工程地质勘察规定合同(完整)
工程地质勘察合同书8篇

工程地质勘察合同书8篇篇1甲方(发包人):_________________________乙方(勘察人):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规的规定,为保证工程勘察质量,明确双方权利和义务,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上,就本工程地质勘察项目达成如下协议:一、工程概况及勘察要求(一)工程名称:_________________________(二)工程地点:_________________________(三)勘察范围:_________________________(四)勘察任务及内容:_________________________。
具体要求详见附件的勘察任务说明。
二、合同履行期限及进度安排(一)本合同履行期限为自合同签订之日起至完成全部勘察工作并交付甲方验收合格为止。
具体开工时间以甲方书面通知为准。
(二)乙方应按照甲方的进度要求,合理安排勘察工作计划,确保勘察工作按时完成。
如遇特殊情况,乙方应及时向甲方报告并协商解决方案。
三、费用及支付方式(一)本合同勘察费用为人民币______元整(大写:______元整)。
该费用包括但不限于人工费、材料费、设备使用费及其他相关费用。
具体费用明细详见附件的费用清单。
(二)甲方应按以下方式支付勘察费用:合同签订后支付______%作为预付款;勘察工作完成并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、质量标准与验收方式(一)乙方应按照国家和地方相关工程勘察规范和质量标准要求进行勘察工作,确保勘察成果真实、准确、完整。
(二)勘察工作完成后,乙方应提交完整的勘察报告及相关资料。
甲方应在收到报告后______日内组织验收,并提出意见。
若甲方对勘察成果有异议,乙方应及时进行补充或修改。
五、保密条款及知识产权归属(一)乙方应对甲方提供的所有资料以及在本合同履行过程中所知悉的甲方的商业信息、技术资料等予以保密,未经甲方书面同意,不得向第三方泄露。
工程地质勘察合同范文最新

工程地质勘察合同范文最新甲方(委托方):______________地址:______________电话:______________传真:______________乙方(承包方):______________地址:______________电话:______________传真:______________鉴于甲方需要进行工程地质勘察,乙方具有相应的勘察资质和能力,双方本着平等、自愿、互利的原则,就甲方委托乙方进行工程地质勘察事宜达成如下合同条款:第一条勘察目的和范围1.1 勘察目的:_____________________1.2 勘察范围:_____________________1.3 勘察地点:_____________________1.4 勘察内容:_____________________1.5 勘察深度:_____________________第二条勘察工作量和要求2.1 工作量:_____________________2.2 技术要求:_____________________2.3 质量标准:_____________________2.4 完成时间:_____________________第三条合同价款和支付方式3.1 勘察费用总额为人民币(大写):_____________________3.2 支付方式:_____________________3.3 付款时间:_____________________3.4 付款条件:_____________________第四条双方权利和义务4.1 甲方的权利和义务:4.1.1 甲方应按合同约定支付勘察费用。
4.1.2 甲方应提供勘察所需的相关资料和条件。
4.1.3 甲方有权对勘察过程进行监督和检查。
4.1.4 甲方应保证勘察成果的合理使用。
4.2 乙方的权利和义务:4.2.1 乙方应按照合同约定进行勘察工作。
4.2.2 乙方应保证勘察工作的质量和进度。
建设工程地勘合同范本

建设工程地勘合同范本甲方:(委托方名称)乙方:(服务方名称)鉴于甲方拟进行建设工程项目,为保证工程质量和施工安全,现委托乙方进行地质勘察、地质调查等相关工作,双方本着平等、自愿、互利的原则,通过友好协商,达成以下合同:第一条任务范围1.1 甲方委托乙方进行建设工程地质勘察与调查工作,具体包括但不限于:1)项目选址的勘查;2)地质环境的调查与评估;3)相关资料的整理与报告编制等。
1.2 乙方应按照甲方要求,认真细致地完成勘察工作,准确提供勘察报告,确保勘察数据的真实性和可靠性。
第二条服务内容2.1 乙方应根据勘察要求和实际情况,组织人员、设备并合理安排工作时间,完成勘察任务。
2.2 乙方应在勘查过程中遵守相关法律法规,确保工作安全、环保,并确保施工现场无事故。
3.1 甲方应根据勘查任务的不同阶段及时支付勘察费用,具体费用以双方协商为准。
3.2 乙方应提供发票等相关票据,便于甲方结算。
第四条违约责任4.1 任何一方在履行合同过程中出现违约情况,应当承担相应的法律责任。
4.2 若因不可抗力等原因导致一方无法履行合同,应及时通知对方,并在合理范围内提供书面证明。
第五条保密条款5.1 乙方应严格保守勘查过程中所获得的机密信息,未经甲方书面同意,不得泄露给任何第三方。
5.2 保密期限为合同终止后5年,过期后可以根据具体情况再行协商。
第六条法律适用与争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
6.2 若双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成,可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至勘察工作完成之日止。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________签订日期:__________ 生效日期:__________。
工程地质勘察合同范文6篇

