建设工程技术服务合同
建设工程技术咨询合同「标准版」8篇
建设工程技术咨询合同「标准版」8篇篇1甲方（委托人）：___________________________注册地：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系电话：___________________________乙方（咨询人）：___________________________建设工程技术咨询有限公司注册地：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系电话：___________________________鉴于甲方需要就建设工程技术方面获得专业的咨询服务，乙方愿意接受甲方的委托，提供技术咨询服务。
双方经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程技术咨询项目中的权利与义务。
通过乙方的专业咨询服务，帮助甲方解决工程建设过程中遇到的技术问题，确保工程顺利进行，达到相关法规要求和标准。
二、咨询服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于以下几个方面：工程设计方案审查、施工质量控制、进度监控、风险评估、技术疑难问题解答等。
具体服务内容以甲方需求为准，根据实际项目需求进行确定。
乙方需按时、按质完成甲方提出的咨询任务，为甲方提供科学合理的建议与解决方案。
三、合同期限及进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完成并验收合格之日止。
乙方应根据项目实际情况制定详细的工作计划，并在每个阶段结束时向甲方提交书面报告。
甲方应按照合同约定及时向乙方支付咨询费用。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
四、费用及支付方式甲方应按照合同约定向乙方支付咨询费用。
具体费用标准、支付方式及时间节点如下：1. 咨询费用总额：人民币______元整（大写：_________________________元整）。
建设工程技术合同范本7篇
建设工程技术合同范本7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[发包方名称]乙方（承包方）：[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本建设工程的技术事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[具体工程内容描述]4. 工程规模：[具体规模描述]二、合同目标本合同的目标是按照国家相关技术标准和规范，确保工程建设的顺利进行，保证工程质量和安全，并按时完成工程建设任务。
三、承包方的主要义务1. 乙方应按照国家和地方现行有关技术标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应制定详细施工方案，并按方案组织施工。
如有变动，应及时与甲方协商。
3. 乙方应建立健全施工管理制度，加强施工现场管理，确保安全生产。
4. 乙方应按照合同约定的工期完成工程建设任务。
四、发包方的主要义务1. 甲方应按时支付工程款，确保资金到位。
2. 甲方应为乙方提供必要的工作条件和环境。
3. 甲方有权对乙方的施工过程和工程质量进行监督。
五、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
六、质量与检验1. 乙方应建立健全质量检验制度，确保工程质量。
2. 甲方有权对工程质量进行检验，如发现问题，乙方应及时整改。
七、工程价款及支付1. 工程总价：[具体金额]。
2. 支付方式：分期支付。
具体支付时间和金额按合同约定执行。
3. 乙方完成阶段性工程任务并经甲方验收合格后，甲方应及时支付相应款项。
八、违约责任1. 甲乙双方任何一方违反合同约定，均应承担违约责任。
2. 违约方应承担因违约造成的一切损失。
篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、工程期限1. 本工程自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工，工期共计______天。
建设工程技术咨询合同模板5篇
建设工程技术咨询合同模板5篇篇1甲方（委托方）：_________________________乙方（服务方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程技术咨询事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程技术咨询过程中的权利和义务，确保工程顺利进行，提高工程质量和效益。
二、咨询服务内容乙方为甲方提供以下建设工程技术咨询服务：1. 规划设计方案咨询；2. 施工图纸审查；3. 工程进度管理与监督；4. 工程质量检测与评估；5. 安全生产管理咨询；6. 其他与建设工程相关的技术咨询。
三、合同期限本合同自签订之日起生效，至咨询服务任务完成并验收合格之日止。
