架子班施工合同

二期一标段住宅楼架子班单项工程承包合同

A．合同部分

B．项目部规章制度

C．安全文明施工责任条例

D．其他事项

甲方：

乙方：

合同签订日期：年月日

A．合同部分

为确保华银天际二期一标段地下室、B1、B2 栋住宅楼工程质量优良高建、安全、节约的顺利施工，明确双方职责，经甲乙双方友好协商、订立合同如下：

一、工程名称：华银天际二期一标段住宅楼工程

二、工程地点：万家丽路，天际岭隧道前1 公里

三、工程内容：本工程从基坑清理至主体工程结束，以包工不包料方式承包给

乙方施工。

四、承包范围：本工程从基础到屋面构架的所有外脚手架、运输道路、改拆、整

理脚手架具体如下：

1.本工程外脚手架的搭拆。

2．施工运输道路的搭拆。

3.施工中文明施工、安全生产标语悬挂。

4.设计变更或其他原因改、拆脚手架。

5.安全网的补、拆。

6.架子班使用材料的装、卸及场内二次转运。

7.架子班使用的钉子、铁丝及挂安全网的扎丝、施工工具及机械。

8.材料在工地上的堆码、清理。

9.安全帽、安全带及其他劳保用品。

10.工程完工后、外送架管的装车。

11.属架子班承包范围，未写清的计时工。

12.设计变更或其它因素增加或减少的工程量。

13.施工电梯、塔吊安排附脚时的架子搭拆。

14.安全通道的搭拆。

五、施工工期：

1、严格按项目部下达的施工进度计划施工，标准层每五天完成一层，往上类

推，按楼层计算，每延误一天罚款500 元。

2、本工程按施工进度采用24 小时施工制，班长必须组织好工人的零点班施

工、年节、农忙季节不放假、不另加工资。

六、施工质量：

严格按施工图纸及国家有关规定施工，随时接受质检部门的检查，检验，确保工程质量达到优质标准。如出现质量事故或不合格要求部分，乙方必须拆除或重新施工，直到符合规定标准，并由乙方承担拆除和重新施工的一切费用，按实赔偿甲方的材料损失，并承担由此引起的罚款。

七、承包单价：

以上承包范围按建筑面积计算，每元\平方米，计时工日元\工日。

八、材料管理与供应：

1、主要材料

乙方必须按照施工图纸、施工损耗耗用量填报《材料需用月计划》，甲方审核后及时供应各种材料。乙方必须按照规范施工，在保证质量的前提下尽量节约材料用量，乙方所领用的甲方提供材料应由乙方负责人会同保安、甲方材料员、甲方库管员及时验收并办理领用手续。乙方收集的上述水泥袋需项目部经

市政工程施工合同协议书范本完整版

编号：_____________市政工程施工合同发包人：________________________________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式：二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款； 2.中标通知书； 3.投标书及其附件； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.工程量清单； 7.工程报价单或预算书； 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要； 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸（含返还的三份竣工图）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验； 7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用； 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监； 10.双方约定发包人应做的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费； 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用； 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。

安装工劳务合同样本

安装工劳务合同样本合同编号: 甲方：负责人：地址：电话：乙方：身份证号码：住址：电话：根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。注意事项：工作岗位及工作时间雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）；工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。一、合同期限从______年______月______日起至约定安装工程任务完成之日为合同期限。二、工作岗位甲方安排乙方在______从事安装工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。三、工作条件和劳动保护 1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安

全及人体不受危害的环境条件下从事工作。 2、甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。四、劳务报酬注意事项：劳务费用劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。1、按时计酬，日薪______元。甲方应付乙方必要的生活费用。 2、待安装工程完成验收交付后，扣除生活费用外付清乙方剩余工资。五、劳动纪律乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。六、劳务合同的解除与不得解除的规定 1、经甲、乙双方协商一致，合同可以解除。 2、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：（1）严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的。（2）严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。（3）被依法追究刑事责任或劳动教养的。七、争议解决因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向________仲裁委员会申请仲裁或向_______方所在地有管辖权的法院诉讼。八、违约责任若一方发生违约行为，守约方可自行决定终止本合同，并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。九、其他

架子工程承包协议(通用版)

