风电项目道路及吊装平台工程施工合同范本(doc 63页)
风力发电道路施工合同
风力发电道路施工合同合同编号：FLFD-2022-001甲方：XX风力发电有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号联系人：张经理电话：XXXX-XXXXXXX乙方：XX施工队地址：XX省XX市XX区XX路XX号联系人：李队长电话：XXXX-XXXXXXX一、项目背景为了推动可再生能源的发展，甲方计划在XX地区建设一座风力发电站。
为确保发电站的顺利建设，甲方需要与乙方签订本合同，明确双方的权责和施工要求。
二、合同目的本合同的目的是确保风力发电道路施工的质量、进度和安全，保障项目的顺利进行。
三、合同内容1. 施工范围乙方负责风力发电站道路的施工工作，包括但不限于道路平整、路基填筑、路面铺设、排水系统安装等。
2. 工期要求根据甲方的计划安排，乙方应在合同签订后的30天内完成道路施工工作。
3. 施工标准乙方应按照相关国家标准和甲方提供的技术要求进行施工，确保道路的质量和安全性。
4. 施工进度乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，及时汇报施工进展情况，并与甲方协商解决施工中遇到的问题。
5. 施工安全乙方应制定详细的施工安全方案，并严格执行，确保施工过程中的安全。
6. 质量控制乙方应按照甲方要求进行质量控制，确保道路施工符合相关标准和规范。
7. 竣工验收乙方完成道路施工后，甲方将组织相关人员进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。
四、合同价款1. 合同价款总额为XXXXX元（大写：人民币XX万元整）。
2. 甲方将按照工程进度支付工程款项，具体支付方式和时间由双方另行协商确定。
五、保证金1. 乙方应在合同签订后的5个工作日内向甲方缴纳保证金，金额为合同价款的5%。
2. 保证金将作为乙方履行合同义务、保证施工质量和按时完工的担保。
六、违约责任1. 若乙方未按照合同约定的工期完成施工，每延迟一天，乙方应向甲方支付合同价款总额的1%作为违约金。
2. 若乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应承担重新施工所需的费用。
风电施工合同范本
风电施工合同范本甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 风电场道路、基础、平台、风机安装工程施工合同甲方：乙方：年月日合同协议甲方：乙方：（业主名称，以下简称业主）为实施（项目名称），已接受（承包商名称，以下简称承包商）对该项目的投标。
业主和承包商共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）合同协议书；（2）合同条件及附件；（3）中标通知书；（4）招标书(包括澄清文件)；（5）图纸；（6）技术标准和要求；a.包括在合同文件中的书面技术规范b.参考资料中包括的技术规范（7）投标书(包括澄清文件)；（8）其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。
2. 签约合同价：1/ 4人民币（大写）元整（）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。
3. 承包商项目经理4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。
5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。
8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
签字页：本页无正文：甲方：（盖章）：乙方：（盖章）单位地址：单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：或委托代表：或委托代表：经办人：经办人：开户银行：法定代表人：法定代表人：或委托代表：或委托代表：经办人：经办人：开户银行：开户银行：账号：账号：税号：税号：3/ 4电话：开户银行：账号：账号：税号：税号：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：合同条件 1.定义及解释 1.1 定义合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。
风电吊装施工合同范本
风电吊装施工合同范本合同编号：______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就风电吊装施工事项达成如下合同：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行风电吊装施工，包括但不限于风力发电机组、塔筒、叶片等设备的吊装安装工作。
1.2 项目地点：______________1.3 项目工期：自合同生效之日起至______________止。
二、合同价款2.1 本合同总价款为______________（大写：______________）。
2.2 付款方式：甲方按照工程进度及验收情况，分期向乙方支付合同价款。
具体付款比例及时间安排如下：第一期：合同签订后，甲方支付合同总价款的____%作为预付款；第二期：风电吊装施工完成____%时，甲方支付合同总价款的____%；第三期：风电吊装施工完成____%时，甲方支付合同总价款的____%；第四期：风电吊装施工完成____%时，甲方支付合同总价款的____%；第五期：风电吊装施工验收合格后，甲方支付合同总价款的____%。
2.3 付款账户：______________三、工作内容及要求3.1 乙方应按照甲方要求，严格按照相关标准和规范进行风电吊装施工，确保施工安全、质量和进度。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成风电吊装施工，并保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。
3.3 乙方应配合甲方进行风电吊装施工的进度跟踪和工程验收工作。
