建设工程施工合同工期变更补充协议
建设工程施工合同补充协议书7篇
建设工程施工合同补充协议书7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签署《建设工程施工合同》，现就相关事宜达成如下补充协议：一、协议背景鉴于原合同在实施过程中，因某些特殊原因和实际情况的变化，双方需对原合同的部分内容进行修改、补充和完善，以更好地保障双方的权益，明确双方的责任和义务。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括但不限于土建、安装、装饰等）4. 工程规模：____________________（具体数值或描述）三、补充条款1. 工程价款调整（1）因设计变更、工程量增减等原因导致的工程价款变化，需经甲乙双方确认并签订书面变更协议。
（2）工程价款调整应遵循公平、公正、合理的原则，具体调整方式另行约定。
2. 工期调整（1）因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。
（2）工期调整需经甲乙双方协商并签订书面协议，明确延期的具体时间、原因及相应措施。
3. 工程质量与验收（1）乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
（2）工程验收标准、方法、程序等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
4. 付款方式（1）甲方应按原合同约定的付款方式支付工程款项，如因特殊原因需调整付款方式，双方应签订书面协议。
（2）乙方应提供合法、有效的发票作为收款凭证。
5. 违约责任（1）甲乙双方应严格遵守本补充协议及原合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
（2）违约金的计算方式、赔偿范围等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
6. 争议解决（1）本补充协议及原合同的履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
（2）如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1建筑工程施工补充协议书甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲乙双方就（工程名称）施工合同签署的合同已经生效，现因工程施工实际情况发生变化，为确保工程施工顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就相关事项达成一致意见，特订立本协议。
一、工程名称：（工程名称）二、施工地点：（工程施工地点）三、工程内容：根据施工合同约定，工程内容变更如下：四、工程量：工程量变更如下：五、施工期限：施工期限变更如下：六、变更原因：由于（列出具体变更原因），导致工程内容、工程量、施工期限发生变更。
七、双方责任：根据工程施工变更情况，甲乙双方责任划分如下：1.甲方责任：（列出甲方责任）2.乙方责任：（列出乙方责任）八、变更费用：由于工程内容、工程量、施工期限变更，导致工程费用发生变更，变更费用为（具体金额）人民币。
费用支付方式如下：甲方支付方式：（甲方支付方式）；乙方支付方式：（乙方支付方式）。
九、其他约定：其他双方约定事项如下：十、协议生效：本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，自签署之日起执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2建筑工程施工补充协议书甲方：（委托人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：______，地址：_______，电话：_______。
乙方：（承包人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：_______，地址：_______，电话：_______。
鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《建筑工程施工合同书》，就______工程项目进行了相关约定。
为了进一步明确双方在施工过程中的权利义务，现就有关事项达成如下协议：一、工程名称：______二、工程地点：______三、工程内容：______四、施工期限：原约定施工期限为______，经协商一致，延长至______。
施工合同工期补充协议书
甲方（建设单位）：[建设单位名称]法定代表人：[法定代表人姓名]身份证号码：[法定代表人身份证号码]乙方（施工单位）：[施工单位名称]法定代表人：[法定代表人姓名]身份证号码：[法定代表人身份证号码]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方于[签订日期]签订了《[工程名称]工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为[合同编号]。
鉴于工程实施过程中，由于[具体原因]，原合同约定的工期无法按期完成，经甲乙双方友好协商，特就原合同工期进行如下补充：一、原合同工期调整1. 原合同约定的工期为[原合同工期]，现因[具体原因]，双方同意将工期延长至[延长后的工期]。
