桩基础工程施工承包合同
桩基工程施工合同范本5篇
桩基工程施工合同范本5篇施工合同是指发包方(建设单位) 和承包方(施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是整理的桩基工程施工合同范本5篇,欢迎阅读参考! 桩基工程施工合同范本(1)甲方:乙方:周某某,男,汉族,住某某某根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。
一、工程概况1、工程名称:广东省汕头市马浦镇1#高架桥桩基工程2、工程基本情况:桩基总量1500根,孔深35m至60m,工程单价280元/m。
二、双方权利义务1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平,并应当提供施工工人住房,本施工工程水、电费由甲方负责。
2、合同签订后,乙方应该尽快组织机械设备进场施工,如因乙方的原因而迟迟不能进场施工,甲方有权追究乙方的违约责任。
3、甲方应该在乙方机械设备进场后5日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容,超过5日的,甲方应向乙方承担违约责任。
4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件,包括工作面、征地等,保证乙方按照正常的工期进行施工,如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形,甲方应向乙方承担违约责任,造成损失的,还应该承担赔偿责任。
5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工,保证工程的施工质量,如甲方认为乙方的工程施工质量不合格,其应该向乙方提供标准的工程质量报告,否则即视为工程施工质量合格。
6、如工程出现施工质量问题,乙方有义务组织修复,修复费用由甲方承担。
7、合同签订后,如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的,增加部分的费用由甲方承担。
三、工程结算及付款方式1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程总量80%的工程款,结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价,否则甲方应该向乙方承担违约责任。
桩基工程施工合同(精选9篇)
桩基工程施工合同(精选9篇)桩基工程篇1发包方(建设单位):承包方(施工单位):按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
一、工程名称:*厂区桩基工程二、工程地点:*开发区三、工程承包范围:一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理,包工包料,(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格:复合硅酸盐水泥32.5,335.00元/吨四、规格及工程量:水泥标号:32.5级。
总桩数约1252棵,设计桩长6.5米(含桩头),桩径500㎜,总进尺约10000米六、工程造价:约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米,大写:(最终结算按实际工程量计算,设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级:合格。
八、施工工期:本工程有效工期 25 天,暂定于自年月日开工,施工期间如遇下列情况,经发包方现场代表及监理方签证后,工期顺延:不能提供施工场地、水、电源,道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名:职务:职权:负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系,报经建设单位负责人同意,审批现场签证,参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名:职务:发包方委托的职权:负责该工程的工期、质量及安全管理,在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任:1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用,办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作,提供地下管网资料,处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审,按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份,并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桥梁桩基基础合同7篇
桥梁桩基基础合同7篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上,就甲方委托乙方进行桥梁桩基基础工程事宜,达成如下协议:一、工程概况(一)工程名称:_________________________桥梁桩基基础工程。
(二)工程地点:位于_________________________。
(三)工程范围:包括但不限于桥梁桩基施工、成孔、钢筋笼制作与安装等全部相关工作内容。
二、工程内容本合同涵盖的主要工作内容包括但不限于以下几个方面:钻孔桩定位测量、桩基开挖施工、护壁混凝土浇灌等工序的实施。
详细工程量见合同附件之工程量表。
三、承包方式及工期要求(一)承包方式:乙方采用包工包料方式,承担本合同规定的全部工程施工任务。
(二)工期要求:本合同总工期为____日历天,自合同签订之日起计算。
如有延误须承担违约责任。
四、技术标准及验收标准(一)技术标准:遵循国家相关技术标准以及行业标准进行设计与施工。
(二)验收标准:工程完工后,按照国家和地方现行相关规范标准进行验收。
