[精品][word完整版]建设工程施工合同书模板通用版(建设工程施工合同)
建设工程施工合同书通用版范本(3篇)
建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称)：_____ 承包人(全称)：_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_____。
2、工程地点：_____。
3、工程立项批准文号：_____。
4、资金来源：_____。
5、工程内容：_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6、工程承包范围：_____。
二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写_____)(￥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥_____元);2、合同价格形式：_____。
五、项目经理承包人项目经理：_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
建设工程施工合同示范文本通用版5篇
建设工程施工合同示范文本通用版5篇篇1甲方（发包方）：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系方式：___________________________乙方（承包方）：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系方式：___________________________鉴于甲方需要建设工程项目，乙方具备相应的施工能力和资质，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循诚实信用、公平公正的原则，经友好协商，达成如下建设工程施工合同：一、工程概况（一）工程名称：___________________________________________。
（二）工程地点：___________________________________________。
（三）工程规模：具体内容及范围详见施工图纸及工程量清单。
（四）工程期限：自合同签订之日起计算，总工期为______天。
二、承包方式及内容（一）承包方式：由乙方采取包工包料的方式承包本工程。
（二）承包内容：包括但不限于地基工程、主体结构工程、装饰装修工程等。
具体内容详见施工图纸及工程量清单。
三、合同价款及支付方式（一）合同总价：人民币______元整（大写：______元整）。
该合同总价已包括乙方为完成本合同工程所需的所有费用。
（二）支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付节点及比例为：1. 基础工程完成并经甲方验收合格后支付合同总价的______%；2. 主体结构完成并经甲方验收合格后支付合同总价的______%；3. 装饰装修工程完成并经甲方验收合格后支付合同总价的______%；4. 工程竣工验收合格并结算完毕后支付至合同总价的______%；5. 剩余______%作为质保金，工程竣工验收一年后无质量问题一次性支付。
建设工程施工合同示范文本通用版7篇
建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本通用版合同编号：______________甲方：（委托方）__________ 乙方：（承揽方）__________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽下列建设工程，双方协商一致，达成如下合同：四、工程工期：自________年_____月_____日起，至________年_____月_____日止，共计________天。
六、支付方式：甲方按照工程进度分批支付工程款，具体支付详情见附表。
七、工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程标准，保证工程质量符合国家有关规定，承担工程质量保证责任。
八、施工安全：乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修：工程竣工后，乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更：合同一经签署，如需变更，必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
十一、违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则：本合同的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：______________ 日期：______________附表：工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书，以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版，合同效力受法律保护，希望双方在合同履行过程中遵守协议，共同维护合同权益，确保工程顺利进行和完成。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同（通用版）5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同（通用版）第一章总则第一条为明确双方的权利与义务，根据国家建设法律法规及有关规定，甲方与乙方双方本着平等互利的原则，就乙方承揽甲方的建设工程施工事宜，依据该合同的约定，达成如下协议。
第二条本合同所称“工程”指建筑工程、市政公用工程、装饰工程等，具体工程内容详见附件。
第三条本合同所称“工程合同价款”包括工程全部费用，不包括贷款利息、国家税金等其他费用。
第四条本合同所称“开工通知书”为甲方就工程项目的施工合同签订，将选定的乙方视为承揽该工程的标志。
开工通知书一经发出即为生效，乙方应在开工通知书规定的时间内进场动工。
第五条本合同所称“合同图纸”指双方签订的图纸，并附有明确规定的技术规范书。
第六条本合同的签订应按法定程序办理，经甲、乙双方签字盖章后生效。
第七条本合同的履行应及时、诚信、合法，应对建设工程质量承担相应的责任。
第八条本合同的争议解决应首先通过友好协商解决，协商不成的，交由仲裁机构或者人民法院处理。
第二章合同价款第九条工程合同价款为人民币（RMB）______________元整。
