工程基本建设借款合同示范文本
建设工程借款合约书
建设工程借款合约书1. 引言本合约书是由甲方〔借款人〕和乙方〔出借人〕就甲方因建设工程工程需要借款而签订的合约。
双方经平等协商，达成以下条款：2. 借款金额甲方向乙方借款金额为XXX元人民币〔以下简称“借款金额〞〕。
3. 计息方式借款金额将按照以下计息方式进行还款：•利率：借款利率按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率加/减XX%计算；•计息期限：借款开始日起至还清本息之日止；•还款方式：分期还款/一次性还款。
4. 还款方式甲方需按照以下方式进行还款：•分期还款：甲方同意按照双方协商的还款方案，在约定的还款日按期进行还款。
还款日为每月的XX日，直至还清借款本息；•一次性还款：甲方同意在约定的还款到期日一次性归还借款本金及利息。
5. 违约责任5.1 甲方违约责任假设甲方未按照约定的还款方式和时间进行还款，乙方有权采取以下措施之一或多种措施：•提前收回贷款：乙方有权要求甲方一次性归还所有未归还的本金及利息；•罚息：对甲方未按时还款的本息，按照逾期未还局部的本金，每天加收XX%的罚息；•提醒通知：乙方有权向甲方发出书面通知，提醒其履行还款义务；•诉讼追偿：乙方有权向法院提起诉讼，追偿甲方未还的借款本息。
5.2 乙方违约责任假设乙方未按照约定借款金额和计息方式提供借款，那么乙方需承当如下责任：•向甲方支付相应的违约金；•承当因违约给甲方造成的一切损失。
6. 保密条款双方同意对本合约的所有内容及有关借款的一切事项保密，不得将有关信息透露给任何第三方，除非双方达成书面同意或根据法律、监管机构或其他具有强制性法律效力的要求。
7. 合同生效和有效期限本合约自双方签署之日起生效，并持续有效直至甲方还清借款本金及利息。
假设发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，由双方约定的仲裁委员会仲裁。
8. 附那么8.1 签署和传真件双方同意，本合约的传真件、复印件存档与本合约原本具有同等法律效力。
8.2 适用法律和管辖权本合约的签署、生效、解释、履行及争议解决均受中华人民共和国法律的管辖。
借款协议范本
借款协议【借款协议示范文本1】出借人(甲方)：借款人(乙方)：甲、乙双方在平等自愿、友好协商的基础上，达成以下协议：一、乙方向甲方借款人民币元整。
二、借款期限为年，从年月日起至年月日止。
三、借款期限届满，乙方保证返还借款，否则愿意承担一切法律责任。
四、甲方在本协议书签订后二日内将借款交付乙方。
五、甲方未按时将款交付乙方或者乙方未按时还款，违约方应当向守约方支付违约金__________元。
六、本协议一式二份，自甲、乙双方签名并加盖公章(是单位的加盖公章)之日生效，甲、乙双方各执一份为凭。
甲方：______________乙方：______________签订∶ ___年___月___日【借款协议示范文本2】合同编号：______________本借款合同由以下合同当事人于________年______月______日在________市________(区/县)签订。
合同当事人：借款人(以下简称“甲方”)：_____________________________贷款人(以下简称“乙方”)：_____________________________保证人(以下简称“丙方”)：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及相关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方借款事宜达成协议如下：一、借款用途甲方向乙方借款用于______________.甲方不得以任何理由将借款挪作他用，不得用借款进行违法活动。
如甲方未按本合同约定的用途使用借款，乙方有权就挪用借款部分自挪用之日起按本合同约定的借款利率上浮_____%计收罚息。
二、借款金额甲方向乙方借款金额为人民币(大写)________元整。
三、借款期限借款期限为___月，自____年___月___日起至____年___月___日止。
实际借款日与到期日以借款收据为准，借款收据为本合同的，与本合同具有同等法律效力。
借贷合同范本合集15篇
借贷合同范本合集15篇借贷合同范本1甲方（出借人）：____________身份证号码：_______________乙方（借款人）：____________身份证号码：__________________为了明确责任，恪守信用，在双方自愿、协商情况下特签订本合同以资共同信守。
一、借款金额（大写）：二、借款用途：借款人因___需要，急需一笔资金。
三、借款利率：______，按年收息，利随本清。
四、借款期限：借款时间自___年___月___日起至___年___月___日止。
五、还款日期和方式：____________________________六、违约责任：借款方应按合同规定的时间还款。
如借款方不按期偿还借款，出借方有权限期追回借款，并按合同规定____%计算加收逾期利息。
七、争议解决方式：协商解决，协商不成，可以向甲方所在的人民法院起诉。
八、其他：1、未经双方同意，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。
如一方当事人要求变更或解除合同，应在__日内通知另一方当事人，并达成书面协议。
本合同变更或解除后，借款方占用的借款和应付的利息仍应按本合同的规定偿付。
2、合同的附件：借据，收据。
3、合同经各方签字后生效，借款本息全部清偿后自动失效。
本合同正本一式二份，借款方、出借方各执一份。
合同文本具有同等法律效力。