四、咨询费用及支付方式1. 咨询费用：人民币________元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付咨询费用：（1）合同签订后，甲方应在______日内支付乙方总咨询费用的______%作为预付款；（2）咨询服务任务完成后，甲方应在______日内支付剩余款项。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方应向乙方提供完整的工程资料，并确保资料的真实性和完整性；（2）甲方应尊重乙方的专业判断和咨询意见，不得要求乙方提供违反法律法规和技术规范的服务；（3）甲方应按约定支付咨询费用。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定提供专业化的技术咨询，确保服务质量；（2）乙方应对甲方的资料保密，不得泄露或擅自使用；（3）乙方应按约定完成咨询服务任务，并及时向甲方提交咨询成果。
六、保密条款甲乙双方应对本合同涉及的所有资料和信息进行保密，未经对方同意，不得向任何第三方透露。
七、违约责任如甲乙双方中的任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2024年建设工程技术咨询合同参考范文
2024年建设工程技术咨询合同参考范文合同编号：甲方：（委托人名称）地址：法定代表人（负责人）：联系电话：传真：电子邮件：乙方：（技术咨询公司名称）地址：法定代表人（负责人）：联系电话：传真：电子邮件：鉴于甲方拟委托乙方提供建设工程技术咨询服务，根据友好协商，双方达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方的需求，提供建设工程技术咨询服务，包括但不限于：项目规划、技术分析、工程设计、施工监理等方面的咨询服务。
1.2 乙方应当按照国家法律法规和相关行业标准，为甲方提供专业、全面的技术咨询服务，并确保服务质量和服务效果。
1.3 甲方应当配合乙方的工作，提供必要的信息和文件，保证乙方顺利开展技术咨询服务工作。
第二条服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，服务期限为（具体时间段），服务期限届满时，本合同自动终止，除非双方协商一致延长服务期限。
2.2 在服务期限届满之前，任何一方均不得 unilaterally终止本合同，如有特殊情况需要终止本合同，应提前30天书面通知对方，并经双方协商一致。
第三条服务费用3.1 甲方应按照乙方提供的服务价格清单，按照约定的时间及方式结清服务费用。
3.2 如乙方提供的服务超出约定的工作量范围，甲方应根据实际情况支付额外的服务费用。
第四条保密责任4.1 乙方承诺严格遵守国家法律法规和相关行业标准，对甲方的商业秘密和技术资料进行严格保密，未经甲方同意，不得向第三方透露。
4.2 甲方同样应对乙方的商业秘密和技术资料进行保密，不得擅自泄露给第三方。
第五条违约责任5.1 若一方违反本合同的任何规定，给对方造成经济损失，违约方应对受损害方进行赔偿。
5.2 双方如因不可抗力导致未能履行本合同的全部或部分义务，不承担违约责任，但应及时通知对方并就解决措施进行协商。
第六条其他事项6.1 本合同未尽事宜，双方可协商修改或补充，补充协议具有与本合同同等效力。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
建设工程技术服务合同(一)2024
建设工程技术服务合同（一）本合同由以下参与方签署：甲方（以下简称为“甲方”）：_________，地址：_________；乙方（以下简称为“乙方”）：_________，地址：_________。
鉴于：甲方是一家具有建设工程技术需求的企业，拥有建设工程项目，现需聘请乙方提供技术服务；乙方是一家具有相应工程技术实力和资源的企业，愿意为甲方提供技术服务，并且有能力胜任该项工作。
经双方友好协商，达成以下合同：第一条：合同目的甲方通过本合同聘请乙方提供建设工程技术服务，以满足甲方的具体需求。
第二条：服务内容1. 乙方应根据甲方的要求，提供与建设工程技术相关的各项服务，具体内容如下：（根据实际需求具体列出服务内容，例如技术咨询、工程设计、施工监理等）；2. 乙方应按照甲方的要求，及时提供相关服务，并确保服务质量；3. 若乙方需要外聘其他专业人员提供服务，应提前告知甲方，并确保其技术能力和服务质量。
第三条：服务期限1. 本合同的服务期限为______年/月/天，具体时间为______起至______止；2. 如甲方需要延长或缩短服务期限，应提前书面通知乙方，经双方商定后可进行相应调整。
第四条：技术报酬1. 甲方应按照双方约定的付款方式和时间，按时支付乙方的技术服务报酬；2. 技术服务报酬的金额为______，支付方式为______，具体支付时间为______。
第五条：服务质量1. 乙方应保证所提供的技术服务符合甲方的要求，并按照相关标准和法律法规进行操作；2. 如乙方提供的技术服务出现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或重新提供服务，并可据此要求退还部分或全部技术服务报酬。
第六条：保密条款1. 双方同意在合同期间及合同终止后对所涉及的商业机密和技术信息予以保密，并不得向其他任何第三方披露；2. 甲方有权对乙方提供的技术文件和资料进行保管，并不得复制、篡改或向第三方提供。
第七条：合同终止与解除1. 本合同在以下情况下可被解除或终止：a) 双方经协商一致；b) 任何一方违反合同内容且在指定期限内未能改正；c) 乙方提供的技术服务出现严重质量问题，经甲方通知后未能及时解决。
工程技术服务合同范本(8篇)
