总包分包配合服务协议样本
(增加多场景)总包分包配合费协议书范本.docx
(增加多场景)总包分包配合费协议书范本.docx协议编号：_______总包分包配合费协议书范本甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将工程项目中的部分工程分包给乙方施工，并支付配合费的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工程期限：__________二、配合费及支付方式1.甲方同意按照本协议的约定向乙方支付配合费，配合费金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。
2.甲方应在本协议签订后__________个工作日内，将配合费一次性支付给乙方。
户名：__________账号：__________开户行：__________三、甲乙双方的权利和义务1.甲方权利和义务：（1）甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行监督和管理；（2）甲方应按照本协议的约定向乙方支付配合费；（3）甲方应提供施工所需的图纸、资料等技术文件；（4）甲方应协助乙方办理施工所需的各类手续。
2.乙方权利和义务：（1）乙方有权按照甲方的要求进行施工；（2）乙方应保证施工质量、进度、安全，并承担相应的责任；（3）乙方应按照甲方的要求提供施工所需的技术文件；（4）乙方应自行办理施工所需的各类手续。
四、违约责任1.如甲方未按照本协议的约定支付配合费，应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×0.05 %。
2.如乙方未按照甲方的要求进行施工，或施工质量、进度、安全等方面不符合约定，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：配合费金额×0.1%×违约天数。
五、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
总包与分包免责协议书8篇
总包与分包免责协议书8篇篇1甲方（总包方）：[总包公司名称]乙方（分包方）：[分包公司名称]鉴于甲方与乙方分别作为总承包商和分包商，双方同意就[项目名称]项目（以下简称“该项目”）进行合作，经友好协商，达成如下免责协议，以资共同遵守。
一、总包与分包关系1.1 甲方系该项目的总承包商，负责项目的整体规划、设计、施工及管理。
1.2 乙方系该项目的分包商，负责项目中的部分专业工程或劳务作业。
二、免责条款2.1 乙方对其所承包的专业工程或劳务作业的质量、安全、进度及成本等承担全部责任。
乙方应确保其提供的服务符合甲方的要求及国家的法律法规。
2.2 甲方不对乙方所承包的专业工程或劳务作业的质量、安全、进度及成本等承担任何责任。
如因乙方的原因导致项目出现质量问题、安全事故、工期延误或成本增加等，甲方有权要求乙方进行整改，并由乙方承担全部责任。
2.3 乙方应自行解决其员工的管理、培训、福利及劳动保障等方面的问题，甲方不承担任何责任。
2.4 乙方应自行承担其承包工程所需的全部费用，包括但不限于材料费、设备费、人工费、管理费等，甲方不承担任何费用。
2.5 乙方应自行处理其承包工程中的所有纠纷和争议，甲方不参与任何纠纷和争议的处理。
三、违约责任3.1 若乙方违反本协议的约定，甲方有权要求乙方进行整改，并由乙方承担全部责任。
甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除相应的违约金。
3.2 若乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。
3.3 若乙方存在以下情形之一的，甲方有权单方解除本协议，并由乙方承担全部责任：（1）乙方未能按本协议的约定完成承包工程；（2）乙方所承包工程的质量不符合甲方的要求；（3）乙方在施工过程中存在严重安全隐患；（4）乙方存在其他严重违约行为。
四、争议解决4.1 甲乙双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商的方式解决。
若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
总包配合服务协议5篇
总包配合服务协议5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1总包配合服务协议甲方（总包方）：乙方（配合方）：鉴于甲方为完成某项工程项目需要乙方的配合服务，双方经友好协商达成以下协议：第一条总包服务内容和范围1.1 甲方委托乙方提供配合服务，包括但不限于提供必要的人力、物力，遵守甲方的指示完成相关工作任务。
1.2 甲方需提供相关的工程资料、设计图纸，协助乙方理清工作流程和安排工作计划。
1.3 乙方应按照甲方要求，保持与甲方的密切沟通，及时汇报工作进展情况。
第二条配合服务期限2.1 本协议自双方签署之日起生效，至工程项目完工验收日止。
2.2 如需延期或提前结束配合服务期限，需提前书面通知对方，并经双方同意后方可实施。
第三条服务津贴3.1 甲方应按照合同约定时间及质量规范与乙方及时结清配合服务费用。
3.2 乙方应严格遵守合同约定，按时按质完成工作任务。
第四条保密协议4.1 双方应严格遵守工程项目的保密规定，不得擅自泄漏相关资料和设计信息。
4.2 乙方完成配合服务后，应将甲方提供的一切资料和信息归还给甲方，不得擅自保留、复制或转让。
第五条违约责任5.1 若乙方未能按合同约定提供配合服务，甲方有权要求乙方返还已支付的所有费用，并要求乙方承担相应的违约责任。
5.2 若甲方未能按合同约定支付配合服务费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并停止配合服务。
第六条其他事项6.1 本协议未尽事宜，双方可另行签署补充协议，作为本协议的附件。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：篇2总包配合服务协议甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方为开展某项工程项目，需要与乙方进行总包配合服务，为此双方达成以下协议：一、总包配合服务内容：1. 甲方委托乙方负责该工程项目的总包配合服务，包括但不限于工程进度协调、材料设备供应、施工管理、质量控制、安全生产等工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，配合开展工程项目的各项工作，确保工程按时、按质、按量完成。
总包分包配合费协议书范本
