劳务内部承包协议
劳务承包合同范文(通用版)6篇
劳务承包合同范文（通用版）6篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方劳务事项达成如下协议：一、承包事项及要求1. 承包事项：_________2. 承包方式：_________3. 承包期限：_________二、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）甲方有权对乙方的承包工作进行指导、监督，确保承包工作按照合同要求进行。
（2）甲方应按时向乙方支付承包费用，确保乙方能够正常开展承包工作。
（3）甲方应协助乙方解决承包过程中遇到的各种问题，确保承包工作顺利进行。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按时支付承包费用，确保自身权益不受损害。
（2）乙方应按时完成承包工作，确保工作质量符合甲方要求。
（3）乙方应遵守甲方的规章制度，不得擅自更改承包事项或违反相关规定。
三、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约责任及赔偿标准（1）甲方未按时支付承包费用的，每逾期一天，应向乙方支付未支付金额千分之五的违约金。
（2）甲方违反合同约定，导致乙方无法继续履行合同的，应向乙方支付违约金并赔偿因此造成的全部损失。
2. 乙方违约责任及赔偿标准（1）乙方未按时完成承包工作，每逾期一天，应向甲方支付违约金。
违约金金额为合同总金额的千分之五。
（2）乙方违反合同约定，导致甲方无法继续履行合同的，应向甲方支付违约金并赔偿因此造成的全部损失。
四、争议解决及法律适用1. 争议解决方式：因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 法律适用：本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决方案。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
在诉讼过程中，双方应尊重事实、提供充分证据并积极配合法院的调查取证工作。
公司员工内部承包合同5篇
公司员工内部承包合同5篇篇1甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[员工姓名]鉴于甲方需要对其内部业务进行细化管理和任务分配，根据乙方的工作能力和专业技能，甲方决定将部分业务承包给乙方负责执行和管理。
为明确双方权益和责任，确保双方合作顺利，达成以下合同协议：一、承包事项及范围1. 乙方承包甲方内部的______部门工作，包括但不限于______等事项。
2. 乙方负责承包事项的日常管理、任务分配、团队协调及与其他部门的沟通等工作。
二、合同期限及续约本合同自____年__月__日起至____年__月__日止。
合同期满前，双方可协商续签合同。
三、职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）为乙方提供必要的工作资源和支持；（2）监督乙方工作进度及质量；（3）按时支付乙方承包费用。
2. 乙方职责与义务：（1）确保承包工作的顺利进行，按时完成工作任务；（2）遵守公司规章制度，服从甲方管理；（3）与其他部门保持良好沟通，确保工作协同；（4）保护公司商业秘密和客户信息。
四、费用及支付方式1. 乙方承包费用为每月______元，支付方式为______。
2. 甲方根据乙方工作业绩和表现，可给予相应的奖金或提成。
3. 乙方需承担因自身工作失误导致的额外成本和损失。
五、考核与奖惩1. 甲方将根据乙方工作业绩、工作质量、团队合作等方面进行考核。
2. 考核结果为优秀的乙方，甲方将给予相应奖励；考核结果不合格的乙方，甲方有权解除合同。
3. 乙方需承担因违反公司规定或工作失误导致的相应责任和处罚。
六、保密条款1. 双方应保守公司商业秘密和客户信息，不得泄露给第三方。
2. 乙方在离职后仍需履行保密义务，直至甲方宣布解密或保密信息变为公众信息。
七、合同解除与终止1. 双方协商一致，可以解除合同。
2. 一方违反合同约定，另一方有权解除合同。
3. 合同期满，双方未续签的，合同自然终止。
八、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
劳务内部承包合同范本_合同范本
劳务内部承包合同范本_合同范本
劳务内部承包合同范本。
甲方，（承包方）。
地址：
联系人：
联系电话：
乙方，（被承包方）。
地址：
联系人：
联系电话：
根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，甲乙
双方经平等协商，就劳务内部承包事宜达成如下协议：
一、项目名称，劳务内部承包项目。
二、项目内容，乙方将项目（具体项目名称）的一部分或全部劳务工作交由甲方承包，包括但不限于（具体劳务内容）。
三、合作期限，本合同自（起始日期）起至（终止日期）止。
四、承包费用，甲方承包乙方劳务工作，乙方应向甲方支付承包费用（具体金额）。
五、工作要求，甲方应按照乙方要求，认真负责地完成承包的劳务工作，并确保工作质量。
六、劳动保护，甲方应保障劳务人员的合法权益，确保劳动安全和劳动保护措施的落实。
