解除建筑施工合同协议书范本 三方版
建筑施工合同解除模板
建筑施工合同解除模板
甲方(施工方):
地址:
法定代表人:
联系电话:
乙方(业主方):
地址:
联系电话:
经协商一致,甲、乙双方签订了《建筑施工合同》,根据相关法律法规及合同约定,现甲、乙双方因不可抗力及其他原因,协商解除该合同,达成如下协议:
一、协议解除的原因
因_______________________(具体原因描述),导致双方无法履行《建筑施工合同》,经双方
协商一致,决定解除该合同。
二、解除方式
1. 双方协商一致,解除《建筑施工合同》,并取消原有的施工计划及进度安排。
2. 甲方将尽快停止工程施工,并对已完成的工程进行交接,移交相关材料、设备和资料给
乙方。
3. 乙方须支付已完成的工程款给甲方,经双方确认后,甲方应立即退还未使用的预付款。
4. 双方自行承担各自所产生的违约责任及相关费用。
三、协议解除的生效
协议自双方签字盖章之日起生效。
协议解除后,双方间因本合同产生的一切权利义务均予
以解除。
四、签署
本协议一式_____份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
本协议由双方签字盖章确
认后生效。
甲方(施工方):乙方(业主方):
签字:_________ 签字:_________
日期:_____________ 日期:_____________
注:本协议未尽事宜,由双方协商解决。
特此协议。
以上为建筑施工合同解除协议书范本,具体内容可根据实际情况进行修改。
建议双方在签署前仔细阅读并确认协议内容,确保双方权益不受损失。
三方协议书模板(通用版)4篇
三方协议书模板(通用版)4篇Template of tripartite agreement (general version)甲方:___________________________乙方:___________________________签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号:XX-2020-01三方协议书模板(通用版)4篇前言:协议书是社会生活中协作的双方或数方,为保障各自的合法权益,经双方或数方共同协商达成一致意见后签订的书面材料。
协议书是契约文书的一种,是当事人双方(或多方)为了解决或预防纠纷,或确立某种法律关系,实现一定的共同利益、愿望,经过协商而达成一致后,签署的具有法律效力的记录性应用文。
本文档根据协议书内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:三方协议书样本标准版2、篇章2:三方协议书样本通用版3、篇章3:三方协议书范文4、篇章4:三方协议书范本(常用版)篇章1:三方协议书样本标准版甲方:甘肃xxx有限公司乙方:xxx有限公司丙方:xxx有限公司根据甲、丙双方签订的《祁连山德都蒙古原生态文化旅游景区那达慕民族运动场》的施工合同,景区那达慕民族运动场(人工湖)建设项目由甘肃xxx有限公司全额投资,由xxx有限公司承建。
现经甲、乙、丙三方,本着自愿、平等和公平的原则,经友好协商,订立本协议,以共同遵守。
景区那达慕民族运动场(人工湖)由甘肃xxx有限公司下属企业乙方(xxx有限公司)参与直接建设,并对景区那达慕民族运动场(人工湖)建设项目的进度、质量、成本控制参与管理。
工程进度款由甘肃xxx有限公司拨付给xxx有限公司,xxx有限公司直接支付。
以后工程款的支付和决算,直接上报xxx有限公司,由xxx有限公司批复,并予以支付。
解除合同协议书(精选24篇)
解除合同协议书(精选24篇)解除合同协议书篇1解除合同协议书范本甲方:乙方:甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的合字第____号________合同,现因___________________________________________________使____方无法继续履行合同,经双方协商同意,合同于___年___月____日予以解除。
因解除合同给___方造成损失计____元,由___方负责赔偿。
赔偿金自___年___月___日起至___年___月___日止分___次付清。
特此协议。
本协议由双方签字盖章后生效。
协议书一式___份,由双方各收执一份。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)代表人:(盖章) 代表人:(盖章)年月日解除合同协议书篇2甲方(原出租方):_____________乙方(原承租方):_____________甲乙双方于____年__月__日签订了《房屋》,约定由甲方将位于___市___区___路___号的房屋出租给乙方使用。
现甲乙双方经协商一致,同意于____年__月__日提前终止《房屋租赁合同》,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则,就双方提前终止《房屋租赁合同》协议相关事宜达成如下条款:一、甲乙双方一致同意于____年__月__日提前终止双方于____年__月__日签订的《房屋租赁合同》。
二、基于提前终止《房屋租赁合同》,甲方退还乙方实际返还房屋之日后的剩余租金,同时,甲方同意给予乙方元的补偿,乙方同意接受甲方给予的上述补偿,该补偿包括因提前终止《房屋租赁合同》可能给乙方造成的一切直接损失和间接损失。
如乙方未在本协议约定期限前将房屋及其附属物品、设备设施交付给甲方,甲方可撤回上述补偿。
