分布式光伏发电项目EPC总包合同

合集下载

分布式光伏发电项目EPC总包合同范本

分布式光伏发电项目EPC总包合同范本

公司MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号:项目名称:项目地点:总发包方:总承包方:合同签署时间:年月日合同签署地点:公司MW屋顶分布式光伏发电项目发包方:(以下简称甲方)总承包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就公司MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包,经发包人和总承包人充分协商一致,以综合单价¥元/Wp,总价¥总价¥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款(合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准,总价=装机容量×综合单价)。

一、工程概况1.1.工程名称:1.2.工程地点:1.3.工程内容:本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统,包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积:公司厂屋顶总面积约为㎡,实际使用面积根据光伏装机容量确定。

1.5.光伏电站总装机容量:MWp(具体装机容量以系统设计施工图容量为准)1.6.乙方承包范围:1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数,对分布式光伏并网发电工程深化设计;1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。

1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设,包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架(含基础)的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱(柜)的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等;1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求;负责停车场棚和发电设施的整体施工,并对此承担质量保证责任。

光伏电站EPC总承包合同(最新修订)8篇

光伏电站EPC总承包合同(最新修订)8篇

光伏电站EPC总承包合同(最新修订)8篇篇1最新修订甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就光伏电站EPC总承包事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________光伏电站项目2. 工程地点:_________3. 工程规模:装机容量为_____千瓦(KW)的光伏电站4. 工程要求:按照国家及地方相关标准、规范进行设计、采购、施工及调试,确保工程质量合格、安全可靠。

二、承包范围及内容1. 承包范围:本工程的光伏板安装、逆变器安装、电缆铺设、配电设备安装等施工内容。

2. 承包内容:包括施工图纸设计、材料采购、施工安装及调试等全过程服务。

三、合同工期1. 开工日期:本工程计划于_____年_____月_____日开工。

2. 竣工日期:本工程计划于_____年_____月_____日竣工。

3. 工期要求:乙方应在合同规定工期内完成全部施工任务,并确保工程质量达到合同要求。

四、合同价款及支付方式1. 合同价款:本工程总造价为人民币_____元整(¥_____)。

具体费用根据施工图纸及材料清单进行结算。

2. 支付方式:甲方将按照乙方实际完成的工程量及合同约定的支付节点进行付款。

具体支付方式如下:(1)预付款:合同签订后,甲方将支付乙方人民币_____元整(¥_____)作为预付款。

(2)中期款:工程完成_____%时,甲方将支付乙方人民币_____元整(¥_____)。

(3)尾款:工程竣工验收合格后,甲方将支付乙方剩余款项。

五、质量保证及验收标准1. 质量保证:乙方应确保本工程质量符合国家及地方相关标准、规范,并通过相关部门的验收。

2. 验收标准:本工程的验收标准应包括但不限于以下内容:光伏板安装角度准确、逆变器运行稳定、电缆铺设规范、配电设备安全可靠等。

具体验收标准应按照国家及地方相关标准、规范执行。

分布式光伏发电项目总承包合同范本

分布式光伏发电项目总承包合同范本

分布式光伏发电项目总承包合同范本甲方:_______________________地址:_______________________联系人:_______________________联系电话:_______________________乙方:_______________________地址:_______________________联系人:_______________________联系电话:_______________________签订日期:_______________________签订地址:_______________________第一条项目概述a. 项目名称:分布式光伏发电项目b. 项目地点:_______________________c. 项目规模:_______________________d. 项目内容:包括光伏组件安装、逆变器、配电设备等。

第二条项目承包范围a. 乙方负责项目的整体设计、设备采购、施工安装、调试运行等工作。

b. 乙方负责提供符合国家标准的光伏发电设备。

c. 乙方负责项目施工过程中的安全、质量、进度管理。

d. 乙方负责项目验收、移交及售后服务。

第三条项目进度安排a. 项目合同签订后,乙方应在30日内完成项目设计。

b. 乙方应在设计完成后30日内完成设备采购。

c. 乙方应在设备到货后60日内完成项目施工安装。

d. 乙方应在项目施工安装完成后30日内完成调试运行。

第四条项目费用及支付方式a. 项目总费用为人民币_______________________元。

b. 甲方分阶段支付项目费用,具体支付方式如下:① 设计阶段:支付总费用的20%;② 设备采购阶段:支付总费用的30%;③ 施工安装阶段:支付总费用的40%;④ 调试运行阶段:支付总费用的10%。