工程地质勘察合同范文6篇篇1工程地质勘察合同委托方(甲方):____________地址:____________法定代表人:____________联系人:____________联系电话:____________承包方(乙方):____________地址:____________法定代表人:____________联系人:____________联系电话:____________鉴于委托方拟对__________(以下简称工程项目)进行地质勘察,为明确委托双方的权利和义务,经协商一致,签订本合同。
一、勘察内容根据委托方的要求,乙方应对工程项目进行详细的地质勘察工作,包括但不限于:1. 地质构造、地层、岩性、水文地质等方面的勘察和分析;2. 地形地貌、岩溶地质、滑坡、泥石流等地质灾害隐患的评估;3. 地下水、地热资源勘察;4. 提供勘察报告及相关数据资料。
二、勘察方法乙方应根据实际情况选择适当的勘察方法和技术手段,确保勘察工作的准确性和全面性。
三、勘察报告乙方应在勘察完成后,按照委托方的要求编制详尽的勘察报告,报告内容应真实可靠,并对勘察数据进行科学分析和综合评价。
报告应包括但不限于:1. 工程项目的地质情况;2. 地质灾害风险评估;3. 勘察过程中发现的问题和建议。
四、勘察周期乙方应在签订合同后_________(天/月)内完成地质勘察工作,并提交勘察报告。
五、报酬及支付方式1. 委托方应按照合同约定支付乙方勘察费用,具体数额为_________元;2. 支付方式:委托方应在签订合同后支付_________元作为预付款,剩余款项应在乙方提交勘察报告后一次性支付。
六、违约责任1. 若乙方未按约定时间完成地质勘察工作或提交勘察报告,应按实际损失承担赔偿责任;2. 若委托方未按时支付勘察费用,乙方有权中止勘察工作并要求支付违约金。
七、保密条款1. 双方在履行合同过程中获悉的对方商业秘密,应保密不得泄露;2. 未经对方同意,不得将勘察报告和数据资料泄露给第三方。
有关工程地质勘察合同3篇

有关工程地质勘察合同3篇篇1合同编号:【编号】甲方:【甲方名称】乙方:【乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行工程地质勘察事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:【工程名称】2. 工程地点:【工程地点】3. 工程规模:【工程规模描述】二、勘察范围及内容1. 勘察范围:【勘察范围描述】2. 勘察内容:【勘察内容详细描述,包括但不限于地质勘察、水文勘察、环境勘察等】三、合同双方的责任与义务1. 甲方的责任与义务:(1)甲方应提供工程相关的技术资料,确保资料的真实性和完整性。
(2)甲方应按时支付乙方勘察费用。
(3)甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。
2. 乙方的责任与义务:(1)乙方应按照国家和地方有关法律法规、技术规范及本合同约定的内容,进行工程地质勘察工作。
(2)乙方应按时向甲方提交完整的勘察报告,确保报告的质量。
(3)乙方应对其提供的勘察成果负责,确保成果的真实性和准确性。
(4)乙方应对参与勘察的工作人员进行安全教育,确保工作安全。
四、合同工期与进度安排1. 合同工期:【明确约定工期】2. 进度安排:【详细约定各阶段的工作内容及完成时间】五、合同价格及支付方式1. 合同价格:【约定总价格或单价及计算方式】2. 支付方式:【约定支付方式,如分期支付等】3. 支付时间:【约定具体支付时间】六、质量保证与验收标准1. 乙方应保证其提供的勘察成果符合国家及地方相关规范、标准。
2. 验收标准:【明确约定验收标准】3. 验收程序:【约定验收程序】七、违约责任与赔偿1. 合同双方应遵守本合同的各项约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
2. 违约赔偿:【明确约定违约赔偿方式及金额】八、争议解决方式1. 合同双方在履行本合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 本合同的解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
建筑工程地质勘察合同6篇

