总包分包配合服务协议
总承包对各协作单位配合服务承诺
总承包对各协作单位配合服务承诺：1、其他独立承包人(专业分包单位)进场施工时，我公司在其施工工作面提供轴线和标高控制线，并在每一楼层我公司都要为后续施工提供准确的轴线和标高控制线。
我公司要确保所提供的轴线、标高控制线准确无误，并承担由于提供的轴线、标高控制线不准造成的损失和责任。
2、我公司为服务于本工程的架体、塔吊、外跨电梯、临电、临水等设备设施要充分考虑整体工程和专业分包单位的作业需求。
实施方案要报请甲方批准以满足工程的整体要求，并提供专业分包单位无偿使用，独立分包水电费由我公司根据工程经验自行估算并包含在总体报价中。
各设备设施的拆除要经甲方同意。
如甲方认为我公司所提供设备设施不能满足其要求时，甲方将另行安排，所需费用将从我公司扣除。
3、我公司为服务于本工程的塔吊、外跨电梯要保证服务于本工程，并在统一安排下无偿提供给专业分包单位使用，设备的拆除需经甲方同意，即设备的使用周期即要满足我公司合同范围内工程施工的需要，更要从工程总体出发考虑专业分包单位的使用周期满足专业分包单位的施工要求。
做到周到保养热情服务，即设备状况小故障不能超1小时，大问题不能超24小时，月累计不能超48小时否则建设方有权罚款设备月租费的1-5倍，并在月度付款中扣除。
服务方面不容许对专业分包单位收费和吃拿卡要，一经发现进行所取费用的1-10倍罚款并在月度付款中扣除。
4、我公司为服务于本工程的架体、临电、临水设施要充分考虑本工程的整体需要并无偿提供给专业分包单位使用，拆除需经甲方同意，即使用周期即要满足我公司合同范围内工程施工的需要，更要从工程总体出发考虑其他专业分包单位的使用周期满足其他专业分包单位的施工要求。
并保证满足公共部位的安全和照明，通道照明符合要求，现场（包括各楼层各工作面）排水及时有效，保证设备调试和运行的电量、水量储备和提供的接驳点不超过30米，保证提供的临时消防水满足相关要求和足够的水头压力。
临电的方案设计从布置上至少满足现场封闭环路，楼内竖向至少满足主体每栋号内每层布置分配箱，容量设计要满足工程整体需要即满足所有专业承包单位对容量的要求，我公司在变电站内、各电梯机房处提供临时用电，每处容量不小于50KW并设分配箱。
总包配合费 合同6篇
总包配合费合同6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要进行工程建设，并希望乙方提供总包配合服务，以协调工程建设过程中的各项工作，确保工程顺利进行。
乙方同意提供此项服务，并依据本合同约定履行相关义务。
二、服务内容乙方提供的总包配合服务包括但不限于以下内容：1. 协调甲方与各个分包商之间的关系，确保各方工作顺利进行。
2. 提供技术支持，解决工程建设过程中的技术问题。
3. 参与工程建设过程中的进度安排和质量管理。
4. 协助甲方进行工程量确认和材料采购工作。
5. 其他总包配合相关工作。
三、费用及支付方式1. 总包配合费总额为人民币________元整（大写：________元整）。
该费用包括乙方提供总包配合服务所需的所有成本、税费等费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付总包配合费：（1）合同签订后，甲方应在______日内向乙方支付总包配合费总额的______%作为预付款。
（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在______日内支付剩余款项。
（3）如甲方未按照约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
四、合同期限及工程进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并完成总包配合工作之日止。
2. 乙方应按照甲方的工程进度安排进行总包配合工作，并确保工作质量和进度符合甲方要求。
3. 如因不可抗力因素导致工程进度延误，双方应及时沟通并协商解决方案。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应在本合同履行过程中保守对方的商业秘密和机密信息。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。
篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（配合方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方作为工程项目的总承包方，需要与乙方就本次工程项目的配合事宜达成相关协议，以明确双方的权利与义务。
甲分总包方配合三方合同协议8篇
甲分总包方配合三方合同协议8篇第1篇示例：甲分总包方配合三方合同协议为了更好地规范甲分总包方与三方合同关系，制定本协议。
第一条本协议的目的为了明确甲分总包方与三方在合同履行过程中的权利义务，保证项目的顺利推进，保障各方的合法权益，特制定本协议。
第二条合作内容1. 甲分总包方应按照三方合同的约定，完成相应的工程内容，保证工程质量。
2. 三方应提供必要的支持和配合，协助甲分总包方顺利的进行工程施工。
第五条合同履行1. 双方应按照三方合同的约定，严格履行各自的义务。
2. 如有涉及到变更合同的事项，需经过双方协商一致并签订书面变更协议。
第六条争议解决1. 在合同履行过程中如发生争议，双方应先协商解决；协商不成的，可申请仲裁或起诉。
2. 争议的解决方式应遵守相关法律法规的规定。
第七条保密条款双方在合作过程中所获得的商业秘密、技术资料等，应负有保密的义务，不得擅自泄露。
第八条生效与终止1. 本协议自双方签字生效，至合同履行完毕终止。
2. 双方一致同意终止本协议的，应书面确认并签字。
以上就是甲分总包方配合三方合同协议的内容，希望双方能够遵守协议内容，共同努力，顺利完成工程合作。
第2篇示例：甲分总包方配合三方合同协议一、前言为了更好地实施工程项目，保障各方利益，确保工程顺利完成，特制定此甲分总包方配合三方合同协议。
本协议是甲分总包方与三方的约定，具有合同效力。
二、定义1. 甲分总包方：指工程项目中负责整体分包管理的主要承包商。
2. 三方：指其他参与项目的主要承包商、分包商或供应商。
3. 工程项目：指本协议所涉及的具体工程项目。