工程技术服务合同范本 1甲方：乙方：依据《中华人民共和国技术合同法》的规定，合同双方就欧姆龙(广州)汽车电子有限公司订本合同。
一、服务内容、方式和要求：1、甲方允许委托乙方完成欧姆龙(广州)汽车电子有限公司下面的办工区信息点布线工程，并向乙方购买该工程所需的布线产品。
2、乙方允许承接欧姆龙(广州)汽车电子有限公司下面的办工区布线工程，并向甲方提供完成布线工程所需的产品和服务。
3、甲方允许按合同中规定的付款方式，向乙方交付本工程的产品购置费，工程费及技术服务费共计人民币人民币 15868 元。
设备名称、数量、单价及其它费用在上面《布线设备清单中》确定。
4、甲乙双方允许按验收标准进行工程及产品的验收，允许履行各自的义务及责任，并遵守合同的其它条款。
5、乙方在工程完成后，应依据保修和服务条款继续履行其它.二、工作条件和协作事项：(一)甲方义务1、按约向乙方支付布线设备及工程费用。
2、向乙方提供符合施工标准的工作场地和必要的工作便利。
3、按设备要求的使用和保管规定，小心使用和妥善保管乙方提供的设备。
(二)乙方义务1、按约向甲方交付有关产品，并按进度进行工程施工。
2、按约向甲方提供必要的技术资料和工程服务。
3、承担合同中规定的保修和服务义务。
4、承担合同中布线工程的调试和测试。
(三)维护和服务1、工程结束后，乙方将派工程师协助用户对全系统的性能进行测试，确定合格后，提供综合布线 12 个月的免费维护。
2、为了方便用户的管理，乙方将向用户提供整套布线管理方案(包括布线详图、配线管理图表等有关资料)。
3、不按设备规定的使用程序和环境使用设备而造成损坏的设备或者人为破坏的设备乙方不负责保修，但仍提供有偿的维修服务。
4、由于自然灾害等不可抗力造成设备的损坏乙方不负责保修。
但乙方有义务提供有偿服务，匡助甲方恢复系统的正常运行。
三、履行期限、地点和方式1、乙方和甲方签定合同 3 天内交付全部甲方订购的产品。
2、甲方在收到产品即日点收，并签署点收清单赋予乙方。
工程合同和技术服务合同
工程合同和技术服务合同工程合同范本【工程名称】：XX项目建设工程合同甲方（业主）：XX有限公司乙方（承包商）：YY建设集团鉴于甲方拟在XX地点进行XX项目的建设，乙方具有相应的资质和能力完成该建设项目，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守以下条款：1. 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等，具体以附件《工程技术要求》为准。
2. 工程造价：工程总造价为人民币XX万元，具体支付方式和时间节点见附件《工程付款计划》。
3. 工期要求：工程开工日期为YYYY年MM月DD日，竣工日期为YYYY年MM月DD日，总工期为XX天。
4. 质量保证：乙方必须按照国家相关质量标准和规范执行，确保工程质量达到甲方要求。
5. 违约责任：如一方违反合同约定，应承担违约责任，具体见附件《违约责任条款》。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
技术服务合同范本【服务名称】：XX技术支持服务合同甲方（委托方）：XX科技有限公司乙方（服务提供方）：YY信息技术服务公司鉴于甲方需要XX技术的维护和支持服务，乙方具有专业的技术团队和服务能力，双方本着平等自愿的原则，达成如下技术服务协议：1. 服务内容：乙方向甲方提供XX技术的维护、升级、故障排除等服务，详细服务清单见附件《技术服务详细说明》。
2. 服务期限：服务期限自YYYY年MM月DD日起至YYYY年MM月DD日止。
3. 服务费用：甲方应支付乙方技术服务费人民币XX万元，付款方式和时间详见附件《付款协议》。
4. 保密条款：双方应对合作过程中获知的商业秘密和技术信息予以保密，不得泄露给第三方。
5. 服务质量保证：乙方应保证提供的服务质量满足甲方需求，如出现服务质量问题，应及时响应并解决。
本合同一经双方签字盖章后即生效，合同正本一式两份，甲乙双方各持一份。
技术服务合同范文(必备5篇)
技术服务合同范文（必备5篇）技术服务合同范文第1篇甲方（托付方）：乙方（受托方）：依照《中华人民共和国合同法》之规定，就工程建设项目的技术服务工作内容，经甲、乙双方共同商定达成如下协议，共同恪守践行。
一、工程服务职责①关怀甲方组织指导规划、设计的整体构想与图纸的完成。
①解决工程建设中的技术询问题。
①完善并督促施工治理中的相关事宜。
二、工作岗位在工程建设期间，甲方要聘任乙方为，并签发相应的聘任证件，按聘任工作岗位纳入相应的组织机构，并行使该责任权利。
三、甲乙方职责1、甲方要为乙方支配好相应的工作场所、制造工作环境。
2、甲方要依照乙方所需选派相应的工程人员，关心工作。
3、甲方要乐观支持乙方工作，求大同存小异，准时解决消失的冲突纠纷，保证工作顺当进行。
4、乙方要依照工作需要，全力关心协作甲方完成既定目标任务。
5、乙方在工作中发觉询问题要准时向甲方汇报，准时沟通尽快解决，不能让询问题成堆。
四、服务费用1、乙方工作期间的全部食宿、差旅、交通费（含配备工作车辆、司机）通讯费、办公费均由甲方负责，费用为实报实销，发票下账。
2、乙方工资的相应补助。
①工资按月计，每月元①工地补助计，每月元①生活补助计，每月元①上述三项不含税费。
3、工作期间福利待遇按国家规定，由甲方依照需要发放。
4、乙方每月视工作需要有相应的休息日。
五、服务期限①服务开工期限以甲乙方签订合同为时限。
①终止期限视工程具体建设完后另议确认。
六、甲乙双方互助互利、认真落实，共同遵守合同条款，双方均不得违约。
