2016年一级建造师市政工程绝密押题及答案
押题宝典一级建造师之一建市政公用工程实务高分通关题型题库附解析答案
押题宝典一级建造师之一建市政公用工程实务高分通关题型题库附解析答案单选题（共45题）1、双侧壁导坑法，侧壁导坑宽度一般不宜超过断面最大跨度的（）。
A.1/3B.2/5C.1/2D.2/3【答案】 A2、下列关于先张法施工的说法不正确的是（）。
A.张拉台座的抗倾覆系数不得小于 1.5B.同时张拉多根预应力筋时，各根预应力筋的初始应力应一致C.混凝土中水泥用量不宜大于 550kg/m3D.孔道压浆宜采用水泥浆【答案】 D3、台背路基填土加筋的主要目的是为了()。
A.提高路基承载力B.减小路基与构造物之间的不均匀沉降C.提高路基稳定性D.减小路基沉降【答案】 B4、适用于大型河流的深水基础，覆盖层较薄、平坦的岩石河床是（）。
A.土袋围堰B.堆石土围堰C.钢板桩围堰D.双壁围堰【答案】 D5、下列说法属于梁式桥特点的是（）。
A.在竖向荷载作用下无水平反力B.承重结构以受压为主C.施工比较困难D.在车辆动荷载作用下有较大的变形【答案】 A6、目前再生沥青混合料最佳沥青用量的确定方法为（）。
A.车辙试验B.马歇尔试验C.残留马歇尔试验D.冻融劈裂试验【答案】 B7、（2017 年真题）桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括（）。
A.含水率C.平整度D.外观质量【答案】 D8、燃气管道穿越河底时宜采用（）。
A.钢管B.球墨铸铁管C.钢筋混凝土管D.不锈钢管【答案】 A9、属于污水二级处理构筑物的设施是（）。
A.格栅B.沉砂池C.沉淀池D.二沉池【答案】 D10、钢筋混凝土管道两侧和管顶以上 500mm范围内回填压（夯）实，应采用轻夯压实，管道两侧压实面的高差不应超过（）。
A.100mmB.200mmC.300mm【答案】 C11、配制预应力混凝土时应优先采用（）A.普通硅酸盐水泥B.矿渣硅酸盐水泥C.火山灰质硅酸盐水泥D.粉煤灰质硅酸盐水泥【答案】 A12、（2012 年真题）当基坑开挖较浅且未设支撑时，围护墙体水平变形表现为（）。
2016年全国一级建造师《市政公用工程管理与实务》考前押题卷
2016年一级建造师《市政公用工程管理与实务》考前押题总分：160分时长：240分钟一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列高速公路的沥青混合料面层中，不属于结构层的是（）A.磨耗层B.面层上层C.面层下层D.粘结层D（P2、3）城镇沥青路面道路结构由面层、基层和路基组成。
高级沥青路面面层可分为磨耗层、面层上层、面层下层，或称之为上（表）面层、中面层、下（底）面层。
2.刚性挡土墙结构承受的土压力中，位移最大的是（）A.竖向推挤力B.被动土压力C.主动土压力D.静止土压力B（P15、16）挡土墙结构会受到土体的侧压力作用，该力的总值会随着结构与土相对位移和方向而变化，侧压力的分布会随着结构施工程序及变形过程特性而变化。
挡土墙结构承受土压力有：静止土压力、主动土压力和被动土压力。
三种土压力中，主动土压力最小；静止土压力其次；被动土压力最大，位移也最大。
3.改性沥青SMA混合料的高温初压作业，为防混合料被搓擦挤压上浮，导致构造深度降低或泛油，不宜采用（）碾压。
A.振动压路机B.双轮钢筒式压路机C.三轮钢筒式压路机D.轮胎压路机D（P31）压实施工应配备足够数量、状态完好的压路机，选择合理的压路机组合方式，根据摊铺完成的沥青混合料温度情况严格控制初压、复压、终压（包括成型）时机。
压实层最大厚度不宜大于100mm，各层压实度及平整度应符合要求。
改性沥青混合料压实过程的机型选择，应符合：初压宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压，不宜采用轮胎压路机碾压。
4.确定再生沥青混合料最佳沥青用量的方法是（）A.马歇尔试验法B.针入度试验法C.延度试验法D.坍落度试验法A（P12）再生沥青混合料最佳沥青用量的确定方法采用马歇尔试验方法，技术标准原则上参照热拌沥青混合料的技术标准。
由于再生沥青混合料组成的复杂性，个别指标可适当放宽或不予要求，并根据试验结果和经验确定。
5.围堰使用期间河流的常水位为+2.0m，可能出现的最高水位（包括浪高）为+3.0m，则该围堰项的最低标高应为（）A.+2.5mB.+3.0mC.+3.5mD.+4.0mC（P61）围堰高度确定必须考虑最大限度满足最高水位的要求。
押题宝典一级建造师之一建市政公用工程实务模拟题库及答案下载
押题宝典一级建造师之一建市政公用工程实务模拟题库及答案下载单选题（共30题）1、在开挖面土壤含水量高、铁路列车不允许限速的情况下，可采用（）。
A.低高度施工便梁B.横梁加盖C.纵横梁加固D.轨束梁【答案】 A2、生物氧化预处理技术主要采用（），其形式主要是淹没式生物滤池。
A.生物氧化法B.臭氧氧化法C.活性炭吸附法D.生物膜法【答案】 D3、某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力（）。
A.0.42B.0.46C.0.50D.0.60【答案】 D4、（）是城市区域性的交通干道，为区域交通集散服务，兼有服务功能。
A.快速路B.次干路C.主干路D.支路【答案】 B5、沥青混合料面层施工时，摊铺速度宜控制在（）m/min的范围内。
A.5～11B.4～9C.3～8D.2-6【答案】 D6、钢筋接头应设在受力较小区段，不宜位于构件的最大()处。
A.拉力B.压力C.弯矩D.剪力【答案】 C7、钢—混凝土组合梁施工中，应随时监测主梁和施工支架的()，确认符合设计要求。
A.高程B.内力C.变形及稳定D.位移【答案】 C8、采用土工合成材料对台背路基填土加筋工序有：①清地表；②锚固土工合成材料、摊铺、张紧并定位；③分层摊铺、压实填料至下一层土工合成材料的铺设标高；④下一层土工合成材料锚固、摊铺、张紧与定位；⑤地基压实。
施工程序正确的是（）A.①→⑤→②→③→④B.①→②→⑤→③→④C.①→⑤→③→②→④D.①→⑤→②→④→③【答案】 A9、（2014 年真题）属于给水处理构筑物的是（）。
A.消化池B.曝气池C.氧化沟D.混凝沉淀池【答案】 D10、道路工程中，软土具有()等特点。
A.天然含水量高、透水性差、孔隙比大B.天然含水量高、透水性差、孔隙比小C.天然含水量低、透水性好、孔隙比大D.天然含水量高、透水性好、孔隙比大【答案】 A11、排水构筑物满水试验测读水位的末读数与初读数的时间间隔应不小于（）h。
押题宝典一级建造师之一建市政公用工程实务题库练习试卷A卷附答案
押题宝典一级建造师之一建市政公用工程实务题库练习试卷A卷附答案单选题（共30题）1、给排水构筑物设计措施不正确的是（）。
A.增配构造钢筋，提高抗裂性能B.构造钢筋采用大直径、小间距C.避免结构应力集中D.设置变形缝或结构单元【答案】 B2、在以下所列的给水处理工艺中，（）是处理高浊度水的常用工艺流程。
A.预沉→混凝→沉淀→过滤→消毒B.混凝→接触过滤→消毒C.混凝→沉淀→过滤→消毒D.混凝→沉淀→消毒【答案】 A3、两条单线区间地铁隧道之间应设置横向联络通道，其作用不包括（）。
A.隧道排水B.隧道防火消防C.安全疏散乘客D.机车转向调头【答案】 D4、（2019 年真题）施工组织设计的核心部分是（）。
A.管理体系B.质量、安全保证计划C.技术规范及检验标准D.施工方案【答案】 D5、（2015 年真题）地上敷设的供热管道与电气化铁路交叉时，管道的金属部分应（）。
A.绝缘B.接地C.消磁D.热处理【答案】 B6、在（）管片拼装时，应根据特殊管片的设计位置，预先调整好盾构姿态和盾尾间隙，管片拼装符合设计要求。
A.曲线段B.特殊位置C.直线段D.特殊地层【答案】 B7、下列场站构筑物既属于给水处理构筑物又属于污水处理构筑物的是（）。
A.配水井B.预臭氧接触池C.清水池D.混合井【答案】 A8、下列检查中，不属于项目专项检查的是（）。
A.冬季沟槽开挖检查B.施工用电检查C.冬季防冻、防火检查D.高大脚手架支搭验收检查【答案】 C9、某一水库的原水悬浮物一般在50~80mg/L，水质稳定，合理的给水处理工艺流程是（）。
A.原水→沉淀→消毒B.原水→接触过滤→消毒C.原水→澄清→过滤→消毒D.原水→混凝、沉淀、过滤→消毒【答案】 B10、关于装配式预制混凝土梁存放的说法，正确的是（）。
A.预制梁可直接支撑在混凝土存放台座上B.构件应按其安装的先后顺序编号存放C.多层叠放时，各层垫木的位置在竖直线上应错开D.预应力混凝土梁存放时间最长为6个月【答案】 B11、钢—混凝土组合梁施工中，应随时监测主梁和施工支架的()，确认符合设计要求。
2016年一级建造师《市政工程》真题及答案（完整版）（3）
2016年一级建造师《市政工程》真题及答案（完整版）（3）问题1、排气管道在燃气管道下方时，其最小垂直距离应为多少米?2、按索赔事件的性质分类，项目部提出的索赔属于哪种类型?项目部应提供哪些索赔资料?3、交通疏导方案(2)中还应规划设置哪些交通疏导作业区域?4、交通疏导方案中还应补充哪些措施?3、补充和完善水泥稳定土底基层雨期施工质量控制措施。
答案：1.排水管道在燃气管道下方时最小垂直距离应为0.15m。
2.项目部提出的索赔属于由于变更导致的索赔应提交的索赔资料包括：索赔申请表，经批复的索赔意向书、索赔申请报告和有关资料、编制说明、同期记录等。
