桩基础施工合同(合同示范文本)

合集下载

桩基合作协议书范本(3篇)

桩基合作协议书范本(3篇)

第1篇甲方:(以下简称“甲方”)地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________乙方:(以下简称“乙方”)地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方拟在其项目工程中采用桩基础施工技术,乙方具备相应的桩基础施工资质和技术能力,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方项目工程中的桩基础施工事宜达成如下协议:第一条协议标的1.1 本协议标的为甲方项目工程中的桩基础施工,具体施工内容、范围及要求详见附件一《桩基础施工方案》。

1.2 乙方承诺按照甲方要求和国家相关标准、规范进行施工,确保工程质量。

第二条施工工期2.1 本协议工期自甲方发出开工通知之日起计算,总工期为____个月。

2.2 乙方应严格按照施工进度计划进行施工,确保按时完成施工任务。

2.3 因以下原因导致工期延误的,工期相应顺延:(1)甲方未按约定提供施工场地、材料、设备等;(2)不可抗力因素;(3)甲方要求变更施工方案或设计;(4)乙方在施工过程中遇到特殊情况,经甲方同意。

第三条施工费用3.1 本协议施工费用总额为人民币____元整(大写:____元整),由甲方支付给乙方。

3.2 施工费用支付方式如下:(1)开工前支付合同总额的____%作为预付款;(2)工程进度达到合同约定节点时,支付已完成工程量的____%;(3)工程竣工验收合格后,支付合同总额的____%;(4)质保期满后,支付剩余的____%。

3.3 乙方应提供合法的税务发票,甲方在收到发票后五个工作日内支付相应款项。

第四条材料供应4.1 甲方负责提供施工所需的材料、设备等,并保证其质量符合国家相关标准。

4.2 乙方在施工过程中如需使用甲方提供的材料,应提前向甲方提出申请,经甲方同意后方可使用。

桩基工程施工合同(精选9篇)

桩基工程施工合同(精选9篇)

桩基工程施工合同(精选9篇)桩基工程篇1发包方(建设单位):承包方(施工单位):按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

一、工程名称:*厂区桩基工程二、工程地点:*开发区三、工程承包范围:一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理,包工包料,(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格:复合硅酸盐水泥32.5,335.00元/吨四、规格及工程量:水泥标号:32.5级。

总桩数约1252棵,设计桩长6.5米(含桩头),桩径500㎜,总进尺约10000米六、工程造价:约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米,大写:(最终结算按实际工程量计算,设计变更、工程签证等一并进入结算)。

2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级:合格。

八、施工工期:本工程有效工期 25 天,暂定于自年月日开工,施工期间如遇下列情况,经发包方现场代表及监理方签证后,工期顺延:不能提供施工场地、水、电源,道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。

九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名:职务:职权:负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系,报经建设单位负责人同意,审批现场签证,参加分部工程验收。

9.2监理单位委派的工程师姓名:职务:发包方委托的职权:负责该工程的工期、质量及安全管理,在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。

十、双方的主要责任(一)、发包方的责任:1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用,办理施工许可证和占道许可证等。

2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作,提供地下管网资料,处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。

3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。

4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审,按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份,并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。

打桩施工合同范本大全

打桩施工合同范本大全

打桩施工合同范本大全合同编号:__________甲方(以下简称“业主”):__________乙方(以下简称“施工方”):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行打桩施工事宜,经充分协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:乙方按照甲方的要求进行打桩施工,包括但不限于桩基设计、桩基施工、桩基质量控制、施工现场管理等。

1.4 工程规模:__________1.5 工程总投资:__________二、合同金额2.1 本工程合同金额为人民币大写:__________元整(小写):__________元。

2.2 合同金额包括:人工费、材料费、设备费、施工管理费、利润及风险费用等。

2.3 合同金额的支付方式及支付进度按照双方协商确定的支付条款执行。

三、合同工期3.1 根据国家工期定额和使用需要,工程期限自__________年__________月__________日开工至__________年__________月__________日竣工,如遇特殊情况例外。

