智能化工程施工合同()
智能化工程合同样板3篇
智能化工程合同样板3篇篇1甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系方式：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系方式：__________鉴于甲方拟实施一项智能化工程，乙方具备相关的技术实力和实施经验，双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就本次智能化工程达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：__________智能化工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于智能监控系统、智能门禁系统、智能照明系统等。
具体工程内容以双方确认的工程设计图纸及技术要求为准。
二、工程期限1. 工程开工日期：本工程自双方签署本合同之日起开始，具体开工日期以甲方通知为准。
2. 工程竣工日期：乙方应在约定时间内完成本工程，具体竣工日期以双方约定的工期为准。
如遇特殊情况，双方可协商调整工期。
三、工程价款与支付1. 工程价款：本次智能化工程的总造价为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格以双方确认的预算书为准。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：合同签订后支付______%；工程竣工并验收合格后支付______%；质保期满后支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后，及时向甲方提供合法有效的发票。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照工程设计图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的七日内组织验收。
验收标准以双方确认的工程设计图纸、技术要求和国家相关规范为准。
3. 若验收不合格，甲方有权要求乙方进行整改，直至验收合格。
因此导致的延误和损失由乙方承担。
五、保修与维护1. 保修期：本工程保修期为______年，自工程验收合格之日起计算。
建筑智能化工程施工合同范本
建筑智能化工程施工合同范本一、合同背景本合同由甲方（以下简称甲方）与乙方（以下简称乙方）订立，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，按照国家有关法律法规的规定，通过友好协商，达成如下合作意向。
二、合同目的本合同的目的在于明确甲方与乙方在建筑智能化工程施工项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。
三、合同内容1. 项目名称及位置：甲方委托乙方进行的建筑智能化工程施工项目的名称为_____________________，项目位于_____________________。
2. 工程内容：（1）根据工程设计文件和合同要求，乙方负责完成建筑智能化工程的一切施工任务，包括但不限于设备、线路、系统安装、调试等工作。
（2）乙方需自行提供符合国家标准和行业规范的建筑智能化设备，并进行安装、验收和维护。
3. 工程期限：（1）本工程施工期限为____________年____月____日至____________年____月____日。
（2）如因不可抗力或其他合同外的原因导致工期延误，应及时通知对方，并在双方协商一致的情况下进行相应调整。
4. 付款方式及金额：（1）甲方应按照约定的工程进度，按每________%分期支付工程款项给乙方。
（2）工程结算以验收合格为准，如发现质量问题，乙方应及时整改。
5. 施工规范和质量要求：（1）乙方在施工过程中应遵守国家相关法律法规和规范要求，确保建筑智能化工程的质量和安全。
（2）乙方应严格按照设计文件和技术要求进行施工，并配备合格的施工人员和必要的施工设施。
6. 合作方式：（1）甲方和乙方应保持良好的沟通和协调，及时解决工程施工中的问题和困难。
（2）甲方有义务提供必要的协助和支持，如临时用电、用水等。
7. 变更和索赔：（1）如发生工程变更，应由双方协商确定变更内容和费用，并以书面形式记录。
（2）对于因乙方施工质量不合格造成的损失，乙方应承担相应的返工、赔偿等责任。
8. 合同解除：（1）如因乙方原因导致工程无法继续施工，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。
智能化工程合同样板通用版5篇
智能化工程合同样板通用版5篇篇1甲方（全称）：___________________________乙方（全称）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方实施智能化工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：包括但不限于监控系统、门禁系统、报警系统、公共广播系统等智能化系统的设计与施工。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（人民币）：大写___________________________元整，小写￥_______元。
2. 支付方式：分期支付，具体为预付款、进度款和竣工款。
乙方需开具正规发票给甲方入账。
四、工程质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关技术标准和规范进行施工，确保工程质量达标。
2. 工程完工后，双方按照国家相关技术标准和合同约定的验收标准进行验收。
验收合格后方可视为工程完成。
五、双方权利义务1. 甲方有权监督乙方施工进程，确保工程质量和进度。
甲方有义务按约定支付工程款项。