三、乙方须于____年__月__日之前返还房屋及其附属物品、设备设施。
在交接时,甲乙双方共同对房屋和附属物品、设备设施及水、电、煤气使用等与房屋租赁有关的情况进行验收。
建筑施工合同解除范本
建筑施工合同解除范本
甲方:____________
乙方:____________
鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《____________工程承包合同》(以下简称“原合同”)及相关补充协议,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经协商一致,就解除原合同达成如下协议:
一、乙方自愿同意解除原合同中乙方所承包的施工项目。
二、乙方同意解除原合同中与其关联的所有文件,以及涉及到甲方义务的各项合同和甲方所担保的责任项目。
三、乙方承担因本项目产生的所有债权债务,并自行解决,甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善已完成的工程项目验收工作。
如未达到验收标准,乙方应及时采取相关措施,直至验收合格。
五、乙方应按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)。
资料经监理和职能部门审核签章后,乙方应在____年____月____日前将所需的资料整理成册(不装订)并移交给甲方。
六、乙方所承包的项目中已完成工作量,经甲乙双方现场实测后,以文书形式双方签字确认。
七、工程结算按原合同所议定的方式进行,乙方应在解除合同后____个工作日内向甲方提交结算报告,双方在____个工作日内完成结算。
八、本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,原合同随即解除。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________
乙方(盖章):____________
签订日期:____年____月____日
以上内容仅供参考,具体合同解除事宜请根据实际情况和法律法规进行协商,并寻求专业法律人士的意见。
三方解除施工合同协议书
三方解除施工合同协议书---三方解除施工合同协议书甲方(建设单位):_________乙方(施工单位):_________丙方(监理单位):_________鉴于甲、乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),现因_________(具体原因),经甲、乙、丙三方友好协商一致,同意解除原合同,特此达成如下协议:一、原合同自本协议签订之日起解除。
甲、乙、丙三方确认,原合同项下的权利义务关系终止,各方不再承担原合同项下的相应责任,但不影响各方追究对方违约责任的权利。
二、甲方应按照原合同约定支付至解除合同之日为止的工程款项,包括但不限于工程进度款、材料预付款等。
乙方应提供相应的工程进度报告及相关证明材料。
三、乙方应在收到甲方支付的款项后,组织人员、机械撤离施工现场,并保证施工现场的安全、整洁。
乙方应妥善保管好工程资料,并在规定时间内移交给甲方。
四、丙方作为监理单位,负责监督甲乙双方履行本协议各项条款,确保工程安全有序地进行。
丙方应及时出具相关的监理报告,并对工程质量进行最终确认。
五、如甲方未按约定支付工程款项,乙方有权依法追索;如乙方未按约定完成工程资料移交等工作,甲方有权依法追究其责任。
六、本协议一式三份,甲、乙、丙各执一份,具有同等法律效力。
本协议自三方签字盖章之日起生效。
七、未尽事宜,三方可另行协商解决。
如有争议,可提交___仲裁委员会仲裁解决。
八、本协议的解释权归签订本协议的甲、乙、丙三方共同所有。
甲方(盖章):________________法定代表人或授权代表签字:________________日期:____年__月__日乙方(盖章):________________法定代表人或授权代表签字:________________日期:____年__月__日丙方(盖章):________________法定代表人或授权代表签字:________________ 日期:____年__月__日---。
工地施工合同解除协议书
工地施工合同解除协议书甲方(业主):__________有限公司乙方(承包商):__________有限公司鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《工地施工合同》(以下简称“原合同”),因故需解除该合同,现经双方协商一致,达成如下解除协议:一、合同解除的原因经过双方充分沟通,基于以下原因,双方同意解除原合同:(具体原因根据实际情况填写,例如:工程进度严重滞后、工程质量不符合要求、双方发生不可调和的分歧等。
)二、合同解除的条件1. 双方确认,截至本协议签订之日,乙方已完成的工程量和甲方已支付的款项均已结清,不存在争议。
2. 乙方应在本协议签订后__日内,将工地现场清理干净,并将所有设备、材料撤离现场。
3. 甲方将在乙方完成上述条件后__日内,支付乙方剩余的工程款(如有)。
三、违约责任如一方未能按照本协议约定履行义务,应向对方支付违约金,并承担由此产生的一切损失。
四、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
4. 本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。
