建设工程合同管理考试试卷(通用版)
建设工程合同管理考试试题及答案7篇
建设工程合同管理考试试题及答案7篇篇1一、填空题1. 建设工程合同管理考试要求考生掌握合同法、建筑法以及相关法规的基本原理和规定，具备运用这些知识解决实际问题的能力。
2. 建设工程合同管理考试中，常见的问题包括合同的订立、履行、变更和终止，以及合同纠纷的解决等。
3. 合同管理在建设工程中起着至关重要的作用，它涉及到工程的各个方面，包括设计、施工、监理等。
4. 建设工程合同管理考试中，考生需要掌握如何制定合同条款，如何规避合同风险，以及如何确保合同的公正性和有效性。
5. 合同管理是保证工程质量、进度和投资效益的关键因素之一，因此，考生需要深入理解和掌握合同管理的相关知识。
二、选择题1. 建设工程合同管理考试中，下列哪项内容不属于合同的订立过程？A. 合同双方的协商B. 合同条款的拟定C. 合同的签订D. 合同的履行答案：D. 合同的履行。
2. 在建设工程合同管理中，以下哪项措施能够有效规避合同风险？A. 制定详细的合同条款B. 确保合同的公正性C. 加强合同的履行过程监控D. 所有合同必须经过公证处公证答案：C. 加强合同的履行过程监控。
3. 关于建设工程合同的变更，以下说法正确的是：A. 合同的变更必须经过双方协商一致B. 合同的变更必须采用书面形式C. 合同的变更可以口头约定D. 合同的变更不需要经过公证处公证答案：A. 合同的变更必须经过双方协商一致。
三、简答题1. 请简述建设工程合同管理的重要性及其在工程质量、进度和投资效益方面的关键作用。
答案：建设工程合同管理是保证工程质量、进度和投资效益的关键因素之一。
通过有效的合同管理，可以确保工程各方履行其义务，避免或减少纠纷和损失，从而提高工程质量、进度和投资效益。
同时，合同管理也是保护各方合法权益的重要手段。
因此，掌握和运用合同管理的相关知识是成为一名合格的建设工程从业人员的必备条件。
2. 请简述建设工程合同订立的基本原则和程序。
答案：建设工程合同订立的基本原则包括平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则等。
建设工程合同管理考试真题
建设工程合同管理考试真题一、选择题1. 建设工程合同中，关于变更管理的说法，正确的是：A. 任何变更都需要得到甲方书面同意. 乙方可以单方面提出变更C. 变更指令只能由项目经理发出D. 变更应当按照合同约定的程序进行2. 以下哪项不是建设工程合同违约责任的承担方式？A. 修复. 赔偿损失C. 支付违约金D. 提供履约担保二、判断题1. 在建设工程合同中，如果乙方未能按时完成工程，甲方有权直接解除合同。
（错）2. 合同中的质量保证期限是指工程交付使用后，乙方对工程质量承担责任的时间期限。
（对）三、简答题1. 请简述建设工程合同中变更管理的一般程序。
2. 如何理解建设工程合同中的“不可抗力”条款？四、案例分析题某建筑工程合同规定，工程总造价为1000万元，工期为一年。
在施工过程中，由于设计变更，导致工程量增加，甲乙双方协商一致决定延长工期一个月，并增加工程造价50万元。
请分析：1. 设计变更对合同执行产生的影响。
2. 甲乙双方应如何修订合同以适应新的工程要求。
五、论述题论述在建设工程合同管理中，如何有效地进行风险分析和控制。
六、实务操作题假设你是某建筑公司的合同管理人员，公司即将与一家设计单位签订工程设计合同。
请列出你在签订合同前需要进行的准备工作和注意事项。
答案解析一、选择题1. D2. D二、判断题1. 错误。
通常情况下，甲方需要先发出整改通知或者采取其他补救措施，只有在乙方拒不整改或者延误严重的情况下，甲方才可能解除合同。
2. 正确。
质量保证期限确实是对工程质量承担责任的时间期限。
三、简答题1. 变更管理的一般程序包括变更的提出、评估、批准、实施以及最终的确认和结算。
每一步都需要严格按照合同约定的程序进行，确保变更得到有效管理和控制。
2. “不可抗力”条款指的是由于不能预见、不能避免且不能克服的客观情况造成合同无法履行时，受影响的一方可以免除责任。
这通常包括自然灾害、战争等情形。
四、案例分析题1. 设计变更会导致原合同的工程量、造价和工期发生变化，需要对合同进行相应的调整。
工程合同管理试题(带答案)7篇
工程合同管理试题(带答案)7篇篇1一、填空题1. 《建设工程施工合同》是______年颁布的，自______年______月______日起施行。
2. 《建设工程施工合同》由______部分构成，包括______个专用条款。
3. 《建设工程施工合同》规定了合同的______、______、______、______和变更等主要内容。
4. 工程质量验收规范是评价工程质量是否达到______的重要依据。
5. 工程质量验收规范包括______、______、______、______和验收规范等。
6. 工程质量验收规范中，对于结构安全、耐久性和使用功能等方面都有明确的规定。
7. 工程质量验收规范中，对于结构安全的规定主要包括______、______和______等。
8. 工程质量验收规范中，对于耐久性的规定主要包括______、______和______等。
9. 工程质量验收规范中，对于使用功能的规定主要包括______、______和______等。
10. 工程质量验收规范中，对于验收规范的规定主要包括______、______和______等。
二、选择题1. 下列关于《建设工程施工合同》的说法中，正确的是（）A. 《建设工程施工合同》是自愿签订的合同B. 《建设工程施工合同》是双方协商一致的合同C. 《建设工程施工合同》是格式合同D. 《建设工程施工合同》是官方制定的合同2. 下列关于《建设工程施工合同》专用条款的说法中，正确的是（）A. 专用条款是合同的主要部分B. 专用条款是合同的补充部分C. 专用条款是双方协商一致的条款D. 专用条款是官方制定的条款3. 下列关于《建设工程施工合同》主要内容的说法中，正确的是（）A. 合同规定了工程的发包方和承包方B. 合同规定了工程的开工日期和竣工日期C. 合同规定了工程的价款支付方式D. 合同规定了工程的验收标准和程序4. 下列关于工程质量验收规范的说法中，正确的是（）A. 工程质量验收规范是评价工程质量是否达到合格的重要依据B. 工程质量验收规范包括结构安全、耐久性和使用功能等方面的规定C. 工程质量验收规范中对于结构安全的规定主要包括抗震性能、承载力和变形能力等D. 工程质量验收规范中对于耐久性的规定主要包括抗腐蚀性能、耐久年限和维修保护等5. 下列关于《建设工程施工合同》变更的说法中，正确的是（）A. 合同变更是指对合同内容的部分修改或补充B. 合同变更必须经过双方的协商一致并签订书面协议C. 合同变更不影响双方的权利和义务关系D. 合同变更后，原合同内容继续有效三、简答题1. 请简述《建设工程施工合同》的主要构成部分及其内容。
