房屋裂缝维修补偿协议书2

合集下载

新房开裂赔偿协议书范本

新房开裂赔偿协议书范本

新房开裂赔偿协议书范本甲方:[甲方名称/个人姓名]乙方:[乙方名称/个人姓名]鉴于甲方和乙方就新房开裂问题达成以下协议:一、背景甲方是房屋的购买方,乙方是房屋的开发商/建造方。

甲方通过购买房屋产权证书,取得了该房屋的所有权,但发现新房存在开裂问题,影响了房屋的完整性、质量和使用价值。

二、赔偿责任乙方承认新房存在开裂问题的事实,并愿意承担相应的赔偿责任。

三、赔偿方式乙方同意按照以下方式进行赔偿:1. 维修:乙方将对新房的开裂问题进行全面维修和修复,以确保房屋的结构安全和外观完美。

2. 补偿费用:乙方将向甲方支付开裂问题带来的额外费用,包括但不限于修复费用、搬迁费用、临时住所费用等。

具体费用将在双方协商后确定,并按照以下方式支付:(1)甲方提供维修和修复费用明细表,乙方确认后支付给甲方;(2)其他费用按照相关凭证和费用发票的提供情况支付给甲方。

3. 返还房屋购买款:如果开裂问题无法完全修复,且严重影响了房屋的使用价值和市场价值,甲方有权要求乙方返还已支付的房屋购买款。

四、责任限制1. 除非另有明确约定,乙方不承担由以下原因导致的开裂问题赔偿责任:(1)甲方的不当使用或维护;(2)意外事故、自然灾害或不可抗力因素导致的损坏;(3)甲方私自改动房屋结构、增加或减少荷载等导致的问题;(4)未获得乙方书面同意的改造、维修和装饰行为;(5)其他乙方事先向甲方明确告知并得到甲方同意的情况。

2. 甲方应当在发现开裂问题后及时通知乙方,并提供准确、完整的问题描述和相关证据。

五、保密条款双方在协议签署后要对本协议的内容进行保密,未经对方书面同意,不得披露给第三方。

六、争议解决双方在履行协议过程中如发生争议,应友好协商解决。

若协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、协议生效本协议经甲方和乙方签字盖章后生效,并自签订之日起执行。

本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方(签名):乙方(签名):日期:日期:。

外墙开裂修补合同协议书

外墙开裂修补合同协议书

外墙开裂修补合同协议书甲方(业主):_________乙方(承包商):_________鉴于甲方位于__________(详细地址)的建筑物外墙出现开裂现象,现需进行专业检查及必要的修补工作,经双方友好协商,达成以下协议:一、工程概述1. 工程项目名称:外墙开裂检查及修补工程。

2. 工程地点:________________________(详细地址)。

3. 工程内容:对甲方指定建筑物的外墙进行全面检查,并对发现的开裂部位进行必要的清理、填补和涂刷等工作,以确保外墙的结构安全和外观整洁。

二、责任与义务1. 甲方责任:a. 提供必要的施工条件,如水、电等基础设施;. 协助解决施工现场可能出现的问题;c. 按合同约定支付工程款项。

2. 乙方责任:a. 负责组织专业技术人员进行检查和施工;. 使用合格的材料和工具执行修补工作;c. 确保工程质量符合行业标准;d. 遵守施工期间的安全规定,确保施工安全;e. 在约定的时间内完成修补任务。

三、工程费用及支付方式1. 工程总费用为人民币_______元;2. 甲方在合同签订后三日内支付工程预付款,占总费用的30%;3. 施工完成后,甲方验收合格,支付剩余70%的尾款。

四、工程期限乙方应在合同签订后的______个工作日内完成全部检查和修补工作。

五、违约责任若任何一方违反本协议条款,应承担相应的违约责任。

六、其他事项1. 未尽事宜由双方协商解决;2. 本合同自双方签字盖章之日起生效;3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字):_____________ 日期:____年____月____日乙方(签字):_____________ 日期:____年____月____日。

受损房屋赔偿协议书(通用3篇)

受损房屋赔偿协议书(通用3篇)

受损房屋赔偿协议书(通用3篇)1.受损房屋赔偿协议书第1篇甲方:(身份证号:)乙方:(身份证号:)调解方:因乙方加层导致该房屋承重墙体多处斜裂缝,甲方要求乙方赔偿,经镇政府信访办调解,双方达成如下协议:一、乙方一次性赔偿因甲方房屋受损的款项人民币5000.00元(大写:伍仟元整)。

二、甲方今后加盖防雨层时,其瓴子安在共墙上,乙方不得阻拦。

三、甲方房屋今后再出现任何问题,乙方概不负责。

四、甲乙双方不得为此事再起纠纷和扯皮,不得上访。

此协议一式三份,甲乙双方各执一份,调解方留存一份,双方签字生效。

甲方:__乙方:__调解方:__20__年__月__日20__年__月__日2.受损房屋赔偿协议书第2篇被拆迁人(以下简称甲方):拆迁人(以下简称乙方):根据《民法通则》、《最新合同样本法》和《土地管理法》的有关规定,双方本着平等自愿的原则,就拆迁补偿一事达成如下最新协议范本:一、被拆迁人情况:甲方目前家庭成员共有名,其分别为(男)、(女)。

