川农网络教育《水利水电工程经济与合同管理(本科)》16年12月考试复习题
四川农业大学智慧树知到“水利水电工程”《工程水文学(本科)》网课测试题答案卷4
四川农业大学智慧树知到“水利水电工程”《工程水文学(本科)》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共10题)1.大坝的设计洪水标准比下游防护对象的防洪标准()A.高B.低C.一样D.不能肯定2.地下水按埋藏条件可分为()三类。
A.上层滞水B.潜水C.承压水D.吸湿水E.结合水F.毛管水3.人类活动(例如修建水库、灌溉、水土保持等)通过改变下墊面的性质间接影响年径流量，一般说来，这种影响使得()A.蒸发量基本不变，从而年径流量增加B.蒸发量增加，从而年径流量减少C.蒸发量基本不变，从而年径流量减少D.蒸发量增加，从而年径流量增加4.某流域的集水面积为600km²，其多年平均径流总量为5亿m³，试问其多年平均流量是()、多年平均径流深、多年平均径流模数。
A.15.9 m³/sB.16.5 m³/sC.14.9 m³/sD.17.5 m³/s5.决定河道流量大小的水力因素有()。
A.水位B.水温C.水质D.泥沙E.断面因素F.糙率和水面比降6.典型洪水同频率放大法推求设计洪水，其放大的先后顺序是()A.洪峰B.长历时洪量C.短历时洪量D.洪水总量E.洪水过程线F.洪量7.土壤中的水分按主要作用力的不同，可分为()等类型A.吸着水B.薄膜水C.毛管水D.重力水E.气态水F.液态水8.降雨初期的损失包括()A.植物截留B.填洼C.蒸发D.补充土壤水分E.气态水F.固态水9.水文现象变化的基本规律可分为二个方面，它们是()A.成因规律B.统计规律C.随机性D.偶然性E.随机和偶然F.可再生性10.水位是()指等水体的自由水面在某一指定基面以上的高程。
A.河流B.湖泊C.水库D.海洋E.雨水F.雪水第1卷参考答案一.综合考核1.参考答案：A2.参考答案：ABC3.参考答案：B4.参考答案：A5.参考答案：ABCDEF6.参考答案：ABC7.参考答案：ABCD8.参考答案：ABCD9.参考答案：AB10.参考答案：ABCD。
16秋川农《水利水电工程经济与合同管理(本科)》
一、单选题（共 20 道试题，共 100 分。
）V 1. 无效经济合同的确认权属于（）. 法院或仲裁机关. 法院. 工商局. 建管部门标准答案：2. 招标代理行为属于（）. 委托代理. 法定代理. 指定代理. 复代理标准答案：3. （）属于经济合同法律行为。
. 投标报价. 登招标广告. 寄送产品说明书. 发出询价函标准答案：4. 竣工结算在（）之后即可进行。
. 施工全部完毕. 保修期满. 试车合格. 竣工验收报告被批准标准答案：5. 按照担保法的规定，只能由第三方出面担保的方式是（）. 保证. 抵押与质押. 留置. 定金标准答案：6. 施工招标可针对（）进行招标。
. 桩基础工程. 地下室工程. 砖石工程. 抹灰工程标准答案：7. 项目的持续性不包括( ). 盈利的持续性. 环境功能持续性. 经济增长持续性. 项目效果持续性标准答案：8. 担保合同是属于（）. 主合同. 从合同. 分包合同. 无偿合同标准答案：9. 按照法律规定，（）不能成为建筑施工合同的担保人。
. 建设主管部门. 建筑公司. 银行. 贸易公司标准答案：10. 项目的持续性不包括( ). 盈利的持续性. 环境功能持续性. 经济增长持续性. 项目效果持续性标准答案：11. 业主投保"建筑工程一切险"时，他应在保险合同内列明（）为被保险人。
. 业主. 承包商. 工程师. 业主和承包商标准答案：12. 下列对水利建设项目社会评价的特点错误的是（）. 以调查、分析为主. 以人文分析为主. 以对社会环境影响为主. 以定性分析为主标准答案：13. 分包工程价款由分包单位与（）结算. 甲方. 乙方. 监理工程师. 甲方代表标准答案：14. 当（）之后，承包商根据合同进行索赔的权利终止了。
. 递交最终报表. 接受解除缺陷怎人证书. 递交竣工报表. 递交书面结清单标准答案：15. 下列不属于我国水利建设中尚存在的主要问题( ). 人口密集. 洪涝灾害. 干旱缺水. 水环境恶化标准答案：16. 已竣工工程交付使用之前应由（）负责成品保护工作。
四川农业大学智慧树知到“水利水电工程管理”《水利水电工程概预算(专科)》网课测试题答案2
四川农业大学智慧树知到“水利水电工程管理”《水利水电工程概预算(专科)》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.下面()反映了工程从开始到竣工的全部投资额度和投资效果。
A.投资估算B.项目经济评价C.施工预算D.竣工决算2.挖掘机挖装土料自卸汽车运输定额，系按挖装自然方拟定的，如挖装松士时，其中人工及挖装机械数量应乘()系数。
A.0.8B.0.85C.0.9D.0.953.折旧费的计算依据包括()。
A.机械原价B.残值率C.机械运输费D.耐用总台班数4.土地使用权出让金是建设单位向()支付的土地使用费。
A.农民B.国家C.上级主管部门D.农民和国家5.按现行水利水电合同条件规定，施工索赔事件发生后，承包人应在()内提交索赔意向书。
A.7天B.14天C.28天D.56天6.工程建设监理费的计算方法有()。