2. 乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量。
乙方有权按约定收取工程款项。
3. 双方应共同保护施工现场安全，防止事故发生。
任何一方违反安全管理规定导致事故，应承担相应责任。
六、违约责任与解决纠纷方式1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因履行合同发生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、保修与维护1. 工程保修期：工程竣工验收合格后，保修期为______年。
智能化工程施工合同
智能化工程施工合同智能化工程施工合同概述：智能化工程是指将现代科技与系统工程相结合，运用先进的自动化技术和智能化设备，实现工业生产过程的自动化、数字化和智能化。
智能化工程施工合同是指在智能化工程项目开展的过程中，由施工方和业主方达成的一份法律文件，约定双方的权利和责任，确保项目的顺利进行和成功交付。
本文将对智能化工程施工合同的主要内容和特点进行论述。
一、背景介绍：智能化工程是近年来快速发展的一种新型工程，它以自动化技术为核心，将计算机、通信、控制等技术应用于各个领域的工业生产中。
智能化工程的施工过程包含设计、采购、施工、测试调试等多个环节，需要施工方和业主方共同努力，确保项目的成功实施。
二、合同主要内容：1. 背景和目的：合同应明确智能化工程的背景、目的和约定双方的合作关系，确保合同的履行能够达到预期的目标。
2. 工程范围和规模：明确智能化工程的具体范围和规模，包括工程的设计、采购、施工、调试等阶段，以及各个阶段的工作内容和要求。
3. 工期和里程碑：确定智能化工程的工期和里程碑，明确各个阶段的时间要求和交付标准，确保项目按时完成。
4. 费用和支付条款：合同应明确智能化工程的费用构成和支付方式，约定双方的付款期限和方式，确保费用的合理支付和款项的及时到账。
5. 资源和配套要求：明确智能化工程所需的资源和配套要求，包括人员、设备、材料等，确保项目所需的资源能够及时供应和满足。
6. 质量和安全保障：合同应明确智能化工程的质量标准和安全要求，约定双方在施工过程中的质量和安全控制措施，确保工程的质量和人员的安全。
三、合同特点：1. 多方合作：智能化工程施工合同一般涉及到多个合作方，包括设备供应商、输送方、数据分析方等，需要协调各方的利益和责任，确保项目的整体顺利进行。
2. 技术要求高：智能化工程涉及到先进的自动化技术和智能化设备，对施工方的技术要求较高，需要具备一定的专业知识和经验。
3. 风险管理：智能化工程施工过程中存在一定的风险，如技术风险、供应链风险等，合同应对风险进行评估和管理，并约定相应的风险补偿措施。
建筑智能化工程施工合同
建筑智能化工程施工合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟对其所拥有的位于_________（地址）的建筑物进行智能化改造或施工，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程内容及范围本工程包括对甲方提供的建筑物进行智能化系统的设计、安装、调试及后续服务等。
具体包括但不限于智能照明系统、安防监控系统、智能温控系统、信息通信系统等。
二、工程质量要求乙方必须按照国家相关标准及规范执行，保证工程质量满足甲方要求及相关技术指标。
所有设备和材料应符合国家标准，并提供合格证明。
三、工程进度安排工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
对于因不可抗力或其他特殊情况导致的工期延误，双方应及时沟通并协商解决。
四、合同价款及支付方式本工程总价款为人民币____元。
支付方式分为预付款、进度款和尾款，具体比例和时间由双方协商确定。
五、违约责任如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此而产生的损失。
六、保修条款工程竣工验收合格后，乙方应对所施工的智能化系统提供不少于两年的免费保修服务，并对使用过程中出现的问题及时响应和处理。
七、争议解决合同执行过程中发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可以提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项对于合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议予以明确。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。
十、附件本合同附有工程图纸、设备清单等相关文件，作为合同不可分割的一部分。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
智能化建设工程施工合同
智能化建设工程施工合同1. 引言智能化建设工程是指在建筑物或其他工程项目中，应用先进的信息技术和智能控制系统，实现自动化、集成化和智能化的管理和运行。
智能化建设工程施工合同是合作双方约定各自权责的法律文书，对于确保智能化建设工程的顺利进行具有重要的意义。
2. 合同主体2.1 委托方（甲方）委托方是智能化建设工程的发起方，通常是业主或建设单位。
委托方应当提供完整的项目需求和计划，明确工程的目标和指标，及时支付工程款项，并配合施工单位的工作。
2.2 施工单位（乙方）施工单位是智能化建设工程的承接方，通常是具有相关从业资质和经验的企业或机构。
施工单位应当按照委托方的要求和规定，完成工程施工任务，并保证工程的质量和安全。
2.3 监理单位（丙方）监理单位是对施工过程进行监管和检查的第三方机构。
监理单位应当具备相应的资质和能力，负责监督和把关工程质量、工期及费用，并及时向委托方和施工单位提供监督报告。
3. 合同内容3.1 工程概况合同中应当明确工程的基本概况，包括项目名称、建设地点、工程规模、建设内容及期限等。
这些信息对于明确工程范围和目标具有重要的意义。