七、保密条款，甲乙双方应对涉及商业机密的信息和资料予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
八、违约责任，如一方违反本合同约定，应承担相应的违约责
任。
九、解决争议，本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友
好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼解决。
十、其他事项，本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商确定。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
内部劳务承包协议5篇
内部劳务承包协议5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚实、信用、公平的原则，经友好协商，就甲方将部分劳务项目承包给乙方施工达成以下协议：一、承包工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 承包范围：__________（具体范围详见附件）二、承包方式乙方采用包工不包料的方式承包本工程，即乙方负责提供劳务人员，并按照甲方的要求完成相应的劳务工作。
甲方负责提供工程所需的材料、设备及其他相关资源。
三、工期要求1. 乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成相应的劳务工作。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保施工质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自检，并提前通知甲方进行验收。
甲方验收合格后，方可进行下一道工序。
3. 如因乙方施工质量问题导致返工或整改，乙方应承担相应的责任和费用。
五、合同价款与支付1. 本工程劳务承包费用为人民币_____元（大写：_____元整）。
该费用包括但不限于乙方劳务人员的工资、社保、管理等费用。
2. 甲方按照工程进度支付劳务费用，具体支付时间和金额详见附件。
3. 乙方在收到劳务费用后，应按照国家规定缴纳相关税费。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。
2. 乙方应对其劳务人员进行安全教育和培训，提高安全意识。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的责任和损失。
七、违约责任1. 如因乙方原因造成工期延误、质量不达标等违约情况，乙方应承担相应的违约责任，并支付违约金。
2. 甲方未按合同约定支付劳务费用的，应按未支付金额的一定比例向乙方支付违约金。
3. 双方其他违约行为，应按照《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。
劳务分包工程内部承包协议书范本
劳务分包工程内部承包协议书范本甲方（总承包方）：____________________乙方（分包方）：____________________鉴于甲方作为总承包方已与业主签订了《___________________工程承包合同》（以下简称“主合同”），现甲方决定将该工程的劳务分包给乙方，乙方同意按照甲方的要求完成劳务分包工程。
为明确双方的权利、义务和责任，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本劳务分包工程内部承包协议书（以下简称“本协议”）。
第一条工程概况1.1 工程名称：___________________。
1.2 工程地点：___________________。
1.3 工程内容：___________________。
1.4 工程量：___________________。
1.5 工程期限：自___________________至___________________。
第二条劳务分包范围2.1 乙方负责完成本协议约定的劳务分包工程的全部工作内容，包括但不限于___________________。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工要求，组织施工人员和施工设备，确保工程质量、安全和进度。
第三条工程质量3.1 乙方应保证所完成的劳务分包工程符合国家及行业的质量标准和甲方的要求。
3.2 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工，不得擅自更改设计。
3.3 甲方有权对乙方的施工质量进行检查和监督，如发现质量问题，乙方应按照甲方的要求及时整改。
第四条工程进度4.1 乙方应按照甲方的施工进度计划组织施工，确保工程按时完成。
4.2 如遇不可抗力或其他甲方认可的原因导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并采取相应措施减少损失。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场的安全。
5.2 乙方应为施工人员提供必要的安全培训和防护措施，防止安全事故的发生。