甲方(签字):_______________ 日期:____年___月___日乙方(签字):_______________ 日期:____年___月___日(此处应有甲乙双方的单位盖章)以上范本仅供参考,实际解除协议应根据具体情况和当地法律法规的要求进行定制。
在解除合同时,建议双方咨询专业律师,确保协议的合法性和有效性,以保护各自的权益。
需要注意的是,合同解除不仅涉及到经济利益的清算,还可能涉及到法律责任的承担。
因此,在签订解除协议时,务必明确各项条款,避免未来可能出现的纠纷。
合同解除后的善后工作也应当妥善处理,包括工程的接管、资料的移交等,以确保工程能够平稳过渡,减少对项目整体进度的影响。
施工合同范围解除协议书
施工合同范围解除协议书甲方(建设单位):_________乙方(施工单位):_________鉴于甲乙双方于____年___月___日签订了编号为_______的《建设工程施工合同》,约定由乙方向甲方提供位于________地点的建设工程服务,现因_______(填写解除原因,例如“设计变更”、“资金调整”、“工程量减少”等),经双方友好协商一致,同意对原合同的部分施工范围进行解除,特订立本解除协议书。
一、协议解除内容1. 双方同意自本协议生效之日起,原合同中关于________(具体工程项目名称)的施工任务予以解除。
2. 解除的具体范围包括但不限于以下部分:________(详细列明解除的施工内容)。
二、财务结算1. 对于已经履行的施工内容,甲乙双方应根据实际情况和合同约定进行结算。
2. 对于因解除施工范围而产生的费用增减,双方应根据实际发生的工作量和材料使用情况进行合理计算,并据此调整合同总价。
3. 双方应在本协议签订后的___个工作日内完成所有经济结算工作。
三、责任与义务1. 甲方应按照合同约定及时支付乙方已完成工程量的款项。
2. 乙方应保证已施工部分的质量符合合同约定的标准,如有质量问题应及时修复。
3. 双方应互相协助,确保解除协议的顺利执行,不得无故拖延或阻碍对方的合法权益。
四、争议解决如在执行本解除协议过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本解除协议书一经双方签字盖章后生效,具有与原合同同等的法律效力。
2. 本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年___月___日乙方(盖章):_________________ 日期:____年___月___日。
(完整版)建筑施工工程解除合同协议书
合同终止洽谈协议书甲方:神华宁煤集团乌兰煤矿乙方:陕西有色建设有限公司由于乙方对其承包的乌兰矿副立井井架基础井口房及提升机房工程项目资金投入不足,不能按既定的施工组织设计组织施工,双方签订的施工合同无法得到有效的履行。
现应双方的要求,解除双方2013 年11 月20 日签订的《乌兰煤矿副立井井架基础井口房及提升机房(含配电室)土建工程施工合同》。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商就有关事项达成如下协议:一、工程划线甲、乙双方安排相关工作人员于2015 年11 月 1 日开始对于乙方已施工的井架基础井口房提升机房项目工程内容进行划线,拟定于2015 年11月5 日划线结束。
二、工程资料乙方按照划线的已完工程内容,完善相应的工程资料,将已完工程完整工程资料经监理单位、建设单位审核同意并签字齐全后于2015年11 月 5 日前上报甲方相关部门,经甲方相关单位审核同意书面签字后视为资料移交。
三、工程量确认1、对于乙方已完工工程内容经甲、乙双方书面确认及监理、业主单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量予以确认;2、甲方或监理单位认为已完工程量中存在质量等其他方面问题需要修复的内容,乙方应在 3 天内予以修复并经业主、监理认可及甲方验收,在乙方修复后经双方及监理单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量,对该工程量予以确认;3、对于双方划线范围内乙方未完工的内容(包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相关施工准备工作的内容),经甲、乙双方书面确认后,乙方负责完成后续工程施工事宜,乙方应在10 天内完成后续工程施工。
待工程完工后,经甲乙双方及监理单位确认该工程质量等其他方面无异议,甲方对该工程量予以确认;4、上述乙方完成工程在质保期内,如业主方、监理单位及相关验收单位认为该工程有质量问题,乙方应承担修复责任。
在甲方通知乙方后,乙方应按甲方通知内容完成质量修复责任。
建筑工程施工三方协议书范本(4篇)
建筑工程施工三方协议书范本建设方:__________总包方:__________分包方:__________为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围:无锡交通世茂项目B地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付:人民币____元整,由建设方支付。
本工程不设预付款。
保留金的____%,待保修期满后14个日历天内支付。
四、建设方责任1.负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
三方协议范本(标准版)