总包分包配合费协议书范本甲方：________________乙方：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将工程项目中的部分工作内容分包给乙方施工，并支付乙方配合费事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程期限：________________二、分包工作内容1.乙方按照甲方的要求，承担工程范围内的________________工作内容。
2.乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。
3.乙方在施工过程中应遵守国家及地方的相关法律法规，确保工程质量和安全。
三、配合费支付1.甲方同意按照本协议的约定向乙方支付配合费，具体金额为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2. 配合费的支付方式为：________________。
3. 配合费的支付期限为：________________。
四、双方的权利和义务1.甲方应按照约定向乙方支付配合费，并保证支付金额的准确性。
2.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，并提出整改要求。
3.乙方应按照甲方的要求，完成分包工作内容，并保证工程质量和安全。
4.乙方应遵守甲方的施工管理制度，接受甲方的监督检查，并按照要求进行整改。
5.乙方应自行承担施工过程中的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。
五、违约责任1.双方应严格履行本协议的各项约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
2.甲方未按照约定支付配合费的，应按照逾期支付金额的___________ _____%，向乙方支付违约金。
甲分总包方配合三方合同协议7篇
甲分总包方配合三方合同协议7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（分总包方）：____________________公司（以下简称甲方）乙方（分包合作方一）：____________________公司（以下简称乙方）丙方（分包合作方二）：____________________公司（以下简称丙方）鉴于甲、乙、丙三方本着互利共赢、共同发展的原则，经友好协商，就甲方作为分总包方与乙方、丙方进行合作事宜达成如下协议：一、合同目的及合作范围本合同旨在明确甲、乙、丙三方在工程项目中的合作关系及各自职责，确保项目顺利进行，实现共赢目标。
合作范围包括但不限于工程项目的设计、施工、验收及后期维护等阶段。
二、合作期限本合同自三方签字盖章之日起生效，有效期为项目开始至竣工验收合格后的______年，期满前双方协商一致可续约。
三、各方职责及义务（一）甲方职责：1. 作为分总包方，负责项目的整体规划及现场统一管理；2. 协调乙方与丙方之间的工作，确保双方配合密切；3. 负责工程质量的监管及验收标准的制定；4. 按时支付乙方和丙方的服务费用。
（二）乙方职责：负责项目的部分施工任务，包括但不限于以下事项：1. 按照合同约定完成施工任务；2. 保证施工质量符合国家标准及甲方要求；3. 配合丙方完成与其他分包工程的衔接工作；4. 定期向甲方汇报施工进度及存在问题。
（三）丙方职责：负责项目的另一部分施工任务，具体职责如下：1. 完成指定施工任务，确保工程质量；2. 与乙方紧密配合，共同推进项目进展；3. 及时向甲方报告施工进度及遇到的问题；4. 保证施工过程中的安全生产。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币______元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据工程项目实际情况确定。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付乙方和丙方的服务费用，支付比例为______%。
待工程竣工验收合格后，完成结算支付剩余款项。
总包配合服务协议4篇
总包配合服务协议4篇篇1总包配合服务协议一、协议双方本协议由甲方（总包方）和乙方（配合方）双方签署，就总包方委托配合方开展合作事项所达成的协议，双方本着互惠互利、平等自愿、诚实信用的原则，根据事实情况，经协商一致达成以下协议。
二、合作内容1. 甲方为总包方，负责项目的整体策划、组织、实施和管理工作。
乙方为配合方，根据甲方的安排和要求，协助甲方完成项目的具体实施工作。
2. 乙方必须按照总包方的工作计划、要求和时间表，配合完成工作内容，并在工作过程中积极沟通，保持信息畅通。
3. 乙方在工作过程中应保守商业秘密，不得泄露甲方的商业信息和项目资料，维护甲方的商业利益。
4. 乙方应遵守甲方的工作制度和规章制度，服从甲方的管理，保持工作的高效性和秩序。
三、工作方式1. 甲方将按照项目的进度和需要，将具体工作任务和要求通知乙方，乙方应根据甲方的安排和时间要求，及时响应并提供配合工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，提交相关工作报告和执行情况，确保项目进度和质量。
3. 在工作过程中，乙方应配合甲方的技术人员进行技术支持和指导，协助解决可能出现的问题。
四、工作报酬1. 乙方的工作报酬由甲方根据实际工作量和工作质量确定，双方协商一致后签署书面合同。
2. 乙方应按照合同约定的时间和方式领取工作报酬，如发现工资有问题，应及时与甲方进行沟通协商解决。
五、违约责任1. 发生以下情况之一的，视为乙方违约，甲方有权终止合作，乙方应承担相应的赔偿责任：（1）未按时完成工作任务或工作质量不达标；（2）泄露商业机密、违约行为；（3）严重违反公司制度和规章制度；2. 在工作过程中如出现纠纷，双方应通过友好协商解决，若无法达成一致，可诉诸法律途径解决。
六、保密协议1. 双方应保守商业秘密，不得泄露对方的商业信息、技术资料和项目资料。
2. 完成合作任务后，双方应归还或销毁涉及商业机密的文件资料，保证商业机密不流失。
3. 发生商业机密泄露事件后，泄漏方应承担相应的法律责任，并对受影响方给予合理的赔偿。
总包配合服务协议7篇
总包配合服务协议7篇第1篇示例：总包配合服务协议一、总包配合服务协议的签署为了明确双方在总包配合服务中的权责关系，确保项目的顺利进行，双方特订立本协议。
甲方为总包方，乙方为配合方。
双方均同意并遵守以下各项约定：二、总包方的责任1. 总包方应对整个项目的施工质量、进度、安全负责，确保项目按照合同约定的要求进行。