2. 延长后的工期自[具体日期]开始计算，至[具体日期]结束。
二、工期调整原因及责任1. 工期调整的原因包括但不限于以下情况：a. [具体原因一]b. [具体原因二]c. [具体原因三]2. 因[具体原因]，导致工期延误的责任由[责任方]承担。
如因[非责任方]原因导致工期延误，非责任方应积极配合责任方采取措施，尽快恢复工程进度。
三、工期调整后的付款及结算1. 工期调整后，甲乙双方应按照原合同约定的付款进度及方式继续履行合同，并确保工程款的及时支付。
2. 工期调整后，如因工程量增加或减少等原因导致工程款发生变化，双方应按照实际情况进行结算。
四、其他事项1. 本协议作为原合同的补充部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议经甲乙双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 如本协议与原合同内容不一致之处，以本协议为准。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日附件：1. 原合同文本2. 工期调整原因及责任证明材料注：本协议书仅供参考，具体内容应根据实际情况进行修改和完善。
建设工程施工合同补充协议书6篇
建设工程施工合同补充协议书6篇篇1建设工程施工合同补充协议书建设工程施工合同是建筑工程项目中一个重要的法律文件，它规定了承包商和业主之间的权利和义务，约束双方的行为。
然而，在实际的施工过程中，由于各种原因，有时候会出现需要对已签订的建设工程施工合同进行调整和补充的情况。
为了明确双方的权利和责任，保障施工工程顺利进行，需要签订建设工程施工合同的补充协议书。
一、补充协议的签订背景建设工程施工合同是双方在确定施工工程范围、工期、质量、报酬等方面达成的一致协议，但在实际的施工过程中，由于项目的特殊性、变更需求等原因，有时候需要对合同进行调整。
这时就需要签订补充协议，明确双方对原合同的修改和补充内容，以确保施工工程按照双方的意愿进行。
二、补充协议的签订程序1.协商达成一致：双方应当通过平等协商，就需要修改和补充的内容达成一致意见。
在协商过程中，双方可聘请专业律师协助，确保协议的合法性和有效性。
2.起草补充协议书：在协商一致后，双方应当根据协商结果起草补充协议书。
补充协议书应当明确需要修改和补充的内容，并列明原合同的相关条款。
3.签署补充协议书：经起草完成后，双方应及时签署补充协议书，并加盖合同章，确认补充协议的法律效力。
4.备案：签署完成后，双方应当将补充协议书备案，并通知施工工地有关部门。
备案完成后，补充协议生效。
三、补充协议的内容1.调整工程范围：如果施工过程中需要增加或减少工程范围，双方可以在补充协议中明确工程范围的调整内容，并就涉及到的报酬、工期等进行协商。
2.调整工程报酬：如果由于工程范围的调整导致工程报酬需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工程报酬的具体内容和方式。
3.调整工程工期：如果由于工程范围的调整导致工程工期需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工期的具体安排和要求。
4.其他内容：根据具体情况，双方还可以在补充协议中约定其他需要修改和补充的内容。
四、补充协议的效力补充协议对双方具有同等的约束力，双方应当严格按照补充协议的约定履行。
建筑工程施工总承包合同补充协议书7篇
建筑工程施工总承包合同补充协议书7篇篇1本补充协议书（以下简称“本协议”）是对编号为____________的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”）的进一步补充和修改。
双方本着公平、公正、真实、自愿的原则，经过友好协商，达成以下补充协议条款：一、工程概况与承包范围1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 承包范围：补充具体施工内容（包括但不限于）：_____________ （列举详细施工内容）。
二、工期调整与承诺1. 鉴于施工过程中的不确定因素，双方同意对原合同工期进行如下调整：_________________________。
2. 乙方（总承包方）承诺严格按照本协议约定的工期完成施工任务，确保工程质量和安全。
三、价格与支付条款1. 工程造价调整：根据工程实际情况，对原合同造价进行适当调整，具体调整细节为：_________________________。
2. 支付方式：补充具体的支付条款，如预付款比例、进度款支付节点及比例、结算方式等。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准除原合同约定的标准外，补充具体验收标准和流程。
五、材料设备供应1. 材料设备供应约定：具体约定材料设备的品牌、规格、型号及供应时间等。
2. 若因材料设备供应问题导致工期延误或工程质量问题，责任由供应方承担。
六、安全文明施工及保险责任1. 乙方应负责施工现场的安全文明施工管理，严格遵守安全施工规范。
2. 双方应明确施工现场安全责任划分，并约定安全文明施工的具体措施和奖惩机制。
3. 双方应购买相关保险，以应对施工过程中可能发生的意外事故。
具体保险种类及金额由双方协商确定。
