电力建设工程施工合同书样本
电力工程施工合同书详细版(4篇)

2023年度:电力工程施工合同书详细版第一篇:电力工程总则第一章:合同的签订1.1 甲方与乙方确定了各自的权利和义务,经过友好协商,在平等、自愿、公正、诚实信用原则的基础上,达成如下合同。
1.2 本合同的附件包括但不限于(1)工程图纸设计文件;(2)工程量清单;(3)设计变更单;(4)工期计划表;(5)施工组织设计文件。
第二章:合同的履行2.1 本合同的各项工作必须按照《建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定进行;乙方必须按照本合同及相应施工图纸、设计文件和技术标准、规范和规程规定,保证工程质量。
2.2 乙方应依据本合同约定完成工程,并且必须按照规定的工期完成验收。
第三章:合同价款3.1 甲乙双方在协商中确定了本合同的总价款为______________(大写)人民币。
3.2 工程进度款的支付方式为______________(填写支付方式),具体支付比例为:(1)第一进度款:______________,支付时间:______________。
(2)第二进度款:______________,支付时间:______________。
(3)第三进度款:______________,支付时间:______________。
(4)第四进度款:______________,支付时间:______________。
第四章:保证责任和违约责任4.1 甲方保证已取得本工程建设所需的有关行政许可文件,并且承担因未能取得有关文件而造成的全部损失和责任。
4.2 乙方承诺按照合同要求完成工程,如有不履行或不完善等问题,由乙方承担所有费用,并赔偿甲方因此遭受到的直接或间接经济损失及影响。
第五章:变更、终止和解释5.1 本合同的任何修改、补充或变更,须经双方书面协商一致,并签署补充协议,适用于本合同之上。
5.2 本合同的解释以及引起争议的一切问题均应由甲乙双方协商解决。
第二篇:施工期限、质量、安全和交付第一章:工期1.1 本工程的工期自______________起,至______________止。
电力工程合同范文5篇

电力工程合同范文5篇篇1甲方(发包方):___________________乙方(承包方):___________________鉴于甲方需要建设电力工程项目,乙方具备电力工程建设的相关资质和能力,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经友好协商,就本电力工程建设事项达成如下协议:一、工程概述1. 工程名称:___________________电力工程。
2. 工程地点:___________________。
3. 工程内容:包括电力线路设计、设备采购、安装、调试及运行维护等。
二、合同双方责任1. 甲方责任:(1)甲方负责提供工程建设所需的土地、环境等相关支持条件;(2)甲方应按时支付工程款;(3)甲方应负责协调解决与工程相关的外部问题。
2. 乙方责任:(1)乙方应按照合同约定的质量标准完成工程建设任务;(2)乙方应按时向甲方提交工程进度报告;(3)乙方应确保工程安全,防止事故发生;(4)乙方应提供必要的售后服务和技术支持。
三、工程期限及进度安排1. 工程开工日期:自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期:按照合同约定的时间完成工程建设任务。
具体进度安排详见附件。
四、质量与验收标准1. 乙方应按照国家标准及行业标准进行工程建设,确保工程质量。
2. 工程完工后,乙方应按照合同约定的验收标准提交验收申请。
甲方应在收到申请后的约定时间内组织验收。
验收合格后,双方签署验收报告。
验收不合格的,乙方应按甲方要求整改直至验收合格。
具体验收标准详见附件。
篇2甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保电力工程项目的顺利进行,明确甲、乙双方的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称:__________________电力工程。
2. 工程地点:__________________。
电力工程施工合同6篇

电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方(工程承包商):地址:电话:联系人:二、乙方(工程业主):地址:电话:联系人:鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工,双方经友好协商,签订如下合同,以束缚双方之权利和义务,共同遵守:第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项,具体内容包括但不限于:(1)电力工程的设计、施工、改造等任务;(2)按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工;(3)保证电力工程的质量、安全以及进度。
第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订,签订地点为____ 。
第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度,完成电力工程的施工任务。
2. 若因不可抗力等情况导致施工延期,甲方应及时通知乙方,并与乙方商定新的施工期限。
第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。
2. 价款支付方式:首次支付____%,____年____月____日支付____%,____年____月____日支付____%。
第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范,确保施工质量。
2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查,并对施工质量问题提出整改要求。
第六条保修期1. 电力工程竣工后,甲方应提供一定的保修期,保证电力工程在保修期内免费维修。
2. 保修期为____ 年。
第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改,须经双方签字盖章同意后生效。
2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。
第八条违约责任1. 在合同履行过程中,如一方未能履行合同规定的义务,应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行,该方不承担违约责任。
第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决,若无法协商解决,可向有关部门求助解决。
第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收,视为合同终止。
电力施工合同范本(4篇)