七、其他未尽事宜由双方另行协商，按补充文件签约并实施。
八、本合同一式三份，由甲方（甲方财务、办公室）乙方各执一份，签约后合同可生效。
甲方：乙方：日期：日期：住址：住址：电话：电话：技术服务合同范文第2篇中国公司（以下简称“甲方”）为一方，_国_公司（以下简称“乙方”）为一方，双方就工程的技术询问服务，授权双方代表按下列条款签订本协议书：一、甲方请乙方就工程供应技术询问服务，乙方情愿供应如此的服务。
建设工程技术咨询合同6篇
建设工程技术咨询合同6篇第1篇示例：建设工程技术咨询合同甲方：（委托方名称）乙方：（服务方名称）鉴于甲方需要进行建设工程项目的技术咨询服务，经双方协商一致，达成如下合同：一、服务内容1. 乙方将根据甲方的要求，就建设工程项目的技术问题进行咨询服务，包括但不限于工程设计、施工技术、材料选用、质量管理等方面的指导和建议。
2. 乙方将根据实际需求，提供相关的技术咨询报告和解决方案，协助甲方解决建设工程中遇到的技术难题。
二、服务费用1. 甲方应按照合同约定的服务费用和付款方式支付技术咨询服务费用。
2. 乙方提供的技术咨询服务费用应当在合同签订后的XX天内按照合同约定的方式支付。
三、服务期限1. 本合同自双方签订之日起生效，服务期为XX年。
2. 如甲方需延长服务期限，应提前XX天书面通知乙方，并经双方协商一致后签订书面协议。
四、质量保证1. 乙方应按照合同约定的服务内容和要求，提供高质量的技术咨询服务，保证所提供的解决方案合理可行、符合相关标准和法律法规要求。
2. 如乙方提供的技术咨询服务不符合约定要求，应承担相应责任并采取有效措施予以改正。
五、保密条款1. 双方在履行本合同过程中涉及到的技术资料、商业机密等信息，应严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或非法使用。
2. 合同终止后，双方应销毁对方提供的涉及技术资料和机密信息，确保信息的机密性和安全性。
六、违约责任1. 若一方违反合同约定未履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的经济损失。
2. 如因不可抗力等客观原因导致无法履行合同，应及时通知对方并协商解决办法，减少损失。
七、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订书面补充协议，作为本合同的组成部分。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
以上为建设工程技术咨询合同内容，甲方乙方双方共同遵守上述约定，共同维护双方的合法权益，真诚合作，共同推动建设工程项目的顺利进行。
建设工程技术咨询合同通用版本6篇
建设工程技术咨询合同通用版本6篇篇1甲方（客户）：________________注册地：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________乙方（咨询公司）：________________工程技术咨询有限公司注册地：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________鉴于甲方需要就建设工程领域的技术问题寻求专业的咨询服务，乙方具备在工程技术方面的专业知识和丰富经验，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的及咨询服务内容甲方聘请乙方就甲方的建设工程提供全面的工程技术咨询服务。
服务内容包括但不限于工程设计咨询、施工技术指导、质量控制监督、风险评估及应对等方面。
具体事项根据甲方需求进行约定。
二、合同期限及工作方式本合同自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。
乙方应按照甲方的要求和时间安排进行现场勘查、方案设计、技术咨询等工作。
乙方需确保服务质量，按时提交咨询成果。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付服务费用，具体金额根据咨询服务的实际工作量及成果确定。
2. 支付方式：双方约定采用______（如银行转账、现金等支付方式）。
3. 付款时间：甲方应在收到乙方提交的合格咨询成果后的______个工作日内支付服务费用。
四、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容以及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 知识产权归属：本合同项下产生的所有知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
五、质量保证及违约责任1. 乙方应确保提供的咨询服务符合合同约定，如因乙方原因导致服务质量不符合要求，乙方应承担违约责任。
建设工程技术服务合同(项目)
建设工程技术服务合同(项目)第一章总则第一条合同主体甲方：（甲方名称），以下简称“甲方”；乙方：（乙方名称），以下简称“乙方”。
第二条合同目的为确保甲方建设工程项目的技术服务需求得到有效满足，双方就技术服务内容、方式、期限及费用等事项达成一致，签订本合同。
第二章服务内容与范围第三条服务内容乙方根据甲方的委托，提供以下服务：（一）技术咨询：针对甲方建设项目的技术问题提供专业意见；（二）技术支持：在建设项目过程中提供必要的技术指导和协助；（三）技术培训：对甲方相关人员就相关技术进行培训。