验收合格后方可交付使用。
五、合同价款及支付方式(一)合同总价款:人民币________元整(¥________元),为完成本合同所述工程内容的全部费用。
该价款为固定总价,不因任何因素调整。
具体金额按照合同附件的工程量表计算。
(二)支付方式:甲方按照工程进度支付款项,具体支付节点和比例按双方约定执行。
工程竣工验收合格并交付使用后支付至合同价款的97%,剩余3%作为质保金,质保期满后无质量问题无息退还。
六、工程质量及保修责任(一)乙方应确保工程质量符合合同约定及国家相关技术标准的要求。
若因乙方原因造成工程质量不合格,乙方应负责无偿返工并承担相应损失费用。
(二)工程保修责任:本工程保修期限为_____年,保修期内出现质量问题由乙方负责修复或返工。
桩基工程施工承包合同(精选3篇)
桩基工程施工承包合同(精选3篇)桩基工程施工承包合同篇1建设单位(甲方):_______________________承包单位(乙方):_______________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程具体特点,经甲、乙双方协商,达成以下协议条款,双方共同遵守。
一、工程概况:1、工程名称:_______________________2、建设地点:_______________________3、工程内容:_______________________4、工程数量:_______________________二、工程承包范围:根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。
三、工程承包形式:甲方以包工包料形式承包给乙方施工。
四、工程工期:乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工,否则将按第十三条第2款相关规定予以处罚。
(以下工期为有效工期)(一)工程施工阶段总工期为_____日历天,开工预计日期:_____年___月____日(具体开工时间按甲方项目部书面通知为准)。
(二)工期顺延条件:遇到以下情况之一,经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后,工期方可顺延。
其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。
1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上(含6小时)。
2、不可抗力(如台风、特大暴雨风雪等自然灾害)引起的工期延误。
3、因重大设计变更,造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。
4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。
5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。
6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。
五、工程质量:乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方:甲方名称(公司名称或个人姓名)、法定代表人(或个人)、联系地址、联系电话乙方:乙方名称(公司名称或个人姓名)、法定代表人(或个人)、联系地址、联系电话鉴于:1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工,双方达成一致意见,特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体,有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定,并遵循诚实信用、平等自愿的原则,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议:一、项目名称:桩基础工程施工合同二、工程内容:本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点:工程项目地点为____________________(详细地址)。
四、工程工期:工程工期为____年____月____日(自施工开工之日起计算)。
五、价款支付:工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________(一次性支付或分期付款等)。
六、合同履行方式:甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议,可以协商解决;协商不成的,按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任:任何一方违反本合同的约定,应当承担违约责任,支付对方因此而产生的一切费用,包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决:因本合同履行发生的争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份,双方各执一份,合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(或委托代理人)法定代表人(或委托代理人):日期:日期:以上为桩基础工程合同的范本内容,具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行,共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分,其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
基础(桩)工程施工承包合同
1.1工程名称:____________________
1.2工程地点:____________________
1.3工程规模:____________________