3.4 乙方应确保施工现场的安全生产，严格遵守相关法律法规和安全操作规程，保障施工人员和设备的安全。
四、违约责任4.1 若乙方未按约定时间完成风电吊装施工，每延迟一天，乙方应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。
4.2 若乙方未按合同约定要求完成风电吊装施工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除合同。
4.3 若因乙方原因导致的施工质量问题，乙方应承担相应的返工费用及损失赔偿责任。
风电吊装合同范本
风电吊装合同范本甲方（委托方）：______________________乙方（承揽方）：______________________鉴于甲方需要进行风电设备的吊装工作，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本合同。
第一条合同内容1.1 乙方负责甲方指定风电场的风电设备吊装工作，包括但不限于风机塔筒、叶片、机舱等部件的吊装。
1.2 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工方案进行吊装作业。
第二条合同期限2.1 本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条合同价款3.1 合同总金额为人民币（大写）：____________________元整。
3.2 付款方式：甲方在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款；吊装工作完成后____天内支付剩余款项。
第四条质量要求4.1 乙方应保证吊装作业的质量符合国家和行业的相关标准。
4.2 乙方应提供吊装作业的相关质量证明文件。
第五条安全责任5.1 乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规，确保吊装作业的安全。
5.2 乙方应为参与吊装作业的人员投保相应的人身意外伤害保险。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按照合同约定的时间完成吊装作业，每逾期一天，应向甲方支付合同总价____%的违约金。
6.2 如因乙方原因导致吊装作业质量不符合约定，乙方应承担相应的返工费用。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________授权代表签字：____________________授权代表签字：____________________签订日期：____年____月____日签订地点：_______________________注：本合同范本仅供参考，具体合同内容应根据实际情况和法律规定进行调整。
风电道路合同范本
风电道路合同范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设风电场道路工程，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就风电道路工程的施工达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：______________________1.2 工程地点：______________________1.3 工程内容：______________________1.4 工程规模：______________________1.5 工程质量标准：______________________1.6 工程期限：______________________第二条工程承包范围2.1 乙方负责按照甲方提供的施工图纸及技术要求，完成风电道路工程的施工任务。
2.2 乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准，并接受甲方的监督和检查。
第三条合同价款及支付方式3.1 本工程合同总价为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________元）。
3.2 支付方式：甲方根据工程进度和乙方完成的工作量，按照合同约定的付款节点向乙方支付工程款。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，并确保工程质量。
4.2 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后_______天内组织验收。
第五条工程变更5.1 若甲方需对工程内容进行变更，应提前_______天以书面形式通知乙方，并协商变更事宜。
5.2 因变更导致的工程量增减，双方应根据实际情况协商调整合同价款。
第六条违约责任6.1 如乙方未按合同约定完成工程任务或工程质量不符合标准，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
6.2 若甲方未按期支付工程款，应按未付款项的_______%向乙方支付违约金。
风力发电道路施工(合同)
风力发电道路施工合同1. 合同背景本合同是由甲方（风力发电项目建设方）与乙方（道路施工方）之间签订的，就风力发电项目中道路施工的相关事宜达成的协议。
2. 合同内容1.项目概述：–项目名称：风力发电道路施工项目–项目地点：具体地点–项目规模：包括道路总长度、道路宽度等2.合同签订日期：YYYY-MM-DD3.合同有效期：自签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
4.项目责任：–甲方责任：•提供相关项目资料和技术支持•监督工程进展•向乙方支付工程款项–乙方责任：•按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行道路施工•保证工程质量及工期•按时完成施工任务5.工程款项及结算方式：–工程款项：总工程款为X元（大写）–结算方式：按照乙方完成工程进度和质量进行阶段性结算6.违约责任：–若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停施工并要求甲方支付滞纳金。
