甲指分包总包管理配合协议
总包与分包单位安全生产管理协议范文(八篇)
总包与分包单位安全生产管理协议范文甲方：_____乙方：_____为贯彻“安全第一、预防为主、综合管理”的方针，明确甲乙双方的安全管理责任，切实做好_____工程安全生产，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》等法律法规规章要求和甲乙双方合同要求，特签订本协议。
一、甲方安全生产管理职责1.严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》等有关法律、法规和上级部门有关规定，建立健全矿山安全生产管理系统。
2.有检查、指导乙方安全生产的权利和责任。
当乙方违反甲方及上级主管部门的有关规定时，甲方有权对乙方按照有关规定进行处罚。
3.当乙方根据本协议，书面提出某作业场所存在安全隐患导致无法施工时，甲方负责和乙方共同协商，消除作业场所的安全隐患，保证施工工人的安全，隐患消除完毕，需留存相应的资料，甲乙双方签字确认。
4.为督促和协助乙方开展安全教育，甲方应在乙方人员进矿后，与乙方相关负责人共同对其施工工人进行入厂三级安全教育（教育时间按相关部门规定执行）；甲方还应在施工过程中对乙方施工人员进行定期或不定期的安全教育，乙方现场负责人应对甲方每次进行的教育记录签认。
5.组织制定并实施矿山安全生产事故应急救援预案，及时如实向上级主管部门报告安全生产事故，并组织实施事故抢险救援。
6.乙方特种作业人员由乙方统一管理，按照“统一制度、统一检查、统一考核、统一奖惩”的四统一原则，由甲方依照有关规定监督其岗位并进行监管。
7.对乙方发生的“三违”现象，有权对其进行经济处罚。
8.对乙方施工过程进行安全督查工作，查出的安全隐患，责令限期整改。
9.若发生事故，积极协助乙方进行安全救护外，还应协助乙方保护事故现场，按程序向有关部门报告，有权参与事故分析追查工作。
二、乙方安全生产管理职责1.严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》等有关法律、法规和上级部门有关规定，接受甲方安全生产监督管理。
甲指分包单位进场管理协议
甲指分包单位进场管理协议总承包单位： (以下简称甲方)甲指分包单位： (以下简称乙方)工程名称：乙方施工专业：施工范围：合同价：万元鉴于乙方是建设单位指定专业分包的施工单位，由建设单位指定在本工程现场内施工，乙方进入项目后，必须服从建设单位、监理单位、总承包单位的管理，自觉遵守国家的法律、法规，严格执行三方合同内所有条款，遵守总承包管理办法，甲、乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，依据国家法律法规，达成如下进场协议，以资共同遵守。
1、现场基本情况1.1项目划分有施工区、生活区及办公区，已搭设活动板房，内设食堂、小卖部等。
办公区设在湖墅路东侧，设有办公用房及管理人员宿舍。
1.2施工现场用电用水划分为三个区域，分别：施工区、办公区、生活区。
2、进场须知2.1根据总承包合同及三方合同，总包配合管理费由建设单位支付甲方。
进场前，乙方向甲方交纳施工管理押金、施工现场水电费、工人住宿费、办公室租赁费（如需）、垃圾清理费及其他有关押金。
2.2乙方进场前向总包单位提供单位资质等级证明复印件,施工组织架构一份。
附1：分包进场申请表2.3乙方应向甲方提供施工方案、施工进度计划、主要材料进场时间、主要机具用表，施工用电用水要求。
2.4甲方向乙方提供甲方管理架构图及甲方施工进度计划。
2.5乙方需到甲方行政部办理工卡(施工人员每人提供身份证复印件)，工卡办理费用自理。
2.6乙方应配合甲方对施工作业面进行移交。
3、施工管理押金收取及支付原则3.1为贯彻落实国家、苏州市安全生产法律法规及北京城建集团有关安全生产规章制度，对项目安全生产进行全面监督管理，保证施工现场安全、质量、进度符合要求，按规定对乙方收取安全生产保证金作为施工管理押金，施工现场发生的罚金、违约金等从保证金中扣除。
施工管理押金元在进场前交至甲方项目财务部，甲方收到押金后开具收据，办理结算时将退回押金或部分押金，押金不产生利息。
3.2甲方在总包管理过程中下发的指令，乙方不执行甲方的管理指令或执行甲方的管理指令不彻底，甲方有权按相应的标准向乙方收取违约金，此违约金从乙方的施工管理押金中支付。
甲分总包方配合三方合同协议7篇
甲分总包方配合三方合同协议7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（分总包方）：____________________公司（以下简称甲方）乙方（分包合作方一）：____________________公司（以下简称乙方）丙方（分包合作方二）：____________________公司（以下简称丙方）鉴于甲、乙、丙三方本着互利共赢、共同发展的原则，经友好协商，就甲方作为分总包方与乙方、丙方进行合作事宜达成如下协议：一、合同目的及合作范围本合同旨在明确甲、乙、丙三方在工程项目中的合作关系及各自职责，确保项目顺利进行，实现共赢目标。
合作范围包括但不限于工程项目的设计、施工、验收及后期维护等阶段。
二、合作期限本合同自三方签字盖章之日起生效，有效期为项目开始至竣工验收合格后的______年，期满前双方协商一致可续约。
三、各方职责及义务（一）甲方职责：1. 作为分总包方，负责项目的整体规划及现场统一管理；2. 协调乙方与丙方之间的工作，确保双方配合密切；3. 负责工程质量的监管及验收标准的制定；4. 按时支付乙方和丙方的服务费用。
（二）乙方职责：负责项目的部分施工任务，包括但不限于以下事项：1. 按照合同约定完成施工任务；2. 保证施工质量符合国家标准及甲方要求；3. 配合丙方完成与其他分包工程的衔接工作；4. 定期向甲方汇报施工进度及存在问题。
（三）丙方职责：负责项目的另一部分施工任务，具体职责如下：1. 完成指定施工任务，确保工程质量；2. 与乙方紧密配合，共同推进项目进展；3. 及时向甲方报告施工进度及遇到的问题；4. 保证施工过程中的安全生产。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币______元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据工程项目实际情况确定。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付乙方和丙方的服务费用，支付比例为______%。
