[建设工程勘察合同] 建设工程合同范本XX

合集下载

建设工程勘察合同样板5篇

建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察工作，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行：一、勘察项目甲方委托乙方对（工程名称、位置）进行勘察工作，具体包括但不限于勘察区域范围、地质勘察、水文勘察、土质勘察等内容。

二、勘察内容与要求2.1乙方应按照国家有关勘察标准和规范，完成勘察项目的各项内容。

2.2勘察成果包括但不限于勘察报告、勘察资料、勘察设计方案，乙方应按时提交给甲方，并在勘察报告中说明勘察范围、方法、过程、成果和建议。

2.3勘察过程中应注意保护环境、遵循安全规范，确保勘察过程安全、顺利进行。

三、时间安排3.1乙方应按照合同约定的时间完成勘察工作，并在勘察报告中注明勘察的起止时间。

3.2若因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决方案。

四、技术保密4.1乙方应对获得的勘察资料和成果承担保密责任，未经甲方许可，不得向第三方提供或披露。

4.2勘察报告及相关资料属于甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。

五、费用支付5.1甲方应按照约定时间及方式支付勘察费用给乙方，并开具正规发票。

5.2若勘察工作需要额外费用支出，应经甲、乙双方协商一致后支付。

六、违约责任6.1如乙方未按照合同约定时间完成勘察工作，应承担相应违约责任。

6.2如甲方未按照约定时间支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金。

七、争议解决双方若因履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成可向有关仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为最终裁决。

八、其他事宜8.1本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察工作结束。

8.3本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上为《建设工程勘察合同》的样本，甲、乙双方应详细阅读并确认各项内容，遵守合同约定，共同完成建设工程勘察工作。

建设工程勘察合同范文通用版本6篇

建设工程勘察合同范文通用版本6篇篇1建设工程勘察合同甲方：（甲方单位名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（乙方单位名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方拟对（工程名称）进行勘察工作，为了明确双方的权利和义务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，签订本合同。

本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

第一条项目名称与位置甲方拟对（项目名称）、其坐落于（项目位置），进行勘察工作。

工程勘察规划总面积为xxxx平方米（或规划总长度为xxxx米），具体范围详见附件一勘察范围图。

第二条项目内容1. 乙方应按照国家、行业、地方规定，认真落实甲方委托的勘察工作，并严格按照勘察设计方案及要求进行勘察。

2. 勘察范围内的水文地质、地质环境、土壤质量、工程地质及其他相关资料的查找、搜集、整理和分析工作。

3. 对勘察范围内的地质构造、地形地貌、水文地质、重要层位厚度、成份、工程地质灾害危害性评价、工程地质条件的破坏评价等工程地质勘察工作。

4. 对勘察区域内的地下水水文地质基本特征、地下水水化学参数、水质状况等水文地质勘察工作。

5. 围绕工程建筑物的实际使用状况，制定相应的风险评价报告、工程建筑物稳定性及安全性评估工作。

6. 对工程勘察成果出具相应的报告，根据实际情况提出相关的意见和建议。

第三条勘察费用和支付方式1. 甲方支付给乙方的勘察费用为人民币xx万元整，方式为xx付xx，其中xx元在签署本合同后xx天内支付，剩余费用在完工后xx天内支付。

2. 如勘察设计范围内的变更，变更部分费用另行洽商确定。

第四条完工期限乙方承诺在收到勘察费用的xx天内完成上述勘察工作，并在xx天内出具工程勘察成果报告，报告须符合相关规范标准。

第五条质量保证乙方保证勘察过程中所获得的数据真实、准确、完整，并承担由此导致的相关法律责任。

第六条知识产权乙方在履行本合同过程中所形成的技术资料和成果均归甲方所有，乙方不得擅自使用或外传。

建设工程勘察合同范文(6篇)

建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。

由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇

建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]鉴于甲方需要就位于[项目地点]的建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的及工程概况甲方委托乙方就位于[项目地点]的[工程名称]（以下简称“本项目”）进行勘察工作。

乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定，完成本项目的勘察任务。

本项目包括但不限于以下内容：[详细工程内容]。

二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。

该费用包括乙方完成本合同约定的所有勘察工作的费用。

2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）本合同签订后[时间]内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后[时间]内，甲方支付乙方剩余款项。

