市建设工程施工合同协议书小型工程本标准文本
2025《北京市建设工程施工合同(小型工程本)》标准文本
合同编号：1. 名称：2. 地址：3. 法定代表人：4. 联系电话：5. 电子：1. 名称：2. 地址：3. 法定代表人：4. 联系电话：5. 电子：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方为了明确双方的权利和义务，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程规模：1.4 工程内容：1.5 工程总投资：第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。
2.2 乙方报价应包含工程全部施工内容的人工、材料、设备、机械、管理、税费等一切费用。
2.3 乙方应按照约定的工程进度支付合同价款。
具体支付方式、时间及比例等事宜，双方另行签订补充协议。
第三条合同履行3.1 乙方应按照约定的工期、质量标准、施工工艺和安全规范完成本合同约定的全部工程。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程安全，不得发生重大质量安全事故。
3.3 乙方应遵守国家的法律法规，严格执行合同约定的各项条款。
第四条合同的变更和解除4.1 双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认。
4.2 在合同履行过程中，因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定的工期、质量标准、施工工艺和安全规范完成工程的，应按照逾期交付违约金的方式承担违约责任。
5.2 乙方发生重大质量安全事故的，应承担相应的赔偿责任。
5.3 双方违反合同约定的其他条款的，应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款支付完毕之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：签订日期：注意事项及解决办法：1. 合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性、有效性和可执行性。
建设工程施工合同范本(小型、零星工程)(一)
建设工程施工合同范本(小型、零星工程)（一）建设工程施工合同范本（小型、零星工程）（一）合同编号：________甲方：（委托方）公司名称：注册地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（承包方）公司名称：注册地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方需要进行小型、零星工程的施工，并希望乙方能够承担该项目的责任，双方经友好协商，达成以下合同：第一条项目概述1.1 甲方委托乙方进行小型、零星工程的设计、施工等相关服务。
1.2 项目名称：_____________1.3 项目地址：_____________第二条工程内容2.1 工程范围：包括但不限于项目所需的设计、勘测、土建施工、安装、装修等工程。
2.2 工程规模：详见工程设计图纸及技术文件。
第三条完工时间3.1 乙方应按约定的工期完成工程，合同工期为 ________ 天，自本合同签订之日起计算。
3.2 若因不可抗力等无法控制的因素延误工期，乙方应及时向甲方报备，并在甲方同意的情况下予以延期。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应确保工程质量符合相关法律法规的要求，且符合工程设计、标准和合同约定。
4.2 工程验收标准以甲方与乙方签订的其他协议为准。
第五条合同价款及支付方式5.1 本合同总价款为人民币 __________ 元（大写：_____________）。
5.2 付款方式：（甲方与乙方商定的付款方式）第六条风险责任6.1 工程发生质量问题或施工事故，由乙方承担相应的责任和后果。
6.2 在工程施工期间，乙方应购买相应的施工安全保险，并及时向甲方提供相关保险单。
第七条违约责任7.1 任何一方违反合同约定，应该承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应通过友好协商解决，并及时书面通知对方。
第八条保密条款8.1 合同双方应对对方提供的商业秘密和技术信息保密，未经对方书面许可不得向第三方透露或使用。
8.2 违反保密条款的一方，应承担相应的法律责任。
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方：（委托方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方）法定代表人：地址：联系电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模及内容：本工程为小型工程，主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准：本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。
五、计划工期：本工程预计工期为__个月，具体时间安排如下：1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为__________（大写），包括人工费、材料费、设备费、服务费等。
2. 工程价款支付方式为分期支付，分期支付比例及付款时间如下：（1）工程开工时支付____%预付款；（2）按工程进度支付____%进度款；（3）工程验收合格后支付____%尾款。
七、施工验收标准：本工程验收标准按照国家相关标准执行，具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。
八、工程保修期：工程保修期自竣工之日起为____年，期间内对工程质量问题进行修复。
九、违约责任：任一方因自身原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。
1. 甲方违约责任：甲方如延迟支付工程款，应按日支付____%的违约金。
2. 乙方违约责任：乙方如因工期延误或工程质量问题属实，应承担相应的违约责任。
十、争议解决：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
十一、合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日终止。
十二、其他：本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人签字：______ 法定代表人签字：______日期：______ 日期：______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容，如需查看更多详细信息，请咨询相关法律专家或工程管理人员。
