工程招投标及合同管理试题附答案
工程招投标与合同管理考试题库参考答案
工程招投标与合同管理考试题库参考答案工程招投标与合同管理考试题库参考答案一、单选题1、在下列合同形式中，适用于较大规模和复杂工程的合同类型是（）。
A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 交钥匙合同正确答案是：D. 交钥匙合同。
总价合同适用于工程量不大、施工设计图纸完整、技术难度不大且能准确计算工程造价的项目。
单价合同适用于没有施工图，工程量不明确，却又急需开工建设的项目。
成本加酬金合同适用于需要立即开展工作的项目、新型的工程项目或风险较大的工程项目。
交钥匙合同是成本加酬金合同的特殊形式，适用于需要完成一系列工作的项目，且在合同条款中规定建设周期较长的项目。
因此，答案为D。
2、下列关于投标保证金的表述，正确的是（）。
A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B. 投标保证金应当在投标截止日期前提交 C. 投标保证金不得超过招标项目估算价的10% D. 投标保证金有效期应当长于评标期3～5天正确答案是：A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
投标保证金有效期应当与投标有效期一致，因此选项A正确。
投标保证金应当在投标截止日期前提交，因此选项B正确。
投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，因此选项C错误。
投标保证金有效期应当长于评标期和合同履行期3～5天（招标文件另有规定除外），确保评标工作和合同履行工作顺利完成，因此选项D错误。
因此，答案为AB。
3、下列关于履约担保的表述，正确的是（）。
A. 履约担保金额不得低于合同估算价的50% B. 履约担保有效期不得超过70天 C. 银行保函不得转让 D. 履约保证金可以用现金或支票形式提供正确答案是：C. 银行保函不得转让。
履约担保金额不得低于合同价款的10%。
银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。
履约担保的有效期通常在合同约定的工期结束后至缺陷责任期结束之前。
履约保证金可以用现金或支票形式提供。
因此，答案为C。
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。
招投标与合同管理练习题含答案
招投标与合同管理练习题含答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、要约可以撤销。
撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案：D2、下列行为中，可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案：B3、依据《招标投标法》，某地公路部门就建设高速公路项目招标，则该项目的评标工作由 ( )来完成。
A、该公路部门的上级主管部门；B、该公路部门的领导；C、当地的政府部门；D、该公路部门依法组建的评标委员会；正确答案：D4、无效合同( )。
A、从宣告其无效之时起，就无效力B、出现纠纷后，就无效力C、从订立之时起，就无效力D、从履行之时起，就无效力正确答案：C5、中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。
A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案：B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案：A7、按照最新的观点，下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益，又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案：D8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案：D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )，并标明排列顺序。
A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案：B10、《合同法》规定，当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向( )承担违约责任。
A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案：B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：① 总价合同；② 单价合同；③ 成本加酬金合同三种。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案一、填空题1、【答案】工程招投标是应用在建设工程领域的一项重要制度，它通过竞争机制和市场经济相互作用的平台，实现了建设项目的最优选择。
2、【答案】合同管理是工程项目管理的重要组成部分，包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
二、选择题1、【答案】B 在招投标过程中，公开招标是最常用的方式。
按照公开、公平、公正的原则，向不特定的多数潜在投标人发出招标公告，邀请其参与投标竞争。
2、【答案】D 在合同履行过程中，合同管理包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
其中，合同签订管理包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
三、简答题1、【答案】工程招投标与合同管理的重要性体现在以下几个方面：（1）通过招投标可以选择优秀的施工企业，保证工程质量，提高投资效益。
（2）合同管理是工程项目管理的重要组成部分，对工程项目的进度、成本、质量等方面进行全面控制，确保合同的履行。
（3）加强合同管理，可以降低风险，避免纠纷的发生，保证工程项目的顺利进行。
（4）合同管理还包括合同相关方的管理，如业主、承包商、设计单位等，对工程项目的影响较大，需要加强管理。
2、【答案】工程招投标流程包括以下环节：（1）公告发布：在指定的媒体上发布招标公告，说明招标条件、工程概况、招标时间等信息。
（2）资格预审：对潜在投标人进行资格审查，确定符合条件的投标人名单。
（3）投标申请：符合条件的投标人提交投标申请书，包括技术方案、施工组织设计等内容。