3.2 如遇不可抗拒的原因或非承包方原因(如工程变更、停电、停水等),工期顺延。

四、施工质量4.1 施工质量按照施工图要求及国家现行有关规定施工,甲方派员驻工地与乙方共同进行质量管理。

4.2 经技术有关部门监定如由乙方造成质量问题由乙方负责。

五、双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务(1)甲方有权对乙方进行施工管理;(2)甲方要求乙方整改不符合相关规定的部分;(3)甲方应按合同规定直接向乙方支付工程款和结算款;(4)甲方有权对乙方在工程施工中发生不良行为,以及对甲方信誉造成不良影响的进行适当的经济处罚。

5.2 乙方的权利和义务(1)乙方必须服从总包方的总包管理;(2)乙方必须服从现场监理和甲方的施工管理;(3)乙方必须严格按照合同要求,完成承包范围内的施工内容;(4)乙方必须严格按照相关规定和规范进行施工,确保安全文明施工,对质量安全负责;(5)乙方必须严格按政府、甲方、监理规定的流程规范施工;(6)乙方从场外向施工现场运输材料和设备,确保施工顺利进行。

桥梁桩基基础合同7篇

桥梁桩基基础合同7篇

桥梁桩基基础合同7篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上,就甲方委托乙方进行桥梁桩基基础工程事宜,达成如下协议:一、工程概况(一)工程名称:_________________________桥梁桩基基础工程。

(二)工程地点:位于_________________________。

(三)工程范围:包括但不限于桥梁桩基施工、成孔、钢筋笼制作与安装等全部相关工作内容。

二、工程内容本合同涵盖的主要工作内容包括但不限于以下几个方面:钻孔桩定位测量、桩基开挖施工、护壁混凝土浇灌等工序的实施。

详细工程量见合同附件之工程量表。

三、承包方式及工期要求(一)承包方式:乙方采用包工包料方式,承担本合同规定的全部工程施工任务。

(二)工期要求:本合同总工期为____日历天,自合同签订之日起计算。

如有延误须承担违约责任。

四、技术标准及验收标准(一)技术标准:遵循国家相关技术标准以及行业标准进行设计与施工。

(二)验收标准:工程完工后,按照国家和地方现行相关规范标准进行验收。

验收合格后方可交付使用。

五、合同价款及支付方式(一)合同总价款:人民币________元整(¥________元),为完成本合同所述工程内容的全部费用。

该价款为固定总价,不因任何因素调整。

具体金额按照合同附件的工程量表计算。

(二)支付方式:甲方按照工程进度支付款项,具体支付节点和比例按双方约定执行。

工程竣工验收合格并交付使用后支付至合同价款的97%,剩余3%作为质保金,质保期满后无质量问题无息退还。

六、工程质量及保修责任(一)乙方应确保工程质量符合合同约定及国家相关技术标准的要求。

若因乙方原因造成工程质量不合格,乙方应负责无偿返工并承担相应损失费用。

(二)工程保修责任:本工程保修期限为_____年,保修期内出现质量问题由乙方负责修复或返工。

桩基础工程合同6篇

桩基础工程合同6篇

桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方:甲方名称(公司名称或个人姓名)、法定代表人(或个人)、联系地址、联系电话乙方:乙方名称(公司名称或个人姓名)、法定代表人(或个人)、联系地址、联系电话鉴于:1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工,双方达成一致意见,特订立本桩基础工程合同。

2. 双方均系具有独立法人资格的主体,有权签订本合同。

根据《合同法》和有关法律、法规的规定,并遵循诚实信用、平等自愿的原则,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议:一、项目名称:桩基础工程施工合同二、工程内容:本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。

包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。

三、工程地点:工程项目地点为____________________(详细地址)。

四、工程工期:工程工期为____年____月____日(自施工开工之日起计算)。

五、价款支付:工程价款为人民币____________________元整。

工程款项支付方式为____________________(一次性支付或分期付款等)。

六、合同履行方式:甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议,可以协商解决;协商不成的,按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。

七、违约责任:任何一方违反本合同的约定,应当承担违约责任,支付对方因此而产生的一切费用,包括但不限于经济赔偿、违约金等。

八、争议解决:因本合同履行发生的争议,双方应友好协商解决。

协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。

九、本合同一式两份,双方各执一份,合同签订日期为____________________年____月____日。

甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(或委托代理人)法定代表人(或委托代理人):日期:日期:以上为桩基础工程合同的范本内容,具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。