二、拆迁人情况:乙方根据我国有关法律已经取得拆迁人资格证,乙方承诺将依法与甲方就拆迁补偿情况达成最新协议范本。

三、房屋补偿:甲方目前所有房屋的建筑面积为平方米,其中包括套内建筑面积平方米、公摊建筑面积平方米;经过双方共同委托具备房地产评估资格的评估机构的评估,此等房屋所有权的单位价格为元/平方米,故甲方拥有房屋所有权的合计价值为元。

四、土地补偿:甲方目前房屋所占土地共有平方米,其中甲方享有专有土地使用权的有平方米,甲方与其他人共有土地使用权的有平方米;经过双方共同委托具备房地产评估资格的评估机构的评估,此等土地使用权的单位价格为元/平方米,故甲方拥有土地使用权的合计价值为元。

五、其他补偿:考虑到甲方长期居住于此地,搬离家园将给甲方造成诸多不便,本着奖励补偿的原则,乙方承诺除房屋补偿金与土地补偿金以外,还应当向甲方支付以下补偿金:1、号码变更费用:2、有线电视安装成本:3、交通运输费用:六、补偿金支付方式:根据双方之最新协议范本,乙方共计支付甲方补偿金元,乙方承诺将在年月日前,一次性将全部补偿金支付到甲方所银行帐户:银行帐号。

房屋损坏赔偿协议书5篇

房屋损坏赔偿协议书5篇

房屋损坏赔偿协议书5篇篇1甲方(赔偿方):________________乙方(受损方):________________鉴于甲方对乙方所造成的房屋损坏,经双方友好协商,达成以下赔偿协议:一、协议背景甲方因不慎导致乙方房屋损坏,包括墙面、屋顶、门窗等部位受损。

为了维护双方的合法权益,确保乙方房屋得到及时修复,双方经过充分沟通和协商,决定依据本协议进行赔偿。

二、赔偿原则1. 甲方承认对乙方房屋造成的损坏,并愿意承担相应的赔偿责任。

2. 赔偿应当公平、合理,确保乙方房屋得到及时修复。

3. 双方同意按照本协议约定的内容进行赔偿,并遵守相关法律法规。

三、赔偿内容1. 甲方负责乙方房屋的全部修复费用,包括但不限于人工费、材料费、设计费等。

2. 甲方应确保修复工作由具有相关资质和经验的施工单位进行,保证修复质量。

3. 甲方应在乙方房屋修复期间提供必要的临时住宿或者租金补偿。

4. 若因甲方原因导致修复工作延误,甲方应支付额外的赔偿金。

5. 本协议签订后,甲方应立即着手安排修复工作,并通知乙方。

四、赔偿流程1. 甲方应在发现房屋损坏后7日内与乙方联系,确认损失情况并协商赔偿事宜。

2. 双方共同委托具有相关资质的评估机构对房屋损失进行评估,确定修复费用。

3. 甲方应在确定修复费用后15日内支付赔偿款项给乙方。

4. 乙方收到赔偿款项后,应立即启动修复工作。

修复完成后,双方进行验收并签字确认。

5. 若验收过程中发现质量问题,甲方应负责整改直至达到质量标准。

五、保密条款双方应对本协议内容及相关事宜保持保密,未经对方同意,不得向第三方透露。

六、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定的内容进行赔偿,乙方有权要求甲方承担违约责任并支付违约金。