建筑工程地质勘察合同6篇篇1甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________鉴于甲方需要就某一建筑工程进行地质勘察,乙方具备相应的专业资质和能力,双方经友好协商,达成如下合同协议:一、合同目的甲方委托乙方进行建筑工程地质勘察,以便为建筑工程的设计、施工提供准确的地质资料,确保工程建设的顺利进行。
二、工作内容1. 乙方应按照甲方的要求,对甲方指定的建筑工程区域进行地质勘察。
2. 乙方应根据地质勘察结果,编制地质勘察报告,并为甲方提供合理的建议。
3. 乙方应对勘察现场的安全负责,确保勘察工作不会对周围环境造成影响。
三、工作时间及地点1. 勘察工作应在甲方指定的时间内完成。
2. 勘察地点为甲方指定的建筑工程区域。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照约定的金额支付乙方地质勘察费用。
2. 支付方式:________________(如:一次性支付、分期支付等)。
3. 乙方在收到款项后,应提供相应的发票。
五、双方责任与义务1. 甲方应按时支付乙方地质勘察费用,并提供必要的信息和协助。
2. 乙方应确保地质勘察工作的质量,按时提交地质勘察报告。
3. 乙方应对地质勘察报告的真实性、准确性负责。
4. 若因乙方工作失误导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
六、合同变更与解除1. 若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方可协商变更或解除合同。
2. 若甲方在勘察工作开始前变更或取消合同,应提前通知乙方,并支付乙方已产生的费用。
3. 若乙方无法按时完成勘察工作,应及时通知甲方,双方可协商解决方案。
七、争议解决1. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决。
2. 若协商无果,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
工程地质勘察合同5篇

工程地质勘察合同5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要对特定工程进行地质勘察,乙方具备相应的专业资质和能力,为此双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经友好协商,达成如下合同条款,以兹共同信守。
一、工程概况及勘察范围1. 工程名称:[具体工程名称]。
2. 工程地点:[具体工程地点]。
3. 勘察范围:包括但不限于地质结构、岩土性质、地下水状况等。
二、勘察工作实施及技术要求1. 乙方应按照国家的有关规范、规程和要求进行勘察工作,保证数据准确。
2. 乙方需制定详细的勘察计划,并经甲方确认后实施。
3. 乙方在勘察过程中如发现异常情况,应及时通知甲方并共同处理。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]元。
2. 支付方式:签订合同后预付XX%,完成勘察工作并提交报告后支付XX%,余款作为质保金,一年后支付。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至勘察工作完成并提交成果报告后终止。
2. 进度安排:乙方应于合同生效后XX日内完成外业勘察工作,并提交初步成果报告;最终成果报告提交时间按双方约定执行。
五、保密条款1. 双方应保守本合同涉及的商业秘密和技术秘密。
2. 未经对方许可,任何一方不得以任何形式泄露或使用对方的商业信息。
六、成果归属与使用1. 乙方完成的地质勘察成果归甲方所有。
2. 甲方对乙方提交的地质勘察成果有使用权,但不得用于非法用途。
七、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付费用,乙方有权终止勘察工作。
2. 若乙方未按照合同约定完成勘察工作或提交成果报告,应按合同金额的XX%支付违约金。
3. 若因乙方原因造成甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
地质勘查工程施工合同(3篇)

第1篇合同编号:__________甲方(委托方):_________________乙方(承包方):_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国矿产资源法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行地质勘查工程施工的相关事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________2. 工程地点:_________________3. 工程规模:_________________4. 工程内容:_________________5. 工程期限:自本合同签订之日起______个工作日内完成。
二、工程承包方式1. 乙方按照甲方要求,负责本工程的施工,包括但不限于:地质勘查、钻探、取样、分析、报告编制等。
2. 乙方应严格按照国家相关法律法规、技术标准和甲方要求进行施工,确保工程质量、安全和进度。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币______元整(大写:______元整)。
2. 工程款支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价______%的预付款;(2)工程进度达到______%时,甲方支付乙方工程总价______%的进度款;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方工程总价______%的竣工款;(4)尾款______%在工程保修期满后支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家相关法律法规、技术标准和甲方要求进行施工,确保工程质量。
2. 工程验收标准:(1)符合国家相关法律法规、技术标准和甲方要求;(2)工程资料齐全、真实、完整;(3)工程质量达到设计要求,无安全隐患。
3. 工程验收程序:(1)工程完工后,乙方应向甲方提交工程验收申请;(2)甲方组织有关人员对工程进行验收;(3)验收合格后,双方签署工程验收报告。
五、工程进度及工期延误1. 乙方应按照合同约定的工程期限完成工程。
2. 因乙方原因导致工程进度延误,每延误一天,乙方应向甲方支付______元人民币的违约金。
工程地质勘察合同书范本5篇