希望双方签订的合同能够顺利履行,共同保证工程的质量和进度。

篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分,其质量直接关系到建筑物的安全稳定。

cfg桩基础施工合同(2024版)

cfg桩基础施工合同(2024版)

cfg桩基础施工合同(2024版)合同编号:__________第一条工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:__________1.5 工程质量标准:__________第二条合同价格2.1 乙方报价:人民币(大写):__________元整(小写):__________元。

2.2 乙方报价包括但不限于:工程设计、施工、材料、设备、人员、管理、税费等一切与工程有关的费用。

2.3 乙方应向甲方提供正式的发票。

第三条合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求,按时完成工程。

3.2 乙方应保证工程质量符合甲方的要求和国家相关法律法规的规定。

3.3 乙方应保证工程安全,严格按照国家安全生产法律法规和甲方有关安全生产的要求进行施工。

3.4 乙方应按照合同约定的时间、数量、质量完成工程,不得延误。

3.5 乙方应接受甲方及甲方委托的第三方对工程的质量、进度、安全等方面的检查、监督和验收。

3.6 乙方应按合同约定及时向甲方报告工程进展情况。

第四条付款方式及时间4.1 甲方分期向乙方支付合同价款。

具体支付方式、支付时间及比例由双方在专用条款中约定。

4.2 乙方完成合同约定的工程内容后,甲方应按专用条款约定的时间和比例向乙方支付合同价款。

4.3 乙方提供正式发票后,甲方支付价款。

第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间、数量、质量完成工程的,甲方有权要求乙方支付违约金。

5.2 甲方未按照约定时间向乙方支付合同价款的,乙方有权要求甲方支付滞纳金。

5.3 一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,另一方有权要求其承担违约责任。

第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

7.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且乙方支付完毕所有合同价款后终止。

桩基础专业施工合同模板

桩基础专业施工合同模板

桩基础专业施工合同模板甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)为了保障项目施工的顺利进行,甲乙双方按照平等、自愿、协商一致的原则,就甲方委托乙方承担桩基础专业施工的事项,达成如下协议:一、工程内容甲方委托乙方进行桩基础专业施工,具体包括但不限于以下内容:1. 基础设计:乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求,进行桩基础施工的设计工作。

2. 施工准备:乙方负责组织施工团队,准备所需施工人员、机具和材料,确保施工进度。

3. 桩基础施工:乙方负责按照设计要求,进行桩基础的打桩、浇筑等施工工作。

4. 质量检测:乙方负责对施工过程中的质量进行检测,并确保符合相关规定。

5. 完工验收:乙方负责按照相关规定完成桩基础施工,并组织相关部门进行验收。

二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币(¥)(大写)元整。

2. 甲方应按照以下方式支付给乙方:(1) 签订合同后,甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

(2) 施工过程中,按照工作量进行进度款支付。

(3) 施工结束后,经过验收合格,甲方支付尾款。

3. 合同价款不包含的费用:合同价款不包含除桩基础专业施工之外的其他费用。

三、施工期限1. 工期为(具体的工期安排,如起始时间、结束时间等)。

2. 如因甲方原因导致工期延长,乙方有权要求甲方支付额外的延期费用。

3. 如乙方因自身原因导致工期延长,乙方应承担相应责任。

四、质量保证1. 乙方保证施工过程中严格按照设计要求和规范进行施工,保证工程质量符合相关标准。

2. 如施工过程中出现质量问题,乙方应承担相应的责任,并及时进行整改。

3. 施工结束后,乙方负责提供施工质量保修期,对施工质量问题进行无偿修复。

五、违约责任1. 在履行合同过程中,如一方未按照约定的方式履行合同义务,应承担相应的违约责任。

2. 如因不可抗力等不可预见情况导致合同无法履行,一方可免责,但应及时通知对方,并尽力减少损失。

六、其他条款1. 未尽事宜,可另行协商约定。

桩基础施工合同范本

桩基础施工合同范本

桩基础施工合同范本甲方(委托方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行桩基础施工事宜,达成如下协议:第一条项目概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程范围:本合同约定的桩基础施工工程,包括但不限于桩基设计、施工、材料供应、质量检测等。

第二条合同价款2.1 合同总价款为人民币(大写):______元整(小写):______元。

2.2 付款方式:(1)预付款:合同签订后______日内,甲方支付乙方合同总价款的______%,即人民币______元;(2)进度款:乙方完成合同工程量的______%时,甲方支付乙方已完成工程量对应合同总价款的______%,即人民币______元;(3)尾款:工程竣工验收合格后______日内,甲方支付乙方剩余合同总价款的______%,即人民币______元。