3.交通疏导作业区域还包括：上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区3.(1)统一设置各种交通标注、隔离设施、夜间警示信号;(2)对作业工人进行安全教育、培训、考核;(3)依据现场变化，及时引导交通车辆，为行人提供方便5.(1)对稳定类材料基层，应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。
(2)下雨来不及完成时，要尽快碾压，防止雨水渗透(3)施工中应特别注意天气得变化，防止水泥和混合料遭雨淋。
降雨时应停止施工，已摊铺的水泥混合料应尽快碾压密实。
路拌法施工时，应排除下承层表面的水，防止集料过湿。
案例(二)背景资料：某公司承建一段区间隧道，长度12km，埋探(覆土深度)8m，净高55m，支护结构形式采用钢拱架钢筋网喷射混凝土，辅以超前小导管。
区间隧道上方为现况城市道路，道路下埋置有雨水、污水、燃气、热力等管线，资料揭示，隧道围岩等级为IV、V级。
区间隧道施工采用暗挖法，施工时遵循浅埋暗挖技术“十八字”方针，施工方案按照隧道的断面尺寸、所处地层、地下水等情况制定，施工方案中开挖方法选用正台阶进尺为15m。
隧道掘进过程中，突发涌水，导致土体坍塌事故，造成3人重伤。
现场管理人员互即向项目经理报告，项目经理组织有关人员封闭事故现场，采取措施控制事故扩大，开展事故调查，并对事故现场进行清理，将重伤人员连至医院。
2016全国一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识压轴试题含答案解析版
2016全国一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识压轴试题含答案解析版单项选择题本大题共70个小题.每小题1分,在以下各小题所给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内.1、根据法的效力等级,《建设工程质量管理条例》属于().A.法律B.部门规章C.行政法规D.单行条例2、某施T单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于().A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.表见代理3、甲建没单位委托乙设计单位编制工程设计图纸,但未约定该设计著作权归属.乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计,则该工程设计图纸许可使用权归()享有.A.甲建设单位B.乙设计单位C.注册建筑师王某D.甲、乙两单位共同4、某建设工程合同约定,建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款.2005F9月1日,该工程经验收合格交付使用,但建设单位迟迟不予支付工程款.若施工单位通过诉讼解决此纠纷,则下列情形中,会导致诉讼时效中止的是().年8月,施工单位所在地突发洪灾,一个月后恢复生产年6月,施工单位所在地发生强烈的地震,一个月后恢复生产年7月,施工单位法定代表人生病住院,一个月后痊愈出院年9月,施工单位向人民法院提起诉讼,但随后撤诉5、监理工程师李某在对某T程施工的监理过程中,发现该工程设计存在瑕疵,则李某().A.以要求施工单位修改设计B.应当报告建设单位要求施工单位修改设计C.应当报告建设单位要求设计单位修改设计D.应当要求设计单位修改设汁6、某工程项目,建设单位未取得施工许可证便擅自开工,经查建设资金未落实.依照《建筑法》的规定,埘此,正确的处理方式是().A.责令改正,并处以罚款B.责令改正,可以处以罚款C.责令停止施工,并处以罚款D.责令停止施工,可以处以罚款7、使用财政预算资金的建设项目,需要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的,必须进行招标.8、某施工项日招标,招标文件开始出售的时问为3月20日,停止出售的时间为3月30日,提交招标文件的截止时问为4月25日,评标结束的时间为4月30日,则投标有效期开始的时间为().月20日月30日月25日月30日9、甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质,甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求.甲、乙两单位组成联合体参加投标,则该联合体资质等级应为().A.一级B.二级C.三级D.暂定级10、在项目评标委员会的成员中,无须回避的是().A.投标人主要负责人的近亲属B.项目主管部门的人员C.项目行政监督部门的人员D.招标人代表11、某必须招标的建设项目,共有三家单位投标,其中一家未按招标文件要求提交投标保证金,则关于对投标的处理是否重新发包,下列说法中,正确的是().A.评标委员会可以否决全部投标,招标人应当重新招标B.评价委员会可以否决全部投标,招标人可以直接发包C.评价委员会必须否决全部投标,招标人应当重新招标D.评价委员会必须否决全部投标,招认人可以直接发包12、某建设项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元,评标价1010万元,评标结束后,该投标人向招标人表示,可以再降低报价,报1000万元,与此对应的评标价为990万元,则双方订立的合同价应为().万元万元万元万元13、某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定,只配备了兼职安全生产管理人员,则该单位从业人数卜限是().人人人人14、安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时,提出了以下要求,其实符合《安全生产法》有关规定的是().A.应建立应急救援资金专款专用制度B.可以不建立应急救援组织,但应指定兼职应急救援人员C.应对应急救援器材进行经常性维护保养D.各级负责人应兼任应急救援人员15、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时,应立即向()报告.A.兼职安全巡查员B.专业监理工程师C.发包人代表D.建设工程安全生产监督站16、下列关于施工单位安全生产责任制度的说法,正确的是().A.施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人B.专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查D.装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员17、根据《建没工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是().A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用18、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法,正确的是().A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的,应暂扣或吊销安全生产许可证C.施工单位遗失安全生产许可证后,应于补办后立即登报声明原证作废D.未取得施工许可证的,不能颁发安全生产许可证19、下列建设单位向施工单位作出的意思表示中,为法律、行政法所禁止的是().A.明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标B.明示施工单位在施工中应优化工期C.暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同D.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥20、依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定,建设单位供应的钢筋由().A.建设单位负责试验,并承担试验费用B.建设单位负责试验,双方分担试验费用C.施工单位负责试验,建设单位承担试验费用D.施工单位负责试验,双方分担试验费用21、依据《建设工程质量管理条例》的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是().A.建设单位拨付工程款B.施工单位实施隐蔽工程C.商品混凝土应用于基础工程D.大型非标构件进行吊装22、某工程竣工验收合格后第11年内,部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由().A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修,设计单位承担维修费用D.施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用23、在保证项目完整性的前提下,甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位,并选定乙设计单位为主体承接方,负责整个工程项目设计的总体协调.关于该项目的设汁责任,下列说法中,正确的是().A.丙设计单位直接对甲建设单位负责B.丙设计单位仅对乙设计单位负责C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任24、某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证,其环境影响评价文件未获批准,关于该项目的立项和开工,下列说法中,正确的是().A.