–若乙方未按时完成施工，乙方应向甲方支付违约金。
–具体违约责任及解决方式可在合同附件中详细定义。
7.保密条款：–双方在合同履行期间及终止后，需对所涉及的技术、商业秘密等予以保密。
8.法律适用和争议解决：–本合同适用法律。
–若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 合同附件1.技术要求：包括道路施工的具体要求、质量标准等。
2.设计图纸：包括道路的设计图纸及其他相关图纸。
3.违约责任及解决方式。
4. 其他事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
为《风力发电道路施工合同》的基本内容，请各方仔细阅读并确认。
如有任何疑问或修改意见，请及时与对方沟通。
只有在互相达成一致的情况下，方可正式签署合同。
合同需双方签字并盖章生效。
甲方（风力发电项目建设方）：_____________________________ 签字日期：_________________________乙方（道路施工方）：________________________________________ 签字日期：_________________________。
风电项目道路与吊装平台工程施工合同模板
合同编号：2014-YCJX2Q-GC-施工-001绛县天润冷口风电场二期42MW风电项目道路及吊装平台工程施工合同甲方：绛县天润风电乙方：普天建设工程合同编号：2014-YCJX2Q-GC-施工-001签约地点：呼和浩特签约时间：2014年12月第一部分：合同协议书发包人（全称）：绛县天润风电（以下简称甲方）承包人（全称）：普天建设工程（以下简称乙方）依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就风场工程施工事宜经协商一致，订立本合同。
一、项目概况1.工程名称：绛县天润冷口风电场二期42MW风电项目道路及吊装平台工程2.工程地点：省市绛县冷口乡3.工程建设规模：28台金风1500kW机组--42MW4.资金来源：发包人企业自筹。
二、工程承包围：工程围包括（但不限于以下容）：本工程为风电场道路、吊装平台施工工程。
包括但不仅指以下工作容：二期风电场场到达所有风机基础施工道路，风电场道路围高度5.2m 围障碍物的清理或改造，道路指示和警示牌安装，排水沟施工；风电场28台风机吊装平台工程，施工后的场地平整、恢复。
在设备进厂时积极配合运输牵引，在移交生产前进行吊装平台专项平整、维护。
通往一期升压站的混凝土道路修筑工程。
本合同包括但不仅指上述容。
因签证、设计变更等原因后补的图纸也属于本合同围。
三、合同工期开工时间：2014 年11 月1日竣工时间：2014 年12 月11 日合同工期总日历天数（含法定节假日）：41 天。
具体节点工期如下：施工道路：2014.11.1-2014.11.30备注：根据现场实际情况，具体开工日期以甲方书面通知为准，但合同工期总日历天数不变.四、质量质量标准要求：达到国家和现行电力行业工程DL/T5191-2004质量验收标准，满足<风力发电工程达标投产验收规程>NB/T31022--2012要求.满足风机设备运输车辆行驶要求，保证设备运输车辆可正常或牵引至风机点位；五、合同价款本合同为固定总价合同5.1 固定总价如下：本合同检修道路及吊装平台施工总价为5241465.00（伍佰贰拾肆万壹仟肆佰陆拾伍）元整。
风力发电吊装合同范本
风力发电吊装合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[风力发电项目名称]吊装工程2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：负责风力发电设备（包括塔筒、机舱、叶片等）的吊装工作二、工程期限1. 本工程的工期为______天，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整）。
此价款为固定总价，包含乙方完成本工程所需的设备租赁费、人工费、运输费、保险费等一切费用。
合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款；乙方完成全部吊装工作并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%；剩余工程总价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 甲方有权对乙方的吊装工作进行监督和检查，确保工程质量和进度符合要求。
2. 甲方应按照合同约定及时支付工程价款。
3. 甲方应向乙方提供施工所需的场地、道路、水电等基础条件，并协调好与周边相关方的关系，确保乙方能够顺利进行施工。
4. 甲方应在乙方进场前，向乙方提供风力发电设备的相关技术资料和安装要求。
（二）乙方的权利和义务1. 乙方有权按照合同约定收取工程价款。
2. 乙方应严格按照国家和行业标准以及甲方的要求进行吊装施工，确保工程质量和安全。
风力发电道路施工合同
风力发电道路施工合同1. 合同背景2. 合同条款2.1 合同双方甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]2.2 合同目的本合同旨在约定甲乙双方在风力发电项目中的道路施工事项，确保道路施工的质量和进度。
2.3 合同内容2.3.1 甲方的责任和义务：•提供有效的施工图纸和设计方案供乙方参考•按时支付乙方的工程款项•协助乙方协调解决施工过程中的问题2.3.2 乙方的责任和义务：•根据甲方提供的施工图纸和设计方案，进行道路施工•保证施工质量符合相关标准和法规要求•保证施工进度按合同要求完成2.4 合同期限2.5 合同报价本合同总金额为[合同金额]，包括道路施工所需的材料、人工和设备费用等。
2.6 合同支付•预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的40%•进度款：乙方完成施工进度的20%后，甲方支付合同金额的30%•竣工款：乙方完工并得到甲方验收后，甲方支付合同金额的30%2.6.2 乙方收到甲方支付的款项后，应开具相应的发票，甲方确认后进行支付。
2.7 合同变更若因不可抗力等情况需要对本合同内容进行修改，甲乙双方应协商一致并进行书面变更。