3.2 合同价款合同价款是委托方向施工单位支付的费用，该费用应当包括工程建设和安装所需的人工、材料、设备等费用。
合同价款的支付方式、时间和比例应当明确规定，以确保双方的合法权益。
3.3 工程施工内容合同应当明确规定工程施工的具体内容和要求，包括施工范围、工期、质量指标、安全措施等。
在工程施工过程中，双方应当按照合同规定完成各项施工任务。
3.4 双方权利和义务合同应当明确规定双方在工程施工过程中的权利和义务。
委托方有权对工程进行检验、验收，并在合同规定的期限内支付工程款项。
施工单位应当按照工程要求和进度完成施工任务，保证工程质量和安全。
3.5 变更和索赔合同应当明确规定工程施工过程中如发生工程变更或索赔的情况，双方应如何处理。
变更和索赔应当经过双方协商一致，并在合同中明确规定相关的程序和责任。
(完整版)智能化工程施工合同(范本)(2024精)
(完整版)智能化工程施工合同(范本)第一章总则第二条根据双方的协商一致，在遵守有关法律法规和规章制度的基础上，发包方将智能化工程施工任务承包给承包方，并承诺按合同规定支付相应款项。
第三条本合同按照合同法的相关规定订立，具有法律效力，并受到法律保护。
第二章工程内容和标准第四条工程内容1.承包方应按照发包方提供的智能化工程设计文件，承担智能化工程施工任务。
2.承包方应按照工程图纸及设计要求，完成设备安装、电气布线、系统调试等工程内容。
第五条工程标准1.施工应符合国家相关法规、标准及行业规范。
2.施工质量应满足设计要求，达到工程验收标准。
3.如果发包方有特殊要求，双方应另行协商确定。
第三章工期和付款第六条工期1.工程的施工期限为合同签订后个工作日，具体日期双方另行协商。
2.如因不可抗力等原因导致工期延误的，双方应协商解决，并根据实际情况适当调整工期。
第七条付款方式1.发包方向承包方支付定金元（大写）。
2.发包方在验收合格后，向承包方支付尾款元（大写）。
3.发包方按照完成工程阶段，提供工程进度和款项支付计划，双方按计划进行付款。
第八条违约责任1.如果承包方未按合同约定的工期完成工程，需按照延期天数向发包方支付违约金（按合同总金额的X%计算）。
2.如果承包方的工程质量未达到验收标准，需承担相应的返工费用，并按照实际延误天数向发包方支付违约金（按合同总金额的X %计算）。
第四章合同变更和解除第九条合同变更1.在施工过程中，如遇特殊情况需要修改合同内容，双方应书面协商，达成一致后签订合同变更协议。
2.合同变更内容应包括变更的具体事项、理由及相关费用的调整等内容。
第十条合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方可以协商解除合同，解除合同应书面通知对方。
2.如一方在履行合同过程中出现违约行为，对方有权解除合同，并可以要求违约方赔偿相应损失。
第五章保密和知识产权第十一条保密1.双方应保守对方的商业秘密，未经对方同意不得泄露或向第三方提供。
弱电智能化系统工程施工合同
弱电智能化系统工程施工合同甲方：XXX工程有限公司
乙方：XXX智能科技有限公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、双方的基本信息
甲方为一家专业从事工程施工的公司，具有丰富的施工经验和技术实力；乙方是一家专业从事智能化系统开辟和销售的公司，拥有先进的技术和设备。
二、协议或者合同的目的和背景
双方为了共同开展弱电智能化系统工程施工合作，特此签订本合同。
甲方负责施工工作，乙方提供技术支持和设备。
三、具体的条款和条件
1. 甲方负责按照乙方提供的设计方案和要求进行施工，保证施工质量符合国家标准和乙方要求。
2. 乙方负责提供所需的智能化系统设备和技术支持，确保设备的正常运行和维护。
3. 双方在施工过程中要保持密切的沟通和合作，及时解决浮现的问题。
四、保密事项
双方在合作过程中涉及到的商业机密和技术资料，均应保密，不得向第三方透露。
五、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可根据实际情况商议解决，或者暂时中止合同。
六、协议终止的条件
1. 双方一致允许解除合同；
2. 一方严重违反合同条款，经通知后仍不改正。
七、违约和争议解决方式
若一方违反合同条款，应承担相应的责任。
若发生争议，双方应通过友好商议解决，若商议不成，可向有关部门申请仲裁。
八、其他附加条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同经甲方和乙方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：XXX工程有限公司
乙方（盖章）：XXX智能科技有限公司
签字：签字：
日期：日期：。
办公楼智能化施工合同范本
办公楼智能化施工合同范本甲方：（施工单位名称）地址：电话：法定代表人：乙方：（业主单位）地址：电话：法定代表人：为了明确双方在办公楼智能化施工过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方经友好协商，就办公楼智能化施工事宜达成如下合同：一、工程内容1.1 甲方承诺按照乙方的要求和标准，对办公楼进行智能化改造，包括但不限于智能门禁系统、智能照明系统、智能安防系统等的设计、安装和调试。
1.2 甲方应确保施工过程中的安全，保证工程质量符合国家标准和乙方的要求。
二、工程进度2.1 工程开始日期：____年____月____日工程竣工日期：____年____月____日2.2 工程延期：若因不可抗力等原因导致工程延期，甲方需提前向乙方书面说明，并经乙方同意后方可延期。
三、工程费用3.1 工程总造价为____元，支付方式为____。
3.2 如因乙方原因导致工程变更、增加费用等情况，双方应重新商定相关费用并签订书面补充协议。
四、质保期4.1 本工程交付使用后，甲方为乙方提供___年的质量保修期，保修期内发生设备故障，甲方承担相关维修费用。
4.2 乙方在保修期内对智能化设备进行非正常使用或操作，导致设备故障的，甲方不承担相关维修费用。