编号:FS-HT-05018三方协议(标准版)Tripartite agreement甲方:________________________乙方:________________________签订日期:_____年____月____日编订:FoonShion设计三方协议(标准版)安全生产管理协议(三方)建设单位:总包单位:分包单位:建设单位:(以下简称“甲方”)住所:法定代表人:联系电话:传真:联系地址:邮政编码:总包单位:(以下简称“乙方”)住所:法定代表人:联系电话:传真:联系地址:邮政编码:开户银行:帐号:分包单位:(以下简称“丙方”)住所:法定代表人:联系电话:传真:联系地址:邮政编码:开户银行:帐号:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及相关法律、法规、规章、制度等,为明确甲、乙、丙三方的安全生产责任,确保施工安全,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方协商达成一致,签订本协议。
工程名称、分包范围、作业内容及安全生产管理模式工程名称:本合同分包范围:(根据就本工程签订的专业分包合同)本合同分包作业内容:(根据就本工程签订的专业分包合同)分包作业之安全生产管理模式:施工现场实行总包负责制。
丙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责;乙方对现场安全生产管理工作负总责,实施全面安全管理,有权要求和监督丙方履行安全管理职责。
甲方有权对乙方和丙方履行安全管理义务的行为进行监督。
因丙方责任导致的安全管理事故,由丙方承担相关责任;因乙方管理不到位导致的安全事故,由乙方承担连带赔偿责任。
甲方的权利和义务甲方有权督查乙方对现场实施全面安全管理的执行情况,如乙方未按甲方要求对丙方履行安全管理职责,甲方有权对乙方进行违约索赔;由于乙方对丙方安全管理缺失而导致事故(事件)发生,乙方应对事故(事件)损失承担连带赔偿责任。
甲方有权对丙方编制施工组织设计、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、安全生产事故应急救援预案、安全教育培训、安全检查、安全生产保证体系的建立和运行等施工过程安全管理及安全资料的形成、积累、组卷进行监督检查,丙方应积极配合。
建设工程施工三方协议书范本6篇
建设工程施工三方协议书范本6篇第1篇示例:建设工程施工三方协议书范本甲方:建设单位(名称)乙方:施工单位(名称)丙方:监理单位(名称)鉴于甲方拟在(工程地址)进行建设工程,诚挚邀请乙方承接本工程的施工任务,并请丙方作为工程的监理单位,监督工程的质量、安全、进度等工作,三方经友好协商,达成如下协议:一、工程基本情况1.工程名称:(填写工程名称)2.建设地点:(填写建设地点)3.工程内容:(填写工程内容)4.工程规模:(填写工程规模)5.工程费用:(填写工程费用)6.工程工期:(填写工程工期)二、各方责任1.甲方责任:提供工程设计图纸和相关资料,按时支付工程款项,并提供必要的协助和支持;2.乙方责任:负责工程施工任务,按照设计要求和合同约定完成工程,保证工程质量、安全和进度;3.丙方责任:作为独立监理单位,监督并检查工程施工质量,及时报告工程进展情况,并提出合理的建议和处理意见。
三、合同约定1.合同价款:本工程的总价款为(填写工程总价款),乙方应按照工程进度、质量要求等,向甲方支付相应款项;2.工程质量:乙方应保证工程质量符合设计要求和国家标准,如有质量问题应负责整改;3.工程安全:乙方应严格遵守工程安全规定,确保施工过程中无安全事故发生;4.工程工期:乙方应按照约定的工程工期完成施工任务,如有延期应提前向甲方报告并得到同意;5.变更和索赔:如有工程变更或索赔事宜,应经三方协商一致后方可进行;6.违约责任:任何一方如违反合同约定,应承担相应的违约责任;7.争议解决:本协议如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交有关部门或仲裁机构进行处理。
四、其他约定1.本协议自(日期)起生效,至工程竣工验收并结清款项后终止;2.未尽事宜,可另行协商;3.本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章):日期:第2篇示例:建设工程施工三方协议书范本甲方(项目业主):___________乙方(施工单位):___________丙方(监理单位):___________鉴于甲方准备开展建设工程项目,现甲、乙、丙三方就有关施工工作达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:___________2. 项目地址:___________3. 项目概况:___________4. 项目工程量与工期:___________二、协议内容1. 甲方权利与义务(1)提供工程设计图纸和相关资料;(2)按时支付工程款;(3)提供必要的施工条件和协助;(4)承担工程质量和安全;(5)确认工程验收;(6)其他协议事项:___________三、协议期限本协议从双方签订之日起生效,直至工程竣工验收,期间如有特殊情况需变更协议内容,应经双方协商一致。
关于三方合同范本(通用13篇)
关于三方合同范本(通用13篇)关于三方合同范本(通用13篇)在人们愈发重视契约的社会中,越来越多的场景和场合需要用到合同,它可以保护民事法律关系。
那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编帮大家整理的三方合同,欢迎大家分享。