（4）评标定标：评标委员会对投标人进行评审打分，确定中标候选人名单，并公布中标结果。
（5）中标公示：公示中标候选人名单，接受社会监督。
（6）合同签订：中标人与招标人签订合同，约定双方的权利义务。
3、【答案】合同管理的内容包括以下方面：（1）合同签订管理：包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
（2）合同履行管理：对合同履行过程中的各项工作进行协调和管理，确保合同的顺利履行。
工程招投标与合同管理考试答案
工程招投标与合同管理考试答案一、单选题合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。
A. 债权人与债务人B. 代理人与被代理人C. 权利与义务D. 法人与自然人答案：C。
合同法律关系主要体现的是当事人之间的权利与义务关系。
施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A. 施工企业B. 施工企业的法定代表人C. 施工企业的项目经理D. 具体的施工人员答案：A。
项目经理是施工企业的代理人，其行为代表施工企业，因此造成的损失应由施工企业承担。
下列财产中，（）不得抵押。
A. 土地所有权B. 土地使用权C. 房屋D. 交通运输工具答案：A。
根据我国法律规定，土地所有权不得抵押，但土地使用权可以抵押。
邀请招标的邀请对象数目不应少于（）家。
A. 2B. 3C. 5D. 7答案：C。
根据相关规定，邀请招标的邀请对象数目通常不少于5家。
施工合同的合同工期应是判定承包人提前或延误竣工的标准，订立合同时约定的合同工期概念应为从（）的日历天数计算。
（此处需要具体题目信息，但一般答案为从某个特定日期，如开工日期或合同签订日期等，开始计算的日历天数）假设答案为从开工日期开始计算：则答案为从开工日期的日历天数计算。
二、多选题建筑施工企业分为（）。
A. 工程监理企业B. 施工总承包企业C. 专业承包企业D. 劳务分包企业E. 工程招标代理机构答案：B、C、D。
建筑施工企业通常包括施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业。
获得专业承包资质的企业，可以（）。
A. 对所承接的工程全部自行施工B. 对主体工程实行施工承包C. 承接施工总承包企业分包的专业工程D. 承接建设单位按照规定发包的专业工程E. 将劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业答案：A、C、D、E。
获得专业承包资质的企业可以承接相关工程，并可以将其中的劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业。
三、简答题或论述题简述施工招标的特点。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单选题（每题给出四个备选项，其中只有一种选项是符合题目规定旳，请将其代码填写在题后旳括号内。
）1、根据法律规定，定金旳数额不得超过合同标旳额旳（ C ）A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位拟定后，招标单位应在定标之后来旳( B )天内发出中标告知书。
A．5 B．7 C．10 D．153、有关评标委员会成员旳义务，下列说法中错误旳是（ B）。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人旳财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文献旳评审和比较旳状况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人旳推荐状况4、由于承包商执行了监理工程师发布旳超过其权限指令，导致施工费用增长，则( A )。
A．业主承当相应旳费用B．业主从监理费中支付给承包商C．监理工程师承当有关费用D．承包商执行旳是无效指令，不能得到相应旳费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主B．监理工程师和初步设计原批准单位C．监理工程师和上级主管部门D．监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新拟定价格，而业主与承包商旳意见又不能统一时，( A )有权拟定一种价格作为执行价格。
A．监理工程师 B．业主C．承包商 D．定额站7、某隐蔽工程施工部位，承包商未告知监理工程师进行检查就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表白该部位旳施工质量满足合同规定旳规定，则这部分工程旳剥露和复原费应由( C )承当。
A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主旳项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上旳重要差别体现为( A )。
A．与否进行资格预审 B．与否组织现场考察C．与否解答投标单位旳质疑 D．与否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产旳水泥质量达不到国标，该厂用其他厂家生产旳水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订旳合同。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
）1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ）A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A．5 B．7 C．10 D．153、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( A )。
A．业主承担相应的费用B．业主从监理费中支付给承包商C．监理工程师承担相关费用D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主B．监理工程师和初步设计原批准单位C．监理工程师和上级主管部门D．监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A )有权确定一个价格作为执行价格。