第十条工程合同价款的支付方式为按工程进度划分，每月支付，支付比例为______________。
第十一条工程合同价款的支付时间为每月的第一个工作日，以合同签订日期为基准开始计算。
第十二条工程合同价款中如有变更，乙方应及时通知甲方以便双方协商处理。
第十三条甲方对工程合同价款的支付应及时到位，不得有拖欠或延迟付款的情况。
第十四条甲方对工程合同价款的支付应逐步在工程完工后验收合格且提交相关手续后支付。
第十五条工程合同价款的增加、减少等变更应经双方协商达成一致意见，并按程序办理相关手续。
第十六条工程合同价款的支付方式为电汇或现金支付。
第三章工程进度第十七条工程进度由乙方按照合同规定的工期进行，不得有提前或延迟完工的情况。
第十八条工程进度的具体监督由甲方负责，乙方应配合甲方进行监督。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
建设部建筑工程施工合同范本4篇
建设部建筑工程施工合同范本4篇篇1建设部建筑工程施工合同范本第一章总则第一条为了规范建筑工程施工活动，维护当事人合法权益，根据《建设工程法》、《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，制定本合同范本。
第二条本合同适用于中华人民共和国境内建筑工程施工活动，包括新建、扩建、改建、装修等各类建筑工程施工。
第三条合同各方应当遵守诚实信用原则，履行合同义务，促进合同目的的实现。
第四条项目地址、合同金额、工程内容、开工日期、竣工日期等具体事项应当在合同正文中明确规定。
第五条本合同由甲、乙双方签订，具有法律效力。
第二章合同签订第六条合同各方应当向对方提供营业执照、法人代表授权书、身份证明等有效证件，确保签订合同的真实性。
第七条本合同经双方协商一致后签订，应当在正式合同文本上签字盖章，视为合同正式成立。
第八条本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
第九条本合同经双方签订后，不得擅自修改、变更，如有需要应当经双方书面确认。
第十条本合同自双方签订之日起生效。
第三章工程质量第十一条甲方应当按照国家有关建筑工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量合格。
第十二条乙方应当配合并监督施工过程，及时发现并解决工程质量问题。
第十三条工程施工过程中如遇不可抗力等特殊情况，应当及时通知对方，并据实提出解决方案。
第十四条工程竣工后，双方应当共同验收工程质量，如发现问题应当及时协商解决。
第四章工程进度第十五条工程竣工日期应当按照合同规定执行，如遇特殊情况，应当提前向对方履行解释义务。
第十六条工程施工过程中如遇进度延误问题，应当及时协商解决，如因甲方原因造成延误，应当承担赔偿责任。
第十七条工程进度管理应当根据实际情况进行调整，如需延长施工期限，应当经过双方协商一致。
第十八条工程竣工后如发现进度问题，应当及时协商解决并确定赔偿办法。
第五章工程变更第十九条工程施工过程中如遇设计变更等问题，应当及时通知对方，经双方协商一致后方可变更。
建设部建筑工程施工合同范本5篇
建设部建筑工程施工合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程规模：[具体工程规模描述]。
4. 承包范围：具体施工图纸内的土建、安装等工程内容（详见附件）。
二、合同工期1. 承包方应按国家工期定额和经发包方确认的施工图预算，编制施工总进度计划，并报发包方备案。
2. 合同工期：自合同签订之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。
具体工期按照施工进度计划执行。
如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲方确认后工期可相应顺延。
三、质量与检验1. 本工程质量应达到国家质量标准的优良等级。
2. 承包方应建立健全质量检查与管理制度，并按国家施工规范、验收规范和评定标准等有关条款进行工程质量检验与评定。
施工过程中应及时进行自检和工序交接检查，并应接受发包方的监督检查。
3. 承包方应确保工程质量，如因承包方原因造成工程质量事故，其经济损失由承包方承担。
四、合同价款及支付1. 合同总价：[具体合同总价金额]。
大写：[合同总价汉字大写]。
该合同总价已包含完成本工程所需的所有费用，除非另有约定，承包方不得要求追加费用。
如有调整，须经双方书面确认。
双方应根据工程项目的实际需要，明确各类材料设备的供应责任及品牌标准等要求。
1. 甲方负责供应的主要材料和设备应符合国家相关标准，并提供产品合格证明及相应的检测资料。
2. 乙方负责采购的材料和设备应符合设计要求和国家规范标准，并提供相应的质量保证资料。
3. 材料设备供应的变更须经双方书面确认并调整合同价款及工期计划等相关内容。
建设工程施工合同(GF—1999—0201)5篇
建设工程施工合同（GF—1999—0201）5篇篇1建设工程施工合同甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方建设工程事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________二、合同工期开工日期：按照甲方要求开始时间计算。
竣工日期：按合同约定完成全部工作内容的日期。
具体进度计划见附件。
三、合同价格及支付方式本合同总价为人民币大写：__________元整（￥：__________元）。
具体支付方式为：按工程进度分期支付。
在工程进度过半时支付总造价的百分之五十，工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
同时，甲方应预留一定比例的质保金，待工程保修期满后支付。
四、工程质量及保修责任1. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范的要求，如有不合格之处应立即进行整改。
若因乙方施工质量问题导致的损失，由乙方承担赔偿责任。
2. 工程保修期为______年。
在保修期内，乙方应对工程进行质量跟踪和维修服务。
若因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担免费保修责任。
保修期满后，如甲方需要继续维修服务，双方应另行协商。
五、安全施工及文明施工要求篇2建设工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，达成如下合同条款，以资共同信守执行。