c. 甲方应在每个阶段完成后10日内支付相应费用。

d. 乙方应在收到甲方支付的费用后,及时提供相应的发票。

分布式光伏总承包合同4篇

分布式光伏总承包合同4篇

分布式光伏总承包合同4篇篇1分布式光伏总承包合同是指由装备厂商、设计单位、施工单位等各个环节共同承包光伏发电项目的合同。

在我国能源结构转型的大背景下,分布式光伏发电作为清洁能源的一种重要形式,其市场需求逐渐增加,分布式光伏总承包合同也越来越受到关注。

一、分布式光伏总承包合同的基本内容1. 项目背景:合同应明确分布式光伏发电项目的地理位置、配套设施、项目规模等基本信息。

2. 合同缔结方:合同应当明确参与项目的各个主体,包括装备厂商、设计单位、施工单位等。

3. 项目目标:合同应明确项目的发电容量、发电量、建设周期、计划投资等目标。

4. 合同条款:合同中应明确各方的权利义务,包括项目设立、设计、采购、施工、验收、运维等环节。

5. 保证措施:合同中应包含项目的质量保证、安全保证、维护保证等内容。

6. 付款方式:合同中应明确付款方式、付款比例、履约保证金等付款相关条款。

7. 违约责任:合同中应明确各方违约责任和补偿标准。

8. 争议解决:合同应规定争议解决的方式和程序。

二、分布式光伏总承包合同的特点1. 多方参与:分布式光伏总承包合同中涉及的各方较多,需要各方之间密切合作,确保项目顺利进行。

2. 分工明确:合同中各方的分工和责任需要明确划分,避免出现责任不清晰的情况。

3. 风险管理:分布式光伏项目涉及投资规模较大,在合同中需要明确风险管理措施,以保证项目的顺利实施。

4. 利益分配:项目经营期间的收益分配、运营维护费用等问题需要在合同中进行详细规定。

5. 法律规范:合同中应符合国家法律法规的要求,保证合同的合法性和有效性。

三、分布式光伏总承包合同的重要性1. 规避风险:在大型光伏项目中,各方的责任和义务需要在合同中明确规定,以规避潜在风险。

2. 保障权益:合同是各方之间的约定,明确了各方的权益和义务,保障各方的合法权益。

3. 促进合作:总承包合同是各方合作的基础,明确了各方的责任和义务,促进各方之间的合作。

4. 实现项目目标:合同明确了项目的目标和计划,有利于实现项目的顺利进行和目标的达成。

分布式光伏总承包合同5篇

分布式光伏总承包合同5篇

分布式光伏总承包合同5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方拟建设分布式光伏项目,乙方具备相关资质和经验,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目的总承包事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:分布式光伏项目2. 工程地点:____________________3. 工程内容:光伏发电系统的设备供应、安装、调试及运营维护等二、承包范围1. 乙方负责本项目的设计、采购、施工、试运行及培训等工作。

2. 乙方提供的服务包括但不限于:现场勘察、方案设计、设备采购、安装施工、系统调试、并网申请、验收合格及运营维护等。

三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币______元(大写:______元整)。

2. 支付方式:(1)合同签订后,甲方支付合同总价的______%作为预付款。

(2)设备到货并安装完成后,甲方支付合同总价的______%。

(3)项目并网发电并验收合格后,甲方支付合同总价的剩余款项。

四、工程期限1. 本工程开工日期为______年______月______日,竣工日期为______年______月______日。

2. 如因不可抗力因素导致工程延期,双方可协商相应调整工程期限。

五、工程质量及验收1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及双方约定的技术要求。

2. 工程完工后,乙方应向甲方提交验收申请。

验收合格后方可视为工程完成。

3. 若工程验收不合格,乙方应负责整改直至验收合格。

六、保修与维护1. 乙方负责本项目保修期为一年的保修工作,自工程验收合格之日起计算。

2. 保修期内,如发生非人为因素造成的设备损坏,乙方负责免费维修。

3. 保修期结束后,双方可协商签订后期维护协议。

七、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延期或工程质量不符合约定,乙方应承担违约责任。

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
一、编号
(二)乙方同意的合同编号:
二、合同标的
本合同的标的是乙方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务。

三、标的项目简介
乙方愿意按照合同约定,为甲方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务,主要包括:
1、工程设计:因地制宜施工及设计,根据甲方提供的项目及建设地形概况,提供分布式光伏发电项目项目方案,给予甲方建议,并根据最后的项目进度安排
2、施工:乙方必须承担分布式光伏发电项目EPC总包服务,包括施工组织结构设计,施工的组织协调,管理及安全施工等;
3、设备采购:乙方负责根据项目要求,采购发电设备及其它必须的设备,把采购成本纳入到本项目投资中,必须按照合同的要求,认真执行合同约定的采购质量技术标准;
4、安装调试:乙方必须按照《施工图纸》执行项目安装,并负责安装前的检查,负责安装调试,负责制定安装调试计划,保证设备安装调试顺利,保证安装、调试、运行和试运转符合项目规格要求;
5、技术管理:乙方需负责整个项目的技术管理工作,包括对整个项目的技术参数进行监管。

分布式光伏发电项目承包合同6篇

分布式光伏发电项目承包合同6篇

分布式光伏发电项目承包合同6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲、乙双方就分布式光伏发电项目的建设、运营及维护等事项,经友好协商,达成以下协议:一、项目概述1. 项目名称:分布式光伏发电项目。

2. 项目地点:____________________。

3. 项目规模:本次承包的分布式光伏发电项目总装机容量为______千瓦(KW)。

二、承包范围1. 乙方负责项目的开发、设计、设备采购、施工安装、调试运行及后期维护等全部工作。

2. 乙方需确保项目的安全、质量、进度及环保要求。

三、合同总价及支付方式1. 本项目总造价为人民币______元(大写:______元整)。

具体价格明细详见附件一。

2. 甲方应按以下方式支付款项:(1)合同签订后______个工作日内,甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款;(2)设备到货并安装完毕后,甲方支付乙方合同总价的______%;(3)项目成功并网发电后______个工作日内,甲方支付乙方剩余款项。