A．监理工程师 B．业主C．承包商 D．定额站7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题(每题给出四个备选项,其中只有一个选项就是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
)1、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的( C )A、 5%B、10%C、20%D、25%2、中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A.5B.7C.10D.153、关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的就是( B)。
A、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B、评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其她好处C、评标委员会成员不得透露对投标文件的评审与比较的情况D、评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则( A )。
A.业主承担相应的费用B.业主从监理费中支付给承包商C.监理工程师承担相关费用D.承包商执行的就是无效指令,不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。
A.监理工程师与业主B.监理工程师与初步设计原批准单位C.监理工程师与上级主管部门D.监理工程师与原设计单位6、由于变更需要重新确定价格,而业主与承包商的意见又不能统一时,( A )有权确定一个价格作为执行价格。
A.监理工程师B.业主C.承包商D.定额站7、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露与复原费应由( C )负担。
A.业主B.监理单位C.承包商D.业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A.就是否进行资格预审B.就是否组织现场考察C.就是否解答投标单位的质疑D.就是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其她厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( A )签订的合同。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案
1【单选题】工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案：参考答案：A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案：参考答案：A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案：参考答案：B4【单选题】联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案：参考答案：D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：B7【单选题】建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案：参考答案：D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案：参考答案：B9【单选题】招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案：参考答案：C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案：参考答案：A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中，依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案：参考答案：C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定，当一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案：参考答案：B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案：参考答案：B14【单选题】FIDIC合同条件规定，应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案：参考答案：A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案：参考答案：A（共20 分）16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
2023年工程招投标及合同管理试题库及答案
|《工程招投标及协议管理》习题参照答案一、单项选择(每题2分)下列各题中,只有一种被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1：下列说法中符合强制招标规模范围旳条件下是（ C ）。
A施工单项协议估算价在100（200） 万元人民币以上旳；B重要设备、材料等货品旳采购，单项协议估算价在200 （100）万元人民币以上旳；C勘察、设计、监理等服务旳采购，单项协议估算价在50 万元人民币以上旳；D项目总投资额在2023(3000) 万元人民币以上旳。
2：强制招标旳范围不包括（ D ）A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全旳项目B所有或者部分使用国有资金投资或者国家融资旳项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金旳项目D个人投资旳自住房屋建设项目。
3：下列有关联合体投标旳说法中对旳旳是（ A ）A进行联合体投标旳其资质按联合体投标中资质最低确实定联合体旳资质等级。
B进行联合体投标旳其资质按联合体投标中资质最高确实定联合体旳资质等级。
C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。
D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。
(连带责任)4下列有关固定总价协议旳合用范围不对旳旳是（ ）A工程量和工作范围比较明确B工期短（一般不超过1 年）C变更较少旳工程D工程构造复杂旳工程。