劳务承包协议书6篇
劳务承包协议书6篇篇1劳务承包协议书甲方（承包方）：__________公司乙方（发包方）：__________公司鉴于：为了合作双方在____________方面的需求，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：第一条任务内容甲方接受乙方的委托，按照双方商定的时间、地点和方式，完成__________的任务。
第二条任务期限本协议约定的任务期限为____________，自____________起至____________止。
第三条支付方式1. 乙方为甲方提供的服务，支付总费用为____________。
2. 乙方在签订本协议时，向甲方支付____________作为预付款。
3. 乙方在甲方完成任务并经乙方验收合格后，支付剩余费用。
第四条质量标准甲方应按照乙方的要求和标准，提供合格的服务。
第五条保密义务双方约定在合作期间和合作结束后，对于所知晓的对方的商业秘密和机密信息，保密并防止外泄。
第六条违约责任1. 若一方未履行本协议规定的义务，应立即承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若因不可抗力事件导致无法履行本协议，双方应互相理解并相互协商处理。
第七条合同终止1. 本协议任务完成后自动终止。
2. 双方一方提前30天书面通知对方解除本协议。
第八条争议解决因履行本协议而发生的争议，双方协商解决，若协商不成，提交________仲裁裁决。
第九条其他1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本协议自双方代表签字生效，有效期至任务完成日。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：____________以上是本次合作的劳务承包协议书，双方请遵守协议内容，共同遵守合同精神，共同推进本次合作。
祝双方合作愉快、成功！篇2劳务承包协议书甲方：（公司名称）注册地址：（公司地址）法定代表人：（姓名）电话：（联系电话）乙方：（个人或公司名称）住址：（住址）身份证号码：（身份证号码）联系电话：（联系电话）根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供劳务承包服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1. 乙方将向甲方提供（具体服务内容），具体工作内容及数量、质量要求详见附件1。
内部承包合同协议书6篇
内部承包合同协议书6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，鉴于甲方需要将其部分业务交由乙方承包经营，经双方友好协商，达成如下内部承包合同协议：一、承包事项及范围1. 甲方将其__________（具体业务或部门）的经营管理权发包给乙方，由乙方在甲方的监督指导下进行经营管理。
2. 承包期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
二、承包经营目标1. 乙方应按照甲方的整体业务目标，制定并执行承包业务的年度经营计划，确保承包业务的发展符合甲方的整体战略。
2. 乙方应确保承包业务的合规性，严格遵守国家法律法规、行业规定及甲方的相关规章制度。
3. 乙方应努力提高承包业务的经营效益，优化成本结构，提高盈利能力。
三、承包费用及支付方式1. 承包费用总额为______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：双方约定按季度/年度支付承包费用。
乙方应在每个季度/年度结束后的______日内向甲方支付相应的承包费用。
四、双方权利义务1. 甲方有权对乙方的承包经营活动进行监督、检查，确保承包业务的合规性及符合甲方的整体利益。
2. 甲方有义务向乙方提供必要的支持，包括技术支持、业务培训、市场推广等方面。
3. 乙方有权在承包期限内独立经营、管理承包业务，享有相应的经营收益。
4. 乙方有义务遵守甲方的规章制度，接受甲方的监督、检查，并按时向甲方支付承包费用。
五、违约责任及纠纷解决1. 若乙方未按时支付承包费用，甲方有权要求乙方支付逾期违约金。
2. 若乙方在承包经营过程中违反国家法律法规、行业规定或甲方的规章制度，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 对于合同履行过程中发生的纠纷，双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
六、合同变更与解除1. 本合同在履行过程中，如因不可抗力或国家政策调整等原因需要变更或解除，双方应协商一致，并签订书面协议。
内部劳务承包协议5篇
内部劳务承包协议5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要完成一项工程项目，决定将该项目的部分劳务工作交由乙方承担，现甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就内部劳务承包事宜达成如下协议：一、协议目的为明确双方权责关系，确保项目顺利进行，经友好协商，甲方同意将部分劳务工作承包给乙方，由乙方按照甲方的要求完成相关劳务工作。