第四条服务范围乙方服务的范围包括甲方建设项目的全部技术相关事务。
第三章服务期限与地点第五条服务期限本合同自双方签订之日起至甲方建设项目竣工之日止。
第六条服务地点乙方服务的地点为甲方建设项目现场。
第四章服务费用与支付第七条服务费用双方协商确定，乙方提供技术服务的费用为人民币【金额】。
第八条支付方式甲方分期支付乙方服务费用，具体支付方式如下：（一）合同签订后七个工作日内，支付人民币【金额】作为预付款；（二）服务进度达到约定的百分比时，支付相应比例的费用；（三）服务完成后，七个工作日内支付剩余费用。
第五章权利与义务第九条甲方的权利与义务（一）提供乙方服务所需的工作条件和工作场所；（二）按照约定支付乙方服务费用；（三）协助乙方进行工作，提供必要的信息和资料。
第十条乙方的权利与义务（一）按照约定提供技术服务，确保服务质量；（二）遵守甲方的管理制度，维护甲方的合法权益；（三）对在服务过程中获知的甲方技术和商业秘密予以保密。
第六章赔偿方式与免责条件第十一条赔偿方式乙方未按约定履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担违约责任，赔偿损失。
第十二条免责条件乙方不承担因下列原因导致的一切损失：（一）不可抗力；（二）甲方违反合同约定；（三）甲方提供的资料和技术要求不准确或存在缺陷。
第七章争议解决第十三条争议解决方式双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程技术服务合同(项目)(2023范文免修改)
建设工程技术服务合同(项目)合同背景本合同由甲方（简称甲方）与乙方（简称乙方）共同签订，双方经友好协商，就甲方在建设工程方面所需的技术服务事项，达成合作协议。
一、合同目的本合同旨在明确双方在建设工程技术服务方面的权利和义务，确保项目的顺利进行。
二、服务内容1. 乙方将根据甲方的要求和需要，提供建设工程技术服务，包括但不限于：建设工程方案设计技术指导与咨询工程质量监督检验工程施工与安装监理2. 乙方将根据甲方的项目需求，提供相应的技术人员和设备。
3. 乙方应具备相关建设工程技术服务的资质，并保证其提供的技术服务符合相关法律法规和标准要求。
三、服务费用和支付方式1. 甲方应按照双方协商的服务费用标准，向乙方支付相应的费用。
2. 服务费的支付方式为每月支付。
乙方应出具服务费发票，并在每月的指定日期前提供给甲方。
四、服务期限和验收1. 本合同自双方签字之日起生效，有效期为指定项目的工期。
2. 乙方应在合同规定的期限内完成工程技术服务，并提供相应的技术服务报告。
3. 甲方有权对乙方提供的技术服务进行验收。
如发现问题或不合格，乙方应及时进行整改，直至达到甲方的要求和标准。
五、保密条款1. 双方在合作过程中可能会涉及到商业机密和技术秘密，双方应对其进行严格保密。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得将相关机密信息透露给第三方。
六、违约责任1. 如果一方未履行合同约定的义务，应向对方支付相应的违约金，违约金的金额为合同总金额的20%。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方可协商解除合同。
七、争议解决本合同的解释和执行均适用法律。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商解决，并作出书面补充合同。
九、合同生效本合同经双方代表签字盖章后生效，并自双方盖章之日起生效。
建设工程技术服务
建设工程技术服务建设工程技术服务协议甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）一、产品介绍1.1 甲方为乙方提供建设工程技术服务，包括但不限于工程设计、工程咨询、招标代理、项目管理等相关服务。
1.2 乙方将根据甲方需求，准确提供专业的建设工程技术服务，并积极配合甲方的业务推进。
二、服务内容2.1 工程咨询：乙方将根据甲方需要提供的相关信息，为甲方提供专业的建设工程咨询意见，协助甲方制定合理的施工方案。
2.2 工程设计：乙方将根据甲方的具体要求，进行项目设计，包括效果图的设计、施工图的制定等工作，并将所设计的方案提交给甲方审批。
2.3 招标代理：乙方将协助甲方进行工程项目的招标工作，包括编制招标文件、组织招标投标、评标等环节，并最终确定中标方。
2.4 项目管理：乙方将协助甲方进行项目管理工作，包括施工进度的跟踪、质量的监控、成本的控制、合同的管理等，确保工程项目按时按质完成。
三、费用支付3.1 甲方应按照双方约定，按阶段或按项目完成情况及时支付乙方相应的建设工程技术服务费用。
3.2 乙方对于所支付的费用应提供相应的发票和收据，并遵守国家相关的税收法规。
四、知识产权4.1 乙方在提供建设工程技术服务过程中所产生的技术方案、设计图纸和技术报告等知识产权，归属甲方所有。
4.2 乙方保证所提供的技术方案、设计图纸和技术报告等材料不存在侵犯他人知识产权的问题，如有侵权责任，由乙方承担相应的法律责任。
五、保密条款5.1 乙方在提供建设工程技术服务过程中，可能会接触到甲方的商业机密和技术秘密信息，在本协议有效期内及协议终止后，乙方需对上述信息保密，并不得擅自泄露或使用于其他目的。
5.2 乙方应采取适当的措施，确保甲方的商业机密和技术秘密信息不被泄露，包括但不限于加密存储、签署保密协议等。
六、责任限制6.1 在提供建设工程技术服务期间，如乙方由于自身原因或不可抗力因素无法履行合同，乙方应及时通知甲方，并承担相应的违约责任。