1.4工程结构类型:________________
1.5工程质量标准:________________
1.6工程合同价款:人民币(大写):____元整(小写):_____元。
九、其他约定
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日终止。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人(或授权代表):
法定代表人(或授权代表):
签订日期:____年____月____日
5.3乙方应保证工程安全,确保工程质量和施工人员的安全。
六、甲方义务
6.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。
6.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。
6.3甲方应协助乙方处理施工现场的协调、沟通工作。
七、违约责任
7.1甲方未按约定时间支付合同价款的,应当按照迟延支付部分金额的____%向乙方支付违约金。
4.2甲方按照本合同约定的付款节点和付款比例,向乙方支付合同价款。
4.3甲方未按约定时间支付合同价款的,应当按照迟延支付部分金额的____%向乙方支付违约金。
五、乙方义务
5.1乙方应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工期等要求,完成施工任务。
5.2乙方应遵守国家法律法规,严格按照施工现场的管理规定进行施工。
7.2乙方未按约定时间完成施工任务的,应当按照迟延完成部分工程价款的____%向甲方支付违约金。
桩基础工程施工合同
桩根底工程施工合同篇一:建筑工程桩根底施工合同住宅小区桩根底工程施工合同发包方:〔以下简称甲方〕承包方:〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就住宅小区工程建设工程桩根底施工事项协商一致,签定本合同。
一、工程概况工程名称:住宅小区工程工程地点:工程内容:桩根底工程施工二、工程内容住宅小区长螺旋钻孔灌注桩及人工挖孔桩。
施工位置及具体要求详见桩位图及施工要求。
三、工期〔一〕、开工日期:①长螺旋灌注桩:2022年3月25日〔实际按照图纸提供后的第三天〕,②人工挖孔桩:商业局部:2022年3月12日,住宅局部:发包方提供图纸后第7天;竣工日期:①长螺旋灌注桩:50天,②人工挖孔桩:商业局部:40天,住宅局部:80天;〔二〕、如遇到以下情况,工期可以相应顺延:1、人力不可抗拒的自然灾害;2、设计变更影响工期的;3、甲方场地平整未完成,对乙方施工造成严重影响的。
4、现场地质与地勘报告出入较大的。
四、工程质量〔一〕、执行现行《建筑桩基规程》、《地基根底施工验收标准》。
整体质量到达国家标准一次性验收合格,并满足建筑业新技术应用示范工程验收要求。
〔二〕、本合同中所有桩根底使用的水泥为开远水泥厂〔总厂〕生产的“红河〞牌水泥,钢材为昆钢的合格产品。
〔三〕、乙方必须严格按照经甲方审核确认的本工程工程桩基施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中规定的,以及现行的国家、地方颁发的质量验收标准、标准和规定的要求,精心组织施工,到达甲方要求的质量标准。
施工中应执行甲方、监理工程师对本工程下发的一切指令、命令、通知等,服从甲方现场质检工程师和驻地监理工程师的监督、指导,认真做好施工原始记录及相应的报验资料,并负责所施工工程的报验工作。
〔四〕、在施工过程中乙方应按标准要求认真做好施工原始记录,并接受甲方、监理、及质量检测单位的检查和监督。
桩基础专业施工合同模板
桩基础专业施工合同模板甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)为了保障项目施工的顺利进行,甲乙双方按照平等、自愿、协商一致的原则,就甲方委托乙方承担桩基础专业施工的事项,达成如下协议:一、工程内容甲方委托乙方进行桩基础专业施工,具体包括但不限于以下内容:1. 基础设计:乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求,进行桩基础施工的设计工作。
2. 施工准备:乙方负责组织施工团队,准备所需施工人员、机具和材料,确保施工进度。
3. 桩基础施工:乙方负责按照设计要求,进行桩基础的打桩、浇筑等施工工作。
4. 质量检测:乙方负责对施工过程中的质量进行检测,并确保符合相关规定。
5. 完工验收:乙方负责按照相关规定完成桩基础施工,并组织相关部门进行验收。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币(¥)(大写)元整。
2. 甲方应按照以下方式支付给乙方:(1) 签订合同后,甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
(2) 施工过程中,按照工作量进行进度款支付。
(3) 施工结束后,经过验收合格,甲方支付尾款。
3. 合同价款不包含的费用:合同价款不包含除桩基础专业施工之外的其他费用。
三、施工期限1. 工期为(具体的工期安排,如起始时间、结束时间等)。
2. 如因甲方原因导致工期延长,乙方有权要求甲方支付额外的延期费用。
3. 如乙方因自身原因导致工期延长,乙方应承担相应责任。
四、质量保证1. 乙方保证施工过程中严格按照设计要求和规范进行施工,保证工程质量符合相关标准。
2. 如施工过程中出现质量问题,乙方应承担相应的责任,并及时进行整改。
3. 施工结束后,乙方负责提供施工质量保修期,对施工质量问题进行无偿修复。
五、违约责任1. 在履行合同过程中,如一方未按照约定的方式履行合同义务,应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见情况导致合同无法履行,一方可免责,但应及时通知对方,并尽力减少损失。
六、其他条款1. 未尽事宜,可另行协商约定。
桩基工程简单版施工合同范本(通用5篇)
桩基工程简单版施工合同桩基工程简单版施工合同范本(通用5篇)随着人们法律意识的建立,合同的地位越来越不容忽视,合同是对双方的保障又是一种约束。
