你选择的答案:未选择 [错误]正确答案:C解答参考:8. 下列关于工期索赔的说法中,不正确的是()。
(A) 因承包商的施工组织不当造成某项工作施工进度拖延,承包商不可索赔工期(B) 因发包商拖延支付工程款而造成某项工作施工进度拖延,属于可原谅的延期(C) 因工程师指令造成的某项工作施工进度拖延,承包商可以索赔工期(D) 因第三方原因造成的某项工作施工进度拖延,属于不可原谅的延期你选择的答案:未选择 [错误]正确答案:D解答参考:9. 依据我国《建设工程施工合同文本》,索赔通知书发出多少天内,应向工程师提交索赔报告和相关资料?()。
工程项目合同管理考试例题
工程项目合同管理考试例题1. 多项选择题下列关于工程项目合同管理的说法中,哪些是正确的?(多选)A. 合同管理应确保所有参与方的责任、权利和义务明确无误. 合同一旦签订,任何情况下都不得变更C. 合同管理包括对合同履行过程的监督和控制D. 合同争议应优先通过协商或调解的方式解决正确答案:ACD。
解析:合同管理的核心是确保各方责任、权利和义务的明确性,同时对合同履行过程进行有效的监督和控制。
在出现争议时,应优先采用协商或调解等非诉讼方式解决问题。
需要注意的是,合同在特定条件下是可以变更的,因此选项是错误的。
2. 判断题工程项目合同中的违约责任条款,只有在一方违反合同条款时才适用。
(错)解析:违约责任条款是用来规定当合同一方未履行或者不完全履行合同义务时应承担的责任。
即使没有明显的违约行为,这些条款也可能因为合同的其他条件或者不可抗力等因素被触发。
3. 简答题请简述工程项目合同管理中的变更管理流程。
答案:工程项目合同管理中的变更管理流程通常包括以下几个步骤:- 提出变更请求:当项目实施过程中出现需要变更的情况时,相关方应提出书面的变更请求。
- 评估变更影响:对提出的变更请求进行评估,分析其对项目成本、进度和质量的潜在影响。
- 变更审批:根据评估结果,决定是否批准变更请求。
重大变更可能需要更高层级的审批。
- 实施变更:一旦变更请求被批准,应按照变更计划进行实施,并对项目的相关方面进行调整。
- 更新合同文档:确保所有相关的合同文档反映出变更后的新情况。
4. 案例分析题某建筑公司在一项工程项目中作为总承包商,与甲方签订了施工合同。
在项目执行过程中,由于设计变更导致工程量增加,建筑公司提出了额外的费用索赔。
请问在这种情况下,建筑公司应该如何处理?答案:在这种情况下,建筑公司首先应该按照合同约定的程序向甲方提交书面的索赔通知,详细说明索赔的原因、依据以及额外费用的具体计算方法。
随后,双方应进行协商,尝试就额外费用达成一致意见。
建设工程施工合同管理试题
建设工程施工合同管理试题试题一:选择题1. 以下哪项不属于建设工程施工合同的主要内容?A. 工程概况. 工程质量要求C. 工程造价D. 设计变更流程答案解析:建设工程施工合同通常包含工程概况、工程质量要求、工程造价等关键条款,而设计变更流程通常是在合同执行过程中根据实际情况另行约定的,因此不属于合同的主要内容。
试题二:判断题2. 施工合同中的违约金条款是对双方违约行为的一种经济补偿。
正确错误答案解析:违约金条款确实是对违约行为的一种经济制裁,但它不是补偿性质的,而是惩罚性质的。
其目的是为了保证合同的严肃性和约束力,防止任意一方轻易违约。
试题三:简答题3. 请简述施工合同管理中变更管理的基本流程。
答案解析:变更管理的基本流程包括变更申请、变更评估、变更批准、变更实施和变更结算五个步骤。
由变更提出方提交书面变更申请;项目管理团队对变更的必要性和可行性进行评估;由项目负责人或合同双方共同批准变更;按照批准的变更内容进行实施;根据变更实施的结果进行结算。
试题四:案例分析题4. 某建筑工程在施工过程中,由于地质条件不符合预期,导致基础工程无法按原计划进行。
承包商提出了工程变更请求,但遭到业主拒绝。
请问在这种情况下,承包商应如何应对?答案解析:在这种情况下,承包商首先应重新评估地质条件,并与设计单位沟通,看是否可以调整设计方案来适应实际地质条件。
同时,承包商应收集相关证据,如地质勘探报告等,与业主进行沟通,说明变更的必要性。
如果业主仍然拒绝,承包商可以依据合同约定的争议解决机制,寻求第三方调解或仲裁来解决争议。
在此过程中,承包商应确保所有沟通和协商都有书面记录,以备不时之需。
二级建造师继续教育建设工程合同管理考试