3. 合同执行3.1 甲乙双方应保持良好的沟通，并及时解决合同执行过程中的问题和争议。
3.2 甲乙双方应共同履行本合同的约定，确保道路施工的质量和进度。
3.3 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和验收。
4. 合同终止4.1 合同期届满，甲乙双方均履行完合同约定的义务后，合同终止。
4.2 若一方违反本合同的约定，经通知后仍未改正，对方有权解除合同并要求赔偿。
4.3 若因不可抗力等原因，导致合同无法履行，甲乙双方可协商解决或解除合同。
5. 其他条款5.1 本合同未尽事宜，可由甲乙双方进行协商补充。
5.2 本合同的任何修改或补充应以书面形式进行，并由甲乙双方签字确认。
5.3 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
6. 合同签署甲方（盖章）：____________日期：____________乙方（盖章）：____________日期：____________。
风电道路施工包工合同范本
风电道路施工包工合同范本
甲方：（施工单位）
乙方：（包工队）
为了明确双方的权利和义务，保证风电道路施工工作的顺利进行，经双方协商一致，特签订本合同。
一、施工内容：
1、乙方承包甲方风电道路施工项目，具体包括（具体描述施工的工作内容和范围）。
2、施工地点：（施工地点具体地址）。
二、合同价格：
1、本次施工项目的合同总价为（具体金额）。
2、支付方式：（具体描述支付方式和进度）。
三、施工期限：
1、合同工期为自（具体起始日期）起至（具体完工日期）止。
2、如因不可抗力等特殊原因，导致工期延长，须及时通知甲方并经双方协商确定新的工期。
四、质量要求：
1、乙方应严格按照甲方要求和相关规定施工，确保施工质量符合标准要求。
2、如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应责任并及时整改。
五、安全保障：
1、施工期间，乙方应加强安全管理，确保施工现场安全。
2、如发生安全事故，乙方应追究责任并承担相应赔偿责任。
六、保修期：
1、施工完工后，乙方应提供一定期限的保修服务，具体保修期限为（具体天数）。
七、违约责任：
1、如乙方未按合同要求完成或质量不合格，甲方有权要求乙方承担相应违约责任并补偿损失。
2、如甲方未按合同要求支付款项或提供必要配合，乙方有权要求甲方承担相应违约责任。
八、其他事项：
（其他双方约定事项）
乙方（包工队）：签字盖章
日期：年月日
甲方（施工单位）：签字盖章
日期：年月日
注：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字生效。
风电吊装合同模板
风电吊装合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！风电吊装合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要进行风电设备的吊装作业，经双方友好协商，就吊装事项达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________风电场吊装工程1.2 工程地点：________省________市________县________风电场1.3 工程内容：____________（详细描述吊装设备、数量、型号等）1.4 工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、吊装设备及技术要求2.1 乙方应按照甲方提供的工程概况，提供相应的吊装设备，并保证设备安全、可靠、性能良好。
2.2 乙方应按照甲方的要求，对吊装设备进行安装、调试，并确保设备在吊装过程中满足各项技术指标。
2.3 乙方应提供专业的吊装队伍，并负责现场施工的安全管理。
三、合同价格及支付方式3.1 本合同的合同价格为人民币____元（大写：_________________________元整），乙方应按照本合同约定的付款方式向甲方支付合同价款。
3.2 甲方支付乙方合同价款的方式如下：（1）合同签订后__日内，甲方支付乙方合同价款的__%；（2）吊装工程完成后，经甲方验收合格后__日内，甲方支付乙方合同价款的__%；（3）剩余的合同价款，在乙方按照本合同约定完成所有工作后__日内支付。
四、工期及违约责任4.1 乙方应按照本合同约定的工期完成所有工作。
如乙方因自身原因导致工期延误，应按照甲方要求的进度进行赶工，并承担因此产生的费用。
4.2 如乙方未按照本合同约定的工期完成工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期金额×__%。
五、验收及保修5.1 吊装工程完成后，甲方应组织验收。
风力发电吊装合同范本
风力发电吊装合同范本一、合同背景1.1 发包方：指具有风力发电项目建设和运营权的单位或个人。
1.2 承包方：指具备风力发电设备吊装专业技术能力和相关资质的单位或个人。
1.3 吊装工程：指风力发电设备的运输、安装、调试、维修等过程中涉及的吊装作业。
1.4 风力发电设备：指风力发电机组、塔筒、叶轮、机舱等设备。
二、合同内容2.1 工程范围（1）风力发电设备的运输、卸车、存放；（2）风力发电设备的安装、调试；（3）风力发电设备的维修、保养；（4）其他与吊装工程相关的辅助工作。
2.2 工程期限本合同约定的吊装工程期限为____个月，自合同签订之日起计算。
如因特殊情况需要延期，双方应协商一致并签订补充协议。
2.3 工程质量乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求，确保吊装工程的质量。
若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。
2.4 工程费用（1）吊装工程费用为人民币____元（大写：____元整），其中包括但不限于设备运输、安装、调试、维修等费用。
（2）乙方在合同约定的工程期限内完成吊装工程，甲方按照实际完成工程量支付相应费用。
（3）若乙方未能在合同约定的工程期限内完成吊装工程，甲方有权按照未完成工程量占总工程量的比例扣除相应费用。
2.5 工程变更如遇工程变更，双方应协商一致并签订补充协议。