2. 总包方应认真履行施工合同，不得擅自更改设计方案、材料规格等，如有变动须与乙方协商一致。
3. 总包方应按时支付工程款、材料款等合同约定的款项，确保配合方及时获得应有的报酬。
4. 总包方应设立专门的工程管理团队，负责项目的具体施工管理及组织协调工作。
5. 总包方应负责协调项目中各个施工单位的进度、质量，并及时解决施工中出现的问题。
三、配合方的责任1. 乙方应按合同约定的时间和质量要求提供必要的配合工作，协助总包方顺利完成项目。
2. 乙方应认真履行配合合同，确保按时完成交付的任务，不得延误项目进度。
3. 乙方应提供必要的人力、物力支持，确保总包方能够顺利进行项目施工。
4. 乙方应配合总包方进行合理的协调，保证施工过程中的协调顺畅，以确保项目的成功进行。
四、合作机制1. 双方应建立合作机制，定期召开工作会议，对项目的进度、质量等进行检查和评估，及时调整工作计划。
2. 双方应建立有效的沟通机制，及时传达信息和解决问题，确保工作的顺利进行。
3. 在项目过程中如发生纠纷，双方应协商解决，如无法协商解决，可通过法律途径解决。
五、违约责任1. 若一方未按合同规定的时间和要求履行义务，另一方有权要求其承担相应的违约责任。
2. 若因一方的原因导致项目受到损失，责任方应承担相应的赔偿责任。
六、协议解除1. 若因双方均无法实现合同约定的目标，或者发生严重违约行为，一方有权解除本协议。
2. 在解除协议后，双方应按合同约定的方式处理未完成的工作和款项支付。
七、其他事项1. 本协议自双方签署之日起生效，有效期为合同约定的项目工期。
2024年施工分包配合协议
2024年施工分包配合协议____年施工分包配合协议协议编号：____-01甲方：（施工总承包单位名称）地址：电话：传真：法定代表人：乙方：（分包施工单位名称）地址：电话：传真：法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就____年施工项目的分包工程配合事宜达成一致意见，特订立本协议，共同遵守并履行，以促使工程按时、按质、按量地完成。
一、分包工程内容1.1 分包工程的范围和任务：（详细描述分包工程的具体内容，包括工程的位置、规模、设计要求等）1.2 分包工程的工期：分包工程的开始日期和结束日期。
（具体时间根据实际情况进行协商确定）二、甲方的责任和义务2.1 提供场地和环境：甲方负责提供符合施工要求的场地，并保证分包施工单位顺利进行工程施工。
2.2 提供施工资料和技术支持：甲方向乙方提供分包工程所需的相关文件、图纸等施工资料，并及时提供技术支持和解答疑问。
2.3 审查和验收：甲方有权审查乙方的施工方案、材料选用等，并在工程竣工后进行验收，对合格部分及时支付分包款项。
三、乙方的责任和义务3.1 施工方案的编制：乙方负责根据甲方提供的施工要求，制定详细可行的施工方案，经甲方审核通过后方可执行。
3.2 安全生产责任：乙方必须根据国家有关安全生产的法律法规要求，切实负责分包工程的安全生产，并遵守现场施工的各项安全规定。
3.3 施工措施和质量管控：乙方须采取适当的施工措施，确保分包工程的施工质量，合理使用材料并确保材料的合格。
四、合同价款和付款方式4.1 合同价款：分包工程的总合同价款为（具体金额），（大写金额）。
4.2 付款方式：（具体描述合同价款的付款方式，包括分段付款的条件、金额和付款时间）五、违约责任5.1 甲方的违约责任：如甲方未按照本协议约定的施工进度和质量要求提供支持、资料等，导致乙方无法按时完成分包工程的，甲方应承担相应的违约责任。
5.2 乙方的违约责任：如乙方未按照本协议约定的施工要求进行施工，或者质量不合格等，甲方有权要求乙方赔偿相应损失，并追究乙方的法律责任。
总承包与分包协议书范本
总承包与分包协议书甲方（总承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（分包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方作为总承包商已与[建设单位名称]签订了[工程名称]的总承包合同（以下简称“总包合同”），经甲方考察和评估，乙方具备承担本工程部分分包工程的能力和资质，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，就乙方分包[分包工程名称]事宜达成如下协议：一、分包工程概况1. 工程名称：[具体分包工程名称]2. 工程地点：[详细地址]3. 工程内容：[详细描述分包工程的工作内容、范围，包括但不限于施工图纸所示内容、技术规范要求等]4. 工程工期：- 计划开工日期：____年__月__日；- 计划竣工日期：____年__月__日；- 总工期：____天。
具体工期以甲方根据总包合同和工程实际情况下达的书面开工通知为准。
二、分包方式及价款1. 分包方式：[明确分包方式，如包工包料、包工不包料等]2. 分包价款：本分包工程总价为人民币______元（大写：________________元整）。
此价格为固定总价/暂定价（请注明），除因设计变更、甲方指令调整工程内容或本协议约定的价格调整因素外，不因任何原因调整。
3. 价格组成：分包价款包括但不限于完成本分包工程所需的人工、材料、机械、设备、管理费、利润、税金、风险费、措施费（包括安全文明施工措施费）、规费等一切费用。
三、质量标准1. 乙方应严格按照国家现行的工程建设标准、规范、施工图纸及技术要求进行施工，确保分包工程质量达到[具体质量标准，如国家优质工程标准、当地质量验收合格标准等]。
建设工程总分包安全服务协议(精选3篇)
建设工程总分包安全服务协议（精选3篇）建设工程总分包安全服务协议篇1甲方(总承包方)：乙方(分包方)：工程名称：工程地点：按照《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定，甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议。
一、双方权责1、甲乙双方共同的责任：坚持以人为本的安全生产宗旨，贯彻落实国家有关安全生产的法律法规;坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范，落实总包单位的安全管理规定和办法，确保封闭管理、确保员工安全、确保安全生产。
2、甲方的责任(1)建立安全生产责任制度，甲方作为工程总承包单位，对整个施工现场行使安全管理权，指定并落实企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程;(2)建立安全例会制度，每月组织召开一次安全会议，并形成会议纪要。
遇有特殊情况时，随时召开安全会议。
(3)建立安全检查制度。