第三条工程质量3.1 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工,确保工程质量符合设计要求。

3.2 乙方应建立质量保证体系,对施工过程进行严格的质量控制,并接受甲方的监督和检查。

第四条工程进度4.1 乙方应根据合同约定的工程范围和工程量,制定施工进度计划,并提交甲方审批。

4.2 乙方应按照审批通过的施工进度计划组织施工,确保工程按时完成。

第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,制定安全生产措施,确保施工安全。

5.2 乙方应对其施工人员进行安全生产教育和培训,发放必要的劳动保护用品。

第六条违约责任6.1 任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。

第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

桩基础工程施工合同6篇

桩基础工程施工合同6篇

桩基础工程施工合同6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行桩基础工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:桩基础施工,包括钻孔、混凝土浇筑等。

二、工程期限1. 工程开工日期:______年______月______日。

2. 工程竣工日期:______年______月______日。

三、工程价款及支付方式1. 工程总造价:人民币______元(大写:______元整)。

具体价格根据工程实际情况及双方约定进行调整。

2. 支付方式:甲方应按合同约定向乙方支付工程款。

具体支付时间为工程开工前预付______%,工程进度达到一半时支付______%,工程竣工并经验收合格后支付剩余的______%。

四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关质量标准及规范进行工程施工,确保工程质量。

2. 工程竣工后,乙方应提交完整的竣工资料,并通知甲方进行验收。

甲方应在收到通知后的七日内组织验收。

3. 如工程验收不合格,乙方应负责返修,并承担因此造成的损失。

五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范,采取必要的安全防护措施,确保施工现场安全。

2. 乙方在施工过程中发生安全事故,应由乙方承担全部责任,并立即报告甲方。

六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付工程总造价千分之______的违约金。

2. 乙方若未按合同约定完成工程,每逾期一日,应向甲方支付工程总造价千分之______的违约金。

3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格,乙方应负责返修,并承担因此造成的损失。

桩基础施工合同模板

桩基础施工合同模板

桩基础施工合同模板甲方:______(委托方全称)乙方:______(承包方全称)根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,就甲方委托乙方承包施工的桩基础工程,达成如下合同:第一章合同基本情况1.1 甲方将委托乙方承包施工的项目名称为______,位于______。

1.2 乙方应按照本合同的约定,在规定的时间内,按照相关标准和规范,完成桩基础工程的施工任务。

1.3 本合同的总价款为______,支付方式为______。

第二章工程内容和要求2.1 乙方应按照相关设计文件和技术要求,按照规范和标准要求,进行桩基础工程的施工。

2.2 乙方应在合同规定的时间内,完成本合同约定的所有工作,并保证工程质量达到设计要求。

2.3 乙方在施工过程中,必须遵守相关法律法规,保障施工现场安全,确保人员和设备的安全。

第三章施工进度和质量3.1 乙方应按照本合同约定的工期,组织施工,保证工程按时交付。

3.2 乙方应按照设计要求,确保工程质量符合相关标准和规范的要求。

3.3 如乙方未按时完成施工任务或工程质量不符合要求的,甲方有权要求乙方承担相应的责任,并根据损失情况进行赔偿。

第四章价款支付4.1 价款支付方式为______,具体支付时间和金额按照工程进度划分。

4.2 乙方应向甲方提供工程进度报告,并按照实际完成的工程进度,向甲方发出支付申请。

4.3 甲方应在接收支付申请后,按照约定时间及金额支付价款。

第五章索赔和违约责任5.1 若一方违反合同约定,造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

5.2 甲方或乙方发现对方存在违约行为时,应及时书面通知,并协商解决,如协商不成,可向有关部门申请调解解决。

5.3 在履行本合同过程中,若因不可抗力因素导致无法继续履行合同的,双方可暂停合同履行,但应及时通知对方。

第六章合同变更和解除6.1 本合同必须经双方协商一致后,方可变更。

变更合同应当按照相关法律法规办理。

桩基础施工合同协议书范本

桩基础施工合同协议书范本

桩基础施工合同协议书范本甲方(委托方):____________________乙方(施工方):____________________鉴于甲方拟进行桩基础施工工程,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行桩基础施工工程事宜,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称:______________________1.2 工程地点:______________________1.3 工程内容:______________________1.4 工程规模:______________________1.5 工程期限:自____年____月____日至____年____月____日第二条工程范围2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求,完成桩基础施工工程。