建设工程合同管理试题A卷及答案7篇
建设工程合同管理试题A卷及答案7篇篇1一、填空题1. 建设工程合同管理的基本原则包括：主体合格、（）、权利义务相一致、诚实信用。
2. 建设工程合同管理的基本内容主要包括：合同管理组织机构的设置、（）和合同管理人员的配备。
3. 建设工程合同的订立，必须遵循（）原则，必须符合法律法规的规定。
4. 合同双方当事人应当诚实守信，履行自己的义务，这是合同管理中的（）原则。
5. 建设工程合同中，发包人的义务包括：提供有关基础资料、支付合同价款、提供必要的条件等，承包人的义务包括：按期完成工程、保证工程质量、服从发包人的管理等。
这些义务是双方当事人应当遵循的（）原则。
6. 建设工程合同管理的主要环节包括：合同的订立、（）和合同的履行。
7. 合同的订立是指：双方当事人就合同内容协商一致，达成协议的过程。
这一过程必须遵循（）原则。
8. 合同的履行是指：合同双方当事人按照合同约定，全面履行自己的义务，实现合同目的的过程。
在合同履行过程中，必须遵循（）原则。
9. 建设工程合同的变更和解除，必须遵循法律法规的规定，遵循（）原则。
10. 合同管理人员的配备，应当根据合同的复杂程度、工程规模大小等因素来确定，一般应配备（）名以上具有相应资质的合同管理人员。
二、选择题1. 下列关于建设工程合同管理基本原则的说法中，正确的是（）。
A. 主体合格是指合同双方当事人必须具备相应的资质条件B. 权利义务相一致是指合同双方当事人的权利和义务应当相互对应C. 诚实信用是指合同双方当事人应当诚实守信，履行自己的义务D. 以上说法均正确2. 下列关于建设工程合同管理基本内容的说法中，正确的是（）。
A. 合同管理组织机构的设置应当根据工程规模大小和合同复杂程度来确定B. 合同管理人员的配备应当根据工程规模大小和合同复杂程度来确定C. 合同管理的主要内容是合同的订立、履行和变更解除D. 以上说法均正确3. 下列关于建设工程合同订立原则的说法中，正确的是（）。
建设工程合同管理考试试卷(通用版)
建设工程合同管理考试试卷(通用版)Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to.( 安全管理 )单位：______________________姓名：______________________日期：______________________编号：AQ-SN-0775建设工程合同管理考试试卷(通用版)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意。
1．委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为()。
A．以代理人的名义与对方谈判B．商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C．代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D．形成的合同由委托人和代理人共同履行2．法人的变更是指()。
A．法人法定存在期限届满B．法人企业改变经营方式C．法人企业转让企业D．企业法人资格被撤销3．债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是()。
A．保证B．抵押C．质押D．留置4．担保方式中的保证要求()订立书面保证合同。
A．债权人和债务人B．保证人和债权人C．保证人和债务人D．主合同当事人5．因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可()。
A．按合同约定违约金要求对方赔偿B．按实际损失加上违约金要求对方赔偿C．在原约定违约金基础上适当增一定比例违约金D．请求法院增加超过违约金部分损失6．要约人要撤销要约，撤销要约通知应在()到达对方、A．要约到达对方之前B．对方发出承诺之前C．对方承诺到达要约人之前D．对方承诺生效之后7．债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于()。
A．权利转让B．义务转让C．当事人的主体变更D．当事人的主体不变8．债权人决定将其债权债务—并转让给第三人时，()。
建设工程合同管理考试试题及答案7篇
建设工程合同管理考试试题及答案7篇篇1一、填空题1. 《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应建立、实施、保持和改进_____，形成获取可持续竞争优势所要求的信息化环境下的新型能力。
2. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，合同协议书的生效条件一般为：合同经_____签字或盖章后生效。
3. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应按照合同约定以及_____在施工现场进行工作。
4. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人应在承包人提交结算文件后，按照合同约定进行_____。
5. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应对其承包范围内的_____负责。
二、选择题1. 下列关于建设工程施工合同的说法中，正确的是（）A. 建设工程施工合同是发包人和承包人为完成建设工程施工任务而订立的书面协议B. 建设工程施工合同的发包人可以是自然人，也可以是法人或其他组织C. 建设工程施工合同的承包人必须是法人或其他组织，不能是自然人D. 建设工程施工合同的效力自合同成立之日起生效2. 关于建设工程的竣工验收，下列说法中错误的是（）A. 竣工验收是建设工程的最后一道工序，是全面考核建设工作质量的重要环节B. 竣工验收应由发包人组织，邀请设计、施工等单位参加C. 竣工验收应按照国家有关标准、规范和设计要求进行D. 竣工验收应在承包人提交结算文件后进行3. 在建设工程施工过程中，承包人应对其承包范围内的哪些内容负责？（）A. 工程的质量B. 工程的进度C. 工程的安全D. 工程的设计4. 关于建设工程施工合同的生效条件，下列说法中正确的是（）A. 合同经双方签字或盖章后生效B. 合同经公证机关公证后生效C. 合同经发包人审查批准后生效D. 合同经承包人提交结算文件后生效5. 在建设工程施工过程中，承包人应按照合同约定以及哪些要求在施工现场进行工作？（）A. 发包人的指令B. 设计文件的要求C. 施工图纸的要求D. 监理人的指示三、简答题1. 请简述《建设工程施工合同（示范文本）》中关于承包人的主要义务。
监理工程师建设工程合同管理考试试题及答案8篇