三、勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，编制并提交本项目的勘察纲要和勘察报告。

2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察结果负责。

3. 乙方应根据甲方的要求，提供现场技术支持和咨询服务。

4. 勘察工作中的具体要求和细节，双方可另行签订补充协议。

四、合同履行期限及进度安排1. 本合同签订后，乙方应在约定时间内开始勘察工作。

2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。

如遇特殊情况，双方可协商调整进度计划。

3. 乙方应在完成现场勘察工作后XX日内提交勘察报告。

五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密。

未经对方同意，不得向第三方泄露。

2. 本合同履行过程中产生的知识产权归属甲方所有。

乙方不得将勘察结果及相关资料用于其他用途。

建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇

建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括但不限于建筑面积、结构类型等）勘察范围：本次勘察包括但不限于地质勘察、地形测量等。

二、合同目的及内容本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察的质量、进度和费用符合合同约定。

合同内容包括但不限于：勘察范围、勘察要求、勘察进度、费用支付等。

三、甲乙双方的责任和义务1. 甲方的责任和义务（1）甲方应按照合同约定支付勘察费用。

（2）甲方应提供必要的资料，确保乙方顺利开展勘察工作。

（3）甲方应遵守法律法规，不得要求乙方违反相关规定进行勘察。

2. 乙方的责任和义务（1）乙方应按照国家和地方相关法律法规及规范进行勘察，确保勘察质量。

（2）乙方应根据甲方提供的资料及现场实际情况进行勘察，按时完成勘察任务。

（3）乙方应对勘察成果负责，确保所提供的数据真实、准确。

（4）乙方应对参与勘察的工作人员进行安全教育和培训，确保其安全生产。

四、工程进度及时间安排1. 乙方应根据工程实际情况制定详细的勘察计划，明确勘察进度和时间安排。

2. 乙方应按照勘察计划开展勘察工作，确保按时完成勘察任务。

如遇特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决。

3. 甲方应根据工程进度要求及合同约定对乙方的勘察进度进行监督和检查。

如乙方未按约定完成勘察任务，应承担违约责任。

五、费用及支付方式篇2合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要就位于[项目地址]的[项目名称]（以下简称本项目）进行工程勘察，乙方具备相应的工程勘察资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求，对本项目进行地质勘察、测量等工作。

建设工程勘察合同书范本6篇

建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。

甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。

（2）工程地点：_____________。

（3）工程性质：_____________。

2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。

（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。

第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。

2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。

第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。

2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。

第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。

2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。

第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。

2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。

第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。

2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。

第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。

建设工程勘察合同范文通用版5篇

建设工程勘察合同范文通用版5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察一事，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________二、勘察工作内容及要求乙方需按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、地形测量等。

具体工作内容和要求详见附件《勘察任务书》。

三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元整（￥________）。

2. 甲方在合同签订后10个工作日内支付乙方总金额的____%作为预付款。

3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在验收合格后支付剩余款项。

4. 支付方式：____________________（如银行转账等）。

四、勘察周期1. 乙方应于本合同签订后____日内完成勘察工作。

2. 如因甲方原因造成乙方无法按时完成勘察工作的，双方可协商顺延勘察周期。

五、知识产权归属1. 乙方在完成本工程勘察过程中形成的所有知识产权归甲方所有。

2. 乙方不得将本工程勘察成果用于其他工程或进行转让、出售等商业用途。

六、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察工作符合国家的有关规范、标准。

2. 乙方完成勘察工作后，应提交勘察报告。

甲方在收到勘察报告后____日内组织验收。

3. 如因乙方原因导致勘察成果不合格的，乙方应负责无偿重新勘察。

七、违约责任1. 甲方未按约定支付合同款项的，应按日向乙方支付____%的违约金。

2. 乙方未按约定完成勘察工作或勘察成果不合格的，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。

3. 双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。

建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇

建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的和工程概况1.1 本合同目的是明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作顺利进行。