架子工程承包协议发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经商定，甲方将架子分项工程以包工不包料形式承包给乙方施工，为保证优质、高速节约、安全生产、文明施工，明确双方职责，经双方协商，定出以下协议，双方须共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程规模：总建筑面积约平方米（按实际建筑面积为准）四、承包范围 1、本工程所有外架的搭设及拆除、内外防护、建筑物防护、外架踢脚板安装、挂安全网（扎丝及网由甲方负责购买）、架工用预埋件预埋、卸料平台3个、搭设、维护、拆除、架体检查、维护等所有架工用工。以及内防护需要搭设双排架和周边需要搭设人行通道都在合同之内。 2、围墙以内所有“四口五临边的安全防护、临时通道、临时上下人行楼梯、边坡栏杆、主体双排脚手架及周边全封闭、各种加工制作房及相关用房等安全防护搭拆；钢丝绳制作安装；安全网使用前后的清

洗；现场所有宣传标语的布置；临边·洞口栏杆根部色带挡板的制作安装；安全网栓挂和日常维护；根据有关要求在外架安全网以内再次铺、挡竹纤板或竹胶板等防护板；卸料平台的制安。脚手架搭设前，钢管底部的场地平整以及垫板制作安装；外架搭拆所用预埋件的预埋，外架需满足结构施工以及装修施工的“防护架及承重架”要求。负责外架上“安全网”的日常维护，无论何种原因造成的“安全网破损、脱落”等均由分包方负责修复。外架上、支撑棚上、挑架层“海底”上的建筑垃圾定期（每周至少一次）清除和运输至发包方指定位置。 3、所有拆除架管、扣件分类堆码；承包方自己提供安全帽、安全带，其余劳保用品（如雨衣、雨靴等）由承包方购置，费用自己负担，劳保用品应购置中档以上产品。 4、施工照明临时灯具、灯线由乙方自备，甲方只负责三级配电至操作层楼面。五、承包方式及单价本工程采用包工不包料（包工具）的方式：包工期、包质量、包安全、包文明施工。按建筑面积每平方米计算（按定额）的固定综合单价为，元/m2。

架子班组劳务合同范本

工程劳务承包合同发包方：卓越·维港名苑（南区）工程项目经理部（以下简称甲方）承包方：郑清华（身份证号码：350321************ （以下简称乙方）根据工程需要，甲方将卓越·维港名苑南区9~11栋主体的外架工程委托给乙方施工，为明确双方的权利、责任和义务，经协商签定本合同，以供双方共同遵守。一、工程名称：卓越·维港名苑（南区）工程二、工程地点：深圳市南山区蛇口东填海区三、承包范围：9~11栋主体外架的搭设、拆除工程，包括电梯井内架的搭拆。四、承包方式：包人工、包工期、包安全、包质量、包文明施工。五、承包内容：9~11栋主体所有外架搭设、拆除、工完后所用外架材料的归堆及堆码、小型机具和架子搭设所用的工具（如扳手、割刀等）、现场的文明施工（含工完场清）。六、承包单价及工程量计算方式：

备注： 1、施工工程量计算方法：按图纸地进行计算工程量； 2、乙方必需保证工程进度、工程质量和文明施工，且紧密配合甲方的工作，如未能满足工程进度、工程质量和文明施工的要求，甲方将按第十条款对乙方进行处罚。 3、以上承包单价包括施工进度、安全、质量及文明施工（此四项内容占合同总价10%的比例，如其中有一项未能满足要求，结算时将重新调整合同单价）。 4、以上单价包括架子工自用材料的场内水平运输、平土、安装、安装底座、选料、挖坑埋杆、架子留门、绑护身拉杆（含十字拉杆）及斜杆、打顶撑、拉铁丝、安装扣件、接杆、铺翻及搭拆脚手板和安全挡板、挂绑及拆除安全网、搭拆小飞跳及斜桥平台、在施工期间的加固维修和更换材料、清除架子上物体（含材料及垃圾等杂物）并运至地面指定地点，拆除后钢管上的扣件要拆除干净并运至指定位置，剔除钢管上的砼块等垃圾，拆除后的材料要分类堆放整理，并按指定地点堆放，施工场所的文明施工及工完场清，施工场地50米内的水平运输等全部操作

建设工程施工承包合同书

建设工程施工承包合同书第一章合同一般规范第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期：协议条款约定的合同工期。 15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。