四、项目进度安排1. 乙方应根据甲方要求,制定详细的项目进度计划,并提交甲方审批。

2. 乙方应严格按照审批通过的项目进度计划执行,确保项目按期完成。

3. 如因甲方原因导致项目无法按期进行,乙方有权顺延工期。

五、质量保证及售后服务1. 乙方应确保项目的质量,符合国家相关标准及规范。

2. 乙方提供为期______年的质保期,自项目成功并网发电之日起计算。

3. 在质保期内,如因乙方原因导致设备损坏或性能不达标,乙方应负责免费维修或更换。

4. 质保期结束后,乙方提供有偿的售后服务。

具体费用及内容另行协商。

六、安全责任及风险承担1. 乙方负责项目的安全实施,确保项目过程中的安全责任由乙方承担。

2. 甲方应提供必要的支持和配合,确保项目的顺利进行。

如因甲方原因导致安全事故,甲方应承担相应责任。

2024年分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板

2024年分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板

合同编号:【2024】XX号光伏发电项目总承包合同甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】传真:【甲方传真】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】传真:【乙方传真】鉴于,甲方拟在【项目所在地】建设分布式光伏发电系统,包括光伏发电设备的采购、安装及调试等工作;乙方具备相关的技术和经验,愿意为甲方提供相应的工程总承包服务,双方本着互利共赢的原则,经友好协商,达成如下合同:第一条合同目的及范围1.1合同目的:本合同旨在确认双方在2024年进行分布式光伏发电系统项目的总承包关系,明确责任和义务,保证工程质量和工期。

1.2合同范围:1.2.1甲方委托乙方负责光伏发电系统项目的全过程工程总承包工作,包括但不限于光伏设备采购、安装调试、运营维护等。

1.2.2乙方按照甲方的要求进行工程施工,并确保工程达到甲方的要求和标准。

1.2.3乙方负责工程期间的安全生产管理,确保工人的安全。

第二条工期2.1工期约定:2.1.1工程开始日期:2024年2.1.2工程完成日期:2024年年底2.1.3工期计算方式:自合同生效之日起计算,至工程完成验收之日止。

2.1.4若因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求相应延长工期。

2.1.5若因乙方原因导致工期延误,乙方应按双方约定向甲方支付违约金。

2.2工期保证:乙方承诺按照工期约定完成工程,确保工程质量和工期。

第三条合同价款及支付方式3.1合同价款:根据乙方提供的工程方案,甲方支付给乙方的总价款为【合同价款】。

3.2价款支付方式:3.2.1甲方按照以下方式与乙方达成价款支付约定:(1)在合同签订生效之日,甲方支付合同价款的【百分之二十】(20%)作为预付款;(2)工程按照进度完成后,甲方支付合同价款的【百分之六十】(60%);(3)工程最终竣工并经甲方验收合格后,甲方支付合同价款的【百分之二十】(20%)。

3.3付款期限:3.3.1甲方预付款应在合同签订之日起【五个工作日】内支付至乙方指定账户;3.3.2乙方提出付款申请后,甲方应在【五个工作日】内支付款项至乙方指定账户。

分布式光伏总承包合同5篇

分布式光伏总承包合同5篇

分布式光伏总承包合同5篇篇1分布式光伏总承包合同一、甲方:______________公司(以下简称“甲方”)地址:______________法定代表人:______________ (以下简称“甲方经办人”)联系电话:______________二、乙方:______________公司(以下简称“乙方”)地址:______________法定代表人:______________ (以下简称“乙方经办人”)联系电话:______________鉴于,为了进一步推动太阳能光伏发展,促进可再生能源利用,推动清洁能源发展,依据国家相关政策法规,经甲、乙双方友好协商,特订立本合同,共同遵守。

第一章总则第一条项目背景甲方是一家具有光伏项目运营资质的公司,拥有丰富的光伏项目实施经验;乙方是一家具有光伏项目建设资质的公司,具备光伏项目工程承包经验。

甲、乙双方根据国家有关政策规定的条件,就共同开发、运营一个分布式光伏项目,遵照诚信、平等互利原则,友好协商,达成如下协议。

第二条项目名称本项目名称为“__________光伏项目”。

第三条项目地点本项目地点位于______________________。

第四条项目规模本项目总规模为____________kW。

第五条项目工期合同自双方签署之日起生效,至本项目投运之日止。

第六条项目费用本项目总投资约为________元,具体费用细则另行约定。

第七条各方权利与义务1.甲方权利与义务(1)甲方应协调相关部门,为本项目提供必要的扶持和协助;(2)甲方应按照约定支付工程款项;(3)甲方应协助乙方解决项目实施过程中遇到的各种问题。