土建技术服务类合同模板
土建技术服务类合同模板一、甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：传真：电子邮箱：二、乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方需要进行土建工程项目，为了保障双方的合法权益，特制定本合同，共同遵守，达成如下协议：第一条服务内容。
1. 乙方承诺为甲方提供土建技术服务，包括但不限于项目规划、设计、施工、监理等全程服务。
2. 乙方应确保提供的服务符合国家相关法律法规和标准，保证工程质量和安全。
3. 乙方应根据甲方的实际需求，提供专业的技术咨询和解决方案。
第二条服务期限。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
2. 若因不可抗力等特殊情况需要延长服务期限，须经双方协商一致并签订书面补充协议。
第三条服务报酬。
1. 甲方应按照双方协商的报酬标准及付款方式向乙方支付服务费用。
2. 乙方应按照合同约定的时间和标准提供服务，确保工程质量和进度，否则甲方有权拒绝支付相应的服务费用。
第四条保密条款。
1. 双方在合作过程中可能涉及到的商业秘密、技术资料等应当予以保密，不得向第三方泄露。
2. 乙方应对甲方提供的相关资料和信息严格保密，不得擅自使用或向他人透露。
第五条违约责任。
1. 若乙方未能按照合同约定的时间和质量完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除合同。
2. 若甲方未能按照合同约定的时间和方式支付服务费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并有权解除合同。
第六条合同变更。
1. 若因项目变更等原因需要修改合同内容，须经双方协商一致并签订书面补充协议。
2. 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
第七条争议解决。
1. 若双方在履行合同过程中发生争议，应当通过友好协商解决。
2. 若协商不成，可向有关部门申请调解，如仍不能解决，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他。
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定并签订书面补充协议。
建设工程技术合同范本5篇
建设工程技术合同范本5篇篇1建设工程技术合同范本甲方：（委托方）______________ 乙方：（承包方）______________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方经友好协商，就甲方委托乙方承建以下工程事宜，达成如下合同：一、项目名称：________________________二、项目地址：________________________三、建设内容：________________________四、工程规模：________________________五、工程造价：________________________六、工程周期：________________________七、付款方式：________________________八、供应及验收标准：____________________九、项目管理：________________________十、双方权利和义务：1. 甲方的权利和义务：（1）向乙方提供必要的工程资料和信息；（2）按合同约定支付工程款；（3）协助乙方进行工程验收；（4）保障乙方的合法权益。
2. 乙方的权利和义务：（1）保证施工质量符合相关标准和规定；（2）按时完工，保证工程进度；（3）确保施工安全，保障劳动者权益；（4）严格执行合同约定，确保工程质量。
十一、违约责任：任何一方违反本合同约定，均应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此造成的一切损失。
十二、争议解决：双方发生任何争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，应向有关行政部门或司法机构寻求协助解决。
十三、合同解除：双方经协商一致，可解除本合同。
解除合同时，应办理相应手续，并协商解决尚未解决的工程问题。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 日期：______________乙方（盖章）：______________ 日期：______________篇2建设工程技术合同范本甲方：（甲方单位名称、法定代表人、地址）乙方：（乙方单位名称、法定代表人、地址）鉴于甲方与乙方就下列工程技术合同事宜达成以下协议：一、合同工程名称合同工程名称：XXXX工程。
建设工程技术咨询协议书6篇
建设工程技术咨询协议书6篇篇1建设工程技术咨询协议书甲方：______ 公司乙方：______ 公司鉴于甲方为______项目的建设单位，为使该项目建设工程技术相关问题能够得到专业、全面的咨询服务，经双方友好协商，就有关技术咨询事宜达成如下协议：第一条服务内容1、乙方应根据项目的具体情况，提供与建设工程技术相关的咨询服务，包括但不限于项目可行性研究、前期勘察设计、招投标文件编制、施工管理、工程验收等内容。