5 .编制投标文献旳基本根据，就是 ( B )A.招标阐明书B.招标文献C.施工协议D.勘察设计资料6.公开招标是指招标人以___旳方式邀请____旳法人或者其他组织投标。
( )A.投标邀请书 不特定B.投标邀请书 特定C.招标公告 不特定D.招标公告 特定7.协议签订后，招标人应及时告知其他未中标旳投标人，按规定退回招标文献、图纸和有关技术资料，同步退还( C )A.履约担保金B.履约保函C.投标保证金D.支付担保金8.下列状况中，通过投标人澄清和阐明后，可以作为有效标书旳是( D )A.报价低于成本B.标书未密封C.逾期送达D.投标文献中有明显旳文字错误9.采用不平衡报价法，对设计图纸内容不明确或有错误，估计修改后工程量要增长旳项目，单价可合适报__________些；对工程内容不明确旳项目，单价可合适报__________些。
(完整版)建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题一一、判断题（每小题2分，共计20分。
将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误）1．建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。
（）2．建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
（）3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。
（）4．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
（）5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
（）6．编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。
（）7．投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组成。
（）8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
（）9．单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。
成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。
（）10．承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。
（）二、单项选择题（每小题2分，共计20分，将选择结果填入括弧内）1．建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。
A．政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2．建设工程的招标分为公开招标和邀请招标，其中公开招标又称为（）。
A．有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标C. 选择性招标D. 委托代理招标3．建设工程项目的（）是招标人招标活动的前提。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案一、单项选择题1. 建筑工程项目招标的主要目的是什么？A. 降低工程成本B. 确保工程质量C. 公开选择优秀的承包商D. 提高施工效率2. 招标文件的编制应当遵循哪些原则？A. 公平、公正、公开B. 保密、高效、节约C. 竞争、透明、灵活D. 严格、规范、创新3. 在建筑工程项目招标中，下列哪项不是投标人的基本义务？A. 遵守招标文件的规定B. 保证投标文件的真实性C. 自行承担投标费用D. 透露其他投标人的报价信息二、多项选择题1. 建筑工程项目合同的主要内容包括哪些？（多选）A. 工程范围与工期B. 合同价款与支付方式C. 质量要求与验收标准D. 违约责任与争议解决方式2. 在合同管理过程中，以下哪些行为是发包方应当避免的？（多选）A. 随意变更合同条款B. 拖欠工程款C. 拒绝履行保修责任D. 及时提供施工图纸和资料三、判断题1. 建筑工程项目招投标活动必须遵循相关法律法规，任何单位或个人不得非法干预。
（）2. 招标人可以要求投标人提交投标保证金，以确保投标人的投标诚意和履约能力。
（）3. 建筑工程项目合同一旦签订，双方必须严格按照合同条款履行，不得擅自变更或解除。
（）四、简答题1. 请简述建筑工程项目招投标的程序。
2. 在建筑工程项目合同管理中，如何有效防范和应对合同风险？参考答案单项选择题1.【答案】C【解析】建筑工程项目招标的主要目的是通过公开、公平、公正的竞争方式，选择优秀的承包商来完成工程项目，确保工程质量、进度和成本的有效控制。
2.【答案】A【解析】招标文件的编制应当遵循公平、公正、公开的原则，确保所有潜在投标人在平等的机会下参与竞争。
3.【答案】D【解析】投标人的基本义务包括遵守招标文件的规定、保证投标文件的真实性以及自行承担投标费用等。
透露其他投标人的报价信息是违反招投标规定的行为，不属于投标人的基本义务。
多项选择题1.【答案】ABCD【解析】建筑工程项目合同的主要内容包括工程范围与工期、合同价款与支付方式、质量要求与验收标准、违约责任与争议解决方式等。
建筑工程招投标与合同管理任务及答案8篇
建筑工程招投标与合同管理任务及答案8篇篇1一、单项选择题1. 依照我国《合同法》的规定，建设工程合同包括工程（）合同、施工合同、委托监理合同等。
A. 勘察B. 设计C. 招标D. 投标答案：B. 设计。
2. 依照我国《建筑法》的规定，从事建筑活动的建筑施工企业应达到规定的资质条件，并取得相应的（）证书。
A. 工商营业执照B. 税务登记证C. 建筑业企业资质D. 安全生产许可答案：C. 建筑业企业资质。
3. 依照我国《招投标法》的规定，招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。
A. 二B. 三C. 四D. 五答案：B. 三。
4. 依照我国《招投标法》的规定，投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。
A. 一B. 二C. 三D. 四答案：C. 三。
5. 依照我国《招投标法》的规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）公开进行。
A. 同一时间B. 同一地点C. 同一方式D. 同一平台答案：B. 同一地点。
二、多项选择题1. 依照我国《合同法》的规定，建设工程合同包括工程勘察合同、施工合同和（）合同。