2.乙方权利与义务(1)乙方应严格按照技术方案和合同要求完成本项目建设任务;(2)乙方应按照约定的时间节点推进项目进度;(3)乙方应确保项目质量,确保项目安全。

第二章项目建设第八条项目设计乙方应委托专业设计单位为本项目进行设计。

第九条项目建设乙方按照设计要求,组织项目建设,确保工程进度、工程质量。

分布式光伏发电项目EPC总包合同

分布式光伏发电项目EPC总包合同

公司 MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号:项目名称:项目地点:总发包方:总承包方:合同签署时间:年月日合同签署地点:公司 MW屋顶分布式光伏发电项目发包方:(以下简称甲方)总承包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包,经发包人和总承包人充分协商一致,以综合单价¥元/Wp,总价¥总价¥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款(合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准,总价=装机容量×综合单价)。

一、工程概况1.1.工程名称:1.2.工程地点:1.3.工程内容:本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统,包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积:公司厂屋顶总面积约为㎡,实际使用面积根据光伏装机容量确定。

1.5.光伏电站总装机容量: MWp(具体装机容量以系统设计施工图容量为准)1.6.乙方承包范围:1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数,对分布式光伏并网发电工程深化设计;1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。

1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设,包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架(含基础)的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱(柜)的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等;1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求;负责停车场棚和发电设施的整体施工,并对此承担质量保证责任。

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板【题记】
本合同双方为XXX公司(以下简称“乙方”)与XXX(以下简称“甲方”),为明确双方的权利义务,就以下项目的设计、施工、调试以及运行服务等事宜,经双方友好协商,达成协议如下:
一、项目概况
二、乙方责任
1、乙方负责设计、施工、调试以及运行服务等项目,并负责相应设备的采购、安装、调试以及维护保养等工作;
2、乙方须承担该项目的整体责任,组织实施项目的全部工作,并确保所提供设备和服务质量符合项目甲方之规定;
3、乙方应确保项目在规定时间内顺利完工,同时乙方承诺按照甲方规定的项目进度要求实施该项目;
4、乙方负责任何和项目有关的行政审批,并确保取得有效的许可,保障项目的顺利实施;
5、乙方需提供保证项目的设计、施工、调试以及运行服务的有效性和质量,负责项目的安全生产,确保项目的正常运行;。

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同(word版本)

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同(word版本)

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同(word版本)分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同合同编号:分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同发包人:承包人:合同签订地:年月日第一部分:合同协议书本协议由发包人和承包人于年月日商定并签署。

鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程,发包人接受承包人以人民币圆整(¥元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务。

经发包人和承包人充分协商一致,特签订本合同,以便双方遵照执行。

1、合同工程总承包范围本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程,承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作,电力接入费用和验收费用由承包人承担。

承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。

2、合同由下列文件构成1)合同协议书;2)合同条款及合同附件;3)其他有关文件。

3、总承包合同总价合同固定总价为人民币圆整(¥元)。

4、安全目标杜绝人身死亡事故;杜绝重大机械设备事故;杜绝重大火灾事故;杜绝主要设备的损坏事故;杜绝负主要责任的重大交通事故;杜绝重大环境污染事故;杜绝重大垮(坍)塌事故;避免和严格控制一般安全事故。

5、质量目标本工程质量标准达到行业合格标准。

6、工期目标承包人收到发包人的预付款后,30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。

发包人(盖章):承包人(盖章):发包人法定代表人(或代理人):承包人法定代表人(或代理人):签字:地址:开户银行:帐号:联系人:传真:日期:年月签字:地址:开户银行:帐号:联系人:传真:日期:年月日第二部分合同条款按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第一条词语定义下列词语除双方另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1合同:编号为总承包工程合同,包括合同协议书、合同条款及附件、双方同意的技术资料、图纸、变更、补充协议、会议纪要等文件及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。

分布式光伏发电项目EPC总包合同5篇

分布式光伏发电项目EPC总包合同5篇

分布式光伏发电项目EPC总包合同5篇篇1合同编号:XXXX-EPC-XXXX甲方(委托方):XXXX有限公司乙方(承包方):XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确双方在分布式光伏发电项目中的权利和义务,经友好协商,达成如下协议:一、项目概况项目名称:XXXX分布式光伏发电项目项目地点:XXXX项目内容:光伏发电系统的设计、采购、安装及调试二、合同双方的权利和义务(一)甲方权利和义务1. 提供项目所需的相关资料,包括但不限于场地租赁协议、电力接入协议等。

2. 协助乙方办理项目相关的审批手续。

3. 按照合同约定支付相关款项。

(二)乙方权利和义务1. 按照合同约定完成光伏发电系统的设计、采购、安装及调试工作。

2. 确保所供设备的质量可靠性,并提供相应的售后服务。

3. 协助甲方办理项目相关的验收手续。

三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。

2. 甲方按照以下方式支付款项:- 合同签订后,支付合同总价款的XX%;- 设备到货并验收合格后,支付合同总价款的XX%;- 项目安装完成并经相关部门验收合格后,支付合同总价款的XX%。

3. 乙方需提供相应的发票。

四、违约责任1. 甲方未按合同约定支付款项的,每逾期一天,需支付合同总价款XX‰的违约金。

2. 乙方未按合同约定完成项目的,每逾期一天,需支付合同总价款XX‰的违约金。

3. 因一方违约给对方造成损失的,违约方需承担相应的赔偿责任。

五、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

3. 未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(签字/盖章):XXXX有限公司日期:XXXX年XX月XX日乙方(签字/盖章):XXXX有限公司日期:XXXX年XX月XX日篇2合同编号:XXXX-EP-XXXX甲方(业主):XXXX公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX联系方式:XXXX乙方(承包商):XXXX光伏发电有限公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX联系方式:XXXX鉴于甲方计划在其指定区域建设分布式光伏发电项目,乙方作为专业的光伏发电EPC总包单位,具备相应的资质和经验,愿意承接该项目的EPC总包工程。