可以先批准立项,但建设单位不得开工B.不得批准立项,建设单位不得开工C.不得批准立项,但建设单位可以先开工D.可以先批准立项,建设单位可以先开工25、施工单位的下列行为中,违反《消防法》规定的是().A.为节约资金,未购买公安消防机构指定的灭火器材B.施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护C.为材料周转方便,将少量水泥堆放在现场通道附近D.在道路两旁施工时使用明火作业26、下列职责中,不属于施工单位消防安全职责的是().A.制定施工现场的消防安全制度B.向有关部门报审消防设计图纸C.对施工人员进行消防宣传教育D.定期检修施工现场的消防器材27、拍卖公司接受委托,组织扪卖出让某宗国有土地使用权,建设单位竞买成功后应当与()签订国有士地使用权出让合同.A.省人民政府B.市人民政府C.市土地管理部门D.拍卖公司28、某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除,建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证,则其应提交的资料中不包括().A.旧城改造项目批准文件B.建设用地规划许可征C.建设工程规划许可证D.国有土地使用权批准文件29、王某应聘到某施工单位,双方于4月15日签订为期三年的劳功合同,其中约定试用期3个月,次日合同开始履行.7月18日,王某拟解除劳动合同,则().A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应提前30日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位30、某工程项目足额投保了建筑工程一切险,在保险期间内,工程发生了保险事故.为减少损失,被保险人共计支出6万元.经保险公司查勘定损,建筑物实际损失为20万元.保险公司应当支付的保险金为()万元.31、工程总承包单位将部分丁程依法分包,王某是分包单位的项目负责人,则王某工资收入应缴纳的个人所得税有().A.建设单位代扣代缴B.总承包单位代扣代缴C.分包单位代扣代缴D.王某自行缴纳32、某工程总承包合同工程总价款4000万元.经建设单位同意,总承包单位将部分专业丁程分包,经结算,总承包单位支付人工、材料、设备费月j等共计2500万元,支付给分包单位工程价款1000万元.根据《营业税暂行条例》规定,总承包单位应纳税营业额是()万元.33、甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司.为扩大经营,甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公闭.戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务,对该债务负有清偿义务的法律主体是().A.甲公司B.乙公司C.戊公司D.庚公司34、某施工单位向一建筑机械厂发出要约,欲购买一台挖掘机,则下列情形中,会导致要约失效的是().A.建筑机械厂及时回函,对要约提出非实质性变更B.承诺期限届满,建筑机械厂未作出承诺C.建筑机械厂发出承诺后,收到撤回该要约的通知D.建筑机械厂发出承诺前,收到撤回该要约的通知35、某施丁单位分别对两个建设单位的工程项日投标,但是,在提交标书时,不慎将两个项目的投标文件互相错投.则此施工单位的两个投标文件均不构成要约,其原因是().A.要约内容不明确B.要约人不特定C.受要约人错误D.无订立合同的意思表示36、某施工单位为工程项目投保工程险时,对保险公司提供的格式条款提出以下看法,其中正确的是().A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B.对格式条款理解有争议的,由施工单位予以解释C.对格式条款有两种以上解释的,该条款无效D.格式条款与非格式条款不一致时,以非格式条款为准37、某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约,该供应商向施工单位提供了三个电子邮箱,并且没有特别指定,则此要约的生效时间是().A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间B.该要约进人三个电子邮箱的最后时间C.该供应商获悉该要约收到的时间商理解该要约内容的时间38、甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同,甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章.则该合同成立的时间为().A.甲、乙达成合意时B.甲签字、盖章时C.乙收到合同书时D.乙签字、盖章时39、甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款,遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵账.后乙将该批水泥出售给丙施工单位,则关于该水泥买卖合同的效力,下列说法正确的是().A.有效B.因乙超越经营范围而无效C.因乙超越经营范围而效力待定D.因乙超越经营范围而可撤销40、下列由第三人向债权人履行债务的说法,错误的是().A.必须征得债权人同意B.第三人并不因此成为合同当事人C.不得损害债权人的利益D.第三人应向债权人承担违约责任41、甲施工单位向乙预制件厂订制非标购件,合同约定乙收到支票之日三日内发货,后甲顾虑乙经营状况严重恶化,遂要求其先行发货,乙表示拒绝.则乙的行为属于().A.违约行为B.行使同时履行抗辩权C.行使先履行抗辩权D.行使不安履行抗辩权42、甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料,两份供货合同对材料质量标准均未约定.乙主张参照其他企业标准,丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准,甲提出以降低价格为条件,要求执行行业标准,乙、丙表示同意,则该材料质量标准应达到().A.国家标准B.行业标准C.总承包单位确定的标准D.其他企业标准43、某施工合同约定质量标准为合格,监理工程师在巡视时要求承包人”把活儿做得更细些,到时不会少了你们的”.于是项目经理在施工中提高了质量标准,因此增加了费用,则该笔费用应由()承担.A.发包人B.承包人C.监理工程师D.承包人和发包人共同44、甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务,乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务,则下列关于双方债务抵销的说法,正确的是().A.双方的债务法定抵销B.双方债务基于一方主张而抵销C.双方债务性质不同不得抵销D.双方债务只有约定方可抵销45、某施工单位与采石场签订了石料供应合同,在合同中约定了违约责任.为确保合同履行,施工单位交付了3万元定金.由于采石场未能按时交货,根据合同约定应支付违约金4万元.则本案中采石场最多应支付给施_丁单位().万元万元万元万元46、甲仓库为乙单位保管500吨水泥,双方约定保管费用为1000元,后乙未能按约定支付保管费用,则甲可以().A.行使质押权变卖全部水泥B.行使质押权变卖部分水泥C.行使留置权变卖全部水泥D.行使留置权变卖部分水泥47、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同,并由丙公司为甲出具T程款支付担保,担保方式为一般保证.现甲到期未能支付工程款,则下列关于该工程款清偿的说法,正确的是().A.丙公司应代甲清偿B.乙可要求甲或丙清偿C.只能由甲先行清偿D.不可能由甲或丙共同清偿48、某建设工程采用招标方式选择承包人,则关于该建设工程招投标过程中的各行为.下列说法中,正确的是().A.虽然投标邀请书的对象是明确的,但仍属要约邀请B.投标人购买招标文件,属要约行为C.投标人参加现场考察,属要约行为D.评标委员会推荐中标候选人,属承诺行为49、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是().A.予以追缴B.不予支持C.支付按合同约定全部支付D.只支持按银行同类贷款利息支付50、某扩建T程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该T程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为().月15日月20日月30日月3日51、某建设工程合同约定,”工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”,.2005年10月1日.工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20口承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款.2006年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息,则利息起算日应为().年10月10日年lO月20日年12月l日年5月1日52、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款,因合同履行过程中材料价格上涨,承包人请求进行造价鉴定,则人民法院对承包人的请求应().A.