2.2 乙方负责工程所需的材料采购、运输、保管及施工过程中的安全管理。

2.3 乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准和规范。

第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币(大写):______________________元整(¥______________________元)。

3.2 甲方应按照以下方式向乙方支付工程价款:3.2.1 合同签订后____天内,甲方支付工程总价款的____%作为预付款。

3.2.2 工程完成____%后,甲方支付工程总价款的____%。

3.2.3 工程竣工验收合格后____天内,甲方支付工程总价款的____%。

3.2.4 余款____%作为质量保证金,在工程竣工验收合格后____个月内无质量问题,甲方一次性支付。

第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量。

4.2 工程竣工后,乙方应向甲方提交工程竣工报告,并申请验收。

4.3 甲方应在收到竣工报告后____天内组织验收,验收合格后,双方签署验收合格证明。

打孔桩基础合同5篇

打孔桩基础合同5篇

打孔桩基础合同5篇篇1打孔桩基础合同一、甲方(委托方):_______________(单位名称)、统一社会信用代码:_______________,法定代表人:_______________,地址:_______________。

乙方(承包方):_______________(单位名称)、统一社会信用代码:_______________,法定代表人:_______________,地址:_______________。

二、有鉴于:1、甲方拟在_______________(工程名称)工程项目中委托乙方负责打孔桩基础施工工作;2、乙方具有从事打桩工程的相关资质,并有实际施工经验;3、甲乙双方经友好协商,就相关事项达成一致意见,自愿签订本合同;4、为保障双方的合法权益,根据国家相关法律法规和国家标准制定合同。

三、合同具体内容:1、工程地点:_______________(工程地址)。

2、工程总造价:_______________元。

3、工程内容:本合同所指的工程内容主要为打桩施工,包括但不限于打桩材料采购、施工现场布置、施工机械设备的安装和调试、作业人员配备等。

4、工程工期:本合同签订后,乙方应在_______________个工作日内完成全部工程设计、施工准备工作,并在_______________(施工天数)内按合同约定完成全部打桩工程。

5、合同价款及支付方式:(1)合同价款总金额为_______________元,具体分期支付方式为:自合同生效之日起,按照比例支付,首期支付比例为_______________%,中期支付比例为_______________%,尾款比例为_______________%。

(2)乙方应在每次付款后签署相关支付凭证,并与甲方存档备查。

6、合同违约责任:任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。

7、争议解决:本合同如发生争议,甲乙双方应友好协商解决。

若协商不成,应提交至_______________(仲裁机构或法院名称)仲裁解决。

工程静压桩施工合同(3篇)

工程静压桩施工合同(3篇)

第1篇甲方(以下简称“甲方”):____________________乙方(以下简称“乙方”):____________________鉴于甲方拟进行一项工程项目的桩基工程,经双方友好协商,甲方同意将以下工程项目的桩基工程委托乙方进行静压桩施工。

为明确甲乙双方在工程施工中的责任、权利和义务,特签订本合同,共同遵守。

一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程范围与工程量:根据地质资料和设计图纸,暂定桩长为米,桩位个。

产品规格PHC40095 AB型约米。

二、承包方式1. 乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的形式承包该工程。

2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、规范和标准,确保施工质量达到设计要求。

三、工程单价与结算方式1. 单价:PHC40095 AB型管桩包工包料单价为元/米;桩基础工程造价暂定为元(元)。

2. 结算方式:按实际施工的工程量为结算依据,超出设计标高部分<1米部分工程量由甲方承担,超出设计标高1米以上部分工程量由乙方承担。

四、工程付款方式1. 甲方应在工程开工前支付乙方工程总价款的30%作为预付款。

2. 工程施工过程中,甲方按月进度支付工程款的30%,直至工程款支付至工程总价款的70%。

3. 工程竣工验收合格后,甲方在15个工作日内支付剩余工程款的30%。

五、工程期限1. 经双方协定,工期为二〇二一年____月____日至二〇二一年____月____日。

2. 因不可抗拒的客观情况(如雨天、甲方原因造成停工等)影响工程进度的,经甲乙双方商定,工期可相应顺延。

六、甲乙双方主要责任1. 甲方责任:(1)办理全项工程规划报建手续,取得相关审批文件;(2)提供施工现场,确保乙方施工所需的水、电、通信等基础设施;(3)按照合同约定支付工程款;(4)配合乙方进行工程验收。