1.2 工程名称：[工程名称]。

1.3 工程地点：[工程地点]。

1.4 工程规模：[规模描述]。

二、工作内容和要求2.1 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准等要求，进行工程勘察工作。

2.2 乙方应根据甲方提供的工程资料，进行现场勘察、地质勘探、试验测试等工作，并按约定提交勘察成果。

2.3 乙方应对其提交的勘察成果负责，确保其真实性、准确性和完整性。

如因乙方提交的勘察成果导致工程出现质量问题，乙方应承担相应法律责任。

三、合同金额及支付方式3.1 本工程勘察费用总金额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。

3.2 甲方应在合同签订后[支付时间]内，向乙方支付总金额的[比例]%作为预付款。

3.3 乙方完成勘察工作并提交勘察成果后，甲方应在[提交后支付时间]内支付剩余款项。

3.4 支付方式：[支付方式描述]。

四、时间安排和进度4.1 乙方应在合同签订后[时间]天内完成现场勘察工作。

4.2 乙方应根据工程进展情况和甲方要求，及时调整工作计划，确保勘察工作与工程建设进度相匹配。

4.3 如因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，乙方应承担违约责任。

五、保密条款5.1 双方应对本合同内容、勘察成果等涉及商业秘密的信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

5.2 乙方在勘察过程中获取甲方的信息，除法律法规规定外，不得擅自公开或用于其他用途。

六、违约责任和赔偿6.1 如因甲方原因导致乙方无法开展勘察工作或造成乙方损失，甲方应承担相应违约责任和赔偿责任。

建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇

建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托方）法定代表人（或委托代理人）：证件号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对建设工程进行勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，包括但不限于勘察准备、论证与方案编制、实地勘察、资料整理、报告编制等。

第二条勘察范围本次勘察范围为：（具体描述勘察范围，如地理位置，用地范围，勘察内容等）第三条勘察标准乙方应按照国家有关建设工程勘察的相关规定和标准进行勘察工作，并出具符合规定的勘察报告。

第四条勘察费用1. 甲方应根据勘察工作的实际情况和难易程度向乙方支付勘察费用，勘察费用为（具体金额）。

2. 勘察费用支付方式：甲方应在签订本合同后的（具体时间）内，向乙方支付全款。

第五条勘察工期乙方应按照合同约定的工期完成勘察工作，并及时提交勘察报告。

第六条保密条款双方应对本合同中涉及的商业秘密和机密信息负有保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方披露相关信息。

第七条违约责任1. 若乙方未能按照约定的工期完成勘察工作的，应承担相应的违约责任。

2. 若甲方未能按时支付勘察费用的，应承担相应的违约责任。

第八条变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更。

2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行合同的，双方可协商解除本合同，解除后应书面通知对方并协商处理相关事宜。

第九条法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。

双方如因履行合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。

第十条合同生效本合同自双方盖章之日起生效，有效期至勘察工作完毕并双方完成结算之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

建设工程合同范本建设工程勘察合同4篇

建设工程合同范本建设工程勘察合同4篇篇1建设工程合同范本建设工程勘察合同甲方（委托方）：____________________乙方（勘察方）：____________________根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察合同管理办法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就建设工程勘察事宜达成如下合同。

一、合同目的为了对___________（项目名称）、___________（项目地址）进行勘察，并按照相关法律法规进行合法合规的勘察活动。

二、合同范围1. 勘察内容：对项目进行地质勘察、地形地貌勘察、土壤勘察、水文水资源勘察等工程勘察内容。

2. 勘察范围：按照甲方提供的项目范围，确定勘察具体范围，具体的勘察范围将由乙方根据勘察实际情况确定。

3. 勘察时间：勘察时间为自___________年月日至___________年月日止，具体时间根据勘察进度及实际情况进行调整。

4. 勘察报告：乙方应在勘察结束后，按照相关规定，编制出符合法律要求的勘察报告，并提交给甲方。

三、合同价款1. 乙方应根据勘察范围和内容编制出详细的合同价款，并在合同签署后向甲方报备。

2. 价款支付：甲方应在勘察终了后的15个工作日内将合同价款支付给乙方，支付方式为____________(银行转账/现金支付等)。

3. 若乙方在勘察过程中需要额外支出的费用，经甲方确认后，乙方可以向甲方报销相关费用。

四、合同变更1. 若在勘察过程中出现不可抗力影响，导致勘察无法继续或需进行变更，双方应协商变更合同内容，并签订相关的变更协议。

2. 双方如需变更合同内容，应提前书面通知对方，在双方达成一致意见后进行变更。

五、合同履行1. 双方应按照本合同约定的内容履行各自的义务，并在合同生效之日起即刻履行。

2. 如遇任何争议，双方应友好协商解决，如协商无果，可向有关部门申请调解，如调解仍无法达成一致，应向有关法院起诉解决。

六、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

建设工程勘察合同15篇范本

建设工程勘察合同范本甲方（建设单位）：[甲方名称]乙方（勘察单位）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建设工程勘察事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 勘察内容：[勘察内容]二、双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供勘察所需的基础资料、场地使用权及相关证件；（2）甲方应按时支付勘察费用；（3）甲方应对乙方勘察成果进行审查，并提出合理化建议；（4）甲方应确保乙方勘察人员的安全。