每周组织一次安全检查，下达整改通知单，进行安全奖罚;督促乙方完成整改事项，并在整改反馈单上签署意见。
对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。
(4)建立安全教育培训制度。
负责组织对乙方进场工人进行公司级教育和项目级安全教育。
每年负责组织一次安全生产知识考试工作。
在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时，负责对分包管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。
有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员。
(5)组织安全技术交底。
技术负责人主管安全技术交底工作，并负责向分包单位交底的技术负责人进行交底，同时督促安全管理人员监督分包单位向现场施工人员进行交底。
重要分项或重点部位的交底，必要时，可直接进行交底，交底人要签上自己的名字和交底时间。
(6)负责编制总的施工组织设计和专项安全施工组织设计。
(7)负责建立项目部安全管理资料。
(8)负责编制施工现场总的紧急情况下的应急预案和生产事故应急救援预案。
总包配合服务协议5篇
总包配合服务协议5篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供总包配合服务事宜达成如下协议：一、协议背景鉴于甲方作为工程总包方，具备丰富的项目管理经验和资源，乙方愿意委托甲方为其提供总包配合服务，共同实现项目的顺利进行。
二、服务内容甲方提供的总包配合服务内容包括但不限于以下几个方面：1. 项目管理：协助乙方进行项目规划、预算编制、进度控制等。
2. 技术支持：提供技术咨询、方案设计优化等技术支持。
3. 沟通协调：协助乙方与业主、政府部门及其他相关单位进行沟通协调。
4. 质量控制：协助乙方进行质量控制，确保工程质量和安全。
5. 其他服务：根据乙方需求，提供其他与项目相关的配合服务。
三、服务期限本协议的服务期限为自协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
四、服务费用及支付方式1. 服务费用：乙方应按照约定支付甲方总包配合服务费用。
具体金额根据项目的实际情况和双方约定确定。
2. 支付方式：双方约定以银行转账或其他方式进行支付。
3. 发票：甲方应提供合法有效的发票作为收款凭证。
五、双方权利义务1. 甲方应尽职尽责为乙方提供总包配合服务，确保项目的顺利进行。
2. 乙方应按照约定支付服务费用，并提供必要的资料和信息支持。
3. 双方应共同遵守法律法规，履行各自的权利义务。
4. 乙方应对甲方提供的服务进行评价和反馈，以便甲方持续改进服务质量。
六、违约责任及赔偿如一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、保密条款双方应对本协议的内容及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
八、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
总包配合服务协议5篇
总包配合服务协议5篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（配合方）：____________________鉴于甲乙双方共同协作完成一项重要的建设工程，为明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，经友好协商，达成以下总包配合服务协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在施工过程中的协作配合事宜，确保工程顺利进行，实现共同发展的目标。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________三、总包方的责任与义务1. 甲方负责整个工程的总体策划、组织、实施和管理。
2. 甲方应按时向乙方提供施工图纸、技术资料等必要文件。
3. 甲方负责施工现场的整体协调和管理，确保工程安全、质量、进度得到保障。
4. 甲方应按照合同约定支付乙方的配合服务费。
四、配合方的责任与义务1. 乙方应按照甲方的要求，提供现场配合服务，确保工程的顺利进行。
2. 乙方应按时参加甲方组织的各类会议，提出合理建议，共同解决施工中遇到的问题。
3. 乙方应积极配合甲方进行工程验收，确保验收工作顺利完成。
4. 乙方应遵守施工现场的安全、环保等规定，确保施工过程中的安全环保。
五、配合服务内容1. 乙方应提供现场技术支持，协助解决施工中的技术难题。
2. 乙方应提供现场协调服务，协助甲方与分包单位、供应商等之间的沟通协调。
3. 乙方应提供进度跟踪服务，确保工程进度与计划相符。
4. 乙方应提供质量监控服务，协助甲方确保工程质量。
5. 乙方应提供安全监管服务，协助甲方确保施工现场的安全。
6. 其他甲方要求的配合服务内容。
六、费用与支付1. 甲方应按照合同约定支付乙方的配合服务费。
2. 配合服务费用计算方式：按工程总造价的百分比计算，具体比例根据工程实际情况确定。
总包配合费 合同7篇
总包配合费合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方法人电话]鉴于甲方需要乙方为其提供特定服务，经双方友好协商，达成以下关于总包配合费合同协议，以兹信守。
一、合同背景及目的鉴于甲方作为项目方，需要乙方提供总承包配合服务，包括但不限于项目协调、施工管理、材料采购与配送、劳务分包配合等事项。
乙方同意按照本合同约定，提供相应的服务。
双方经过充分协商，特订立本合同，明确双方的权利和义务。
二、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方要求，提供全面的总承包配合服务，包括但不限于以下事项：项目协调管理、施工现场管理、进度款协助申请、资料整理及归档等。
2. 乙方应配合甲方进行项目的竣工验收及后期维护工作。
3. 乙方需确保所派遣人员的专业素质和技能满足项目需求。
4. 其他甲方要求的配合事项，具体事项以甲方书面通知为准。
三、总包配合费及相关费用支付1. 总包配合费金额：人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
此费用包含但不限于人工费、管理费、利润及税金等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按照项目进展分阶段支付总包配合费给乙方。