安装劳务合同模板

安装工程劳务合同范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。一、工程项目概况工程名称：工程地址：二、承包范围完成本工程塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电工作内容。三、承包方式 3.1承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 3.2各项工程内容包括但不限于：一）建筑电气 1、住宅及商业供电 a.住宅用电从电表箱（不含此箱）出线至以后各用电点。低压柜（不含此柜）的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点（含梯间照明） b.商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。 2.设备供电 a.消防（风机、水泵、防火卷帘等）通风设备：双回路电源箱（含此箱）至低压配电柜（不含此柜）的出线。 b.电梯：电表箱下桩（含双电源切换箱）至电梯机房，电梯电源箱（含此箱） 3.发电机配电发电机低压配电柜（不含此柜）前端电缆出线至双电源切换箱（含此箱） 4.电气安装 a. ±0.00及以下（不含户内地下室、户内半地下室）的开关、插座、面板、灯具（含消防应急灯、出口指示灯）配电箱、电线、管线等的安装。 b.设备房（电梯机房、水泵房等）内部通风、排风、开关、插座、灯具、面板。 5.甲方独立分包项目 a.各栋各户电表箱以前部分、各梯公共照明箱以前部分。 b.电表箱；±0.00以上（不含设备房）户内半地下室、户内地下室的开关、插座、面板、灯具。 c.发电机安装、高低压配电工程、水泵安装、消防工程的设备安装部分。二）给排水工程 1.室内给水工程室外各建筑单元水表表后（含此表）至建筑物各用水点的给水干、支、横、立管全做。 2.室外给水工程 a.项目市政总水表表后至各建筑单元首层水表及阀门，含阀门井。

(精选文档)架子班组施工劳务承包协议书

ZL-ZB-2014-0312 架子班组施工劳务承包协议书年月日

架子班组承包协议甲方：浙江中联建设集团有限公司天津分公司北辰区双街道张湾004、005号地块一期（二）标段工程项目部乙方：天津泰恒建筑工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本脚手架施工承包事项协商一致，订立本协议。工程概况工程名称：北辰区双街道张湾004、005号地块一期（二）标段工程工程地点：天津北辰区双街村京津快速路西侧北运河北岸河湾内结构形式：剪力墙结构质量、安全、工期履约保证金合同签订前，乙方应向甲方缴纳履约保证金万元，合同履行结束返还乙方（无息）。一、承包内容一）承包具体楼座：本工程所有楼号及地下室等二）承包具体内容，共计16条。 1、包括但不限于本工程《全套施工图纸》、《扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011》、《建筑施工安全检查标准JGJ59-99 》内所需架子专业全部施工内容。 2、悬挑用工字钢的安拆、各种形式的内外墙钢管脚手架的搭设、刷油漆、维修、保养、拆除、清理工作，并码放到指定位置；操作层铺四排跳脚手板，按规范要求张挂安全平网。 3、各类安全通道、马道的搭设及拆除； 4、“四口、五临边”的安全防护搭设及拆除、刷油漆，所有预留洞口的防护； 5、进出口防护棚、塔吊上料平台和外墙钢管油漆，装饰板油漆，钢梁油漆； 6、挂牌、挂横幅、各种甲方要求的广告牌的安装、拆除； 7、室内：楼梯栏杆安拆（包括油漆施工）、各类临边洞口栏杆安拆（包括油漆施工）；电梯间内排脚手架的安拆；电梯间防护门、软、硬隔离的安装、拆除； 8、龙门井架搭拆、人货电梯施工平台、防护架的搭拆,包括安全防护、进出楼层平台、防护棚、等包含刷油漆等所有内容；塔吊防护、作业平台、休息平台的搭拆。

班组施工承包合同模版

工程施工劳务承包合同甲方（发包方）：______________________________________ 法定代表人：________ _____ 联系地址：_______________________________________________ 电子邮箱：_____________ 乙方（承接方）：____________________________________________ 身份证号码：_________________________________________________ 联系电话：___________________________________________________ 联系地址：____________________________________________________ 电子邮箱：____________________________________________________ 华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况 1、工程名称：。 2、工程内容：，包质量，包安全，包工期。 3、工程地点：。第二条工程承包范围及工期 1、工程范围：。 2、工期：自年月日至年月日。第三条承包形式包工不包料□包工包辅料□，生活费、电动工具及工具耗材、车费、住宿自理。第四条承包价格 1、总金额：大写圆整，小写元； 2、单价：参照（附件一）单价表第五条工程质量标准