监理工程师建设工程合同管理考试试题及答案8篇篇1一、填空题1. 建设工程合同是承包人按照______完成建设任务，发包人按照约定支付报酬的合同。
2. 建设工程合同包括______、______、______、______等。
3. 建设工程合同的订立应遵循______、______、______的原则。
4. 建设工程合同的履行应遵循______、______、______的原则。
5. 建设工程合同的变更应遵循______、______、______的原则。
6. 建设工程合同的终止应遵循______、______、______的原则。
二、选择题1. 下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）A. 建设工程合同是承揽合同的一种B. 建设工程合同具有有偿性C. 建设工程合同具有诺成性D. 建设工程合同具有要式性2. 建设工程合同的订立过程中，要约邀请的方式包括（）A. 招标公告B. 投标邀请书C. 招标文件D. 投标文件3. 在建设工程合同中，发包人的主要义务包括（）A. 按照约定支付报酬B. 按照约定完成建设任务C. 保证建设工程的合理使用年限D. 提供必要的技术资料4. 在建设工程合同中，承包人的主要义务包括（）A. 按照约定完成建设任务B. 按照约定支付报酬C. 保证建设工程的合理使用年限D. 提供必要的技术资料5. 建设工程合同的履行过程中，双方应遵循的基本原则包括（）A. 诚实信用原则B. 公平原则C. 自愿原则D. 合法原则6. 在建设工程合同的变更过程中，双方应遵循的基本原则包括（）A. 协商一致原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 合法原则三、简答题1. 简述建设工程合同的特征。
2. 简述建设工程合同的订立过程。
3. 简述发包人在建设工程合同中的主要义务。
4. 简述承包人在建设工程合同中的主要义务。
5. 简述建设工程合同履行过程中应遵循的基本原则。
6. 简述建设工程合同变更过程中应遵循的基本原则。
建设工程合同管理试题
建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。
（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。
请分析此情况下合同管理的要点。
5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。
7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。
请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。
8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。
9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。
10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。
建设工程合同管理试卷3篇
建设工程合同管理试卷3篇篇1一、单项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）（在此部分插入关于建设工程的单项选择题，包括关于合同法的相关问题。
）二、多项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）（在此部分插入关于建设工程的多项选择题，涵盖合同管理的各个方面。
）三、简答题（共XX题，每题XX分，共XX分）请阐述以下关于建设工程合同管理的相关问题：1. 简述建设工程合同的类型及其特点。
2. 简述合同风险管理的步骤。
3. 在建设工程施工过程中，如何理解并处理好承包人与发包人之间的关系？4. 简述合同变更的处理流程。
5. 如何确保建设工程的合同履行的质量和效率？四、案例分析题（共XX题，每题XX分，共XX分）请结合以下实际案例，分析并回答相关问题：案例一：某建设工程项目在实施过程中，因发包人提供的图纸设计有误，导致工程进度受阻，承包人因此遭受损失。
请问在此情况下，承包人应如何处理？发包人应承担何种责任？案例二：在签订建设工程施工合同时，发现合同条款中存在模糊不清的地方，双方无法达成一致意见。
请问应如何处理此类情况？双方应如何维护各自的权益？五、合同文本分析题（共XX分）请分析以下建设工程合同文本中存在的问题和不足，提出改进建议。
文本内容涵盖合同的主体、客体、权利义务、违约责任等方面。
（文本分析题目可根据实际情况调整）---正式建设工程合同文本---甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就本建设工程项目达成以下协议：一、工程概况……（此处省略）二、合同工期……（此处省略）三、工程质量……（此处省略）四、合同价款……（此处省略）五、工程验收……（此处省略）六、违约责任……（此处省略）七、其他约定……（此处省略）篇2甲方（发包方）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________鉴于甲方需要实施一项建设工程，乙方具备相应的工程建设能力，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，就本次建设工程合同管理事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括但不限于是土建、机电安装等）4. 工程规模：____________________二、合同双方1. 甲方为本建设工程的发包方，负责提供工程建设的相关文件和资料，并监督乙方的工程施工过程。
建设工程合同管理试卷5篇
建设工程合同管理试卷5篇篇1一、单项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）（在此部分插入关于建设工程的单选题目及其答案）二、多项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）（在此部分插入关于建设工程的多选题目及其答案）三、简答题（共XX题，每题XX分，共XX分）请简要回答下列关于建设工程合同管理的问题。
1. 简述建设工程施工合同的主要内容。
答：建设工程施工合同是明确建设单位与施工单位之间权利和义务的协议。
其主要内容包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价、合同价格形式、项目经理、合同文件组成、承诺与确认、双方权利和义务、施工组织设计和工期顺延、质量与检验等条款。
2. 简述合同变更的处理程序。
答：合同变更的处理程序包括：提出变更申请，经过双方协商并达成一致意见后，签订书面变更协议。