2. 若因甲方原因导致修复工作延误,造成乙方损失的扩大,甲方应负相应责任并支付额外赔偿金。

3. 若乙方违反本协议约定的保密义务,甲方有权要求乙方承担违约责任。

七、争议解决若双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

房子墙体裂缝补偿协议

房子墙体裂缝补偿协议

房子墙体裂缝补偿协议一、背景随着城市发展和建筑工程的日益增多,房屋墙体裂缝成为一个普遍存在的问题。

墙体裂缝不仅影响房屋的美观,还可能对结构安全造成潜在威胁。

为了保障房屋的质量和居民的权益,特制定本《房子墙体裂缝补偿协议》。

二、协议目的本协议的目的是为了明确房屋墙体裂缝问题的责任界定及补偿方式,保护购房者的权益,维护建筑工程的质量和安全,促进房地产市场的健康发展。

三、相关定义1.裂缝:指墙体表面出现的纵向、横向、斜向的裂纹。

2.购房者:指购买房屋的个人或单位。

3.开发商:指提供房屋出售的房地产开发企业。

四、责任界定1.裂缝由开发商在交房时主动发现的,属于开发商责任范围。

2.裂缝由购房者在交房后发现的,属于购房者责任范围。

3.当裂缝为隐蔽性缺陷,购房者可以在发现后一年内向开发商提出补偿要求。

五、补偿方式1.裂缝由开发商责任范围内的,在购房者交房后一年内,开发商负责进行修复,并承担所有费用。

2.裂缝属于购房者责任范围的,购房者自行负责修复,并承担所有费用。

3.裂缝属于隐蔽性缺陷的,购房者在发现后一年内,可要求开发商承担一部分修复费用。

具体比例根据裂缝严重程度和修复费用确定。

六、维权措施1.对于开发商未按照协议义务进行修复的,购房者有权向有关部门投诉举报,并寻求法律途径维权。

2.对于购房者私自修复或过度修复,造成其他损失的,购房者自行承担责任。

开发商有权要求购房者提供修复方案和相关费用报告。

七、协议变更在开发商和购房者双方达成一致的情况下,可以对本协议进行变更。

变更后的协议需要以书面形式确认,并获得双方签字。

八、争议解决本协议的解释及其他事项引起的一切争议,由双方协商解决。

若协商无果,将提交相关仲裁机构裁决。

以上为《房子墙体裂缝补偿协议》,为确保该协议的有效执行,双方应认真遵守并履行协议义务,以维护双方的权益。

如有争议,应通过协商解决,最终结果以书面形式确认为准。

房屋出现裂缝赔偿协议书

房屋出现裂缝赔偿协议书

房屋出现裂缝赔偿协议书
甲方:(房屋所有人姓名/公司名称)
乙方:(租户姓名/公司名称)
鉴于以下事实:
1. 甲方为房屋的所有人,乙方承租该房屋作为居住或商业用途;
2. 在租赁期间,该房屋出现了裂缝问题,损害了乙方的利益;
3. 双方为解决上述纠纷,在平等协商的基础上达成以下协议:
一、裂缝赔偿事宜
1. 甲方将在本协议签署后的10个工作日内委托专业的建筑公司进行房屋裂缝问题的检测和评估。

2. 如检测和评估结果确认房屋存在裂缝问题,并证明为非人为损坏或由乙方过失导致的,甲方将负责全额赔偿乙方的相关损失。

3. 赔偿金额将根据专业评估报告中所述的损失范围和程度进行合理计算,并支付给乙方。

4. 若评估报告发现房屋裂缝问题属于乙方过失导致,乙方将自行负责修复,并不向甲方提出任何赔偿要求。

二、其他约定事项
1. 本协议签署后即生效,并将对双方具有法律约束力。

2. 若双方就赔偿金额无法达成一致意见,应通过友好协商方式解决。

如协商无果,双方同意将争议提交至有管辖权的仲裁机构进行裁决。

3. 本协议未尽事宜可由双方另行协商,并以书面形式达成协议。

4. 双方同意保密本协议的内容及签署细节,不得将相关信息透露给
任何第三方。

5. 本协议一式两份,双方各持一份,具有同等的法律效力。

甲方签字:日期:(年/月/日)
乙方签字:日期:(年/月/日)。

物业房屋断裂赔偿协议书

物业房屋断裂赔偿协议书

物业房屋断裂赔偿协议书甲方:(委托人)地址:电话:乙方:(物业公司)地址:电话:鉴于:甲方与乙方就甲方所持有的位于(房屋地址)的房屋,由于物业公司的责任引起的房屋断裂问题发生争议,经双方友好协商,达成以下协议,以共同解决纠纷,并保证双方权益。

一、背景描述甲方自购买该房屋以来,一直使用乙方提供的物业管理服务。

然而,在使用过程中发现房屋出现断裂现象,经过甲方多次向乙方反映,问题依然未得到解决。

为维护各自权益,双方经过协商决定达成以下赔偿协议。

二、赔偿责任1. 乙方承担由于物业管理不善导致的房屋断裂问题的赔偿责任;2. 甲方需提供相关证据证明房屋断裂问题的确是由乙方管理不善所引起;3. 双方同意根据房屋断裂程度以及对甲方生活带来的影响,进行相应的赔偿责任划分。

三、赔偿方式1. 乙方同意在第四条规定的期限内对甲方进行赔偿;2. 赔偿方式包括但不限于以下:(1)尽快修复房屋断裂问题,恢复房屋原本结构和功能;(2)乙方为甲方提供临时居住安排,以保证甲方正常生活;(3)乙方承担甲方因房屋断裂问题产生的相关费用,包括修缮、装饰等;(4)其他双方协商一致的赔偿方式。

四、赔偿期限乙方应在本协议签署之日起(填写具体期限,一般不超过30天)内完成全部赔偿义务。

五、保密条款双方同意在履行本协议过程中保守商业和个人秘密,不得向第三方透露相关信息。

六、争议解决本协议的解释与履行均适用中国法律。

如发生与本协议相关的争议,双方应首先通过友好协商解决。

如协商不成,则提交至有管辖权的人民法院裁决。

七、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力;2. 本协议一式两份,双方各持一份。

甲方(委托人):乙方(物业公司):签字:签字:日期:日期:。

房屋修复协议书范本(精选7篇)

房屋修复协议书范本(精选7篇)

房屋修复协议书房屋修复协议书范本(精选7篇)在日新月异的现代社会中,越来越多地方需要用到协议书,签订协议书可以保护当事人的合法权益。

一般协议书是怎么起草的呢?以下是小编整理的房屋修复协议书范本(精选7篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

房屋修复协议书1甲方:____(集团)有限公司乙方:____甲、乙双方于20____年11月10日签订商品房预售合同,乙方自愿向甲方购买位于____花园5幢803房,该房产已于20____年12月28日经有关主管部门验收合格交付使用。

乙方在使用过程中发现该房天面楼板产生裂纹。

现经甲、乙方友好协商,双方同意订立本协议书,供双方遵守执行。

一、为解决803房使用过程中楼板出现裂纹的问题,甲方同意按照乙方认可的修复方案负责修复,乙方同意不因楼板产生裂纹问题向甲方提出退房要求。

二、甲方同意一次性补偿乙方因楼板裂纹而造成的损失人民币____万元正(____元)。

三、根据第二条约定,甲方在本协议书生效之日起5天内先向乙方预支付补偿款人民币____元正(____元)。

乙方自收到甲方预支付的补偿款之日起,应为甲方的实施修复工作提供方便(包括为甲方提供进场施工的条件、同意甲方对所涉及楼板进行修补等)。

甲方对上述天面楼板的修复期为十天,自乙方提供甲方进场施工之日起计。

甲方修复工作完成后,乙方应及时验收并予以书面确认。

验收完成后,甲方根据乙方对修复工作的书面确认于2天内向乙方支付剩余的补偿款人民币____元正(____元)。

四、乙方全额领取上述补偿款后,同意作如下承诺:今后该803房如出现天面楼板质量问题的一切后果或因此而产生的经济和法律责任(无论该803房是否转手)均由乙方自行负责。