三方合同篇1甲方:乙方:丙方:第一条甲乙丙三方自愿合作经营餐馆项目,总投资为45万元,甲方以人民币方式出资万元,乙方以人民币方式出资万元,丙方以人民币方式出资万元。
第二条在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。
合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第三条双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。
第四条餐馆固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方%、乙方 %的比例分配、丙方 %的比例分配。
第五条每年餐馆总销售利润进行分配或再投资,由甲、乙、丙三方共同协商,决定权按出资比例多少来界定。
第六条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第七条本协议一式叁份,合伙人各一份。
本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
第八条自协议签订之日起,甲方负责餐馆的管理及日常事务。
薪酬为底薪元+ % 利润提成,经营期间乙、丙两方均有权了解餐馆的账务及经营情况。
第九条本协议有效期:只要三方继续合作,本协议持续生效。
第十条争议处理1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉;第十一条合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出,退出金额按退出时餐馆资产比例来返还,返还期限不超过天。
第十二条违约处理如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。
第十三条协议解除1、一方合伙人有违反本合协议的,另两方有权解除合作协议2、三方同意终止协议的3、一方合伙人出现法律上问题及做对餐馆有损害的,另两方有权解除合作协议第十七条本合同一式三份,双方各执一份,具有相同的法律效力甲方:_______________(签章)地址:_______________乙方:_______________(签章)地址:_______________丙方:_______________(签章)地址:_______________合同签订地点:______________合同签订时间:________年________月________日三方合同篇2建设方:总包方:分包方:一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
建筑解除合同协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:_______甲方(建设单位):_________________________地址:_____________________________________法定代表人:_______________________________联系电话:_______________________________乙方(施工单位):_________________________地址:_____________________________________法定代表人:_______________________________联系电话:_______________________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),合同编号为_______,合同金额为人民币_______元整。
现因以下原因,双方经友好协商,决定解除该合同,并达成如下协议:一、解除原因1. 甲方原因:(1)甲方未按合同约定支付工程进度款;(2)甲方提供的施工图纸存在重大缺陷,导致施工无法进行;(3)甲方违反合同约定,擅自变更工程内容,导致施工进度延误;(4)甲方违反合同约定,未按期提供施工场地;(5)其他甲方违约行为。
2. 乙方原因:(1)乙方未按合同约定的时间、质量、安全要求完成工程;(2)乙方违反合同约定,擅自更换施工材料;(3)乙方违反合同约定,未按期提交施工进度报告;(4)乙方违反合同约定,未按期进行工程验收;(5)其他乙方违约行为。
3. 双方协商一致解除合同。
二、解除合同的法律后果1. 乙方应立即停止施工,撤出施工现场,并妥善处理剩余材料、设备。
2. 甲方应承担乙方因解除合同而造成的损失,包括但不限于乙方已投入的人力、物力、设备等。
3. 甲方应支付乙方已完成的工程部分款项,按照合同约定结算。
4. 双方应按照合同约定,处理已发生的工程量、材料、设备等。
工程移交接管协议书范本
工程移交接管协议书范本甲方:__________乙方:__________丙方:__________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙、丙三方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商,甲方将原由乙方承建施工的工程移交给丙方施工,为确保移交后工程能如期保质的完成,三方本着互相支持、紧密配合的原则,结合工程的具体情况,并明确各方职责,特签订本协议书。