2. 乙方责任:(1)按照甲方要求,在规定工期内完成静压桩施工任务;(2)保证施工质量,确保工程达到设计要求;(3)遵守国家相关法律法规,确保施工安全;(4)负责施工过程中的环境保护工作。

桩基工程施工合同(8篇)

桩基工程施工合同(8篇)

桩基工程施工合同(8篇)桩基工程施工合同1发包方(甲方):承包方(乙方):依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民拷和国建筑法》及国家对基本建设管理的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经双方协商一致,现就明确相互权利、义务关系达成如下条款,以兹共同遵守。

第一条工程概况1、工程名称:2、工程地点:第二条承包方式:第三条承包范围:第四条合面价款1、本合同中,桩型为,砼强度等级为,桩基固定单价元,米,该单价已综合考虑商品砼充盈系数和税金、3米以内空桩费、机械设备一次进出场费、机械设备场区内移机费等。

2、工程量:本工程为桩,共根,桩总长米;该工程量为图纸设计工程量,在设计工程量不变更的情况下,该合同为固定总价合同,除合同中工程总施工费用:有效进尺费用:元+空桩费用元。

4、工程造价:本工程合同总造价:元,大写:人民币元整。

5、水电费用:本工程所需水电费用由乙方自行承担。

第五条合同工期1、本工程总工期为年日起至月日结束。

2、设备迸场后,由于甲原因(如地下障碍物、停电、夜间不让施工)不能正常施工时,经甲方和监理签证确认后,竣工日期可相应顺延(仅顺延工期,无其他任何经济索赔)。

第六条工程款支付方式1、桩基工程完成总工程量的50%,支付至该部分工程量对应合同价款的70%;2、桩基工程全部完工并提交完整工程资料后付至合同总价款的80%;3、经检测合格并出具报告后一个月内付至结算总价款的95%;4、质保金为结算总价款的 5 %,质保期一年,自工程检测合格之日起计算,质保期内无质量问题,期满后一个月内无息退还a5、每次支付工程款时,、乙方需提供全额正规工程发票,否则甲方有权拒绝付款直至乙方提供合格发票时止。

第七条工程结算1、如果施工过程中未发生甲方设汁变更,则合同工程量按照图纸设计工程量计算。

2、因甲方设计变更造成的工程量增减,增减部分的工程款按照甲方实际核实的工程量和合同单价据实调整。

3、结算价格调整方法:(1)合同固定单价已综合考虑3米以内的空桩赞用,实际施工空桩长度超过3米的,超过部分的空桩按进行结算。

桩基础施工合同书范本(3篇)

桩基础施工合同书范本(3篇)

桩基础施工合同书范本发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。

为明确双方各自的相互权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的(gf____91____0201)《建设工程施工合同示范文本》,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。

第一条、工程名称:第二条、工程地点:第三条、工程内容:1、单桩深度暂定米,共约条,单桩竖向承载力特征值kn,单桩竖向极限承载力为kn。

2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

①打桩单价:ф500桩按元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个),含税金。

如使用标准桩尖,价格另议。

桩接头采用焊接接头,接头不宜多于____个3.②竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖。

送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度____米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

第四条、施工工期:1、自试桩之日起计个日历天,要求桩机在____年____月____日前进场施工。

并于____年____月____日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的____‰,总额不超过合同总价的____%。

2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工____小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。

3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天____元补尝。

打桩合同范本(实用5篇)

打桩合同范本(实用5篇)

打桩合同范本(实用5篇)打桩合同范本第1篇甲方(盖章):乙方(盖章):甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就打桩工程分包事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。