五、如乙方同意甲方提供的修复方案,则应在修复方案上签名并确认按此方案进行修复,该修复方案作为本协议书不可分割的组成部分,与本协议书具同等法律效力。

六、本协议书一式二份,甲、乙方各执一份,自双方签字之日起生效。

2024年房屋损坏维修赔偿协议书范本

2024年房屋损坏维修赔偿协议书范本

2024年房屋损坏维修赔偿协议书范本甲方:_____ 身份证号:_____乙方:_____ 身份证号:_____事故原因:____年____月____日甲方驾驶客三轮摩托车载客时由于机车故障导致乙方身体受损,甲方当即把乙方送往医院观察治疗,年xx月xx日乙方经治疗观察无大碍出院,甲乙双方经协商,自愿达成一次性赔偿协议,现依据国家法律和相关规定,对具体的赔偿事项和双方权利义务明确如下,双方须谨遵恪守:一、甲乙双方依据交通事故处理的一般原则达成一次性赔偿协议,甲方一次性赔偿给乙方赔偿金xx元(大写:xx元),包括先前已经支付的医疗费用xx元(大写:xx元)人民币。

二、乙方在收取甲方一次性损害赔偿金时,必须同时将所有的医疗费用票据、病案材料、其他费用票据、各相关证件等全部交付给甲方,并保证票据材料的真实性,由此造成的甲方向医院报销失效的,乙方应双倍退还甲方不实部分。

在甲方向医院报销医疗费用时,乙方有义务协助甲方提供相关证件、票据等资料。

三、本协议的所有条款均是双方共同协商议定,非民法典所指明的一方所制定的格式文本,本协议自双方签字按手印后立即成立生效,双方均承诺且确认本协议是合法、真实、不可解除、不可撤销的民事合同,受法律保护,是一次性解决双方因交通事故所发生的法定各项损害赔偿纠纷的法律文书,双方在协议中的承诺不能违背,如有违背,则违约方须向守约方支付违约金。

四、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,两份均是协议正本,具有同等法律效力。

甲方签字(手印):身份证号:乙方签字(手印):身份证号:____年____月____日2024年房屋损坏维修赔偿协议书范本(二)甲方:乙方:经双方共同协商,现甲乙双方就____年____月____日至今因甲方房屋漏水造成乙方房顶渗水赔偿事宜,达成如下协议:一、对于甲方房屋漏水造成乙方房顶的水印和渗水问题,经双方达成协议,由甲方一次性支付给乙方维修费壹仟元(未含乙方因处理此事而另外损失的误工费、交通费、通讯费以及维修后所需清洁费等费用)。

房地产商合同修补偿协议3篇

房地产商合同修补偿协议3篇

房地产商合同修补偿协议3篇篇1房地产商合同修补偿协议一、协议双方甲方(房地产商):名称:XXX房地产开发有限公司法定代表人:XXX地址:XXX市XXX区XXX街道XXX号联系电话:XXX乙方(购房者):姓名:XXX身份证号码:XXX联系地址:XXX市XXX区XXX街道XXX号联系电话:XXX二、背景介绍甲方为乙方开发建设的项目在交房后,乙方发现房屋存在一定质量问题,如墙面开裂、地板起翘、水管漏水等。

乙方提出了部分维修要求,经过双方协商,达成修补偿协议,以解决存在的问题。

三、维修内容1. 墙面开裂:甲方将负责修复所有墙面开裂的问题,包括重新刷漆、修补裂缝等。

修复后的墙面应符合国家相关规定。

2. 地板起翘:甲方将负责修复所有地板起翘的问题,包括重新铺设地板、加固基础等。

修复后的地板应平整、牢固。

3. 水管漏水:甲方将负责检修所有水管漏水的问题,包括更换老化水管、修复漏水部位等。

修复后的水管应保证正常使用。

四、维修期限1. 甲方应在双方签订本协议后的30天内开始维修工作,并在60天内全部完成维修。

如因不可抗力等特殊情况导致延期,甲方应提前告知乙方并协商新的时间安排。

2. 乙方应在甲方维修过程中提供必要的配合和支持,如搬迁家具、清理工作场地等。

五、维修费用1. 本次维修的费用由甲方承担,包括人工费、材料费等。

乙方无需承担任何维修费用。

2. 如在维修过程中发现其他非本协议范围的问题,甲方将与乙方协商处理方式,维修费用由甲方承担。

六、验收标准1. 维修工作完成后,双方应进行验收。

乙方有权对维修效果进行检查,如发现问题,甲方应在7日内进行整改。

2. 验收合格后,双方签字确认,本次维修工作正式结束。

七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。

2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

3. 本协议内容如有变更,需经双方协商一致后进行修改。

甲方(盖章签字):XXX乙方(盖章签字):XXX日期:年月日以上为本次房地产商合同修补偿协议书。

楼房墙体裂缝赔偿协议书

楼房墙体裂缝赔偿协议书

楼房墙体裂缝赔偿协议书甲方:(写入甲方姓名/公司名称)乙方:(写入乙方姓名/公司名称)地址:(写入地址)联系方式:(写入联系方式)鉴于甲方是楼房的建造方,乙方是购房人;就楼房墙体出现裂缝一事达成协议,以维护双方合法权益,特立此赔偿协议书。