1、本工程以合格工程为标准。 2、必须按照图纸、国家相关施工质量检验标准、规范以及甲方技术交底、工程部要求、地方验收标准和施工安全操作规程组织施工，并对工程的施工技术、质量标准、工期进度、安全生产和文明施工全面负责，确保各项指标的实现。第六条结算方式 1、班组负责人需在每月的25日-30日提交当月的工程请款单，由项目经理对当月的工程情况进行复核，合格后再上交给公司；（附件二） 2、同时提供领取工资的工人姓名、身份证号、联系方式与请款单付到一起； 3、每月请款支付金额不超过当月工程量或人工费的60%； 4、承包内容全部完成经各方验收合格支付到总金额的80%，交钥匙结算后一月内付款至工程总价的95%，保留5%作为保质金，保质金支付按保修期满一年后，余款一次付完。 5、支付账号：，户名：，开户银行：。第七条甲方责任 1、甲方负责技术交底，提供现场必要的施工条件，保障施工所需材料，甲方进场材料按量交给乙方管理和使用； 2、甲方每月向乙方下达施工作业计划，并督促其按进度计划如期完成； 3、甲方负责对乙方进行质量安全监督，对违反管理制度、扰乱现场施工秩序，经教育不改者，甲方有权责令乙方予以辞退； 4、如因甲方图纸问题的返工需双方协商给乙方补工，每天按300元计算。第八条乙方责任 1、乙方人员进入施工现场后，要自觉执行甲方现场管理的一切规定，服从甲方管理，并有义务做好和各工种施工队伍的配合和协调关系，产生矛盾和纠纷时，要及时报告甲方，服从甲方统一协调和安排； 2、乙方据施工情况，满足相关的作业人员名额，满足技术要求及施工进度，做到文明施工、材料节约、安全生产等要求，特殊工种必须持证上岗； 3、建设方的设计变更，乙方应无条件进行施工，并负责协助甲方办理对业主方的现场签证； 4、乙方必须完全服从甲方工期进度计划安排，必要时根据甲方进度计划安排，随时调配劳动力，确保甲方总工期计划及分段工期计划；凡甲方、监理、业主等指出的安全隐患，乙方必须及时整改，确保本工程杜绝重大伤亡事故。如不及时整改视情节给予相应的处罚； 5、乙方在施工过程中不得出现私自中途退场、擅自解散工人，否则甲方不予结算工程款、并追加经济损失及责任；

工程施工合同签订注意事项

工程施工合同签订注意事项建设工程施工合同订立过程中,通常要经过招标、投标、定标这几个过程，形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此，我们可以看出,从合同法角度分析,招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺,所以，依据合同法,中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念,或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定,所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作,维护自身权益，防范合同风险。目前，发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同(范本）》(GF-19９9-020１)签订施工合同，下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。第一部分协议书《建设工程施工合同(范本)》(以下简称《施工合同》）由四部分组成，即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分，在整个合同中具有最高法律效力,签订其应注意以下几个方面：一、合同主体协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。二、合同工期合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同,并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款,以避免因发包人自身原因,致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。三、工程质量标准工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准，但发包人亦有在招标文件中提出更高要求,在签订此条款时，可以约定“合格,力争获奖”,以降低风险。四、合同价款此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价,若合同为可调价格合同,在此处可注明“暂定”字样。五、组成合同的文件

安装工劳务合同范本

安装工劳务合同范本（文中蓝色字体下载后有风险提示）甲方：负责人: 地址：电话：乙方：身份证号码: 住址：电话：根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。 =?=■=■=■=■=■= ■=■=■= =-=-=■ ==-=-= = = —= ■==—■=■ = = —= =—= = ■=■=■= = — = =■=■ = = -=-=■= ■=■=■= =-=-=■ = ■=■=■ = = = ■=■ = ?■ ■==—■=■ = = ■=■ = =—= = ■=■=■= = — = =■=■=■ = -=-=■= ■=■=■= =-=-=■ == ― = = = ~ = ■= = ■=■■=■ = = ~ = = ~ = = ■=■=■= = ~= =~ I I 风险提示:工作岗位及工作时间 I

■ I 雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班i 电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）；工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；

如所在国国庆、春节等。 I I 建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。 I i I I I I I I I I I _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 一、合同期限从 _______ 年_______ 月_______ 日起至约定安装工程任务完成之日为合同期限。二、工作岗位甲方安排乙方在 ________ 事安装工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。三、工作条件和劳动保护 1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。 2、甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。四、劳动报酬 I II I I i风险提示：劳务费用| I I I I 劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中

架子工程分包协议.doc

脚手架工程分包协议发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、施工工期：根据甲方与业主的总承包合同确定，乙方进场时间由甲方通知，乙方必须及时进场。四、承包范围及内容：1；脚手架的绑、拆，外挂吊篮，防护网的挂设及杂物的清理（含立网、水平网）。2；卸料平台的的搭设、拆除、转运、维护，脚手架按层搭设（包括“四口、五临边”的防护、机械设备防护棚、电闸箱防护棚的安、拆），3；配合项目部垂直运输设备的安装、拆除工作，吊车顶升及拆、卸运输，以及混凝土泵管的安装与固定。 4；楼梯扶手、电梯井内平台的安装以及装饰工程需要（层高4.2米以上，含4.2米）的所有与脚手架工程有关的工作及配合甲方现场安全文明施工工作。5；乙方自购绑扎防护安全网的标准铁线。五、工作内容： 1、施工前材料进场由乙方提供材料计划并负责装、卸工作（甲方提