待工程竣工验收合格后，完成结算支付剩余款项。
甲分总包方配合三方合同协议8篇
甲分总包方配合三方合同协议8篇第1篇示例：甲分总包方配合三方合同协议为了更好地规范甲分总包方与三方合同关系，制定本协议。
第一条本协议的目的为了明确甲分总包方与三方在合同履行过程中的权利义务，保证项目的顺利推进，保障各方的合法权益，特制定本协议。
第二条合作内容1. 甲分总包方应按照三方合同的约定，完成相应的工程内容，保证工程质量。
2. 三方应提供必要的支持和配合，协助甲分总包方顺利的进行工程施工。
第五条合同履行1. 双方应按照三方合同的约定，严格履行各自的义务。
2. 如有涉及到变更合同的事项，需经过双方协商一致并签订书面变更协议。
第六条争议解决1. 在合同履行过程中如发生争议，双方应先协商解决；协商不成的，可申请仲裁或起诉。
2. 争议的解决方式应遵守相关法律法规的规定。
第七条保密条款双方在合作过程中所获得的商业秘密、技术资料等，应负有保密的义务，不得擅自泄露。
第八条生效与终止1. 本协议自双方签字生效，至合同履行完毕终止。
2. 双方一致同意终止本协议的，应书面确认并签字。
以上就是甲分总包方配合三方合同协议的内容，希望双方能够遵守协议内容，共同努力，顺利完成工程合作。
第2篇示例：甲分总包方配合三方合同协议一、前言为了更好地实施工程项目，保障各方利益，确保工程顺利完成，特制定此甲分总包方配合三方合同协议。
本协议是甲分总包方与三方的约定，具有合同效力。
二、定义1. 甲分总包方：指工程项目中负责整体分包管理的主要承包商。
2. 三方：指其他参与项目的主要承包商、分包商或供应商。
3. 工程项目：指本协议所涉及的具体工程项目。
三、甲分总包方的责任1. 提供必要信息：甲分总包方应向三方提供工程项目的相关信息，包括设计图纸、施工计划、进度安排等。
2. 协调合作：甲分总包方应与三方进行密切合作，共同商讨解决工程项目中出现的问题和矛盾。
3. 确保质量：甲分总包方应监督三方的施工工艺和施工质量，确保工程项目按照设计要求和标准进行施工。
总包单位对专业承包、甲指分包的管理规定
上海康业建筑装饰工程有限公司公司★关于印发公司《总包单位对专业承包甲指分包的管理规定》的通知公司所属各单位：现将公司《总包单位对专业承包、甲指分包的管理规定》印发给你们，请认真学习并贯彻执行。
附件： 1、总包配合协议书2、专业承包、甲指分包进场通知书总包单位对专业承包、甲指分包的管理规定第一章总则1.为保证整体工程的安全、质量、进度，划分总包单位与专业承包、甲指分包单位的责任、权利和义务，保证交叉作业的有序进行，使整体工程顺利交工，同时也为建设方提供更好的服务，特制定本管理规定。
2.进入总包现场的专业承包和甲指分包施工生产活动，以及对其实施地监督管理，适用本规定。
3.鉴于专业承包是非总包单位的直接分包，总包单位对专业承包的选定无参与权或决定权，总包单位只是作为对建设单位的服务来对进入总包现场的专业承包单位进行代建设单位管理；但对专业承包单位出现的各种劳务用工问题及违反国家、上海市行政主管部门的有关法律、法规和规定等行为以及出现的安全生产问题，总包单位会被政府有关行政主管部门认定负有管理责任，所以对专业承包单位的管理必须严格纳入总包管理；而任何形式的甲指分包总包都负有管理责任，所以甲指分包也同样严格纳入总包管理，各级管理人员应明确思想认识，加大对其管理力度。
4.所有专业承包、甲指分包企业在进入总包施工现场前，认真学习本管理规定，并组织对工人的教育，严格执行本规定的各项条款。
5.使用总包临设（包括宿舍、库房、办公室）、机械设备时必须遵守本管理规定和总包单位的专项管理规定。
6.专业承包和甲指分包单位进场前必须与总包单位签订各种专项协议（安全、环保、消防保卫、劳务管理、临时用水、临时用电）。
7.专业承包和甲指分包单位进场必须遵守本管理规定并满足以下条件，否则不得进场施工。
A.报送符合施工内容的资信资料（通过年检的资质证书、安全生产许可证、企业法人营业执照）。
B.报送总包单位拟用管理人员的上岗证件（承包工程负责人的法人委托书、项目经理、安全员、质检员、施工员）。
2024年施工分包配合协议
2024年施工分包配合协议____年施工分包配合协议协议编号：____-01甲方：（施工总承包单位名称）地址：电话：传真：法定代表人：乙方：（分包施工单位名称）地址：电话：传真：法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就____年施工项目的分包工程配合事宜达成一致意见，特订立本协议，共同遵守并履行，以促使工程按时、按质、按量地完成。
一、分包工程内容1.1 分包工程的范围和任务：（详细描述分包工程的具体内容，包括工程的位置、规模、设计要求等）1.2 分包工程的工期：分包工程的开始日期和结束日期。
（具体时间根据实际情况进行协商确定）二、甲方的责任和义务2.1 提供场地和环境：甲方负责提供符合施工要求的场地，并保证分包施工单位顺利进行工程施工。
2.2 提供施工资料和技术支持：甲方向乙方提供分包工程所需的相关文件、图纸等施工资料，并及时提供技术支持和解答疑问。
2.3 审查和验收：甲方有权审查乙方的施工方案、材料选用等，并在工程竣工后进行验收，对合格部分及时支付分包款项。
三、乙方的责任和义务3.1 施工方案的编制：乙方负责根据甲方提供的施工要求，制定详细可行的施工方案，经甲方审核通过后方可执行。
3.2 安全生产责任：乙方必须根据国家有关安全生产的法律法规要求，切实负责分包工程的安全生产，并遵守现场施工的各项安全规定。
3.3 施工措施和质量管控：乙方须采取适当的施工措施，确保分包工程的施工质量，合理使用材料并确保材料的合格。
四、合同价款和付款方式4.1 合同价款：分包工程的总合同价款为（具体金额），（大写金额）。
4.2 付款方式：（具体描述合同价款的付款方式，包括分段付款的条件、金额和付款时间）五、违约责任5.1 甲方的违约责任：如甲方未按照本协议约定的施工进度和质量要求提供支持、资料等，导致乙方无法按时完成分包工程的，甲方应承担相应的违约责任。