电力施工合同范本发包人:承包人:依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称:;2、工程地点:;3、工程范围:;(详见施工图纸内容);4、承包方式:_.5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)二、合同工期及工期延误1、开工日期:_____年_____月_____日,竣工日期_____年_____月_____日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金,算至验收合格之日;3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;d设计变更或工程量增加;e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时;f不可抗力;g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币),小写¥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;2、纲结构主体完工之日起_____日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;3、工程全部完工之日起_____日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人;六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
标准版电力施工合同范本(通用3篇)

标准版电力施工合同范本(通用3篇)1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方:__________________(以下简称甲方)乙方:__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足,需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经甲乙双方平等协商达成一致,同意签订本协议。
一、劳务协作性质:短期临时用工。
二、劳务协作用途:仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点:________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容:土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期:1、本协议有效期为______日历天,自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的,协议有效期可相应顺延:a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名),身份证号:_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员,甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件,并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
电力工程施工合同范本5篇

电力工程施工合同范本5篇电力工程施工合同范本(1)甲方:_________乙方:_________依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称1.工程地点:_________。
2.工程内容:_________。
3.工程性质:_________。
4.承包范围:_________。
二、批准单位1.批准文号:_________。
2.业主或主管单位:_________。
三、开工日期1.竣工日期:_________。
2.总日历工期:_________。
四、质量等级:_________。
五、承包方式:_________。
六、合同价款:_________。
第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1.本协议条款;2.本合同条件;3.洽商:变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。
4._________。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决。
第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写,以汉字普通话解释、说明。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业规章。
三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
第四条图纸一、甲方在开工日期前,于_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工图纸_________份,其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份,保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,对乙方做好图纸保密工作的要求:二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限,保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸的特殊保密要求,乙方采取保密措施,由甲方承担的费用。
四、乙方要求增加图纸份数,甲方应按_________予以复制、交付,费用由乙方承担。
五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸,应在_________天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
电力线路施工合同协议书5篇

电力线路施工合同协议书5篇篇1电力线路施工合同协议书甲方:(委托方全称)乙方:(承包方全称)鉴于甲方拟委托乙方承建电力线路工程,为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲、乙双方达成如下协议:一、工程名称及地点1. 工程名称:电力线路施工工程2. 施工地点:(具体地址)二、工程范围1. 施工内容:包括但不限于电力线路铺设、杆塔安装、线路接入等工程;2. 工程规模:(工程规模描述)三、合同价款及支付方式1. 合同价款:(人民币大写)(¥多少),合同价款包括工程造价、税金及其他费用;2. 价款支付方式:工程分次完成,按进度支付。
甲方应支付合同价款的50%作为预付款,在工程完工验收合格后支付尾款。
四、工程质量要求1. 施工标准:按照国家相关标准和规定进行,严格保证工程质量;2. 完工标准:工程竣工后应符合国家相关规定,通过相关验收合格。
五、工期及延期处理1. 工期:工程开始日期为(具体日期),完工日期为(具体日期),工期为(具体天数);2. 延期处理:若工程因不可抗力等原因延期,双方应及时协商解决,延期时间须经甲方书面同意。
六、风险责任1. 工程过程中如发生人员伤亡或财产损失,应由承包方承担相应责任;2. 工程完工后如因质量问题导致事故,承包方应承担相应赔偿责任。
七、争议解决双方如因履行本合同发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向当地仲裁机构申请仲裁。
八、其他事项1. 各方共同遵守国家法律法规,严格按照合同规定履行各自义务;2. 若双方有其他补充协议,应经双方签署生效。
九、协议效力本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程完工验收结束,任何一方未经对方书面同意,不得擅自解除或修改本协议。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________日期:年月日以上为《电力线路施工合同协议书》,经双方协商一致签署生效。
愿双方在合作中相互信任、互惠互利,推动工程的顺利进行,共同取得成功!篇2电力线路施工合同协议书甲方(委托方):__________(全称)、法定代表人:__________、地址:__________。
电力建设工程合同模板(精选15篇)