天津市小型建设工程施工合同(范本)-(多篇)
天津市小型建设工程施工合同(范本)天津市小型建设工程施工合同（范本）合同编号：_______订立时间：_______订立地点：_______甲方（委托方）：天津市_______公司乙方（承包方）：天津市_______公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担小型建设工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______1.5 工程质量：_______1.6 工程价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元第二条施工期限2.1 工程开工日期：_______2.2 工程竣工日期：_______第三条甲方权利与义务3.1 提供施工图纸及技术资料，并对其真实性、准确性和完整性负责；3.2 按合同约定支付工程价款；3.3 协助乙方办理施工所需的各种手续；3.4 按约定提供施工场地及施工条件；3.5 对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。
第四条乙方权利与义务4.1 严格按照施工图纸、技术规范和合同约定进行施工；4.2 保障施工质量，确保工程达到约定的质量标准；4.3 按约定完成施工任务，确保工程按期竣工；4.4 严格遵守安全生产规定，确保施工安全；4.5 配合甲方办理相关手续，提供必要的施工资料。
第五条工程变更5.1 在施工过程中，如甲方要求变更工程设计、增加或减少工程量，应签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期调整等事项；5.2 变更协议经甲乙双方签字盖章后生效，作为本合同的附件。
第六条工程价款支付6.1 工程价款支付方式：_______6.2 工程价款支付进度：_______6.3 工程价款支付条件：_______第七条工程验收7.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告；7.2 甲方应在收到竣工报告后_______日内组织验收；7.3 验收合格后，双方应签订工程验收证书，并办理工程结算手续。
小型建筑工程施工合同范本5篇
小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。
6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、由乙方办理。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。
三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。
做好各项质量检查记录。
参加竣工验收编制工程结算。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。
四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。
6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。
五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
小型建筑工程施工合同范本5篇
小型建筑工程施工合同范本5篇第1篇示例：小型建筑工程施工合同一、甲方：__________（委托方名称）、乙方：__________（承包方名称）二、根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理条例》等相关法律法规，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
四、工程内容和范围：本工程为__________，工程详细内容和范围详见《工程图纸设计要求》。
五、工程工期：本工程由__________年月日开始，计划工期为__________，经双方协商一致后可延长。
六、工程质量标准：本工程应严格按照国家相关标准和规定进行建设，保证施工质量符合国家建筑规范和要求。
七、工程费用及支付方式：1. 工程总造价为__________元人民币，包括人工、材料、设备、机械等费用。
2. 甲方应按照双方约定的进度支付工程款项，支付方式包括按进度付款和完工结算。
3. 必要时，乙方可向甲方提出变更工程内容的请求，变更费用应当由双方重新协商确定。
八、工程安全保障：乙方应确保施工过程中的安全措施得以落实，保障工地周边环境和工程参与人员的安全。
九、违约责任：若一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
违约方应支付对方相应的违约金，并承担因违约所造成的损失。
十、合同解决方式：本合同涉及的争议，双方应友好协商解决；若协商无果，可依法向有关部门申诉。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________ 年月日以上为小型建筑工程施工合同范本，双方应严格按照合同内容履行义务，确保工程顺利进行并保证施工质量。
第2篇示例：小型建筑工程施工合同范本甲方：（委托人）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方对以下小型建筑工程进行施工，双方经友好协商一致，特签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程内容1. 工程名称：小型建筑工程2. 工程地址：3. 工程范围：施工、材料供应及其他相关工作4. 工程进度：根据双方约定时间完成二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）（￥）（小写）2. 工程价款支付方式：（1）第一笔款项：合同签订后，甲方支付工程总价款的（%）作为预付款；（2）中期款项：工程过程中，乙方完成工程一定阶段，经甲方验收合格后，甲方支付相应中期款项；（3）尾款：工程完工后，甲方在验收合格后支付尾款。
小工程施工协议书标准模板(七篇)
小工程施工协议书标准模板发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。
三、工程内容：等内容。
四、承包形式：包工包料双包工程。
五、甲方职责：（1）负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;（2）协助解决与周边群众发生的纠纷关系;（3）解决好工程所需的水电问题（水电费由乙方承担）。