七、违约责任与赔偿约定1. 若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权要求违约方支付违约金并赔偿损失。
建设工程施工补充协议5篇
建设工程施工补充协议5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为确保工程顺利进行，甲乙双方就原建设工程施工合同未尽事宜，经友好协商，达成如下补充协议：一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程规模：______________________二、协议范围本协议为原建设工程施工合同的补充，涉及工程变更、工期调整、造价调整、付款方式等方面的内容。
三、工程变更1. 甲方在施工中需要对原设计进行变更时，应提前书面通知乙方，并附相关变更图纸及说明。
乙方应按甲方要求进行施工。
2. 乙方在施工过程中发现设计错误或缺陷，应及时通知甲方。
甲方核实后，应出具变更图纸或变更指令。
因此产生的工程量变化及造价调整，双方应另行签订补充协议。
四、工期调整1. 如因甲方原因导致工程延期，应书面通知乙方，并相应顺延工期。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的损失。
3. 双方应共同努力确保工程按期完工。
如遇特殊情况需调整工期，应签订书面补充协议。
五、造价调整1. 工程造价调整原则：遵循国家及地方相关法规，按照原合同约定及本补充协议进行调整。
2. 工程造价调整事项：包括设计变更、工程量增减、材料价格调整等。
3. 乙方在工程实施过程中需对原报价进行调整时，应提前提交调整报告，经甲方审核同意后进行调整。
六、付款方式1. 甲方按以下节点向乙方支付工程进度款：基础完工、主体结构封顶、竣工验收合格、结算审核完毕等。
2. 乙方在申请付款时，应提供等额正式发票及相应工程进度报告。
3. 工程竣工验收合格后，双方进行结算审核，确定最终结算价款。
结算完毕后XX个月内，甲方支付至结算价款的XX%，剩余XX%作为质保金，待工程保修期满无质量问题后支付。
建筑工程施工总承包合同补充协议8篇
建筑工程施工总承包合同补充协议8篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就原合同的未尽事宜达成如下补充协议：一、工程概况及承包范围1. 工程名称：[项目名称]。
2. 工程地点：[项目地址]。
3. 承包范围：包括但不限于土建、安装、装饰等施工图纸所示全部内容。
二、合同工期调整1. 因本工程实际状况，开工日期更定为XXXX年XX月XX日，竣工日期相应顺延至XXXX年XX月XX日。
2. 若因甲方原因导致开工日期推迟，则竣工日期相应顺延。
如因乙方原因造成工期延误，则按原合同相关条款处理。
三、工程造价调整1. 根据施工图纸变更及现场实际情况，经双方确认后，对原合同总价进行如下调整：[具体调整内容和金额]。
2. 工程款的支付方式：在原合同基础上，增加（或修改）支付方式细节，如阶段性支付比例、支付节点等。
四、材料设备供应1. 甲方负责供应的主要材料设备列表，并明确供应时间、规格型号、数量等。
2. 乙方应按照甲方提供的主材设备表进行采购和验收，确保工程质量。
如因乙方采购质量问题导致的损失由乙方承担。
五、质量与验收1. 乙方必须严格按照国家施工规范及施工图纸进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准按照原合同及国家相关规范执行。
如有质量问题，乙方应在甲方提出后及时整改。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应执行文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
甲方有权对乙方施工现场进行安全文明检查。
七、违约责任与赔偿损失1. 若因甲方原因导致工程延期支付或材料供应不及时，甲方应承担违约责任并赔偿乙方相应损失。
2. 若因乙方原因造成工期延误或工程质量问题，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。
3. 具体违约金比例和赔偿方法按原合同条款执行。
工程合同工期变更补充协议
工程合同工期变更补充协议合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担的（工程名称）项目（以下简称“本项目”）工期变更事宜，达成如下补充协议：一、工程概况1.1 本项目位于（项目地址），工程规模为（工程规模），工程内容为（工程内容）。
1.2 双方于（签订日期）签订了《工程合同》（以下简称“原合同”），合同编号为（合同编号），合同约定的工期为（合同约定工期）。
二、工期变更原因2.1 由于（简要说明变更原因，如设计变更、工程量增减、不可抗力等因素），原合同约定的工期已无法按期完成。
2.2 甲方根据项目实际情况，经过充分沟通和协商，同意对原合同约定的工期进行调整。
三、工期变更内容3.1 双方同意将原合同约定的工期延期（延期天数），即新的工期截止日期为（新的工期截止日期）。
3.2 工期延期后，乙方应按照新的工期安排施工，确保项目按期完成。
3.3 乙方应合理调整施工计划，确保工程质量和安全不受影响。
四、工期变更对合同价款的影响4.1 双方同意按照原合同约定的计价方式，对因工期变更产生的额外费用进行计算。