分布式光伏发电项目承包合同7篇

分布式光伏发电项目承包合同7篇

分布式光伏发电项目承包合同7篇篇1甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________鉴于甲方与乙方在分布式光伏发电项目上达成共识,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平的基础上,就甲方分布式光伏发电项目的承包事宜达成如下协议:一、项目概述1. 项目名称:分布式光伏发电项目。

2. 项目地点:__________________。

3. 项目规模:光伏发电系统装机容量为______千瓦(KWp)。

二、承包范围乙方负责以下分布式光伏发电项目的建设及运营维护:1. 光伏发电系统的设备供应及安装。

2. 接入电网的相关设备及线路的建设。

3. 光伏发电系统的调试、试运行及验收。

4. 光伏发电系统的运营维护及维修。

三、合同总价及支付方式1. 合同总价:人民币______元(大写:______元整)。

2. 支付方式:(1)甲方在合同签订后______日内向乙方支付合同总价的______%作为预付款。

(2)光伏系统在安装完成并通过调试、试运行及验收后,甲方支付合同剩余款项。

四、工期及质量保证1. 工期要求:乙方应在合同签订后______日内完成光伏发电系统的建设,并通过验收。

如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并协商确定新的工期。

2. 质量保证:乙方应保证光伏发电系统的质量符合国家相关标准及合同约定的质量标准,设备保修期为______年。

在保修期内,因设备质量问题导致的故障,乙方应负责免费维修。

五、双方权利义务1. 甲方有权监督乙方履行合同约定的义务,确保项目按期完成。

甲方应按时支付合同款项,为乙方提供必要的施工条件。

2. 乙方应按照合同约定完成光伏发电系统的建设及运营维护,确保系统的稳定运行。

乙方应保证所承包工程的质量,遵守安全生产规定,确保施工现场安全。

3. 在合同期内,乙方不得将项目转包或分包给他人。

如因特殊原因需要转包或分包,应事先征得甲方同意。

光伏发电项目EPC总承包合同5篇

光伏发电项目EPC总承包合同5篇

光伏发电项目EPC总承包合同5篇篇1合同编号:XXXX-EPCC-XXXX甲方(发包方):XXXX光伏发电有限公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX 总经理乙方(承包方):XXXX电力工程有限公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX 董事长鉴于甲方拟建设的光伏发电项目需要EPC总承包服务,乙方具备相应的资质和能力,愿意提供EPC总承包服务,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经协商一致,签订本合同。

一、项目概况项目名称:XXXX光伏发电项目项目地点:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号项目规模:XXXX MWp二、合同范围本合同的范围包括但不限于以下内容:1. 光伏发电项目的工程设计;2. 光伏发电项目的设备采购与供应;3. 光伏发电项目的施工安装;4. 光伏发电项目的调试与试运行;5. 光伏发电项目的竣工验收及保修服务。

三、履约期限本合同的履约期限自合同签订之日起至项目竣工验收并保修期满之日止。

四、付款方式1. 本合同总金额为人民币XXXX元(大写:XXXX元整);2. 甲方在合同签订后支付合同总金额的XX%作为预付款;3. 乙方按合同约定完成相应阶段的工作内容后,提交相应阶段的验收报告,甲方在验收合格后支付该阶段的剩余款项;4. 保修期满后,甲方支付合同总金额的XX%作为质量保证金。

五、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付款项的,每逾期一日,需向乙方支付合同总金额XX%的违约金;2. 乙方未按照合同约定完成工作内容的,每逾期一日,需向甲方支付合同总金额XX%的违约金;3. 若一方违约给另一方造成损失的,违约方需赔偿守约方的全部损失。

六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 双方在履行本合同过程中,需严格保密对方的商业秘密及技术秘密;2. 双方在履行本合同过程中,需遵守中华人民共和国的法律、法规及行业规定;3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板

公司MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号:项目名称:项目地点:总发包方:总承包方:合同签署时间:年月日合同签署地点:公司MW屋顶分布式光伏发电项目发包方:(以下简称甲方)总承包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就公司MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包,经发包人和总承包人充分协商一致,以综合单价¥元/Wp,总价¥总价¥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款(合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准,总价=装机容量×综合单价)。

一、工程概况1.1.工程名称:1.2.工程地点:1.3.工程内容:本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统,包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积:公司厂屋顶总面积约为㎡,实际使用面积根据光伏装机容量确定。

1.5.光伏电站总装机容量:MWp(具体装机容量以系统设计施工图容量为准)1.6.乙方承包范围:1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数,对分布式光伏并网发电工程深化设计;1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。

1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设,包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架(含基础)的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱(柜)的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等;1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求;负责停车场棚和发电设施的整体施工,并对此承担质量保证责任。