六、乙方职责：（1）听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;（2）严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工（3）严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;（4）确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;（5）在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。
七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》_____定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。
八、付款方式：分四年到位（不计资金利息）。
其中____年拨付工程款的42.5%;____年____月____日前拨付28.5%;____年____月____日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在____年____月____日前付清全部工程款。
如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。
九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_________年____月____日 ____年____月____日小工程施工协议书标准模板（二）甲方：乙方：甲方愿将_____零星工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一致，达成如下协议：一、承包内容：_____二、承包价格：承包价格参考《零星项目价目表》。
小型建筑合同施工合同5篇
小型建筑合同施工合同5篇第1篇示例：小型建筑合同施工合同范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）为了规范工程建设的施工行为，明确施工双方的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本合同。
一、工程名称及地点甲、乙双方经友好协商，共同决定由乙方承担甲方单位位于（具体地点）的（工程名称）小型建筑施工任务。
二、施工内容及标准1. 本次施工的主要内容为（施工内容），具体技术标准、质量要求等详见双方共同签订的技术协议。
2. 乙方在施工过程中需严格按照国家相关工程建设标准和甲方的具体要求进行施工，确保施工质量和工程安全。
三、施工期限1. 乙方需在合同签订后（具体期限）内完成本次施工任务，若因特殊原因需延长工期，需提前向甲方申请，并经甲方同意后方可实施。
2. 延长施工期限应当按照实际工作量和延期原因进行合理确定，并经双方确认。
四、价格及支付方式1. 本次小型建筑施工的总报价为（具体总价），具体工程量报价详见双方签订的报价单。
2. 甲、乙双方约定，支付方式为（具体支付方式）。
3. 甲方应在工程验收合格后（具体期限）内支付全部工程款项。
五、保证金1. 乙方应在合同签订后（具体期限）内向甲方缴纳工程履约保证金（具体金额），工程验收合格后，保证金将在（具体期限）内退还给乙方。
2. 若乙方违反合同约定，导致工程质量问题，甲方有权扣除相应金额作为违约责任金。
六、变更和索赔1. 在工程施工过程中，如需进行变更，双方应当签署书面变更协议，明确变更的内容和额外费用，并在工程竣工前完成相关施工任务。
2. 如因一方原因导致工程延误或增加费用，对方应当依法提出索赔，并按照协商结果给予补偿或赔偿。
七、竣工验收和质量保修1. 施工完毕后，乙方应按照双方签订的施工竣工验收规定，由双方共同组织验收。
2. 验收合格后，乙方应对工程施工提供一定期限的质量保修和维护服务，保证工程在一定期限内无质量问题。
八、违约责任1. 如果一方违反合同规定，给对方造成损失的，应当依法承担违约责任。
小工程施工合同模板(标准版)5篇
小工程施工合同模板(标准版)5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程承包方式：_________4. 工程范围和内容：_________第二条工程期限1. 本工程合同总工期为_________天，自乙方进场施工之日起计算。
2. 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
第三条工程价款及支付方式1. 本工程合同总造价为人民币_________元整。
2. 甲方按以下方式支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总造价的_________%作为预付款；（2）工程施工至_________时，甲方支付乙方合同总造价的_________%；（3）工程施工至_________时，甲方支付乙方合同总造价的_________%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
第四条工程质量及验收标准1. 工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准。
2. 乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的相关资料。
3. 工程竣工验收，应以国家或专业的质量检验评定标准为依据。
不合格的，由乙方负责返工或整改。
第五条甲方责任与权利1. 甲方应负责办理与施工相关的各种审批手续。
2. 甲方应提供施工所需的水、电等设施。
3. 甲方应按时支付工程款项。
4. 甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。
5. 甲方应按时竣工验收，并支付剩余款项。
第六条乙方责任与权利1. 乙方应按时进场施工，并按期完成施工任务。
2. 乙方应保证施工质量，达到国家或专业的质量检验评定标准。
3. 乙方应按时向甲方提供关于工程质量的相关资料。
4. 乙方有权要求甲方按时支付工程款项。
小型建筑工程施工合同标准范文(4篇)
小型建筑工程施工合同标准范文甲方：_____乙方：_____甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方新乡市平原新区东合角村道工程（总长度1.4公里）施工事宜达成一致，签订本合同。
一、乙方承包该工程的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备材料，乙方只负责施工。
二、承包费用：____元/㎡三、支付方式：施工队进场预付____元，5天后再付____元，经验收合格后付____元，剩余款项待工程款拨付后一次性全部付清。
四、工期：_____乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