二、承包范围及内容1. 承包范围：_________________________（具体描述承包的工程项目或工作内容）。
2. 承包内容：包括但不限于_________________________（具体描述承包的工作内容，如施工、设计、管理、服务等）。
三、工期及进度要求1. 承包期限：自本协议签订之日起至工程完工之日止。
2. 进度要求：乙方应按照甲方的进度要求完成各项工作，确保项目按时完成。
四、质量与验收标准1. 乙方应确保所完成的劳务工作符合国家标准、行业规范及甲方的质量要求。
2. 验收标准：按照国家和行业的有关标准、甲方的质量要求以及双方约定的其他验收标准执行。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币_________________________元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：甲方按照乙方完成的工程量或工作进度支付劳务费用，具体支付方式为_________________________（如按进度付款、按工程量结算等）。
六、双方权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照协议约定完成劳务工作；（2）甲方有义务按照约定支付劳务费用；（3）甲方有权对乙方的工程实施过程进行检查、监督；（4）甲方有义务提供必要的施工条件和支持。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方有权获得约定的劳务费用；（2）乙方有义务按照协议约定完成劳务工作，确保质量和进度；（3）乙方有权获得必要的技术支持和技术指导；（4）乙方应遵守施工现场的安全生产规定。
3300字内部劳务承包合同范文6篇
3300字内部劳务承包合同范文6篇篇1甲方（发包单位）：__________________乙方（承包单位）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方工程项目的内部劳务承包事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程范围和内容：__________________4. 承包方式：乙方采取包工不包料的方式承包建设。
即人工和材料设备均由甲方负责，乙方仅提供劳务。
承包单价为固定单价，包括但不限于劳务费、管理费等。
在施工过程中，无论市场价格如何变化，双方均按照约定的单价结算。
二、合同工期1. 乙方应按甲方的进度要求，按时完成相应的工作任务。
具体工期按照甲方的施工进度计划执行。
若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时沟通并协商调整工期。
不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整等。
三、合同价格及支付1. 承包单价为人民币__________元整。
承包总价根据实际完成工程量乘以承包单价进行结算。
工程量计算依据为本工程的竣工图纸及相关技术规范、标准的要求确定的实际工程量。
最终结算价格根据实际验收结果进行支付调整。
篇2甲方（发包单位）：__________________乙方（承包单位）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方工程项目的内部劳务承包事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程范围和内容：__________________4. 承包方式：乙方包工不包料，甲方提供施工材料。
3300字内部劳务承包合同范文5篇
3300字内部劳务承包合同范文5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方工程项目劳务事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：__________。
篇2甲方（发包单位）：__________________乙方（承包单位）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实的基础上，就甲方将部分内部劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：一、承包事项甲方将部分工程或业务的劳务部分承包给乙方，具体事项包括但不限于施工任务、作业内容等。
具体事项以双方确认的《劳务分包明细表》为准。
二、承包期限本次劳务承包期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、工程量和计价方式本次劳务承包工程量及计价方式按照双方约定的标准执行。
甲方提供必要的技术指导和服务，乙方应按照甲方的要求进行施工和作业。
工程量的计量和验收按照国家和地方相关标准执行。
四、承包费用及支付方式1. 承包费用：乙方完成本次劳务承包的费用，包括人工费、材料费、机械使用费等，按照双方约定的标准计算。
2. 支付方式：甲方按照合同约定支付乙方承包费用。
支付方式和时间以双方约定为准，同时，双方应严格按照财务规定进行收支结算。