甲方（借款人）：_________乙方（出借人）：_________（签字、盖章）：_________（签字、盖章）：____________年___月___日 ___年___月___日借贷合同范本2甲方（借款人）：身份证号码：联系联系电话：乙方（出借人）：身份证号码：联系联系电话：丙方（保证人）：身份证号码：联系联系电话：甲方（借款人）：身份证号码：联系联系电话：乙方（出借人）：身份证号码：联系联系电话：丙方（保证人）：身份证号码：联系联系电话：今有甲方向乙方借款用于（用途）：______，借款不能另作他用，否则乙方可以提前收回借款并要求支付利息。
中国建设银行贷款合同精选
中国建设银行贷款合同（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如公文写作、报告体会、演讲致辞、党团资料、合同协议、条据文书、诗词歌赋、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as official document writing, report experience, speeches, party and group materials, contracts and agreements, articles and documents, poems and songs, teaching materials, essay collections, other sample essays, etc. Learn about the different formats and writing styles of sample essays, so stay tuned!中国建设银行贷款合同中国建设银行贷款合同（精选3篇）中国建设银行贷款合同篇1中国建设银行贷款合同范本建设项目_________________________立合同单位：借款方：____________________贷款方____中国人·民建设银行___________根据___________，经借款方申请，贷款方审查同意发放贷款。
基本建设工程借款合同样式
基本建设工程借款合同样式甲方（贷款人）：___________地址：____________________代表人：__________________联系方式：_______________乙方（借款人）：___________地址：____________________代表人：__________________联系方式：_______________鉴于甲乙双方就工程项目的资金需求达成一致意见，并基于平等自愿的原则签订本合同，以下为本合同条款：一、借款基本信息1. 借款金额：人民币（大写）____________元整（￥_____________）。
2. 借款用途：用于_________________（具体工程项目名称）的建设。
3. 借款期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
4. 利率及还款方式：年化利率为____%，按____（如季度、月度等）结息，利息支付日为每期结息日。
二、借款条件1. 借款发放前提：乙方需提供工程项目的合法建设许可及相关批文。
2. 保证措施：为确保借款安全，乙方应提供相应的担保或抵押物。
三、还款计划与违约责任1. 还款计划：乙方应在约定期限内归还全部借款及相应利息。
2. 提前还款：乙方有权在不损害甲方利益的前提下提前还款。
3. 逾期还款：若乙方未能按期还款，除支付应付款项外，还应承担违约金及滞纳金。
四、特别约定1. 甲乙双方可以根据具体情况协商确定其他特别条款。
2. 对于合同中的任何修改或补充，均需以书面形式进行并经双方授权代表签字后生效。
五、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本合同附件为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
关于工程借款2021合同示范文本
关于工程借款2021合同示范文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月关于工程借款2021合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
申请借款单位：___________(以下简称甲方)，由______________单位担保，并经_____________批准，向______________信托投资公司(以下简称乙方)申请借款，双方议定以下条款，共同遵守：第一条甲方申请借款总额为人民币______________.借款用于______________，保证专款专用。
第二条乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款，以保证甲方工程需要。
甲方违反政策、擅自改变计划，挪用贷款或物资，乙方有权停止发放贷款。
被挪用的贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。
第三条借款期限定为_______年_______月(指从第一笔贷款之日起到最后还清全部本息)。
借款利率，月息为_______‰;年息为_______%(如国家利率调整：1.利率不变;2.相应调整)，按_______计收利息。
贷款逾期不还，按国家规定的相应贷款利率加收百分之二十利息。
第四条甲方保证按期归还贷款。
甲方如不能按期还清贷款，担保单位必须承担连带还款责任。
借款协议书示范文本5篇