五、违约责任5.1 若一方未按合同规定履行义务，需承担相应的违约责任。
5.2 若因双方原因造成工程停滞、损失等情况，应协商解决或提起诉讼解决。
六、其他事项6.1 本合同未尽事宜，均可通过双方友好协商解决。
6.2 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生效。
甲方（施工单位）：乙方（业主单位）：签字：_______ 签字：_______日期：_______ 日期：_______。
智能化劳务施工合同
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方拟对项目进行智能化改造，乙方具备相应的劳务施工能力和资质，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承接甲方智能化劳务施工项目事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[项目名称]智能化劳务施工项目2. 工程地点：[具体地址]3. 工程简介：本项目智能化改造涉及[具体系统]，包括但不限于[列举系统]，项目总建筑面积约[万平方米]，主要包括[列举主要工程内容]。
4. 承包方式：包工包料，乙方负责提供劳务、材料、设备等，并承担相应的施工责任。
二、承包范围及工程内容1. 承包范围：乙方负责项目智能化劳务施工的全面实施，包括但不限于以下内容：（1）智能对讲系统（包括门禁系统、家庭安防报警系统）的安装与调试；（2）电梯对讲系统的安装与调试；（3）闭路监控系统的安装与调试；（4）停车场收费管理系统的安装与调试；（5）公共广播音乐系统的安装与调试；（6）电子巡更系统的安装与调试；（7）周界防范系统的安装与调试；2. 工程内容：乙方需按照甲方提供的施工图纸、技术规范及设计要求，完成上述系统的安装、调试、验收等工作。
三、工期与验收1. 工期：乙方应在合同签订后[天数]内完成全部工程，具体开工和竣工日期以合同约定为准。
2. 验收：乙方完成工程后，甲方将组织验收，验收合格后，乙方将按照甲方要求进行工程移交。
四、费用与支付1. 费用：双方协商确定本项目的劳务施工总价为人民币[金额]元，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。
2. 支付：甲方按以下进度支付工程款：（1）合同签订后，乙方提交工程进度款支付申请，甲方在[天数]内支付工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，乙方提交工程进度款支付申请，甲方在[天数]内支付工程总价的40%；（3）工程竣工验收合格后，乙方提交工程结算款支付申请，甲方在[天数]内支付工程总价的25%作为竣工结算款；（4）剩余5%作为质保金，质保期自工程验收合格之日起计算，质保期满无质量问题后，甲方支付剩余质保金。
建筑智能化工程合同范本(6篇)
建筑智能化工程合同范本（6篇）建筑智能化工程合同范本（通用6篇）建筑智能化工程合同范本篇1发包方甲方：施工方乙方：双方经友好协商，按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，就工程一事一致达成如下合同条款：一、工程名称及地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及内容1、工程范围：见附件清单2、工程内容：按合同的设备清单进行管线敷设、设备安装调试及耗材的提供等，参与配合整个系统的联调。
三、合同条款1、工程总价款为人民币______元，大写：______。
报价内容包括：安装集成施工费、机房设备安装、二次搬运费用、耗材、1年维保服务费用、税费及施工过程中涉及到的其他一切相关费用。
四、工期及验收1、工期为天，即从年月日至年月日止。
2、如工程项目增加或发生变更，双方可重新议定工期。
五、工程质量本工程的验收标准为：1、本工程的质量等级为优良，验收标准为中华人民共和国国家标准；2、甲方的投标文件或技术方案要求。
六、甲方义务1、及时提供施工条件包括施工主材、场地等，并提供施工所需的水、电、热力等接口，保证乙方施工的合理需要。
2、审核乙方施工方案，并监督实施。
3、指定工地代表协调工程的有关事宜，办理有关手续，监督工程进度及质量。
4、竣工时及时组织各有关单位进行验收。
七、乙方义务1、根据甲方提供的设计要求，认真研究，并根据施工现场的条件制定切实可行的施工方案。
若因忽视上述情况而引起的损害，由乙方独立承担全部责任。
2、乙方在施工过程中应遵守当地政府和国家有关部门、项目建设单位或总包单位管理部门对施工现场的有关管理规定。
因乙方违反有关管理规定所造成的一切损失由乙方负责。
3、施工过程中，因乙方或乙方人员的原因造成的人身损害和财产损失，由乙方自己负责。
4、施工结束，及时清理施工现场，做到人走场清，保持文明施工。
因乙方导致工程验收拖延的，乙方应承担相关违约责任。
5、乙方负责将甲方运至施工现场的设备及材料及时装卸在现场专用仓库或指定场地，从乙方收到甲方设备材料起，乙方负责保障甲方设备财产安全，造成设备材料丢失或人为损坏的由乙方负责。
智能化工程承包施工合同
智能化工程承包施工合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写业主全称]乙方（承包商）：[填写承包商全称]鉴于甲方拟建设的[填写项目名称]需要进行智能化工程施工，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就智能化工程的承包施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[填写工程名称]2. 工程地点：[填写工程地点]3. 工程内容：包括但不限于智能安防系统、智能照明系统、智能控制系统等智能化系统的安装、调试及维护。
4. 工程质量标准：符合国家及行业的相关标准和规范，满足甲方的使用要求。
二、合同价款合同总价为人民币[填写金额]元，包含所有材料费、人工费、管理费及其他相关费用。