5.2 乙方的违约责任：如乙方未按照本协议约定的施工要求进行施工，或者质量不合格等，甲方有权要求乙方赔偿相应损失，并追究乙方的法律责任。
甲方指定分包与总包三方协议书
三方协议书甲方：XXXX乙方：丙方：XXXX建设有限公司XXXX公司开发的XXXX项目，甲方直接将工程直接分包给乙方施工，为了工程项目备案及监管部门检查，甲方委托丙方与乙方临时签订施工协议，丙方单独与乙方签订的分包合同不作为该项目任何实质性合同履约条款，就此事宜三方约定如下：1、乙方与丙方签订的施工协议，在该工程中无实质性合同关系，仅为了工程项目备案及监督部门检查；2、乙方在施工过程中造成的安全事故、工程质量问题及该工程产生的经济纠纷等，均由甲乙方双方承担责任，与丙方无关，如因以上问题给丙公司造成损失，由甲乙双方承担。
3、甲方与乙方的结算和往来，乙方与供应商及农民工工资等结算与往来，均与丙方无关，由甲乙双方负责，乙方不存在向丙方追索工程款的权利。
丙方对乙方在本项目施工的工程内容不负任何经济及法律责任。
4、凡是在甲方与乙方签订的专业分包合同范围内，由乙方施工完成并交付业主的工作内容，如后期产生返工及维修，其返工维修产生的费用一律由甲乙双方承担，丙方不承担任何费用，涉及造成丙方维修的损失，由甲乙双方对丙方进行相应赔偿。
5、乙方进场前必须与总包单位签订服从总承包管理服务承诺书，接受总包单位对分包单位的现场安全生产总交底并与总包单位签订专业分包安全管理协议书、分包入场施工安全承诺书等，包括质量、进度安全管理承诺书，服从丙总承包管理并缴纳安全质量进度管理保证金；6、若乙方因质量、安全、民工工资发放等情况给丙方造成社会影响，主管部门扣除丙方不良信誉分的，以每次每分对乙方进行十万元罚款；若造成主管部对丙进行处罚，乙方除承担罚款外，补偿丙方同等金额信誉损失，以上由甲方担保，从乙方信誉保证金200万元中扣除，用于乙方补偿丙方的信誉损失。
7、乙方现场施工环境、文明施工、环境保护、绿色施工，要根据政府部门及总包对施工现场的要求严格执行，若不配合或不执行，被政府（主管）部门罚款、扣信用分等恶性事件，根据第6条款进行处罚。
安全生产管理协议书(甲指分包)
项目安全生产管理配合协议书工程名称：工程地点：建设单位：（以下简称甲方）承包单位一： xxxxxxxxx建设工程有限公司（以下简称乙方）承包单位二：（以下简称丙方）乙方现场负责人：安全生产管理人员：丙方现场负责人：安全生产管理人员：根据《中华人民共和国安全生产法》相关法规要求“不同承包商在同一作业区域内作业的，承包商之间必须签定安全生产管理协议”的要求；以明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，双方应本着避免、杜绝因交叉作业所带来的安全隐患、事故，并共同遵守。
一、甲方的责任、权利和义务：1、甲方对专业工程直接发包前应审查专业工程施工单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等，应按照相关法律、法规要求将工程发包给具有相应资质的分包施工单位，不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。
2、甲方不得向有关施工单位提出影响安全生产的违法要求。
不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资。
3、甲方在施工过程中有权利要求施工参建单位对施工安全隐患进行整改，拒不整改的单位，有权下发停工整改要求。
4、在项目实施过程中，甲方应积极响应上级主管部门文件及建筑工程规范等要求，在安全生产施工过程中对乙、丙双方方进行的安全生产工作监督管理要求。
5、协调乙方与丙方之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知乙、丙方双方。
6、检查和接受乙、丙方双方提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题，有权对乙、丙方单位提出整改或停工要求。
二、乙方的责任、权利和义务：1、贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保工程施工全过程的安全生产与文明施工。
积极落实《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部“建质[2004]213号通知”、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《地方性建设工程施工安全规章》、常州市中大建设工程有限公司安全生产与文明施工的相关规定。
总包配合服务协议5篇
总包配合服务协议5篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（配合方）：____________________鉴于甲乙双方共同协作完成一项重要的建设工程，为明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，经友好协商，达成以下总包配合服务协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在施工过程中的协作配合事宜，确保工程顺利进行，实现共同发展的目标。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________三、总包方的责任与义务1. 甲方负责整个工程的总体策划、组织、实施和管理。
2. 甲方应按时向乙方提供施工图纸、技术资料等必要文件。
3. 甲方负责施工现场的整体协调和管理，确保工程安全、质量、进度得到保障。
4. 甲方应按照合同约定支付乙方的配合服务费。
四、配合方的责任与义务1. 乙方应按照甲方的要求，提供现场配合服务，确保工程的顺利进行。
2. 乙方应按时参加甲方组织的各类会议，提出合理建议，共同解决施工中遇到的问题。
3. 乙方应积极配合甲方进行工程验收，确保验收工作顺利完成。
4. 乙方应遵守施工现场的安全、环保等规定，确保施工过程中的安全环保。