三、甲分总包方的责任1. 提供必要信息：甲分总包方应向三方提供工程项目的相关信息，包括设计图纸、施工计划、进度安排等。
2. 协调合作：甲分总包方应与三方进行密切合作，共同商讨解决工程项目中出现的问题和矛盾。
3. 确保质量：甲分总包方应监督三方的施工工艺和施工质量，确保工程项目按照设计要求和标准进行施工。
总包分包配合费协议书范本
总包分包配合费协议书范本协议书范本：总包分包配合费协议书甲方：XXX总包公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX分包公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX电话：XXX鉴于甲方与乙方就总包工程项目（以下简称“项目”）的分包工作进行合作，为明确双方的权益和义务，特订立本协议。
一、协议目的本协议旨在明确甲方与乙方在项目中的配合费事宜，确保双方的合作顺利进行。
二、协议内容1. 甲方将向乙方支付配合费，作为乙方在项目中提供配合服务的补偿。
配合费的支付方式和金额如下：（1）支付方式：甲方将在每个月的10日，将当月的配合费支付至乙方指定的账户。
（2）支付金额：配合费总额为XXX元，按照每月XXX元的比例进行分期支付，共分为X期，每期支付XXX元。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供以下配合服务：（1）按时提供项目所需的分包施工人员和设备，并确保其质量和数量符合甲方的要求。
（2）与甲方进行有效的沟通和协调，及时解决项目中出现的问题和困难。
（3）按照项目进度要求，合理安排分包工作，确保工期的顺利进行。
（4）配合甲方进行相关的工程验收和结算工作。
三、协议履行1. 甲方和乙方应严格按照本协议的约定履行各自的义务，并保证所提供的信息和资料的真实性和准确性。
2. 如因一方违约而导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并持续有效至项目完工。
四、争议解决本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议的附件为不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
3. 本协议经双方盖章签字后生效，未尽事宜由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
建筑工程施工总承包分包协议书
建筑工程施工总承包分包协议书协议书范本甲方（总承包方）：住所：法人代表：乙方（分包方）：住所：法人代表：鉴于甲、乙双方为了确保建筑工程施工的准确进行，根据有关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条工程描述1.1 甲方将委托乙方进行以下工程的承包和施工，项目的详细描述如下：（描述工程项目的名称、地点、规模、内容和要求等）1.2 乙方同意接受以上承包和施工任务，并按照合同约定的计划、标准和质量要求进行工程施工。
第二条工期和计划2.1 工程施工的起止日期为（具体起止日期）。
2.2 乙方应按照工程计划完成各项工程内容，并保证按期交付。
2.3 甲方有权对工程进展进行监督和检查，乙方应积极配合并提供所需的相关材料和资料。
第三条分包内容和支付3.1 乙方同意按照以下方式承担工程分包任务：（描述具体的分包内容和工作范围）3.2 甲方应按照合同约定的支付方式和标准，及时支付乙方相应的工程款项。
第四条质量保证4.1 乙方应按照相关标准和技术要求执行工程施工，并保证工程质量符合国家相关规定和标准。
4.2 在工程竣工后的一定期限内，乙方应承担维修保养的责任，确保工程达到合同约定的使用寿命。
第五条合同变更和解除5.1 若在工程施工期间，因设计变更、施工难度、材料供应等原因需要进行合同变更，甲乙双方应按照法律法规和合同约定进行协商和修改。
5.2 若甲乙双方在合同履行过程中出现争议，应积极协商解决。
如无法协商一致，可以按照相关法律规定申请仲裁或通过诉讼解决。
第六条保密协议6.1 甲乙双方应对双方在合作过程中所涉及的商业秘密、技术资料和工程信息等保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或泄露。
第七条违约责任7.1 若甲乙任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
第八条适用法律和争议解决8.1 本协议适用中华人民共和国的有关法律法规。
8.2 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应尽量友好协商解决；如协商无果，双方同意提交相关争议给适当的法院进行解决。
总包分包配合费协议参考--(带目录)
总包分包配合费协议参考合同编号：_______总包分包配合费协议参考目录1. 定义与术语2. 合作范围3. 配合费标准4. 付款方式5. 权利与义务6. 违约责任7. 争议解决8. 合同的变更、解除和终止9. 保密条款10. 其他约定11. 附件1. 定义与术语1.1 总包方：指具有总承包资质的企业，承担项目的全部或大部分工程，对项目实施全过程负责，并与业主签订合同的一方。
1.2 分包方：指在总包方承包的工程范围内，承担部分专业工程施工的企业。
1.3 配合费：指总包方为协助分包方完成施工任务，提供必要的技术、管理、协调等服务所收取的费用。
2. 合作范围2.1 分包方在总包方的指导下，按照本协议约定完成施工任务。
2.2 总包方负责对分包方施工过程中的质量、安全、进度等进行监督和管理。
3. 配合费标准3.1 配合费按分包方施工合同金额的____%计算。
3.2 配合费包含总包方为分包方提供的技术、管理、协调等服务，以及为分包方办理相关手续所发生的费用。
3.3 配合费不含分包方施工所需的材料、设备、人工等直接费用。
4. 付款方式4.1 双方签订本协议后，分包方支付配合费的____%作为预付款。
4.2 分包方施工过程中，按实际完成工程量的____%支付配合费。
4.3 工程竣工验收合格后，支付剩余的配合费。
5. 权利与义务5.1 总包方的权利与义务：（1）按照合同约定，向分包方提供施工所需的图纸、技术资料等。
（2）对分包方施工过程中的质量、安全、进度等进行监督和管理。
（3）协调处理分包方与业主、设计单位等各方的关系。