工程地质勘察合同书范本5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方:[甲方名称](以下简称甲方)乙方:[乙方名称](以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程勘察实际,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的原则下,就本工程地质勘察项目达成如下协议:一、工程概况及勘察目的1. 工程名称:[具体工程名称]。
2. 工程地点:[具体地点]。
3. 勘察目的:为工程的设计、施工提供准确的地质资料。
二、勘察任务及内容1. 乙方应按照甲方的要求,进行本工程的地质勘察工作。
2. 勘察内容包括但不限于:地形测绘、地质勘探、水文地质调查、岩土测试等。
三、勘察方法及工作流程1. 乙方应根据工程实际情况,采用合适的勘察方法。
2. 工作流程包括:现场踏勘、编制勘察纲要、实施勘察作业、整理资料、编制并提交勘察报告等。
四、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]元。
2. 甲方在合同签订后[具体天数]内支付乙方总金额的XX%作为预付款;乙方提交初步勘察成果后XX日内,甲方支付XX%;最终验收合格后XX日内支付余款。
五、双方责任及义务1. 甲方有责任确保项目的合法性,并协调乙方与相关部门的关系。
2. 乙方应按照合同要求完成勘察任务,确保勘察质量。
3. 乙方在勘察过程中应严格遵守安全规定,确保人员安全。
如因乙方原因造成安全事故,由乙方承担全部责任。
4. 甲方应及时提供必要的技术支持和资料,确保乙方工作的顺利进行。
5. 乙方提交的勘察成果应符合国家相关标准和规范。
六、知识产权及保密条款1. 乙方对本次勘察所形成的知识产权归甲方所有。
乙方不得将勘察成果用于其他用途。
2. 对于甲方的商业秘密和勘察成果,乙方有义务进行保密,未经甲方同意,不得向第三方泄露。
七、违约责任及赔偿1. 若甲方未按合同约定支付费用,每逾期一天,应向乙方支付合同金额XX%的违约金。
一、工程概况及勘察目的篇2合同编号:[具体编号]甲方:[甲方名称](以下简称甲方)乙方:[乙方名称](以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,考虑到甲方工程项目的实际需求,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就本次工程地质勘察事宜达成如下协议:第一条项目概况及勘察范围1. 项目名称:[项目名称]2. 项目地点:[项目地点]3. 勘察范围:[具体勘察范围描述,包括地质勘察、水文勘察等]第二条勘察目的与任务本次勘察的主要目的是为甲方的工程项目提供准确的地质资料,确保工程建设的顺利进行。
工程地质勘察合同书6篇

工程地质勘察合同书6篇篇1甲方(委托方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承揽方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就某工程进行地质勘察,乙方具备相关资质和经验,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,就本次工程地质勘察事项达成如下协议:第一条工程概况及勘察范围1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 勘察范围:包括但不限于工程所在地的地质结构、岩土性质、地下水状况等。
第二条勘察目的与要求1. 查明工程区域内的地质条件,为工程设计、施工提供依据。
2. 分析工程可能面临的地质风险,提出相应的防范建议。
3. 提交完整的地质勘察报告,满足甲方工程需求。
第三条勘察时间与进度安排1. 勘察工作自本合同签订之日起启动。
2. 进度安排:详细勘探计划、时间表及关键里程碑由双方共同确定。
3. 乙方应按时提交各阶段成果,确保工程整体进度。
第四条合同金额与支付方式1. 合同总金额:[合同总金额]。
2. 支付方式:甲方按乙方完成的阶段工作支付费用,具体支付细节和比例在补充协议中约定。
3. 乙方在完成全部勘察工作并提交最终报告后,甲方支付剩余款项。
第五条勘察工作质量与保障措施1. 乙方应确保勘察工作质量,采取必要措施确保数据准确。
2. 乙方应对其提交的所有数据和报告的真实性、准确性负责。
3. 若因乙方勘察失误导致甲方损失,乙方应承担相应法律责任。
第六条知识产权与保密条款1. 乙方对本次勘察工作中产生的知识产权归属甲方。
2. 双方应对涉及工程的保密信息予以保密,未经对方同意,不得泄露。
第七条违约责任与解决方式1. 若任一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方损失。
2. 若因乙方原因未能按时完成勘察工作,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方由此产生的损失。
3. 若发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程地质勘察合同书范本4篇