A.按所监理工程概预算的百分比计收B.按参与监理工作的年度平均人数及人均指标计算C.建设单位与监理单位签订合同约定的其他方法7.站在业主的角度理解，工程造价的含义为建设项目的()。
A.建安工程价格B.建设工程总价格C.建设成本D.工程承发包价格8.主体建筑工程初设概算通常采用下列哪种方法?()A.单价法B.指标法C.实物量法D.百分率法9.可行性研究投资估算是()的重要依据。
A.项目科学决策B.列入计划C.开工报告审批D.编制标底10.以下属于基本建设“三算”的是()。
A.设计概算B.施工预算C.施工图预算D.竣工决算11.下列()包括在概算定额人工和机械定额内。
A.准备与结束B.冬雨季施工影响C.交接班D.不可避免的中断12.影响石方开挖工效的因素有()。
A.爆破B.岩石级别C.设计对开挖形状及开挖面的要求D.翻渣13.动态管理主要是指对构成工程总投资中的()的管理。
A.价格指数、融资成本B.价差、建设期利息C.价差、融资成本D.预备费14.设备及安装工程可分为()。
XXX15春《水利水电工程经济与合同管理(本科)》在线作业答案
XXX15春《水利水电工程经济与合同管理
(本科)》在线作业答案
1.合同工期中，基准日期是指投标截止日期前28天的当日。
2.发电成本不包括奖金，其他选项都是包括的。
3.水利建设项目社会评价的特点之一是以调查、分析为主，而不是以对社会环境影响为主。
4.隐私权不是无形资产，其他选项都是无形资产。
5.工程实施控制的主要内容包括成本控制和质量控制，但
不包括竣工验收控制。
6.水利建设项目社会评价的原则包括贯彻国家有关的方针、政策和法律、法规，坚持公众参与和实事求是，以及坚持公平公正，但不包括实现最大盈利。
7.招标代理行为属于委托代理。
8.法人是指依法成立的社会组织，具有民事权利能力和民
事行为能力。
9.已竣工工程交付使用之前应由施工单位负责成品保护工作。
10.竣工结算在竣工验收报告被批准之后即可进行。
11.体现法人民事行为能力的是资质等级。
12.担保合同属于从合同。
13.违约金具有对违约者实行制裁和对合同权利人给予补
偿的双重属性。
14.采用询价报价签订建设物资合同时，询价是要约之引诱。
15.施工招标可针对桩基础工程进行招标。
16.我国的仲裁机构是指仲裁委员会。
17.在建设工程施工合同中，如果约定了仲裁条款，发生
争议时，如果一方坚决不同意仲裁，应该采取仲裁来解决争议。
18.竣工结算应在竣工验收报告被批准之后进行。
19.承包商根据合同进行索赔的权利，在递交最终报表之
后终止。
20.担保合同属于从合同。
川农《水利水电工程经济与合同管理(本科)》在线作业
川农《水利水电工程经济与合同管理(本科)》在线作业一、单选题（共20 道试题，共100 分。
）1. 担保合同是属于（）A. 主合同B. 从合同C. 分包合同D. 无偿合同正确答案：2. 工程变更指令应由（）签发A. 业主B. 工程师C. 承包商D. 设计单位正确答案：3. 按照担保法的规定，只能由第三方出面担保的方式是（）A. 保证B. 抵押与质押C. 留置D. 定金正确答案：4. 某工程施工中需要设置护坡桩，此护坡桩的设计任务应有（）承担。
A. 施工单位B. 建设单位委托设计单位C. 监理单位D. 建设单位正确答案：5. 担保合同是属于（）A. 主合同B. 从合同C. 分包合同D. 无偿合同正确答案：6. 按照法律规定，（）不能成为建筑施工合同的担保人。
A. 建设主管部门B. 建筑公司C. 银行D. 贸易公司正确答案：7. 法人是指具有民事权利能力和民事行为能力的（）A. 自热人B. 个体工商户C. 国家D. 依法成立的社会组织正确答案：8. 建设工程施工合同中约定了仲裁条款，发生争议后一方坚决不同意仲裁，这时应采取（）解决争议。
A. 诉讼B. 仲裁C. 仲裁或诉讼D. 调解正确答案：9. 水利建设项目社会评价的原则（）A. 贯彻国家有关的方针、政策和法律、法规B. 坚持公众参与和实事求是C. 实现最大盈利D. 坚持公平公正正确答案：10. 工程实施控制的主要内容不包括（）A. 成本控制B. 质量控制C. 竣工验收控制D. 成本控制正确答案：11. 施工招标可针对（）进行招标。
A. 桩基础工程B. 地下室工程C. 砖石工程D. 抹灰工程正确答案：12. 采用询价报价签订建设物资合同时，（）A. 询价是招标B. 报价是招标C. 询价是要约D. 询价是要约之引诱正确答案：13. 无效经济合同的确认权属于（）A. 法院或仲裁机关B. 法院C. 工商局D. 建管部门正确答案：14. （）具有对违约者实行制裁和对合同权利人给与补偿的双重属性。
四川农业大学智慧树知到“水利水电工程”《水资源规划与管理(本科)》网课测试题答案5
四川农业大学智慧树知到“水利水电工程”《水资源规划与管理(本科)》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.农村水利的主要内容是()。
A.灌溉B.除涝C.人畜饮水与村镇供水D.城镇水运2.任何单位和个人引水、截(蓄)水、排水，不得()公共利益和他人的合法权益。
A.损害B.侵占C.妨碍D.危害3.污水排放权实际就是水环境承载能力的具体化。
我国排水许可由环保部统一管理。