五、其他约定1、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的材料损失、人工损失概由乙方自行承担;乙方在施工过程中工伤事故由乙方全部负责，与甲方无任何关系。
2、乙方不得浪费、挪用甲方的材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失;3、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。
4、水电由甲方负责。
5、保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。
六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。
甲方（签字）：_____ 乙方（签字）：_____ _________年_____月_____日 _____年_____月_____日小型建筑工程施工合同标准范文（二）发包人（全称）：_____（以下简称甲方）承包人（全称）：_____（以下简称乙方）依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：___________________________________；资金来源：_________________________________________。
北京市建设工程施工合同(小型工程本)
北京市建设工程施工合同(小型工程本)北京市建设工程施工合同（小型工程本）一、合同背景本合同由甲方（以下称为“建设单位”）与乙方（以下称为“施工单位”）签订，旨在明确双方在北京市范围内进行小型建设工程的合作关系、项目范围、费用结算等内容。
二、合同条款1. 项目说明本合同所涉及的小型建设项目为建设单位委托施工单位进行的工程。
具体项目名称和施工地点详见附件一。
2. 工期与质量2.1 施工单位应按照合同约定的工期和质量要求完成工程，不得擅自延期或降低工程质量。
2.2 如因施工单位原因导致工期延误或质量问题，施工单位应承担相应的违约责任。
3. 价款支付3.1 本工程总价款为人民币X元（大写：X），具体的分期支付安排详见附件二。
3.2 施工单位应按照合同约定的分期支付时间提出支付申请，建设单位应于收到申请后X个工作日内支付相应款项。
4. 变更与索赔4.1 工程变更：任何一方在施工过程中如发现需变更本合同约定的工程内容，应及时提出变更申请，并在双方协商一致后签订变更协议。
4.2 索赔：施工单位如因建设单位原因导致经济损失，应在X个工作日内向建设单位提出索赔申请，并提供相关证据和计算公式。
5. 保修与维护5.1 施工单位按照国家有关规定对竣工工程进行保修，并承担保修责任期。
5.2 在保修期内，如发生施工单位责任范围内的质量问题，建设单位有权要求施工单位进行修复和维护。
5.3 保修期为工程竣工之日起X个月，具体以竣工验收记录为准。
6. 争议解决本合同的履行与解释适用中华人民共和国相关法律法规。
因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交北京市有管辖权的人民法院解决。
7. 合同变更与解除7.1 合同变更：任何一方需变更本合同的内容，应通过书面形式提出变更申请，并经对方同意后进行调整。
7.2 合同解除：双方协商一致，可根据实际情况在合同期限内解除本合同。
8. 其他约定8.1 本合同未约定事项，双方应进行友好协商后确定。
小型的工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：______签订日期：______年______月______日甲方（发包方）： ______（以下简称“甲方”）地址：______联系人：______联系电话：______乙方（承包方）： ______（以下简称“乙方”）地址：______联系人：______联系电话：______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______2. 工程地点：______3. 工程内容：______4. 工程规模：______5. 工程预算：______元二、工期及进度1. 工期：自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______个月。
2. 进度安排：详见附件《工程进度计划表》。
三、工程款项1. 乙方在签订本合同后______个工作日内，向甲方提交详细的工程预算及施工方案，经甲方审核同意后，双方签订正式的工程预算书。
2. 甲方在工程开工前支付合同总价的______%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后支付合同总价的______%；工程保修期满且无质量问题后支付合同总价的______%。
3. 甲方支付工程款项的期限为______个工作日内。
四、工程质量管理1. 乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
3. 工程质量出现问题，乙方应负责整改，直至符合要求。
五、工程验收1. 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请报告，并配合甲方进行验收。
2. 验收合格后，甲方应在______个工作日内签署验收合格证明。
3. 验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至合格。
六、工程保修1. 乙方对工程实行______年保修期。
建设工程施工合同 (小型工程本)6篇
建设工程施工合同（小型工程本）6篇篇1建设工程施工合同（小型工程本）为了规范小型建设工程施工合同的签订和执行，保障各方的合法权益，特制定本合同。
本合同由甲乙双方自愿协商签订，诚信合作，平等互利，遵循公平、公正、公开的原则。
一、合同签订的基本内容1. 项目名称：甲方对乙方进行小型建设工程施工服务, 项目名称为_________。
2. 工程地点：工程施工地点为_________。
3. 工程内容：工程具体内容为_________。
4. 工程总造价：工程总造价为_________。
5. 施工工期：工程施工工期为______。
6. 付款方式：工程总造价按照______的付款比例分期支付。
7. 技术要求和质量标准：工程施工应符合相关法规要求，技术要求和质量标准应满足设计要求。
8. 合同生效和解除：合同签订后立即生效，合同解除需经双方协商一致。
二、合同履行的主要内容1. 乙方承诺在合同规定的时间内、质量标准上完成工程，并向甲方交付合格的工程成果。
2. 甲方应按照约定的付款方式和时间足额支付工程款。
3. 乙方应按照甲方的要求对施工过程进行及时汇报，并接受甲方的监督和检查。
4. 双方如有变更合同内容的请求，需书面协商并签订书面的变更协议。