工程地质勘察合同书范本4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1工程地质勘察合同书范本甲方(委托方):法定代表人/负责人:______________单位名称:______________联系地址:______________联系电话:______________乙方(勘察方):法定代表人/负责人:______________单位名称:______________联系地址:______________联系电话:______________鉴于甲方拟委托乙方进行工程地质勘察工作,为明确双方的权利义务,双方自愿达成如下协议:第一条服务内容乙方接受甲方的委托,将根据相关法律法规和国家标准,通过调查研究和实地勘察,编制《工程地质勘察报告》,提供符合工程建设需要的地质资料和信息。
第二条勘察范围1. 勘察的区域:______________2. 勘察的主要内容:______________3. 勘察的要求和标准:______________第三条勘察报告1. 勘察报告内容包括但不限于:地质概况、地质构造、岩石特性、地面状况、地质灾害风险评估等。
2. 勘察报告的形式和交付时间:______________3. 勘察报告的费用:______________第四条合同价款1. 甲方应按照协议支付乙方的服务费用,具体金额为____________(大写)。
2. 服务费用支付方式:______________3. 如因工程规模变更或增加工程量,所需勘察服务费用另行协商确定。
第五条勘察工作期限1. 勘察工作期限为____________天,自____________起至____________止。
2. 如有特殊情况需延长工作期限,需提前书面通知对方并经双方协商确定。
第六条保密协议双方约定对于所获得的关于勘察内容的信息及资料严格保密,未经对方允许不得向第三方泄露。
第七条违约责任1. 若一方未按协议要求履行义务,应承担相应的违约责任。
工程地质勘察合同范文模板

工程地质勘察合同范文模板甲方:(委托方)乙方:(勘察单位)为保障双方权益,特签订本合同,依照《合同法》及有关法规规定,共同遵守相关法规规定。
一、合同标的甲方委托乙方进行XX工程地质勘察,具体内容包括:1.对工程区域地质构造、地层岩性、地貌情况、地下水情况等进行详细调查和研究;2.进行地质勘查孔、地质勘查样品的采集与分析;3.编制工程地质调查报告,提供工程规划、设计等部门所需的地质资料;4.其他双方约定的工作内容。
二、工作要求1.乙方应当认真负责地完成委托方交代的工程地质勘察任务,确保勘察工作的科学性、准确性和实效性;2.乙方应当紧密配合甲方的要求,按照合同规定的时间节点按时完成工程地质勘察工作,并按照甲方要求提供相关资料和报告。
三、合同价款及支付方式1.合同价款为人民币XXX万元,具体款项划分如下:(1)XX元作为合同订金,合同签订后甲方立即支付;(2)工程地质勘察报告通过验收后,甲方支付剩余款项。
2.支付方式:甲方支付方式包括转账、现金等方式,具体支付方式双方可商议确定。
四、违约责任1.若乙方未能按照合同规定时间节点完成工作,应当承担相应的违约责任;2.若因乙方原因导致工程地质勘察工作内容和质量出现问题,应当承担相应的责任;3.双方如违约,应当按照《合同法》相关规定承担相应的法律责任。
五、保密条款1.双方应当保密合同签订过程及工程地质勘察过程中获得的所有资料和信息,不得向第三方泄露;2.双方在合同解除或履行完毕后,应当及时销毁所有相关资料和信息,确保机密性。
六、法律适用及争议解决1.本合同适用中华人民共和国法律;2.因合同履行过程中发生争议,双方应当通过友好协商解决,若协商不成,应当向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他1.本合同自双方签署之日起生效,至双方完成工程地质勘察及结清款项之日终止;2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:签署日期:。
地勘合同范本经典版5篇