那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编收集整理的桩基工程简单版施工合同范本(通用5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
桩基工程简单版施工合同1发包方:施工方:为明确甲、乙、丙三方在施工过程中的权利、义务和经济责任,按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称:君悦学府项目二期14#、15#楼桩基工程工程地点:宿州市金海三路和迎宾大道交叉口西南角承包方式:包工、包料、包质量、包安装、包安全、包验收通过的一揽子承包方式承揽本工程。
工程承包范围:14#、15#楼桩基图纸范围内的桩基工程施工的全部工序。
第二条工程工期开工日期以甲方工程部所发开工通知为准。
工程工期为45天日历天数。
第三条工程质量标准乙方严格按照国家颁布的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工,工程质量达到国家或专业质量检测评定标准的合格等级,工程桩的合格率为100%,如质量达不到合格,由此造成甲方的经济损失均由乙方承担。
第四条材料供应乙方在预应力混凝土管桩进场的同时,应及时通知甲方或甲方代表验收并在送货单上签字确认作为支付材料款的依据。
同时乙方应向甲方提供产品的出厂合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料,同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。
第五条合同价款及付款方式1、工程量及单价1)本项目工程量约:8310米(本工程总根数为277跟,桩长暂按30米)。
2)预应力高强混凝土管桩(PHC),采用徐州管桩,用锤击法或静压法施工,PHC—500(125)AB—C80:综合单价按194元/米;此综合单价包含材料费、人工费、辅助费、机械设备费、检测费用、截桩费,小型机具,配件费用、临时设施费、缺陷修复费、送桩费、物质的运输、装修、堆放,领用、保管、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、赶工措施费、冬雨季施工费、夜间施工费、水电费、损耗、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务、配合费用、风险费用等与桩基工程施工相关的一切费用。
管桩包干施工合同8篇
管桩包干施工合同8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要管桩施工服务,乙方具备相关资质和能力,经双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次管桩包干施工事宜达成如下协议:第一条工程概况1. 工程名称:[工程名称]。
2. 工程地点:[具体地点]。
3. 工程内容:管桩施工,包括但不限于打桩、接桩、切割桩头等。
4. 工程期限:自合同签订之日起XX日历天内完成。
第二条承包方式及范围1. 承包方式:包干施工,即乙方按照甲方要求完成全部管桩施工任务,并承担相应材料、人工等全部费用。
2. 承包范围:本工程所有与管桩施工相关的工程内容。
第三条工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币[具体金额]元,该价格为包干价,不因任何因素调整。
2. 支付方式:合同签订后XX日内,甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款;工程完工并经甲方验收合格后XX日内支付剩余款项。
第四条工程质量和检查验收1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和要求进行施工,确保工程质量。
2. 工程完工后,乙方应通知甲方进行验收,甲方应当在接到通知后XX日内组织验收。
3. 若工程验收合格,双方签署验收合格证书;若工程不合格,乙方应当按甲方要求进行整改直至验收合格。
第五条安全生产和文明施工1. 乙方应当严格遵守安全生产法规,确保施工过程中的安全。
2. 乙方应当文明施工,尽量减少施工对周围环境的影响。
第六条违约责任1. 若乙方未按合同约定完成施工任务,应当向甲方支付违约金,并承担由此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款,应当向乙方支付逾期付款利息。
第七条争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向合同签订地人民法院起诉。
桩基础施工合同模板
桩基础施工合同模板甲方:______(委托方全称)乙方:______(承包方全称)根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,就甲方委托乙方承包施工的桩基础工程,达成如下合同:第一章合同基本情况1.1 甲方将委托乙方承包施工的项目名称为______,位于______。
1.2 乙方应按照本合同的约定,在规定的时间内,按照相关标准和规范,完成桩基础工程的施工任务。
1.3 本合同的总价款为______,支付方式为______。
第二章工程内容和要求2.1 乙方应按照相关设计文件和技术要求,按照规范和标准要求,进行桩基础工程的施工。
2.2 乙方应在合同规定的时间内,完成本合同约定的所有工作,并保证工程质量达到设计要求。
2.3 乙方在施工过程中,必须遵守相关法律法规,保障施工现场安全,确保人员和设备的安全。
第三章施工进度和质量3.1 乙方应按照本合同约定的工期,组织施工,保证工程按时交付。
3.2 乙方应按照设计要求,确保工程质量符合相关标准和规范的要求。
3.3 如乙方未按时完成施工任务或工程质量不符合要求的,甲方有权要求乙方承担相应的责任,并根据损失情况进行赔偿。
第四章价款支付4.1 价款支付方式为______,具体支付时间和金额按照工程进度划分。
4.2 乙方应向甲方提供工程进度报告,并按照实际完成的工程进度,向甲方发出支付申请。