变更协议应明确变更的内容、范围、实施细节和变更后的合同价格等事项。
双方应按照变更协议履行各自的义务。
四、案例题（共XX题，每题XX分，共XX分）请结合实际情况分析下列案例中的法律问题。
案例：某建筑公司承建了一栋商业大楼的建设工程，并与业主签订了施工合同。
在施工过程中，由于业主提供的施工图纸存在设计缺陷，导致施工进度受到影响。
建筑公司多次与业主沟通并要求修改图纸，但业主一直未能及时回应。
导致建筑公司无法按时完成工程并交付使用。
请问在此案例中，建筑公司可以采取哪些措施来维护自己的合法权益？并简述相关法律依据。
答：在此案例中，建筑公司可以采取以下措施来维护自己的合法权益：首先，建筑公司可以与业主协商解决，要求业主及时修改图纸并顺延工期；其次，如果协商无果，建筑公司可以依据合同约定向业主发出索赔通知，要求业主承担因图纸设计缺陷导致的损失；最后，如果业主仍然不积极解决问题，建筑公司可以寻求法律途径解决纠纷。
相关法律依据包括《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规中关于合同变更、履行和纠纷解决的规定。
五、论述题（共XX题，共XX分）请结合实践论述下列主题：建设工程合同管理的重要性及其在现代企业管理中的地位和作用。
建设工程合同管理(新)2024年5月试题及答案
建设工程合同管理(新)考试及答案一、案例分析(每题参考分值5分)1、某工业生产项目基础土方工程施工中，承包人在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此进度提前1个月。
但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。
由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。
为此承包人准备提出索赔。
1.该项施工索赔能否成立?为什么?在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪两方面?2.在后续施工中，发包人要求承包人根据设计院提出的设计变更图纸施工。
试问依据相关规定，承包人应就该变更做好哪些工作?正确答案：1.该项施工索赔能成立。
施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，导致施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异，属于不利的物质条件，是发包人的责任范围。
本事件使承包人由于不利地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外工程费用，因此，应包括费用索赔和工期索赔。
2.首先，应组织相关人员学习和研究设计变更图纸及其他相关资料，明确变更所涉及的范围和内容，并就变更的合理性、可行性进行研讨；如果变更图纸有不要之处，应主动与发包人沟通，建议进一步改进变更方案和修改图纸；接到修改图纸之后(或确认设计变更图纸不需要修改之后),研究制定实施方案和计划并报发包人审批。
然后，在台同约定的时间(根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201的规定为14天)内，向监理人提交变更工程价款和工期顺延的报告。
监理人收到后7天内审查完毕并报送发包人。
发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内予以答复，若同意该报告，则调整合同；如不同意，双方应就有关内容进一步协商，协商一致后，修改合同。
若协商不一致，按工程合同争议的处理方式解决。
2、2015年8月10日，某钢铁厂与某市政工程公司签订钢铁厂地下大排水工程总承包合同，总长5000m,市政工程公司将任务下达给该公司第四施工队。
建筑工程合同管理员考试卷
建筑工程合同管理员考试卷一、单项选择题（每题2分，共20题，满分40分）1. 建筑工程合同管理的主要目的是什么？A. 确保工程质量B. 确保工程进度C. 降低工程成本D. 协调各方利益2. 下列哪个阶段不属于建筑工程合同管理的范畴？A. 合同订立B. 合同履行C. 工程招投标D. 工程验收3. 下列哪种方式不属于合同的订立方式？A. 口头约定B. 书面合同C. 电子邮件D. 传真4. 下列哪个不属于合同的要素？A. 合同主体B. 合同内容C. 合同时间D. 合同形式5. 下列哪种情况不属于违约行为？A. 未按照合同约定的时间履行合同义务B. 未按照合同约定的质量标准履行合同义务C. 合同主体发生变化D. 未按照合同约定的金额支付合同价款6. 下列哪种方式不属于合同的解除方式？A. 协商解除B. 单方面解除C. 法定解除D. 事实解除7. 下列哪种情况不属于工程变更的原因？A. 设计错误B. 工程环境变化C. 合同主体发生变化D. 业主需求变化8. 下列哪种不属于合同纠纷的处理方式？A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 强制解决9. 下列哪种不属于合同管理的风险？A. 合同主体不合法B. 合同内容不明确C. 合同履行不符合规定10. 下列哪种不属于合同管理的职责？A. 制定合同管理制度B. 监督合同履行C. 协调各方利益D. 确定工程进度11. 下列哪种不属于合同管理的信息管理内容？A. 合同档案管理B. 工程招投标信息管理C. 工程验收信息管理D. 合同履行信息管理12. 下列哪种不属于合同管理的法律风险？A. 合同主体不合法B. 合同内容不合法C. 合同履行不符合法律规定D. 工程质量问题13. 下列哪种不属于合同管理的合同风险？A. 合同主体不合法B. 合同内容不明确C. 合同履行不符合规定D. 工程环境变化14. 下列哪种不属于合同管理的技术风险？A. 设计错误C. 工程环境变化D. 业主需求变化15. 下列哪种不属于合同管理的管理风险？A. 合同主体不合法B. 合同内容不明确C. 合同履行不符合规定D. 项目管理不善二、简答题（每题10分，共3题，满分30分）1. 请简述建筑工程合同管理的主要任务。
监理工程师建设工程合同管理考试试题及答案7篇
监理工程师建设工程合同管理考试试题及答案7篇篇1一、填空题1. 建设工程合同是承包人按照约定，对_____进行勘察、设计、施工、监理等作业，发包人支付相应报酬的合同。
2. 建设工程合同包括_____、建设工程施工合同、建设工程监理合同等类型。
3. 建设工程勘察、设计合同的发包人应当具有_____，施工合同的发包人应当具有_____。
4. 建设工程合同的订立应当遵循公平、公正、诚实信用的原则，不得损害_____的利益。
5. 建设工程合同的变更或者解除，应当遵循_____的原则，并经过双方的协商一致。