5.2 分包方的权利与义务：（1）按照合同约定，完成施工任务，确保工程质量、安全、进度等。
（2）遵守国家法律法规及行业规定，合法经营。
（3）按时支付配合费。
6. 违约责任6.1 若一方违反本协议的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金。
6.2 违约金的计算方式为：合同金额的____%。
2024年施工分包配合协议
2024年施工分包配合协议____年施工分包配合协议协议编号：____-01甲方：（施工总承包单位名称）地址：电话：传真：法定代表人：乙方：（分包施工单位名称）地址：电话：传真：法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就____年施工项目的分包工程配合事宜达成一致意见，特订立本协议，共同遵守并履行，以促使工程按时、按质、按量地完成。
一、分包工程内容1.1 分包工程的范围和任务：（详细描述分包工程的具体内容，包括工程的位置、规模、设计要求等）1.2 分包工程的工期：分包工程的开始日期和结束日期。
（具体时间根据实际情况进行协商确定）二、甲方的责任和义务2.1 提供场地和环境：甲方负责提供符合施工要求的场地，并保证分包施工单位顺利进行工程施工。
2.2 提供施工资料和技术支持：甲方向乙方提供分包工程所需的相关文件、图纸等施工资料，并及时提供技术支持和解答疑问。
2.3 审查和验收：甲方有权审查乙方的施工方案、材料选用等，并在工程竣工后进行验收，对合格部分及时支付分包款项。
三、乙方的责任和义务3.1 施工方案的编制：乙方负责根据甲方提供的施工要求，制定详细可行的施工方案，经甲方审核通过后方可执行。
3.2 安全生产责任：乙方必须根据国家有关安全生产的法律法规要求，切实负责分包工程的安全生产，并遵守现场施工的各项安全规定。
3.3 施工措施和质量管控：乙方须采取适当的施工措施，确保分包工程的施工质量，合理使用材料并确保材料的合格。
四、合同价款和付款方式4.1 合同价款：分包工程的总合同价款为（具体金额），（大写金额）。
4.2 付款方式：（具体描述合同价款的付款方式，包括分段付款的条件、金额和付款时间）五、违约责任5.1 甲方的违约责任：如甲方未按照本协议约定的施工进度和质量要求提供支持、资料等，导致乙方无法按时完成分包工程的，甲方应承担相应的违约责任。
5.2 乙方的违约责任：如乙方未按照本协议约定的施工要求进行施工，或者质量不合格等，甲方有权要求乙方赔偿相应损失，并追究乙方的法律责任。
总包配合服务协议5篇
总包配合服务协议5篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供总包配合服务事宜达成如下协议：一、协议背景鉴于甲方作为工程总包方，具备丰富的项目管理经验和资源，乙方愿意委托甲方为其提供总包配合服务，共同实现项目的顺利进行。
二、服务内容甲方提供的总包配合服务内容包括但不限于以下几个方面：1. 项目管理：协助乙方进行项目规划、预算编制、进度控制等。
2. 技术支持：提供技术咨询、方案设计优化等技术支持。
3. 沟通协调：协助乙方与业主、政府部门及其他相关单位进行沟通协调。
4. 质量控制：协助乙方进行质量控制，确保工程质量和安全。
5. 其他服务：根据乙方需求，提供其他与项目相关的配合服务。
三、服务期限本协议的服务期限为自协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
四、服务费用及支付方式1. 服务费用：乙方应按照约定支付甲方总包配合服务费用。
具体金额根据项目的实际情况和双方约定确定。
2. 支付方式：双方约定以银行转账或其他方式进行支付。
3. 发票：甲方应提供合法有效的发票作为收款凭证。
五、双方权利义务1. 甲方应尽职尽责为乙方提供总包配合服务，确保项目的顺利进行。
2. 乙方应按照约定支付服务费用，并提供必要的资料和信息支持。
3. 双方应共同遵守法律法规，履行各自的权利义务。
4. 乙方应对甲方提供的服务进行评价和反馈，以便甲方持续改进服务质量。
六、违约责任及赔偿如一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、保密条款双方应对本协议的内容及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
八、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
总包配合服务协议5篇
总包配合服务协议5篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（配合方）：____________________鉴于甲乙双方共同协作完成一项重要的建设工程，为明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，经友好协商，达成以下总包配合服务协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在施工过程中的协作配合事宜，确保工程顺利进行，实现共同发展的目标。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________三、总包方的责任与义务1. 甲方负责整个工程的总体策划、组织、实施和管理。
2. 甲方应按时向乙方提供施工图纸、技术资料等必要文件。
3. 甲方负责施工现场的整体协调和管理，确保工程安全、质量、进度得到保障。
4. 甲方应按照合同约定支付乙方的配合服务费。
四、配合方的责任与义务1. 乙方应按照甲方的要求，提供现场配合服务，确保工程的顺利进行。
2. 乙方应按时参加甲方组织的各类会议，提出合理建议，共同解决施工中遇到的问题。
3. 乙方应积极配合甲方进行工程验收，确保验收工作顺利完成。
4. 乙方应遵守施工现场的安全、环保等规定，确保施工过程中的安全环保。
五、配合服务内容1. 乙方应提供现场技术支持，协助解决施工中的技术难题。
2. 乙方应提供现场协调服务，协助甲方与分包单位、供应商等之间的沟通协调。
3. 乙方应提供进度跟踪服务，确保工程进度与计划相符。
4. 乙方应提供质量监控服务，协助甲方确保工程质量。
5. 乙方应提供安全监管服务，协助甲方确保施工现场的安全。
6. 其他甲方要求的配合服务内容。