一、背景描述1.1 甲方与乙方于(写入购房日期)签订购房合同,乙方购得位于(写入楼房地址)的楼房。

1.2 鉴于乙方近期发现楼房墙体出现裂缝,并及时通知甲方。

经双方讨论并经过专业验收机构鉴定,确认该裂缝系楼房施工原因所致。

二、赔偿责任2.1 甲方承认并愿意承担由于楼房墙体裂缝所带来的一切责任与损失。

2.2 甲方将承担修复楼房墙体裂缝所需的所有费用,包括但不限于人工、材料、设备,并承诺在(写入日期)前完成修复工作。

三、赔偿方式3.1 甲方将负责寻找专业的建筑修复公司,确保修复工作质量。

3.2 甲方将与修复公司签订合同并支付修复款项,与修复公司进行必要的跟进与沟通。

3.3 甲方与乙方约定,甲方将在修复工作完成后提供修复工作的书面确认,并免费为楼房提供一年的质量保修期。

四、争议解决4.1 若在修复过程中发生争议,双方应友好协商解决;若协商不成,任意一方均可向相关仲裁机构提起仲裁。

4.2 甲方与乙方同意接受相关仲裁机构的仲裁决定,并遵循仲裁决定进行后续操作。

五、法律适用5.1 本协议的签署、生效、解释和履行将适用中华人民共和国的法律。

5.2 若双方发生纠纷,双方同意将争议提交中华人民共和国法院进行诉讼解决。

六、协议生效6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,并成为双方共同遵守的法律文件。

甲方(签字/盖章): ____________________ 日期:____________________乙方(签字/盖章): ____________________ 日期:____________________注意:本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

邻居建房导致我家房屋开裂协议书

邻居建房导致我家房屋开裂协议书

邻居建房导致我家房屋开裂协议书尊敬的邻居先生/女士:您好!我是您的邻居XXX,我们家位于您所建房屋的旁边。

最近,我们发现家中的墙面出现了裂缝,经过专业人员检测确认是由于您建房过程中的施工问题所致。

在此,我代表我家所有成员向您提出以下协议,希望得到您的理解和支持。

一、现状调查经过专业人员检测确认,我家房屋开裂的原因与您建房过程中的施工问题有直接关联。

裂缝对我们的住房安全和生活质量造成了严重影响,我们深感忧虑。

二、责任认定根据相关法律规定,邻居在建房过程中应当尽到合理的注意义务,确保施工过程不会对周围居民造成损失。

然而,您建房时未能尽到应有的责任,导致我家房屋出现开裂问题,对此您需承担相应的责任。

三、解决方案为了维护双方的合法权益,保障我家房屋的安全和稳定,我们提出以下解决方案:1. 修补裂缝:您应承担修缮我家房屋开裂问题的全部费用,并保证修补后效果符合相关标准。

2. 补偿损失:对于因裂缝造成的房屋价值下降、修缮费用以及生活质量损失等一切直接损失,您应当给予适当的经济补偿。

3. 加强监管:今后在进行任何施工时,您应加强对施工人员和作业过程的监管,确保不会再次造成我家房屋的损害。

四、诚信合作我们相信,作为邻居,双方应该相互谅解,共同维护社区的和谐与安宁。

希望您能够理解我们的困难和担忧,积极采取行动解决问题,并避免类似情况再次发生。

我们愿意与您保持良好的沟通和合作,共同创造一个和谐宜居的社区环境。

五、协议生效本协议一旦签订即生效,双方应认真履行相关义务,并及时解决产生的问题。

如有任何疑问或需要进一步协商的事项,双方均可友好协商解决。

特此协议书,以表明双方意愿并共同承担责任。

签署人:XXX(我方)日期:XXXX年XX月XX日签署人:XXX(邻居方)日期:XXXX年XX月XX日以上是关于邻居建房导致我家房屋开裂的协议书,希望双方能够本着诚信合作和谅解互助的原则,解决问题,共同维护社区的和谐与安宁。

感谢您的配合和理解。

房屋修缮赔偿协议书(通用8篇)

房屋修缮赔偿协议书(通用8篇)

房屋修缮赔偿协议书(通用8篇)房屋修缮赔偿协议书(精选篇1)甲方:____________乙方:____________就____________户室房屋裂缝维修问题达成如下协议:在保修期内,因甲方施工不当造成房屋出现多处质量问题。