借款协议书示范文本5篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下双方签订：借款人_____(身份证号)，出借人_____(身份证号)。
本协议在公平自愿的原则下达成以下共识。
为了保证双方的权利和义务得到法律保障，确保双方的合法权益不受侵犯，双方经充分协商达成以下借款协议：一、借款及还款1. 借款金额：人民币_____元整（大写：_____元整）。
2. 借款期限：自本协议签署之日起计算，至_____年___月___日为止。
借款期限内，借款人需按约定时间偿还借款及利息。
3. 还款方式：借款人应于借款期限届满前将全部借款本金及利息一次性支付给出借人。
如需要分期还款，须提前征得甲方同意，并签署分期还款协议。
二、利息及支付方式1. 利息计算方式：本协议借款利息按照年利率___%计算。
自借款起始日起计算利息，按实际借款天数计算利息。
2. 利息支付方式：借款人应于每期还款日支付利息，与本金一同支付。
如逾期支付利息或本金，借款人应按照逾期利率支付逾期利息。
三、保证事项1. 借款人保证所借款项用于约定用途，不得挪作他用。
2. 借款人保证所提供的质押物或担保物真实有效，无产权纠纷。
3. 出借人有权对借款人的借款使用情况进行监督，借款人应配合提供必要的信息和文件。
四、违约责任1. 若借款人未能按期偿还借款及利息，出借人有权要求借款人立即偿还全部借款本金及利息，并要求借款人支付违约金。
2. 若因借款人违约导致诉讼或其他费用产生，该费用由借款人承担。
若出借人为维护权益需要委托律师进行诉讼或其他法律服务的，律师费及其他维权费用均由借款人承担。
同时，本协议中的担保人也需要承担相应责任。
担保人责任包括但不限于督促借款人按时还款以及协助追偿债务等。
如借款人无法按时偿还借款，担保人有义务代为偿还。
担保期限为本协议项下债务履行期限届满之日起两年。
若债务提前到期或者出现法律允许债权人要求提前实现权利的情形，担保人同样承担担保责任。
基本建设借款合同完整格式
基本建设借款合同完整格式一、借款人基本信息借款人姓名：借款人身份证号码：借款人联系地址：借款人联系电话：二、出借人基本信息出借人姓名：出借人身份证号码：出借人联系地址：出借人联系电话：三、借款金额及利率1. 借款金额：人民币（大写）____________________元整（￥____________________）2. 借款利率：年利率____%（小写）_______%（大写）四、借款用途借款用途：___________________________________________________________五、借款期限1. 借款起始日期：________________年____月____日2. 借款到期日期：________________年____月____日六、还款方式1. 还款方式：等额本息还款/按月付息，到期还本/其他（请注明）____________________2. 还款日期：每月____日/每季度____日/其他（请注明）____________________七、还款账户1. 借款人还款账户：开户行：____________________账户名：____________________账号：____________________2. 出借人收款账户：开户行：____________________账户名：____________________账号：____________________八、违约责任1. 借款人违约责任：a) 借款人未按时还款的，应按照逾期未还款金额的____%支付逾期利息；b) 借款人未按时还款超过____天的，出借人有权解除合同并要求借款人立即偿还全部未还本息。
2. 出借人违约责任：a) 出借人未按时提供借款的，应按照借款本金的____%支付逾期利息；b) 出借人未按时提供借款超过____天的，借款人有权解除合同并要求出借人支付违约金。
工程建设合同范本(7篇)
工程建设合同范本（7篇）篇1：工程建设合同范本发包人：_______________________设计人：_______________________发包人委托设计人承担经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：第五条本合同设计收费估算为万元人民币。
设计费支付进度详见下表。
说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。
实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
标准借款合同格式8篇
标准借款合同格式8篇篇1借款人（以下简称甲方）：____________________出借人（以下简称乙方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上，就借款事宜达成以下协议：一、借款用途本次借款仅限于____________________（具体用途），乙方应严格按照本合同约定使用借款，不得挪作他用。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：人民币________________元整（大写________________）。
2. 支付方式：甲方可选择银行转账或现金方式支付。
若采用银行转账方式，应注明乙方账户信息。
三、借款期限借款期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
如遇特殊情况需延长借款期限，双方应协商一致并签订书面补充协议。
四、利率及还款方式1. 利率：本次借款的年利率为______%，自借款发放之日起计算。