分布式光伏项目EPC总承包合同范本

分布式光伏项目EPC总承包合同范本

合同编号:___________设计、采购、施工(EPC)总承包合同目录第一部分合同协议书 (6)1.工程概况 (6)2.工程总承包范围 (6)3.工程工期 (7)4.工程质量标准 (7)5.合同总价款 (8)6.词语含义 (11)7.承诺 (11)8.合同生效 (11)第二部分通用条款 (13)第1条一般规定 (13)1.1定义与解释 (13)1.2合同文件 (18)1.3语言文字 (19)1.4适用法律 (19)1.5标准、规范 (20)1.6遵守法律 (20)1.7保密事项 (20)1.8知识产权 (21)第2条发包方 (21)2.1发包方的权利和义务 (21)2.2发包方代表 (22)2.3监理方 (22)2.4安全保证 (23)第3条承包方 (23)3.1承包方的责任和义务 (23)3.2项目经理 (25)3.3承包方其他工程技术管理人员 (26)3.4承包方雇员和农民工 (26)3.5工程质量保证 (29)3.6安全保证 (29)3.7职业健康和环境保护保证 (30)3.8进度保证 (30)3.9现场保安 (30)3.10分包 (30)第4条进度计划、延误和暂停 (32)4.1项目进度计划 (32)4.2设计进度计划 (32)4.3采购进度计划 (33)4.4施工进度计划 (33)4.5工期延误 (34)4.6暂停 (34)第5条设计 (35)5.1设计范围 (35)5.2设计方案审查 (35)5.3现场交底 (36)5.4操作维修人员的培训 (36)5.5设计文件的执行 (37)5.7设计文件的归档 (37)第6条工程物资 (37)6.1工程物资的提供 (37)6.2监造、监理及检验 (38)6.3包装与标识 (39)6.4道路与运输 (39)6.5现场开箱检验 (40)6.6工程物资保管与剩余 (40)6.7清理现场 (41)第7条施工 (41)7.1放线 (41)7.2施工安全 (41)7.3设备、材料检查与检验 (43)7.4隐蔽工程的检查与复查 (44)7.5工程质量检验 (45)7.6延期开工 (45)7.7工期提前 (46)7.8工程停建 (46)7.9施工管理 (46)第8条调试、试验及工程启动验收 (47)8.1单位工程验收 (47)8.2调试和(或)试验 (47)8.3调试和(或)试验的延误 (48)8.4调试和(或)试验结果 (48)8.5工程启动验收 (49)第9条 240小时试运行 (49)9.1工程试运 (49)9.2重新实验 (50)9.3未能通过240小时试运行 (50)第10条移交生产 (50)10.1移交生产 (50)第11条工程竣工验收 (51)11.1竣工验收报告及完整的竣工资料 (51)11.2竣工验收 (51)11.3缺陷责任 (51)11.4消缺整改 (53)11.5颁发证书 (53)第12条质保责任 (53)12.2质量保修期限 (54)12.3质量保证 (54)12.4紧急修复 (54)12.5缺陷修复 (55)第13条变更和合同价格调整 (55)13.1变更权 (55)13.2变更范围 (56)13.3变更程序 (57)13.4变更价款确定 (58)13.5建议变更的利益分享 (58)第14条合同价格和付款 (58)14.1合同价格 (58)14.2担保 (58)14.3预付款 (59)14.4工程进度款 (59)14.5质量保修金额的暂扣与支付 (59)14.6付款条件与时间安排 (59)14.7税务与关税 (59)14.8索赔款项的支付 (59)14.9竣工结算 (60)第15条保险 (60)15.1承包方的投保 (60)15.2保险的其他规定 (60)第16条违约、索赔和裁决 (61)16.1发包方的违约责任 (61)16.2承包方的违约责任 (61)16.3争议和裁决 (63)第17条不可抗力 (64)17.1不可抗力发生时的义务 (64)17.2不可抗力的后果 (64)第18条合同解除 (65)18.1由发包方解除合同 (65)18.2由承包方解除合同 (68)18.3合同解除后的事项 (70)第19条合同生效、终止及其他 (70)第20条补充条款 (70)第三部分专用条款 (71)第 1 条一般规定 (71)1.1定义与解释 (71)1.2适用法律 (71)1.3标准、规范 (71)第2条发包方 (71)2.1发包方的权利和义务 (71)2.3监理方 (72)2.4安全保证 (73)第3条承包方 (73)3.1承包方的责任和义务 (73)3.2项目经理 (73)3.3分包 (74)第 4 条进度计划、延误和暂停 (74)4.1项目进度计划 (74)4.2设计进度计划 (74)4.3采购进度计划 (74)4.4施工进度计划 (74)4.5工期延误 (75)第5条设计 (75)5.1工程设计 (75)5.2发包方的义务 (76)5.3承包方的义务 (76)5.4技术服务和联络 (76)第 6 条工程物资 (78)6.1工程物资的提供 (78)6.2工程物资保管与剩余 (78)第 7 条施工 (78)7.1发包方的义务 (78)7.2承包方的义务 (79)7.3人力和机具资源 (79)7.4质量与检验 (79)7.5隐蔽工程和分部分项工程验收 (81)第8条调试、试验及工程启动验收 (81)第9条 240小时试运行 (81)9.1承包方的义务 (81)9.2重新试验 (82)第10条移交生产 (82)第 11 条工程竣工验收 (82)11.1竣工资料及竣工验收报告 (82)11.2竣工验收要求 (82)第 12 条质保责任 (83)12.1质保期 (83)12.2质量保修金额 (83)第 13 条变更和合同价格调整 (83)13.1变更价款确定 (83)第 14条合同价格和付款 (83)14.1履约担保 (83)14.2付款 (84)第 15 条保险 (84)15.2保险的其他规定 (84)15.3工伤保险与人身意外伤害险 (84)第 16 条违约、索赔和裁决 (85)16.1承包方的违约责任 (85)16.2争议的解决 (85)第17条不可抗力 (85)第18条合同解除 (85)第 19 条合同生效、终止及其他 (85)第 20 条补充条款 (86)20.1通知与送达 (86)20.2双方的联系方式 (86)20.3送达规则 (86)第 21 条附件 (87)附件一、工程总承包范围 (88)附件二、报价清单 (89)附件三、设备清单与设备供应商 (90)附件四、项目文件及资料清单 (94)附件五、技术协议 (99)附件六、光伏组件第三方检测协议 (100)附件七、240小时(240h)试运行达标技术要求 (104)附件八、农民工(材料商)支付承诺书 (106)附件九、不挂靠、不转包、不违法分包承诺书 (108)附件十、施工质量协议 (109)附件十一、施工管理协议 (117)附件十二、预留印鉴 (140)第一部分合同协议书发包方(甲方)承包方(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就【】项目工程(以下简称“项目”或“工程”)设计、采购、施工(EPC)总承包事宜经协商一致,订立本合同。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