()A.正确B.错误4.进行灌溉工程规划设计时，常同时采用实际年的来水年内分配和灌溉用水过程作为设计依据。
()A.正确B.错误5.跨流域调水，应当进行全面规划和科学论证，统筹兼顾调出和调入流域的用水需要，防止对()造成破坏。
A.生态和环境B.交通C.通信设施D.农业6.制定规划，必须进行水资源()考察和调查评价。
A.实地B.综合C.综合科学D.开发利用7.在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，在建设项目环境影响报告书中，必须有水行政主管部门同意的()方案。
A.环境保护B.水资源规划C.水土保持D.项目规划8.我国《水法》中所称水资源，包括()。
A.地表水和地下水B.淡水和海水C.地表水和土壤水D.江河水和地下水9.截流的基本方法有()。
A.立堵截流B.平堵截流C.龙口合龙D.架设栈桥10.水权是：()A.指水资源的所有权、使用权B.一个人所拥有的对水资源的权力C.指水资源所表现出来的经济价值而被人们所拙有的权力D.水资源的经营权11.水资源综合规划应当与()相协调，兼顾各地区、各行业的需要，以水资源的可持续利用保障经济社会的可持续发展。
A.国民经济和社会发展规划B.土地利用总体规划C.城市总体规划D.环境保护规划12.为求得日调节水电站的多年平均发电量，需计算水电站多年平均发电出力N，此时可对设计丰水年逐日进行水能计算，求得各日平均出力，并取其平均值为N。
川农网络教育《水力学(本科)》16年12月考试复习题
《水力学》复习题一、判断题1、理想液体与实际液体最大的区别就是有无粘滞性。
（）2、液体的内摩擦力与正压力成正比。
（）3、作用于任一平面上的静水总压力等于平面形心点上的静水压强与平面面积的乘积。
（）4、质量力只有重力的静止液体中，测管水头 (Z + P/ g) 的能量意义是单位重量液体所具有的总势能。
（）5、欧拉法是跟踪流体质点，研究其在空间的运动规律；拉格朗日法是在空间设点，描述任意空间位置上流体质点的运动规律。
（）6、如果在流场中任何空间点上所有的运动要素都不随时间改变，这种流动称为均匀流。
（）7、水流总是从单位机械能大的断面流向单位机械能小的断面。
（）8、毕托管是测流量的一种装置，文丘里则是测量流速大小的一种装置。
（）9、水力坡度是总水头线沿流程的降低值与流程长度之比。
（）10、雷诺实验中从紊流转变为层流的临界流速为上临界流速。
（）11、弗劳德数是表征惯性力与重力的比值。
（）12、紊流的液体质点的运动杂乱无章，除了平行于管道轴线的运动，还存在着剧烈的横向运动。
（）13、有一管流，属于紊流粗糙区，其粘滞底层厚度随液体温度升高而增大。
（）14、均匀流的总水头线与测压管水头线是互相平行的直线。
（）15、雷诺实验中从层流转变为紊流的临界流速为下临界流速。
（）16、均匀流中只考虑沿程水头损失；渐变流中只考虑局部水头损失。
（）17、水力半径是过水断面的面积与湿周的比值。
（）18、圆管层流的切应力按直线分布，管轴处为最大值，圆管壁面为0。
（）19、薄壁小孔口恒定自由出流，流量Q与孔口作用水头H0平方成比例。
（）20、水位恒定的上、下游水箱，如图，箱内水深为H和h。
三个直径相等的薄壁孔口1、2、3位于隔板上的不同位置，均为完全收缩，则1、2、3孔口的流量相等。
（）21、串联长管道各管段的水头损失可能相等，也可能不相等。
（）22、明渠渠底纵向倾斜的程度称为底坡。
它等于渠底线与水平线夹角的正弦i=sinθ。
（）23、平坡渠道中可能发生均匀流。
四川农业大学智慧树知到“水利水电工程”《水电站(本科)》网课测试题答案3
四川农业大学智慧树知到“水利水电工程”《水电站(本科)》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.水轮机调节的实质是()。
A.调节水轮机的水头B.调节机组转速C.调节机组效率D.调节水轮机的流量2.水轮机的最优工况是指()。
A.效率最高B.出力最大C.撞击和涡流损失最小D.流量最大3.解释水轮机型号：HL220-LJ-250、2CJ20-W-120/2×10。
4.进水口的事故闸门要求()。
A.静水中开启，静水中关闭B.静水中开启，动水中关闭C.动水中开启，静水中关闭D.动水中开启，动水中关闭5.下列有关水轮机吸出高度说法错误的是()。
A.立轴混流式水轮机的吸出高度是由下游设计尾水位至底环平面高程B.立轴混流式水轮机的吸出高度为下游设计尾水位至叶片转动中心线的距离C.卧轴轴流式或混流式水轮机的吸出高度是由下游设计尾水位至转轮叶片最高点D.立轴轴流式水轮机的吸出高度是由下游设计尾水位至转轮叶片中心线6.转桨式水轮机的汽蚀主要是()。
A.翼型汽蚀B.空腔汽蚀C.局部汽蚀D.间隙汽蚀7.水轮机的最优工况是指()A.效率最高B.出力最大C.撞击和涡流损失最小D.通过流量最大8.贯流式水轮机水流特点和结构特点是什么。
9.下列有关水轮机汽蚀系数说法正确的是()。
A.水轮机汽蚀系数是动力真空的相对值B.水轮机汽蚀系数是静力真空的相对值C.水轮机汽蚀系数是动力真空的绝对值D.水轮机汽蚀系数是静力真空的绝对值10.衡量尾水管性能的指标，主要是看它对转轮出口()恢复程度如何。
A.压能B.势能C.动能D.机械能11.下列哪组水轮机属于反击式水轮机的是()A.混流式水轮机B.轴流式水轮机C.斜流式水轮机D.贯流式水轮机12.下列说法正确的是()。