五、配合服务内容1. 乙方应提供现场技术支持，协助解决施工中的技术难题。
2. 乙方应提供现场协调服务，协助甲方与分包单位、供应商等之间的沟通协调。
3. 乙方应提供进度跟踪服务，确保工程进度与计划相符。
4. 乙方应提供质量监控服务，协助甲方确保工程质量。
5. 乙方应提供安全监管服务，协助甲方确保施工现场的安全。
6. 其他甲方要求的配合服务内容。
六、费用与支付1. 甲方应按照合同约定支付乙方的配合服务费。
2. 配合服务费用计算方式：按工程总造价的百分比计算，具体比例根据工程实际情况确定。
甲方指定分包与总包方协议书
甲方指定分包与总包方协议书一、合同方信息甲方（订立人）：名称：住所：法定代表人：乙方（总包方）：名称：住所：法定代表人：二、指定分包内容1. 指定分包工程范围甲方指定乙方分包下列工程范围：详见附件《指定分包工程清单》2. 分包工程标准分包工程应符合国家和行业相关规范、标准，以及甲方的图纸、技术要求和质量标准。
三、合同金额及付款方式1. 合同金额分包合同金额为人民币（大写）元整（￥）。
2. 付款方式预付款：乙方完成指定分包工程项目合同总价款的%后，甲方支付预付款。
工程款：乙方完成指定分包工程后，经甲方验收合格，甲方支付工程款。
质保金：工程竣工验收后，甲方从工程款中预留%作为质保金。
四、工期及竣工日期1. 工期分包工程工期为个工作日，自甲方发出分包合同通知书之日起计算。
2. 竣工日期乙应于年月日前完成分包工程并达到竣工验收条件。
五、质量保证1. 质量标准乙方应对分包工程的质量负责，保证工程质量符合国家和行业相关规范、标准，以及甲方的技术要求和质量标准。
2. 保修期分包工程竣工验收后，乙方应承担年的保修责任。
保修期内，因乙方原因造成的分包工程质量问题，由乙方负责无偿维修或更换。
六、乙方的义务1. 工程管理乙方应负责分包工程的全面管理，包括技术、质量、安全、进度等方面。
2. 人员配置乙方应配备具有相应资质和经验的技术人员和工人进行分包工程施工。
3. 材料和设备乙方应使用符合国家和行业相关规范、标准的材料和设备，并向甲方提供相关质量证明文件。
七、甲方的权利和义务1. 验收和监督甲方有权对分包工程进行验收和监督，并提出整改意见。
2. 协助和配合甲方应为乙方提供必要的协助和配合，如提供图纸、技术资料、施工现场等。
八、违约责任1. 乙方违约若乙方违反本协议约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
2. 甲方违约若甲方违反本协议约定，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。
九、争议解决本协议项下发生争议，双方应协商解决。
甲指分包三方协议书
乙方（甲指分包单位）：____________________丙方（分包单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确甲指分包关系，确保工程项目的顺利进行，经甲乙双方友好协商，特订立本协议，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程合同总价：人民币____________________元。
二、甲指分包关系1. 甲方同意将本工程的部分工程内容（以下简称“分包工程”）委托乙方进行甲指分包，具体分包内容如下：（1）分包工程名称：____________________（2）分包工程量：____________________（3）分包工程合同总价：人民币____________________元。
2. 乙方同意按照甲乙双方签订的《建设工程施工合同》及相关法律法规的要求，对分包工程进行施工和管理。
三、丙方的权利和义务1. 丙方应按照本协议约定及甲乙双方签订的《建设工程施工合同》的相关要求，完成分包工程。
2. 丙方应遵守国家法律法规、行业规范和甲方制定的各项规章制度，确保分包工程的质量、安全、进度。
3. 丙方应按照甲方和乙方的约定，按时提交工程进度报告和结算资料。
4. 丙方应配合甲方、乙方进行工程验收，并对验收中发现的问题及时整改。
四、甲乙双方的权利和义务1. 甲方权利：（1）对分包工程的质量、安全、进度进行监督和管理；（2）对丙方的施工过程进行监督检查，确保工程符合合同要求；（3）对分包工程进行验收，并支付相应的工程款。
2. 甲方义务：（1）按照合同约定及时支付工程款；（2）为丙方提供必要的施工条件，如施工图纸、材料、设备等；（3）对丙方的合法权益进行保护。
3. 乙方权利：（1）按照合同约定收取分包工程款；（2）对丙方的施工过程进行监督和管理；（3）对分包工程进行验收，并协助甲方进行验收。
甲指分包总包管理配合协议—最终版
甲指分包总包管理配合协议—最终版第一篇：甲指分包总包管理配合协议—最终版总包配合管理规定为了更好的完成**工程的建设任务，双方本着平等互利的原则，总包受业主委托为分包提供指定分包工程范围内的总包管理及配合服务。
经各方的友好协商达成如下规定：一、施工总平管理1、分包进场前，必须向总包提交进场施工计划，其中包括进场施工人员数量、特种作业人员名单及证件、进场机具的规格数量，进场时间，办公场地及施工场地的要求等。
2、总包负责进行整个工程施工总平面的布置，包括临时设施的规划、布置和现场大型机械设备（塔吊、施工电梯等大型垂直运输机械）的调度。
分包未经许可，不准搭建临时房和其它设施。
分包的材料与设备的进出场道路的使用要由总包统一安排。
（1）分包现场临时建筑布置统一由总包规划，临建布置实行三分开原则：即办公室、生产区和生活区的相互隔开。
分包的材料加工区应由总包统一规划，指定区域由分包负责围护保管。
（2）临时仓库：利用楼层地下室或陆续建成的建筑物内作为临时仓库，由总包统一规划后，提供给分包，作为材料的周转场地。
其周转量仅为三天的施工量，如因特殊原因必须加大材料进场量和场地，分包必须事先通知总包得到许可后方可进场，且此周转场地内的围护、保管以及产品保护由分包单位自行解决。
（3）分包办公室：临时办公用房由总包根据现场的实际情况统一搭设。
分包根据工作需要，向总包提出所需办公室数量，总包按租用及搭设成本向分包计取租金。
3、临时供水系统总包在楼层中每层楼面都设临时用水源，供分包使用。