二、选择题1. 下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）A. 建设工程合同是诺成合同B. 建设工程合同是实践合同C. 建设工程合同是承揽合同的一种D. 建设工程合同是买卖合同的变形2. 在建设工程合同中，发包人的主要义务是（）A. 按照约定支付报酬B. 按照约定完成勘察、设计、施工等工作C. 对承包人的工作进行监督和检查D. 保证建设工程的合理使用和安全3. 关于建设工程合同的订立，下列说法中错误的是（）A. 建设工程合同的订立应当遵循公平、公正、诚实信用的原则B. 建设工程合同的订立可以损害第三方的利益C. 建设工程合同的订立应当符合法律法规的规定D. 建设工程合同的订立需要经过双方的协商一致4. 在建设工程合同中，承包人的主要权利是（）A. 请求发包人支付报酬的权利B. 完成建设工程的权利C. 对建设工程的合理使用和安全的保证权利D. 对发包人的工作进行监督和检查的权利5. 关于建设工程合同的变更或者解除，下列说法中正确的是（）A. 建设工程合同的变更或者解除，应当遵循公平、公正的原则B. 建设工程合同的变更或者解除，需要经过双方的协商一致C. 建设工程合同的变更或者解除，不能损害第三方的利益D. 建设工程合同的变更或者解除，需要经过有关部门的批准三、简答题1. 简述建设工程合同的特征。
2. 简述发包人在建设工程合同中的义务。
建设工程合同管理期末试卷
建设工程合同管理期末试卷试卷通常由选择题、判断题、简答题和案例分析题等几个部分组成，以考察学生对理论知识和应用能力的掌握情况。
以下是一份典型的建设工程合同管理期末试卷范本。
选择题（每题2分，共20分）1. 建设工程合同按照支付方式可分为哪几种？A. 总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案2. 下列哪项不是合同变更的一般程序？A. 提出变更申请 . 审核变更请求 C. 直接执行变更 D. 确认变更结果3. 合同争议的解决途径不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强制执行判断题（每题2分，共10分）4. 任何情况下，承包商都有权对工程量进行变更。
（错）5. 合同条款的模糊不清可以作为违约的理由。
（对）简答题（每题10分，共30分）6. 请简述建设工程合同中的风险分担原则。
7. 描述合同履行过程中索赔的一般流程。
8. 解释什么是履约担保以及其作用。
案例分析题（每题20分，共40分）9. A公司与公司签订了一份建设工程合同，但在施工过程中由于设计变更导致工程量增加，双方就增加的费用发生争议。
请问应如何解决此争议？10. C公司作为承包商，在合同规定的期限内未能完成工程项目，原因是遭遇不可抗力事件。
请问C公司是否应当承担责任？为什么？参考答案：选择题：1. D2. C3. D判断题：4. 错误5. 正确简答题：6. 风险分担原则是指在合同中约定双方各自承担的风险范围，通常包括谁承担延误风险、质量风险、成本风险等，并明确这些风险发生时的责任和处理方式。
7. 索赔流程通常包括发现索赔事由、及时通知对方、提交书面索赔报告、双方协商确定索赔金额和期限、达成书面协议等步骤。
8. 履约担保是指为了保证合同的履行，由担保人向债权人提供的保证债务人履行债务的一种担保形式。
其作用是确保如果承包商未能履行合同义务，担保人将对损失进行赔偿。
案例分析题：9. 此争议首先应通过协商解决，如果协商不成，可以根据合同条款选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。
建设工程合同管理试题3篇
建设工程合同管理试题3篇篇1一、合同基础知识（一）单项选择题1. 建设工程合同是指（）之间为完成工程建设任务而签订的明确双方权利和义务关系的协议。
A. 业主和承包人B. 建设单位和监理单位C. 设计单位和施工单位D. 业主和设计单位答案：A（二）多项选择题关于建设工程合同的特征，下列哪些表述是正确的？（）A. 具有计划性特征，通常需在工程开始前签订合同。
B. 是一种实践性很强的合同。
工程开始前不需订立书面合同，仅需口头约定即可。
C. 合同内容复杂，涉及多个专业领域的合作。
D. 合同金额较大，风险较高。
答案：ACD二、合同管理试题部分（一）简答题请简述建设工程合同管理的主要内容。
答案：建设工程合同管理的主要内容包括但不限于以下几个方面：合同的策划与签订、合同履行过程的管理与监督、合同变更与索赔管理、合同风险管理以及合同争议解决等。
其中，合同的策划与签订是合同管理的基础，合同履行过程的管理与监督是确保合同顺利执行的关键环节。
合同风险管理涉及风险预测、评估和应对等环节，旨在降低合同履行过程中的风险。
而合同争议解决则是通过调解、仲裁或诉讼等方式解决合同履行过程中产生的争议。
此外，合同变更与索赔管理也是合同管理中的重要环节，涉及合同变更的审批和索赔的处理等。
（二）案例分析题某建设工程在施工过程中，由于业主原因造成工程停工半年之久，承包人因此遭受重大损失。
请问承包人应如何处理？请结合相关法律规定进行解答。
答案：在此情况下，承包人可以依据合同条款提出索赔申请，要求业主承担相应的违约责任和损失赔偿。
索赔的依据应包括合同条款、工程停工的相关证据以及损失计算依据等。
首先，承包人应与业主进行沟通，书面提出索赔申请；其次，根据合同约定提交索赔报告及相关证据材料；最后，如双方无法达成一致，可按照合同约定通过调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。
在处理过程中，承包人应注意保留好相关证据，确保自身权益得到维护。
同时，还需密切关注法律法规的变化，确保索赔活动合法合规。
建设工程合同管理试卷7篇
建设工程合同管理试卷7篇篇1甲方（发包方）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程事宜达成如下协议。
为明确双方权利义务，确保工程顺利进行，特订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________________________工程内容：____________________________________工程规模：____________________________________工程质量要求：符合国家标准及甲方要求。
二、合同价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：（1）甲方应按照合同约定支付工程进度款，乙方应提供合法有效的发票。
（2）工程进度款支付节点及比例为：____________________。
（3）工程竣工验收合格后，支付工程尾款。