A.隧洞式进水口适用于工程地质条件较好，岩体比较完整，山坡坡度适宜，易于开挖平洞和竖井的情况B.隧洞式进水口适用于地质条件差，山坡较陡，不易挖井的情况C.墙式进水口适用于工程地质条件较好，岩体比较完整，山坡坡度适宜，易于开挖平洞和竖井的情况D.墙式进水口适用于地质条件差，山坡较陡，不易挖井的情况13.叶片角度可以调整的水轮机有()。
四川农业大学智慧树知到“水利水电工程”《水利水电工程经济与合同管理(本科)》网课测试题答案卷1
四川农业大学智慧树知到“水利水电工程”《水利水电工程经济与合同管理(本科)》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共10题)1.下列对水利建设项目社会评价的特点错误的是()A.以调查、分析为主B.以人文分析为主C.以对社会环境影响为主D.以定性分析为主2.()属于经济合同法律行为。
A.投标报价B.登招标广告C.寄送产品说明书D.发出询价函3.工程实施控制的主要内容不包括()A.成本控制B.质量控制C.竣工验收控制D.成本控制4.法人是指具有民事权利能力和民事行为能力的()A.自然人B.个体工商户C.国家D.依法成立的社会组织5.合同工期中的基准日期是指投标截止日期前()天的当日A.29B.28C.30D.31 6.体现法人民事行为能力的是()A.营业执照B.许可证C.资质等级D.规划部门的批文7.下列不属于我国水利建设中尚存在的主要问题()A.人口密集B.洪涝灾害C.干旱缺水D.水环境恶化8.按照法律规定，()不能成为建筑施工合同的担保人。
A.建设主管部门B.建筑公司C.银行D.贸易公司9.下列有关发电成本不包括()A.奖金B.折旧费C.修理费D.工资10.工程变更指令应由()签发A.业主B.工程师C.承包商D.设计单位第1卷参考答案一.综合考核1.参考答案：C2.参考答案：A3.参考答案：C4.参考答案：D5.参考答案：B6.参考答案：C7.参考答案：A8.参考答案：A9.参考答案：A10.参考答案：B。
16秋川农农业水利工程概论(本科)
一、单选题（共 20 道试题，共 80 分。
）V 1. 10、根据分析计算，全国水资源总量（）万亿m3，其中河川径流量2.7×104亿m3，与河川径流不重复的地下水资源量约为O.1×104亿m3，仅次于巴西、苏联、加拿大、美国和印度尼西亚，居世界第六位。
. （2.8，. 3.8，. 4.8 ）标准答案：2. 18、污染地表水和地下饮用水源的最重要的因素是()。
. 、全球范围内非点源污染物. 、全球范围内点源污染物. 、局部范围内的点源污染标准答案：3. 7、在水利水电枢纽工程中，为了便于工作，习惯上以面向河流下游为准，右手侧河岸称为（）。
. （右岸、. 左岸）标准答案：4. 3、专门水工建筑物包括（）。
. （过船建筑物，. 过水建筑物，. 过人建筑物）标准答案：5. 9、我国江河众多，水资源丰富。
流域面积在100km2以上的河流有（）万多条。
. （5,. 6,. 7）标准答案：6. 11、水利水电工程的等别，应根据其工程规模、效益及在国民经济中的重要性进行划分。
按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)，共分为（）等。
. （5，. 4，. 6）标准答案：7. 1、挡水建筑物，是阻挡或束窄水流、雍高或调节上游水位的建筑物，一般横跨河道者称为（）。
. （坝，. 闸，. 堤）标准答案：8. 6、在水利水电枢纽工程中，为了便于工作，习惯上以面向河流下游为准，左手侧河岸称为（）。
. （左岸，. 右岸）标准答案：9. 8.流域内连续降水或冰雪迅速融化，大量地表径流急剧汇聚江河，造成江河流量剧增、水位猛涨的现象称为（）. 、洪水. 、暴雨. 、冰雹标准答案：10. 13、（）是水库在正常运用情况下允许消落的最低水位。
死水位以下的库容称为死库容，为设计所不利用。
死水位以上的静库容称为有效库容。
. （死水位，. 正常蓄水位，. 设计洪水位）标准答案：11. 15、（）是较古老的一种水井形式，是将人工开挖或半机械化施工、直径较大、形状似一圆筒的各种浅井的统称。
四川农业大学智慧树知到“水利水电工程”《水利工程施工(本科)》网课测试题答案2
四川农业大学智慧树知到“水利水电工程”《水利工程施工(本科)》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.导流隧洞进出口应与上下游水流相衔接，与河道主流的交角以_______左右为宜。
A.30°B.45°C.60°D.90°2.混凝土从装料到入仓卸料整个过程不宜超过_______。
A.15~20minB.20~30minC.30~60minD.60~90min3.定向爆破爆破漏斗的形状和大小与爆破的介质性质无关。
()T.对F.错4.帷幕灌浆，表层孔段的灌浆压力不宜小于_______倍帷幕的工作水头。
A.1~1.5B.1.6~2.0C.2.0~2.5D.2.5~35.对重力钡，要求开挖以后的基岩面比较平整，高差不宜太大、无棱角、无反坡，并尽可能略向上游倾斜。
()A.正确B.错误6.土石坝施工的导流时段应以全年为标准，并以导流标准规定的一定频率的年最大流量作为导流设计流量。