五、工程质量和验收标准1. 乙方必须按照国家和地方的相关施工规范和质量标准进行施工和作业，确保工程质量符合要求。
2. 工程验收标准和程序按照国家和地方相关标准执行。
乙方应在工程完工后及时进行自检，并提交验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
六、安全生产和文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保安全生产。
内部劳务承包协议6篇
内部劳务承包协议6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1内部劳务承包协议范本甲方：___________（委托方）乙方：___________（承包方）经双方友好协商，甲乙双方本着互谅互让、平等自愿、互利互利的原则，就甲方委托乙方对本公司的内部劳务进行承包协议达成如下协议：一、承包内容甲方委托乙方进行的具体内部劳务如下：1.___________2.___________3.___________二、承包期限本协议自___________日起生效，至___________日终止。
三、工作内容及要求1. 乙方应认真履行委托方交办的工作任务，按照甲方的要求，全力以赴完成工作；2. 乙方应保守甲方的商业秘密，妥善保管公司的相关资料和财产，不得泄露、利用或转让给第三方；3. 乙方应服从甲方的管理和组织，积极配合甲方的工作安排，不得私自泄密、损害甲方的利益；4. 乙方应按时保质地完成委托方交办的任务，不得推诿或拖延工作进度；5. 乙方应遵守公司的相关规章制度，不得从事违法犯罪活动或损害公司形象的行为。
四、委托方权利与义务1. 委托方有权将相关的工作计划、任务等工作内容准确、完整地告知承包方，确保工作的顺利进行；2. 委托方有义务为承包方提供必要的工作条件和环境，确保承包方顺利开展工作；3. 委托方有权对承包方的工作进行监督和检查，确保承包方恪尽职守，不得影响承包方基本权益；4. 委托方有义务按时如数支付承包方的劳务报酬，确保承包方的基本生活保障；5. 委托方有必要时，有权对承包方进行相应的培训和提升，提高承包方的工作技能和能力。
五、承包方权利与义务1. 承包方有权按照合同约定的要求，全力以赴完成相关工作任务；2. 承包方有义务保守甲方的商业秘密，不得泄露、利用或转让给第三方；3. 承包方有权依法享有劳动报酬，要求委托方按时支付；4. 承包方有义务遵守甲方的管理规定，服从甲方的安排，不得违反相关规章制度；5. 承包方有义务接受甲方的监督和检查，确保工作按时完成，不得影响甲方正常秩序。
建筑劳务内部承包协议最新版7篇
建筑劳务内部承包协议最新版7篇篇1甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，本着平等、自愿、公平、公正的原则，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方部分工程项目劳务事宜达成一致，签订本协议，以资双方共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：XXX2. 工程地点：XXX3. 建筑面积：XXX平方米4. 结构类型：框架结构5. 承包范围：详见附件一《工程承包范围》。
二、承包方式1. 承包方式：本工程采用内部承包方式，乙方承包甲方部分工程的劳务。
2. 承包价格：详见附件二《工程承包价格》。
3. 付款方式：详见附件三《工程付款方式》。
三、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全文明施工进行监督。
2. 甲方有权对乙方违规操作或不符合要求的施工行为提出批评和处罚。
3. 甲方有义务协助乙方解决施工过程中的相关问题，为乙方提供必要的支持和协助。
4. 甲方应当按照约定支付乙方劳务费用。
（二）乙方的权利和义务1. 乙方有权按照约定的承包范围和价格进行施工，并获得相应的劳务费用。
2. 乙方有义务按照施工图纸、技术要求、施工规范进行施工，并确保工程质量符合要求。
3. 乙方有义务遵守安全文明施工规定，确保施工过程中的安全。
4. 乙方应当自行承担施工过程中产生的相关费用。
四、违约责任1. 甲方如未按照约定支付乙方劳务费用，乙方有权要求甲方支付拖欠的劳务费用，并有权要求甲方支付违约金。
2. 乙方如未按照约定的施工范围和价格进行施工，甲方有权要求乙方改正，并有权要求乙方承担因此造成的损失。
3. 乙方如因施工过程中的违规操作或不符合要求的施工行为造成损失，应当承担相应的赔偿责任。
五、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并结算完毕终止。
劳务内部承包协议书范本
劳务内部承包协议书范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要对________________（项目名称）进行劳务作业，乙方具备相应的劳务作业能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方将该项目的劳务作业发包给乙方一事，经协商一致，订立本协议书。
第一条劳务作业内容1. 乙方负责完成甲方指定的________________（具体劳务作业内容）。
2. 劳务作业地点位于________________（具体地点）。