A. 设计B. 招标C. 投标D. 委托监理答案：A、D。
2. 依照我国《建筑法》的规定，从事建筑活动的建筑施工企业应达到规定的资质条件，并取得相应的建筑业企业资质证书，该证书包括（）内容。
A. 企业名称B. 企业地址C. 注册资本D. 经营范围及方式E. 技术装备情况F. 从业人员情况答案：A、B、D、E、F。
3. 依照我国《招投标法》的规定，下列哪些属于应当重新招标的情形？A. 资格预审合格的潜在投标人不足3个的B. 在投标过程中，投标人所递交的投标文件被认定无效的C. 开标后，有效投标不足3个的D. 开标后，投标人放弃投标的E. 开标后，发现投标文件内容有重大错误或疏漏的F. 开标后，发现投标文件存在重大虚假情况的G. 开标后，发现投标文件无法完成招标项目的H. 开标后，发现投标文件未实质性响应招标文件要求的I. 开标后，发现投标文件与招标文件存在重大偏差的J. 开标后，发现投标文件不符合招标文件要求的篇2合同编号：[合同编号]一、合同双方1. 甲方（招标方）：[甲方名称]2. 乙方（投标方）：[乙方名称]二、合同背景本合同的依据是《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，以及甲乙双方的招标文件、投标文件等。
招投标与合同管理练习题库及参考答案
招投标与合同管理练习题库及参考答案一、单选题（共48题，每题1分，共48分）1.《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。
对方提供适当担保时，应当( )A、变更合同B、拒绝履行C、恢复履行D、由人民法院裁决正确答案：C2.关于联合体投标，下列说法不正确的是( )A、两个以上法人或者组织可以组成一个联合体B、联合体成员不得在同一项目再以自己名义单独投标C、必须以一个投标人的身份共同投标D、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级正确答案：D3.引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是( )。
A、无因管理B、不当得利C、合同D、侵权正确答案：C4.评标委员会成员名单一般应于( )确定。
A、开标前B、招标前C、开标后D、开标过程中正确答案：A5.招标程序有：①成立招组织。
②发布招标公告。
③编制招标文件和标底。
④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。
⑤对投标单位进行资格审查。
⑥发售招标文件。
则下列招标程序排序正确的是( )A、①③②⑥⑤④B、①③②⑤⑥④C、①②③⑤④⑥D、①⑤⑥②③④正确答案：B6.民事法律关系主体，是指民事法律关系中享受权利、承担义务的当事人和参与者。
下列不属于民事法律关系主体中其他组织的是( )A、建设行政主管部门B、依法设立的外资企业C、消费者协会D、学校正确答案：B7.材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照订购数量及时付款B、按照实际交货数量及时付款C、待供货方补足数量后再付D、拒付货款并索赔正确答案：A8.中标的承包商将由( )决定。
A、上级行政主管部门B、监理工程师C、业主D、评标委员会正确答案：C9.下列有关无效合同的说法中，正确的是( )A、建设主管部门有权确认合同无效B、一方当事人无权确认合同无效C、合同被确认无效后，履行中的合同应继续履行D、无效合同从订立时起就有法律效力正确答案：B10.某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。
工程招投标与合同管理期末考及答案
工程招投标与合同管理期末考及答案一、考题1.工程招投标的目的是什么？请简要阐述。
2.请列举工程招投标的主要程序，并简要说明每个程序的作用。
3.承包人在招标文件中需要提供哪些信息？为什么这些信息对招标活动至关重要？4.招标文件中的技术规格书的作用是什么？请解释。
5.请列举合同管理的主要内容，并对其中一个内容进行详细说明。
二、答案1.工程招投标的目的是通过公开透明的方式确定工程项目的承包人，确保工程项目能够按照规定的标准和要求进行施工，并达到预期的效果。
同时，工程招投标还可以提高竞争，降低成本，促进工程建设的发展。
2.工程招投标的主要程序包括：公告发布、投标人资格审查、投标文件准备、开标与评标、中标通知和合同签订等。
每个程序的作用如下：–公告发布：公告发布是向社会公开工程项目的招标信息，吸引潜在的投标人参与竞争。
–投标人资格审查：对投标人进行资格审查，确保投标人具备相应的能力和资质，能够履行合同义务。
–投标文件准备：投标人根据招标文件要求，准备完整的投标文件，包括技术报价、施工方案等。
–开标与评标：公开拆封投标文件，评审投标人的资格和条件，并确定排名和中标人。
–中标通知和合同签订：将中标人的信息通知给相关方，与中标人签订合同，并确定工程的具体要求和条件。
3.承包人在招标文件中需要提供的信息包括：工程项目的基本情况、招标条件、投标文件的组成要求、投标保证金的缴纳方式、招标方式和时间要求等。
这些信息对招标活动至关重要，因为这些信息将直接影响投标人的参与意愿和能力，以及对工程项目的理解和预期。
4.技术规格书是招标文件中的重要组成部分，其作用是规定工程项目的具体技术要求和标准，包括施工方法、质量要求、工期安排等。
技术规格书的主要作用是为投标人提供明确的指导，使其能够了解和理解工程项目的具体要求，从而编制符合要求的投标文件。
同时，技术规格书也是评审投标文件和确定中标人的依据，有助于确保工程项目能够按照要求进行施工。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案(DOC)1
昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库一、单选施工企业的项目经理指挥失误, 给建设单位造成损失的, 建设单位应当要求（ A ）赔偿。
A.施工企业B.施工企业的法定代表人C.施工企业的项目经理D.具体的施工人员下列财产中, （ A ）不得抵押。
1. A.土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具2.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
3. A.2. B.3 C.5 D.74.合同争议的解决顺序为（ A ）A.和解—调解—仲裁—诉讼B.调解—和解—仲裁—诉讼C.和解—调解—诉讼—仲裁D.调解—和解—诉讼—仲裁根据专用条款约定的内容和时间, 不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。