电力建设工程合同模板(精选15篇)电力建设工程合同模板篇1甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务,针对小湾电站场内捌柒联营体10KV施工电源架设工程具体情况,双方协商达成如下协议。
第1条工程概况:1.1工程名称:小湾电站场内八七联营体10KV施工电源架设工程,具体工程项目如下:①GJ-35mm2线路架设;②YJV22-3*35电缆的敷设,电缆头的制作、安装;③水泥电线杆的架设;④跌落保险开关购置、调试、安装;⑤避雷器购置、调试、安装;⑥隔离刀闸的购置、安装、调试;1.2工程建设地点:小湾电站现场。
1.3工程承包方式及承包范围:1.3.1工程承包方式为:10KV线路架设为单价承包合同,其它设备的安装为总价包干。
1.3.2工程承包范围为线路的勘测、设计、施工及计量箱等的安装、调试,以及变压器除外的所有设备材料购置。
第2条甲方责任:2.1负责由甲方提供的变压器的运输、装卸、验收、保管。
2.2负责对乙方的施工质量进行监督。
2.3负责按合同的有关规定按时支付合同款。
第3条乙方责任:3.1负责线路的勘测、设计、施工及变压器等设备的安装调试。
3.2负责线路架设所需的导线、钢绞线、电杆、拉线盘、金具、绝缘子、铁附件以及高压计量箱、隔离开关、跌落保险开关、避雷器等器材的采购、运输、装卸、验收、保管。
第4条工程开工、竣工日期:4.1工程开工日期:20xx年12月06日4.2工程竣工日期:20xx年12月10日4.3总日历工期:4天第5条工程质量要求及验收:5.1乙方本着“质量第一”的宗旨,加强工程施工过程中的质量自检、自查,确保工程质量。
5.2工程施工和验收执行的技术规范为《35KV及以下线路工程验收规范》及《电气装置安装工程验收规范》。
第6条施工安全:6.1在施工过程中,乙方认真执行国家及部有关安全生产的方针、政策、法律、指令、规程、规范,贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针。
电力工程施工合同(通用7篇)

电力工程施工合同(通用7篇)电力工程篇1工程名称:工程发包单位:承包单位:甲方:乙方:工程项目名称:工程项目地点:计划工作时间:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协议:一、甲方应承担的安全责任1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。
审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。
资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。
安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。
审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计,对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查,并不定期进行随机抽查。
重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。
特别是查看现场的安全情况,针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单,对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。
电力施工协议书范本4篇

电力施工协议书范本4篇篇1电力施工协议书范本甲方:(委托方)______(单位名称)_____地址:_____(单位地址)_____联系人:_____(联系人姓名)_____联系电话:_____(联系人电话)_____乙方:(承包方)_____(单位名称)_____地址:_____(单位地址)_____联系人:_____(联系人姓名)_____联系电话:_____(联系人电话)_____根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就_____(项目名称)______的电力施工工程事宜达成如下协议:一、工程范围:_____(项目名称)______电力施工工程范围包括_____(具体工程范围)_____二、工程内容:1. 甲方要求乙方按照规划要求,按时完成工程建设;2. 乙方要负责施工的质量、进度,保证工程的安全;3. 工程各项费用由甲乙双方商议决定;4. 工程款支付方式:_____(具体支付方式)_____三、施工期限:1. 工程开始日期:_____(具体日期)_____2. 工程竣工日期:_____(具体日期)_____3. 若因不可抗力等特殊原因需要延期竣工,须提前书面告知甲方,并经甲方同意后方可延期。
四、合同价款:1. 工程总价款为_____(具体总价款)_____2. 支付方式:(1)总价款_____%作为预付款,于合同签订之日起七日内支付;(2)工程竣工并经甲方验收合格后,甲方支付工程款的_____%;(3)工程竣工后临时设备、材料、机械等的清算价款由双方及时协商确定。
五、质量及验收:1. 乙方应确保工程质量,符合国家规定的标准;2. 工程竣工后,乙方应邀请甲方进行验收,如发现问题应及时进行整改;3. 甲方验收合格后,支付相应工程款。
六、违约责任:1. 若任何一方违反本合同规定,给对方造成损失,应承担相应的违约责任;2. 若乙方逾期未完成工程,每迟延一天,应支付甲方_____(逾期费用)_____七、其他事项:1. 本合同自双方签字盖章之日起生效;2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
电力工程施工合同6篇