三、工期要求工程开工日期为[填写日期]，竣工日期为[填写日期]。
乙方应确保工程按期完成，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决。
四、质量保证乙方应对所承包的智能化工程提供质量保证，并在工程竣工后提供[填写时间]年的免费维护服务。
五、付款方式甲方应按合同约定分期支付工程款项，具体支付比例和时间节点由双方协商确定。
六、违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________________乙方代表（签字）：_________________签订日期：[填写日期]。
医院智能化工程施工合同(2024精)
医院智能化工程施工合同1. 合同目的本合同旨在明确医院智能化工程施工的各项内容和责任分工，确保施工按照双方达成的协议进行，确保医院智能化工程施工的质量和进度。
2. 合同双方甲方：[医院名称]乙方：[施工公司名称]3. 工程概述•医院智能化系统的设计、安装、调试等工作；•楼宇自动化、安防监控、智能化医疗设备等的安装与调试；•数据中心的规划与建设；•网络通信基础设施的建设；•维护保养及售后服务。
4. 工程期限本工程的结构设计和施工周期为____个月，起始日期为_____，截止日期为_____。
5. 付款方式•甲方应在双方签订合同后的_____日内支付工程款项的_____；•工程进度达到____%时，甲方应支付工程款项的_____；•工程完工并通过验收后，甲方应支付工程款项的_____。
6. 施工期限乙方应根据工程进度计划，并在双方确认的工程期限内按时进行施工。
7. 工程质量•乙方应按照国家相关标准进行设计、施工和监督，确保医院智能化工程的质量。
•乙方应按照设计要求进行施工，确保工程的安全、稳定和可靠。
•施工完成后，乙方应进行必要的质量检测，并提供相应的质量报告。
8. 变更和索赔•如有工程变更，应经双方协商一致，并签订变更协议；•如因甲方原因导致工程延期或增加施工费用，由甲方承担相应的责任和费用；•如因乙方原因导致工程延期或增加施工费用，由乙方承担相应的责任和费用。
9. 违约责任•如甲方未按约定支付工程款项，甲方应按约定支付利息；•如乙方未按约定完成工程或工程质量不合格，乙方应按约定承担相应的违约责任；•如因不可抗力等原因导致合同无法执行，双方不承担违约责任。
10. 解决纠纷如因本合同的执行发生争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，可以向当地仲裁机构申请仲裁。
11. 合同生效与终止本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为工程完工通过验收后。
在合同有效期内，如有需要，双方可以协商终止合同。
12. 其他条款本合同未约定的事项，双方应友好协商解决，并签订补充协议。
建筑智能化工程施工合同(3篇)
建筑智能化工程施工合同建设单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，甲方通过邀请招标方式，确定乙方为奉贤“____”住宅项目建筑智能化工程施工承包人。
遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：承包工程内容：二、合同工期：开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数天。
三、质量标准1、工程质量标准：2、检查和返工：3、工程质量等级。
四、合同价款金额(大写)：(人民币)：万元五、甲方责任1、甲方代表。
甲方任命为驻施工现场的代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。
2、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。
3、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。
4、协调解决乙方施工中需其他相关施工单位配合的事宜。
六、乙方责任1、乙方驻工地代表。
乙方任命驻工地负责人，电话：__________。
按要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。
2、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工，做好自检工作，确保工程质量和安全文明施工。
由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全及火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
3、遵守国家、地方相关标准及有关规定，做好文明施工工作，不得损坏其他单位的成品，若有损坏须负责赔偿一切损失。
保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清除垃圾和不用的临时设施，采取有效措施，确保安全无事故，否则由此引起的责任和经济损失均由乙方负责。
4、乙方应根据总包实际进度，主动、及时配合指导土建总包方进行相关的预埋工作，若产生预埋遗漏、错埋等质量问题，应承担责任。
5、已竣工的工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。
智能化施工合同范本
智能化施工合同范本甲方（发包方）：_____________地址：_____________联系电话：_____________乙方（承包方）：_____________地址：_____________联系电话：_____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就智能化施工项目达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：_____________1.2 项目地点：_____________1.3 工程范围：包括但不限于智能化系统的安装、调试及维护等。