具体支付节点和金额如下：合同签订后XX日内支付XX%；项目竣工验收合格后XX日内支付XX%；剩余款项在质量保证期结束后XX日内付清。
3. 乙方应在每次收款前提供合法有效的发票。
4. 因乙方原因导致的项目延期等额外工作费用由乙方自行承担。
四、质量要求及验收标准1. 乙方提供的服务必须符合国家相关规范和质量标准。
2. 甲方将根据合同约定和项目实际情况进行验收，验收标准以国家相关规范为准。
3. 如因乙方原因未能达到验收标准，乙方需承担违约责任并承担整改费用。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容及相关信息进行保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
发包、总包、分包三方协议模版(3篇)
第1篇甲方（发包方）：乙方（总包方）：丙方（分包方）：鉴于甲方拟进行某工程项目（以下简称“本项目”），需要乙方作为总包方进行项目管理与施工，同时乙方拟将部分工程内容分包给丙方，为确保项目顺利进行，明确各方权利义务，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：________________________1.2 项目地点：________________________1.3 项目规模：________________________1.4 项目内容：________________________1.5 项目总投资：________________________1.6 项目工期：________________________第二条甲方权利与义务2.1 甲方权利：（1）对项目进行监督和管理；（2）对乙方和丙方的施工质量、进度、安全等进行检查；（3）在项目实施过程中，有权要求乙方和丙方提供相关资料；（4）在项目完成后，有权验收并支付工程款。
2.2 甲方义务：（1）按照合同约定的时间、地点提供施工图纸和有关技术资料；（2）确保提供施工场地及施工所需的场地设施；（3）按照合同约定支付工程款；（4）协助乙方和丙方解决施工过程中遇到的问题。
第三条乙方权利与义务3.1 乙方权利：（1）根据甲方提供的设计图纸和施工要求，组织施工；（2）对丙方的施工进行监督管理；（3）在项目实施过程中，有权要求丙方提供相关资料；（4）在项目完成后，有权验收并支付分包款。
3.2 乙方义务：（1）按照合同约定的时间、地点、质量要求完成项目；（2）对项目进行全过程管理，确保施工质量、进度、安全；（3）按照合同约定支付分包款；（4）在项目实施过程中，负责协调解决施工过程中遇到的问题。
第四条丙方权利与义务4.1 丙方权利：（1）按照乙方的安排进行施工；（2）在施工过程中，有权要求乙方提供相关资料；（3）在项目完成后，有权要求乙方验收并支付分包款。
建设工程施工总包与分包协议范文（3篇）
建设工程施工总包与分包协议范文总包单位：有限公司（以下简称甲方）分包单位：有限公司（以下简称乙方）工程地点：工程内容：桩基分包范围：桩基进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定，签订本协议。
第一条甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。
在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
第二条甲方的具体责任一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。
核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
二、在施工组织设计中编制安全技术措施，并分解到乙方分包项目。
督促乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并实施。
三、在安排乙方工作时，针对其施工内容、工艺要求，以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。
施工中监督乙方按交底内容实施。
四、对乙方进场职工进行登记造册，对其特种作业人员资格进行验证。
制止非特种作业人员从事特种作业。
五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等，要求其进行技术指标，安全性能检验，合格者方可进入施工现场。
施工总包模式下甲方分包项目的总包配合协议
6.补救措施：违约方应在收到违约通知后，按照对方要求采取补救措施，以减轻违约后果。
7.解除合同：若一方严重违约，经催告后仍不履行，另一方有权解除本合同，并要求违约方支付相应的违约金和赔偿金。
七、合同或协议生效、变更与解除条款
3.丙方的权利与义务：
a)负责本项目的整体施工管理和协调工作；
b)监督乙方施工，确保工程质量和进度；
c)及时解决甲乙双方在施工过程中出现的问题；
d)在工程竣工后，协助甲方进行验收。
六、违约责任
1.若甲方未按约定支付合同价款，应向乙方支付迟延付款金额每日万分之五的违约金，并承担乙方因此产生的合理费用。
c)甲方应提供必要的施工条件和支持，包括但不限于提供施工图纸、技术指导等。
4.标的物的数量和质量：
a)乙方应保证施工的数量符合本协议约定，不得擅自增减工程量；
b)乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量符合合同要求。
五、权利与义务：
1.甲方的权利与义务：
a)按照本协议约定向乙方支付合同价款；
2.若乙方未按约定完成工程，或工程不符合约定的质量标准，应向甲方支付合同总价款__%的违约金，并负责修复至符合约定标准。
3.任何一方未履行或违反本协议的其他条款，导致对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
4.免责条款：
a)因不可抗力导致任何一方无法履行或部分履行本协议的，该方不承担违约责任；
b)不可抗力事件发生后，受影响的一方应立即通知其他方，并采取合理措施减轻损失。
联系人：____________________
联系方式：____________________
总包分包配合服务协议(土建与安装)稿7篇
总包分包配合服务协议(土建与安装)稿7篇篇1甲方（总包方）：XXX公司乙方（分包方）：XXX公司鉴于甲方承接了某土建与安装项目，并希望乙方作为分包方参与其中，双方在平等自愿的基础上，达成如下配合服务协议：一、项目概况项目名称：XXX土建与安装项目项目地点：XXX项目内容：XXX二、双方权利与义务1. 甲方权利与义务（1）甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督，并提出合理建议和要求。