电力工程施工合同6篇篇1合同编号:XXXXXXXX甲方(发包方):XXXXXXXXX公司乙方(承包方):XXXXXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方电力工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:XXXXXXXXX电力工程。
2. 工程地点:XXXXXXXXX地点。
3. 工程内容:包括电力线路建设、设备安装、调试及试运行等。
4. 工程规模:具体规模详见施工图纸及工程量清单。
二、合同工期1. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 工期顺延情形:因不可抗力因素导致的工期延误,经甲乙双方协商可相应顺延工期。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价:人民币XXXXXXXXX元(大写:XXXXXXXXX元整)。
具体金额根据施工图纸及工程量清单确定。
2. 支付方式:甲方应按合同约定支付乙方工程进度款,待工程竣工验收合格后支付余款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准、行业标准及合同约定进行施工,确保工程质量。
2. 验收标准:按照国家标准、行业标准及本合同约定的相关标准进行验收。
3. 验收程序:工程竣工后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方组织相关部门进行验收。
4. 质量保修:工程竣工验收合格后,乙方应提供一定期限的质量保修服务。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。
2. 乙方应做好文明施工管理,保持施工现场整洁有序。
3. 如因乙方原因导致安全事故发生,乙方应承担相应责任。
六、双方权利义务(一)甲方权利义务:1. 甲方有权监督乙方施工过程中的质量、进度和安全。
2. 甲方应按时支付乙方工程进度款。
(二)乙方权利义务:1. 乙方应按照合同约定进行施工,确保工程质量和工期。
2. 乙方应接受甲方的监督,遵守相关规定和制度。
七、违约责任及赔偿损失范围合同编号:XXXXXXXX甲方(发包方):XXXXXXXX公司篇2合同编号:XXXXXXXXXXXX甲方(发包方):XXXXXXX电力有限公司乙方(承包方):XXXXXXX工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方电力工程项目的施工事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:电力工程施工项目工程地点:XXXXXXXXXXXX工程内容:电力设备的安装、调试及维修等工程规模:具体详见合同附件的工程量表技术标准:按照国家相关标准及规范进行施工二、合同工期开工日期:XXXX年XX月XX日(具体以甲方书面通知为准)竣工日期:XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数:XX天(因不可抗力因素导致工期延误的除外)三、合同价格及支付方式合同总价:人民币XXXXXXXX元(大写:XXXXXX元整)。
电力工程合同范本

电力工程合同范本2023年电力工程合同范本7篇电力工程即是与电能的生产、输送、分配有关的工程,广义上还包括把电作为动力和能源在多种领域中应用的工程。
以下我在这给大家整理了一些电力工程合同范本,希望对大家有帮助!电力工程合同范本【篇1】建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本安装工程施工事项协商一致,以明确施工过程中双方的权利、义务、责任和合法权益而订立本合同。
第一条工程概况一、工程名称:开闭所到环网柜320米线路敷设及接火送电二、工程承包范围:320米电缆敷设(详见《安装工程预算书》)三、合同价款:本工程包干总造价:贰拾陆万陆仟贰佰零陆元柒角柒分(266206.77元)第二条工程期限一、工程的施工时间为乙方收到甲方工程款始计,至工程安装完毕具备验收条件共 60 个工作日。
二、在施工过程中,如遇下列情况之一,双方应及时进行协商,并以书面形式确定顺延期限。
(一) 天灾或人力不能抗拒的原因;(二) 因甲方提出更变计划或变更施工图纸的原因;(三) 供电局批准的停电时间不在合同期限内等原因;(四) 与第三方关系协调不妥而使施工无法继续;(五) 其他非乙方原因引起的施工中断。
第三条施工准备乙方在开工前应组织工程技术管理人员进行工程设计交底,并负责编制施工方案。
第四条物资供应本合同采用由双方确定的工程总造价结算的包材料、包安装、包工期、包质量、包运输、包安全等全包方式承包。
第五条结算方式原设计图纸如有下列变更,即施工方案不能实施,则按实际发生的工程量结算:一、电缆敷设路径走向、长度变更;二、10kV线路走向、长度变更;三、主要材料、数量或规格变化;四、其他材料及施工费合计金额超过贰仟元。
第六条付款方式合同签订后三日内,甲方按《安装工程预算书》总造价向乙方支付工程预付款60%,计壹拾伍万玖仟柒佰贰拾肆元整(¥:159724.00元),以便乙方购置材料,方能进行施工;安装完毕并经甲方及供电部门验收合格,甲方按总造价向乙方支付工程进度款30%,计柒万玖仟捌佰陆拾贰元整(79862.00元)通电运行后七天内,甲方再支付乙方工程款项8%,计贰万壹仟贰佰玖拾陆整(21296.00元),剩余2%(5324.77元)留作质保金,质保期满七个工作日内付清。
电力工程施工承揽合同三篇