三、工期及承包方式1. 工程开工日期：自合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：自开工之日起______天内完成。
3. 承包方式：采用包工包料方式，乙方负责工程设计、施工及材料采购等。
四、工程质量管理1. 乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合国家标准及甲方要求。
建设工程合同管理试题及答案汇总
建设工程合同管理试题及答案汇总一、选择题1. 以下哪项不属于建设工程合同的主要内容？A. 工程范围B. 工程质量C. 工程进度D. 工程款项支付答案：D2. 建设工程合同中，以下哪项是承包人的主要义务？A. 按约定的时间、地点、方式交付工程B. 按约定的价格支付工程款C. 负责工程的保修D. 提供施工现场答案：A3. 以下哪种合同不属于建设工程合同？A. 建筑工程合同B. 安装工程合同C. 勘察合同D. 购销合同答案：D4. 在建设工程合同中，以下哪项是发包人的主要权利？A. 按约定的时间、地点、方式接收工程B. 按约定的价格支付工程款C. 要求承包人提供履约保证金D. 对工程质量提出整改要求答案：A5. 建设工程合同中，以下哪项不属于不可抗力？A. 自然灾害B. 政府行为C. 突发公共卫生事件D. 承包人资金链断裂答案：D二、判断题1. 建设工程合同必须采用书面形式，否则无效。
（对/错）答案：对2. 建设工程合同中，如果合同条款不明确，可以按照交易习惯确定合同内容。
（对/错）答案：对3. 建设工程合同中，如果一方违约，另一方可以立即解除合同。
（对/错）答案：错4. 建设工程合同中，如果承包人未按约定完成工程，发包人可以要求承包人支付违约金。
（对/错）答案：对5. 建设工程合同中，如果发包人未按约定支付工程款，承包人可以暂停施工。
（对/错）答案：对三、案例分析题1. 甲公司与乙公司签订了一份建设工程合同，约定乙公司承建甲公司的一座办公楼。
合同总价款为1000万元，合同工期为12个月。
合同签订后，乙公司按约定进行了施工。
在施工过程中，因甲公司原因导致工程停工3个月。
请问：（1）乙公司是否可以要求延长工期？答案：可以。
因甲公司原因导致工程停工，乙公司有权要求延长工期。
（2）乙公司是否可以要求支付停工期间的损失赔偿？答案：可以。
因甲公司原因导致工程停工，乙公司有权要求支付停工期间的损失赔偿。
2. 丙公司与丁公司签订了一份建设工程合同，约定丁公司承建丙公司的一座住宅小区。
2024版建设工程合同管理题库
2024版建设工程合同管理题库合同编号：__________1. 名称：____________________2. 地址：____________________3. 法定代表人：________________4. 联系电话：________________5. 电子邮箱：________________1. 名称：____________________2. 地址：____________________3. 法定代表人：________________4. 联系电话：________________5. 电子邮箱：________________鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的供应方，双方为了明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：________________5. 工程预算：________________6. 工程周期：自______年______月______日至______年______月______日。
二、甲方权利和义务1. 甲方应按照本合同约定向乙方支付工程款。
2. 甲方应提供工程所需的各项手续和资料。
3. 甲方应协助乙方解决工程施工过程中遇到的问题。
4. 甲方不得无故干预乙方的正常施工。
5. 甲方应按照本合同约定履行合同义务。
三、乙方权利和义务1. 乙方应按照本合同约定完成工程。
2. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
3. 乙方应按照约定的工期完成工程。
4. 乙方应承担工程期间的安全责任。
5. 乙方应按照本合同约定履行合同义务。
四、工程款支付及结算1. 工程款支付方式：________________2. 工程进度款支付比例：________________3. 工程验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并按照本合同约定支付剩余工程款。
建设工程合同管理试卷6篇
建设工程合同管理试卷6篇篇1建设工程合同管理试卷第一部分：选择题1. 建设工程合同有几种分类？A. 1种B. 2种C. 3种D. 4种2. 建设工程合同管理的基本原则包括下列哪些？A. 公平、公正、诚信B. 效率、公正、规范C. 诚信、公开、互利D. 公正、互信、诚实3. 建设工程合同管理的主要内容包括下列哪些？A. 合同签订、合同履行、合同变更、合同支付B. 合同签订、合同履行、合同咨询、合同评估C. 合同签订、合同履行、合同备案、合同结算D. 合同签订、合同履行、合同验收、合同决算4. 下列建设工程合同中，应该具备的基本条件是什么？A. 价格明确、标的清晰、权利义务明确B. 价格公开、标的一致、权利明确C. 价格合理、标的清晰、权利义务均衡D. 价格优惠、标的丰富、权利义务平等5. 建设工程合同中的履行方式一般包括哪几种？A. 现金支付、分期支付、一次性支付B. 现金支付、银行转账、支付宝支付C. 现金支付、账期支付、贷款支付D. 现金支付、信用卡支付、微信支付第二部分：填空题6. 建设工程合同的签订应当采取__________的方式进行。
7. 建设工程合同管理的基本目的是保证建设工程合同的_______________。
8. 建设工程合同的变更应当经过__________程序。
9. 建设工程合同的支付一般是按照________________进行的。
10. 建设工程合同的履行方式有______________种。
第三部分：简答题11. 请简述建设工程合同的主要内容及管理流程。
12. 建设工程合同管理的基本原则是什么？为什么要遵守这些原则？13. 请举例说明建设工程合同中的基本条件及其作用。
14. 请解释建设工程合同变更的意义及流程。
15. 请说明建设工程合同履行的方式及其影响因素。
第四部分：综合题16. 某工程队与客户签订了一份建设工程合同，但在后期施工过程中出现了很多问题，客户认为工程质量不符合预期，要求进行合同变更。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同管理考试试卷(通用版)Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to.( 安全管理 )单位：______________________姓名：______________________日期：______________________编号：AQ-SN-0775建设工程合同管理考试试卷(通用版)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意。