公司 MW屋顶分布式光伏发电项目
设计、采购、施工合同
合同编号:
项目名称:
项目地点:
总发包方:
总承包方:
合同签署时间:年月日
合同签署地点:
公司 MW屋顶
分布式光伏发电项目
发包方:(以下简称甲方)
总承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包,经发包人和总承包人充分协商一致,以综合单价¥元/Wp,总价¥总价¥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款(合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准,总价=装机容量×综合单价)。

一、工程概况
1.1.工程名称:
1.2.工程地点:
1.3.工程内容:本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统,包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

统工程验收基本要求》等,达到甲方要求验收通过并通过当地电力公司的并网验收,系统正常投入运行。

甲乙双方确定以下列方式对功能性完工进行验收:
4.1.1项目建设期间的关键验收点:
4.1.1.1 在光伏电池组件安装前,对屋顶状况验证。

4.1.1.2 光伏电池组件全部安装完成后,对光伏电池组件安装情况进行验收,对屋顶状况验证。

4.1.1.3光伏电站并网并试运行10天后,立即对项目进行整体验收,验收通过后项目正式投运。

4.1.2项目验收程序:
4.1.2.1 验收由乙方负责通知和组织,并落实会议场地,提供必要的会议环境。

4.1.2.2验收前2天乙方须以书面形式通知甲方和其他相关方。

4.1.2 .3项目验收完成后,各方应在验收单上签署验收意见。

4.2多晶硅光伏组件要求
乙方确保选用多晶硅光伏组件等主设备,厂家应对产品生产的全部流程均有可靠的控制;组件品牌需得到发包人的认可。

五、合同价款及支付
5.1.合同总价款:¥元(人民币大写: )。

综合单价¥元/Wp。

本合同的综合单价为固定单价,合同总价根据实际装机容量乘以综合单价进行调整,合同价款包括全部工程直接费(含装置性材料费)、间接费、利润、税金、风险及所有不可预见费等以及政府相关部门规定乙方缴纳的各种费用。

在合同有效期内不因市场行情变化等任何原因而调整综合单价。

5.2.付款方式
1、预付款:合同生效后3个工作日内甲方支付给乙方发包合同总额的20%作为本项目的设备预付款;
2、光伏支架、组件安装合格后七个工作日内甲方支付合同总额的50%给乙方;
3、项目竣工甲乙双方整体验收合格并且并网发电后十个工作日内办理结算手续,其后十个
工作日内支付至合同总额的95%给总承包方;
4、竣工验收壹年后七个工作日内甲方支付合同总额的5%质量保修金给乙方。

5、乙方开具下列发票给甲方:甲方在收到乙方相应阶段的发票后七个工作日内按照合同约定付款。

六、设备、材料供应
6.1.工程中光伏电池组件、逆变器、汇流箱均由乙方按照甲方确认的品牌、规格型号及技术要求进行采购,所安装的材料必须保证为全新合格产品,且满足本合同约定的图纸设计参数需求。

6.2.该工程中所有设备、材料、成品工程的保护,在未经过整体验收合格并正式移交甲方使用前,均由乙方负责,并承担相应的维护责任及运输、保管等相关费用。

6.3.设备施工安装前一周乙方书面形式通知甲方现场管理人员(或监理)到位,货到现场后由甲方负责对设备进行清点确认检验。

七、双方责任及义务
7.1.甲方责任及义务
(1) 应为乙方的施工提供必要的园区相关图纸及技术资料。

(2) 派驻现场工程管理人员,对本工程的进度、质量、投资进行全面动态跟踪管理;
(3) 组织材料进场的合格检验并对工程的重点部位进行抽查、抽检;
(4) 组织工程的竣工验收,并对竣工验收合格工程予以签认;
(5) 配合业主(园区用电单位)组织的验收工作,并提供工作便利;
(6) 按照合同第五条约定的合同价款及支付相关条款,按期支付工程价款;
(7) 协调施工现场与周边环境关系。