() A.正确B.错误7.混凝土从装料到入仓卸料整个过程不宜超过()。
A.15~20minB.20~30minC.30~60minD.60~90min8.分层喷混凝土，后一层喷射在前一层混凝土终凝后1~2h进行时，应用风水清洗混凝土表面。
()A.正确B.错误9.插入式振捣器的插入点应均匀排列，间距约为_______倍影响半径。
A.1～1.5B.1.5～2.0C.2.0～2.5D.2.5~3.010.工程建设可行性研究是在()阶段进行的。
A.规划B.设计C.施工D.竣工11.预裂爆破中的预裂爆破是在岩体开挖区进行松动爆破之后进行的。
()A.正确B.错误12.土石坝施工料场规划实际可开采总量与坝体填筑量之比，一般为()A.2—2.5B.1.8—2.0C.1.5—1.8D.1.2—1.513.定向爆破爆破漏斗的形状和大小与爆破的介质性质无关。
()A.正确B.错误14.关键项目的总时差为()。
川农网络教育《水力学(本科)》16年12月考试复习题
《水力学》复习题一、判断题1、理想液体与实际液体最大的区别就是有无粘滞性。
（）2、液体的内摩擦力与正压力成正比。
（）3、作用于任一平面上的静水总压力等于平面形心点上的静水压强与平面面积的乘积。
（）4、质量力只有重力的静止液体中，测管水头 (Z + P/ g) 的能量意义是单位重量液体所具有的总势能。
（）5、欧拉法是跟踪流体质点，研究其在空间的运动规律；拉格朗日法是在空间设点，描述任意空间位置上流体质点的运动规律。
（）6、如果在流场中任何空间点上所有的运动要素都不随时间改变，这种流动称为均匀流。
（）7、水流总是从单位机械能大的断面流向单位机械能小的断面。
（）8、毕托管是测流量的一种装置，文丘里则是测量流速大小的一种装置。
（）9、水力坡度是总水头线沿流程的降低值与流程长度之比。
（）10、雷诺实验中从紊流转变为层流的临界流速为上临界流速。
（）11、弗劳德数是表征惯性力与重力的比值。
（）12、紊流的液体质点的运动杂乱无章，除了平行于管道轴线的运动，还存在着剧烈的横向运动。
（）13、有一管流，属于紊流粗糙区，其粘滞底层厚度随液体温度升高而增大。
（）14、均匀流的总水头线与测压管水头线是互相平行的直线。
（）15、雷诺实验中从层流转变为紊流的临界流速为下临界流速。
（）16、均匀流中只考虑沿程水头损失；渐变流中只考虑局部水头损失。
（）17、水力半径是过水断面的面积与湿周的比值。
（）18、圆管层流的切应力按直线分布，管轴处为最大值，圆管壁面为0。
（）19、薄壁小孔口恒定自由出流，流量Q与孔口作用水头H0平方成比例。
（）20、水位恒定的上、下游水箱，如图，箱内水深为H和h。
三个直径相等的薄壁孔口1、2、3位于隔板上的不同位置，均为完全收缩，则1、2、3孔口的流量相等。
（）21、串联长管道各管段的水头损失可能相等，也可能不相等。
（）22、明渠渠底纵向倾斜的程度称为底坡。
它等于渠底线与水平线夹角的正弦i=sinθ。
（）23、平坡渠道中可能发生均匀流。
川农15春《水利水电工程经济与合同管理(本科)》在线作业答案
川农15春《水利水电工程经济与合同管理(本科)》在线作业答
案
《水利水电工程经济与合同管理(本科)》网上作业
1，单项题(20题，100分))
1。
合同期内的基准日期是指投标截止日期前的第29天，即公元前28年30月31日
天。
1992.下面的发电成本不包括奖金折旧修理费工资正确答案:A 3。
水利建设项目社会评价的以下特征是错误的(a)调查分析是主要特征(b)人文分析是主要特征(
C)。
社会和环境影响。
d .定性分析。
正确答案:C
4。
以下不是无形资产a .专利权b .商标权c .土地使用权d .隐私权。
正确答案:D
5年，项目实施控制的主要内容不包括()a .成本控制b .质量控制C .竣工验收控制d .成本控制正确答案:C
6。
水利建设项目社会评价原则(
a)。
执行国家有关政策、法律和法规b .坚持公众参与和实事求是c .实现利润最大化。
2016年水利水电工程复习题3077
2016 年水利水电工程复习题简答题1、（三）某河道疏浚工程批复投资1500万元，项目法人按照《水利水电工程标准施工招标文件》编制了施工招标文件，招标文件规定不允许联合体投标。
某投标人递交的投标文件部分内容如下：（1）投标文件由投标函及附录、授权委托书（含法定代表人证明文件）、项目管理机构、施工组织设计、资格审查资料、拟分包情况表和其他两项文件组成。
（2）施工组织设计采用80m3/h挖泥船施工，排泥区排泥，设退水口门，尾水由排水渠排出。
（3）拟将排水渠清理项目分包，拟分包情况表后附了分包人的资质、业绩及项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员属于分包单位人员的证明材料。
该投标人中标，并签订合同。
施工期第1月完成的项目和工程量（或费用）如下：（1）完成的项目有：①5km河道疏浚；②施工期自然回淤清除；③河道疏浚超挖；④排泥管安装拆除；⑤开工展布；⑥施工辅助工程，包括浚前扫床和障碍物清除及其他辅助工程。
（2）完成的工程量（或费用）情况如下：河道疏浚工程量按如下示意图所示计算（假设横断面相同）；排泥管安装拆除费用5万元；开工展布费用2万元；施工辅助工程费用60 万元。