5. 对于工程施工中出现的质量问题，乙方应根据约定及时修补并承担相应责任。
6. 乙方应购买相应的施工安全保险，确保工程施工过程中的安全。
7. 乙方应保证施工现场的环境卫生，并按照相关法规做好文明施工。
8. 甲方应为乙方提供必要的协助和支持，确保工程施工的顺利进行。
三、合同违约和争议解决1. 如乙方未按照约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。
2. 如果双方在合同履行中发生争议，应先协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解，仍不成的可向法院提起诉讼解决。
四、合同终止1. 合同履行完毕后，双方经确认无误后，合同终止。
2. 合同生效后，双方经协商一致解除的，合同终止。
建设工程施工合同 (小型工程本)5篇
建设工程施工合同（小型工程本）5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方的小型建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：包括__________、__________、__________等具体施工内容（详细列明）4. 工程规模：__________（简要描述工程规模）二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起______天内开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起______天内完成。
三、工程造价及付款方式1. 工程造价：工程总造价为人民币______元整（大写：_________圆整）。
该造价已包含人工费、材料费、机械费及其他相关费用。
2. 付款方式：甲方在本合同签订后______天内支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后______天内支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的建设工程技术标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程竣工后______天内组织验收。
验收标准按国家和地方现行的建设工程标准执行。
3. 如工程存在质量问题，乙方应在甲方提出后及时予以整改，直至符合验收标准。
五、材料设备供应及保管责任1. 工程所需材料设备由乙方负责采购并供应。
2. 材料设备采购过程中应遵循国家相关质量标准，确保质量合格。
3. 乙方应对施工现场的材料设备妥善保管，如因乙方原因造成损失，由乙方承担损失责任。
六、安全生产及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。
建设工程小型体合同5篇
建设工程小型体合同5篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲乙双方同意进行建设工程小型体的施工工作，为保护双方权益，明确各自责任，达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________（具体工程内容）4. 工程规模：___________________（简要描述规模）二、合同价格及支付方式1. 本工程合同总价为人民币_________元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付乙方工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款。
（2）工程进展至______%时，甲方支付乙方工程总价的______%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
三、工期及进度要求1. 工程开工日期：自合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：预计为自开工日期起______天内完成。
3. 进度款支付与工程进度紧密相关，乙方应按约定时间完成各阶段工程任务。
4. 若因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。
四、工程质量控制与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，确保工程质量。
3. 工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收并出具验收报告。
4. 若工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复并承担相应责任。
五、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购，并承担相应费用。
2. 乙方应确保采购的材料、设备符合国家标准和合同约定。
3. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验，如有质量问题，乙方应负责更换。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
北京市建设小型工程施工合同范本
7.2乙方违约：
（1）未按照合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金；
（2）工程质量不符合约定，应负责返工直至合格。
八、争议解决
8.1双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
2.2乙方（承包方）：具备相应资质的施工单位
三、合同工期
3.1工期：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止，共计XX天。
3.2工期顺延：因不可抗力等非乙方原因导致的工期延Hale Waihona Puke ，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
四、工程质量
4.1工程质量标准：符合国家和北京市相关工程质量标准及规定。
4.2验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，双方共同进行验收。验收合格后，双方签署工程验收报告。
九、附则
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________
签订日期：__________
（4）剩余10%的工程款作为质量保证金，质保期为工程竣工之日起一年。质保期内，如无质量问题，甲方应在质保期结束后10日内支付剩余款项。
六、双方权利与义务
6.1甲方权利与义务：
（1）负责提供施工图纸、技术资料及施工过程中的必要协调；