电力工程施工承揽合同三篇《合同篇一》合同编号:____________甲方(以下简称“供电方”):乙方(以下简称“施工方”):鉴于供电方需要进行电力工程施工,乙方具有相应的施工能力,双方本着平等自愿、诚实守信的原则,就电力工程施工承揽事项达成如下协议:第一条工程概述1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程内容:____________1.4 工程工期:自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。
第二条施工要求2.1 乙方应按照供电方的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。
2.2 乙方应保证施工质量,确保工程验收合格。
2.3 乙方应按照合同约定的工期完成施工。
第三条合同价格3.1 双方确认,本合同的合同价格为人民币(大写):____________元整(小写):_____________元。
3.2 合同价格包含:施工费用、材料费用、人工费用、交通费用、税费等一切与工程有关的费用。
3.3 乙方报价应包含详尽的项目内容,不得存在遗漏。
第四条支付方式4.1 双方确认,本合同的支付方式为:____________。
4.2 供电方支付乙方工程款项,应按照双方约定的付款节点和付款比例进行。
4.3 乙方开具符合国家法律法规的发票,供电方按约定时间支付相应款项。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成施工的,应按照逾期天数向供电方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的____________%每日。
5.2 供电方未按照约定时间支付工程款项的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:应付款项的____________%每日。
5.3 双方因违反合同约定导致工程验收不合格的,应承担相应责任,包括但不限于重新施工、赔偿损失等。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
电力建设工程施工合同书7篇

电力建设工程施工合同书7篇篇1合同编号:XXXXXXXXX甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,本着公平、公正、诚实信用的原则,甲乙双方就本电力建设工程施工事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________电力建设工程。
2. 工程地点:_________________________。
3. 工程内容:具体包括电力线路的铺设、变压器的安装、配电设备的配置与安装等。
4. 工程规模:_____________。
1. 开工日期:XXXX年XX月XX日(具体以甲方书面开工令为准)。
2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期总日历天数:XX天。
三、工程价格及付款方式1. 工程总价:人民币大写__________元整(¥______元)。
该价格为固定价格,包括工程材料费、人工费、运输费等一切相关费用,不因市场变化而调整。
2. 付款方式:合同签订后,甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款;工程竣工并通过验收后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和安全标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 验收标准:按照国家标准及本合同约定的内容进行验收。
1. 乙方必须严格遵守施工现场的安全生产规定,采取必要的安全防护措施,确保施工过程中的安全。
2. 若因乙方原因造成安全事故,由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款,甲方应按日向乙方支付应付未付金额的XX%作为违约金。
2. 若因乙方原因未按合同约定工期完成工程,乙方应按日向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。
若逾期超过XX天,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。
电力工程施工承包合同(4篇)

电力工程施工承包合同甲方:_____乙方:_____工程有限公司一、工程名称:_____项目二、工程地点:_____三、工程内容:_____线路施工及配电箱安装四、工程造价:_____伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)五、双方责任1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起,乙方应日内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及工等损失,由乙方负责。
1/2页七、乙方需文明施工,在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。
八、付款方式:_____在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。
九、争议的处理:_____1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:_____ (1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
十、本协议一式四份,甲方执二份,乙方执一份,监理一份,每份具有同等效用。
甲方(签章):_____ 乙方(签章):_____ 委托代表:_____ 委托代表:_____ 签订时间:____年____月____日签订时间:____年____月____日电力工程施工承包合同(二)发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守:一、工程地点二、工程性质包工包料。
电力施工安装合同范本(集合6篇)