选择题合同法律关系的构成要素不包括:A. 合同法律关系的主体B. 合同法律关系的客体C. 合同法律关系的内容D. 合同签订的时间答案:D下列关于建设工程合同的说法,错误的是:A. 建设工程合同应当采用书面形式B. 承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人C. 发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同D. 承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成,但第三人不得再将其转包答案:D(因为第三人在一定条件下也可以再次分包,但需符合相关规定)《合同法》规定的违约责任形式不包括:A. 继续履行B. 赔偿损失C. 支付违约金D. 赔礼道歉答案:D在建设工程合同中,关于工程变更的说法,正确的是:A. 工程变更的指令只能由发包人发出B. 工程变更必然导致合同价格的调整C. 承包人应在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告D. 未经发包人同意,承包人不得擅自变更工程答案:D关于建设工程施工合同索赔的说法,错误的是:A. 索赔是双向的,发包人和承包人均可提出B. 索赔必须以合同为依据C. 索赔是一种惩罚手段D. 索赔是合同双方的法律行为答案:C在建设工程合同中,发包人逾期不支付工程价款的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法:A. 拍卖B. 留置C. 抵押D. 质押答案:A简答题简述建设工程合同的特征。
答:建设工程合同具有标的的特殊性、合同履行的长期性、合同内容的复杂性和多样性、合同主体的严格性等特征。
什么是合同变更?合同变更的条件是什么?答:合同变更是指在合同成立以后,尚未履行或未完全履行以前,当事人就合同的内容达成修改和补充的协议。
合同变更的条件包括:存在合法有效的合同关系、合同内容发生变化、合同的变更须依当事人协议或依法律直接规定及法院或仲裁机关的裁决。
简述承包人提出索赔的程序。
2022年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2022年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.根据《民法典》合同编,当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的,保证人按照()方式承担保证责任。
A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求【正确答案】C【题目解析】根据《民法典》第六百八十六条规定,保证的方式包括一般保证和连带责任保证。
当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任。
2.根据《招标投标法实施条例》,要求投标人提交投标保证金的,投标保证金数额不得超过招标项目估算价的()。
A.2%B.3%C.5%D.10%【正确答案】A【题目解析】根据《招标投标法实施条例》第二十六条规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。
投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
3.关于施工预付款保函的说法,正确的是()。
A.预付款保函应由招标人委托第三方开具B.预付款保函应在签订施工合同前出具C.预付款保函金额应与预付款金额相同D.预付款保函应在整个施工期内有效【正确答案】C【题目解析】预付款担保是指承包人与发包人签订合同后,承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。
建设工程合同签订以后,发包人给承包人一定比例的预付款,但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保,金额应当与预付款金额相同。
预付款在工程的进展过程中每次结算工程款(中间支付)分次返还时,经发包人出具相应文件后,担保金额也应当随之减少。
4.根据《标准设计招标文件》,属于设计招标文件中“发包人要求”内容的是()。
A.设计文件审查要求B.适用规范标准C.设计工作计划D.设计方案说明【正确答案】B【题目解析】“发包人要求”是招标文件中十分重要的内容,应尽可能清晰准确,对于可以进行定量评估的工作,发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全,并且要规定偏差的范围和计算方法,以及检验、试验、试运行的具体要求,对于勘察人或设计人负责提供有关服务,应在发包人要求中一并明确规定。
建设工程合同管理题库含答案解析
第一章建设工程合同管理概述一、单项选择题1、依法加强()管理,可以保障建筑市场的资金、材料、技术、信息、劳动力的管理,保障建筑市场有序进行。
A、工程质量B、工程投资C、工程进度D、建设工程合同2、我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制,在这些改革制度中,核心内容是()。