4.3 甲方应在接收支付申请后,按照约定时间及金额支付价款。
第五章索赔和违约责任5.1 若一方违反合同约定,造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
5.2 甲方或乙方发现对方存在违约行为时,应及时书面通知,并协商解决,如协商不成,可向有关部门申请调解解决。
5.3 在履行本合同过程中,若因不可抗力因素导致无法继续履行合同的,双方可暂停合同履行,但应及时通知对方。
第六章合同变更和解除6.1 本合同必须经双方协商一致后,方可变更。
变更合同应当按照相关法律法规办理。
cfg桩基础工程承包合同(2024版)
cfg桩基础工程承包合同(2024版)本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 术语解释第二条工程范围与内容2.1 工程概述2.2 工程量清单2.3 工程质量标准第三条合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付时间表第四条工程进度与交付4.1 工程进度计划4.2 工程交付条件4.3 延期交付的处理第五条工程质量与保修5.1 工程质量要求5.2 质量保证措施5.3 保修期限与条件第六条合同的履行与变更6.1 合同履行方式6.2 合同变更程序6.3 变更内容的有效性第七条违约责任与争议解决7.1 违约责任7.2 争议解决方式7.3 法律适用与诉讼管辖第八条合同的解除与终止8.1 合同解除的条件8.2 合同终止的条件8.3 解除或终止后的权利义务处理第九条保密条款9.1 保密信息范围9.2 保密义务与期限9.3 违约泄露的后果第十条合同的生效、修改与解除10.1 合同生效条件10.2 合同修改程序10.3 合同解除条件与程序第十一条合同附件11.1 附件清单11.2 附件的有效性11.3 附件的补充说明第十二条其他条款12.1 不可抗力12.2 合同的转让12.3 合同的监督与检查第十三条合同的签字与盖章13.1 签字盖章的程序13.2 签字盖章的效力13.3 签字盖章的份数与保存第十四条合同的份数与保管14.1 合同正本与副本14.2 合同的保管责任14.3 合同的查阅与复制第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 术语解释1.3.1 CFG桩:指由碎石、砂、粉煤灰、水泥等材料组成的混合料,经过搅拌、喷射等方式形成的增强地基的一种桩基。
1.3.2 工程进度:指按照合同约定的时间节点,完成工程相应阶段的工作。
1.3.3 工程交付:指乙方按照合同约定,完成全部工程内容,并将工程交付给甲方使用。
第二条工程范围与内容2.1 工程概述本工程位于X地区,主要包括X栋建筑的cfg桩基础施工。
桩基础施工合同书范本(3篇)
桩基础施工合同书范本发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的(gf____91____0201)《建设工程施工合同示范文本》,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。
第一条、工程名称:第二条、工程地点:第三条、工程内容:1、单桩深度暂定米,共约条,单桩竖向承载力特征值kn,单桩竖向极限承载力为kn。
2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价:ф500桩按元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个),含税金。
如使用标准桩尖,价格另议。
桩接头采用焊接接头,接头不宜多于____个3.②竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度____米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期:1、自试桩之日起计个日历天,要求桩机在____年____月____日前进场施工。
并于____年____月____日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的____‰,总额不超过合同总价的____%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工____小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天____元补尝。
桩基工程施工合同范本6篇
桩基工程施工合同范本6篇桩基工程施工合同范本1甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,结合本工程具体情况,经双方洽商,达成如下合同条款:第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑,技术资料整编。
1.4合同单价:1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3,工程量计算依据施工图纸,即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。
1.4.2. 由于图纸变更引起的工作量变化,由现场确认并即刻进行签证。
第二条付款方式2.1本工程无预付款2.2桩基工程形象进度完成50%后,支付工程款的20%;桩基完工后,支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后,支付工程款的25%,剩余5%的工程款作为质保金,待主体工程完工后的三个月内付清。
本合同税金采用代扣代缴形式,税率为:3.47%;第三条合同工期3.1计划开工日期:本工程计划以进入现场的日期为开工日期。
3.2本工程工期为:试桩施工天完成,试桩检测完毕后,工程桩程内容。
该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。
若由于乙方原因导致工期拖延,每拖延一天,乙方应向甲方支付元作为违约金。