2、乙方应遵循相关法律法规，按照国家标准和行业规范，为甲方提供专业、高效的技术咨询服务，确保项目的建设质量和进度。
第二条服务周期1、本协议自双方签署之日起生效，至______日止。
2、如甲方需要延长服务周期，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致达成书面协议。
第三条服务费用1、甲方按照项目规模、工程类型等因素支付乙方技术咨询费用，具体费用标准双方另行协商确定。
2、乙方应按照约定时间及时向甲方报送费用清单，并在甲方支付费用后提供相应的技术咨询服务。
第四条保密条款1、双方应保护对方的商业秘密和技术资料，未经对方书面同意，不得向第三方透露或泄露。
2、乙方在提供技术咨询服务过程中，应注意避免泄露甲方的商业秘密和技术资料，如因乙方过失导致泄露，应承担相应的法律责任。
第五条服务质量和效果1、乙方应严格遵守法律法规和职业道德规范，保证提供的技术咨询服务具有专业性、准确性和可靠性。
2、甲方有权随时对乙方的服务质量和效果进行评估，如发现问题或不满意的地方，应及时向乙方提出并要求改进。
第六条协议解除1、本协议在服务周期内，双方一致同意解除协议的，可书面解除，但应提前30天通知对方。
2、若一方未能履行本协议规定的义务或严重违反约定，对方有权解除本协议，并要求赔偿损失。
第七条争议解决1、本协议任何一方有争议，应尽量通过友好协商解决；若仍无法达成一致意见，应交由双方派员进行协商调解；2、协商调解无法解决争议，应提交______仲裁委员会仲裁。
建设工程项目技术服务合同
建设工程项目技术服务合同合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供建设工程项目技术服务事宜，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方根据甲方的委托，提供建设工程项目的技术咨询服务，包括但不局限于：（1）技术方案设计；（2）施工图设计；（3）工程预算编制；（4）工程质量检测；（5）工程验收；（6）甲方其他委托的技术服务事项。
二、服务期限2.1 乙方向甲方提供技术服务的期限自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。
2.2 乙方应在合同约定的服务期限内，按照甲方的要求完成各项技术服务。
三、服务费用3.1 乙方向甲方提供技术服务的费用为人民币【】元（大写：【】元整），乙方应在收到甲方支付的50%预付款后开始提供服务。
3.2 甲方应在合同约定的服务期限内，按照乙方提交的费用明细支付服务费用。
四、保密条款4.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
4.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
五、违约责任5.1 双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日附件：1. 委托方营业执照复印件2. 受托方营业执照复印件3. 相关资质证书复印件4. 技术服务方案及预算明细5. 其他与合同履行相关的文件一、附件列表：1. 委托方营业执照复印件2. 受托方营业执照复印件3. 相关资质证书复印件4. 技术服务方案及预算明细5. 其他与合同履行相关的文件二、违约行为及认定：1. 双方未严格按照合同约定履行各自的权利和义务；2. 未在合同约定的服务期限内完成技术服务；3. 泄露对方商业秘密、技术秘密、市场信息等；4. 未按约定支付服务费用；5. 其他违反合同约定的行为。
2024版建设工程检测技术服务合同.
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版建设工程检测技术服务合同.本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 合同当事人1.2 合同标的1.3 技术服务1.4 检测设备1.5 工程质量1.6 检测报告第二条合同双方的义务2.1 委托方的义务2.2 受托方的义务第三条合同标的范围与内容3.1 检测项目3.2 检测方法3.3 检测标准第四条合同价格与支付方式4.1 合同价格4.2 支付方式4.3 支付时间第五条合同的履行期限5.1 开始日期5.2 完成日期第六条检测报告的出具与交付6.1 检测报告出具6.2 检测报告交付第七条保密条款7.1 保密内容7.2 保密期限第八条违约责任8.1 委托方的违约责任8.2 受托方的违约责任第九条争议解决方式9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径第十条合同的生效、变更与解除10.1 合同生效条件10.2 合同变更10.3 合同解除第十一条法律、法规适用11.1 适用法律11.2 法规遵循第十二条其他条款12.1 不可抗力12.2 合同附件12.3 合同修改第十三条合同的签字与盖章13.1 签字13.2 盖章第十四条合同的副本与正本14.1 副本数量14.2 正本唯一性第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 合同当事人1.1.1 委托方：指与受托方签订本合同，并委托受托方进行建设工程检测的一方。
1.1.2 受托方：指与委托方签订本合同，并按照委托方的要求进行建设工程检测的一方。
1.2 合同标的1.2.1 检测对象：指委托方提供给受托方的，需要进行检测的建设工程。