临时供水系统布置必须满足施工区要求。
根据项目情况提供施工用水接驳点，立管由总包完成并留接口，立管至分包工作面的施工用水管道由分包自行安装；分包施工用水费用由分包承担。
4、临时供电系统在楼层施工中，每六层提供一个二级配电箱。
为了确保用电安全和各路线的负荷平衡，分包在使用电源之前，必须书面向总包提供具体的用电量。
从配电箱中引出的分电箱由分包自行解决。
总包与分包单位安全管理协议书8篇
总包与分包单位安全管理协议书8篇篇1甲方（总包单位）：XXX公司乙方（分包单位）：XXX公司为了明确总包与分包单位在施工过程中的安全管理责任，确保施工安全，双方根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律法规的规定，经协商一致，签订本安全管理协议书。
第一条：甲乙双方的安全管理目标一、甲方目标：1. 确保施工过程中的人员伤亡事故为零。
2. 确保施工过程中的环境污染事故为零。
3. 确保施工过程中的设备安全事故为零。
1. 确保分包工程范围内的安全事故为零。
2. 确保分包工程范围内的环境污染事故为零。
3. 确保分包工程范围内的设备安全事故为零。
第二条：甲乙双方的安全管理职责一、甲方职责：1. 甲方应建立健全安全生产管理体系，制定安全生产规章制度，并监督乙方执行。
2. 甲方应定期组织安全生产检查，及时消除安全隐患，并监督乙方进行整改。
3. 甲方应对乙方的安全生产工作进行指导、监督和检查，发现问题及时提出整改意见。
4. 甲方应协助乙方做好安全教育工作，提高乙方的安全意识。
5. 甲方应按照合同约定及时支付乙方的安全费用。
1. 乙方应建立健全安全生产管理体系，制定安全生产规章制度，并严格遵守执行。
2. 乙方应定期组织安全生产检查，及时消除安全隐患，并配合甲方进行整改。
3. 乙方应严格遵守甲方的安全生产规章制度，接受甲方的指导、监督和检查，并及时整改存在的问题。
4. 乙方应加强员工的安全教育工作，提高员工的安全意识。
5. 乙方应按照合同约定合理使用安全费用，确保安全费用的专款专用。
第三条：安全生产教育和培训一、甲方应组织乙方进行安全生产教育和培训，提高乙方的安全意识。
教育和培训的内容包括但不限于：安全操作规程、安全防护知识、应急处理措施等。
二、乙方应积极配合甲方的教育和培训工作，确保所有员工都能参加培训和考核，并达到合格标准。
三、乙方应定期组织内部安全生产教育和培训活动，提高员工的安全意识和操作技能。
第四条：安全防护措施和费用一、甲方应在合同中明确规定安全防护措施和费用的具体要求，并在合同签订后及时支付安全费用给乙方。
2024年度施工总包单位与分包单位的配合费协议书doc(双份)
施工总包单位与分包单位的配合费协议书doc施工总包单位与分包单位的配合费协议书甲方（施工总包单位）：____________________乙方（分包单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供施工配合服务事宜，达成如下协议：一、配合服务内容1.1甲方负责对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督、检查和指导。
1.2甲方负责协调解决乙方在施工过程中遇到的技术、质量、安全等问题。
1.3甲方负责提供乙方所需的施工图纸、技术规范、施工方案等资料。
1.4甲方负责组织乙方参加甲方组织的各类会议、培训等活动。
二、配合服务费用2.1乙方应向甲方支付施工配合服务费，具体金额为人民币（大写）：_ ___元整（小写）：￥_____元。
2.2乙方应在签订本协议后____个工作日内，将配合服务费支付至甲方指定的账户。
三、配合服务期限3.1本协议的配合服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、甲方权利与义务4.1甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督、检查和指导。
4.2甲方应及时为乙方提供施工图纸、技术规范、施工方案等资料。
4.3甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的技术、质量、安全等问题。
4.4 甲方应组织乙方参加甲方组织的各类会议、培训等活动。
五、乙方权利与义务5.1乙方有权要求甲方提供施工图纸、技术规范、施工方案等资料。
乙方应按照甲方的监督、检查和指导进行施工，确保施工进度、质量、安全。
5.3 乙方应按时支付配合服务费。
5.4 乙方应参加甲方组织的各类会议、培训等活动。
六、违约责任6.1如甲方未按约定提供配合服务，乙方有权要求甲方履行合同义务，并有权要求甲方支付违约金。
6.2如乙方未按约定支付配合服务费，甲方有权要求乙方支付违约金。
七、争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
安全生产管理协议书(甲指分包)
XXXX社区项目（甲指）分包安全管理三方协议建设单位：总承包单位：专业分包单位：2023年2月18日XXXX安全生产管理协议书工程名称：工程地点：建设单位：（以下简称甲方）总承包单位：（以下简称乙方）专业分包单位：（以下简称丙方）乙方现场负责人：安全生产管理人员：丙方现场负责人：安全生产管理人员：协议使用条件说明：1、本协议书为范本，可根据总承包单位与建设单位合同条款中约定的责权内容、工程施工特点等由项目经理和所属公司经理修改与增加相关条款。
2、本协议书适用于总承包单位与建设单位直接发包施工的单位之间签订安全生产管理协议的情况。
3、为了贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规和属地政府的相关规定，以及河南省第一建筑工程集团有限责任公司安全生产管理制度的规定。
明确建设单位、总承包单位及甲方分包单位各自的安全生产管理职责，共同维护施工现场的安全生产，在三方自愿平等情况下，签订此安全管理协议书。
此“协议书”只适用于项目电梯安装工程。
一、甲方的责任、权利和义务：1、甲方对专业工程直接发包前应审查专业工程施工单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等，应按照相关法律、法规要求将工程发包给具有相应资质的分包施工单位，不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。