问题：根据《关于建立水利建设工程安全生产条件市场准入制度的通知》（水建管[2005]80 号），投标文件中资格审查资料须提供的企业和人员证书有哪些单选题2、质量资料是实施质量控制活动的记录，下列不属于质量记录资料的是（）A. 施工现场质量管理检查记录资料B. 工程材料、半成品、构配件、设备等的质量证明资料C•施工过程作业活动质量记录资料D.工程质量问题和质量事故处理单选题3、下列不属于工程项目设计阶段质量管理基本要求的是（）。
A. 工程设计必须符合有关工程建设及质量管理方面的法律、法规B. 工程设计必须符合有关工程建设的技术标准和规范c•工程设计必须符合经过批准的工程项目建议书、工程项目可行性研究报告、工程项目评估报告及选址报告的内容要求D.工程设计必须符合承包商的建设能力要求简答题4、某大型泵站枢纽工程，泵型为立式轴流泵，装机功率6Xl850kVy设计流量150m3/s 。
历年水利水电工程复习题7470
历年水利水电工程复习题单选题1、下列对工程项目及其管理的表述中，错误的是()。
A．对工程项目进行综合管理的目的是为了保证项目的整体性，统筹、沟通、协调各方的要求，解决项目实施过程中的各种矛盾冲突B．工程项目有一个整体的目标和要求C．工程项目是多个群体参与、开展多项工作、需要多种资源、实现最终唯一确定目标的集合体D．对工程项目进行综合管理的目的是通过实施对工程项目的质量、进度、费用、安全等目标进行综合管理，确保工程项目总体目标的顺利实现简答题2、某锅炉厂的锅炉是以天然气为燃料的立式锅炉，并且每三台燃油锅炉共用一个烟囱，进行质量验收时，施工单位视以下情况，请给出相应的检查评定结论意见。
(1)锅炉的天然气释放管直接通向大气。
请给出检查评定结论意见，并简述其理由。
(2)每一台锅炉烟道上都配备了挡板装置。
请给出检查评定结论意见，并简述其理由。
(3)经抽测，锅炉的允许偏差项目如表4-1所示。
请给出检查评定结论意见，并简述其理由。
表4-1锅炉的允许偏差值项目允许偏差/mm实测偏差值/mm坐标108，10，12．9，8，12，13，9，9，10标高±54，4，6，8，5，3，5，6，7，7中心线垂直度44，5，5，3，3，6，2，3．5，4(4)该锅炉厂采用组装链条炉排，经抽测的允许偏差项目如表4-2所示。
请给出检查评定结论意见，并简述其理由。
表4-2某组装链条炉排的允许偏差值项目允许偏差/mm实测偏差值/mm炉排中心位置23，4，3，2，2，1，3，1，2，4墙板的垂直度32．2，4，4，3，1，2，5，3．3相邻两轨道间的距离±22，2．3，1，1，4，2，3，3．1(5)铸铁省煤器的肋片总数为100，其中有破损的15根。
请给出检查评定结论意见，并简述其理由。
单选题3、下列影响工程施工质量环境因素中，属于管理环境因素的是（）。
A．施工企业的质量管理制度B．施工现场的安全防护设施C．施工现场的交通运输和道路条件D．不可抗力对施工质量的影响单选题4、根据《建筑法》第8条的规定，申请领取建筑工程施工许可证不需具备下列条件()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《水利水电工程经济与合同管理》复习题一、名词解释1．保险：是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。
2．无效合同：指当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同。
3．双务有偿：是指合同双方互负一定义务，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接受货物并及时支付货款。
4．索赔：是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。
5．指定分包商：是由业主（或工程师）指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。
6．合同约定工期：是指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责任原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。
7．合同：是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
8．建设工程勘察合同：是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。
9．调解：是指合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相作出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法。
10. 合同履行：是指合同各方当事人按照合同的规定，全面履行各自的义务，实现各自的权利，使各方的目的得以实现的行为。
二、选择题1．材料采购供货方的违约责任不包括 D 。
A．未能按合同约定交付货物 B．产品的质量缺陷C．供货方的运输责任 D．货物交接地点错误的责任2．为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前 B 天。