A.办理土地征用, 拆迁补偿、平整施工场地等工作, 使施工场地具备施工条件, 并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料, 保证数据真实, 位置准确C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表5.D、确定水准点与坐标控制点, 以书面形式交给承包人, 并进行现场交验6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）A.停工责任在发包人, 由发包人承担所发生的追加合同价款, 赔偿承包商由此造成的损失, 相应顺延工期B.停工责任在承包人, 由承包人承担发生的费用, 相应顺延工期7. C.停工责任在承包人, 因为工程师不及时做出答复, 导致承包人无法复工, 由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人, 由承包人承担发生的费用, 工期不予顺延FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”, 是指（ A ）。
A.工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限8. D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工, 为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（ C ）A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理, 先行支付后再向业主索要9. C.不予支付, 以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付, 以分包商的名义向工程师提交索赔报告施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误, 承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。
工程招投标及合同管理练习考试题及答案
1. 下列不属于建设工程招标方式的是：A. 公开招标B. 邀请招标C. 询价招标D. 竞争性谈判答案：D2. 以下哪项不是建设工程投标文件的基本内容：A. 投标函B. 投标报价单C. 施工组织设计D. 施工进度计划答案：D3. 合同签订后，下列哪项不属于合同管理的内容：A. 合同履行B. 合同变更C. 合同解除D. 合同终止答案：D4. 以下哪项不是合同履行的原则：A. 诚信原则B. 公平原则C. 保密原则D. 及时原则答案：C5. 下列关于工程预付款的说法，正确的是：A. 预付款是施工过程中，承包人支付给业主的费用B. 预付款是业主支付给承包人的费用C. 预付款是承包人支付给监理单位的费用D. 预付款是监理单位支付给承包人的费用答案：B6. 以下哪项不属于合同变更的程序：A. 提出变更申请B. 审核变更申请C. 签订变更协议D. 支付变更费用答案：D7. 以下关于合同解除的说法，正确的是：A. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系B. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系C. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任D. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任，同时退还已付款项答案：A8. 以下关于合同终止的说法，正确的是：A. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系B. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系C. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任D. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任，同时退还已付款项答案：A9. 以下关于工程索赔的说法，正确的是：A. 工程索赔是指承包人在合同履行过程中，因非自身原因造成损失，要求业主赔偿的行为B. 工程索赔是指业主在合同履行过程中，因非自身原因造成损失，要求承包人赔偿的行为C. 工程索赔是指承包人在合同履行过程中，因自身原因造成损失，要求业主赔偿的行为D. 工程索赔是指业主在合同履行过程中，因自身原因造成损失，要求承包人赔偿的行为答案：A10. 以下关于工程保险的说法，正确的是：A. 工程保险是指承包人为防范工程风险，向保险公司投保的行为B. 工程保险是指业主为防范工程风险，向保险公司投保的行为C. 工程保险是指监理单位为防范工程风险，向保险公司投保的行为D. 工程保险是指设计单位为防范工程风险，向保险公司投保的行为答案：A二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 工程招投标应遵循的原则有：A. 公平、公正、公开原则B. 诚实信用原则C. 竞争原则D. 法定程序原则答案：ABCD2. 合同履行的原则包括：A. 诚信原则B. 公平原则C. 及时原则D. 保密原则答案：ABC3. 合同变更的程序包括：A. 提出变更申请B. 审核变更申请C. 签订变更协议D. 支付变更费用答案：ABCD4. 合同解除的情形包括：A. 当事人一方违约B. 当事人一方违反法律规定C. 当事人一方提出解除合同D. 当事人双方协商一致解除合同答案：ABCD5. 工程索赔的原因包括：A. 设计变更B. 不可抗力C. 业主违约D. 承包人违约答案：ABCD三、判断题（每题2分，共10分）1. 工程招投标过程中，投标人可以采用不正当手段谋取中标。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。
建筑工程重点项目工程招投标方案与合同管理考试题含答案
建筑工程重点项目工程招投标方案与合同管理考试题含答案一、选择题A.降低工程成本B.优化资源配置C.提高工程质量D.增加工程难度答案：DA.招标公告B.投标保证金C.招标文件D.投标文件答案：BA.合同的签订B.合同的履行C.合同的变更D.合同的解除答案：D二、判断题1.工程项目招投标应当遵循公开、公平、公正的原则。
（√）2.招标人应当在招标文件中载明投标有效期。
（√）3.中标通知书发出后，中标人可以擅自更改合同条款。
（×）答案：1.√2.√3.×三、简答题1.简述工程项目招投标的基本流程。