（2）甲方应提供必要的施工条件，如场地、电源、水源等。
（3）甲方应按照合同约定支付乙方相应的费用。
2. 乙方权利与义务（1）乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保施工质量符合要求。
（2）乙方应按照合同约定的进度完成施工任务，如遇特殊情况需及时通知甲方。
（3）乙方应遵守甲方的施工现场管理规定，确保施工安全有序。
（4）乙方应积极配合甲方的监督和检查，并及时整改存在的问题。
三、费用与支付方式1. 费用本次分包服务的费用包括乙方的施工成本、管理费用、利润等，具体费用在合同签订时双方协商确定。
2. 支付方式（1）甲方应按照合同约定的支付节点和时间，向乙方支付相应的费用。
（2）乙方在收到甲方支付的款项后，应及时开具相应的发票。
（3）如甲方需对乙方的施工费用进行审计，乙方应积极配合，审计结果作为支付依据。
四、违约责任1. 甲方违约责任（1）如甲方未按照合同约定支付乙方的费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息。
（2）如甲方在施工过程中对乙方的施工造成不必要的损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方违约责任（1）如乙方施工质量不符合要求，乙方应及时整改并承担相应的费用。
（2）如乙方未按照合同约定的进度完成施工任务，乙方应承担相应的违约责任。
（3）如乙方在施工过程中违反甲方的施工现场管理规定，乙方应承担相应的处罚责任。
五、争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
总包配合服务协议6篇
总包配合服务协议6篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保工程项目的顺利进行，明确总包方与服务方的职责、权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就总包配合服务事宜达成如下协议：一、协议背景鉴于甲方作为工程项目的总包方，需协调管理各分包单位的工作，乙方愿意为甲方提供总包配合服务，确保工程项目的顺利进行。
二、服务内容1. 乙方应根据甲方的要求，提供现场管理和协调工作，确保各分包单位之间的顺畅沟通。
2. 乙方应协助甲方进行工程进度控制，确保工程按计划进行。
3. 乙方应提供技术支持，解决施工现场出现的技术问题。
4. 乙方应协助甲方处理与业主的沟通、协调及售后服务工作。
5. 乙方还应完成其他甲方交办的其他合理事项。
三、服务期限本协议的服务期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
四、服务费用1. 乙方提供的总包配合服务费用由甲方支付。
2. 费用的计算方式、支付时间和方式等详见附件《服务费用明细及支付条款》。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本协议履行服务内容，确保工程项目的顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的服务费用。
3. 乙方应保证其服务的专业性、及时性和有效性。
4. 甲方应提供乙方履行服务所需的相关资料和支持。
5. 双方应共同保守工程项目的商业秘密。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按照本协议履行服务内容，导致工程项目受到影响的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。
七、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
甲分、总包方配合三方合同协议（精选3篇）
甲分、总包方配合三方合同协议（精选3篇）甲分、总包方配合三方合同协议篇1甲方(发包方)：________________地址：________________邮编：________________电话：________________传真：________________乙方(供货方)：________________地址：________________邮编：________________电话：________________传真：________________丙方(承包方)：________________地址：________________邮编：________________电话：________________传真：________________鉴于：1、甲方系本项目的开发商;2、乙方系本项目安装工程的分包方;3、丙方系本项目的总包方;4甲丙双方签订了编号为的《建安工程协议》，且上述协议中约定了丙方在甲分工程中应尽的配合义务。
甲乙丙三方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同。
一、采购物品说明1、采购物品及说明(包括产品数量、品牌、规格、单价等)(详见附件一)2、技术指标和质量标准二、合同总价款和支付方式1、本合同项下总价款为人民币(大写)：________________上述合同项下总价款系甲方根据本合同向乙方支付的全部费用，该费用包括但不限于甲方所订购产品的生产、供应、包装、运输(含保险费)、安装、税金以及因质量问题引起的维修、更换、技术指导和培训费用。
乙方因履行本合同所产生的其他费用由乙方自行承担。
2、本合同总价款按照以下程序由甲方分期支付，甲方直接将应付款项划至乙方指定的账户内：1)本合同生效之日起15日内，甲方支付合同总价款的______%，计人民币________________元;2)乙方按合同规定在发货时间将相关单据(包括但不限于有关运输提单、商业发票、装箱单和质量证书等)，以可靠方式寄递给甲方。
总承包商与分包商的服务合同
总承包商与分包商服务协议范本目录1. 协议目的2. 双方定义3. 服务范围4. 合同金额及支付方式5. 合同期限6. 权利与义务7. 违约责任8. 争议解决9. 附则1. 协议目的本协议旨在明确总承包商（下称“甲方”）与分包商（下称“乙方”）之间的权利与义务，确保双方在项目实施过程中的顺利合作。
2. 双方定义1. 甲方：负责整体项目管理和协调的总承包单位。
2. 乙方：被甲方委托进行部分工程或服务的承包单位。
3. 服务范围乙方应根据本协议的约定，提供以下服务：- 项目施工- 材料采购- 现场管理- 其他甲方指定的工作内容4. 合同金额及支付方式1. 合同金额由双方协商确定，并在本协议附录中详细列明。
2. 甲方应按照约定的支付时间和方式向乙方支付款项。