（2）按合同约定支付工程款项；
（3）有权对工程质量、进度进行监督检查；
五、工程价款及支付
5.1工程价款：本合同工程价款为人民币XX元整（大写：XX元整），具体金额以工程量清单为准。
天津市小型建设工程施工合同(范本)(版)
天津市小型建设工程施工合同甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担小型建设工程施工事宜，经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程范围：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程质量：____________________1.6工程价款：____________________1.7工程期限：____________________第二条承包方式2.1乙方按甲方提供的施工图纸、技术规范、施工方案及合同约定的工程质量、进度、安全等要求，全权负责工程的施工。
2.2乙方应自行承担工程的施工所需的材料、设备、劳务等一切费用，并自行解决施工过程中的技术问题。
2.3乙方应按合同约定的工程期限完成施工任务，并保证工程质量符合约定的标准。
第三条工程价款及支付方式3.1工程价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
3.2.1工程开工前，甲方支付乙方工程价款的__%作为预付款；3.2.2工程进度达到__%时，甲方支付乙方工程价款的__%；3.2.3工程竣工合格并验收合格后，甲方支付乙方工程价款的__%；3.2.4工程竣工结算后，甲方支付乙方工程价款的剩余部分。
3.3乙方应在收到甲方支付的工程价款后__日内，向甲方开具相应金额的正规发票。
第四条工程变更及合同价款的调整4.1若甲方要求变更工程范围、设计、施工方案等，导致工程价款发生增减的，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。
市建设工程施工合同协议书小型工程本标准文本
市建设工程施工合同协议书小型工程本标准文本集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）附件：合同编号：北京市建设工程施工合同（小型工程本）签订地点：________________签订日期：________________北京市建设工程施工合同（小型工程本）使用说明1、本合同是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF –99--0201)拟定的，适用于建筑面积在2000平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。
2、合同文本中“___”部分，合同双方根据约定的内容进行填写。
3、对于合同文本第l3条补充条款13.3中提到的附录如：招标文件、预算书等，合同双方要根据实际情况附于合同后。
4、合同双方约定的与合同文本不一致或者需要补充的内容，请不要直接修改合同文本，可在第十三条补充条款处写明。
合同编号：北京市建设工程施工合同（小型工程本）发包方：（与执照名称一致）承包方：（与执照名称一致）工程名称：工程地点：建筑面积：平方米；层数：结构类型：；檐高／跨度：米批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)工程性质：(指基建、技改、合资等)：承包范围：承包方式：包工包料质量等级(优良或合格)：合格工程承包造价(金额大写)：￥：北京市建设工程施工合同协议条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第l条工期1.1 本合同工程定于年月日开工；于年月日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。
1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出: 无。
1.3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定。
无。
第2条图纸发包方于年月日，向承包方提供两套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表发包方工程师姓名；承包方项目经理姓名：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
市建设工程施工合同协议书小型工程本标准文
本
文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
附件：
合同编号：
北京市建设工程施工合同
（小型工程本）
签订地点：________________
签订日期：________________
北京市建设工程施工合同（小型工程本）使用说明
1、本合同是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF –99--0201)拟定的，适用于建筑面积在2000平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。
2、合同文本中“___”部分，合同双方根据约定的内容进行填写。
3、对于合同文本第l3条补充条款中提到的附录如：招标文件、预算书等，合同双方要根据实际情况附于合同后。
4、合同双方约定的与合同文本不一致或者需要补充的内容，请不要直接修改合同文本，可在第十三条补充条款处写明。
合同编号：
北京市建设工程施工合同
（小型工程本）
发包方：（与执照名称一致）
承包方：（与执照名称一致）
工程名称：
工程地点：
建筑面积：平方米；层数：
结构类型：；檐高／跨度：米
批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)
工程性质：(指基建、技改、合资等)：
承包范围：
承包方式：包工包料
质量等级(优良或合格)：合格
工程承包造价(金额大写)：
￥：
北京市建设工程施工合同协议条款
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：
第l条工期
本合同工程定于年月日开工；于年月
日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。
承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出: 无。
工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定。
无。
第2条图纸
发包方于年月日，向承包方提供两套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表
发包方工程师姓名；承包方项目经理姓
名：。