地勘合同范本经典版5篇篇1地勘合同范本经典版甲方(甲方全称):____________(以下简称甲方)乙方(乙方全称):____________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及相关法规规定,甲乙双方本着平等互利的原则,就乙方提供地质勘察服务事项,达成如下协议:一、内容1.1 项目名称:__________1.2 项目地点:__________1.3 项目内容:__________1.4 项目要求:__________1.5 项目期限:从__________到__________1.6 项目费用:本项目费用为人民币__________元整。
二、履行义务2.1 甲方的义务:(1)提供相关资料和信息,协助乙方进行地勘工作;(2)按照约定时间支付地勘费用。
2.2 乙方的义务:(1)认真负责地完成地质勘察任务;(2)按照约定时间交付地质勘察报告。
三、地勘报告3.1 乙方应于协议约定时间内提交地勘报告,报告应包括地质勘察过程、结果和具体建议。
3.2 报告内容应真实可信,并应满足甲方的要求。
四、费用支付4.1 甲方应按照约定时间将地质勘察费用支付给乙方。
4.2 如由于甲方原因导致付款延迟,应每日按应付金额的百分之(x%)支付滞纳金给乙方。
五、保密5.1 乙方应对甲方提供的所有资料和信息进行保密,不得泄露。
5.2 甲方不得将乙方提供的报告、资料用于其他用途。
六、违约责任6.1 如一方未能按照约定履行义务,应承担违约责任。
6.2 违约方应支付对方违约金,违约金金额为合同总价的__________%。
七、争议解决7.1 本合同如发生争议,应由双方友好协商解决;协商不成的,任何一方可向有关部门申请仲裁。
7.2 仲裁地点为__________。
八、其他事项8.1 未尽事宜由双方协商解决。
9、本合同自双方盖章之日起生效。
甲方(盖章):____________ 日期:____________乙方(盖章):____________ 日期:____________以上是地勘合同范本经典版,供参考使用。
地勘合同范本6篇

地勘合同范本6篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方就甲方委托乙方进行地质勘探工作,经友好协商,达成如下协议:一、项目概述1. 项目名称:____________________。
2. 项目地点:____________________。
3. 项目内容:地质勘探、资源评价及其他相关服务工作。
二、工作范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求,进行地质勘探工作,包括但不限于地质勘查、资源评价、编制报告等。
2. 乙方应根据甲方的具体需求,制定详细的工作计划,并在约定的时间内完成勘探工作。
3. 乙方应确保提供的数据真实、准确、完整,并对其承担法律责任。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:甲方应按照以下约定向乙方支付款项:(1)合同签订后,甲方应向乙方支付总金额的______%作为预付款。
(2)乙方完成勘探工作并提交初步成果报告后,甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后,应出具合法有效的发票。
四、履约期限和方式1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。
2. 乙方应按照甲方的要求,在约定的时间内完成勘探工作,并提交成果报告。
3. 乙方在履行合同过程中,应保守甲方的商业秘密,未经甲方同意,不得泄露或擅自使用。
五、违约责任1. 甲乙双方应本着诚实信用的原则履行合同。
如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因导致勘探工作未能按时完成,乙方应承担违约责任,并承担由此产生的额外费用。
六、争议解决方式1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程地质勘察合同书范本3篇

工程地质勘察合同书范本3篇篇1合同编号:[具体编号]甲方:[甲方名称](以下简称甲方)乙方:[乙方名称](以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程勘察实际,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的原则下,就本工程地质勘察项目达成如下协议:一、工程概况及勘察目的工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]勘察目的:本工程地质勘察旨在对项目区域进行详细的地下地质结构分析,提供准确的岩土工程参数,为工程设计和施工提供科学依据。
二、工作内容及范围乙方应按照甲方的要求,进行包括但不限于以下内容的地质勘察工作:1. 地质结构调查与勘探;2. 岩土物理力学性质测试;3. 水文地质条件调查与评价;4. 地质灾害危险性评估;5. 提供地质勘察报告及相关技术支持。
勘察范围:包括但不限于本项目用地的整个区域。
三、工作时间及进度安排乙方应根据甲方的需求,合理安排工作时间,确保勘察工作按照以下进度完成:1. 合同签订后XX个工作日内开始勘察工作;2. 完成初步勘察报告并提交甲方审查;3. 根据甲方审查意见进行修改,并提交最终勘察报告。
四、费用及支付方式1. 勘察费用:总金额为人民币[具体金额]元。
2. 支付方式:(1)合同签订后XX个工作日内,甲方支付乙方勘察费用的XX%作为启动资金;(2)乙方提交初步勘察报告并经甲方审查通过后XX个工作日内,甲方支付剩余费用;(3)最终勘察报告提交并经验收合格后结算尾款。
3. 乙方需在收到款项后提供合法税务发票。
五、质量要求及验收标准1. 乙方提供的地质勘察报告必须真实、准确、完整,满足国家相关规范和要求。
2. 验收标准:按照国家和地方现行的工程勘察规范、标准及甲方要求进行验收。
3. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查,对不符合要求的,乙方应及时改正。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容及相关技术资料予以保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
2. 乙方在完成勘察工作后,应销毁所有涉及甲方项目的技术资料,除非甲方书面同意保留。
2024工程地质勘察合同模板