A． 10天 B． 7天 C． 14天 D． 11天3．合同法律关系的要素不包括 B 。
A．合同法律关系主体 B．合同法律关系行为C．合同法律关系客体D．合同法律关系内容4．依据施工合同示范文本的规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交D 。
A．现场同期记录 B．索赔证据C．索赔报告D．索赔意向通知5．某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目 B 。
A．必须公开招标 B．可直接委托发包C．必须邀请招标 D．必须聘请招标代理机构委托发包6．依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是 D 。
A．保证 B．抵押 C．质押 D．定金7．某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由 A 。
A．承包人负责检验，发包人承担检验费用B．工程师负责检验，承包人承担检验费用C．工程师负责检验，发包人承担检验费用D．承包人负责检验，承包人承担检验费用8．某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。
监理工作完成后，该汽车 B 。
A．不用归还委托人B．归还委托人即可C．归还委托人，并应支付折旧费D．归还委托人，并应支付租赁费9．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为_______以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的______。
( D )A．3人 1/3 B．5人 1/3C．3人 2/3 D．5人 2/310．担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为 C 。
A．债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B．债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C．保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D．保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务11．FIDIC施工合同条件中的暂列金，是 B 的一项款额。
A．不计入合同价格之内B．用于不可预见项目使用C．由工程师或承包商代表控制使用D．专门用于承包商施工范围内工程使用12．在合同法的基本原则中，只有在双方当事人经过协商，意思表示完全一致，合同才能成立，该原则被称为 A 。
A．平等原则B．合同严守原则C．合同自由原则D．鼓励交易原则13．某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由 A 。
A．承包人承担相关费用，工期不予顺延B．承包人承担相关费用，工期相应顺延C．设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D．设备制造商承担相应费用，工期相应顺延14．在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师 B 。
A．有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B．有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C．无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D．无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任15．某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由 C 。
A．工程师负责检验，发包人承担检验费用B．承包人负责检验，承包人承担检验费用C．承包人负责检验，发包人承担检验费用D．工程师负责检验，承包人承担检验费用16．某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。
监理工作完成后，该汽车 A 。
A．归还委托人即可B．不用归还委托人C．归还委托人，并应支付租赁费D．归还委托人，并应支付折旧费17．递交有效投标文件的投标人___C___的，招标人必须重新组织招标。
A．少于5个B．多于5个C．少于3个D．多于3个18．征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告时，则应在__A__小时内向委托人作出书面报告。
A．24 B．48 C．60 D．7219．承包人应当按照合同工期完成工程施工。
如果由于___C__造成工期延误，承包人应承担违约责任。