支付方式为银行转账或其他双方认可的方式。
5. 合同期限本合同自____年____月____日起生效，有效期至____年____月____日。
双方可协商续签或提前终止合同。
6. 权利与义务甲方的权利与义务：1. 负责提供项目所需的资料和信息。
2. 监督乙方的工作过程，确保工程质量。
3. 按照合同约定及时支付款项。
乙方的权利与义务：1. 按照合同要求完成工作，确保质量达标。
2. 定期向甲方报告工作进展及存在的问题。
3. 在施工过程中，保证遵守安全规范，保护现场及周边环境。
7. 违约责任任何一方未能履行合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
8. 争议解决本协议在履行过程中如发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，任一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
9. 附则1. 本合同经双方签字（或盖章）后生效，并可根据需要进行修改。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（以下留空供双方签字）甲方（签字）：________________日期：____年____月____日乙方（签字）：________________日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
总包分包配合服务协议样本总包分包配合服务协议本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
总、分包配合服务协议总包方((以下简称甲方):分包方((以下简称乙方):建设单位((以下简称业主):**********房地产开发有限公司为了更好的完成***********工程，本着平等互利的原则、依据地方有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及甘肃省建筑施工相关规范和标准，甲方受业主委托并同意为业主直接发包单位提供现场配合、管理服务。
对配合管理的内容和责任，经三方的友好协商达成如下协议::一、合同管理范围同乙方与业主所签订合同的承包范围。
乙方与业主签订的施工合同应给甲方壹份复印件。
二、分包工程质量乙方所分包工程的质量必须达到与业主签订的施工合同所约定的质量标准。
如果由于业主直接发包单位的原因使工程未达到工程的质量目标，乙方需按甲方与乙方、业主与乙方所签订合同中相应条款承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主所带来的一切损失。
三、分包工程进度乙方所分包的工程必须按照由甲方和业主确认的进度计划进行施工。
如因乙方原因导致工程工期延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主所带来的一切损失；乙方的施工不得影响甲方的正常施工，如果因乙方原因造成甲方工程、工期延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主所带来的一切损失。
如果因甲方原因造成乙方工程、工期延误，甲方承担违约责任，并赔偿由此给乙方和业主所带来的一切损失；本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
四、甲方的配合服务内容及协调责任配合服务内容以总、分包方与建设单位已签订的施工承包合同内约定的配合服务内容为主。
垂直运输配合。
，由主干管至工作面管道由乙方自行提供；提供施工用电的电源至二级配电箱，由乙方自行接驳由二级配电箱至工作面所需电缆和配电箱。
水电费::乙方应在接驳的水管、电箱上设置计量装置。
由业主交纳水电费（含。
损耗），如因乙方原因发生水电浪费（如长明灯）由乙方承担费用及相应处罚结果。
负责对乙方进行安全生产教育，并进行必要的考核、登记。
监督乙方各分部、分项工程的安全生产技术交底，并进行指导、检查实施。
负责对乙方特殊工种进行监督、检查。
负责安全生产过程的检查、监督，并提出整改措施、意见。
根据有关规定，负责对现场各类违章的处罚。
协调责任::甲方有权根据总包工程施工需要随时对乙方的临建区域进行调整。
协助业主接洽有关部门对施工现场的检查。
协助业主监督检查分包工程的质量并参加业主组织的对分包工程的验收。
业主向乙方支付工程款时由甲方先行签字确认，若乙方在现场施工中存在问题，甲方可拒绝签字，建设单位暂缓工程款的支付。
五、乙方责任乙方必须服从并执行甲方及物业对消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度；必须服从甲方在施工过程中的管理、监督、检查、教育；乙方应遵守与业主签订合同的各项内容及书面指示，精心施工；乙方对自身现场区域和施工方法的合理、安全、消防及工程质量负直接责任。
乙方进场前必须向业主、甲方提交施工组织设计（施工方案）；提交施工管理人员名本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
单（含有效联系方式，必须有专职安全员）、施工人员花名册（姓名、性别、工种、身份证号码、籍贯）及特殊工种上岗证；乙方应具备相应的施工的条件，并提供其企业资质与安全年检证明及业主要求的相关资料（本条所述相关资质等材料作为本协议的附件）；乙方应服从业主、甲方的监督指导；提供完整的符合当地政府要求的分包工程竣工资料及竣工图（套数见合同）；对现场的结构尺寸、留洞进行检查、校对并及时将存在的问题提供甲方；乙方不得在现场随意剔凿开洞或拆改，如果必须现场剔凿开洞或拆改，乙方须事先得到。
甲方书面认可，并按甲方同意的剔凿开洞或拆改方案施工，施工完毕后并及时修补。
负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收，同时不得损坏其它分包的材料、成品、及半成品，否则，承担相应的责任及费用；一切因乙方原因造成的任何安全事故及由此给业主、甲方及其它分包方造成的损失，由乙方承担一切经济责任和法律责任；除本协议第四条甲方提供的管理配合内容外，均由乙方自行解决，如需委托甲方办理，发生的费用双方另行商议。
履行本协议的全过程中，由于乙方的原因，致使甲方和或其它专业分包方蒙受损失，由乙方负责赔偿。
（赔偿费用由业主从乙方工程款中直接扣除并支付给受损失方。
）乙方施工时须注意与其它专业施工的配合，注意成品保护，不得私自拆改，如不得不拆改时，乙方需提出书面报告给甲方及业主，委托专业施工方负责拆改及修复，费用由乙方承担；乙方的工期需满足业主及甲方总的工期进度要求，并根据现场实际情况随甲方总的进度计划的调整而调整。