工程变更导致的费用调整，按照双方协商的结果执行。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利和义务（1）甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，确保工程质量和进度。
（2）甲方应按照约定支付吊装工程费用。
（3）甲方应协助乙方办理相关手续，为乙方提供必要的施工条件。
3.2 乙方权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成吊装工程，并确保工程质量。
（2）乙方应遵守国家相关法律法规，不得损害甲方和其他第三方的合法权益。
（3）乙方应妥善保管甲方提供的资料、设备等，如有损坏或丢失，乙方应承担相应责任。
四、违约责任4.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
风力发电吊装合同范本
风力发电吊装合同范本一、合同主体1.1 甲方：指拥有风力发电项目的单位或个人，具体名称为【甲方全称】。
1.2 乙方：指具备风力发电吊装服务能力的单位或个人，具体名称为【乙方全称】。
二、合同标的2.1 甲方委托乙方对其风力发电设备进行吊装作业，确保设备安全、准确、高效地安装到位。
三、合同期限3.1 本合同自双方签订之日起生效，至风力发电设备吊装完成且验收合格之日止。
四、合同条款4.1 吊装作业内容4.1.1 乙方负责对甲方提供的风力发电设备进行现场吊装作业，包括但不限于设备的卸车、运输、安装、调试等。
4.1.2 乙方应确保吊装作业过程中设备的安全、完整，不得对设备造成损坏。
4.2 吊装作业要求4.2.1 乙方应按照甲方提供的吊装方案进行作业，确保吊装作业的顺利进行。
4.2.2 乙方应遵守国家有关法律法规，确保吊装作业的安全、环保。
4.2.3 乙方应配备具有相应资质的吊装人员，确保吊装作业的专业性和安全性。
4.3 工期及进度4.3.1 乙方应在合同约定的工期内完成吊装作业，如因特殊情况需要延期，乙方应提前向甲方书面申请，经甲方同意后方可延期。
4.3.2 乙方应按照甲方要求的进度计划进行吊装作业，确保工程进度。
4.4 费用及支付4.4.1 甲方应按照本合同约定的费用标准向乙方支付吊装服务费用。
4.4.2 乙方开具正规发票，甲方按照约定的付款方式向乙方支付款项。
4.5 质量及验收4.5.1 乙方应确保吊装作业的质量，满足甲方的要求。
4.5.2 吊装作业完成后，甲方有权对设备进行验收，如验收合格，则支付乙方剩余款项。
4.6 违约责任4.6.1 如乙方未能按照约定完成吊装作业，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额的10%。
4.6.2 如乙方在吊装作业过程中对设备造成损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决5.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
风力发电吊装合同范本
风力发电吊装合同范本甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行风力发电吊装工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：甲方委托乙方进行风力发电吊装工程，包括但不限于风力发电设备的吊装、安装、调试及售后服务等。
二、工程期限2.1 本合同工程期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.2 乙方应按照约定的工程期限完成工程，若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
三、工程费用3.1 本合同工程费用为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.2 甲方应按照约定的付款方式和期限向乙方支付工程费用。
四、工程质量4.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方要求的时间内进行整改，直至达到甲方要求。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。
5.2 乙方应制定安全生产责任制度，明确安全生产责任人，加强安全生产管理。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
6.2 乙方未按照约定的工程期限完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为本合同工程费用的_______%。
七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
风力发电吊装合同范例
风力发电吊装合同范例这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：风力发电吊装合同范例尊敬的合同双方：一、合同双方1. 发包方（以下简称“甲方”）：[甲方全称]2. 承包方（以下简称“乙方”）：[乙方全称]二、合同标的1. 甲方委托乙方进行风力发电吊装工程，具体项目为：[项目名称]，位于[项目地址]。
2. 吊装工程包括但不限于：[详细列举吊装工程内容，如：风力发电机组的吊装、基础平台的搭建、运输车辆的使用等]。
三、合同工期1. 吊装工程预计开始时间为：[开始日期]，预计结束时间为：[结束日期]。
2. 乙方应确保在合同规定的时间内完成吊装工程，如有延误，应承担相应的违约责任。
四、合同价款1. 合同总价为：[合同总价金额，大写：______元整，小写：______元整]。
2. 付款方式：[详细说明付款方式，如：分阶段付款、按进度付款等]。
五、合同履行1. 乙方在接到甲方通知后，应及时组织人员、设备进场，并按照合同约定完成吊装工程。
2. 甲方应提供必要的施工场地、水电、通讯等基础设施，确保乙方施工顺利进行。
3. 乙方在施工过程中应严格遵守国家有关法律法规，确保工程质量、安全和环境保护。