六、费用与支付1. 甲方应按照合同约定支付乙方的配合服务费。
2. 配合服务费用计算方式：按工程总造价的百分比计算，具体比例根据工程实际情况确定。
建设单位、总、分包工程三方协议
建设单位、总、分包工程三方协议1. 引言本协议为建设单位、总包方和分包方之间的合作协议，旨在明确各方的权利和义务，规范工程合作过程，保障项目的顺利进行。
2. 协议主体2.1 建设单位建设单位是指工程项目的权属所有人或委托的代理人。
建设单位有权组织和监督工程实施，对工程进度和质量负责。
2.2 总包方总包方是指被建设单位委托进行工程施工的承包方。
总包方负责组织工程的各个分包工程，并协调各方的合作，确保工程顺利进行。
2.3 分包方分包方是指由总包方委托进行工程施工的承包方。
分包方负责按照合同要求完成相应的工程内容，并提供相应的施工资料和质量保证。
3. 合作内容3.1 工程范围本协议涵盖的工程范围包括但不限于：•建筑施工•土木工程•机电安装•工程设备供应3.2 合同条款建设单位、总包方和分包方之间的合同条款应明确工程范围、工期、质量标准、报酬方式等内容。
各方在签署本协议前应对合同条款进行充分协商，并达成一致意见。
3.3 工作计划各方应根据工程范围和合同条款制定详细的工作计划，并在工程实施过程中及时调整和更新。
工作计划应包括工程进度、资源配备、工作分工等内容。
4. 服务和义务4.1 建设单位的服务和义务建设单位应向总包方提供工程设计图纸、资料等必要的信息，并协助总包方办理工程施工相关手续。
建设单位还应监督工程实施的进度和质量，并及时提供必要的支持和配合。
4.2 总包方的服务和义务总包方应按照工程合同的要求，负责组织分包方进行工程施工，并确保工程进度和质量。
总包方还应及时向建设单位汇报工程进展情况，并配合建设单位的监督和检查工作。
4.3 分包方的服务和义务分包方应按照工程合同的要求，完成分包工程的施工任务，并确保工程进度和质量。
分包方应配合总包方的协调工作，及时提供施工资料和工作进展情况。
5. 资金支付5.1 支付方式建设单位应按照工程合同的约定，及时支付总包方和分包方的工程款项。
支付方式可以包括一次性支付、分期支付等方式。
建设单位、总、分包工程三方协议
建设单位、总、分包工程三方协议泗阳华希广场工程三方协议书建设方：XXX总包方：XXX分包方：XXX为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程工程的总包服务费二、工程。
三、建设方责任1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
四、总包方的工作1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚，对已施工完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在无妨碍承包人优先使用的条件下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等装备。
塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
5.涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。
五、分包方的工作1.负责构造与建设方进行施工设想图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术题目。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场安全文明施工，卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行构造和共同与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程及格标准所要求的统统工作，供给满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7.负责自行施工规模内的建筑垃圾的清算，并负责运至发包单位的制订消纳地点。
8.负责对施工已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
总包配合费 合同7篇
总包配合费合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方法人电话]鉴于甲方需要乙方为其提供特定服务，经双方友好协商，达成以下关于总包配合费合同协议，以兹信守。
一、合同背景及目的鉴于甲方作为项目方，需要乙方提供总承包配合服务，包括但不限于项目协调、施工管理、材料采购与配送、劳务分包配合等事项。
乙方同意按照本合同约定，提供相应的服务。
双方经过充分协商，特订立本合同，明确双方的权利和义务。
二、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方要求，提供全面的总承包配合服务，包括但不限于以下事项：项目协调管理、施工现场管理、进度款协助申请、资料整理及归档等。
2. 乙方应配合甲方进行项目的竣工验收及后期维护工作。
3. 乙方需确保所派遣人员的专业素质和技能满足项目需求。
4. 其他甲方要求的配合事项，具体事项以甲方书面通知为准。
三、总包配合费及相关费用支付1. 总包配合费金额：人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
此费用包含但不限于人工费、管理费、利润及税金等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按照项目进展分阶段支付总包配合费给乙方。
具体支付节点和金额如下：合同签订后XX日内支付XX%；项目竣工验收合格后XX日内支付XX%；剩余款项在质量保证期结束后XX日内付清。
3. 乙方应在每次收款前提供合法有效的发票。
4. 因乙方原因导致的项目延期等额外工作费用由乙方自行承担。
四、质量要求及验收标准1. 乙方提供的服务必须符合国家相关规范和质量标准。
2. 甲方将根据合同约定和项目实际情况进行验收，验收标准以国家相关规范为准。
3. 如因乙方原因未能达到验收标准，乙方需承担违约责任并承担整改费用。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容及相关信息进行保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