A、招标投标制B、合同管理制C、工程监理制D、项目法人负责制3、计划经济主要是依靠()来规范财产流转关系。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德4、在市场经济条件下,主要是依据()规范当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德5、下列关于建设工程合同管理的目标,描述不正确的是()。
A、计划经济主要是依靠行政手段来规范财产流转关系B、完善建筑市场,必须有规范的建设工程合同管理制度C、市场经济条件下,主要是依靠行政手段来规范当事人的交易行为D、合同的内容是实施建设工程行为的主要依据6、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A、项目法人责任制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理制7、建设工程合同要求合同主体一般是法人,体现了()。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性8、建设工程合同的承包人必须具备法人资格,并具备相应的承包资质,是由建设工程合同()决定的。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性9、建设工程的结构复杂、体积大、建筑材料类型多,体现了建设工程合同的()。
A、严格性B、特殊性C、履行期限长期性D、计划和程序的严格性10、由于工程建设对国家的经济发展、公民的生活和工作都有重大影响,因此要求合同具有()。
A、严格性B、标的特殊性C、履行长期性D、计划和程序的严格性11、某工程在施工过程中遇到百年不遇的暴雨,导致施工无法进行,使得工期延长了1个月,这是由()决定的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
三、主观题(共12道小题)
17.委托合同
参考答案:答案:是委托人和受委托人约定,由受委托人处理委托人事务的合同
18.总监理工程师
参考答案:答案:指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人
(A) 3万元
(B) 5万元
(C) 7万元
(D) 1万元
你选择的答案:未选择[错误]
正确答案:B
解答参考:
二、不定项选择题(有不定个选项正确,共4道小题)
13.我国《合同法》规定的承担违约责任的方式有()。[不选全或者选错,不算完成]
(A)赔偿损失
(B)支付违约金
(C)赔礼道歉
(D)采取补救措施
(E)继续履行
你选择的答案:未选择[错误]
正确答案:A B D E
解答参考:
14.业主的主要合同关系主要()。[不选全或者选错,不算完成]
(A)咨询(监理)合同
(B)勘察设计合同
(C)分包合同
(D)工程施工合同
(E)劳务供应合同
你选择的答案:未选择[错误]
正确答案:A B D
解答参考:
15.建设技术法规的特征包括()。[不选全或者选错,不算完成]
一、单项选择题(只有一个选项正确,共12道小题)
1.在某施工合同履行中,由于监理工程师指令错误给施工单位造成了15万元损失,该向施工单位赔偿损失的是()。
(A)监理工程师
(B)监理单位
(C)项目经理
(D)建设单位
你选择的答案:未选择[错误]
正确答案:D
解答参考:
2.根据我国《建设工程施工合同文本》,设计变更发生后,承包人提出变更工程价款报告的时间限额为工程设计变更确定后()天内。
(A) 7
(B) 14
(C) 21
(D) 28
你选择的答案:未选择[错误]
正确答案:B
解答参考:
3.由于合同缺陷导致工期延长或成本增加的损失,正确的处理方式是()。
(A)承包商自己承担损失
(B)发包人应给予承包商赔偿
(C)承包人给予赔偿
(D)按一定比例双方共同分担
你选择的答案:未选择[错误]
正确答案:B
(C) 28天
(D) 42天
你选择的答案:未选择[错误]
正确答案:C
解答参考:
10.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于()。
(A)正常工作
(B)附加工作
(C)额外工作
(D)意外工作
你选择的答案:未选择[错误]
正确答案:B
解答参考:
11.建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是( )。
(A)工期
(B)费用
(C)工期和费用
(D)工期、费用和利润
你选择的答案:未选择[错误]
正确答案:A
解答参考:
6.已知某施工合同总价为240万元,合同工期12个月,现因发包人原因造成额外增加工程量60万元,则承包人可索赔的工期为()。
(A) 2月
(B) 3月
(C) 4月
(D) 5月
你选择的答案:未选择[错误]
24.按照我国《建筑工程施工合同(示范文本)》的规定,变更合同价款的确定方法是什么?