虽经维修,但维修效果不明显,且有面积扩大趋势。

给乙方生活造成了极其恶劣的影响。

现甲方负责对乙方的房屋____________室进行维修。

1.维修时间:____________年____________月____________日起至______年______月______日止。

甲方保证准时交工。

2.维修地点:____________户。

3.维修质量的监督:房屋卧室内所有墙面进行维修,在维修期间,甲方须定期派人在现场予以质量监督。

4.房屋装饰的复原:由于该房屋的裂缝是在交房时及乙方入住后逐步开始显现的,所以甲方须负责在裂缝修补完之后对于乙方室内所有装修须按照原样进行复原工作。

若因二次修复原因造成房屋多处色差或其他装修损坏,乙方保留追究甲方由于裂缝给乙方造成损害的权利。

5.现有室内物品的保管和损坏的赔偿:在维修之前,甲方和乙方对于乙方家里的.物品以及家具(如窗套、灯,家具、空调等)进行认真清点并签字确认。

对于在维修期间因甲方施工原因造成的乙方任何一件物品的损毁或者丢失,甲方须按照原价进行全额赔偿。

6.维修之后的房屋质量的验收和审核:需要乙方签字确认。

7.房屋保修期的修改:该房屋的保修期原本是按照房屋交接书的确认日期计算,现在要求甲方按照维修完成之后的日期给予重新计算日期,由甲方出据书面承诺,并盖章确认。

8.在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督施工方予以负担,同时维修会产生灰尘、甲醛等污染导致无法居住,因此产生的费用需甲方负责。

9.如此次后维修没有达到预期的修复效果,又出现裂纹等其他质量问题,则甲方须承担再次维修赔偿责任,不能因超过房屋保质期而拒绝维修。

维修期内按维修天数赔偿乙方相关费用(如误工费、精神损失费等)计算标准按照每天600.00元人民币赔偿给乙方并提供住宿。

墙体裂纹赔偿协议书

墙体裂纹赔偿协议书

墙体裂纹赔偿协议书墙体裂缝赔偿协议书甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】联系电话:【甲方联系电话】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】联系电话:【乙方联系电话】鉴于以下事实,甲乙双方达成以下赔偿协议:一、事实陈述1.1 甲方是墙体的业主,位于【墙体位置描述】。

1.2 乙方是【乙方描述】,负责【乙方责任范围描述】。

1.3 甲方于【具体时间】发现墙体出现裂缝,经过检测确认是由乙方施工所致。

二、责任认定2.1 根据相关法律法规,乙方作为施工方有确保工程质量和安全的责任。

2.2 根据鉴定结果,裂缝是因乙方施工过程中存在瑕疵,导致墙体结构受损。

三、赔偿事宜3.1 乙方同意对由其施工过程中引起的墙体裂缝负责,并承担相应的赔偿责任。

3.2 甲方要求乙方按以下方式进行赔偿:3.2.1 修复裂缝:乙方将自行负责修复墙体裂缝,修复后墙体应符合相关建筑标准和甲方的要求。

3.2.2 赔偿费用:乙方应支付甲方【具体金额】作为墙体裂缝修复和维护的费用。

四、赔偿期限4.1 乙方同意在协议签署之日起【具体天数】内完成墙体裂缝的修复工作。

4.2 乙方应在甲方提供墙体裂缝修复完成的证明文件后【具体天数】内支付赔偿费用。

五、争议解决5.1 本协议的解释和争议解决适用中华人民共和国的法律。

5.2 甲乙双方就本协议的履行发生争议时,应协商解决。

若协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项6.1 本协议的任何修改或补充应经甲乙双方书面协商一致,并以书面形式作出。

6.2 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,并对各方具有约束力。

甲方(盖章):日期:乙方(盖章):日期:。

房屋开裂补偿协议书(通用7篇)

房屋开裂补偿协议书(通用7篇)

房屋开裂补偿协议书房屋开裂补偿协议书(通用7篇)随着社会不断地进步,各种协议书频频出现,签订签订协议书可以使事务的结果更加完美化。

那么协议书怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编帮大家整理的房屋开裂补偿协议书(通用7篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

房屋开裂补偿协议书1甲方:__________乙方:__________经双方协商一致,现__________(甲方)与__________(乙方)就房屋漏水赔偿事宜,本着平等、自愿、公平原则,经友好协商,达成如下协议:一、乙方因甲方房屋漏水造成如下损失:双方就上述损失数额协商达成一致,共计元。

二、经双方签署协议后,甲方一次性支付乙方__________赔偿费用合计人民币________元(大写____元整)。

三、上述费用支付给乙方后,由乙方自行安排处理,其安排处理的方式后果不再与甲方有任何关系。

四、甲方履行赔偿义务后,乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。

五、甲方履行赔偿义务后,此事处理即告终结。

甲乙双方之间不再有任何权利、义务。

以后因这次赔偿的结果亦有乙方自行承担,甲方对此不再承担任何责任。

六、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平、合理。

七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。

八、本协议为一次性终结处理协议,本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字、捺手印后生效,双方当事人各应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。

甲方(签字)乙方(签字)见证人(签字)年月日年月日年月日房屋开裂补偿协议书2甲方:______村四组村民雷孝文,以下简称“甲方”。

乙方:渠县千佛乡中心学校,法人代表李奎,以下简称“乙方”。

因乙方修建学校公路堆土方,将甲方砖混结构一楼一底房屋底层两间损坏,甲方要求乙方赔偿,经双方协商,现达成如下协议:一、乙方一次性赔偿因甲方房屋底层两间受损的款项人民币40000.00元(大写:肆万元整),此款当场付清,房屋产权不变。

房屋裂缝协议书范本

房屋裂缝协议书范本

房屋裂缝维修协议书甲方(责任方):__________法定代表人:__________地址:________联系电话:________乙方(受损方):_______法定代表人/业主:________地址:_______联系电话:__________鉴于:1. 乙方所有的位于_________________________(详细地址)的房屋(以下简称“该房屋”),建筑面积为________平方米,现出现墙体裂缝、屋顶漏雨等质量问题。