供运输车辆，并保证按乙方要求时间准时安排车辆）。 2、进场材料乙方按甲方要求进行防腐处理工作，并按甲方指定地点进行规方码垛、分类堆放。 3、乙方按甲方制定的《材料领用管理办法》办理领用手续，领用的材料由乙方负责妥善保管，如有丢失经调查证明属于乙方责任，由乙方按现时市价2倍赔偿。 4、乙方必须保证施工脚手架工程在施工期间各方面防护到位并符合有关安全验收标准，现场“四口”防护要及时，并有专人经常检查安全保护设施，保证防护设施的安全状态，确保施工作业人员安全。 5、脚手架工程结束后，乙方必须将拆除架杆、架扣、安全网等材料按甲方指定的地点进行规方码垛，（甲方提供车辆，乙方负责装卸并对架扣、架管进行防腐处理）。六、承包价格； 1、在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容且施工质量、安全达到验收标准及文明施工要求（执行国家现行脚手架工程检查验收标准）承包价格按图纸建筑面积计算，每平方米元。如乙方完成的工作内容没有达到验收标准（但仍可继续使用的情况下）承包价格按图纸建筑面积计算，每平方米元。 2、当图纸建筑面积与实际建筑面积不符合时，应按实际建筑面积计算。七、结算及付款方式；

架子工班组承包合同

架子工班组承包合同总包单位：安徽省皖西建筑安装工程有限公司幸福蓝田?翡翠嘉苑项目部（简称甲方）承包单位：架子工班组长（简称乙方）为了确保双方工作内容以及权利，满足工程进度、质量、安全、文明施工的要求，确保工程顺利进行，经甲乙双方协商，遵循自愿、平等、公平诚实的原则达成以下条款。一、工程概况： 1. 工程名称：幸福蓝田?翡翠嘉苑A—3#楼，及地下车库。 2. 工程地点：皋城东路与胜利路交口。 3. 承包方式：包工包料（甲方只提供塔吊、工人宿舍；乙方负责人工及钢管、扣件、小型机械机具等材料）。 4. 工期：按项目部进度计划。二、承包工程范围：本工程图纸内所有的内、外架、施工操作架、施工操作平台、现浇砼运输道、安全平网与立网的张挂、装饰架、所有楼层临边洞口、电梯井口、顶板预留洞口、屋面女儿墙周边安全防护及临时工棚搭设等全部架子工内容（木工所有内排架钢管、扣件等材料有乙方负责提供）。三、本工程质量评定：本工程质量为市优标准，达不到市优标准而因此产生的整改费用支出由乙方自己承担。

四、工程施工进度：施工进度必须按项目部月进度计划、周进度计划完成，若乙方完不成甲方的节点计划，项目部派人帮组完成，发生一切费用有乙方承担，工期因乙方原因每拖迟一天罚款5000元。五、承包协议价款：主楼承包单价_________ 元/川（建筑面积），地下室承包单价 _________ 元/川（建筑面积），施工中做到工完料清，如有增减工程和设计变更工程按工程量大小当面谈价。六、付款方式： 1. 乙方施工达到合同条件后，每月经施工员、质检员、安全员验收合格，审核确认工程量报项目经理审批，发放适当的生活费，工程结束验收合格后当年付总工程款的 _% ,余款工程竣工验收后结清。 2. 乙方按甲方规定，按财务要求做好生活费、工资表，经甲方验收签字由本人领取。七、安全生产及文明施工：（一）、安全生产 1. 乙方必须配备专职安全员，负责工地安全生产。坚决贯彻执行国家及工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规条例和规定，必须采取必要的措施和手段强化安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工制度，以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保工程安全达标。 2. 乙方必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行建设工程施工安全管理规定，必须严格按安全操作规程、安全规范要求搭设脚手架，

彩门工程施工合同协议(模板)