3.3本工程上述的施工工期,在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时,经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。
3.4本工程结束后三十五天内,乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。
第四条材料供应工程所需商品砼均由甲方组织采供,其余与工程相关的内容均由乙方负责。
第五条质量标准乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,工程质量经检测应达到合格标准。
乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。
第六条双方责任事项6.1甲方负责将水、电源引至现场附近,并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内,并按规定架设线缆、安置配电柜,保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。
打桩合同范本(实用5篇)
打桩合同范本(实用5篇)打桩合同范本第1篇甲方(盖章):乙方(盖章):甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就打桩工程分包事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称:____________________。
2.工程地点:____________________。
3.承包范围及内容:________________。
4.甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商。
乙方应无条件接受,并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
5.承包方式:本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期1.乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。
2.合同工期:本工程于____年____月____日开工,至____年____月____日竣工,共____个日历天。
3.工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本合同总价的____%计算,按天累计。
4.遇有下列情况之一,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后,可考虑工期延长:因不可抗力的影响;重大的设计变更、修改而增加的工作量,使乙方工程进度无法按原计划进行;非乙方原因的停电,停水造成停工时间连续____小时以上;业主原因的工期调整。
第三条工程质量1.乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家,地方颁发的质量验收规范,标准和规定要求组织施工.确保工程质量为________。
2.质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为________。
3.本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
桩基础工程施工承包合同
发包方:
承包方:
工程名称:
签约日期:二零一柒年元月
挖孔桩工程施工合同条款
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同信守。
一、工程概况
1、工程名称:楼。
2、工程地点:
3、工程范围:
4、质量等级:合格。
二、承包方式及合同价款的确定
1、本工程采取包工包料方式承包,确定工程价款。
2、按实际挖孔每立方米砼元综合造价包干,包括护壁厚,直径900的桩孔每米为m3,孔深为孔口到锅底长度,扩孔部分另外计算。
另空头部分护壁砼计入总立方量,空头土方量按每立方米260元计算。
3、现场施工水电接到工地,提供场地给工人住宿,县建筑材料检测中心材料检测试验费,由发包方承担。
4、施工时,多余土方负责拉走,保证工地内道路畅通,塔吊先行安装,便于吊放钢筋笼。
5、工程桩按实际竣工一桩一表、签证工程量按实际结算,桩长和入岩深度以工程监理验收合格签证为准,以实际工程量办理决算。
三、工程价款支付与结算
1、工程挖孔量完成50%时,付总款的20%,成孔验收时付总款40%,浇筑结束时付总款20%,余款待桩基合格后一次性付清。
2、工程支付方式:转账或现金结算。
四、双方责任:
甲方责任:
1、工程开工前,交给乙方施工图纸一份,地质勘察报告一份,并组织设计单位、监理单位向乙方进行技术交底和图纸会审。
2、开工前,做好施工区域内“三通一平”及地下管道、电缆及其他地下障碍物和老基础的清理迁移工作,须具备开工条件。
3、以书面形式向乙方提交规划红线和坐标控制点位置,并现场交验。
4、处理施工现场周围居民影响施工和邻近建筑物保护,并承担有关费用。
5、工程竣工组织测桩验收并承担其费用。
乙方责任:
1、做好施工准备工作,根据设计图纸,按规范组织施工。
2、确保工程质量,出现质量问题负责处理并承担其费用。
3、乙方应确保安全生产,对现场施工人员进行安全教育和管理,因乙方原因导致的安全事故由乙方承担责任及发生的费用。
4、按合同规定的时间,如期完工交付验收。
5、工程完工后由甲方提交工程量清单或确定工程等造价的决算书一份,提交竣工资料和竣工图两份。
五、奖罚规定:
1、
六、工程日期
拟定于2017年2月12日开工,有效工期60天。
七、其他条款
1、甲方指定同志为工地代表,电话
乙方指定同志为工地代表,电话
负责办理签证手续,协调处理施工中有关事项。
2、本合同未尽事宜,双方协商或另订补充协议解决。
3、合同双方签字盖章之日起生效,工程款结清后终止。
4、本合同一式叁份,甲乙双方各执一份。
5、合同订立地点:
发包方(章)承包方(章)
委托代理人:委托代理人:
年月日精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!。