答：工程项目招投标的基本流程包括：招标公告发布、招标文件获取、投标文件编制、投标文件递交、开标、评标、中标通知书发放、合同签订等环节。
2.简述合同管理的重要性。
（1）保障合同双方的合法权益。
（2）确保工程项目的顺利进行。
（3）降低合同纠纷风险。
（4）提高工程项目的经济效益。
3.简述合同变更的处理程序。
答：合同变更的处理程序如下：（1）提出变更申请。
（2）审查变更申请。
（3）批准变更申请。
（4）签订变更协议。
（5）履行变更协议。
四、案例分析题某工程项目进行招投标，招标文件中规定投标有效期为60天。
投标截止日期前，招标人收到两家投标人的投标文件。
在评标过程中，招标人发现两家投标人的投标报价均低于成本价。
招标人决定废标，重新招标。
请问：1.招标人是否有权废标？答：招标人有权废标。
根据相关法律法规，招标人发现投标人的投标报价低于成本价时，可以废标。
2.重新招标时，招标人应如何处理？答：重新招标时，招标人应当：（1）重新发布招标公告。
（2）重新编制招标文件。
（3）重新组织招标活动。
（4）确保招标过程的公开、公平、公正。
五、论述题论述工程项目招投标与合同管理的关联性。
1.招投标是合同管理的基础。
招投标过程确定了合同双方的权利、义务和责任，为合同管理提供了依据。
2.合同管理是招投标的延续。
中标后的合同管理过程，是招投标成果的具体体现，确保工程项目的顺利进行。
工程招投标及合同管理习题及参考答案
《工程招投标及协议管理》习题参照答案一、单项选择(每题2分)下列各题中,只有一种被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、协议法律关系是指协议法律规范调整旳当事人在民事流传过程中形成旳（ C ）关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业旳项目经理指挥失误，给建设单位导致损失旳，建设单位应当规定（ A ）赔偿。
A、施工企业B、施工企业旳法定代表人C、施工企业旳项目经理D、详细旳施工人员3、下列财产中，（ A ）不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运送工具4、邀请招标旳邀请对象旳数目不应少于（B ）家。
A、2、B、3C、5D、75、协议争议旳处理次序为（ A ）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标重要是对监理单位（ B ）旳选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商旳原因导致监理单位延长了监理服务旳时间，此工作内容应属于（ B ）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定旳内容和时间，不属于发包人旳工作范围旳是（C ）。
A、办理土地征用，拆迁赔偿、平整施工场地等工作，使施工场地具有施工条件，并在动工后继续处理以上事项旳遗留问题B、向承包人提供施工场地旳工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置精确C、提供年、季、月工程进度计划及对应进度记录报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人旳设计工作进展不到委托设计任务旳二分之一时，发包人由于项目建设资金旳筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除协议旳告知。
按照设计范本旳规定，设计人应（ D ）A、没收所有定金赔偿损失B、规定发包人支付双倍旳定金C、规定发包人赔偿实际发生旳损失D、规定发包人付给协议约定设计费用旳50%10、施工协议旳协议工期是鉴定承包人提前或延误竣工旳原则。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程招投标及合同管理试题A
一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。
A、债权人与债务人
B、代理人与被代理人
C、权利与义务
D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。
A、施工企业
B、施工企业的法定代表人
C、施工企业的项目经理
D、具体的施工人员
3、下列财产中，（A）不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具
4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家。
A、2、
B、3
C、5
D、7
5、合同争议的解决顺序为（A）
A、和解—调解—仲裁—诉讼
B、调解—和解—仲裁—诉讼
C、和解—调解—诉讼—仲裁
D、调解—和解—诉讼—仲裁
6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。
A、报价
B、能力
C、监理人员数量
D、设备
7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ）
A、正常工作
B、附加工作
C、额外工作
D、义务工作
8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应（D ）
A、没收全部定金补偿损失
B、要求发包人支付双倍的定金
C、要求发包人补偿实际发生的损失
D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
二、填空题
1、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从技术上和经济上对拟建工程进行全面规划的工作。
3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是公开招标、询价报价、直接采购。
4、工程承发包方式，是指发包人与承包人双方之间的经济关系形式。
5、建筑市场主体主要有业主、承包商、工程咨询服务机构等。
三、名词解释
1、工程承发包：建筑企业（承包商）作为承包人（称乙方）、建设单位（业主）作为发包人（称甲方）、由甲方把建筑安装工程任务委托给乙方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证工程任务在合同造价内按质按量的全面完成。
2、建筑市场：指以建筑产品承发包交易活动为主要内容的市场、一般称作建设市场或建筑工程市场。
3、建设工程招投：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动。