2. 还款方式：甲方应按照约定的期限和金额，按时足额归还借款及利息。
具体的还款计划如下：______。
（例如：自借款发放后的前______个月，每月偿还利息______元，自第______个月起，每月偿还本金及利息共计______元等）五、担保方式本次借款采用以下担保方式：______。
（例如：质押担保、抵押担保或第三方保证等）如采用担保方式，双方应明确担保的范围、期限及相关权利义务。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间足额还款，乙方有权要求甲方支付逾期罚息。
逾期罚息的计算方式为：______。
（例如：以未还款金额为基数，按照日利率万分之几计算等）2. 若甲方违反本合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
若甲方构成根本违约，乙方有权提前收回借款并要求甲方承担相应的违约责任。
3. 若因甲方未按时还款导致乙方采取法律手段追讨，甲方应承担乙方为此支付的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。
借款协议示范文本6篇
借款协议示范文本6篇篇1甲方（借款人）：________________身份证号码：________________联系方式：________________乙方（出借人）：________________身份证号码：________________联系方式：________________鉴于甲方需要一笔资金用于____________（借款用途），因此向乙方借款。
为明确双方权利和义务，保障双方合法权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下借款协议：一、借款基本信息1. 借款金额：人民币______元整（大写：_________________________元整）。
2. 借款期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。
3. 借款利率：年利率为______，利息按月结算。
二、借款用途及还款方式1. 甲方承诺借款用于特定目的，即____________。
乙方应监督甲方按照约定使用借款。
2. 还款方式：甲方应于每月______日前支付当月利息，并在借款期限结束时一次性偿还本金。
若甲方未能按时偿还借款本息，乙方有权要求甲方立即偿还全部借款本息。
三、保证事项1. 甲方保证所提供的质押物（如有）或担保人（如有）真实有效，符合法律法规要求。
2. 甲方保证按照约定用途使用借款，未经乙方同意不得擅自改变借款用途。
3. 乙方保证在签订本协议时已充分了解甲方的信用状况及还款能力，并自愿承担相应风险。
四、违约责任和争议解决方式1. 若甲方未能按时偿还借款本息，乙方有权要求甲方立即偿还全部借款本息，并支付违约金。
违约金按照未偿还借款金额的______%计算。
2. 若因甲方违约导致乙方采取法律手段追讨借款，甲方应承担乙方因此产生的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。
3. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
借款合同示范文本担保(共10篇)
借款合同示范文本担保(共10篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!借款合同示范文本担保(共10篇)借款合同示范文本担保第一篇甲方（出借人）：身份证号：联系住址：乙方（借款人）：身份证号：联系住址：丙方（担保人）：身份证号：联系住址：乙方因______，向甲方借款，丙方愿意为乙方借款向甲方提供连带保证担保，现甲乙丙各方在平等、自愿、等价有偿的基础上，经友好协商，达成如下一致意见，供双方共同信守。
借款协议合同书范本5篇
借款协议合同书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1借款协议合同书范本借款协议甲方（出借人）：（姓名、身份证号码、联系方式）乙方（借款人）：（姓名、身份证号码、联系方式）为明确双方借贷关系，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、借款金额：甲方同意向乙方出借（大写）人民币（小写）元。
二、借款用途：乙方保证所借款项将用于（借款用途）。
三、借款期限：自借款之日起至（期限结束日期）止。
四、利率：借款期间，甲方向乙方收取利息。
利率为年利率，计算方式为（计息方式）。
五、还款方式：乙方在借款期限届满之日起（几日）内，一次性归还全部本息。
六、逾期还款：如乙方逾期还款，甲方有权按照约定利率向乙方收取逾期利息，逾期利息的计算方式为（计息方式）。
七、担保方式：乙方应提供（担保方式），作为本借款的担保。
八、还款地点：（还款地点）。
九、债权转让：未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让本协议项下的债权。
十、甲、乙双方任何一方如需变更协议内容，应经双方书面同意，凭双方签字同意的书面变更协议才有效。
十一、本协议自双方签字盖章之日起生效，至借款全部归还完毕止。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（签名）日期：年月日乙方：（签名）日期：年月日（本文为格式化示范文本，实际签署请根据实际情况做出调整。