1．委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为()。
A．以代理人的名义与对方谈判B．商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C．代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D．形成的合同由委托人和代理人共同履行2．法人的变更是指()。
A．法人法定存在期限届满B．法人企业改变经营方式C．法人企业转让企业D．企业法人资格被撤销3．债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是()。
A．保证B．抵押C．质押D．留置4．担保方式中的保证要求()订立书面保证合同。
A．债权人和债务人B．保证人和债权人C．保证人和债务人D．主合同当事人5．因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可()。
A．按合同约定违约金要求对方赔偿B．按实际损失加上违约金要求对方赔偿C．在原约定违约金基础上适当增一定比例违约金D．请求法院增加超过违约金部分损失6．要约人要撤销要约，撤销要约通知应在()到达对方、A．要约到达对方之前B．对方发出承诺之前C．对方承诺到达要约人之前D．对方承诺生效之后7．债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于()。
A．权利转让B．义务转让C．当事人的主体变更D．当事人的主体不变8．债权人决定将其债权债务—并转让给第三人时，()。
A．须经对方同意B．无须经对方同意，但应通知对方C．无须经对方同意，也不必通知对方D．须经对方同意，但要办理公证9．当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定。
事后双方又未能达成补充协议。
依据《合同法》，应在()履行。
A支付货币一方所在地B．接受货币一方所在地C．货币存放地D．货币使用地10．某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应()。
A．将钢材送到施工现场B．将钢材送到发包人的办公所在地C．将钢材送到发包人的仓库D．通知发包人自提11．在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款()。
A．有效B．无效C．经公证后有效D．被拒绝后无效12．对于受要约人延误的承诺，该承诺()。
A．有效B．无效C．要约人未表示不接受有效D．要约人虽表示接受也无效13．合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同()。
A自然终止B．归于无效C．仍然有效D．可以撤销14．《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权()。
A．撤回合同B．撤销合同C．解除合同D．中止履行义务15．对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用()合同。
A．单价B．总价C．成本加酬金D．计划价格16．对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，招标人()。
A可自愿选择公开或邀请招标方式B．可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准C．可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准D．选择公开或邀请招标方式均应得到批准17．用评标价法评标时．能够转换成价格的评审要素中，()不能从投标价中减去。
A．工期提前带来的效益B．开标后投标人提出的优惠条件C．技术建议带来的效益D．为招标单位人员进行与项目相关的技术培训18．确定中标人后，招标人与投标人应以()作为施工合同价。
A．标底价B．投标价C．评标价D．标底修正价19．当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应()为准。
A．现场考察时招标人为的口头解释B．招标文件规定C．书面回函解答D．仲裁机构裁定20．考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用()方式为宜。
A．公开招标B．邀请招标C．议标D．方案竞赛21．双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指()的酬金。
A．正常监理工作B．附加监理工作C．额外监理工作D．包括正常、附加和额外监理工作22．《建设工程委托监理合同标准条件》规定“委托人”是指()。
A．监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B．承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人C．进行监理招标的一方D．监督监理招标的一方23．《建设工程委托监理合同》规定，()不属于委托人的权利。
A、选定工程总承包人B．要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告C．选择工程分包人的认可权D．调换总监理工程师的最终认可权24．《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括()。
A．委托人选定的质量检测机构试验数据错误B．因非监理人原因的事由使监理人受到损失C．委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D监理入的过失导致合同终止25．《建设工程委托监理合同》规定，()应属于附加监理工作的范围。
A．审查认可施工承包商的施工方案和进度计划B．不可抗力事件发生后的善后工作C．发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间D．发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作26．《建设工程委托监理合同》属于()。
A．要式合同B诺成合同C．单务合同D．技术合同27．建设工程设计合同履行时，()是承包人的义务。