1.4 工程期限：自合同签订之日起至_____________年_____________月_____________日止。
第二条工程质量2.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，并接受甲方的监督和检查。
2.2 工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程质量验收报告。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________元整（￥______________）。
3.2 支付方式：合同签订后，甲方支付工程总价款的30%作为预付款；工程完成50%后，支付至总价款的70%；工程完工并经验收合格后，支付至总价款的95%；剩余5%作为质保金，质保期满后无息支付。
第四条工程进度4.1 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工任务。
4.2 因甲方原因导致工程延期的，工期相应顺延。
第五条工程变更5.1 工程变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 工程变更导致的工程价款增减，按照实际发生的费用进行调整。
第六条工程验收6.1 工程完工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
6.2 甲方应在接到通知后7个工作日内组织验收，逾期未验收视为工程合格。
第七条质保期及售后服务7.1 工程质保期为自工程验收合格之日起一年。
7.2 质保期内，乙方应提供免费维修服务，对于非人为因素造成的损坏，乙方应负责修复。
智能化工程施工合同书
智能化工程施工合同书甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，就甲方智能化工程施工事项签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：XXXX智能化工程1.2 工程地点：XXXX1.3 工程简介：智能化工程，包括但不限于网络系统、安防系统、自动化控制系统、音视频系统、照明控制系统等。
1.4 承包方式：包工包料、包设计、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收。
二、承包范围及工程内容2.1 承包范围：本智能化工程施工图纸范围内的全部工程量，包括设备采购、安装、调试、验收等。
2.2 工程内容：具体包括但不限于以下系统：（1）网络系统：包括有线网络、无线网络、核心交换机、路由器、防火墙等设备及线路铺设。
（2）安防系统：包括监控摄像头、门禁系统、报警系统、巡更系统等设备及线路铺设。
（3）自动化控制系统：包括智能照明、空调控制系统、电梯控制系统等设备及线路铺设。
（4）音视频系统：包括会议室音响、舞台音响、背景音乐系统等设备及线路铺设。
（5）其他辅助工程：包括标识标牌、信息发布系统、智能家居系统等。
三、合同价格3.1 本合同总价款为人民币XXXX元整（大写：人民币XXXX元整），其中包括设备采购、安装、调试、验收等全部费用。
3.2 乙方应按照合同约定的时间节点分期向甲方支付合同价款。
具体支付方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付合同总价款的30%。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%。
（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的20%。
（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
四、工程质量及验收4.1 乙方应按照施工图纸、技术规范和国家标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格标准：（1）设备安装符合设计要求和规范要求；（2）系统运行稳定，功能齐全；（3）线路铺设规范，标识清晰；（4）工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
2024智能化工程施工合同
2024智能化工程施工合同合同编号：__________鉴于甲方为实施智能化工程，需要乙方提供相应的智能化工程施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________智能化工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________第二条乙方义务2.1 乙方应按照甲方的要求，提供智能化工程施工服务，包括：（1）设备安装：__________（2）系统调试：__________（3）技术培训：__________（4）售后服务：__________2.2 乙方应保证施工质量，确保工程按时完工，并达到甲方的技术要求。
2.3 乙方应按照约定的时间节点，向甲方提交工程进度报告。
第三条甲方义务3.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款。
3.2 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括：（1）施工场地：__________（2）施工电源：__________（3）施工用水：__________（4）施工照明：__________3.3 甲方应配合乙方进行施工，确保工程顺利进行。
第四条工程进度与验收4.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