电力施工安装合同范本(集合6篇)电力施工安装合同范本第1篇甲方:乙方:依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。
制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行。
一、工程名称:二、工程地点:三、工程承包范围工程范围与内容:施工图内所有的水电、 (施工图重大改变后工程量另行计算)(1)室内给水管网预埋及安装,从楼层一户一表后至户内用水地点;(2)室内外排水管网预埋及安装,接至室外第一个检查井;(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;(5)防雷接地安装;四、工程承包方式:包人工,按图施工,所有材料,辅材及施工机械,由甲方提供。
五、合同价款本合同价款为人民币:元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。
该总价已包括人工.六、付款和结算方式按月完成工程量的80%结算,于次月5日前付清工程完工后付至总量的95%,三个月后付清另5%保修金。
七、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。
八、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材,辅材均由甲方采购供应。
2水电安装的所有工器具甲方提供,甲方不提供相应的工器具,另加1元/平方。
九、双方职责1、甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证,负责材料报验、资料整理。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的上岗情况。
乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修。
(5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。
电力线路施工合同范本3篇

电力线路施工合同范本3篇篇1电力线路施工合同范本甲方(甲方单位名称)地址:法定代表人:电话:传真:邮编:乙方(乙方单位名称)地址:法定代表人:电话:传真:邮编:根据《中华人民共和国招投标法》以及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承建电力线路施工项目,达成如下合同:一、项目名称及位置:电力线路施工项目(具体工程名称),位于(具体位置),项目编号:(编号)。
二、项目内容:1. 项目范围:包括但不限于电力线路设计、施工、调试等工作。
2. 工程量与计算方法:详见附件《工程量清单》。
3. 施工周期:计(天/月/年)自(日期)起至(日期)止。
4. 工程款项:总造价为(具体金额),分期支付。
5. 施工注意事项:详细内容见附件《施工注意事项》。
6. 工程变更:如因不可抗力或人为原因需变更工程内容,双方协商解决。
三、合同款项:1. 工程款项:甲方根据实际工程进度,将工程款项支付给乙方。
2. 违约金:当一方违反合同规定导致损失时,另一方有权获得违约金。
四、合同履行:1. 甲方应按照合同约定,提供必要的支持与协助,并支付合同款项。
2. 乙方应按照合同要求,保质保量地完成工程,并确保工程质量符合相关标准。
五、保证事项:1. 甲乙双方保证遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法规,确保本合同的有效履行。
2. 甲乙双方负责保管好各自的文件和资料,并配合有关部门的检查与审计。
六、纠纷解决:1. 若因本合同发生的争议,应由双方共同协商解决;协商不成的,提交有关部门或仲裁机构处理。
2. 双方如有解除合同的需要,需提前书面通知对方,并履行相关程序。
七、其他事项:1. 本合同自双方签字盖章后生效,至合同约定工程完成并经验收合格后终止。
2. 本合同正本一式叁份,甲乙双方各执壹份,经办双方共同附印合同章,具有同等法律效力。
甲方(盖章):法定代表人:签字日期:乙方(盖章):法定代表人:签字日期:附件:1. 工程量清单2. 施工注意事项以上为电力线路施工合同范本,各项内容均需双方遵守并执行,如有违反将承担相应的法律责任。
电力建设工程施工合同范文9篇