编号：_____________彩门工程施工合同甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等有关文件规定，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立分项工程施工合作关系，经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。第一条工程概况 1.1工程名称：____________________________ 1.2工程地点：____________________________ 1.3工程内容：本合同1.1条工程的制作、安装、装饰等分项工程；工程质量负责人告示牌(一块)的制作、安装、装饰等。 1.5合同工期： 1.5.1开工日期自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止竣工，总工期_______日历天。乙方必须满足甲方提出的进度要求。 1.6工程质量等级： 1.6.1工程质量要求：以业主签发的相关文件中规定要求为工程质量标准为准，焊接、安装等工序作业必须符合国家相关质量要求，外观美观、大方，无粗糙焊接缝，彩布拼缝平滑。 1.7承包形式和合同价款： 1.7.1本工程以分项工程综合总价承包。综合承包总价包括：乙方完成工作内容发生的全部材料、劳务、机械费用、进出场费用、设备安装、质检、管理费、利润及临时设施、环境保护、安全防护、文明施工、保险等全部费用，以及所有责任、义务和一般风险。该综合单价已经充分考虑了各种价格上涨的不利因素，所以合同实施期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化，合同总价均不作调整，本合同工程总价为人民币____________元整。第二条技术交底与竣工验收 2.1甲方向乙方提供施工图___份，并组织双方技术人员、现场负责人进行现场踏勘、放线和技术交底。 2.2乙方应严格按照技术交底、施工设计图纸组织施工；应自觉服从甲方技术人员、现场管理人员的管理，但不排除乙方对工程所承担的责任。 2.3乙方在施工过程，应按业主、监理及甲方关于报检程序的要求，在每道工序完成后，先自检，自检合格后报甲方、监理、业主检验。对检验中发现的不合格工程，乙方应按要求返工并承担费用。第三条材料供应及制作要求 3.1本工程所用材料由乙方负责自行采购，必须保证材料的质量。其中立柱全部采用为___毫米*___毫米___毫米角钢焊接、横梁两端及前后两个立面水平方向分别使用三根___毫米*___毫米

建筑安装工程承包合同(架子工)

建筑工程劳务分包合同（架子工分项）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程现场实际情况，双方共同协商一致，特订立本合同。第一条乙方资质情况资质证书编号：营业执照编号：注册登记编号：资质专业等级：安全证书编号：第二条工程概况、工程名称：、工程地点：、工程概况：本工程建筑面积；结构形式：；层数：；工程质量要求等级；结构工期天；自年月日至年月日。第三条基本要求

、乙方的施工人员必须持有“四证”（身份证、计生证、就业证、资格证）的镇、县、市及省级施工企业和办有建筑、工商、劳动等部门注册核准及审批的单位。、符合省、市有关外地来汉、郊县进城分包及暂住人口管理等有关节文件规定。、向甲方提供健全的成建制劳务、各项专兼职管理人员及职工花名册。、要及时办理各项合法务工手续，并承担相关务工手续的费用。、乙方必须在签订合同时交纳承包总价款的履约保证金（计人民币元整），本履约保证金在乙方履行完本合同约定条款内容后一次性退还（无息）。第四条承包范围及形式、承包范围通过双方商议，甲方拟本工程所属于架子工分项工程及附属工程，临时设施中的架子分项工程劳务，分包给乙方施工。、承包形式：砌体：包工管料；自带大小机具；除钢管、扣件、安全网、槽钢、钢丝绳、脚手板外其它材料（楼层总配外的照明灯具、电线、油漆、电焊等耗材及辅助材料）乙方包干。、工作内容：承包范围所属定额子项目所包含的全部工作内容（或双方协商约定）；所有的架子工程，临时设施（甲方所在地需的工棚、围墙等）。材料进场后的卸堆码、清理工作，场内的水平及垂直运输。

一般工程建设施工合同制式版本

建设工程施工合同第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况 1.工程名称：工程。 2.工程地点：河南省新郑市。 3.工程内容：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 4.工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。二、合同工期开工日期：年月日。竣工日期：年月日。工期总日历天数：日历天；工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。适用于工程的验收标准包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，以高者为准。四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：固定总价人民币（大写）：￥元，工程结束后，乙方应得工程款以甲方最终审计结算为准。其中：该合同价包含但不限于安全文明施工费、材料和工程设备费、住宿、质量工期、一切险和第三者责任险、有关政府部