六、违约责任1. 甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付工程款的______%；（2）未按合同约定提供施工场地的，应向乙方支付违约金，违约金为______元/天。
2. 乙方违约责任：（1）未按合同约定完成吊装工程的，应向甲方支付违约金，违约金为______元/天；（2）工程质量不合格的，应无条件进行返工，并承担由此产生的费用。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
风力发电道路施工合同
风力发电道路施工合同一、背景介绍二、施工内容1.甲方将委托乙方负责风力发电场道路的施工工作。
2.道路施工范围包括但不限于：–道路设计与规划–地面平整与打浆–路面沥青铺设–路灯安装–护栏、隔离带设置–文明施工标识–其他与道路施工相关的工作三、施工期限1.本合同的施工期限约定为从合同生效之日起的X个月，具体施工进度将另行商定。
2.如遇不可抗力因素或其他无法预见的情况，甲方和乙方应立即进行协商，并采取合理措施以确保施工工期的完成。
四、施工标准1.乙方应按照符合相关法律法规以及甲方提供的施工标准、技术要求和设计方案进行道路施工。
2.施工过程中，甲方有权进行现场检查和监督，对不符合要求的施工进行整改要求。
五、质量保证1.乙方保证施工期间的施工质量符合相关标准和要求，确保道路施工的安全和稳定。
2.对于因乙方原因导致的施工质量问题，乙方将负责进行后期维修和整改，不得向甲方收取额外费用。
六、工程款支付–工程款总额为X元（大写：X元整）。
–在合同生效后的第一个月支付工程款的30%，作为预付款。
–施工进度达到合同约定的百分比时，乙方可以向甲方提交工程款支付申请，甲方应按比例支付。
–工程验收合格后，乙方可向甲方提交尾款申请，甲方将在验收合格后10个工作日内支付尾款。
七、保密条款本合同属于商业合作的机密信息，双方在签署后应对合同内容进行保密，未经对方同意不得向第三方透露、传播合同内容。
八、争议解决本合同的签订、履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
若协商无果，则提交甲方所在地的仲裁委员会进行仲裁。
本合同共同遵守上述约定，并双方签章生效。
甲方：___________________ 签字：日期：乙方：___________________ 签字：日期：。
风电吊装施工队合同范本
风电吊装施工队合同范本
甲方：（委托人名称）
地址：
电话：
联系人：
乙方：（承接方名称）
地址：
电话：
联系人：
鉴于甲方有意委托乙方进行风电吊装施工，双方经友好协商，达成如下合同：
一、项目情况
1.1 项目名称：风电吊装施工
1.2 项目地址：
1.3 项目内容：包括但不限于风力发电机部件的吊装、安装及调试等工作。
二、合同价款
2.1 甲方应向乙方支付的合同价款为（具体金额），支付方式为（一次性支付/分期支付），具体分期支付的付款时间及比例详见付款计划书。
2.2 如因不可抗力（如地震、火灾、战争等）导致工期延误，甲方应按实际施工情况支付
乙方相应的施工费用。
三、施工期限
3.1 施工期限为自合同签订之日起（具体天数），期间甲方应为乙方提供必要的协助。
3.2 若因甲方原因导致施工延误，乙方有权要求延长施工期限。
四、保证与合同解除
4.1 乙方须符合相关法律法规要求，保证施工过程中工程质量和安全，对施工过程中可能
发生的事故负责。
4.2 若一方违反合同约定，经对方书面通知后仍未进行整改，则对方有权解除该合同，并有权追究违约责任。
五、其他事项
5.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
5.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并作出书面补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
风电吊装施工合同
风电吊装施工合同合同编号：_______甲方（发包人）：_______乙方（承包人）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方风电吊装工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______风电吊装工程项目1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：乙方负责完成甲方风电吊装工程项目的全部施工内容，包括但不限于风力发电机的安装、塔筒的安装、叶片的安装、其他相关设备的安装等。
二、合同价格2.1 本合同的合同价格为人民币_______元（大写：_________________________元整），乙方完成本合同规定的全部施工内容后，甲方应按本合同约定的付款方式及时支付合同价款。
2.2 合同价格包括但不限于乙方的人工费、材料费、设备费、运输费、保险费、税费等所有费用。
三、合同工期3.1 合同工期为_______日，自乙方进入施工现场之日起计算。
3.2 乙方应按合同约定的工期完成本合同规定的全部施工内容。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应按甲方要求支付逾期竣工违约金，具体违约金计算方式按双方约定执行。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
4.2 工程质量验收标准：工程完成后，甲方有权组织验收，如不符合合同约定的质量标准，乙方应负责修复或重新施工，直至符合质量要求。
五、付款方式5.1 本合同的付款方式分为三个阶段，具体付款比例和付款时间双方另行商定。
5.2 甲方支付合同价款时，应提供合法的发票。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定的工期完成施工的，应按照甲方要求支付逾期竣工违约金。
6.2 甲方未按照合同约定支付合同价款的，应按照乙方要求支付逾期付款违约金。
风电吊装施工合同模板