2. 经甲方聘请的专业鉴定机构对该房屋进行鉴定,确认裂缝系由于________(原因,如施工缺陷、周边施工影响等)所致。

3. 双方就该房屋裂缝问题的处理达成共识,愿意按照本协议约定进行维修和/或赔偿。

一、房屋裂缝情况及责任认定1. 该房屋存在的裂缝位置、程度、影响等具体情况详见附件《房屋裂缝鉴定报告》。

2. 根据鉴定结果,甲方承认上述裂缝系其________(责任描述,如施工不当、未按规范操作、监管不力等)导致,应对裂缝问题负责。

二、维修方案与实施1. 甲方承诺按照鉴定机构出具的《房屋裂缝修复方案》进行维修,确保修复后房屋结构安全,裂缝问题得到有效解决。

2. 甲方应在本协议签订之日起____日内启动维修工程,并在____日内完成全部维修工作。

维修过程中,应尽量减少对乙方生活的影响,保持施工现场整洁。

3. 修复完成后,由原鉴定机构或双方认可的第三方专业机构进行验收,验收合格后出具《房屋裂缝修复验收报告》。

三、补偿与赔偿1. 维修期间,如乙方需临时迁出,甲方应承担乙方合理的临时安置费用,标准为每月________元,支付至维修工程验收合格之日止。

2. 因裂缝问题造成的乙方家具、电器等财产损失,甲方应按实际损失价值进行赔偿,赔偿金额以双方认可的评估机构评估结果为准。

3. 如裂缝问题导致乙方房屋价值贬损,甲方同意支付一次性补偿金________元,作为对乙方房产价值损失的补偿。

自建屋裂缝赔偿协议书

自建屋裂缝赔偿协议书
自建屋裂缝赔偿协议书
自建屋裂缝赔偿协议书
甲方(业主):________________
乙方(施工方):________________
鉴于甲乙双方就自建房屋出现的裂缝问题进行了多次沟通,为维护双方合法权益,经友好协商,就裂缝赔偿事宜达成如下协议:
一、赔偿范围
1.乙方应对自建房屋出现的裂缝问题进行全面修复,确保修复后的房屋结构安全及使用功能。
2.乙方应对因裂缝问题导致的房屋价值贬损给予适当补偿。
二、赔偿金额
1.乙方应根据工程专业鉴定机构出具的鉴定报告,按照甲乙双方确认的修复方案和工程量,计算出赔偿金额。
2.乙方应在协议签订后____个工作日内向甲方支付赔偿金额。
三、赔偿期限
1.乙方应在协议签订后____个工作日内启动修复工程。
2.修复工程应在____个月内完成。
六、争议解决
1.凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成,任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。
七、其他约定
1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(业主):________________
乙方(施工方):________________
签订日期:________________
(注:本示例仅供参考,实际合同内容需根据具体情况调整,并在签订前征求法律人士意见。)
四、质量保障
1.乙方应对修复后的房屋质量承担____年的质保责任。
2.质保期内,如出现同一部位的裂缝问题,乙方应无条件予以修复并承担相应费用。
五、违约责任ห้องสมุดไป่ตู้
1.如乙方未按照约定时间完成赔偿事宜,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:赔偿金额的____%。

房屋裂缝损坏赔偿协议书

房屋裂缝损坏赔偿协议书

房屋裂缝损坏赔偿协议书甲方:【委托人姓名/单位名称】联系地址:【甲方地址】联系电话:【甲方电话】乙方:【承包人姓名/公司名称】联系地址:【乙方地址】联系电话:【乙方电话】根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲、乙双方就房屋裂缝损坏进行赔偿事宜,经友好协商一致,达成以下协议:一、协议背景1. 甲方是房屋的合法所有人,拥有【房屋地址】的房产权。

2. 乙方承包了甲方的房屋维修工程,包括但不限于修补裂缝、加固结构等。

3. 在施工过程中,由于乙方工作不慎导致房屋出现裂缝损坏。

二、裂缝损坏情况1. 房屋出现裂缝的位置:【裂缝位置描述】。

2. 裂缝的性质及程度:【裂缝性质及程度描述】。

三、赔偿责任1. 乙方承认由于施工过程中的错误操作导致房屋出现裂缝损坏,并承担相应的赔偿责任。

2. 为使之维持原状并确保房屋安全,乙方同意按以下方式进行赔偿:a) 乙方将立即采取必要的措施修补裂缝,并保证在【具体日期】之前完成修复工作。

b) 乙方负责支付所有修补裂缝所需的费用,包括材料和人工费用。

c) 如果在修复工作期间,房屋使用受到限制,乙方将承担甲方在此期间租住其他住所的费用。

d) 乙方保证在完成修复工作后,房屋的强度和稳定性能够满足相关法律法规的要求。

四、违约责任1. 如果乙方未能按照本协议的规定履行赔偿义务,则视为乙方违约。

2. 对于乙方的违约行为,甲方有权采取合法措施,包括但不限于:a) 要求乙方承担额外赔偿责任,包括修复费用的加倍赔偿及滞纳金等;b) 自行解决问题,并从乙方已支付的款项中扣除实际损失;c) 寻求法律途径解决争议。

五、争议解决本协议的履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

如出现争议,可通过友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。

六、协议生效1. 本协议一式两份,甲、乙双方各持一份。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有合同效力。

甲方(签字/盖章):____________________日期:________________________乙方(签字/盖章):____________________日期:________________________。