第一条工程概况1.工程名称:____________________。

2.工程地点:____________________。

3.承包范围及内容:________________。

4.甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商。

乙方应无条件接受,并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。

5.承包方式:本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。

第二条合同工期1.乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。

2.合同工期:本工程于____年____月____日开工,至____年____月____日竣工,共____个日历天。

3.工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本合同总价的____%计算,按天累计。

4.遇有下列情况之一,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后,可考虑工期延长:因不可抗力的影响;重大的设计变更、修改而增加的工作量,使乙方工程进度无法按原计划进行;非乙方原因的停电,停水造成停工时间连续____小时以上;业主原因的工期调整。

第三条工程质量1.乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家,地方颁发的质量验收规范,标准和规定要求组织施工.确保工程质量为________。

2.质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为________。

3.本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

( 合同范本 )
甲方:
乙方:
日期:年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
桩基础施工合同(合同示范文
本)
Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
桩基础施工合同(合同示范文本)
发包单位:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。

为明确双方各自的相互权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。

第一条、工程名称:
第二条、工程地点:
第三条、工程内容:
1、单桩深度暂定米,共约条,单桩竖向承载力特征值 kn,单桩竖向极限承载力为 kn。

2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质
量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

①打桩单价:ф500桩按元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个),含税金。

如使用标准桩尖,价格另议。

桩接头采用焊接接头,接头不宜多于3个3。

②竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖。

送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)
③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

第四条、施工工期:
1、自试桩之日起计个日历天,要求桩机在年月日前进场施工。

并于年月日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1‰,总额不超过合同总价的10%。

2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现
停工、窝工24小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。

3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天1000元补尝。

属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款XX元。

第五条、付款方式:
(一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。

(二)乙方在保质量的基础上,甲方同意以下付款方法:
1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续,并及时支付进度款;
2、打桩完工,桩测试合格付到总工程进度款的70%;
3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。

甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月,甲、乙双方视桩基础为合格工程,并同时支付工程余款。

第六条、承包方式:
1、技术要求:根据设计图纸和地质资料,乙方确保单桩设计承载力,以静载法检测抽样试验结果为准。

试桩合格,费用则甲方负责;试桩不合格,费用由乙方负责,并保证返工合格为止,一切费用由乙方承担,并赔偿甲方相应的损失。

2、税金负责:由乙方负责,本工程价格为含税价。

3、水电费负责:由乙方负责。

第七条、甲方责任:
1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

2、交施工图纸两份和地质资料一份,并组织有关部门会审。

3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”,提供水源、电源到桩基础施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。

由甲方负责清理好场地地面,地下一切障碍物,如场地下陷不能正常施工,甲方必须回填到乙方可以施工为止,费用由甲方负责,确保材料送到指定施工区域。

4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。

5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担,乙方负责提供有关资料。

6、甲方提供桩基础施工图2份,工程地质勘查报告1份,组织有关部分进行图纸会审,乙方整理后各方盖章后,自存留底。

7、甲方按照乙方提供的进桩计划,及时提供合格管桩。

第八条、乙方责任:
1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。

2、组织各种机械进退场,开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单),做好各项施工准备工作,乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。

3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。

4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。

5、确保单桩设计承载力,如经检验不合格,乙方负责因此而导
致的经济责任。

6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。

7、严格控制工程进度,不得拖延工期,及时按阶段向甲方提交工程进度,以便甲方支付工程进度款。

8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案,费用由乙方承担。

9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育,做到文明施工注意用电安全,如发生工伤事故,均由乙方负责,现场应设置安全员。

10、乙方应做好现场保安工作及教育,做好四防,加强防范措施,设置专人负责。

11、工程完工后,乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录,汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。

第九条、注意事项;
1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工,如质量不合格属乙方造成的,其返工费用由乙方负责。

2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。

3、施工过程中出现的断桩问题,如属施工技术问题,则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题,则由甲方负责。

4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大,相应的费用由乙方负责。

5、因地质原因所致压桩机不能施工,甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩,所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。

第十条、当不可抗力因素消除后,双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。

第十一条、其它条款:本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。

第十二条、未尽事宜,甲方双方协商,补充合同条款解决。

双方签定的补充条款同具法律效力。

如遇合同争议,双方协商不成时,可提交仲裁委员仲裁,或依法向中山市人民法院起诉。

第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效,当工程款付清后自行终止,合同正本一式二份,甲乙双方各执壹份,具有同
等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):
法人代表签名:法人代表签名:
委托代理人签名:委托代理人签名:
合同签定日期:年月日
合同签定地点:
云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。

相关文档
最新文档