电力建设工程施工合同范文9篇第1篇示例:电力建设工程施工合同范文甲方:(委托方名称)鉴于甲方拟开展电力设施建设项目,为保障工程的顺利进行,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经过友好协商,达成如下协议:一、工程基本情况1. 项目名称:(工程名称)2. 项目地点:(工程地点)3. 项目规模:(工程规模)4. 工程内容:(工程内容)5. 工程标准:(工程标准)二、合同价款1. 总价款:本合同的总价款为(具体金额)人民币,大写:(金额大写)。
2. 价款支付方式:甲方按照工程进度支付工程款,具体支付方式如下:(1)开工前支付款项比例;(2)工程中间支付款项比例;(3)竣工后支付款项比例。
三、工程质量及保修1. 工程质量:乙方应当按照本合同的规定,保证工程质量符合国家或相关标准,达到约定的设计要求。
2. 保修期:工程竣工之日起,乙方提供的产品和服务应当享有(具体年限)的保修期。
四、竣工验收及结算1. 竣工验收:工程竣工后,乙方应邀请甲方进行工程验收,并填写竣工验收合格证。
2. 结算方式:竣工验收合格后,乙方提供最终结算书,甲方进行结算支付。
五、安全与文明施工1. 安全生产:乙方在施工期间,应加强安全生产管理,保障工程施工的安全进行。
2. 文明施工:乙方应当保持施工现场的清洁、整洁,切实保护周边环境。
六、违约责任1. 乙方违约:如乙方未按照合同履行义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,乙方应当赔偿因此造成的损失。
2. 甲方违约:如甲方未按照合同履行义务,乙方有权要求甲方承担违约责任,并要求按照合同要求进行补救。
七、纠纷解决方式双方如发生合同履行过程中的争议,应友好协商解决;协商不成的,提交(具体仲裁机构或法院)解决。
八、其他约定(在合同中双方可以对其他未在上述条款中涉及但需另行约定的事项进行具体约定。
)九、合同的生效与变更本合同在双方签字盖章后生效,并具有法律效力。
经双方协商一致,对合同内容的修改和补充均需书面协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:JS-20211155甲 方:______________________________乙 方:______________________________日 期:_________年________月_______日电力建设工程施工合同书样本The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuantto the terms of the contract.[标签:titlecontent]第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》),组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:一、发包方(简称甲方):《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
二、甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在《协议条款》中指定的代表。
三、承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
四、乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。
五、社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
六、总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
七、设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
八、工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
九、工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
十、工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
十一、合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
十二、经济支出:在施工中发出,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
十三、费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
十四、工期:甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在《协议条款》中约定的合同工期。
十五、开工日期:《协议条款》约定的工程开工日期。
十六、竣工日期:《协议条款》约定的工程竣工日期。
十七、图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
十八、施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。
十九、书面形式:根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
二十、不可抗力:因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。
二十一、赔偿金:责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。
二十二、质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。
二十三、协议条款:结合具体工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序一、合同文件应能互相解释,互为说明。
除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:1.《协议条款》;2.《合同条件》;3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;7.构成合同一部分的其它文件。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写,双方可根据需要商定使用少数民族语言译本,对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。
三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
国家、电力行业没有相应的标准、规范时,可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。
四、国内没有相应的标准、规范时,乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范,应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。
五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方承担。
第四条图纸一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数),向乙方提供完整的施工图纸,并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。
二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸,将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款,并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸有特殊保密要求的,乙方采取相应的措施保密,由甲方承担费用。
四、乙方要求增加图纸份数,甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付,费用由乙方承担。
五、乙方未如约收到甲方提供的图纸,应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复,按第七条第二款约定处理。
六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。
应及时通知甲方代表,酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。
乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现,甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。
第二章双方一般责任第五条甲方代表一、甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:1.甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前3天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在24小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复,即视为其确认乙方要求。
乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。
紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。
因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。
3.甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等,并如约履行约其它约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复,即视为其确认、同意、批准,应由甲方承担由此发生的支出,顺延因此延误的工期,赔偿因此造成的乙方损失。
二、实行社会监理的工程,甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。
总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。
三、甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方。
后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。
第六条乙方代表一、乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:1.乙方的要求、申请和通知等,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
2.乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工,在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方,由甲方承担由此发生的支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。
二、乙方代表易人,应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。
第七条甲方工作一、甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求,完成以下工作:1.办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2.将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至《协议条款》约定地点,并保证施工期间的需要。
3.开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。
4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确。
5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续,与有关方面缔结工程交跨铁路、公路、通讯线路需要的协议。
6.将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。
7.组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。
8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。
9.按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。
10.协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。
二、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期予以相应顺延。
三、甲方将上述某项工作委托乙方完成,应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。
第八条乙方工作一、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求,完成以下工作:1.在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计,经甲方代表批准后使用。
2.按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。