4.2 乙方应向甲方提交详细的费用计算明细，甲方在收到乙方提交的费用计算明细后（审核期限）内进行审核。
4.3 甲方审核同意后，双方按照约定进行价款支付。
五、其他约定5.1 乙方应承担因工期变更导致的额外费用，如人工费、材料费、设备租赁费等。
5.2 乙方应承担因工期变更导致的违约金或其他法律责任。
5.3 甲方应按照约定时间支付工程进度款，确保乙方施工顺利进行。
5.4 双方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，共同维护双方的合法权益。
六、争议解决6.1 双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、合同的生效、修改和解除7.1 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在合同履行过程中的权利和义务，更好地实现合同目的，经友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况与合同背景本协议是对主合同《建设工程施工合同》的补充和细化。
工程项目名称、地点、内容等仍按照主合同约定执行。
甲乙双方在主合同的履行过程中，根据工程实际情况，经协商一致，决定签订此补充协议。
二、工程进度与节点安排调整1. 工程施工进度计划应根据实际情况进行调整，确保工程质量和安全。
具体调整计划双方另行协商确定。
2. 甲方应按照调整后的进度计划提供必要的技术支持和材料供应。
如有延误，应承担相应责任。
3. 若因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应按照约定承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
三、工程变更与调整约定1. 施工过程中如发生工程变更，双方应及时沟通并签订书面变更协议。
变更协议应明确变更内容、范围、价格及工期调整等事项。
2. 乙方应按照变更协议要求执行变更内容，确保施工质量、安全、进度。
如因乙方原因导致变更内容执行不当，乙方应承担违约责任。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收应按照主合同约定及国家相关规范进行。
验收合格后，双方应签订验收合格证书。
3. 若工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或返工。
因此导致的工期延误，乙方应承担违约责任。
五、工程款支付与结算方式1. 工程款支付方式和时间节点应根据实际情况调整，具体支付比例、时间和方式双方另行协商确定。
2. 工程结算应遵循主合同约定，根据实际完成的工程量进行结算。
结算过程中如出现争议，双方应友好协商解决。
3. 若甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。
因此导致的工期延误和损失由甲方承担。
六、安全文明施工与环境保护要求1. 乙方应严格遵守安全文明施工规定，确保施工现场安全、整洁。
施工合同工期补充协议（3篇）
施工合同工期补充协议甲方：（合同签订方甲方名称）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（合同签订方乙方名称）联系电话：（乙方联系电话）根据甲乙双方就施工合同（合同编号）的约定，为保证工期目标的实现并解决双方因工期延误而可能产生的经济纠纷，经双方协商一致，特制定本工期补充协议。
双方在履行合同过程中，除非另有书面约定，本协议对甲乙任一方具有约束力。
友好协商并遵守以下内容：一、工期延误的原因1.甲方在合同签订后，未能按时提供乙方所需的设计文件、施工图纸以及其他必要的施工准备材料。
2.甲方在施工过程中，变更了原始设计方案，导致乙方需要重新调整施工计划和进度。
3.甲方在施工过程中，未能及时解决工地不可抗力事件，如自然灾害、政府行为等。
4.其他经双方协商一致的工期延误原因。
二、工期延误的补偿方式1.甲方同意向乙方支付工期延误所造成的直接经济损失，包括但不限于因工期延误而导致的人力、材料、机械设备等额外费用。
2.工期延误所导致的计划外人力、机械设备等额外费用，乙方应提前向甲方提出，并经双方协商确定。
甲方同意在对应工程进度款中补偿乙方上述费用。
3.工期延误所导致的乙方违约金，双方在此约定为每延误一天按工程合同总价1%计算，乙方可在工程竣工时一并向甲方索赔。
4.除工期违约金外，甲方还同意向乙方支付相应的利润损失，具体金额由双方协商一致。
三、工期保证措施1.为保证施工工期的准时完成，乙方在施工前应向甲方提供详细的施工计划，并根据甲方的要求做出相应的调整。
2.甲方在乙方施工过程中，应提供所需的设计文件、审批手续、施工准备材料等，并确保其及时性和准确性。
3.甲方在工程施工过程中，如有任何与工期有关的问题，应及时与乙方沟通，并找出解决方案。
4.双方在履行合同过程中，如有任何工期问题，应通过友好协商方式解决。
如不能达成一致，可以通过仲裁或诉讼途径解决。
四、协议的生效与变更1.本协议自双方签字后生效，并与原施工合同具有同等法律效力。
建筑工程施工补充协议书5篇
建筑工程施工补充协议书5篇篇1本协议旨在明确对原建筑工程施工合同中的未尽事宜进行补充和明确，以确保工程顺利进行并明确双方责任与义务。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程概述（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体工程地点]。