甲指分包总包管理配合协议—最终版
甲指分包总包管理配合协议—最终版第一篇：甲指分包总包管理配合协议—最终版总包配合管理规定为了更好的完成**工程的建设任务，双方本着平等互利的原则，总包受业主委托为分包提供指定分包工程范围内的总包管理及配合服务。
经各方的友好协商达成如下规定：一、施工总平管理1、分包进场前，必须向总包提交进场施工计划，其中包括进场施工人员数量、特种作业人员名单及证件、进场机具的规格数量，进场时间，办公场地及施工场地的要求等。
2、总包负责进行整个工程施工总平面的布置，包括临时设施的规划、布置和现场大型机械设备（塔吊、施工电梯等大型垂直运输机械）的调度。
分包未经许可，不准搭建临时房和其它设施。
分包的材料与设备的进出场道路的使用要由总包统一安排。
（1）分包现场临时建筑布置统一由总包规划，临建布置实行三分开原则：即办公室、生产区和生活区的相互隔开。
分包的材料加工区应由总包统一规划，指定区域由分包负责围护保管。
（2）临时仓库：利用楼层地下室或陆续建成的建筑物内作为临时仓库，由总包统一规划后，提供给分包，作为材料的周转场地。
其周转量仅为三天的施工量，如因特殊原因必须加大材料进场量和场地，分包必须事先通知总包得到许可后方可进场，且此周转场地内的围护、保管以及产品保护由分包单位自行解决。
（3）分包办公室：临时办公用房由总包根据现场的实际情况统一搭设。
分包根据工作需要，向总包提出所需办公室数量，总包按租用及搭设成本向分包计取租金。
3、临时供水系统总包在楼层中每层楼面都设临时用水源，供分包使用。
临时供水系统布置必须满足施工区要求。
根据项目情况提供施工用水接驳点，立管由总包完成并留接口，立管至分包工作面的施工用水管道由分包自行安装；分包施工用水费用由分包承担。
4、临时供电系统在楼层施工中，每六层提供一个二级配电箱。
为了确保用电安全和各路线的负荷平衡，分包在使用电源之前，必须书面向总包提供具体的用电量。
从配电箱中引出的分电箱由分包自行解决。
2024年度施工总包单位与分包单位的配合费协议书doc(双份)
施工总包单位与分包单位的配合费协议书doc施工总包单位与分包单位的配合费协议书甲方（施工总包单位）：____________________乙方（分包单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供施工配合服务事宜，达成如下协议：一、配合服务内容1.1甲方负责对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督、检查和指导。
1.2甲方负责协调解决乙方在施工过程中遇到的技术、质量、安全等问题。
1.3甲方负责提供乙方所需的施工图纸、技术规范、施工方案等资料。
1.4甲方负责组织乙方参加甲方组织的各类会议、培训等活动。
二、配合服务费用2.1乙方应向甲方支付施工配合服务费，具体金额为人民币（大写）：_ ___元整（小写）：￥_____元。
2.2乙方应在签订本协议后____个工作日内，将配合服务费支付至甲方指定的账户。
三、配合服务期限3.1本协议的配合服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、甲方权利与义务4.1甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督、检查和指导。
4.2甲方应及时为乙方提供施工图纸、技术规范、施工方案等资料。
4.3甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的技术、质量、安全等问题。
4.4 甲方应组织乙方参加甲方组织的各类会议、培训等活动。
五、乙方权利与义务5.1乙方有权要求甲方提供施工图纸、技术规范、施工方案等资料。
乙方应按照甲方的监督、检查和指导进行施工，确保施工进度、质量、安全。
5.3 乙方应按时支付配合服务费。
5.4 乙方应参加甲方组织的各类会议、培训等活动。
六、违约责任6.1如甲方未按约定提供配合服务，乙方有权要求甲方履行合同义务，并有权要求甲方支付违约金。
6.2如乙方未按约定支付配合服务费，甲方有权要求乙方支付违约金。
七、争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
总包向分包收取配合费合同范本
总包向分包收取配合费合同范本《总包向分包收取配合费合同范本》合同编号：____甲方（总包方）：____乙方（分包方）：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方总包项目中的分包工程，就配合费事宜达成如下协议：第一条合同范围1.1 本合同适用于甲方总包项目中的分包工程，包括但不限于建筑工程、安装工程、装饰工程等。
1.2 乙方在分包工程中应按照甲方的要求，提供必要的配合服务，包括但不限于现场协调、材料供应、设备安装、质量控制等。
第二条配合费用2.1 乙方应向甲方支付配合费用，费用标准为每项分包工程合同金额的____%，具体金额以实际发生为准。
2.2 配合费用的支付方式为：（1）分包工程开工前，乙方应向甲方支付配合费用的____%；（2）分包工程竣工验收合格后，乙方应向甲方支付配合费用的剩余部分。
第三条配合服务3.1 乙方应按照甲方的要求，及时提供分包工程所需的配合服务，确保分包工程的顺利进行。
3.2 乙方应确保分包工程的质量、安全、进度等满足甲方的要求，如有违约，乙方应承担相应的违约责任。
第四条保密条款4.1 乙方应对在分包工程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
4.2 甲方应对在合作过程中获得的乙方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经乙方同意，不得向第三方泄露。
第五条争议解决5.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5.2 双方同意，争议解决过程中，不得影响分包工程的正常进行。
第六条合同的生效、变更和解除6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至分包工程竣工验收合格之日止。