予以支持B.不予支持C.征求发包人意见D.要求承包人提供证据53、某T程需租用钢管,双方约定租赁期限为8个月,则下列关于该租赁合同的说法,错误的是().A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立,则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立,出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立,承租人可随时解除合同54、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议,双方多次协商,但没有达成和解,则关于此争议的处理,下列说法中,正确的是().A.双方依仲裁协议申请仲裁后,仍可以和解B.如果双方在申请仲裁后达成_了和解协议,该和解协议即具有法律强制执行力C.如果双方通过诉讼方式解决争议,不能再和解D.如果在人民法院执行中,双方当事人达成和解协议,则原判决书终止执行55、建设单位以1:程质量不合格为由,拒绝支付工程款,施工单位诉至人民法院.向人民法院提交的下列资料中,不属于证据的是().工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状56、人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法,下列行为不是证据保全方法的是().A.没收B.扣押C.查封D.勘验57、某人民法院终审判决,建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款.建设单位未履行判决.依照有关法律规定,施工单位申请执行的期限不得迟于().年9月1日年12月1日年3月1日年6月1日58、某施工单位拖欠王某工资,经劳动仲裁后,王某不服,将施工单位诉至人民法院.在一审人民法院开庭审理的过程中,王某的儿子有病住院急需用钱,则关于本案中先予执行的适用,下列说法中,正确的是().A.人民法院可直接裁定先予执行B.王某可请求一审人民法院裁定先予执行C.因尚未审理完毕,当事人不能申请先予执行D.若王某败诉,不须赔偿由此给施工单位造成的损失59、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案,由某人民法院开庭审理.建设单位经传票传唤,无正当理由拒不到庭,则人民法院可以().A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决60、某施工单位在一起工程质量诉讼中,委托其法务部负责人李某为诉讼代理人,其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理,未列举具体权限,则李某有权().A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉61、某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后,在赔偿数额上形成三种意见,甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元,其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的.此案中,应当裁决赔偿()万元.62、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院.在法庭调查时,乙出示了双方订立的有效仲裁协议,此时人民法院应当().A.驳回起诉B.继续审理C.终止审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构63、下列关于仲裁开庭的说法,正确的是().A.仲裁应当开庭进行,当事人也可以协议不开庭B.仲裁应当不开庭进行,当事人也可以协议开庭C.仲裁不公开进行,当事人协议公开的必须公开D.仲裁公开进行,当事人可以协议不公开64、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位,双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决.后双方因质量问题发生争议,同时发现该分包行为未经建设单位同意.下列关于本案仲裁协议效力的说法,正确的是().A.分包合同无效,则仲裁协议无效B.分包合同有效,则仲裁协议有效C.分包合同效力待定,则仲裁协议效力待定D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性65、建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解,施工单位不服,施工单位可以采取的行为是().A.申请行政复议或提起行政诉讼B.申请仲裁或提起民事诉讼C.申请行政复议后提起行政诉讼D.申请仲裁后提起民事诉讼66、某施工单位在参加投标中有违法行为,建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出,施工单位5月25日收到.如果施工单位申请行政复议,申请的最后期限为().月4日月9日月19日月24日67、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼,人民法院应当受理的是().A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B.撤销施工单位资质证书的决定C.因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定68、甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后,将一分项工程分包给了刘某,刘某又雇佣了其他人员进行施工.施工过程中,一名雇员李某被钢筋戳伤右眼.根据有关法律规定,李某的损失应由()承担.A.甲B.乙C.甲和刘某D.甲和乙69、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准,造成6000万元直接经济损失,应当认定为().A.串通投标罪B.工程重大安全事故罪C.重大责任事故罪D.重大劳动安全事故罪70、某施工单位将工程转包,给建设单位造成5万元损失,则该施工单位不可能承担的法律责任是().A.赔偿损失B.降低资质等级C.责令停业整顿D.对主要负责人判处有期徒刑多项选择题共30题,每题2分.每题中的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项.错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分1、注册享有的权利有().A.使用注册名称B.遵守法律、法规和有关规定C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D.保管和使用本人注册证书、执业印章E.接受继续教育2、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位,几天后,甲索回该设备并交付给乙,乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款l 万元.下列关于本案中债的性质的说法,正确的有().A.甲错发设备给丙属于无因管理之债B.丙向甲返还设备属于不当得利之债C.乙向甲支付设备款属于合同之债。
【已排版】2016年一建一级建造师真题押题解析建筑实务重点下载
15.建设工程的保修期自( )之日起计算。(游一男建造师学堂)
A.施工完成
B.竣工验收合格
C.竣工验收备案
D.工程移交
16 氡是一种无色无味无法察觉的惰性气体，主要从( )等材料中析出。
A.大理石
B.油漆涂料
C.复合地板
D.化纤地毯
17.成型钢筋在进场时无需复验的项目是( )。 A.抗拉强度 C.伸长率
A.原设计单位
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是( )。 A.桁架结构体系 C.框架剪力墙结构体系
B.筒体结构体系 D.混合结构体系
4.下列水泥品种中，配制 C60 高强混凝土宜优先选用( )。
A.矿渣水泥
B.硅酸盐水泥
C.火山水泥
D.复合水泥
5.下列混凝土掺合料中，属于非活性矿物掺合料的是( )。
2016 年国家一级建造师建筑工程施工管理与实务试卷
（游一男整理）
一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)
1.设计使用年限为 50 年，处于一般环境大截面钢筋混凝土柱，其混凝土强度等级不应低于( )。
A.C15
B.C20
C.C25
D.C30
2.(游一男建造师学堂)既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得( )许可。
一级建造师《市政工程》考试真题答案（部分）
一级建造师《市政工程》考试真题答案（部分）
2016年一级建造师《市政工程》考试真题答案(部分)
2016年一级建造师考试已于9月25日顺利结束，为了帮助大家及时查看真题与答案，以下是店铺搜索整理的关于2016一级建造师《市政工程》考部分真题答案，仅供参考，希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们店铺!