3. 劳务作业期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条劳务费用及支付方式1. 劳务费用总额为人民币（大写）________________元整（￥________________元）。
2. 支付方式：甲方应于乙方完成劳务作业后____日内支付劳务费用的____%，余款在劳务作业验收合格后____日内支付完毕。
第三条劳务作业质量要求1. 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行劳务作业。
2. 乙方应保证劳务作业的质量，达到甲方验收标准。
第四条甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方的劳务作业进行监督和检查。
2. 甲方应按照约定支付劳务费用。
3. 甲方应提供乙方进行劳务作业所需的必要条件。
第五条乙方的权利与义务1. 乙方有权按照约定收取劳务费用。
2. 乙方应按照甲方的要求和规定的时间完成劳务作业。
3. 乙方应保证劳务作业的质量，并对因劳务作业质量不合格造成的损失承担责任。
第六条违约责任1. 如甲方未按约定支付劳务费用，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的____%。
2. 如乙方未按约定完成劳务作业或劳务作业质量不合格，应向甲方支付违约金，违约金为劳务费用的____%。
第七条争议解决甲乙双方因履行本协议所发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
内部劳务承包协议模板6篇
内部劳务承包协议模板6篇第1篇示例：内部劳务承包协议模板一、甲方是______公司（以下简称甲方），乙方是______公司（以下简称乙方）。
经双方友好协商，就甲方委托乙方进行内部劳务承包一事达成如下协议，并共同遵守。
二、项目内容1. 乙方将根据甲方的要求，承接以下内部劳务项目：（具体项目内容）2. 乙方在承接项目期间，应保证按时按质完成工作，并确保符合甲方的要求。
三、工作时间1. 乙方工作时间按照甲方规定执行，如有特殊情况需加班或调整工作时间，应提前沟通并得到甲方同意。
2. 乙方应严格遵守甲方的工作制度和管理规定，不得擅自违反。
四、提供设备与费用1. 甲方将为乙方提供完成工作所需的设备和工具，如有特殊要求需提前沟通。
2. 乙方应妥善保管甲方提供的设备，如有损坏需按照甲方规定进行赔偿。
3. 乙方在承接项目期间产生的相关费用由甲方承担。
五、报酬与结算1. 甲方将按照工作量或工作质量支付相应报酬给乙方，具体报酬标准为：（具体报酬标准）2. 结算周期为____月，双方应在每月__日前完成相关工作量和质量确认，经双方确认后进行结算。
3. 如乙方在项目过程中出现工作失误或违约行为，甲方有权根据实际情况调整报酬。
六、保密条款1. 双方应保守项目过程中所涉及的商业秘密和机密信息，不得向任何第三方透露。
2. 在协议终止后，双方应将涉及的机密信息全部交还给对方，并确认已做删除处理，以确保信息安全。
七、违约责任1. 如因乙方原因导致项目无法正常进行，甲方有权要求乙方承担相应违约责任，并可能终止合作关系。
八、协议终止1. 协议期限为____，双方如有终止协议的情况，需提前__周书面通知对方。
2. 协议期满后双方如无异议，可续签新的协议或继续合作。
九、法律适用与争议解决1. 本协议的签订、有效性、履行与解释均适用中华人民共和国法律。
2. 若因履行本协议发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
工程劳务承包协议书(精选15篇)
工程劳务承包协议书（精选15篇）工程劳务承包协议书1甲方：作业队(以下简称甲方)乙方：______班组(以下简称乙方)依据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在公平互利，友好合作的基础上，甲方将三春汇秀苑车库砼工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。
为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。
详细条款如下：一、工程名称：____________苑车库砼工程二、工程地址：三、结构类型：四、建筑面积：五、承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包平安、包进度(包工期)、包文明施工、包结构验收。
六、承包内容及要求：砼工程：1、砼浇捣前模内零星垃圾的清理、浇水润湿，搭、拆、移浇捣范围内的临时跑道，搭、拆、清洗砼泵输送管，砼水平、垂直运输，振捣、找平、收面、泵管输送完后砼处理和再次利用，漏浆的处理。
蜂窝、麻面、爆模砼、暴管砼的处理及修补。
栏板、压顶、女儿墙压顶等砼浇筑、平台、斜坡等等零星构件砼的浇捣，砼浇捣后的养护，等工作，并协作试验员做试块。
预制构件制作，预制盒的加工、砼垫块的制作。
修边检底、基坑周边护坡及护坡钢管搭设，补止水螺杆眼，r线的修补，内楼梯钢管扶手的搭设等。
包括现场全部进出材料的上、下车;并保证所上下材料堆放到指定位置(分规格、型号、堆放整齐及清扫洁净)。