风电吊装施工合同模板甲方（委托方）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（承包方）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方需要进行风电吊装施工，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就风电吊装施工项目协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：风电吊装施工项目1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：包括但不限于风电机组的吊装、运输、安装调试等（具体内容详见附件一《工程量清单》）。
1.4 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家和行业相关标准及甲方要求进行施工，保证工程质量。
2.2 工程质量应达到合格标准，并通过甲方及相关部门的验收。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________（￥______________）。
3.2 支付方式：a. 合同签订后____日内，甲方向乙方支付总价款的____%作为预付款；b. 工程进度达到____%后，甲方向乙方支付至总价款的____%；c. 工程竣工并经甲方验收合格后____日内，甲方向乙方支付至总价款的____%；d. 余款作为质保金，在质保期满后____日内无息支付。
第四条甲方权利与义务4.1 甲方应按合同约定支付工程款。
4.2 甲方应提供施工所需的相关资料和条件。
4.3 甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。
第五条乙方权利与义务5.1 乙方应按合同约定的工程内容、质量和期限完成施工。
5.2 乙方应遵守甲方施工现场的管理规定。
5.3 乙方应确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风电项目道路及吊装平台工程施工合同范本(doc 63页)合同编号：2014-YCJX2Q-GC-施工-001山西绛县天润冷口风电场二期42MW风电项目道路及吊装平台工程施工合同甲方：绛县天润风电有限公司乙方：山西普天建设工程有限公司合同编号：2014-YCJX2Q-GC-施工-001签约地点：呼和浩特签约时间：2014年12月第一部分：合同协议书发包人（全称）：绛县天润风电有限公司（以下简称甲方）承包人（全称）：山西普天建设工程有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就风场工程施工事宜经协商一致，订立本合同。
一、项目概况1.工程名称：绛县天润冷口风电场二期42MW风电项目道路及吊装平台工程2.工程地点：山西省运城市绛县冷口乡3.工程建设规模： 28台金风1500kW机组--42MW4.资金来源：发包人企业自筹。
二、工程承包范围：工程范围包括（但不限于以下内容）：本工程为风电场道路、吊装平台施工工程。
包括但不仅指以下工作内容：二期风电场场内到达所有风机基础施工道路，风电场道路范围内高度5.2m范围内障碍物的清理或改造，道路指示和警示牌安装，排水沟施工；风电场内28台风机吊装平台工程，施工后的场地平整、恢复。
在设备进厂时积极配合运输牵引，在移交生产前进行吊装平台专项平整、维护。
通往一期升压站的混凝土道路修筑工程。
本合同包括但不仅指上述内容。
因签证、设计变更等原因后补的图纸也属于本合同范围。
三、合同工期开工时间： 2014 年 11 月 1日竣工时间： 2014 年 12 月 11 日合同工期总日历天数（含法定节假日）： 41 天。
具体节点工期如下：施工道路：2014.11.1-2014.11.30备注：根据现场实际情况，具体开工日期以甲方书面通知为准，但合同工期总日历天数不变.四、质量质量标准要求：达到国家和现行电力行业工程DL/T5191-2004质量验收标准，满足<风力发电工程达标投产验收规程>NB/T31022--2012要求.满足风机设备运输车辆行驶要求，保证设备运输车辆可正常或牵引至风机点位；五、合同价款发包人：绛县天润风电有限公司承包人：山西普天建设工程有限公司法定代表人(或授权代表)：法定代表人(或授权代表)：(签名盖公章) (签名盖公章)地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：收款人：第二部分通用条款1词语定义及解释1.1定义在包括专用条件和本通用条件的合同条件中，以下措辞和用语应具有本条所赋予它们的含义。
1.1.1合同1.1.1.1“合同”指合同条件、技术规范、图纸、工程量清单、招标文件、投标书、投标书附录、中标通知书、合同协议书及构成合同组成部分的其他文件。
1.1.1.2“合同协议书”指在第1.6条中提及的合同协议书。
1.1.1.3“中标通知书”指发包方正式接受投标的通知。
1.1.1.4“投标书”指承包商向发包方提供的，按合同条款规定并为发包方所接受的，为工程施工、竣工及保修而做的有报价的投标文件。
1.1.1.5“规范”指合同中包括的本合同工程的技术规范和在技术规范中引用的国家、部颁规范、规程及标准，或由承包商提交并经监理工程师批准的对技术规范的修改或补充。
1.1.1.6“图纸”指由发包方根据合同向承包商提供的所有图纸、计算书和类似的技术资料，以及由承包商提供的经发包方批准的所有图纸、计算书以及类似的其他技术资料。
1.1.1.7“工程量清单”是投标文件的组成部分，并已填写报价且完整的工程量表。
1.1.1.8“合同附录”指直接附在本合同条件之后并构成合同的附件，是有效合同组成部分。
1.1.1.9“投标书附录”指直接附在投标书之后并构成投标书组成部分的附录。
1.1.2当事各方和当事人1.1.2.1“发包方”指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.2“承包商”指在协议书中约定被发包有接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3“分包人”指在合同中提及的承担部分工程施工的当事人或发包人同意已分包了部分工程的任何当事人，及取得该当事人资格的合法继承人，但不包括其任何受让人（除承包商同意外）。
1.1.2.4“监理单位”指受发包方委托承担工程监理业务和监理责任的单位。
1.1.2.5“总监理工程师”指经发包方同意，监理单位委派到工程现场代表监理单位全面履行监理合同的全权负责人。