（三）工程内容：[具体工程内容描述，包括但不限于土建、水电安装等]。
二、合同双方甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]三、补充条款（一）工程进度与工期调整1. 乙方应根据实际情况调整施工进度计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗拒因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提出合理的工期调整方案。
2. 甲方应根据实际情况及时调整工期要求，为乙方提供必要的支持，确保工程顺利进行。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，但应及时通知乙方，并提供书面变更通知。
乙方应根据变更通知进行相应的调整。
2. 乙方对甲方提出的变更要求应在合理范围内积极响应并予以实施。
如变更涉及重大工程量增加或合同价格调整，双方应协商解决。
（三）工程款项支付与结算方式1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款项，确保工程资金充足。
支付方式和时间节点应根据实际情况进行调整并达成共识。
2. 工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定进行结算。
结算方式应遵循国家相关法律法规及合同条款。
（四）质量与安全管理要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量安全。
如发现存在质量问题或安全隐患，应及时向甲方报告并采取相应措施予以整改。
2. 甲方有权对施工现场进行监督检查，提出改进意见和要求。
乙方应积极予以配合，确保工程质量和安全。
（五）材料供应与保管责任划分1. 甲方负责供应的主要材料应符合国家相关标准，并按约定时间运抵施工现场。
如因甲方供应材料延误导致工期延误或质量问题，甲方应承担相应责任。
2. 乙方负责施工现场材料的保管和使用，应建立健全材料管理制度，确保材料安全、合理使用。
施工合同工期补充协议(4篇)
施工合同工期补充协议协议编号：_____甲方：_____乙方：_____甲乙双方于_____年_____月_____日签订了一份金额为_____元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：_____1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)更改为乙方将向甲方提供_____个月的服务(服务时间分为两段从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，以及从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：_____ 乙方：_____ 签字盖章：_____ 签字盖章：_____ 日期：_____ 日期：_____施工合同工期补充协议（二）建设单位：_____(甲方)施工单位：_____(乙方)万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司，根据建设单位要求增加了工程量。
双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
1.增加工程：_____凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。
2.新增工程计价均按2004贵州省建设工程五部计价定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。
3.凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。
4.本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。
5.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年_____月_____日 _____年_____月_____日施工合同工期补充协议（三）一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：_____1.项目名称：_____2.服务类别：_____二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
建设工程合同变更补充协议
建设工程合同变更补充协议随着工程项目的推进，甲方（建设单位）与乙方（承包单位）在原建设工程合同的基础上，经过友好协商，同意对部分条款进行如下变更，特订立本补充协议。
一、工程范围及内容的变更1. 原合同中规定的工程项目X因设计变更，增加/减少工程量Y平方米，具体变更内容详见附件A。
2. 新增/减少的工程量将按照原合同中的单价Z元/平方米进行结算。
3. 变更后的工程总造价为W万元，较原合同增加/减少V万元。
二、工期的调整1. 由于工程范围及内容的变更，原定工程竣工日期需相应顺延/提前至年MM月DD日。