2、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
3、设计院和建设单位对本工程的修转变更而发生的增减工程量。
4、承包工程范围内的平安、文明施工等。
5、生产性临时的搭设、拆除等。
七、分项承包单价：序号分项名称单位单价（元/建筑面积）备注优良平安进度文明施工1砼浇捣、砼收面、现场、楼层清理、修补、材料上下车（含转运在内）㎡10.00建筑面积说明：1、承包施工范围内不在另发生任何计时工。
达不到甲方要求质量标准按80%结算；2、此单价不扣税金；3、此单价已包括平安、进度、文明施工、工具费用等；若消失平安事故相应质量等级单价降低1.00元/建筑面积；若消失进度达不到要求相应质量等级单价降低1.00元/建筑面积；若消失文明施工达不到要求相应质量等级单价降低1.00元/建筑面积。
正规劳务承包合同范本正式版6篇
正规劳务承包合同范本正式版6篇篇1甲方（用工单位）：___________________________乙方（劳务人员）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、自愿、平等、诚实、守信的原则，就甲方与乙方劳务承包事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、承包事项及范围甲方将以下具体事项交由乙方承包：_______________（具体事项及范围）乙方应按照甲方的要求，履行相应的劳务职责，按时完成承包事项。
二、承包期限承包期限为______年/月，自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、劳务报酬及支付方式1. 甲方应按照约定的标准向乙方支付劳务报酬。
具体报酬为：_______。
2. 支付方式：甲方应于每月/季度/年度结束后，按照实际完成的工作量结算劳务费用，并通过银行转账/现金方式支付。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权监督乙方履行承包事项，确保工作质量和进度。
2. 甲方有义务按照约定支付劳务报酬。
3. 甲方应提供必要的支持和协助，确保乙方顺利履行承包事项。
五、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的劳务报酬。
2. 乙方应按时、按质完成承包事项。
3. 乙方应遵守甲方的规章制度，服从甲方的管理和安排。
4. 乙方应对承包事项中的商业秘密和机密信息承担保密义务。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付劳务报酬，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按时、按质完成承包事项，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付相应的违约金。
3. 若乙方泄露甲方商业秘密或机密信息，应承担相应的法律责任。
七、合同的变更和解除1. 本合同的变更需经甲乙双方协商一致，并书面确认。
2. 本合同可在协商一致的情况下提前解除，但应提前通知对方。
若因乙方违约导致合同解除，甲方有权追究乙方的违约责任。
劳务内部承包合同5篇
劳务内部承包合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方内部劳务项目承包给乙方事宜，达成如下协议：一、承包事项乙方承包甲方__________项目的劳务施工。
具体承包内容（略）以双方确认的施工图纸及项目技术交底记录为准。
乙方必须接受甲方的监督管理，严格按照甲方提出的安全、质量、进度等要求完成承包任务。
本合同采用包工不包料的方式，由乙方负责提供施工所需劳务及部分辅助材料。
甲方负责提供工程所需的主要材料。
三、工程期限工程开工日期定为XXXX年XX月XX日，竣工日期定为XXXX年XX月XX日。
乙方必须在规定的期限内完成承包任务，如因乙方原因造成工期延误，甲方有权追究乙方的违约责任。
四、质量标准和验收方法本工程质量标准定为优良。
乙方必须严格按照施工图纸、技术交底记录及国家相关规范进行施工，确保工程质量。
工程完工后，由甲方组织验收，验收标准以国家相关规范及双方约定的标准为准。
五、合同价款与支付1. 合同总价款：大写__________元整（￥______元）。
具体金额根据工程实际完成情况结算。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方劳务费用。
工程完工并经验收合格后，支付至合同总价款的XX%，剩余XX%作为质量保证金，一年后无质量问题一次性付清。
乙方必须严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
七、违约责任1. 若因乙方原因造成工期延误，每延误一天，支付甲方违约金____元。
2. 若乙方施工质量不符合约定，乙方需承担修复费用并支付违约金____元。
若因乙方原因造成工程返工或报废，乙方需承担赔偿责任。
3. 若甲方未按约定支付劳务费用，每逾期一天，支付乙方违约金____元。
4. 其他未尽事宜，按照相关法律法规执行。
劳务承包合同7篇
