管桩承包合同

管桩承包合同

篇一：管桩承包合同

预应力管桩工程施工承包协议

发包方：湖南雄新建筑有限公司青竹湖[青和苑]工程项目部（以下简称甲方）承包方：长沙地龙基础建设工程有限公司（以下简称乙方）一、总则

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合湖南省的有关规定和本工程的具体情况，为搞好工程施工，确保工程质量和工期，经甲、乙双方协商一致，签订本协议，以兹共同遵守。

二、工程概况

1、工程名称：青竹湖农民保障住房8#、9#、10#栋

2、工程地点：青竹湖金盆丘芙蓉北路

3、工程内容：PHc-aB500-125型、PHc-aB400-95型锤击预应力管桩，工程量约13000m（以监理、业主认证量为准）。

三、承包及付款方式

本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包竣工资料的承包方式，单价为Φ400（95）aB为170元/米、Φ500（125）aB为240元/米，包含内容为：测量、预制桩材料费、材料二次进场运费、打桩、送桩、焊接、锯桩、接桩、人工工资、施工用柴油、打桩机等耗

材，配合桩基检测，做齐竣工资料（甲方资料员验收、接收为准）包干计算。设备的进出场费由乙方负责。

本工程无预付款，桩基工程全部完工、验收合格后，甲方付至工程量价款的50%，余款在向甲方提供四套竣工资料及桩基工程结算书后付至工程量价款的95%，甲方在收到结算书2个月内完成审核审定，否则视为默认，剩余5%待竣工验收后付清。款项支付必须凭盖有单位财务专用章收据。

四、工程质量及工期

1、桩基工程的质量应达到国家验收的合格标准，无三类桩。

2、乙方因材料不合格造成停工返工，其费用自理。如施工质量不合格（工程经检测承载力没有达到设计要求，施工过程中非地质原因造成断桩、偏桩超过允许范围的）由乙方承担返工费用，直到工程合格。

3、开工日期：工期暂定为25天（试桩时间不计入总工期内）。开工日期以工程桩开工为准。

4、在施工过程中，如遇到下列情况，工期顺延：

①由于人力不可抗拒的自然条件而致停工；

②施工中遇特殊地下障碍影响造成停工；

③一周内，非乙方原因停水、电造成停工累计超过8小时；

④设计变更和工程量调增；

⑤经建设方、总包方同意的其他情况。

五、甲、乙双方责任和义务

（一）甲方的责任

1、负责施工场地“三通一平”，含场坪表面清障、碾压、抽沟、排水。电源、水应接至施工场地50米以内，保证乙方的桩基施工每台40Kw，甲方应保证管桩进场道路的畅通。

2、负责提供施工图和地质报告、建筑物的水准、坐标控制点并负责测量控制点接收工作。

3、按合同支付工程款。

4、负责组织图纸交底、会审及工程验收工作。负责处理施工期间的对外对内的关系协调及纠纷。

5、甲方不承担任何安全事故责任。

（二）乙方责任

1、负责组织人员、材料和施工机械进场。

2、必须按国家有关规定标准、规范和甲方提供的施工图组织施工，按程序接受甲方、业主及政府质量监督部门检查检验。

3、乙方进入施工现场必须遵守甲方的各项安全文明施工的规定，必须搞好安全生产、文明施工，杜绝安全事故的发生。

4、负责施工方案的编写、整理四套完整的桩基资料，作为经济结算依据和技术存档。

5、派同志负责本项目的施工进度，质量管理。

6、因乙方原因造成的安全事故由乙方承担（包括乙方材料设备在运输途中发生的环境及一切安全事故责任均由乙方负责）。

7、资料必须和现场及时跟进，不得出现竣工前补资料的情况。

六、其他条款

1、乙方应选定有稳定质量、有连续供给能力的知名管桩厂家，建华、三和，如乙方拟定换用其它品牌应将管桩资料提前十天报甲方审核认可。

2、本合同共三页，一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章生效。其未尽事宜双方协商解决。

3、双方发生纠纷，由甲方所在地法院管辖。

甲方：

甲方代表：

20XX乙方：乙方代表：年7月

日

篇二：一期管桩承包合同

桩基施工合同

发包方：宿州市康利置业有限公司（以下简称甲方）

施工方：宿迁市大地基础工程有限公司宿州分公司（以下简称乙方）为明确甲、乙、丙三方在施工过程中的权利、义务和经济责任，按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

工程名称：君悦学府项目二期14#、15#楼桩基工程

工程地点：宿州市金海三路和迎宾大道交叉口西南角

承包方式：包工、包料、包质量、包安装、包安全、包验收通过的一

揽子承包方式承揽本工程。

工程承包范围：14#、15#楼桩基图纸范围内的桩基工程施工的全部工序。

第二条工程工期

开工日期以甲方工程部所发开工通知为准。工程工期为45天日历天数。

第三条工程质量标准

乙方严格按照国家颁布的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到国家或专业质量检测评定标准的合格等级，工程桩的合格率为100%，如质量达不到合格，由此造成甲方的经济损失均由乙方承担。

第四条材料供应

乙方在预应力混凝土管桩进场的同时，应及时通知甲方或甲方代表验收并在送货单上签字确认作为支付材料款的依据。同时乙方应向甲方提供产品的出厂合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料，同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。

第五条合同价款及付款方式

1.工程量及单价

1）、本项目工程量约：8310米（本工程总根数为277跟，桩长暂按30米）。

2）、预应力高强混凝土管桩（PHc），采用徐州管桩，用锤击法或静