2. 若因变更导致的工期延误，乙方应按照原合同约定支付违约金。
三、质量要求的补充1. 对于新增的工程内容，乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，满足甲方的质量要求。
2. 乙方应加强现场管理，确保施工安全，防止因工程变更造成的安全事故。
四、费用支付方式的调整1. 鉴于工程变更的实际情况，甲乙双方同意调整原合同中的付款方式，具体调整为：- 预付款比例由原来的%调整为Q%。
- 进度款项的支付节点相应调整，具体详见附件。
2. 乙方应在收到变更后的工程款项后，及时调整施工计划，确保工程顺利进行。
五、违约责任的明确1. 如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应按照本补充协议约定承担违约责任。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时完成工程，甲方应根据实际情况给予适当补偿。
六、其他未尽事宜对于本补充协议未涉及的其他事宜，仍按照原合同的约定执行。
如有新的变更需求，双方应及时签订新的补充协议。
本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________代表签字：___________ 代表签字：___________日期：YYYY年MM月DD日日期：YYYY年MM月DD日。
工程变更补充协议书范本
工程变更补充协议书范本甲方（原合同方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因工程实际情况需要，双方经协商一致，就原合同内容进行如下变更，并签订本补充协议书（以下简称“本协议”）。
一、工程变更内容1. 变更项目名称：_____________________2. 变更项目位置：_____________________3. 变更内容描述：_____________________4. 变更原因：_____________________5. 变更后工程量：_____________________6. 变更后工程价款：_____________________7. 其他变更事项：_____________________二、工程价款调整1. 因上述变更事项，甲乙双方同意对原合同约定的工程价款进行调整，调整后的工程价款为人民币（大写）：______________________元（￥______________________）。
2. 工程价款调整后，乙方应按照调整后的工程价款完成工程变更内容的施工。
三、工程进度及工期1. 因工程变更导致的工期调整，甲乙双方同意将原合同约定的工程竣工日期顺延至____年__月__日。
2. 乙方应按照调整后的工期安排施工计划，并确保工程按期完成。
四、质量标准与验收1. 变更后的工程内容应符合国家及行业相关质量标准，并满足甲方的使用要求。
2. 工程变更部分的验收标准与原合同约定的验收标准一致，乙方应确保变更部分的工程质量。
五、违约责任1. 若因乙方原因导致工程变更部分未能按期完成或质量不符合约定标准，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 若因甲方原因导致工程变更部分未能按期完成或质量不符合约定标准，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就原合同的未尽事宜及部分条款的修改与补充达成如下补充协议：一、协议背景鉴于工程项目的特殊性和复杂性，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，对原合同部分内容进行补充和说明，以确保项目的顺利进行。
二、工程概况详细工程内容、工程地点、工程规模等与原合同保持一致，具体见原合同。
三、补充条款（一）工程进度与节点1. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。
2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。
3. 双方共同确定的关键工程进度节点，乙方必须按时完成，否则视为违约。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据工程需要对项目内容进行合理变更，乙方应无条件配合。
2. 工程变更涉及的费用调整，需经双方书面确认后执行。
（三）质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收按照原合同约定的标准和程序进行，验收合格后方可交付使用。
（四）价款支付1. 甲方按照原合同约定的支付方式和时间支付工程款。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题，甲方有权延迟支付工程款，并保留追究乙方违约责任的权利。
（五）保修与维护1. 工程交付使用后，乙方应按照国家和地方的相关规定承担保修责任。
2. 保修期内，因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应无偿修复。
（六）违约责任1. 若因乙方违约导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 双方其他违约行为，根据原合同及法律法规的相关规定处理。