第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（承包范围和内容需详细明确）4. 工程造价：____________________（大写）__________（小写）（总造价需明确）第二条承包方式及组成本工程采取包工包料方式，由乙方承担购买施工所需的全部材料并施工完成本工程。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。
2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
建设工程施工合同书范本通用版5篇
建设工程施工合同书范本通用版5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承揽甲方建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、合同工期1. 承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。
2. 遇有下列情况之一，经发包方确认，工期可以顺延：因发包方原因影响开工；不可抗力。
三、质量与检验1. 承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方代表的监督检查。
承包方应按工程进度，及时向发包方提供质量验收资料。
隐蔽工程未经发包方专业人员检查不得隐蔽。
否则，由此引起的质量责任由承包方承担。
2. 发包方在施工过程中发现问题应及时通知承包方整改。
承包方应及时响应并处理，如承包方未按时整改或整改不合格时，发包方有权要求承包方停工整改直至符合质量要求为止。
因此造成的损失由承包方承担。
四、合同价款及支付方式篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承揽甲方建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、合同工期1. 开工日期：_____________年______月______日（具体以甲方开工令为准）。
建筑工程施工合同书模板5篇
建筑工程施工合同书模板5篇篇1甲方（发包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方承揽甲方建筑工程事宜达成如下协议，以兹信守。
一、工程概况（一）工程名称：______________________（二）工程地点：______________________（三）工程内容：__________（具体工程内容列表附后）（四）工程造价：人民币______元整（￥______元）二、工期约定（一）开工日期：自本合同签订之日起______天内开工。
（二）竣工日期：预计在本合同签署后的______天内完成施工。
因不可抗力因素导致工期延误的，双方协商解决。
三、工程质量标准与保证措施（一）工程质量标准：符合国家现行相关施工规范及标准。
（二）保证措施：乙方应建立质量管理体系，确保工程质量达标。
甲方有权对施工过程进行监督。
四、工程款支付方式（一）支付方式：分期支付。
具体支付节点和金额如下：_________________________。
（二）支付时间：按照工程进度和合同约定时间支付。
若因甲方原因导致逾期支付的，每逾期一日，支付未付款项万分之______的违约金。
（三）质保金约定：预留工程总造价的______%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起满______年后无质量问题无息退还。
建设部建筑工程施工合同范本5篇
建设部建筑工程施工合同范本5篇篇1建设部建筑工程施工合同范本第一节总则第1条为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，按照国家建设工程领域的政策和规定，甲方与乙方签订本合同。
第2条甲方为建设单位，乙方为承包商。
双方共同遵守国家建筑管理部门所颁布的有关建筑工程施工的规范及技术标准。
合同签订后，甲方委托乙方承担下列工程：（1）工程名称：____________________（以下称本工程）。
（2）工程地点：____________________（经批准的标示上述工程的详细地址）（3）工程内容：______________________________________。
第3条乙方应严格遵守国家有关建筑工程质量、安全和文明施工方面的法规和政策，确保工程质量和工程安全，保证按合同期限、质量及规定完成工程。
乙方应配备专业技术人员，并在工地设立质量、安全管理人员，定期检查施工现场，发现质量问题及时处理。
第4条甲方应向乙方提供合同约定之工程范围和工程目标，并应在本合同生效后，在工地施工期间，及时配合乙方进行工程实施。
第5条乙方应严格履行相关安全、卫生保护标准，保证施工现场安全，遵守劳动法规，提供施工作业现场之安全设备，确保工人健康。
第6条本合同签订后，工程监理由______（拟指定的监理单位）进行监督，双方必须接受监理单位的管理和指导。
监理单位具有维护工程质量，保障工程安全的职责。
第7条工程发生变更，需双方书面协议变更内容，并保证不影响工程的质量。
第二节工程付款第8条工程总价款为_________________________，按照工程进度，合同金额一次性支付，具体见附表。
第9条工程由乙方分期施工，工程进度大于____%时，合同金额的____%作为首期支付。
工程进度大于_____%时，合同金额的____%作为第二期支付。
工程竣工验收合格后，剩余金额一次性支付。
第10条工程付款形式：银行转账。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同（通用版）5篇篇1建设工程施工合同（通用版）第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动，明确双方的权利和义务，保障合同的履行，特制定本合同。
第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。
第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件，由乙方进行实质性的建设工程施工，确保工程质量。
第4条合同的签订本合同经双方协商，共同遵守签订，具有合同法律效力。
第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
第6条合同的变更经双方协商一致，可以变更本合同的相关内容。
第7条合同的解除双方协商一致，经法定程序，可以解除本合同。