4.2 工程验收标准：__________4.3 工程验收程序：__________4.4 工程验收不合格的处理：__________第五条合同价款及支付5.1 合同总价：__________元（大写：__________元整）。
5.2 支付方式：__________5.3 支付进度：__________5.4 支付条件：__________第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。
6.2 甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：智能化工程施工合同工程名称： **项目智能化工程施工合同工程地点：甲方：乙方：年月日智能化工程施工合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，结合广州市有关规定及本工程的具体情况遵循平等、自愿、诚实信用的原则。
经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供小区智能化设施安装事宜达成如下意向，订立本合同。
1、工程项目1.1工程名称：1.2工程内容及范围：1.2.1乙方按照甲方审核确认后的施工图纸内容完成智能化设备及配套设施的安装。
1.2.2 具体内容：小区监控系统、门禁一卡通及可视对讲系统、公共信息发布、周界防范、停车场管理系统(具有远距离识别功能)、背景音乐、电子巡更系统、室内弱电箱及综合布线、机房建设等。
上述系统工程材料及设备详见乙方报价书。
2、工期期限2.1开工日期：完工日期：总日历天数：2.2 如遇到下列情况，经甲、乙双方现场代表签证后，工期相应顺延。
2.2.1未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。
2.2.2由于甲方或不可抗力原因影响施工的。
3、质量标准乙方工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中的《智能建筑工程质量验收规范》的规定。
4、承包方式总价包干。
包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包验收、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包检测合格、包售后服务及维修、包总包配合费（由乙方与总包单位协商并由乙方直接支付给总包单位）、包国家规定需缴纳的所有税金等。
5、合同价款及付款方式5.1合同总价：本合同总价为人民币（大写：）（含税）5.2合同价款支付方式5.2.1工程进度款按每月完成工程量的 %支付，乙方应在每月25日前，向甲方提交当月已完工程量报表。
甲方收到工程量报表并审核通过后，7个工作日内向乙方支付工程进度款；5.2.2乙方应在工程竣工验收合格后7个日历天内向甲方提交竣工资料（要求提供原件共四套），竣工资料经甲方审核通过且工程经政府相关部门验收合格后，双方核对乙方所完成部分的工程量，经甲乙双方签字确认后，甲方于7个工作日内向乙方支付至乙方所完成部分的工程量价款的 %，乙方所完成部分的工程量价款的 %作为工程质量保修金，在工程保修期满后将工程质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙方。
5.2.3乙方每批（最后一批除外）可视对讲设备进场且调试完毕并经甲方签字验收合格后，甲方于7个工作日内向乙方支付该批可视对讲设备费的 %，该批可视对讲设备费的 %作为可视对讲设备质量保修金，在可视对讲设备保修期满后将可视对讲设备质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙方。
5.2.4乙方应在最后一批可视对讲设备进场且调试完毕并经甲方签字验收合格后7个日历天内向甲方递交工程结算资料，双方按约定的合同价款确定办法进行结算。
甲方在双方办理完毕本工程全部结算手续后7个工作日内支付最后一批可视对讲设备费的 %，该批可视对讲设备费的 %作为可视对讲设备质量保修金，在可视对讲设备保修期满后将可视对讲设备质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙方。
5.3乙方应提供足额合法合规的发票后，方可获得甲方支付的工程款，未及时足额提供正式合法合规的工程发票，甲方有权不支付当期工程进度款并且不承担任何相关责任。
5.4“合同总价”为本工程包干总价，包括为符合验收规定的全部内容、合同规定的质量标准以及为工程安全、文明、准确施工和修补缺陷所需的全部工作内容和费用。
除因甲方设计变更造成工程量另有增减外，合同总价不得变更。
同时允许甲方对工程款的支付有30天宽限期，宽限期内，乙方不追究甲方延迟支付工程款的任何责任。
6、合同文件组成及解释顺序6.1合同文件组成：（1）本合同；（2）乙方的报价书；（3）施工图纸；（4）经甲乙双方书面确认并加盖公司印章的其他有效文件（未加盖公司印章的文件视为无效文件）。
6.2本合同履行期间的解释顺序依照上述序列执行，但不限于各文件之间的相互解释，如有模棱两可或相悖之处，以所列时间在后的文件为准。
7、双方的职责7.1甲方的职责:7.1.1甲方委派为甲方驻工地代表，负责项目管理，代表甲方实施管理的各项工作，负责办理与施工有关的各项事务；若在本工程实施过程中更换代表，需以书面形式通知乙方。
7.1.2按约定向乙方支付工程款。
7.1.3施工过程中，协调乙方与其他施工单位的关系。
7.1.4如出现乙方借故拒绝或拖延甲方和监理工程师的指令，有权视情节对乙方做出处罚(视情节处以人民币2000-10000元的经济处罚)，并由乙方承担由此造成的一切损失。
7.1.5甲方管理人员有权根据本合同约定对乙方违反相关进度、质量、安全生产、文明施工、环境保护、材料供应、劳务人员管理等方面的条款的行为开具处罚通知单并送达乙方。
处罚通知单不因乙方未签字而失效，乙方亦不因未签收处罚通知单而免责。
处罚金额甲方有权直接从乙方的工程款或结算款中扣除。
7.1.6工程未经验收或验收未通过的，甲方强行使用，由此而发生的质量问题或其他问题，由甲方承担责任。