A．工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行B．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时C．承包人擅自变更设计D．发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件20．下列可以作为抵押物的财产是___B__。
A．土地所有权B．抵押人所有的房屋和其他地上定着物C．所有权、使用权不明确或有争议的财产D．依法被查封、扣押、监管的财产21．《土木工程施工合同条件》是FIDIC最早编制的合同文本。
文本中，自工程移交证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书为止的日历天数（即国内施工合同文本所指的工程保修期），被称作___C__。
A．合同工期B．施工期C．缺陷责任期D．合同有效期22．《合同法》的规定，出现__D__订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A．违反法律法规规定B．当事人恶意串通损害第三人利益C．以合法形式掩盖非法目的D．对方当事人采用欺诈手段23．合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于___A___状态。
A．成立但不生效B．既不成立也不生效C．承诺生效但合同不成立D．生效但不成立24．为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前 C 天。
A． 10天 B. 14天 C. 7天 D. 11天25．FIDIC施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为__B_。
A．对分包商发布指令B．对分包工程的批准C．向分包商支付工程款D．审查分包商的资质26．___B__适用于工期比较短，而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。
A．固定总价合同B．成本加酬金合同C．纯单价合同D．成本补偿合同27．规范我国市场经济财产流转关系的基本法是 B 。
A. 《民法通则》B. 《合同法》C. 《招标投标法》D. 《中华人民共和国担保法》28.施工合同的支付程序中是否有预付款与 C 无关。
A．工程的性质 B. 承包工程量的大小C. 承包工程的工期D. 发包人在招标文件中的规定29. 材料采购供货方的违约责任不包括 C 。
A. 未能按合同约定交付货物B. 产品的质量缺陷C. 货物交接地点错误的责任D. 供货方的运输责任30.在提交勘察成果资料后 B 天内，发包人应一次付清全部工程费用。
A. 12天B.10天C. 15天D. 13天三、填空题1．《合同法》的基本原则包括平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、遵守法律法规和公序良俗原则。
2．以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。
3．解决合同争议的方法有和解、调解、仲裁和诉讼四种。
4．质量保修书包括工程质量保修范围和内容、质量保修期、质量保修责任、保修费用和其他约定五个部分。
5．通用条款中规定的合同计价方式包括固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同三种。
6．发包人控制工程分包的基本原则是主体工程的施工任务不允许分包，主要工程量必须由承包人完成。
7．发包人控制工程分包的基本原则是主体工程的施工任务不允许分包与主要工程量必须由承包人完成。
8，合同法律关系的三个要素是合同法律关系主体、合同法律关系客体和合同法律关系内容。
9．《担保法》规定的担保方式有保证、抵押、质押、留置和定金。
10．仲裁的原则包括自愿原则、公平合理原则、仲裁依法独立进行原则和一裁终局原则。
11. 合同的成立必须经过要约和承诺。
12. 在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有衡量法、理论换算法、和查点法。
四、简答题1．设计合同的订立主要包括哪些内容？答：（1）发包人应提供的文件和资料：设计依据文件和资料以及项目设计要求；（2）委托任务的工作范围；（3）设计人交付设计资料的时间；（4）设计费用；（5）发包人应为设计人提供的现场服务；（6）违约责任；（7）合同争议的最终解决方式。
2．哪些原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延？答：（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；（2）发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
3．建设工程物资采购合同的特点?答：（1）出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的；（2）买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价；（3）买卖合同是双务、有偿合同；（4）买卖合同是诺成合同。