门验收通过、维护、移交、组织实施工作和资料整理、施工风险、质量保修期保修、管理费和利润税金等一切费用。合同价格形式：固定单价合同±设计变更±现场签证。例外情形是否适用：。例外情形：承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准价格（即新郑市每季度发布的材料信息价）的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5﹪时，其超过部分据实调整。合同价款支付工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完工并经甲方验收合格后，付至合同总价款的%；经审计决算完成审定后，付至合同总价款的95%，质保期满后余款一次性付清。承包方指定的收款账户基本信息如下开户行：户名：卡号：发包人付款前，承包人必须提供与付款金额一致的且符合发包人要求的发票。六、双方责任（一）甲方责任 1、协助提供施工用水、用电联接点；安排施工进度及协助乙方于相关方的关系。 2、组织人员对工程竣工进行验收，按照合同约定支付工程进度款；以及办理工程结算。 3、提供施工方所需要的条件，负责提交与工程相关的各类基础性资料、施工图纸等。 4、发包人代表：；身份证号：；职务：；联系电话：。发包人更换发包

架子工承包合同协议书

架子工工程专业承包合同书总承包方：中铁七局.绿地.襄阳项目中心项目部（以下简称甲方）专业承包方：（以下简称乙方）为了加强双方互相合作，明确甲乙双方责、权、利、经双方协商，特签订如下条款，作为该工程施工专业承包合同的依据。一、承包范围及内容：所有脚手架分项工程。具体范围及内容为：工程内外脚手架、挑架、满堂架、挑网、塔吊、施工货物电梯施工通道口及外围护栏架等搭拆：施工现场“四口”、“五临边”、预留孔、防护栏、防护棚、挂安全网、砼、铺竹篱板、施工运输通道或运输架以及临时设施及机械设备、木工组、钢筋工临时工棚、防护棚的架子等搭拆，除模板架以外其余一切包括在内。文明施工按市标化要求施工。二、承包方式：包工工程面积：平方米；单价按建筑面积元／㎡计算，一次性包干不予调整；脚手架分项工程搭拆及堆放整齐所需工具由乙方自理。三、质量要求： 1、为确保工程质量、安全生产、文明施工，文明施工应达到市标化工程。 2、乙方必须按国家有关规范进行操作，设置牢固可靠的安全设施，并对安全设施进行日常检查、维护。

、乙方搭设好脚手架后，应及时进行质量自检；自检合格后及时通知甲方有关人员组织专项验收，合格后交甲方使用。未经验收及验收不合格的脚手架应由乙方负责整改及加固，防止他人误用造成安全事故。 4、甲方有权随时对施工质量无保证的乙方操作工人提出处罚意见或清退出场。 5、施工现场的质量管理要求，乙方应严格按照甲方的《项目施工质量管理细则》。 6、脚手架分项工程必须达到市标化工程要求；若达不到标化工程要求，甲方将罚款处理10000元。扣除每平方3元。四、现场管理要求： l、乙方指派、工程现场负责人，全面负责本工种施工管理及劳动力安排。 2、乙方必须组织持有效脚手架搭拆操作证及上岗证书的专业技术工人进场施工。施工人员必须遵守劳动纪律。 3、甲方在工程开工期前及各关键部位或有特殊要求时，对乙方进行技术交底；乙方必须按交底记录执行。乙方对交底内容有疑问时，可向甲方交底人员或技术负责人提出，经书面确定后执行。五、安全、文明施工要求： 1

一般工程合同模板

工程施工合同项目名称：签订时间：年月日

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工事项，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵照执行。一、项目概况：工程名称：工程地点：工程承包范围及内容：未说明详尽之处以设计图纸为依据。二、合同工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期天数：共日历天。三、质量标准：合格。四、合同价款：金额(大写)人民币：；￥：元。五、双方职责：（一）甲方职责 1、甲方代表，甲方代表根据授权，行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务。 2、施工合同签订后3日内提供施工图肆套（含制作竣工图使用的图纸）；乙方需要增加施工图套数，甲方联系解决，费用由乙方支付。 3、监督工程质量、安全、进度等工作。 4、负责协调乙方施工的用水、用电及施工货梯等必要条件，协调园区其他各专业承包单位相互配合以保证工程正常施工。 5、负责与设计单位及有关部门的工程联系及协调。 6、办理合理的变更、签证手续及工程款支付。 7、组织工程竣工验收及办理工程结算工作。（二）、乙方职责