2、甲方不得向有关施工单位提出影响安全生产的违法要求。
不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资。
3、甲方在施工过程中有权利要求施工参建单位对施工安全隐患进行整改，拒不整改的单位，有权下发停工整改要求。
4、在项目实施过程中，甲方应积极响应总承包单位在安全生产施工过程中对专业分包单位进行的安全生产工作监督管理要求。
5、协调专业分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知施工总承包单位。
6、检查和接受施工总承包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题，有权对专业分包单位提出整改或停工要求。
甲指分包方协议
甲指分包方协议甲指分包方协议甲指分包方协议1甲方：_________________乙方：_________________根据施工需要，甲方将______人民医院急救中心综合楼电焊工工程按建筑面积：_________________元/*方米(包括连廊)分包给乙方进行施工(总价款为：_________________￥______元)，为更好的开展工作，安全文明地实现施工，以明确甲、乙双方应尽的权利和义务，订立如下协议：1、乙方需持有效证件上岗，遵守现场安全规定服从现场管理人员的正确指挥，按行业管理规范要求安全操作。
2、乙方的工作范围是：施工图纸范围内的.钢筋焊接、柱钢筋压力焊及焊渣清理。
保证通过验收，验收不合格无条件返工，并承担材料损失。
3、乙方自带机械工具、焊条、焊剂、电缆及防护用品。
4、施工过程中乙方做到三不伤害(不伤害他人、不伤害自己、不被他人伤害)，如乙方发生一切安全事故均由乙方负责全部，甲方概不负责。
5、乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成项目部合理的进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工时间。
6、付款方式：按已完成工作量的______%支付预付款，工程竣工验收合格后六个月内付清。
甲方：_________________乙方：____________________________年_______月_____日_______年_______月_____日甲指分包方协议2甲方：__________乙方：__________兹有甲方将上海第六人民医院门诊改造急诊工程委托乙方承包施工，为明确双方职责，便于落实管理，使工程能顺利、圆满、保质、保量地完成，经双方协商，特订立如下协议：一、工程概况：1、工程名称：_________2、工程地点：宜山路618号3、建筑面积：__㎡4、结构层次：4层二、承包方式及承包范围1、承包方式：包清工2、承包范围：基础修土、机械挖土跟班、挖排水沟、抽水、垫层回填土、基础、主体中的所有砖砌(砌块)、混凝土(包括栏板、扶手、腰线、搁板、导墙等零星构件)浇捣、预制构件制作安装、垫块制作、搁模或夹模洞孔攘嵌、水箱、女儿墙压顶砌筑、浇捣、填充墙及构造柱中拉结筋锚固剂固定或焊接及安放、零星砌筑、配合弹线、找*、运送剩余商品混凝土到指定地点摊铺、主体结构验收前修补(以质监站中间验收通过为准)。
施工总包模式下甲方分包项目的总包配合协议
6.补救措施：违约方应在收到违约通知后，按照对方要求采取补救措施，以减轻违约后果。
7.解除合同：若一方严重违约，经催告后仍不履行，另一方有权解除本合同，并要求违约方支付相应的违约金和赔偿金。
七、合同或协议生效、变更与解除条款
3.丙方的权利与义务：
a)负责本项目的整体施工管理和协调工作；
b)监督乙方施工，确保工程质量和进度；
c)及时解决甲乙双方在施工过程中出现的问题；
d)在工程竣工后，协助甲方进行验收。
六、违约责任
1.若甲方未按约定支付合同价款，应向乙方支付迟延付款金额每日万分之五的违约金，并承担乙方因此产生的合理费用。
c)甲方应提供必要的施工条件和支持，包括但不限于提供施工图纸、技术指导等。
4.标的物的数量和质量：
a)乙方应保证施工的数量符合本协议约定，不得擅自增减工程量；
b)乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量符合合同要求。
五、权利与义务：
1.甲方的权利与义务：
a)按照本协议约定向乙方支付合同价款；
2.若乙方未按约定完成工程，或工程不符合约定的质量标准，应向甲方支付合同总价款__%的违约金，并负责修复至符合约定标准。
3.任何一方未履行或违反本协议的其他条款，导致对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
4.免责条款：
a)因不可抗力导致任何一方无法履行或部分履行本协议的，该方不承担违约责任；
b)不可抗力事件发生后，受影响的一方应立即通知其他方，并采取合理措施减轻损失。
联系人：____________________
联系方式：____________________
总包与分包单位安全管理协议书(8篇
总包与分包单位安全管理协议书(8篇篇1甲方（总包单位）：XXXXXX乙方（分包单位）：XXXXXX根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着“安全第一、预防为主”的原则，特签订本协议。
一、协议目的通过签订本协议，甲乙双方明确安全生产的责任、权利和义务，确保在分包工程施工过程中，严格遵守安全生产法律法规和操作规程，保障施工人员的人身安全和财产安全，共同营造一个安全、稳定、高效的施工环境。
二、协议适用范围本协议适用于甲方承接的XXXXXX工程中的XXXXXX分包工程。
分包工程的具体范围包括XXXXXX。
本协议自双方签字（盖章）之日起生效，至分包工程施工完成并验收合格之日止。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）建立健全安全生产管理制度和操作规程，确保施工过程中的安全。