7.2.乙方责任及义务:
(1)乙方负责该项目的政府申报备案及电力公司并网验收等。

(2)乙方按合同约定的承包范围要求完成所有工作内容。

乙方负责按照本合同约定进行项目设计、采购、施工。

系统的接入性能应满足《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》要求,保证甲方用户侧电气设备的安全运行;系统应设置足够的防雷设施;避免雷电感应及雷电波侵入对用户侧电气设备造成危害
(3)保质保量,严格按照合同约定的验收标准,质量和工期达到合同要求;
(4)乙方应保证与项目相关的设备、设施的运行符合国家法律法规及产业政策要求,保证与项目相关的设备、设施连续稳定运行且运行状态良好。

(5)在施工期间及工程未交付使用前乙方应做好工程现场成品保护工作;
(6)乙方负责工程验收后的保修,在保修期间由于工程质量原因发生的返工费用乙方自行承担(但由于不可抗力的原因及非乙方人为破坏情况除外);
(8) 乙方在项目的施工中,因乙方原因造成所使用屋面损坏时,应当负责进行修复,并在国家规定的保修期内(建成后运营1年内)承担保修责任,所发生费用由乙方承担。

(9)做到现场文明施工并服从甲方的现场管理和统一安排;
(10) 参加由甲方组织的竣工验收并提供壹套竣工图及完整的竣工资料;
(11) 在施工中因乙方原因造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及相关的费用。

(12) 如乙方在施工过程中造成甲方或任何第三方损害(包括但不限于漏水、货物污损、结构损坏、房租损失、人身损害等)的,乙方应当承担全部赔偿责任。

若因此导致甲方向第三方承担赔偿或违约责任的,乙方应当承担全部赔偿责任,如甲方在承担该等责任后,有权向乙方追索,乙方应赔偿甲方的全部损失。

(13)保持施工现场整洁、符合安全及文明施工等有关规定。

工程施工中及时清运建筑垃圾,工程交工前要达到工完场清的要求并承担因违反有关规定造成的损失;
7.3 乙方承包项目的分工界面
(1)主要负责本项目的设备采购、实施、备案并网等具体工作。

(2)负责与甲方进行本项目的所有财务结算工作,包括但不限于款项收取及发票开具事宜,分包方同意由总承包方全权代表与甲方进行财务结算。

(3)乙方内部的财务结算由乙方和分包方另行签订协议进行约定,与甲方无关。

甲方向乙方的付款即视为对乙方各分包方的共同付款,不再另外向分包方付款。

八、工程保修及移交
8.1.项目工程总体保修期为壹年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

保修期内乙方保修人员免费上门安装、调试、更换保修品。

8.2.保修期内,乙方设备或施工部分如出现质量问题,乙方保证在收到甲方通知24小时内提供免费上门维修服务。

8.3. 因不可抗力造成损坏(如地震、洪水、飓风等自然灾害造成风力发电机组不能正常工
作等),乙方不承担任何质量责任。

8.4本工程竣工验收合格后正式移交给甲方或甲方委托的受托管理方,但乙方不免除按照合同约定的维修及保修责任。

九、违约责任
9.1.因乙方原因工程不能按期完工,由乙方承担违约责任,赔偿费标准按人民币贰仟元/天计算。

因甲方未能按时支付工程款导致工期延误,乙方不承担任何责任,且工程顺延。

9.2.如因工程安装完成并试运行后六个月内非乙方原因造成未进行验收工作,造成乙方验收工作延误的,乙方不承担责任,甲方应赔偿延误验收费用每天贰仟元。

9.3.如因战争、地震等不可抗力的原因,工期可相应顺延,乙方不承担违约责任。

9.4.甲方逾期支付合同价款的,应按逾期应付款项的0.5%向乙方支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失。

十、争议或纠纷解决方式
甲、乙双方凡因本合同或与本合同有关的任何事宜发生争议时应及时协商,协商不成时,向乙方所在地法院提起诉讼。

十一、附则
11.1.协议生效日期:本合同自双方加盖公章之日起生效。

11.2.本协议一式陆份,甲乙双方各持三份,均具同等法律效力。

11.3.本协议未尽事宜,须经双方协商,签订书面补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

11.4.《总承包合同一般合同条款定义》为本协议必要补充。

十二、需要乙方提交的资料
12.1.备案资料
12.2.施工进度表
12.3.项目施工预算表
12.3.项目可研报告
12.4.技术标准
12.5.电网接入方案
12.6.项目施工决算表
本页为本协议签署页,甲乙双方一致同意上述约定,并于2017年08月日签署本协议。

发包人(甲方):
法人(或法定授权人):
地址:
开户行:
账户:
税号:
年月日
总承包方(乙方):
法人(或法定授权人):
地址:
开户行:
账户:
税号:
年月日。

相关文档
最新文档