2024工程地质勘察合同模板合同编号:__________合同各方:甲方:(全称)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(全称)地址:法定代表人:联系方式:鉴于:甲方为工程项目的业主或代表,乙方为具有相关资质的工程地质勘察单位。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国地质矿产法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程地质勘察的事宜,达成如下协议:第一条勘察范围与内容1.1 勘察范围:根据甲方的委托,乙方负责对工程项目所涉及的区域进行工程地质勘察。
1.2 勘察内容:包括但不限于地质调查、钻探、取样、试验、分析、评估、编制勘察报告等工作。
第二条勘察依据与标准2.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行勘察,并依据甲方的要求和相关设计文件进行工作。
2.2 乙方应提供真实、准确、完整的勘察数据和资料,并对其准确性负责。
第三条勘察期限与进度3.1 乙方应在合同签订后的__天内完成勘察工作。
3.2 乙方应按照甲方的要求,及时提交勘察进度报告。
第四条费用与支付4.1 勘察费用为人民币(大写):________元整(小写):¥_________元。
4.2 甲方应按照双方约定的付款进度,向乙方支付勘察费用。
4.3 乙方应提供合法的发票,并按照国家有关规定纳税。
第五条成果交付与版权5.1 乙方应在勘察工作完成后,向甲方交付勘察报告及其相关资料。
5.2 勘察报告及其相关资料的版权和知识产权归甲方所有。
第六条保密与信息保护6.1 乙方应对在勘察过程中获取的甲方信息保密,未经甲方同意,不得向第三方披露。
6.2 乙方应按照相关法律法规和甲方要求,采取措施保护甲方的商业秘密和技术秘密。
第七条违约责任7.1 乙方未按照约定完成勘察工作的,应向甲方支付违约金,违约金为勘察费用的__%。
7.2 甲方未按照约定支付勘察费用的,应向乙方支付滞纳金,滞纳金为勘察费用的__%。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
实用文案
GF-2000-0203
建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)
工程测量、工程物探]
工程名称:
工程地点:
合同编号:
勘察证书等级:甲级
(由勘察人填写)
发包人:
勘察人:
签订日期:
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人:
勘察人:
发包人委托勘察人承担:
岩土工程勘察工作。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条:工程概况
1.1工程名称:
1.2工程建设地点:
1.3工程规模、特征:
1.4工程勘察任务委托文号、日期:
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:执行国家现行有关规范。
1.6承接方式:包干
1.7勘察工作量:
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料肆份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收集标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料时间
4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工,
年月日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。
4.2 收费标准及付费方式
4.2 .1本工程勘察按国家规定的现行收费标准建设部颁布的《工程勘察
收费标准》计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工程量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。
4.2 .2本工程勘察预算费包干为元(大写整)。
提交勘察资料成果10天内,发包人应一次付清全部工程费用。
第五条:发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及要求,并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时向勘察人并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有害、有毒等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人
员进行保健防护,并承担费用。
5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7勘察人的工作人员的生产、生活条件由乙方自行解决。
5.1.8发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负责法律责任,勘察有权索赔。
5.1.9本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善,使其达到质量合格,若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失
程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的
10 %。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人
员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地
质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察
工作的意见,并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关
的规章制度,承担其有关资料保密义务。
5.2.6在合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条:违约责任
6.1由于发包人未给勘察人必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进
出场地,发包人除应付勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),
工期按实际工日顺延。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,
其返工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,
勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成
的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计/
元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。
第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第八条:其它约定事项:建设工程施工过程中,勘察人应按照发包人的电话通知及时、无条件的参加勘查项目的各项验收等。
第九条:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁
(二)依法向人民法院起诉。
第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式陆份,发包人叁份,勘察人叁份。
发包人名称:勘察人名称:(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:
电话:电话:
日期:日期:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:。