四、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
五、其他条款本协议自双方签字盖章之日起生效。
工期补充协议书范本
工期补充协议书范本甲方（承包方）：_____________________乙方（发包方）：_____________________根据甲乙双方于____年____月____日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），经双方友好协商，就原合同中关于工期的条款进行补充，特订立本补充协议书。
一、补充工期1. 双方同意将原合同约定的工期延长至____年____月____日。
2. 工期延长的原因包括但不限于：不可抗力、设计变更、甲方指令等。
二、工期延长的责任1. 若因乙方原因导致工期延长，乙方应承担由此产生的一切责任和费用。
2. 若因甲方原因或不可抗力导致工期延长，甲方应免除乙方的责任。
三、工期延长的费用1. 因乙方原因导致工期延长，乙方应按照原合同约定支付违约金。
2. 因甲方原因或不可抗力导致工期延长，双方应根据实际情况协商确定延期费用。
四、工期延长的施工安排1. 乙方应根据工期延长的实际情况，调整施工计划，并及时通知甲方。
2. 甲方应协助乙方完成工期延长后的施工任务，并提供必要的支持。
五、其他1. 本补充协议书与原合同具有同等法律效力。
如本补充协议书与原合同有冲突，以本补充协议书为准。
2. 本补充协议书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________甲方盖章：_____________________________乙方盖章：_____________________________签订日期：____年____月____日请注意，这只是一个简单的范本，具体条款应根据实际情况和法律要求进行调整和完善。
在签订任何法律文件之前，建议咨询专业法律顾问。
建设工程施工补充协议模板6篇
建设工程施工补充协议模板6篇篇1建设工程施工补充协议模板甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方承担某项目的施工工作，根据实际情况需要对原合同进行修改并进行补充约定，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，双方达成如下协议：一、施工内容的变更乙方应根据甲方要求的变更进行相应的修改和施工。
具体变更内容包括：（列出具体的变更内容）二、变更后的工程款结算方式1. 经双方协商一致，根据变更后的施工内容和工程量，重新调整工程款结算方式。
2. 原合同约定的工程款结算方式为：（说明原合同中的工程款结算方式）3. 根据变更后的合同内容，工程款结算方式调整为：（说明变更后的工程款结算方式）4. 工程款结算金额将根据实际施工情况进行调整，双方应遵守约定进行结算。
三、工期延长1. 由于施工内容发生变更，可能会导致工期延长。
双方应重新协商确定变更后的工程完工时间。
2. 工期延长的原因是：（说明导致工期延长的具体原因）3. 变更后的工程完工时间为：（说明变更后的工程完工时间）四、其他约定1. 变更后的工程费用由甲方支付，支付方式为：（说明支付方式）2. 本补充协议经双方签字生效，与原合同具有同等法律效力。
3. 本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
4. 本补充协议自双方签字之日起生效，至工程竣工之日止有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上是关于建设工程施工补充协议的模板内容，双方在签订合同前应仔细审阅并确定各项内容，确保双方的权益得到保障。
希望以上内容对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
篇2建设工程施工补充协议模板一、前言鉴于甲方和乙方就建设工程的施工过程中出现的一些情况需要进行补充协议的协商，特制定本施工补充协议模板，以明确双方在施工过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行。
二、协议内容1. 工程名称：_______________（以下简称工程）2. 甲方：_______________（以下简称甲方）3. 乙方：_______________（以下简称乙方）4. 工程地址：_______________5. 本协议根据原合同：_______________签订，用于约定工程施工过程中的一些具体事项。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1本协议作为原建筑工程施工合同的补充，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同协商并签订。
本协议旨在明确双方在施工过程中的具体事项、责任、义务和权利，确保工程顺利进行。
一、背景及目的鉴于甲乙双方同意按照原建筑工程施工合同进行合作，并就合同未尽事宜进行补充约定，以明确双方在施工过程中的权益和责任。
本协议旨在确保工程顺利进行，提高施工效率，降低风险。
二、工程概况本次施工工程为（项目名称），工程地点位于（详细地址），工程内容包括但不限于（具体施工内容）。
工程施工期限为XX年XX月XX 日至XX年XX月XX日。