6.2 除非双方达成书面一致意见，否则本合同不得擅自变更或解除。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
建设工程施工总包与分包协议范文（3篇）
建设工程施工总包与分包协议范文总包单位：有限公司（以下简称甲方）分包单位：有限公司（以下简称乙方）工程地点：工程内容：桩基分包范围：桩基进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定，签订本协议。
第一条甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。
在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
第二条甲方的具体责任一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。
核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
二、在施工组织设计中编制安全技术措施，并分解到乙方分包项目。
督促乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并实施。
三、在安排乙方工作时，针对其施工内容、工艺要求，以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。
施工中监督乙方按交底内容实施。
四、对乙方进场职工进行登记造册，对其特种作业人员资格进行验证。
制止非特种作业人员从事特种作业。
五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等，要求其进行技术指标，安全性能检验，合格者方可进入施工现场。
总包与劳务分包协议书
总包与劳务分包协议书第一篇：总包与劳务分包协议书1. 合同背景根据中华人民共和国合同法的相关规定，双方在自愿、平等、公平的基础上，经友好协商，就总包与劳务分包事宜达成一致，并签订本协议，以明确各方的权益和责任。
2. 双方信息甲方：[公司名称]（以下简称甲方）地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系人电话]乙方：[公司名称]（以下简称乙方）地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系人电话]3. 合同内容甲、乙双方同意按照以下条款执行总包与劳务分包的相关事宜：3.1 总包范围甲方委托乙方按照甲方提供的设计图纸和施工要求，承担项目的总体规划、设计和施工任务。
3.2 劳务分包范围乙方将项目的部分工作任务分包给具备相关资质和实力的劳务分包商。
具体劳务分包范围由甲、乙双方协商确定并在合同附件中详细列明。
3.3 分包商选择乙方有权根据实际情况选择合适的分包商，并提供可行性分析和评估报告给甲方。
甲方有权参与分包商的选择和审批流程。
3.4 合同价款合同价款由甲、乙双方协商确定，并在合同附件中详细列明。
合同价款应包括总包和劳务分包的工程款项。
3.5 工期和里程碑节点工期和里程碑节点由甲、乙双方在合同附件中约定，并在项目过程中进行监督和评估。
甲方有权要求乙方按时完成工程任务，否则可能引起相应的违约责任。
3.6 保证金和履约保证双方同意在签订本合同后，乙方应按照约定支付一定比例的保证金给甲方作为履约保证。
保证金将在项目完成后，履行双方义务并无争议时无息返还给乙方。
3.7 材料采购和支付甲、乙双方同意在项目过程中根据实际需要进行材料采购，并按照约定的进度和质量进行支付。
甲方有权对乙方的材料采购情况进行审核和确认，确保符合合同要求。
3.8 变更和索赔如有不可抗力或其他合理的变更情况发生，双方应及时协商解决，并签署变更协议。
未经书面协议，任何一方不得擅自变更合同内容或提出索赔要求。
总包配合服务协议6篇
总包配合服务协议6篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保工程项目的顺利进行，明确总包方与服务方的职责、权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就总包配合服务事宜达成如下协议：一、协议背景鉴于甲方作为工程项目的总包方，需协调管理各分包单位的工作，乙方愿意为甲方提供总包配合服务，确保工程项目的顺利进行。
二、服务内容1. 乙方应根据甲方的要求，提供现场管理和协调工作，确保各分包单位之间的顺畅沟通。
2. 乙方应协助甲方进行工程进度控制，确保工程按计划进行。
3. 乙方应提供技术支持，解决施工现场出现的技术问题。
4. 乙方应协助甲方处理与业主的沟通、协调及售后服务工作。
5. 乙方还应完成其他甲方交办的其他合理事项。
三、服务期限本协议的服务期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
四、服务费用1. 乙方提供的总包配合服务费用由甲方支付。
2. 费用的计算方式、支付时间和方式等详见附件《服务费用明细及支付条款》。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本协议履行服务内容，确保工程项目的顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的服务费用。
3. 乙方应保证其服务的专业性、及时性和有效性。
4. 甲方应提供乙方履行服务所需的相关资料和支持。
5. 双方应共同保守工程项目的商业秘密。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按照本协议履行服务内容，导致工程项目受到影响的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。
七、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
总包与分包单位合规要求协议书
总包与分包单位合规要求协议书
甲方（总包单位）______，乙方（分包单位）______，为了确
保在合作过程中的合规要求，特制定以下协议：
一、乙方承诺在本合同项下开展的相关业务活动符合中华人民
共和国相关法律法规，并且未发生重大违法违规事件。