劳务承包合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方劳务事项承包给乙方事宜，经友好协商，达成如下协议：一、承包事项1. 乙方承包甲方指定的劳务事项，具体事项详见附件《劳务事项清单》。
2. 乙方应按照甲方的要求，保质保量完成承包的劳务事项。
二、承包期限本合同承包期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
三、劳务费用及支付方式1. 甲方按照完成劳务的数量和质量支付乙方劳务费用，具体标准详见附件《劳务费用标准》。
2. 甲方应在每月的______日对乙方完成的劳务进行验收，并在验收合格后______日内支付劳务费用。
3. 支付方式：____________________（如：现金、银行转账等）。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定完成劳务事项。
2. 甲方有权对乙方的工作进行监督、检查和指导。
3. 甲方应按照合同约定支付乙方劳务费用。
4. 甲方应提供乙方完成劳务所需的工作条件和必要的安全保障。
五、乙方的权利和义务1. 乙方有权获得合同约定劳务费用。
2. 乙方应按照合同约定完成劳务事项，并接受甲方的监督、检查和指导。
3. 乙方应保证完成劳务的质量符合甲方的要求。
4. 乙方应遵守甲方的安全规定，确保工作安全。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付劳务费用，乙方有权要求甲方支付应付未付金额的______%作为违约金。
2. 若乙方未完成合同约定的劳务事项，甲方有权要求乙方支付违约金。
违约金数额视具体情况由双方协商确定。
若乙方行为构成违约且给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
3. 若甲乙双方因履行本合同发生争议，应首先协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
劳务内部承包协议
发包人：宁夏腾明电力工程有限公司
承包人：孙旭文身份证：
按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其相关法律，行政法规的原则。
经发包、承包双方友好协商，现将公司承接工程项目的劳务作业任务交乙方承包，内部特订以下条款供双方执行。
一、工程概括：
1. 工程名称：达茂旗双水泉风光电场10.5MWp 光伏发电项目承包工程
2. 工程地址：内蒙古包头市达茂旗百万千瓦风电基地
3. 工程内容：达茂旗双水泉风光电场10.5MWp 光伏发电项目承包工程劳务服务
二、包方式：
乙方严格执行发包人与宁夏腾明电力工程有限公司所签订劳务合同的全部条款。
三、承包人承包内容：
按发包方与宁夏腾明电力工程有限公司所签订的劳务分包合同的安装工程劳务分包和双方承包协议中双方约定的内容。
四、发包人与项目承包人的职责及权利。
（一）发包人的职责及权利
1、与甲方及建设单位进行协调。
2、发包人可指导承包人加强对工程项目的施工现场管理，督促承包人履行发包人与宁夏腾明电力工程有限公司签订的劳务承包合同。
3、发包人委派人员参加现场工程协调会议。
4、劳务费的收、支应通过发包人财务统一管理，协助承包人做好财务工作。
5、发包人应督促承包人做好对工程完工验收和工程竣工交验工作。
6、承包人如违背发包人与宁夏腾明电力工程有限公司签订的劳务承包合同包合同，致终止劳务合同或追究发包人责任，造成的经济损失全部由承包人负责赔偿。
（二）承包人的职责和权利
1、劳务承包合同，按发包人承接合同额包干。
由承包人自负盈亏。
发包人不承担任何经济责任。
2、承包人对发包人与总包单位签订的合同工期，因工期延误，造成损失或赔偿，由承包人负全部经济责任。
3、承包人对工程质量、进度负责，因施工质量进度达不到甲方约定、不符合设计或国家规范要求造成返工，其材料、人工、机具等返工费用，由承包人赔偿和承担。
如因无力修复，导致建设单位拒付工程款，亦由承包人承担责任。
4、承包人对现场安全，文明施工负全部管理责任，并承担施工过程中发生安全事故的经济责任和连带发包人损失的责任。
5、承包人应严格执行国家劳动合同法有关规定。
依法用工，按时支付工资，办理相关保险等。
如因违规导致行政处罚和劳动争议，承包人将承担经济损失和法律后果。
6、承包人应遵循发包人与总包方签订的劳务承包合同，做好甲方、建设方和监理方的工作，按期、按质、安全的完成项目劳务任务。
五、协议终止权利：
因下列事项发生，则无需承包人同意，发包人即可行使终止协议权力：
1、承包人的施工力量不足或施工技术低下或转包，未能履行协议规定的义务：
2、因承包人的原因发生重大质量事故，安全事故，重大治安案件；
3、承包人因违反法律法规，发包人规章制度，因而严重损害公司声誉，造成企业不良后果；
六、违约担保责任
1、承包人必须按约承担劳务工程亏损责任。
一旦发生工程亏损，承包人设法自行解决，直至个人财产抵押。
如承包人不及时承担处理债务责任，导致发包人担责垫付，承包人将承担不付款项30%的违约金。
2、协议如发生争议、诉讼，由工程所在地法院管辖。
七、本协议未尽事宜，由发包人和承包人协商解决。
八、本协议一式二份，双方签字盖章生效，双方各执壹份，具有同等的法律效力。
工程完工结清账务，本协议自动生效。
发包人：承包人：
电话：电话：
地址：地址：
日期：日期：信你自己罢！只有你自己是真实的，也只有你能够创造你自己。