一、单选题
1.在行车荷载作用下产生板体作用，抗弯拉强度大，弯沉变形很小的路面是( )。
A.沥青混合料
B.次高级
C.水泥混凝土
D.天然石材
答案：C
2.下列工程项目中，不属于城镇道路路基工程的项目是( )。
A.涵洞
B.挡土墙
C.路肩
D.水泥稳定土基层
答案D
3.下列施工内容中，属于级配砂砾基层施工要点的是( )。
A.宜在水泥初凝钱碾压成活
B.压实成活后应立即浇水养护
C.碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压
D.控制碾压速度，碾压只轮迹不大于5mm，表面平整坚实
答案：D
4.预应力混泥土应优先采用()水泥。
A.火山灰质硅酸盐
B.硅酸盐
C.矿渣硅酸盐
D.粉煤灰硅酸盐
答案：B
5.关于桥梁防水涂料的说法，正确的.是()。
A.防水涂料配料时，可掺入少量结块的涂料
B.第一层防水涂料完成后应立即涂布第二层涂料
C.涂料防水层内设置的胎体增强材料，应顺桥面形成方向铺贴
D.防水涂料施工应先进行大面积涂布后，再做好节点处理
答案：C
6.沉井下沉过程中，不可用于减少摩擦阻力的措施是()。
A.排水下沉
B.空气幕助沉
C.在井外壁与土体间灌入黄砂
D.触变泥浆套助沉
答案：A。
押题宝典一级建造师之一建市政公用工程实务通关提分题库及完整答案
押题宝典一级建造师之一建市政公用工程实务通关提分题库及完整答案单选题（共35题）1、大体积混凝土出现的裂缝按深度不同分为表面裂缝、深层裂缝和（）三种。
A.收缩裂缝B.贯穿裂缝C.应力裂缝D.结构裂缝【答案】 B2、下列地下连续墙工艺流程中，正确的是（）。
A.开挖沟槽→开挖导沟→修筑导墙→清除糟底淤泥和残渣→吊放接头管→吊放钢筋笼→下导管→灌注水下混凝土→拔出接头管B.开挖导沟→开挖沟槽→修筑导墙→清除槽底淤泥和残渣→吊放接头管→吊放钢筋笼→下导管→灌注水下混凝土→拔出接头管C.开挖导沟→修筑导墙→开挖沟槽→清除槽底淤泥和残渣→吊放钢筋笼→下导管→吊放接头管→灌注水下混凝土→拔出接头管D.开挖导沟→修筑导墙→开挖沟槽→清除槽底淤泥和残渣→吊放接头管→吊放钢筋笼→下导管→灌注水下混凝土→拔出接头管【答案】 D3、投标文件不包括下列哪一项（）。
A.投标函B.施工组织设计C.报价D.财务报表【答案】 D4、人工挖孔桩必须在保证施工()前提下选用。
A.经济B.方便C.安全D.进度【答案】 C5、（2016 年真题）不能进行角度测量的仪器是（）A.全站仪B.准直仪C.水准仪D.GPS【答案】 C6、城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是（）。
A.42.5级以上硅酸盐水泥B.砾石粒径大于19.00mmC.粒径小于31.5mm碎石D.细度模数在2.5以上，符合级配规定的洁净粗砂【答案】 B7、下列污水处理构筑物中，需要进行严密试验的是（）。
A.浓缩池B.调节池C.曝气池D.消化池【答案】 D8、采用预制混凝土管做柱身外模时，预制管安装应符合的要求不包括（）。
A.基础面宜采用凹槽接头，凹槽深度不得小于50mmB.混凝土管柱应一次连续浇筑完成，并保证浇筑时的稳定C.上下管节安装就位后，应采用四根竖方木对称设置在管柱四周并绑扎牢固D.管节接缝应采用水泥砂浆等材料密封【答案】 B9、某立交桥桥面设计标高为56.400m，T梁底标高为54.200m，桥下路面标高为50.200m，则该桥的建筑高度为（）。
2016年一建市政工程实务预测题及答案解析（4）【2】
2016年一建市政工程实务预测题及答案解析（4）【2】【案例三】某项目部承接一项直径为4.8m的隧道工程，起始里程为DK10+100m，终点里程为DK10+868m，环宽为1.2m，采用土压平衡盾构施工。
盾构隧道穿越地层主要为淤泥质黏土和粉砂土。
项目施工过程中发生了以下事件：事件1：盾构始发时，发现洞门处地质情况与勘察报告不符，需改变加固形式。
加固施工造成工期延误10d，增加费用30万元。
事件2：盾构侧面下穿一座房屋后，由于项目部设定的盾构土仓压力过低，造成房屋最大沉降达到50ram。
穿越后房屋沉降继续发展，项目部采用二次注浆进行控制。
最终房屋出现裂缝，维修费用为40万元。
事件3：随着盾构逐渐进入全断面粉砂地层，出现掘进速度明显下降现象，并且刀盘扭矩和总推力逐渐增大，最终停止盾构推进。
经分析为粉砂流塑性过差引起，项目部对粉砂采取改良措施后继续推进，造成工期延误5d，费用增加25万元。
区间隧道贯通后计算出平均推进速度为8环/d。
问题1.事件1、2、3中，项目部可索赔的工期和费用各是多少，说明理由。
2.事件2中二次注浆应采用什么浆液?3.事件3中采用何种材料可以改良粉砂的流塑性?4.整个隧道掘进的完成时间是多少天(写出计算过程)?【参考答案】1.(1)事件1中，项目部可索赔的工期为10d，可索赔的费用为30万元。
理由：勘察报告是由发包方提供的，应对其准确性负责。
(2)事件2中，项目部既不可以索赔工期，也不可以索赔费用。
理由：项目部施工技术出现问题而造成的，应由项目部承担责任。
(3)事件3中，项目部既不可以索赔工期，也不可以索赔费用。
理由：盾构隧道穿越地层主要为淤泥质黏土和粉砂土，这是项目部明确的事实，属于项目部技术欠缺造成的，应由项目部承担责任。
2.事件2中二次注浆应采用化学浆液。
3.事件3中应采用矿物系(如膨润土泥浆)、界面活性剂系(如泡沫)等改良材料。
4.整个隧道掘进的完成时间=(868-100)m/(1.2m/环×8环/d)=80d。
2016年一级建造师市政工程绝密押题及答案概论
2016年一级建造师市政工程绝密押题及答案1.将现状沥青路面耙松，添加再生剂并重新拌合后，直接碾压成型的施工工艺为（）。
A.现场冷再生B.现场热再生C.长拌冷再生D.厂拌热再生2.路基施工局部出现“弹簧土”现象时，不应采用的处理措施是（）。