房屋质量问题赔偿协议书6篇

房屋质量问题赔偿协议书6篇

房屋质量问题赔偿协议书6篇篇1甲方(卖方):乙方(买方):鉴于甲方所售房屋存在质量问题,乙方在购房过程中未能充分了解,导致乙方在使用过程中发现房屋存在多处损坏,严重影响使用体验。

为此,双方经过友好协商,达成以下赔偿协议:一、房屋质量问题概述1. 房屋结构问题:甲方所售房屋存在结构松动、墙面开裂等问题,严重影响房屋的稳定性和安全性。

2. 电气设备问题:房屋内的电气设备存在老化、损坏等现象,如电路短路、电器无法正常使用等。

3. 管道设施问题:房屋内的管道设施存在老化、破损等问题,如下水管堵塞、水龙头漏水等。

4. 其他问题:除上述问题外,还存在其他房屋质量问题,如门窗损坏、墙面脱落等。

二、赔偿方案1. 甲方同意对房屋进行全方面的维修和保养,确保房屋的结构、电气设备、管道设施等达到正常使用标准。

维修费用由甲方承担。

2. 甲方同意向乙方退还部分购房款,具体金额为购房款的10%,以弥补乙方因房屋质量问题造成的损失。

3. 甲方同意在维修完成后,对房屋进行质量检测,确保房屋质量达到合同约定的标准,并将检测报告提供给乙方。

4. 乙方同意在签订本协议后,将房屋交付给甲方进行维修和保养。

维修完成后,乙方对房屋进行验收,并确认房屋质量是否达到合同约定的标准。

三、维修时间和进度1. 甲方应在签订本协议后尽快安排维修和保养工作,确保维修进度和质量。

2. 甲方应每月向乙方通报维修进度情况,确保乙方了解维修情况。

3. 甲方应在维修完成后及时通知乙方进行验收,确保维修质量符合合同约定的标准。

四、违约责任1. 甲方如未能按照本协议约定的时间和进度进行维修和保养工作,应按照合同总金额的10%向乙方支付违约金。

2. 乙方如未能按照本协议约定的时间和进度进行验收工作,应按照合同总金额的10%向甲方支付违约金。

五、其他条款1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜,双方可另行协商补充。

开发商质量补偿协议书模板

开发商质量补偿协议书模板

甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方为乙方开发建设的房屋(以下简称“该房屋”)在交付使用后,经乙方验收发现存在以下质量问题:一、房屋质量问题:1. 结构问题:房屋主体结构存在裂缝、变形等安全隐患;2. 门窗问题:门窗开启不顺畅、密封性差、存在锈蚀等;3. 水电问题:水电线路老化、插座损坏、水龙头漏水等;4. 墙面问题:墙面出现开裂、起皮、脱落等;5. 防水问题:卫生间、厨房等易积水部位存在漏水现象;6. 其他问题:乙方认为影响居住质量和安全的其他问题。

二、补偿协议内容:1. 乙方有权要求甲方对上述房屋质量问题进行修复,甲方应承担全部修复费用及乙方因修复产生的合理费用。

2. 甲方应在接到乙方通知后7日内安排专业人员对房屋质量问题进行勘查,并制定修复方案。

3. 修复方案经乙方确认后,甲方应在15日内开始修复工作,确保在30日内完成修复。

4. 修复过程中,甲方应确保施工质量,不得因修复造成房屋损坏,如因修复导致房屋损坏,甲方应承担修复责任。

5. 修复完成后,乙方有权对修复质量进行验收,验收合格后方可交付使用。

6. 如修复后房屋质量问题仍存在,乙方有权要求甲方进行再次修复,直至房屋质量问题得到彻底解决。

7. 甲方在修复过程中,应采取必要措施,确保施工安全,避免对乙方及他人造成损害。

8. 甲方应赔偿乙方因房屋质量问题造成的直接经济损失,包括但不限于搬迁费用、临时住宿费用等。

9. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为一年。

三、违约责任:1. 甲方未按本协议约定时间完成修复工作的,应向乙方支付违约金,违约金为修复费用的10%。

2. 甲方未按本协议约定进行修复或修复质量不合格的,乙方有权解除本协议,并要求甲方赔偿因此造成的损失。

3. 乙方在甲方修复期间擅自搬入房屋,造成房屋损坏的,乙方应承担修复责任。

四、争议解决:1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

房屋裂缝维修补偿协议
书2
work Information Technology Company.2020YEAR
房屋裂缝维修补偿协议书
甲方:
委托单位:
乙方:
现乙方有座落在****位置房屋一栋,因
*********事情,造成乙方的房屋裂缝及漏雨等其他影响,根据房屋鉴定报告,设计单位,预算、造价部门审定,现双方共同协商,达成如下协议:
1. 乙方认可并同意****建设工程造价师事务所预算的房屋损失影响的总价为*****元(*万*仟*佰*圆)由甲方在15个工作日内支付到位,并由委托单位负责执行。

2. 此次补偿系*****对乙方房屋造成的影响及损失为一次性补偿,协议生效后,乙方不得就此事再要求甲方承担责任。

3. 此协议一式四份,甲乙双方,甲方委托单位,乙方所在村各执一份。

协议自签订之日生效。

由双方遵照执行,不得反悔。

甲方:乙方:
甲方委托单位:乙方所驻村:
2018年6月21日
2。

相关文档
最新文档