（2）负责对乙方施工人员的安全教育和培训，提高乙方施工人员的安全意识和操作技能。
（3）负责为乙方施工人员提供必要的安全防护用品和设施，确保施工人员的人身安全。
（4）负责监督乙方施工过程中的安全行为，发现安全隐患及时要求乙方进行整改。
（5）负责在乙方施工过程中发生安全事故时，及时组织人员进行救援和处理。
2. 乙方责任与义务（1）严格遵守安全生产法律法规和操作规程，确保施工过程中的安全。
（2）服从甲方的安全管理和监督，接受甲方的安全检查和指导。
（3）负责为乙方施工人员提供必要的安全防护用品和设施，确保施工人员的人身安全。
（4）负责在乙方施工人员施工过程中发生安全事故时，及时组织人员进行救援和处理。
（5）负责建立健全安全生产管理制度和操作规程，确保施工过程中的安全。
四、违约责任及纠纷解决方式1. 违约责任：若甲乙双方违反本协议规定，应承担相应的违约责任。
具体违约责任根据违约方违反协议的具体情况确定。
2. 纠纷解决方式：若甲乙双方在本协议执行过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
总包配合管理规定为了更好的完成**工程的建设任务，双方本着平等互利的原则，总包受业主委托为分包提供指定分包工程范围内的总包管理及配合服务。
经各方的友好协商达成如下规定：一、施工总平管理1、分包进场前，必须向总包提交进场施工计划，其中包括进场施工人员数量、特种作业人员名单及证件、进场机具的规格数量，进场时间，办公场地及施工场地的要求等。
2、总包负责进行整个工程施工总平面的布置，包括临时设施的规划、布置和现场大型机械设备（塔吊、施工电梯等大型垂直运输机械）的调度。
分包未经许可，不准搭建临时房和其它设施。
分包的材料与设备的进出场道路的使用要由总包统一安排。
（1）分包现场临时建筑布置统一由总包规划，临建布置实行三分开原则：即办公室、生产区和生活区的相互隔开。
分包的材料加工区应由总包统一规划，指定区域由分包负责围护保管。
（2）临时仓库：利用楼层地下室或陆续建成的建筑物内作为临时仓库，由总包统一规划后，提供给分包，作为材料的周转场地。
其周转量仅为三天的施工量，如因特殊原因必须加大材料进场量和场地，分包必须事先通知总包得到许可后方可进场，且此周转场地内的围护、保管以及产品保护由分包单位自行解决。
（3）分包办公室：临时办公用房由总包根据现场的实际情况统一搭设。
分包根据工作需要，向总包提出所需办公室数量，总包按租用及搭设成本向分包计取租金。
3、临时供水系统总包在楼层中每层楼面都设临时用水源，供分包使用。
临时供水系统布置必须满足施工区要求。
根据项目情况提供施工用水接驳点，立管由总包完成并留接口，立管至分包工作面的施工用水管道由分包自行安装；分包施工用水费用由分包承担。
4、临时供电系统在楼层施工中，每六层提供一个二级配电箱。
为了确保用电安全和各路线的负荷平衡，分包在使用电源之前，必须书面向总包提供具体的用电量。
从配电箱中引出的分电箱由分包自行解决。
总包负责公共部位的照明，分包施工照明由分包自行负责，且用电设施符合总包要求。
分包施工用电费用由分包承担。
5、水电费的记取：分包应在进场之前按其施工合同额的1%向总包方缴纳水电费，或施工过程中总包方为分包单位指定用电用水接驳点，施工用水用电挂表据实计量，工程结算时水电费以多退少补的原则据实收取。
过程中如发现分包单位未按总包指定接驳点用水用电，每发现一次罚款500-1000元。
6、垂直及水平运输在主体施工阶段，总包的总平垂直运输布置必须得到业主和监理认可。
进入装修阶段若使用到正式电梯，由电梯安装单位负责安排人员操作，并且纳入总包管理，由总包统一调度使用，费用由使用单位负责。
总包设置于现场已有的起重机械或施工电梯等垂直运输机械，分包可以在总包协调下无偿使用。
但地面或楼面的水平运输由分包自行解决。
为工程设备的安装就位，如总包现有起重机械或机具设备无法满足需要，而需由分包另行制定方案报总包审批，费用由分包自行承担。
7、临时消防设施由总包负责在每个楼层按消防要求设置灭火器及其它消防设施，统一由总包管理，要求分包设立若干兼职消防员，进行有关消防知识培训，以便能正确使用消防设施。
同时分包要建立动火证制度，要执行动火监护的有关规定和申报制度。
分包要根据自身施工特点制订有效的防火、防毒、防爆的措施。
8、垃圾清运分包应把自己施工范围内的垃圾运到总包指定的地点，由总包负责统一外运，费用单独计取。
总包设立专业作业队进行每天完工后清理工作，如发现分包有乱堆放建筑垃圾或作业面未按要求清理干净的现象，经总包书面通知分包未清理，则总包自行安排清理作业面，所发生的人工费、机械费及相关费用将在分包工程款中扣除，情节严重的将在例会中通报批评，视情节予以处罚（如加倍扣款）。
9、脚手架使用总包负责主体脚手架的搭、拆，其搭拆方案及时间必须考虑到分包对脚手架的使用要求，尤其是外幕墙施工脚手架。
分包可经协调后无偿使用总包搭设的脚手架。
若因分包原因导致工期滞后，超出进度要求时，费用由分包承担。
二、进度管理1、总包须对工程的整体进度负责，熟悉分包所承包工程的具体要求，尤其对互相影响进度的分项工程应提前做出协调安排，要求分包提供专业承包工程的施工组织设计与进度计划，由总包进行汇总分析，将分包进度管理纳入项目总进度计划管理，对不能满足总工期实现的分项工程关键线路进行合理调整，以确保工程总工期。
2、分包分包工程必须按照由业主、监理单位和总包确认的进度计划进行施工。
分包的施工不得影响总包及其它分包单位的正常施工，如因分包原因导致工程工期延误，分包承担违约责任，并赔偿由此给总包或业主所带来的一切损失，并处以1000-5000元/次的罚款。
三、质量管理1、材料进场：原材料进场后，应立即通知总包、监理进行现场检查，并及时提供合格证、备案证等相关证明文件；需复检的材料，必须通知总包单位现场抽检，否则不予认可。
材料到场后未经验收及需复检而未提供复检报告的不得擅自使用。
各种材料的复检费用均有相关单位承担。
2、人员配置：分包必须配备专职质检员和专职实验员，与总包质监部门联系，过程中配合总包质检部的管理；3、样板引路：分包负责施工的内容，必须先进行样板施工，经业主、监理和总包质检部验收通过后，方可进行大面积施工。
4、质量管理：（1）分包工程质量必须达到施工合同所约定的质量标准。