A．提供有关设备的技术资料B．向有关部门办理各设计阶段设计文件的审批工作C．修改预算D．确定设计深度和范围28．按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。
A．向其他人泄露委托人申明的秘密B．从承包方获取提前工期奖金C．帮助承包人完善施工组织设计D．鼓动承包人就发包人的违约行为索赔29．在对工程勘察、设计合同管理过程中，监理人对该合同进行管理的依据之一是()。
A．设计方案和设计结果B．设计监理委托合同C．建设项目立项批文D．公证机构的公证文件30．以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，()是错的。
A．合同协议书、中标通知书B．施工合同通用条件、施工合同专用条件C标淮及有关技术文件、图纸D．投标书、工程量清单31．按照施工合同的规定，从开工之日起至()止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A．承包人提请竣工验收前自检合格日B．承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C．开始竣工检验日D．竣工验收合格工程师在检验记录签字日32．我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为()。
A发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用B．承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用C．运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用D．运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用33．发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存人承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。
施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。
工程师对此事件处理的方案为()。
A．费用和工期损失均由承包人承担B．补偿费用顺延合同工期C．补偿费用但不顺延合同工期D．顺延合同工期但不补偿费用34．《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括()。
A．增加合同中约定的工程量B．删减承包范围的工作内容交给其他人实施C．改变承包人原计划的工作顺序和时间D．更改工程有关部分的标高35．在施工合同履行过程中，()是错误的。
A工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认B．加工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认C．承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑议D．承包人对工程师的错误指令不承担责任36．为了保证工程质量，《建设工程施工合同》规定()的最低质量保修期限为5年。
A．地基基础工程B．防水工程C．给水管道工程D．设备安装工程37．在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，()是错误的。
A．工程师可以拒绝验收B．承包人承担由此发生的费用C．承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的D．由此造成工期延误不予顺延38．混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。
工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。
对此事件造成的工期和费用影响应按()处理。
A．费用和工期损失均给予补偿B．费用和工期损失均不给予补偿C．给予费用补偿但不顺延合同工期D．顺延合同工期但不给予费用补偿39．承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由()。
A．发包人承担B．承包人承担C．发包人和承包人共同分组D．承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付40．监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于()而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。
A．两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工B．承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工C．等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工D．为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹41．当事人就特定的技术项目进行技术预测所签订的合同，称之为()合同。
A．技术开发B．技术转让C．技术咨询D．技术服务42．FIDlC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是()。
A．该笔费用的金额包括在中标的合同价内B．业主有权根据施工的实际需要控制使用C．此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D．工程竣工前该笔费用必须全部使用43．FIDlC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，()。
A．不应返还保留金B．应退还一半保留金C．应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D．应全部退还保留金44．FIDIC合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到()日止。
A．颁发工程移交证书B．颁发解除缺陷责任证书C．承包商提交给业主的“结清单”生效D．工程移交证书注明的竣工45．按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后()。