第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。
第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。
第10条工程位置建设工程位于__________。
第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。
第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准，符合设计要求。
第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。
第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位，负责本工程的具体实施。
第15条施工监理丙方为施工监理单位，负责对工程实施过程进行监督和管理。
第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定，在保证质量的前提下，合理选材、施工。
第17条安全管理乙方应制定安全生产计划，加强现场管理，确保工程施工安全。
第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施，并确保环境污染的最小化。
第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议，双方应友好协商解决。
第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后，乙方应邀请丙方进行完工验收，符合质量要求后，可进行竣工验收。
第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。
第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方（甲方单位名称）：______________，法定代表人（负责人）：______________，地址：______________，邮编：______________，电话：______________。
乙方（乙方单位名称）：______________，法定代表人（负责人）：______________，地址：______________，邮编：______________，电话：______________。
鉴于甲方具有合法的施工许可证，并且有足够的资金和技术能力进行本建设工程的施工，乙方同意承担本建设工程的施工责任。
在双方遵守有关法律法规的前提下，为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议。
第一条工程名称：______________第二条工程地点：______________第三条工程规模：______________第四条工程工期：______________第五条工程价格：______________第六条施工资金支付方式：______________第七条材料采购方式及价格：______________第八条质量要求及验收标准：______________第九条施工安全及责任：______________第十条工程变更及索赔：______________第十一条竣工验收标准：______________第十二条违约责任：______________第十三条其他约定事项：______________第十四条合同解释权：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同签订日期为：______________年______________月______________日。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________以上是本建设工程施工合同的示范文本，具体合同内容可根据实际情况进行调整。
建设工程施工合同范本通用版(4篇)
建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： ____年 ____月 ____日竣工日期： ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： (人民币)：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间： ____年 ____月____ 日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 委托代表人：_____电话：电话：传真：传真：开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：帐号：邮政编码：_____ 邮政编码：_____工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，不使用语言文字。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。
五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式：______________________________________。
3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。
九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号: _________________ 建设工程施工合同书范本通用
版
A contract is an agreement between the parties or both parties to establish, change or terminate the civil
relationship. Contracts established according to law shall be protected by law.
甲方：_______________
乙方：_______________
时间：___年___月___日
(建设工程-建设工程施工合同系列，下载后任意编辑、使用)
建设工程施工合同书范本通用版
发包方(甲方):___________________________
承包方(乙方):___________________________
根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同.