）篇2借款协议合同书范本借款人：（甲方）身份证号码：联系地址：联系电话：出借人：（乙方）身份证号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方因XXXXX原因，需向乙方借款XXXXX元，双方经友好协商，达成如下协议：第一条借款金额及用途甲方向乙方借款金额为XXXXX元，用于XXXXX用途，双方共同确认上述借款金额及用途的真实性，乙方应按照约定用途使用所借款项，并不得挪作他用。
第二条还款方式1.甲方应按照约定还款期限及方式如期还款，还款方式：（1）等额本息还款；（2）到期一次性还本付息。
2.还款期限为XXXXX年XX月XX日，如有延迟还款，甲方需支付滞纳金，并承担由此产生的一切法律责任。
建设工程施工合同(示范文本)(2篇)
建设工程施工合同(示范文本)发包人（全称）______承包人（全称）______依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表工程立项批准文号：__________资金来源：__________二、工程承包范围承包范围：__________三、合同工期开工日期：__________竣工日期：__________合同工期总日历天数____天。
四、质量标准工程质量标准：__________五、合同价款金额（大写）____元（人民币）（小写）：____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：__________本合同双方约定______后生效。
发包人：__________（公章）承包人：__________（公章）住所：__________ 住所：__________法定代表人：__________ 法定代表人：__________委托代理人：__________ 委托代理人：__________电话：__________ 电话：__________传真：__________ 传真：__________开户银行：__________ 开户银行：__________帐号：__________ 帐号：__________邮政编码：__________ 邮政编码：__________建设工程施工合同(示范文本)（二）第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
借款合同 示范文本
借款合同示范文本合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就借款事宜达成如下协议，并共同遵守。
第一条借款金额与用途a. 借款金额：甲方同意借给乙方人民币_______________________元整（￥），乙方已确认借款金额。
b. 借款用途：借款仅可用于，乙方不得将借款挪作他用，如有违反，甲方有权要求提前还款，并追究乙方的责任。
c. 资金使用计划：乙方应详细列明借款使用计划，明确资金流向，并提供相关证明文件。
d. 使用监督：甲方有权对借款的使用情况进行监督，乙方应配合甲方提供必要的资料和证明，保证资金用途的合规性。
第二条借款期限与还款方式a. 借款期限：本借款合同的借款期限为__________个月，自乙方收到借款之日起算。
b. 还款方式：乙方应按月支付利息，并于借款到期日一次性偿还本金。
具体还款日期为_______________________。
c. 还款账户：乙方应将还款金额汇入甲方指定的银行账户，甲方应提前向乙方提供该账户的详细信息。
d. 逾期还款：如乙方未按约定日期还款，甲方有权要求乙方支付逾期利息，并采取法律手段追回款项。
第三条借款利息及费用a. 借款利率：双方约定本借款年利率为____%，按实际借款天数计算利息。
b. 利息支付：乙方应按月支付借款利息，支付方式为现金转账至甲方指定账户。
c. 费用承担：借款过程中所产生的银行手续费、税费等费用，由乙方承担。
借款协议书示范文本
借款协议书示范文本本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下双方签订：借款人：XXXXX（以下简称甲方），身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX；出借人：XXXXX（以下简称乙方），身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，双方在公平、自愿、平等的基础上，经充分协商，达成如下借款协议条款，以资共同信守：一、借款目的及用途甲方因个人需要资金周转，向乙方借款用于临时资金周转和生活开支。
乙方同意向甲方提供借款支持。
甲方承诺本借款资金将用于约定的用途，不得用于非法活动。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：人民币大写：XXXXX元整（小写：￥XXXXX元）。
2. 支付方式：乙方应在协议签订后XX个工作日内将借款金额通过银行转账方式支付至甲方指定的银行账户。
三、借款期限本协议约定的借款期限为XX个月，自乙方实际支付借款之日起计算。
四、利率及还款方式1. 利率：双方约定本借款的年利率为XX%。
2. 还款方式：甲方应于借款期限到期之日一次性偿还借款本金及利息。
如甲方需要提前还款，应提前XX个工作日通知乙方，并按照实际使用天数支付利息。
五、保证事项1. 甲方应提供真实有效的身份证明、征信报告等相关材料。
2. 甲方应保证本借款的使用符合法律法规和本协议约定，不得将借款用于非法活动。
3. 甲方应按照约定时间还款，并承担因违约而产生的一切费用。
4. 乙方应保证资金来源合法，有权按照约定向甲方提供借款。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间还款，应按照逾期未还金额的XX%向乙方支付违约金。