1、乙方代表，电话：；乙方代表需常驻现场，乙方代表全权代表乙方，行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务，解决施工过程中的各项事宜。 2、根据甲方园区平面规划指定地点，乙方搭设办公及生产等临时设施及堆放材料；负责生活及施工垃圾等定期收集和清理并承担相关费用，直到工程交付使用为止，工程竣工移交后，负责工地上所有有关乙方的设备、多余材料及各种临时工程清除、移走。 3、负责本工程施工用水、用电的接引工作，用水、用电接引（含安装水电计量表及水电配置箱）工作及费用由乙方自理，费用已包含在合同总价中；水电费用（含水电损耗费用）由乙方承担，由甲方代缴，乙方在接到缴费通知书3日内按时缴交，否则甲方有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除，对此乙方不得提出任何异议，若水电费没有按时缴交的，被停水、停电的造成的损失均由乙方承担，导致工期延误的，不予顺延；通讯线路及通讯费由乙方自行解决。 4、按甲方及相关施工配套说明严格按照施工规范进行施工，落实每道工序落实“三检”制度，对承包范围内的工程质量负全部责任；对隐蔽工程在隐蔽前，应提前24小时通知验收，经签字认可后方可隐蔽；由于乙方施工操作失误或乙方工程质量等原因给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任并无条件返工至合格为止。 5、乙方应根据工程进度组织专业队伍施工以满足甲方的工程进度要求，应提供计划、报表的名称及完成时间：开工后5天内乙方须向甲方及监理人提供工程施工总进度计划壹式叁份；每月25日向甲方及监理人报当月完成工作量月报表（含累计完成量及价）和下个月施工进度计划表（含资金使用计划表）各壹式叁份；工程完工时提交完工报告书壹式肆份；每周向监理人和甲方报送施工周报壹式贰份及监理人要求的其他有关报表。 6、乙方必须配合甲方单独发包项目、通讯网络等部门的施工（甲方单独发包项目的总包管理费和配合费及其它相关费用不另计取）。 7、乙方在工程实施过程中，不得损坏工地范围内（含甲方单独发包的土建及装修等工程）的成品和半成品，否则须给予损失方相应的赔偿，工程移交前，负责自身承包范围的保护和保洁工作及责任，因乙方管理不善造成损坏的，乙方应负责出资修复，造成工期延误的，工期不予顺延。

门窗安装工程劳务分包合同范本

编号：_____________ 门窗安装工程劳务分包合同甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包方：（以下称“甲方）承包方：（以下称“乙方）甲乙双方本着相互合作、相互信任的态度，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》的规定及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，签订本承包合同，以资共同遵守。一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点：二、承包范围及方式 1、乙方以清包工的方式完成承包范围内的工作量，即包安装的人工费用、包质量、包工期、包安全施工、包文明施工、包工程验收。（包括材料的装卸和场内的二次运输及制安、门窗框标识清理、发泡剂填缝、防雷接地的连结，打防水胶等）及本合同约定的其他事项和费用。项目部与班组约定范围内的所有门窗由乙方负责施工处理。现场施工人员的交通费、住宿费和就餐费用由乙方自行安排。需要时甲方可提供必要的协调工作。乙方从合同签订起对门窗工程进行承包直至工程竣工验收及后期维修工作。 2、辅材提供方式： 3、除垂直运输设施、吊篮、脚手架外的施工机具、设备由乙方自备（施工作业的工具），其用于施工作业的工具类消耗性材料自行购买。 4、包材料损耗：铝材/塑钢损耗为0.5％（按米计），玻璃为1％（按玻璃面积计），五金件损耗为零（机械性损坏或厂家质量问题可退换），玻璃胶、结构胶、耐候胶以进场工地实测量消耗量为准。如因劳务队伍的原因造成材料损耗超过规定损

耗率的由劳务队伍照价赔偿，并处以损耗材料总价的罚款。各种硅胶的使用必须要按技术要求施工到位，使用后的胶筒按规定交回，如不交回则按损耗算。安装配件由甲方负责，乙方应严格按照设计要求进行安装，超出部分费用由乙方自理。 3、主要工程项目工作内容： 3.1 洞口放线测量，确定门窗准确的加工尺寸； 3.2 各类材料的现场运输清点； 3.3 生产计划、运输计划编排； 3.4 进场材料的二次运输工作； 3.5 外框定位、固定及防雷接地的连接； 3.6 外框四周发泡剂的填缝处理； 3.7 窗框与外墙连接的周边注胶密封； 3.8 固定玻璃、内扇及辅助部件（包含门窗扇外露执手）现场安装，玻璃周边的室内外注胶密封； 3.8 成品保护及卫生清理及淋水试验（如甲方要求）； 3.9 检试验及交工验收的配合、维修、保修等全部操作过程。三、工期要求本工程的开工日期根据项目部的施工进度安排，以项目部发出的开工通知为准，乙方的具体施工进度应满足甲方、监理、总包及业主的总进度要求。特别是关键节日里的施工人员和设备等必须满足业主的工期要求。四、工程质量 1、本工程质量求合格。工程所有性能均应满足国家规范《铝合金门窗》 GB/T8478-20XX、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-20XX、《中空玻璃》