解答参考:
4.索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为,相对而言,更加困难一些的索赔是()。
(A)发包人向供应商的
(B)承包人向供应商的
(C)发包人向承包人的
(D)承包人向发包人的
你选择的答案:未选择[错误]
正确答案:D
解答参考:
5.在FIDIC合同条件中,由于公共当局引起的延误,承包商可获得补偿包括()。
(A)按工程实际损失计算赔偿
(B)扣除合同约定的全部监理酬金
(C)赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
(D)应当双倍返还定金
你选择的答案:未选择[错误]
正确答案:C
解答参考:
12.某工程勘察合同,双方约定勘察费为10万元,定金为2万元。当承包人完成勘察工作的30%时,发包人由于该工程停建要求解除合同,此时发包人应支付承包人( )。
(C)因工程师指令造成的某项工作施工进度拖延,承包商可以索赔工期
(D)因第三方原因造成的某项工作施工进度拖延,属于不可原谅的延期
你选择的答案:未选择[错误]
正确答案:D
解答参考:
9.依据我国《建设工程施工合同文本》,索赔通知书发出多少天内,应向工程师提交索赔报告和相关资料?()。
(A) 7天
(B) 14天
22.简述委托合同的法律特征
参考答案:
答案:1、委托合同既可为有偿合同,也可为无偿合同。2、委托合同是基于双方当事人的信任而产生的。3、委托合同为诺成合同。4、委托合同是双务合同。
23.设计合同中承包人的责任主要有哪些?
参考答案:
答案:1、承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件,并对其负责。2、承包人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。3、承包人应保护发包人的知识产权,不得
(A)科学性
(B)标准性
(C)系统性
(D)稳定性
(E)统一性
你选择的答案:未选择[错误]
正确答案:A B C D
解答参考:
16.合同法律关系的构成要素包括()。[不选全或者选错,不算完成]
(A)主体
(B)客体
(C)时间
(D)内容
(E)地点
你选择的答案:未选择[错误]
正确答案:A B D
解答参考:
--------------------------------------------------------------------------------
正确答案:B
解答参考:
7.可以进行索赔的费用不包括()。
(A)人工费
(B)管理费
(C)预付款
(D)利润
你选择的答案:未选择[错误]
正确答案:C
解答参考:
8.下列关于工期索赔的说法中,不正确的是()。
(A)因承包商的施工组织不当造成某项工作施工进度拖延,承包商不可索赔工期
(B)因发包商拖延支付工程款而造成某项工作施工进度拖延,属于可原谅的延期
19.质量保质期
参考答案:
答案:质量保质期从工程竣工验收合格之日算起,分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保质期。
20.工程转包
参考答案:
答案:指不行使承包人的管理职能,不承担技术经济责任,将所承包的工程倒手转给他人承包的行为。
21.设备采购合同
参考答案:
答案:指采购人,可能是业主,也可能是承包人,与供货人,大多是生产厂家 也可以是供货商,为提供工程项目所需的设备而签订的合同。