第一条工程项目
(一)工程名称:___________________________.
(二)工程地点:___________________________.
(三)工程内容:_________层栋,建筑面积_________平方米,其它_________.
(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:_________.
(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必须另签合同.
(六)承包方式:___________________________.
第二条工程造价(预算或概算)
人民币大写:_________万元,其中土建_________万元,安装_________万元.
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价.
第三条工期
(一)按定标规定工期为_________天(日历天),自_________年
_________月_________日至_________年_________月_________日竣工验收止.实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,并以双方现场管理代表签字为准.
(二)开工前_________天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为_________.在履约过程中,根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期.如甲方提出赶工_________.
第四条工程质量标准和保修期
(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范______________.
(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为一年,其中安装工程半年.保修期自竣工验收签字之日起计.
第五条材料设备供应
(一)工程所需:材料及设备由_________方采购供应至_________场地(仓库).
(二)工程所需:材料及设备_________由方采购供应至_________场地(仓库).
(三)材料设备应附有出厂合格证明.如一方对材料设备有异议,应进行检验.如检验合格,检验费用由持有异议一方负责,否则由采购方承担.
(四)工程材料和设备差价的处理办法:_____________________.
(五)施工中,由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,
甲方需按材料设备的实际采购价格,回收全部不适用的材料和设备,或经乙方同意,由甲方给予适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理.
第六条工程款支付和结算
(一)甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户:_________;帐号:_________.
(二)根据中国人民建设银行有关规定,甲方在合同生效后天内,按以下规定额度向乙方预付备料款:
1.建筑工程按当年计划工作量35%;
2.安装工程(包括设备安装,水电安装)按当年计划工作量(扣除设备价值)的40%;
3._________.
(三)工程款支付方式:
1.工程进度达到50%以前(保括50%),按每月完成工程量付(收)进度款;当工程进度累计超过50%时,每次按当月完成工程工作量的_________%付(收)款.
2.工程累计进度达到_________%时,按合同工程量付(收)款_________%;进度达到_________%时付(收)款_________%;进度达到_________%时付(收)款_________%;进度达到_________%时付(收)款_________%,其余工程进度款由备料款抵充,余额_________%待验收后结算,_________万元待保修期满后_________天内付清.每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办银行审查后
_________天内支付,如到期未提出书面异议,则视作同意,乙方可根据建设银行审定的数额,请求办理支付进度款或结算款.
第七条双方责任
(一)甲方责任:
1.办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续.提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方.开工前_________天完成“三通一平”,接水、电源,同时向乙方提供施工图纸_________份,机电设备安装图_________份及有关资料_________份,地质勘探报告_________份,(其中包括竣工用图_________套).
2.开工前_________天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审.
3.审核乙方编制的工程预算计划,并在接到预算之日起的三十天内(特殊工程六十天内)回复乙方,以此审定的工程预算为调整合同造价,作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据.
4.对乙方在施工时发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证.因此而发生的增加费用(包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担,并调整合同造价.
5.委派_________为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜.
6.如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失.
7.组织对工程竣工验收和办理竣工结算.
8.在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责.
(二)乙方责任:
1.收图后,在开工前_________天内完成施工图会审,在_________天内编制工程预算送甲方审查,编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方.
2.按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通.凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门.
3.委派_________为现场管理代表,须持有与工程项目相适应的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全等问题.
4.做好施工原始记录.每月(季)度施工计划和完工报表,如不按时报送,甲方不予支付工程进度款.
甲方(盖章):__________________
住所:__________________________
甲方代表(签字):______________
电话:__________________________
传真:__________________________
邮政编码:______________________
签订地点:______________________
_________年_________月________日
乙方(盖章):__________________
住所:__________________________
甲方代表(签字):______________
电话:__________________________
传真:__________________________
邮政编码:______________________
签订地点:______________________
_________年_________月________日
【温馨提示】：该合同属于”建设工程”下的“建设工程施工合同”范畴，请认真阅读合同内容和合同协议，遵守相关法律法规。