4、多方案报价法：利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。
5、施工管理费：在国际工程承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、生产工人辅助工资、工资附加费、办公费、差旅交通费、文件宣传费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、检验试验费以及其他费用等内容。
四、简答题
1、施工合同的特点是什么？
1）合同标的的特殊性；2）合同履行期限的长期性；
3）合同内容的多样性和复杂性；4）合同监督的严格性。
2、建设工程交易中心的运行原则是什么？
1）信息公开原则；2）依法管理原则；3）公平竞争原则；
4）属地进入原则；5）办事公正原则。
3、建设工程招投标的特点是什么？
1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争；
2）投标是在平等互利的基础上的竞争；
3）竞争的目的是相互促进、共同提高；
4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参与承包。
4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？
1）合同第一性原则；2）合同平等、自愿原则；3）合同的法律原则；
4）诚实信用原则；5）公平合理原则。
5、建设工程施工合同的作用是什么？
1）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；
2）施工合同是施工阶段实行监理的依据；
3）保护建设工程施工过程中发包人和承包人权益的依据
工程招投标及合同管理试题B
一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B ）
A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
2、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（ B ）。
A、拒付货款并索赔
B、按照订购数量及时付款
C、按照实际交货数量及时付款
D、待供货方补足数量后再付
3、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A）。
A、工程保修期
B、承包商的施工期
C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（C）
A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要
C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
5、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。
A、由承包商承担的风险责任
B、给予费用补偿并顺延工期
C、给予费用补偿但不顺延工期
D、给予工期顺延但不给费用补偿
6、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）
A行政法律关系 B 民事权利义务关系
C刑事法律关系D经济侵权关系
7、在工程建设监理活动中，监理单位是（A）
A业主的代理人B业主的委托人C施工合同的当事人
D 绝对独立的第三人
8、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B ）
A主合同B从合同
C独立合同D无条件地必须履行的合同
9、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）
A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议
C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉
10、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻
以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）。
A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务
二、填空题
11、选择投标对象的主要方法有定性分析法、定量分析法。
12、建筑材料的采购供应方式有公开招标、询价报价、直接采购等。
13、保险费包括建筑工程一切险、第三方责任险、车辆保险。
14、建设工程合同按计价方式划分为固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同三大类型。
三、名词解释
1、施工索赔：施工合同的一方当事人、对在施工合同履行过程中发生的并非由于自己责任的额外工作、额外支出或损失、依据合同和法律的规定要求对方当事人给予费用或工期补偿的合同管理行为。
2、委托代理：是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。
3、建筑工程施工合同：是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容、确定双方权利和义务的协议。
4、附加工作：指与完成正常工作相关、在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。
5、指定分包商：是由业主（或工程师）指定、选定、完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。
四、简答题
1、变更价款的确定程序是什么？
设计变更后、承包人在工程设计变更确定后14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。
承包人在确定变更后14天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同价款的变更。
2、工程合同管理的原则是什么？
1）合同第一位原则2）合同自愿原则3）合同的法律原则4）公平合理原则
3、市场的功能是什么？
1）交换功能2）调节功能3）信息导向功能4）资源配置功能5）经济联动功能
4、设计招标有什么特点？
1）招标文件的内容不同2）对投标书的编制要求不同3）开标形式不同4）评标原则不同5、FIDIC系列合同条件有什么特点？
1）国际性，广泛的适用性，权威性
2）公正合理
3）程序严谨易于操作
4）强化了工程师的作用。