1.2.2 检测内容：指受托方根据本合同的约定，对检测对象进行的各项检测活动。
1.3 技术服务1.3.1 受托方应按照本合同约定的技术服务要求，对检测对象进行检测。
1.3.2 受托方应提供检测报告，并对检测报告的真实性、准确性负责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程技术服务合同
甲方：建设工程有限责任公司
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《经济法》及相关的法律、法规，甲方将瓮安县工程项目的工程施工技术和工程资料、结算交由乙方完成，为了明确双方的权利和义务，经双方协商，达成一致意见，具体协议如下：
一、工程名称：工程
二、工程地点：瓮安县
三、建设规模：甲方总承包的商住楼、附属设施项目，面积约6万多平方米。
工程造价大约元（约壹亿元）。
四、服务范围和内容：
1、工程现场施工技术工作，即除项目经理、材料员职责以外的现场技术工作，测量放线工具由甲方提供。
2、质量技术资料、经济资料、进度预算、结算、审计、安全资料的编制、收集及整理；需经专家组论证的专项施工方案除外。
3、备案资料的编制、收集及整理（不包括消防安装工程资料，需要经专家论证的专项施工方案，若需完成另计收取费用）。
4、施工过程中所有材料试验及检测费用由甲方负责，检测试验
公司由甲方确定，乙方提供检测材料清单、计划，甲方送检，乙方收集完整的试验资料。
5、乙方代表甲方与建设单位和相关单位对接资料，所有签字及报送均由乙方完成，甲方配合，乙方完成资料的编制工作。
6、乙方编制和收集资料所需的耗材及电脑由乙方自负，甲方提供打印机（打A3纸）。
7、乙方安排四人（主管工长一人，协助主管工长二人，资料员一人）作为项目部编制人员。
乙方以配合甲方及时报送资料、配合甲方关键会议及相关检查、及时编制现场真实资料、整理及装订资料的工作模式进行。
五、服务费用
1、甲方同意按本合同的第四款的服务范围和内容，按设计图纸内（含室外附属工程，土石方工程）万元总价包干支付给乙方服务费用，其中工程现场施工技术占服务费的%0即万元整，工程技术资料占%0即万元整。
甲方与乙方签定合同价为元整，大写：壹佰壹拾万元整，本服务费不含税费，如甲方要求开具税票，则在总价款上增加税率为合同总价。
五、服务费用的支付方式
乙方进入现场开始进行工作后（2016年9月29日进场），每月支付乙方（四人）生活费元（大写：肆万元整），支付的生活费从每次支
付的服务费中给予扣除。
待基础工程完工后（基础分部验收）一星期内甲方支付至乙方合同总价的20%，即元（大写：贰拾贰万元整），主体完工后（主体分部验收）一星期内甲方应将支付至乙方服务费现场施工服务费的60%，工程技术资料服务费的40%，即元（大写：伍拾伍万元整），综合验收后（竣工验收）一星期内支付至现场施工服务费的90%，工程技术资料服务费的70%，即元（大写：捌拾捌万元整），现场整改完成，结算完成交给业主单位后支付至现场施工服务费的95%，工程技术资料服务费的85%，即元（大写：玖拾玖万元整）。
剩余服务费待工程竣工验收备案，结算审计完成，审计报告形成后一星期内付清。
六、服务限期和停工费用
经双方协商，本工程服务期限自2016年 9月 29 日开始至本工程合同工期2017年12月31日，服务期限为15个月，本服务期为竣工验收，工程决算报送。
工程技术资料备案甲方必须在六个月内完成，如因原因不能完成的，甲方需支付完乙方所有服务费，以后甲方备案时乙方必须无条件配合甲方完成备案工作。
决算审计不进行服务时间计算，如因甲方或业主等原因，造成服务期限加长，每加长一月增加万元（大写：伍万元整）服务费。
施工期间中途停工乙方按现市场行情收取甲方每月支付生活费的一半计取，即元（贰万元整）。
如因工程不能进行或甲方、乙方有不可调和的矛盾，工程服务不能进行下去时，甲方在一月内按停止服务时所完成的工程造价的%支付乙方服务费。
七、权利与义务
1、甲方有对施工现场技术作指导及监督的权利和义务。
2、施工现场安全布置由乙方负责，安全费用由甲方投入，如甲方没有投入必要的安全设施，所发生的安全事故乙方不负任何责任。
3、甲方有随时查阅资料的权利，如甲方原因造成资料丢失，由此造成的责任由甲方承担。
4、甲方必须及时提供图纸、各种原材料的合格证及出厂证明、各种材料检测报告、试验资料、现场测量数据，如甲方未能及时提供，由此造成的责任由甲方承担。
5、乙方代表甲方与建设单位和相关单位对接资料，所有签字及报送均由乙方完成，甲方配合，乙方完成资料的编制工作。
6、甲方必须按本合同第六款支付给乙方服务费，如甲方未能按本合同第六款支付乙方服务费用并一直拖欠超过合同总价的20%，乙方有权拒交资料和停止现场技术服务，且由此造成的责任由甲方全部承担。
7、乙方收集整理的资料必须符合相关规范和标准要求，如出现漏计工程量、资料不合格等原因，甲方可以根据实际情况对乙方进行处罚。
8、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。
如协商不成，提交项目所在地仲裁委员会仲裁或向当地法院起诉。
9、若因乙方原因造成施工过程中资料未跟进造成拖后及资料备案
两次未成功（第一次备案未果需进行整改补齐资料），甲方可扣除服务费总价的3%作为处罚。
10、本合同共伍页，壹式肆份，双方各执贰份，经双方签字生效，并同等具有法律效力。
甲方：（公章）乙方：（公章）
负责人签字：负责人签字：
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日。