1. 工程变更：在施工过程中，若甲方提出工程变更要求，乙方应积极响应并配合实施。
具体变更内容、造价及工期调整等需经双方协商一致后，签订书面变更协议。
2. 材料供应：乙方应按照合同约定提供符合质量要求的建筑材料。
如因乙方提供的材料质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担全部责任。
3. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工现场安全。
如因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。
4. 工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请。
甲方组织验收时，乙方应配合提供相关验收资料。
如工程验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。
5. 保修责任：工程竣工验收合格后，乙方应按照国家规定承担保修责任。
保修期限为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6. 违约责任：如甲乙任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决：本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
甲乙双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、附则1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
施工合同变更补充协议6篇
施工合同变更补充协议6篇签订施工合同，必须遵守国家法律，符合国家政策。
要将自己的写作要点和对方列出的要点以及合同范本放在手边可以看到的位置，以便在合同起草过程中随时对照。
下面是小编为大家收集有关于施工合同变更补充协议，希望你喜欢。
#354856施工合同变更补充协议1甲方：__姓名：__住址：______乙方：__姓名：__住址：______甲方将位于____的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、此次建房的施工承包方式为乙方包工，甲方包料。
乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备，甲方负责建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由甲方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。
乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任，与甲方无关。
由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。
施工图纸经双方确认后，不能随便更改，如需要更改双方商量后同意。
二、被建房屋的建筑面积为__平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间地板砖、厨房操作台、盘炕、撒瓦等)。
乙方的施工承包房子主体单价为每平方米210(大写：贰佰壹拾)元整(带厕所)，平方面积以滴水为界;大门：3500(大写：叁仟伍佰元整);楼梯：一台阶150(大写：壹佰伍拾)元整;围墙：每平方米100(大写：壹佰)元整。
三、付款方式：开工付5000(大写：伍仟)元整。
一层打完顶付15000(大写：壹万伍仟)元整。
撒瓦完付10000(大写：壹万)元整。
竣工后付清剩余款项(余两千元整作为质量保证金，一月后无任何质量问题再付清剩余两千元)。
四、特别要求及说明：①、基础开挖深度及宽度按施工图及地质情况现场确定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
建设工程施工合同补充协议
发包人：（全称、与已签订的合同一致）
承包人：（全称、与已签订的合同一致）
工程名称：（与已签订的合同一致）
工程地点：（与已签订的合同一致）
工程内容：（与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等）
工程造价(元)：（大写）（小写）
已签订的《建设工程施工合同》备案编号：
（一）经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：
原因：(根据实际情况，发、承包人能够解释清楚的原因填写)
（二）《建设工程施工合同》工期变更为开工年月日，竣工年月日，合同工期总日历天数天。
（三）本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。
（四）本补充协议一式三份。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日
补充协议备案情况：
备案机构：（盖章）
经办人：年月日
备注：
1、按以上要求编辑，不得缺项。
2、需电子版打印，不得手写。
3、补充协议备案时，需携带合同副本、以备审核。
（备注是说明，不需打印）
雨滴穿石，不是靠蛮力，而是靠持之以恒。
——拉蒂默
D1。