A.翻土晾晒，当含水率接近最佳含水量时压实B.换填含水量适当的素土，碾压密实C.掺拌适量消解石灰，翻拌均匀碾压密实D.换用大吨位压路机碾压至密实3.桥台后背0.8-1.0m范围内回填，不应采取的材料是（）A.黏土粉土B.级配砂砾C.石灰粉煤灰稳定砂砾D.水泥稳定砂砾4.城市主干道沥青路面不宜采用（）A.SMAB.温拌沥青混合料C.冷拌沥青混合料D.抗车辙沥青混合料5.关于桥面防水施工质量验收规定的说法，错误的是（）A.桥面防水施工应符合设计文件要求B.从事防水施工检查验收工作的人员应具备规定的资格C.防水施工验收应在施工单位自行检查评定基础上进行D.防水施工验收应在桥面铺装层完成后一次性进行6.地下水位以下土层的桥梁基础施工，不适宜采用成桩设备是（）。
A.正循环回旋钻机B.旋挖钻机C.长螺旋钻机D.冲孔钻机7.水中圆形双墩柱桥梁的盖梁模板支架宜采用（）。
A.扣件式钢管支架B.门式钢管支架C.钢抱箍桁架D.碗扣式钢管支架8.沿海软土地区深度小于7m的二、三级基坑，不设内支撑时，常用的支护结构（）。
A.拉锚式支护B.钢板桩支护C.重力式水泥土墙D.地下连续墙9、下列工序不属于地下连续墙的施工工艺的是（）。
A.导墙墙工B.槽底清淤C.吊放钢筋笼D.拔出型钢10．下列盾构类型中，属于密闭式盾构的是（）。
A．泥土加压式盾构B．手掘式盾构C．半机械挖掘时盾构D．机械挖掘时盾构11.喷射混凝土必须采用的外加剂是（）。
A.减水剂B.速凝剂C.引气剂D.缓凝剂12.关于喷锚暗挖法二衬混凝土施工的说法，错误的是（）。
A.可采用补偿收缩混凝土B.可采用组合钢模板和钢模板台车两种体系C.采用泵送入模浇筑D.混凝土应两侧对称，水平浇筑，可设置水平和倾斜接缝13.钢筋混凝土结构外表面需设保温层和饰面层的水处理构筑物是（）。
【已排版】2016年一建一级建造师真题押题解析市政实务重点下载
2016年国家一级建造师市政工程施工管理与实务试卷（游一男整理）一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.在行车荷载作用下产生板体作用，抗弯拉强度大，弯沉变形很小的路面是（）。
A.沥青混合料B.次高级C.水泥混凝土D.天然石材2.下列工程项目中，不属于城镇道路路基工程项目的是（）。
A.涵洞B.挡土墙C.路肩D.水泥稳定土基层3.下列施工内容中，属于级配砂砾基层施工要点的是（）。
A.宜在水泥初凝前碾压成活(游一男建造师学堂)B.压实成活后应立即洒水养护C.碾压时采用先轻型，后重型压路机碾压D.控制碾压速度，碾压至轮迹不大于5mm，表面平整坚实4.预应力混凝土应优先采用（）水泥。
A.火山灰质硅酸盐B.硅酸盐C.矿渣硅酸盐D.粉煤灰硅酸盐5.关于桥梁防水涂料的说法，正确的是（）。
A.防水涂料配料时，可掺入少量结块的涂料B.第一层防水涂料完成后应立即涂布第二层涂料C.涂料防水层内设置的胎体增强材料，应顺桥面行车方向铺贴D.防水涂料施工应先进行大面积涂布后，再做好节点处理6.沉井下沉过程中，不可用于减少摩阻力的措施是（）。
A.排水下沉B.空气幕助沉C.在井外壁与土体间灌入黄砂D.触变泥浆套助沉7.关于桥梁悬臂浇筑法施工的说法，错误的是（）。
A.浇筑混凝土时，宜从与前段混凝土连接端开始，最后结束于悬臂前端B.中跨合龙段应最后浇筑，混凝土强度宜提高一级C.桥墩两侧梁段悬臂施工应对称进行(游一男建造师学堂)D.连续梁的梁跨体系转换应在解除各墩临时固结后进行8.关于钢梁施工的说法，正确的是（）。
A.人行天桥钢梁出厂前可不进行试拼装B.多节段钢梁安装时，应全部节段完成后再测量其位置，标高和预拱度C.施拧钢梁高强螺栓时，最后应采用木棍敲击拧紧D.钢梁顶板的受压横向对接焊缝应全部进行超声波探伤检验9.SMW工法桩（型钢水泥土搅拌墙）复合围护结构多用于（）地层。
A.软土B.软岩C.砂卵石D.冻土10.基坑边坡坡度是直接影响基坑稳定的重要因素，当基坑边坡土体中的剪应力大于土体的（）强度时，边坡就会失稳坍塌。
2016年一级建造师考试《市政工程》备考冲刺试题及答案解析
2016年一级建造师考试《市政工程》备考冲刺试题及答案解析2016年一级建造师考试时间定于9月24日、25日，关于一级建造师复习你准备得怎么样了呢？复习要有计划地进行，多练、多做题，贵在思考，贵在坚持，贵在认真。
乐教考试网预祝大家报考成功，并在即将到来的考试中取得好的成绩，也可随时关注一级建造师频道（/jianzao/），我们将第一时间公布相关考试信息。
以下是为复习考生准备的一些一级建造师市政工程科目的备考冲刺试题，测试你的复习成果，下面一起去试试吧。
一、单项选择题(共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.为了提高路面结构整体性能，城镇道路沥青路面在半刚性基层上还应设置( )层。
A.混合B.整平C.上封D.下封2.在竖向荷载作用下结构无水平反力的桥被称为( )。
A.拱桥B.斜拉桥C.连续刚构桥D.梁式桥3.城市污水二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质，通常采用的方法是( )。
A.化学氧化法B.微生物处理法C.紫外光氧化法D.活性炭吸附法4.灌注桩施工采用正循环回转钻机钻孔因故停钻时，孔内泥浆应保持规定的( )和相对密度。
A.液位B.性能C.配比D.黏度5.靠墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力(土压力)，以维持土体稳定的挡土构筑物被称为( )式挡土墙。
A.埋设B.填充C.重力D.自立6.钢筋混凝土桥梁施工时，同一施工段的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土( )将上一层混凝土浇筑完毕。
A.初凝前B.初凝后C.终凝前D.终凝后7.预制装配水池，其底板采用现浇施工时，需考虑( )。