2. 若甲方违反本协议约定的用途使用借款，乙方有权要求甲方立即归还全部借款本息，并要求甲方支付相应的违约金。
3. 若因甲方原因导致乙方无法实现其权利，甲方应承担乙方的全部损失。
七、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应首先协商解决。
协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程基本建设借款合同示
范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
工程基本建设借款合同示范文本
使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
基本建设贷款是指各类银行利用企业存款，居民储蓄
存款，发行金融债券筹集的资金对新建、改扩建项目发放
的中长期投资贷款。
工程基本建设借款合同范本
贷款方(甲方)：_________借款方(乙方)：_________
根据国家规定，乙方为进行基本建设所需贷款，经甲
方审查发放。
为明确双方责任，恪守信用，特签订本合
同，共同遵守。
第一条乙方根据批准的年度基本建设计划，向甲方借
款人民币(大写)_________元，用于_________建设工程。
预计
分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度
_________元;四季度_________元。
第二条借款用途：购置设备_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第三条贷款利息，按年息_________%计收;乙方不能按上述约定归还的，从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_________;挪用的贷款，从挪用期间加收罚息
_________。
贷款利息按实际支用数计息并计算复利。
如因国家政策性的利率变动，本合同贷款利率根据政策相应调整。
第四条甲方提供的贷款，乙方保证从_________年
_________月起至_________年_________月止，全部还清。
上述还款期限，如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整，需要延长或缩短时，双方通过协商计算，调整还款年限，并签订补充文本。
第五条贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿：
1.基本建设收入;
2.新增固定资产的基本折旧基金;
3.固定资产税;
4.利润。
乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规定办理。
第六条乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押(或保证)协议作为合同附件。
第七条贷款到期，乙方如不能按期偿还，由担保人代为偿还，担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款。
第八条乙方在本合同规定的贷款总额内，根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划，送甲方审查，甲方凭此供应资金。
甲方保证在核定的年度贷款计划
内，按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。
因甲方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金。
违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。
第九条甲方有权检查、监督贷款的使用情况，了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。
乙方应提供有关统计、会计报表及资料。
乙方如果不按合同规定使用贷款，甲方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。
乙方提前还款的，应按规定减收利息。
第十条声明及保证
甲方：
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已
办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方：
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。
未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十二条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件
如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。
以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：_________。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条争议的处理
本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第十五条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。