一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程总价:__________二、移交范围2.1 甲方将工程项目的施工、设备安装、调试、验收等全部工作移交给丙方。
2.2 乙方不再承建工程后续工作,待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进行后续工程的施工直至竣工。
三、丙方的义务3.1 丙方应严格按行业标准、规范、设计图纸及甲方要求进行施工作业。
3.2 丙方应确保工程质量,按期完成工程。
3.3 丙方应承担因施工导致的一切经济损失和法律责任。
四、乙方的义务4.1 乙方应对现已完成的工程质量负责,对移交前的工程质量问题进行整改。
4.2 乙方应协助丙方进行工程交接,提供相关工程资料和技术支持。
4.3 乙方应承担因自身原因导致的一切经济损失和法律责任。
五、交接事项5.1 甲乙双方应在本协议签订后____个工作日内完成工程交接,并将工程资料、设备、工具等移交给丙方。
5.2 丙方应在本协议签订后____个工作日内进驻施工现场,开始施工。
六、协议的生效、变更和解除6.1 本协议自三方签字(或盖章)之日起生效。
6.2 任何一方不得单方面变更或解除本协议,确需变更或解除的,应经三方协商一致,并签订书面变更或解除协议。
七、争议解决7.1 各方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本协议一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份。
解除工程合同协议书范本(版)6篇
解除工程合同协议书范本(版)6篇篇1甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________鉴于甲乙双方就本工程签订了工程合同,因故无法继续履行,经双方友好协商,达成如下解除工程合同协议:一、协议背景1. 甲乙双方于______年______月______日签订了工程合同,合同编号为_________。
2. 由于以下原因,双方同意解除该工程合同:_________。
二、协议内容1. 双方一致同意解除工程合同,自本协议生效之日起,原工程合同不再履行。
2. 乙方应在本协议生效之日起______个工作日内,将已完成的工程量及相关资料移交给甲方,并办理结算手续。
3. 甲方应在收到乙方移交的工程量及相关资料后______个工作日内,完成结算审核,并向乙方支付应付的款项。
4. 乙方应在本协议生效之日起______个月内,将其在施工现场的机械设备、临时设施等全部撤离现场,并恢复现场的原状。
5. 甲方应在本协议生效之日起______个月内,将乙方的履约保证金退还给乙方。
6. 双方同意,本协议生效之日起,乙方不得再以任何理由向甲方主张任何权利。
7. 双方应在本协议生效之日起______个工作日内,共同向相关部门办理合同的备案注销手续。
三、违约责任1. 双方同意,如一方违反本协议约定的义务,应承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的全部损失。
2. 乙方应在______年______月______日前完成所有撤离工作,如未按时完成,每逾期一天,应向甲方支付违约金______元。
3. 甲方应在______年______月______日前完成结算审核和款项支付,如未按时完成,每逾期一天,应向乙方支付违约金______元。
四、争议解决1. 双方同意,如在本协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间,双方应继续履行本协议中未发生争议的部分。
解除终止建筑工程施工合同协议书范本
发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)甲、乙双方于年月日签订的关于建筑工程施工合同,由于各方面原因,现甲、乙双方协商一致同意解除终止该施工合同,经甲、乙双方友好协商,就解除终止建筑施工合同一事一致达成如下协议:一、甲、乙双方共同同意:解除终止双方于年月日签订的关于湘中文化广场三眼井文华大厦建筑工程施工合同。
二、乙方以前向甲方投入本金人民币佰万元(¥元,其中:借款元,施工押金元),现解除终止合同后,为考虑乙方的利益,甲方同意给予乙方一定的经济补偿,经甲、乙双方结算认可,甲方共计给乙方本金(施工押金、借款)利息、补偿款万元(¥元)整,中途甲方已支付了人民币壹佰零陆万元(¥元)给乙方,余下的元(¥元)人民币甲方于年月日前一次性全部付清给乙方。
三、本协议双方签字即生效,年月日双方签订的关于关于湘中文化广场三眼井文华大厦施工合同同时废止,今后甲、乙双方不得有任何异议。
本协议一式二份,双方各执一份。
甲方签字:乙方签字:年月日签订合同有哪些注意事项?合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
签合同的注意事项如下(使用时请删除):一、在签订合同以前,经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份,确保合同是有效的。
如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构,应要求其提供所属法人机构的授权书。
对方在合同上签公章,并不能保证合同是有效的,还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款,有条件的不妨向专业人员咨询。