A.连续施工B.空鼓处理C.表面灌填D.设后浇带8.有关规范规定，当压力管道设计有要求或对实际允许压力降持有异议时，可采用( )作为最终判定依据。
A.强度试验B.严密性试验C.满水试验D.压力试验9.园林工程中，最经济、最常用的排水方式是( )。
A.集中排放B.河道排放C.地面排水D.管道排水10.根据《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903要求，市政公用工程施工前应编制施工测量方案，并经工程( )批准后方可实施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年一级建造师市政工程绝密押题及答案1.将现状沥青路面耙松，添加再生剂并重新拌合后，直接碾压成型的施工工艺为（）。
A.现场冷再生B.现场热再生C.长拌冷再生D.厂拌热再生【市政工程-参考答案】A【市政工程-答案解析】本题考查的是沥青路面再生材料生产与应用。
再生沥青混合料生产可根据再生方式、再生场地、使用机械设备不同而分为热拌、冷拌再生技术，人工、机械拌合，现场再生、厂拌再生等。
选项A是正确的。
参见教材P12。
2.路基施工局部出现“弹簧土”现象时，不应采用的处理措施是（）。
A.翻土晾晒，当含水率接近最佳含水量时压实B.换填含水量适当的素土，碾压密实C.掺拌适量消解石灰，翻拌均匀碾压密实D.换用大吨位压路机碾压至密实【市政工程-参考答案】D【市政工程-答案解析】本题考查的是路基施工。
此题为常识题，课本上没有明确知识点，考查道路现场施工时常见问题的处理方法，路基出现弹簧现象主要是路基材料含水量大，掺入水泥、石灰或者砂浆等进行路基加固，提高路基的承载能力，增大压实机具的吨位不能降低路基的含水量。
所以，选项D是正确的。
参见教材P16.3.桥台后背0.8-1.0m范围内回填，不应采取的材料是（）A.黏土粉土B.级配砂砾C.石灰粉煤灰稳定砂砾D.水泥稳定砂砾【市政工程-参考答案】A【市政工程-答案解析】本题考查的是土工合成材料的应用，台背填料应有良好的水稳定性与压实性能，以碎石土、砾石土为宜。
参见教材P228。
4.城市主干道沥青路面不宜采用（）A.SMAB.温拌沥青混合料C.冷拌沥青混合料D.抗车辙沥青混合料【市政工程-参考答案】C【市政工程-参考答案】本题考查的是沥青路面结构组成特点。
冷拌沥青混合料适用于支路及其以下道路的面层、支路的表面层，以及各级沥青路面的基层、连接层或整平层。
参见教材P3。
5.关于桥面防水施工质量验收规定的说法，错误的是（）A.桥面防水施工应符合设计文件要求B.从事防水施工检查验收工作的人员应具备规定的资格C.防水施工验收应在施工单位自行检查评定基础上进行D.防水施工验收应在桥面铺装层完成后一次性进行【市政工程-参考答案】D【市政工程-参考答案】本题考查的是桥面防水质量验收，桥面防水质量验收，一般规定：1.桥面防水施工应符合设计文件的要求。
2.从事防水施工验收检验工作的人员应具备规定的资格。
3.防水施工验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
4.施工验收应按施工顺序分阶段验收。
5.检测单元应符合的要求。
参见教材P59。
6.地下水位以下土层的桥梁基础施工，不适宜采用成桩设备是（）。
A.正循环回旋钻机B.旋挖钻机C.长螺旋钻机D.冲孔钻机【市政工程-参考答案】C【市政工程-答案解析】本题考查的是钻孔灌注桩基础。
长螺旋钻孔使用于地下水位以上的黏性土、砂土及人工填土非常密实的碎石类土、强风化岩。
参见教材P64。
7.水中圆形双墩柱桥梁的盖梁模板支架宜采用（）。
A.扣件式钢管支架B.门式钢管支架C.钢抱箍桁架D.碗扣式钢管支架【市政工程-参考答案】C【市政工程-答案解析】本题考查的是现浇预应力（钢筋）混凝土连续梁施工技术。
扣件式钢管支架、门式钢管支架、碗扣式钢管支架均属于支架法，支架法施工时，支架底部应有良好的排水措施，不得被水侵泡。
题干描述的是水中施工，可以排除A、B、D三项。
钢抱箍支架就是用一种钢板抱住或箍住钢混结构，它属于紧固件。
参见教材P71.8.沿海软土地区深度小于7m的二、三级基坑，不设内支撑时，常用的支护结构（）。
A.拉锚式支护B.钢板桩支护C.重力式水泥土墙D.地下连续墙【市政工程-参考答案】C【市政工程-答案解析】此题考查的是支撑机构类型。
内支撑有钢撑、钢管撑、钢筋混凝土撑及钢与混凝土的混合支撑等；外拉锚有拉锚和土锚两种形式。
选项B、D都属于内支撑，选项A属于外拉锚形式，虽无内撑，但是锚杆不宜用在软土层和高水位的碎石土、砂土中。
只有重力式挡墙不设内撑，适用于淤泥质土、淤泥基坑，且基坑深度不宜大于7m的二、三级基坑。
P88-899、下列工序不属于地下连续墙的施工工艺的是（）。
A.导墙墙工B.槽底清淤C.吊放钢筋笼D.拔出型钢【市政工程-参考答案】D【市政工程-答案解析】地下连续墙的施工工艺流程：开挖导沟→修筑导墙→开挖沟槽（注入泥浆）→清除槽底淤泥和残渣→吊放接头管→吊放钢筋笼→下导管→关注水下混凝土→拔出接头管。
P111图1K413022-110．下列盾构类型中，属于密闭式盾构的是（）。
A．泥土加压式盾构B．手掘式盾构C．半机械挖掘时盾构D．机械挖掘时盾构【市政工程-参考答案】A【市政工程-答案解析】本题考查的是盾构类型与适用条件。
模拟式盾构包括土压式（泥土加压式），泥水式。
参见教材P125。
11.喷射混凝土必须采用的外加剂是（）。
A.减水剂B.速凝剂C.引气剂D.缓凝剂【市政工程-参考答案】B【市政工程-答案解析】本题考查的是暗挖隧道内加固支护技术。
喷射混凝土应采用早强混凝土，其强度必须符合设计要求。
严禁选用具有碱活性集料。
可根基工程需要掺用外加剂，速凝剂应根据水泥品种、水胶比等，通过不同掺量的混凝土试验选择最佳参量，使用前应做凝结时间试验，要求初凝时间不大于5分钟，终凝时间不大于10分钟。