甲方不受理乙方提出的因进度计划调整或调整乙方施工区域而引起的窝工或加人加班的索赔。
乙方须按照物业管理公司规定办理本单位施工人员出入证及车辆通行证并承担相应费用。
本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
六、业主责任业主须支持甲方现场管理工作。
如乙方在安全、工期、环保及文明施工方面达不到现场管理的要求，甲方对乙方采取的处罚措施，业主应配合支持甲方意见；业主在支付乙方工程款时，须取得甲方签字认可后方能支付；监督检查乙方分包工程的工期、质量、安全；监督检查分包工程的质量并组织对分包工程的验收。
七、总包配合服务费为了体现互惠互利的原则，乙方须向甲方缴纳￥::元（人民币大写::）的总包配合服务费，甲方为乙方出具盖章的票据；乙方除甲方合同约定应提供的条件外，现场使用甲方所有物资材料必须提前申请，办理使用手续；未提前申请的一律结算后按实际使用物资材料的22倍扣除工程款。
八、文明施工与安全文明施工乙方应严格按甲方的《1ISO14001环境管理手册》、《1ISO14001环境管理体系程序文件》、《工程项目文明施工管理实施细则》规定组织施工。
乙方应设专职环境、文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作；现场材料应按照甲方的施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方需做到每日工完场清，并负责自身的施工垃圾的清运、消纳；且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生；乙方应严格执行环境保护规定，防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音扰民；本工程的施工时间将受当地政府及物业管理部门规定的限制。
乙方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵守现有法律规定以及物业管理部门的限制；本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
乙方应安排专人负责现场安全文明管理，负责本单位施工现场的安全文明施工；如乙方未服从甲方的文明施工要求，由此引起的违约责任均由乙方承担。
安全生产。
本协议分包方为业主直接分包方，因乙方原因导致的任何安全事故甲方不承担任何责任，由乙方承担所有的经济责任与法律责任；乙方必须是具有独立承担民事责任能力的法人，或出具上级主管单位（法人单位）的委托书。
乙方必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位，凡乙方故意隐瞒其施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与甲方、业主及当地政府的要求不符，均视为乙方违约，由此造成的违约责任均由乙方承担；乙方熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国国家和政府（含地方政府）、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定。
积极参加各种能促进安全生产的活动；乙方必须配备现场专职安全员，负责本单位施工现场的安全生产工作；乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任；乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如::安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其它的个人人身防护设备；乙方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家以及具有合法安全证明文件的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；乙方必须按照国家规定为本单位的施工管理人员及作业人员办理保险，该保险必须符合国家强制性规定，保险赔偿标准不得低于工伤保险待遇。
乙方必须按国家、地方的有关法规、条例规定组织人员进行施工，凡进入施工现场的人员必须证件齐全，禁止私招乱雇，禁止使用离退休人员及未满818周岁的童年工。
本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
乙方必须配备本单位施工所需的足够数量的正规合格的灭火器材，并保证完好有效。
消防保卫::乙方必须认真遵守有关法律、法规、部门规章及当地政府颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。
乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查；对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内必须整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚；凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。
九、纠纷的解决各方在履行合同中无论发生任何纠纷，均应按业主与乙方签订的合同及本协议执行，并依此进行协商；经协商不能解决时，交由项目所在地人民法院通过诉讼解决。
十、现场会议本工程质量要求高，并且分包单位较多，为了协调好工作，分包单位要按时参加总包单位在现场项目部召开的现场协调会，各分包商项目负责人及具体施工负责人必须按时到会。
无故不来或迟到者，将进行罚款处理，如因不参加会议而影响现场施工的，责任自负；业主等相关单位尽量一同参加，解决施工中存在的问题。
无论业主、甲方召集的与乙方承包范围有关的会议，乙方应按时参加并及时解决施工中所发生的问题，否则，因乙方未能按时参加会议或未能及时解决施工中所发生的问题导致的任何损失均由乙方自行承担。
十一、协议的生效与终止本协议自各方签字之日起生效，各方履行完各自义务后自动失效。
十二、协议份数本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
本合同一式肆份，甲方、乙方、监理方及业主各壹份。
十三、本协议为施工承包合同的补充。
下列材料为本协议附件，具有与本协议同等的法律效力::乙方企业资质、安全年检证明、乙方与甲方签订的安全协议。
甲方((公章):乙方((公章):建设单位((公章):委托代理人:委托代理人:委托代理人::联系电话:联系电话:联系电话::日期:日期:日期::。