第4条发包人工作
开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后3天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后3天内予以确认。
凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。
第5条承包人工作
5 .1 每月 25 日向发包方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。
5. 2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的
保护。
发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施。
按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。
在图纸会审和设计交底后3天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划。
承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。
第6条工程质量检查及验收
当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方已经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。
验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。
因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。
检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。
除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。
工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天
内组织验收。
发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。
发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。
承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
第7条设计变更及合同价款的调整
施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。
承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。
本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：
7.2.1 本合同价款在设计图纸范围内采取固定总价包干使用；
7.2.2 若发包方在设计图纸范围以外变更设计，则双方按如下方式调整承包造价：即双方签订的洽商内容中单个变更、单个
条款、单个定额子目的直接费变动超过2500元时，方可调整承包造价；且承包造价调整只涉及直接费和税金。
第8条工程价款及结算
双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分 5 次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款的利息。
第9条材料设备的供应
发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》(附后)供应材料设备，如与《发包方供应材料设备一览表》不符时，承担相应违约责任。
发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备提供产品合格证明。
如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。
承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。
第10条争议
发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。
不愿调解或调解不成的，可以采取下列方式解决:向工程所在地人民法院诉讼。
第11条违约
发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第12条合同份数
本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本四份。
第l3条补充条款如下：
保修期自验收交付后起算：其中结构不得低于设计使用年限(如雨罩、自行车棚)；防水不得低于5年；其他均不得低于2年。
承包方应按合同中承诺的设备、材料的品质供货，采购前须向发包方提供样品，并接受发包方的监督。
承包方提供的设备、材料不符合合同规定的，承包方应重新免费提供符合规定的设备、材料。
本合同包括其附录招投标文件(如有)、预算书（应含主要设备、材料、数量、品牌、型号、价格清单）等。
承包方应向发包方免费提供3套竣工图。
工程结算以发包方审计结果为准。
本合同第1条增加内容为：“因承包方的原因导致工期延误的，由承包方向发包方赔偿因此受到的全部经济损失。
”
本合同第5条增加内容为：
“凡在有毒有害环境中施工时，承包方按有关规定做好相应的防护措施，并承担有关的经济支出。
承包方在施工过程中发生的一切安全事故及全部责任后果均由承包人自行承担。
”
本合同第6条
中，将“工程质量符合规范要求，……相应顺延。
”修改为“工程质量不符合规范要求，验收不合格的，承包方在限定时间内修改后重新验收。
因需重新验收导致工期延长的，承包方承担发包方就此产生的所有经济损失。
承包方因需接受重新验收而进行的修改等工作而产生的支出，由承包人自行承担。
因发包方不正确纠正引起的经济支出，由发包方承担。
检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。
”。
中，在“本合同即告终止”前增加“，双方在全部履行完毕本合同规定的义务后，”。
本合同第7条第款中，将“签认”修改为：“回复”。
并在该条最后增加“若由于承包方的变更价款过高使双方不能尽快达成一致意见而导致延误工期的，承包方对此承担责任。
”
本合同自双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
工程发包方供应材料设备一览表
本合同订立时间：年月日
发包方 (章)
地址：
法定代表人：委托代理人：电话
开户银行
帐号
邮政编码
承包方 (章)地址：
法定代表人：委托代理人：电话
开户银行
帐号
邮政编码。