二、乙方承诺在本项目过程中，不得在任何方式下进行贿赂、
行贿、挪用款项等行为。
三、乙方保证其提供的相关资料、文件真实、合法、有效，如
因乙方虚假资料、文件等造成本项目损失的，乙方应承担相应责任。
四、乙方承诺在项目中执行安全生产措施，保障职工安全生产，减少安全事故发生。
五、乙方应指派专人负责项目合规事宜，并于合作期间，及时
向甲方报告项目的合规情况。
六、乙方应加强内部管理，防范公司内部人员的不当行为，制定完善的风险管理控制措施。
七、甲方有权根据实际情况，在必要时对乙方进行抽查检查，如发现问题，要求乙方立即改正。
八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
九、本合同自双方签订后生效，有效期为本项目履约完成之日止。
十、本协议的各项条款是可分的，因任何原因而被判定为无效的，均不影响其它条款的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字日期：签字日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
总、分包配合服务协议总包方(以下简称甲方)：分包方(以下简称乙方)：建设单位(以下简称业主)： *********房地产开发有限公司为了更好的完成********** 工程，本着平等互利的原则、依据地方有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及甘肃省建筑施工相关规范和标准，甲方受业主委托并同意为业主直接发包单位提供现场配合、管理服务。
对配合管理的内容和责任，经三方的友好协商达成如下协议：一、合同管理范围同乙方与业主所签订合同的承包范围。
乙方与业主签订的施工合同应给甲方壹份复印件。
二、分包工程质量乙方所分包工程的质量必须达到与业主签订的施工合同所约定的质量标准。
如果由于业主直接发包单位的原因使工程未达到工程的质量目标，乙方需按甲方与乙方、业主与乙方所签订合同中相应条款承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主所带来的一切损失。
三、分包工程进度3.1乙方所分包的工程必须按照由甲方和业主确认的进度计划进行施工。
如因乙方原因导致工程工期延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主所带来的一切损失；3.2 乙方的施工不得影响甲方的正常施工，如果因乙方原因造成甲方工程、工期延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主所带来的一切损失。
3.3 如果因甲方原因造成乙方工程、工期延误，甲方承担违约责任，并赔偿由此给乙方和业主所带来的一切损失；四、甲方的配合服务内容及协调责任4.1 配合服务内容以总、分包方与建设单位已签订的施工承包合同内约定的配合服务内容为主。
4.1.1 垂直运输配合。
4.1.2提供施工用水接至主干管，由主干管至工作面管道由乙方自行提供；提供施工用电的电源至二级配电箱，由乙方自行接驳由二级配电箱至工作面所需电缆和配电箱。
4.1.3 水电费：乙方应在接驳的水管、电箱上设置计量装置。
由业主交纳水电费（含损耗），如因乙方原因发生水电浪费（如长明灯）由乙方承担费用及相应处罚结果。
4.1.4 负责对乙方进行安全生产教育，并进行必要的考核、登记。
4.1.5 监督乙方各分部、分项工程的安全生产技术交底，并进行指导、检查实施。
4.1.6 负责对乙方特殊工种进行监督、检查。
4.1.7 负责安全生产过程的检查、监督，并提出整改措施、意见。
4.1.8 根据有关规定，负责对现场各类违章的处罚。
4.2 协调责任：4.2.1 甲方有权根据总包工程施工需要随时对乙方的临建区域进行调整。
4.2.2 协助业主接洽有关部门对施工现场的检查。
4.2.3 协助业主监督检查分包工程的质量并参加业主组织的对分包工程的验收。
4.2.4 业主向乙方支付工程款时由甲方先行签字确认，若乙方在现场施工中存在问题，甲方可拒绝签字，建设单位暂缓工程款的支付。
五、乙方责任5.1 乙方必须服从并执行甲方及物业对消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度；必须服从甲方在施工过程中的管理、监督、检查、教育；5.2 乙方应遵守与业主签订合同的各项内容及书面指示，精心施工；5.3 乙方对自身现场区域和施工方法的合理、安全、消防及工程质量负直接责任。
乙方进场前必须向业主、甲方提交施工组织设计（施工方案）；提交施工管理人员名单（含有效联系方式，必须有专职安全员）、施工人员花名册（姓名、性别、工种、身份证号码、籍贯）及特殊工种上岗证；5.4 乙方应具备相应的施工的条件，并提供其企业资质与安全年检证明及业主要求的相关资料（本条所述相关资质等材料作为本协议的附件）；5.5 乙方应服从业主、甲方的监督指导；5.6 提供完整的符合当地政府要求的分包工程竣工资料及竣工图（套数见合同）；5.7 对现场的结构尺寸、留洞进行检查、校对并及时将存在的问题提供甲方；乙方不得在现场随意剔凿开洞或拆改，如果必须现场剔凿开洞或拆改，乙方须事先得到甲方书面认可，并按甲方同意的剔凿开洞或拆改方案施工，施工完毕后并及时修补。
5.8 负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收，同时不得损坏其它分包的材料、成品、及半成品，否则，承担相应的责任及费用；5.9 一切因乙方原因造成的任何安全事故及由此给业主、甲方及其它分包方造成的损失，由乙方承担一切经济责任和法律责任；5.10 除本协议第四条甲方提供的管理配合内容外，均由乙方自行解决，如需委托甲方办理，发生的费用双方另行商议。
5.11 履行本协议的全过程中，由于乙方的原因，致使甲方和或其它专业分包方蒙受损失，由乙方负责赔偿。
（赔偿费用由业主从乙方工程款中直接扣除并支付给受损失方。
）5.12 乙方施工时须注意与其它专业施工的配合，注意成品保护，不得私自拆改，如不得不拆改时，乙方需提出书面报告给甲方及业主，委托专业施工方负责拆改及修复，费用由乙方承担；5.13 乙方的工期需满足业主及甲方总的工期进度要求，并根据现场实际情况随甲方总的进度计划的调整而调整。
甲方不受理乙方提出的因进度计划调整或调整乙方施工区域而引起的窝工或加人加班的索赔。