根据合同诈骗的特点,为了防止对方利用合同条款来弄虚作假,应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确,便于履行。
四、约定违约条款,违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。
五、约定争议管辖权条款,解决争议办法为协商、诉讼,约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。
解除工程合同协议书范本(4篇)
解除工程合同协议书范本(4篇)解除工程合同协议书范本篇1发包方:_______以下简称甲方承包方:_______以下简称乙方由于甲方对其发包的_______工程项目,现因乙方施工队账户问题,使甲方无法支付其工程进度款,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应乙方要求,解除双方_______年_______月_______日签定的《农家院工程施工合同》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该施工合同解除事项协商一致,订立本协议如下:一、工程概况:1、工程地点:_______。
2、工程内容:图纸约定的土建、水电暖安装工程、装饰工程。
3、工程造价:约_______元(大写):_______元。
二、协议内容:1、甲乙双方同意解除_______年_______月_______日签定的《_______》及其它相关协议。
自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来,甲乙双方同意不收取对方任何费用。
本协议由双方签字或盖章后,立即生效。
协议书一式贰份,由双方各收执壹份。
甲方:_______乙方:______________年_______月_______日_______年_______月_______日解除工程合同协议书范本篇2甲方:乙方:甲方与乙方原于年月日签订的,经双方协商就有关事项达成如下协议:一、工程划线甲、乙双方安排相关工作人员于已施工的项目工程内容进行划线,拟定于年月日划线结束。
二、工程资料乙方按照划线的已完工程内容,完善相应的工程资料,将已完工程完整工程资料经监理单位、单位审核同意并签字齐全后于20xx年月日前上报甲方相关部门,经甲方相关单位审核同意书面签字后视为资料移交。
三、工程量确认1、对于乙方已完工工程内容经甲、乙双方书面确认及监理、业主单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量予以确认;2、甲方或监理单位认为已完工程量中存在质量等其他方面问题需要修复的内容,乙方应在及甲方验收,在乙方修复后经双方及监理单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量,对该工程量予以确认;3、对于双方划线范围内乙方未完工的内容(包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相关施工准备工作的内容),经甲、乙双方书面确认后,乙方负责完成后续工程施工事宜,乙方应在天内完成后续工程施工。
施工合同解除协议书范本(标准版)
施工合同解除协议书范本【合同/协议书标准word版,可以编辑修改】甲方:〔X X 单位或X X 个人〕乙方:〔X X 单位或X X 个人〕签订日期:年月日签订地点:施工合同解除协议书范本甲方:_________________乙方:_________________甲乙双方于_____________年__________月__________日_____签订为期__________年的劳动合同,现甲乙双方同意解除劳动合同关系。
经双方协商一致,签订本协议如下:_________________1、自_____________年__________月__________日起,解除双方签订的劳动合同,双方的权利义务随之终止;2、乙方工资结算至离职之日,支付时间为甲方正常发放工资时间。
乙方奖金为元,差旅费、交通费、手机费等费用合计_____元,以上费用均需扣除所得税,甲方同意在乙方办理完工作移交手续后三日内一次性支付给乙方。
3、甲方同意向乙方支付经济补偿金共计人民币_____元。
(税前)甲方同意在乙方办理完工作移交手续后三日内一次性支付给乙方。
4、甲方为乙方缴纳根本养老保险金、根本医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、住房公积金至_____年_____月_____日止。
5、甲方根据相关劳动法规和规定,向乙方提供劳动合同解除的证明并办理相关退工手续;6、乙方应当于本协议签订后3日内妥当办理所有工作移交手续,离职后不得作出有损公司名誉或利益之行为。
7、乙方应为所把握的甲方之任何商业秘密(包括本协议内容)进行保密,不得泄露给任何第三方,否那么应向甲方支付违约金_____元。
8、甲乙双方之间无任何竞业限制协议,合同解除后,乙方无需履行任何竞业限制义务。
9、本协议是解决双方之间劳动争议的所有安排和规定,双方之间不再存在其他任何劳动争议。
此协议书一式三份,各份具有同等的法律效力,甲乙双方各持一份,另一份留存乙方本人档案。
解除土建合同协议书
解除土建合同协议书甲方(业主):________________乙方(承包方):_______________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了土建工程合同(以下简称“原合同”),合同编号为_____________。