参见教材P151。
12.关于喷锚暗挖法二衬混凝土施工的说法，错误的是（）。
A.可采用补偿收缩混凝土B.可采用组合钢模板和钢模板台车两种体系C.采用泵送入模浇筑D.混凝土应两侧对称，水平浇筑，可设置水平和倾斜接缝【市政工程-参考答案】D【市政工程-答案解析】本题考查的是复合式衬砌防水层施工。
混凝土浇筑应连续进行，两侧对称，水平浇筑，不得出现水平和倾斜接缝。
参见教材P155。
13.钢筋混凝土结构外表面需设保温层和饰面层的水处理构筑物是（）。
A.沉砂池B.沉淀池C.消化池D.浓缩池【市政工程-参考答案】C【市政工程-答案解析】本题考查的是构筑物与施工方法。
污水处理构筑物中卵形消化池，通常采用无粘接预应力筋、曲面异性大模板施工。
消化池钢筋混凝土主体外表面，需要做保温和外饰面保护；保温层、饰面层施工应符合设计要求。
参见教材P161。
14．桥墩钢模板组装后，用于整体吊装的吊环应采用（）。
A．热轧光圆钢筋B．热轧带肋钢筋C．冷轧带肋钢筋D．高强钢丝【市政工程-参考答案】A【市政工程-答案解析】本题考查的是钢筋施工技术的一般规定。
预制构件的吊环必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作，不得以其他钢筋替代，且其使用时的计算拉应力应不大于50MPa。
参见教材P46。
15.地上敷设的供热管道与电气化铁路交叉时，管道的金属部分应（）。
A.绝缘B.接地C.消磁D.热处理【市政工程-参考答案】B【市政工程-答案解析】本题考查的是供热管道施工基本要求。
地上敷设的供热管道同架空输电线或电气化铁路交叉时，管道的金属部分，包括交叉点5m范围内钢筋混凝土结构的钢筋应接地，接地电阻不大于10Ω。
参见教材P195。
16．在供热管网补偿器的两侧应设置（）支架。
A．滑动B．滚动C．导向D．滚珠【市政工程-参考答案】C【市政工程-答案解析】本题考查的是管道附件安装要求。
导向支架：导向支架的作用是使管道在支架上滑动时不致偏离管轴线。
一般设置在补偿器、阀门两侧或其他只允许管道有轴向移动的地方。
参见教材P198。
17.随桥敷设燃气管道的输送压力不应大于（）。
A.0.4MPaB.0.6MPaC.0.8MPaD.1.0MPa【市政工程-参考答案】A【市政工程-答案解析】本题考查的是燃气管道通过河流。
利用道路、桥梁跨越河流的燃气管理，其管道的输送压力不应大于0.4MPa。
参见教材P213。
18.施工平面控制网测量时，用于水平角度测量的仪器为（）。
A.水准仪B.全站仪C.激光准直仪D.激光测距仪【市政工程-参考答案】B【市政工程-答案解析】本题考查的是施工测量的基本概念。
全站仪主要应用于施工平面控制网的测量以及施工过程中点间水平距离、水平角度的测量。
参见教材P227。
19.草坪铺植方法中，铺完后就有良好景观效果的是（）。
A.密铺B.间铺C.点铺D.茎铺【市政工程-参考答案】A【市政工程-答案解析】本题考查的是草坪建植。
密铺，若草种为冷季型则可不留缝隙。
此种建植方法铺后就有很好的景观，但建坪成本高。
参见教材P241.20．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列措施项目费中不能作为竞争性费用的是（）。
A．脚手架工程费B．夜间施工增加费C．安全文明施工费D．冬、雨期施工增加费【市政工程-参考答案】C【市政工程-答案解析】本题考查的是市政公用工程工程量清单计价的应用。
措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
参见教材P275。
21．热拌沥青混合料面层质量检查和验收的主控项目有（）。
A．平整度B．实度C．厚度D．宽度E．纵断高程【市政工程-参考答案】BC【市政工程-答案解析】本题考查的但是沥青混合料面层施工质量检查与验收。
沥青混合料面层施工质量验收主控项目：原材料、压实度、面层厚度、弯沉值。
参见教材P334。
22.水泥混凝土路面的混凝土配合比设计在兼顾经济性的同时应满足的指标要求有（）。
A．弯拉强度B．抗压强度C．工作性D．耐久性E．安全性【市政工程-参考答案】ACD【市政工程-答案解析】本题考察的是水泥混凝土面层施工质量检查与验收，混凝土配合比在兼顾经济性的同时应满足抗弯强度、工作性、耐久性三项技术要求。
参见教材P336。
23.现浇钢筋混凝土预应力箱梁模板支架刚度验算时，在冬期施工的荷载组合包括（）。
A．模板、支架自重B．现浇箱梁自重C．施工人员、堆放施工材料荷载D．风雪荷载E．倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载【市政工程-参考答案】ABD【市政工程-答案解析】本题考查的是模板、支架和拱架的设计与验算。
设计模板、支架和拱架刚度验算时的荷载组合包括：模板、拱架和支架自重；新浇筑混凝土、钢筋混凝土或跨工、砌体的自重力；设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流水压力、船只及其他漂浮物的撞击力；其他可能产生的荷载，如风雪荷载、冬期施工保温设施荷载等。
参见教材P44。
24.关于生活垃圾卫生填埋场HDPE膜的施工要求，正确的有（）。
A．铺设应一次展开到位B．应为膜尺寸变化留出伸缩量C．应对膜下保护层采取防、排水措施D应防止膜受风力影响破坏E．膜应全部展开后统一焊接【市政工程-参考答案】ABCD【市政工程-答案解析】本题考查的是聚乙烯（HDPE）膜防渗层施工技术。
HDPE膜铺设时应符合下列要求：（1）铺设应一次展开到位，不宜展开后再拖动；（2）应为材料热胀冷缩导致的尺寸变化留出伸缩量；（3）应对膜下保护层采取适当的防水、排水措施；（4）应采取措施防止HDPE膜受风力影响而破坏。