1.1.2.6“承包商代表”是指承包商任命，由发包方确认，在本合同项下代行承包商全权的个人。
1.1.3日期、检验、期限和完成1.1.3.1“开工日期”指发包方批准发出的开工通知的日期。
1.1.3.2“竣工时间”指合同中规定，并从开工日期开始计算的工程或任何区段或部份工程完工并通过竣工检验的时间。
1.1.4款项与支付1.1.4.1“合同价格”指在合同中写明的，根据合同条款，用以支付承包商为实施并完成工程和保修应付的总金额。
1.1.4.2“预付款”指由发包方根据合同规定预先支付的一定数额的款项。
1.1.4.3“中期支付证书”除最终支付证书之外的，由监理工程师签发的任何支付证书。
1.1.4.4“最终支付证书”指按合同签发的支付证书。
1.1.4.5“质保金”指发包方根据保修条款扣留的款项。
1.1.5工程和货物1.1.5.1“承包商的设备”指用于实施和完成工程以及修补缺陷所需要的全部机械、仪器、车辆和其它设备。
其中不包括临时工程、发包方的设备（如有时）、永久设备、材料和所有其它构成或将构成永久工程的一部份的任何物品。
1.1.5.2“货物”指承包商的设备、材料、永久设备和临时工程，或视情况指其中之一。
1.1.5.3“材料”指构成或将构成部分永久工程的各类物品（永久设备除外），包括由承包商按照合同仅负责供应的材料。
1.1.5.4“永久工程”指将由承包商按照合同实施的永久工程。
1.1.5.5“临时工程”指为了实施和完成永久工程以及修补任何缺陷在现场上所需的各种类型的临时工程（承包商的设备除外）。
1.1.5.6“工程”指永久工程和临时工程，或视情况指其中之一。
1.1.5.7“扩大单位工程”按《电力工业基本建设预算管理制度及规定》（2002年版）中的项目划分。
1.1.5.8“单位工程”按《电力工业基本建设预算管理制度及规定》（2002年版）中的项目划分。
1.1.5.9“分部工程”按《电力工业基本建设预算管理制度及规定》（2002年版）中的项目划分。
1.1.5.10“分项工程”按《电力工业基本建设预算管理制度及规定》（2002年版）中的项目划分。
1.1.5.11“合同工程”指合同协议书中写明的合同范围内的全部工程。
1.1.5.12“永久占地”指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
1.1.5.13“临时占地”指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时管线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。
1.1.5.14“工地”指为工程施工由发包方提供的用地及在合同中特别注明的将构成部分工地的任何其它场所。
1.1.6其它定义1.1.6.1“不可抗力”如第19.1条中所定义。
1.1.6.2“不可预见”指一个有经验的承包商在提交投标文件那天还不能合理预见的。
1.1.6.3“变更”指按照第13条被指示或批准作为变更的对工程的任何变动。
1.1.6.4“费用”指不论在工地内或工地外已合理发生或将需要发生的所有开支，包括管理费及可合理分摊的费用。
1.1.6.5“日”指日历日。
1.1.6.6“元”和缩写“RMB”、“¥”指合同中作为货币单位的人民币元。
1.1.6.7“外币”指我国以外国家的货币，以及港币、澳元。
1.1.6.8“书面函件”指任何书写、打印或印刷函件，包括电传、电报及传真通讯。
1.1.6.9“工程质量监督”指电力工程质检站、电力质检中心站、电力质检中心总站按规定对工程进行的质量监督活动。
1.1.6.10“设备缺陷”指由于安装或其他原因，造成设备不能健康运行而须进行处理的设备状态。
1.1.6.11“国家”指中华人民共和国。
1.2解释在合同中，除非文中另有规定，否则：a表示阳性、阴性、或中性的词包括所有的性别；b单数形式的词亦可以代表复数含义，根据上下文的内容确定，反之亦然；c解释本合同条件时，不应考虑旁注和其它标题。
1.3通讯联络1.3.1通知1.3.1.1致承包商的通知根据本合同条件，指由发包方或监理工程师发给承包商的一切证书、通知或指令。
上述内容均应通过传真或邮寄的形式，也可派人送达承包商的地址或承包商为此指定的其他地址。
1.3.1.2致发包方和监理工程师的通知根据本合同条件，指承包商致发包方或监理工程师的通知。
通知均应通过传真或邮寄的形式，或派人送达发包方和监理工程师的各有关地址。
1.3.2通讯地址1.3.2.1地址的变更合同双方的任何一方，经事先以书面通知另一方，均可改变地址，并抄送监理工程师。
监理工程师事先通知合同双方，也可更改其地址。
1.3.2.2通讯地址发包方的通讯地址：（地址名称）监理工程师通讯地址：（地址名称）承包商通讯地址：（地址名称）1.4法律和语言本合同受中华人民共和国法律、法规的制约。
本合同语言为中文。
1.5文件的优先次序构成合同的各个文件应互为解释，如果在合同文件中发现任何含混或矛盾之处，各文件的优先次序如下：a)合同协议书；b)中标通知书；c)承包商的投标文件；d)合同专用条件；e)合同通用条件；f)双方协商同意的变更纪要、协议；g)标准、规范和有关技术文件；h)图纸；i)已标价的工程量清单；j)招标文件；k)其他有关文件;上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.6合同协议书1.6.1承包商应签订并履行由发包方拟定的合同协议。
1.7 转让承包商不得将本合同工程或其中任何部分转让给其他法人或自然人。
否则按第15.1条承包商违约处理。
1.8 文件的保管和提供技术文件、规范、图纸应使用汉语；发包方提供图纸日期应根据施工网络进度，按施工顺序提供。
发包方免费提供工程的施工图纸2套。
工程的施工图纸若不能满足承包商的需要，承包商可提出要求增加的份数，可由发包方统一委托设计院印刷，收费按设计院收费标准收取，费用由承包商自付。
承包商不得在未经监理工程师批准的情况下将此类文件让第三方使用或向第三方转让。
1.9 遵守法律和规章承包商履行合同时应遵守相关法律、法规的规定，包括：a 遵守所有与工程施工、完成工程及保修有关的由国家或省（自辖区、自治区）颁布的法律、法规或其他规章；b 遵守发包方已经（或将要）获得永久工程的规划、分区和其他类似许可；c 合同中规定已经（或将要）由发包方取得的其他许可中的要求。