若由于分包原因使分包工程未达到质量目标，则由分包承担分包工程质量违约责任，并处以1000-5000元/次的罚款。
（2）分包应全力配合总包单位迎接宝龙集团第三方检测，并负责分包承包范围内的第三方检测前的组织准备工作，若因分包原因导致检测扣分，视情况对分包处以1000-5000元罚款。
5、三检制: 上道工序施工完成后，分包单位经自检合格后，报总包单位复检；合格后，报监理单位验收，验收通过后方可进行下道工序施工；涉及工序交接的施工部位需进行正式交接检验收。
6、分包必须按时参加总包的生产例会及质量周会议。
项目质量会议每周一次。
由总包单位组织，分包单位代表（质检员）参加，迟到罚款50元/次，缺席罚款100元/次。
四、文明施工与安全管理1、文明施工（1）总包应编制工程项目文明施工管理实施细则，分包应严格按该细则组织施工，并由总包组织各方人员成立专职“现场安全文明施工管理班组”，由总包统一指挥，负责现场文明施工工作；由于分包不服从总包的文明施工要求引起的责任由分包承担，总包有权对分包进行经济处罚，200-500元/次。
（2）甲乙双方均应按照总包的施工平面布置图指定的位置整齐堆放材料设备，总包应随时将施工垃圾清运出施工现场，使生活生产设施保持整洁和卫生；（3）甲分包双方均应严格执行环境保护规定，防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民；2、安全生产（1）分包必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位，凡分包故意隐瞒其施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与总包、业主及政府部门的要求不符，均视为分包违约，由此造成的违约责任均由分包承担；（2）分包熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国国家和政府（含地方政府）、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定，以及总包指定的相关安全生产规定。
积极参加各种能促进安全生产的活动；（3）分包必须尊重并服从总包现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按合同有关条款加强自身管理，履行分包责任；一切因分包原因造成的任何安全事故及由此给业主、总包及其它分包单位造成的损失，概由分包承担经济责任及法律责任；（4）分包必须在现场配备专职安全员，并持《安全生产考核合格证》。
分包按照国家及烟台地区相关规定配备专职安全员，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。
（5）分包进场工人必须严格按照总包“五位一体”管理制度要求提交相关资料，包括但不限于：门禁卡、工资卡、教育交底资料、实名制资料、体检报告。
3、施工用电（1）分包必须配备持有有效证件的专业电工，配备满足山东省安监站2014年7月份发布的新规范要求的配电箱，不满足如上要求不得进场施工。
4、消防保卫（1）分包必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、当地政府部门颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。
（2）分包应严格按总包消防保卫制度及总包施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包的安全检查；对总包所签发的隐患整改通知，分包在总包指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包的要求，总包有权按规定对分包进行经济处罚。
（3）分包需配备至少一名专（兼）职保卫人员负责本单位保卫工作；（4）凡由于分包管理及自身防范措施不力或分包工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、法律责任及善后处理等由分包独自承担，因此给总包造成的经济损失由分包负责赔偿，总包可对其进行经济处罚。
五、履约保证金的交纳为方便总包统一项目管理，分包单位进场后必须向总包交纳5000—20000元（视合同额大小）安全保证金。
施工过程中如因分包施工进度、质量、安全等方面未达到要求而造成的损失，直接从安全保证金中扣除。
分包施工内容施工完成并验收合格后，总包据实为分包办理安全保证金退还手续。
六、施工界面划分详见总包施工合同中“总分包承包范围界定”及分包工程合同中关于施工界面的划分条款。
七、双方其他权利义务（一）总包权利义务1、总包需设立专门的总包管理机构，按合同约定配置组织架构、专业技术及管理人员。
2、负责对分包承包工程项目的质量、安全、进度及安全文明施工的管理和协调；3、做好分包进驻现场施工人员暂住登记及安全管理工作，并要求分包单位遵守业主及总包的各项规章制度；4、协调分包使用现场现有的安全（临时）通道与场地、合理的施工作业空间，正常施工照明及安全围护，但分包专用的安全（临时）通道及专用的安全围护由分包自行负责。
5、向分包提供其所需的坐标点、标高、定位点线等。
6、协助业主向政府部门办理有关报建手续。
7、协助业主汇总分包编制的符合政府规定及总包管理要求的分包工程的竣工资料。
8、协助业主接洽政府部门对施工现场的检查。
9、协助业主监督检查分包工程质量并参加业主组织的对分包工程的验收。
（二）分包权利义务1、分包必须严格遵守消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度。
2、分包应向业主、监理、总包提交施工组织设计及施工方案，经批准后方可组织进场施工。
分包对自身施工范围工程的质量负责，对自身施工区域内施工方法的合理、安全、消防等负责任。
3、分包应符合项目所在地施工的各项规定，并提供其企业资质与安全年检证明及业主要求的其它相关资料，资料要求符合山东省及烟台市相关规定要求，分包自行报送监理单位并自行留存。
4、分包有义务向业主提供或协助总包向业主提供完整的符合当地政府要求的分包工程竣工验收备案资料及竣工图（8套）。