现由于______________________(原因描述,例如:不可抗力、合同目的无法实现、双方协商一致等),双方同意解除原合同,并就解除合同事宜达成以下协议:1. 合同解除生效日期:自本协议书签订之日起,原合同即告解除。
2. 工程结算:截至本协议签订之日,甲方应支付乙方已完成工程部分的款项共计人民币________元(¥________),具体结算详见附件《工程结算清单》。
3. 保证金退还:甲方应在本协议生效后__个工作日内,无息退还乙方交纳的保证金人民币________元(¥________)。
4. 材料设备处理:乙方应在本协议生效后__个工作日内,将施工现场的剩余材料、设备等按照双方协商的价格转让给甲方或由甲方指定的第三方。
5. 工人工资支付:乙方承诺已妥善解决所有参与工程的工人工资问题,并承担因工资问题产生的一切法律责任。
6. 违约责任:本协议的签订和履行不免除原合同中约定的违约方应承担的违约责任。
如有违约行为,违约方应依法承担相应责任。
7. 争议解决:本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,任一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。
8. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
9. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________法定代表人签字:_______________法定代表人签字:_______________签订日期:____年__月__日附件:《工程结算清单》(注:以上内容仅为模板示例,具体条款需根据实际情况调整,并建议在签订前由法律专业人士审核。
解除土建合同协议书
解除土建合同协议书
甲方:___________
乙方:___________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《土建合同》(合同编号:____),双方经过友好协商,就解除合同相关事宜达成如下协议:
一、解除合同
1.甲乙双方同意自本协议签订之日起,解除双方于____年__月__日签订的《土建合同》(合同编号:____)。
2.本协议签订后,甲乙双方应立即停止履行原合同项下的各项义务,包括但不限于工程款的支付、施工进度等。
二、合同解除后的处理
1.甲乙双方应共同制定合同解除后的善后处理方案,并积极落实。
2.甲乙双方应按照相关法律法规和合同约定,妥善处理合同解除后的相关事宜,包括但不限于工程质量、安全、环保等。
3.甲乙双方应在本协议签订后__个工作日内,向相关部门办理合同解除手续。
三、保密条款
1.甲乙双方同意,本协议的内容和签订过程,包括但不限于双方的商业秘密、技术秘密等,未经对方同意,不得向第三方披露。
2.甲乙双方违反本保密条款的,应承担相应的法律责任。
四、法律适用和争议解决
1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2.甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他约定
1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):___________
乙方(盖章):___________
签订日期:____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
甲方:________________________________________
乙方:________________________________________
丙方:________________________________________
甲乙双方曾于年月日签订了《工程施工合同》,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙丙三方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。
一、甲乙双方自愿解除原合同。
二、根据乙方于年月日的工作纪要的内容,在本项目中所发生的债权债务均由乙方、丙方负责解决,甲方不承担责任,乙丙双方承担连带责任。
三、解除合同签订后,乙方的施工单位应在完成办公楼、宿舍楼竣工验收后先行无条件退场,同时办理移交手续。
四、解除合同签订后,甲方重新安排丙方进行本项目继续施工,乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。
五、因乙方于年月日将“建设工程施工总承包壹级”、“钢结构工程专业承包壹级”资质平移给丙方,解除合同后丙方同意按原合同对已施工部分的工程承担原合同约定的质量责任、保修责任等各项义务。
六、乙方已与相关单位签订的施工合同(含正在履行或即将履行的合同)由乙、丙方与其协商解除,甲方不承担乙丙方与其他单位之间因合同纠纷产生的一切后果。
七、本协议书三方签字、盖章之日起生效。
八、本协议书一式三份,甲乙丙三方各持一份。
甲方(盖章):
法定代表人(签章):
委托代理人(签字)
日期:
乙方(盖章):
法定代表人(签章):
委托代理人(签字)
日期:
丙方(盖章):
法定代表人(签章):
委托代理人(签字)
日期:。