5.14 乙方须按照物业管理公司规定办理本单位施工人员出入证及车辆通行证并承担相应费用。
六、业主责任6.1 业主须支持甲方现场管理工作。
如乙方在安全、工期、环保及文明施工方面达不到现场管理的要求，甲方对乙方采取的处罚措施，业主应配合支持甲方意见；6.2 业主在支付乙方工程款时，须取得甲方签字认可后方能支付；6.3 监督检查乙方分包工程的工期、质量、安全；6.4 监督检查分包工程的质量并组织对分包工程的验收。
七、总包配合服务费7.1 为了体现互惠互利的原则，乙方须向甲方缴纳￥：元（人民币大写：）的总包配合服务费，甲方为乙方出具盖章的票据；7.2 乙方除甲方合同约定应提供的条件外，现场使用甲方所有物资材料必须提前申请，办理使用手续；未提前申请的一律结算后按实际使用物资材料的2倍扣除工程款。
八、文明施工与安全8.1 文明施工8.1.1 乙方应严格按甲方的《ISO14001环境管理手册》、《ISO14001环境管理体系程序文件》、《工程项目文明施工管理实施细则》规定组织施工。
乙方应设专职环境、文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作；8.1.2 现场材料应按照甲方的施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方需做到每日工完场清，并负责自身的施工垃圾的清运、消纳；且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生；8.1.3 乙方应严格执行环境保护规定，防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音扰民；8.1.4 本工程的施工时间将受当地政府及物业管理部门规定的限制。
乙方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵守现有法律规定以及物业管理部门的限制；8.1.5 乙方应安排专人负责现场安全文明管理，负责本单位施工现场的安全文明施工；8.1.6 如乙方未服从甲方的文明施工要求，由此引起的违约责任均由乙方承担。
8.2 安全生产。
本协议分包方为业主直接分包方，因乙方原因导致的任何安全事故甲方不承担任何责任，由乙方承担所有的经济责任与法律责任；8.2.1 乙方必须是具有独立承担民事责任能力的法人，或出具上级主管单位（法人单位）的委托书。
乙方必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位，凡乙方故意隐瞒其施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与甲方、业主及当地政府的要求不符，均视为乙方违约，由此造成的违约责任均由乙方承担；8.2.2 乙方熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国国家和政府（含地方政府）、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定。
积极参加各种能促进安全生产的活动；8.2.3 乙方必须配备现场专职安全员，负责本单位施工现场的安全生产工作；8.2.4 乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任；8.2.5 乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其它的个人人身防护设备；8.2.6 乙方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家以及具有合法安全证明文件的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；8.2.7 乙方必须按照国家规定为本单位的施工管理人员及作业人员办理保险，该保险必须符合国家强制性规定，保险赔偿标准不得低于工伤保险待遇。
8.2.8 乙方必须按国家、地方的有关法规、条例规定组织人员进行施工，凡进入施工现场的人员必须证件齐全，禁止私招乱雇，禁止使用离退休人员及未满18周岁的童年工。
8.2.9 乙方必须配备本单位施工所需的足够数量的正规合格的灭火器材，并保证完好有效。
8.3 消防保卫：8.3.1 乙方必须认真遵守有关法律、法规、部门规章及当地政府颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。
乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查；对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内必须整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚；8.3.2 凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。
九、纠纷的解决9.1 各方在履行合同中无论发生任何纠纷，均应按业主与乙方签订的合同及本协议执行，并依此进行协商；9.2 经协商不能解决时，交由项目所在地人民法院通过诉讼解决。
十、现场会议本工程质量要求高，并且分包单位较多，为了协调好工作，分包单位要按时参加总包单位在现场项目部召开的现场协调会，各分包商项目负责人及具体施工负责人必须按时到会。
无故不来或迟到者，将进行罚款处理，如因不参加会议而影响现场施工的，责任自负；业主等相关单位尽量一同参加，解决施工中存在的问题。
无论业主、甲方召集的与乙方承包范围有关的会议，乙方应按时参加并及时解决施工中所发生的问题，否则，因乙方未能按时参加会议或未能及时解决施工中所发生的问题导致的任何损失均由乙方自行承担。
十一、协议的生效与终止本协议自各方签字之日起生效，各方履行完各自义务后自动失效。
十二、协议份数本合同一式肆份，甲方、乙方、监理方及业主各壹份。
十三、本协议为施工承包合同的补充。
下列材料为本协议附件，具有与本协议同等的法律效力：乙方企业资质、安全年检证明、乙方与甲方签订的安全协议。
甲方(公章): 乙方(公章)：建设单位(公章)：委托代理人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：联系电话：日期：日期：日期：。