7.1.7在产品使用前、使用中或保修期内，甲方或监理对产品的内在质量提出疑问时甲方可随时要求乙方把产品送交有关部门检验鉴定。
若确属产品质量问题，由此造成的损失由乙方负责，非产品质量问题，则检验、检测费由提出方承担。
7.1.8工程完工后，甲方组织专业人员在30个工作日内进行验收，逾期则视为甲方默认该项目合格。
7.1.9协调各施工单位之间的工作内容和完成时间：做好乙方与土建总包方及各分包部门的协调工作，确保施工现场通水、通电，保证施工便道的通行。
7.1.10如因甲方原因，造成工程工期延误，乙方有权向甲方申请工期延期。
7.2乙方的职责：7.2.1乙方派张藏为乙方驻工地代表，权限：协调组织队伍完成施工任务，办理现场签证、工程结算等工作。
若在本工程实施过程中更换代表，需以书面形式通知甲方。
7.2.2 综合考虑本工程的配套工作，依约完成小区智能化工程的安装施工。
7.2.3乙方施工前需报施工组织设计（包含安全监督协议）、企业及人员资质，经监理及甲方审批后方可施工。
施工过程应按施工图纸、施工组织设计以及双方约定、选定的标准、规范，组织具有相应资格证书的技术熟练的工人进行施工作业，确保工程质量达到约定的标准，确保工期按时实现。
甲方有权根据实际工程情况，随时要求乙方调整或增加现场作业人员，对此乙方必须执行。
否则，由于乙方原因导致拖延工期，造成的损失由乙方承担。
7.2.4本合同签订后7个日历天内，乙方须根据《中华人民共和国劳动合同法》、其他相关法律及当地政府机关规定或指示等为其分包人员购买并维持各类人身伤亡的赔偿责任保险及机械设备保险，保险期由工程施工合同开工之日起至工程竣工验收合格后30个日历天为止。
乙方须负责和保障甲方免于承担任何因此产生的索赔、赔偿、诉讼、费用、收费及开支。
上述所提到的保险费用，已经综合包含在本工程合同总价款中，乙方不得因此向甲方提出索赔或补偿。
7.2.5乙方必须认可并接受甲方提供的施工环境、机械设备、作业条件、施工过程中应采取相应措施避免扰民，同时服从甲方管理人员的指挥，不得以此要求增加任何费用。
7.2.6本合同内的工作内容，如乙方不能及时按甲方的要求完成，甲方有权指派其他施工队伍或人员（以下简称第三方）完成。
第三方发生的各项费用由乙方承担，且第三方所发生的费用只需经甲方认可即可从乙方结算款中扣除。
7.2.7做好施工管理工作，安排好工人的生产生活，杜绝其以任何理由滋事。
如出现聚众闹事等行为视为乙方违约，乙方每次应向甲方支付违约金一万元，并承担由此给甲方造成的一切损失。
7.2.8做好施工场地现有成品和设备、管线保护工作，承担因自身责任造成的损失和罚款。
承担因自身工程产生的垃圾的清理外运工作及费用。
7.2.9乙方施工期间如发生现场签证，应在现场事实发生日起的7个日历天内，报监理、甲方项目代表，签证要按甲方要求格式详细填写签证事件的时间、原因、内容、数量等内容，否则不予办理。
乙方报送的签证必须经过乙方派驻现场代表、乙方法定代表人（或委托人）签认加盖公章，并经监理、甲方派驻现场代表及甲方相关人员审核签字、盖章确认后方可生效。
逾期未办理现场签证的视为乙方放弃签证权力，对于格式不对、内容不全、签字签章不齐全的签证视为无效签证。
7.2.10若因为乙方施工原因或施工安全、质量等问题造成索赔或引起损失（包括返工等），则乙方承担全部经济、法律责任并全额承担相应的损失费用。
7.2.11乙方负责及时缴纳乙方施工范围内行政验收等相关费用。
7.2.12服从甲方现场施工进度安排，在规定时间内组织展开施工工作，配合土建施工且不得影响土建单位及其他工序的施工进度。
7.2.13按国家现行工程验收规范及有关规定、工程施工图及变更通知书，行政单位审核、检测、验收意见进行施工。
7.2.14本合同项下所有工程资料及竣工资料由乙方负责制作，并协助甲方资料员完备有关的资料。
工程完工后，办理竣工资料送甲方存查。
7.2.15乙方负责提供本工程安装所需全部辅助材料设备等，在安装期间，乙方负责保管好自身设备及部件，注意成品、半成品保护及防盗，直至验收合格移交甲方。
7.2.16 负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。
7.2.17负责向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续，并承担相关费用。
负责组织乙方的专业安装队伍进场施工，同时配备专业管理人员实施现场监理。
7.2.18自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。
7.2.19组织不超过三次安装现场对甲方工作人员进行系统管理操作及简单维修的培训，培训时间由甲方选定。
可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训，使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作，以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行。
8、材料、设备供应8.1本工程主要设备材料由乙方按照设计和有关标准送样报甲方确认后，方可用于工程施工。
工程材料、设备由乙方自行提供供应至施工场地，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责，并承担因质量不合格造成的返工等损失。
8.2乙方提供的材料、设备，必须符合设计图纸和甲方确定的品牌、规格、型号、质量、等级要求（详见经甲方确认的乙方报价书），若甲方发现乙方提供材料、设备不符合甲方确定的品牌、品质等，乙方除无条件拆除并重新提供符合乙方报价文件约定或甲方确定的品牌、品质的材料、设备外，还须向甲方支付该材料、设备费用20%的违约金，延误的工期不予顺延。
8.3乙方提供的材料设备在使用前，应进行检验或试验，不合格的不得使用，未经报审、报验擅自使用或使用不合格材料、设备的，甲方有权责令乙方返工，返工费用全部由乙方承担，同时乙方向甲方支付每次2000元的违约金。