2. 乙方权利和义务（1）乙方应按照甲方提供的资料和勘察要求，编制勘察方案，并经甲方审查同意后实施；（2）乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，进行勘察工作，确保勘察成果的质量；（3）乙方应按时完成勘察任务，并提交符合要求的勘察成果；（4）乙方应确保勘察过程中的人身安全和设备安全。

三、勘察费用及支付方式1. 勘察费用：[勘察费用金额]2. 支付方式：[支付方式]四、勘察期限1. 勘察开始时间：[开始时间]2. 勘察结束时间：[结束时间]五、违约责任1. 如甲方未按合同约定提供勘察所需资料或支付勘察费用，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失；2. 如乙方未按合同约定完成勘察任务或提交符合要求的勘察成果，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

六、争议解决如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他事项1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

甲方（签字或盖章）：[甲方代表]日期：[签订日期]乙方（签字或盖章）：[乙方代表]日期：[签订日期]八、知识产权与保密1. 甲方提供的资料和乙方编制的勘察成果，双方均应承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露；2. 乙方在勘察过程中形成的知识产权归乙方所有，但甲方在支付相应费用后，有权使用该知识产权；3. 如因一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任。

建设工程勘察合同范本怎样写5篇

建设工程勘察合同范本怎样写5篇篇1建设工程勘察合同范本一、甲方（甲方单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：二、乙方（勘察单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：三、甲、乙双方经友好协商一致，就以下事项达成协议，签订本合同。

四、勘察的内容、范围、任务及费用：（一）勘察项目名称：（二）勘察范围：（三）勘察报告提交时间：（四）勘察费用：1. 勘察费用总额：2. 付款方式：五、甲方提供的资料、资料格式：（一）甲方需提供给乙方的资料清单：（二）资料提供方式：（三）资料提供时间：六、乙方启动勘察工作前，必须向甲方提交以下文件：（一）勘察方案：（二）勘察合同审查意见：七、甲方的权利和义务：（一）提供勘察所需的基础资料和资料清单；（二）支持和协助乙方开展勘察工作；（三）按时支付勘察费用；（四）确认勘察结果；八、乙方的权利和义务：（一）严格按照勘察方案开展工作；（二）按时提交勘察报告；（三）保护勘察资料的完整性和机密性；（四）遵守相关法律法规和技术规范；（五）如有变更，应及时与甲方协商变更合同。

九、违约责任：（一）如果甲方未按照合同要求提供必要资料，将导致勘察工作无法进行，由此产生的损失由甲方承担；（二）如果乙方未按照合同要求完成勘察工作，由此产生的损失由乙方承担。

十、争议解决：本合同的解释和争议解决均遵从中华人民共和国法律法规，并由双方友好协商解决。

如果协商无果，则提交有关部门裁决。

十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，在勘察报告提交后终止。

十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为建设工程勘察合同范本的内容，具体内容可根据实际情况进行修改和调整。

在签订合同前，双方需详细阅读合同内容，并确保各项条款的合法性和合理性，以保证双方的合法权益和顺利进行勘察工作。

希望本模板能对有需要的单位和个人提供帮助。

篇2建设工程勘察合同是建筑工程中的重要文书之一，其编写质量直接影响到工程施工的质量和进度。

建设工程勘察合同范本6篇

建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。

第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。

1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。

第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。

2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。

第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。

3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。

第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。

4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。

第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。

5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。

第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。

6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。

第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。

7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。

第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。

建设工程勘察合同样板5篇

建设工程勘察合同样板5篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托方）：______（单位名称）鉴于甲方拟组织实施______工程项目，现委托乙方从______年______月______日至______年______月______日对该工程项目进行勘察工作。

为明确双方的权利和义务，特订立本合同，共同遵守并执行以下约定：一、勘察项目内容1.乙方应按照甲方的要求，对______工程项目进行勘察，并出具勘察报告。

2.具体勘察内容包括但不限于：土地测量、地质勘探、地基勘察、环境影响评价等相关工作。

二、勘察范围1.乙方应按照甲方要求的范围和要求进行勘察工作。

2.在勘察过程中，乙方应遵守相关国家标准和规定，保证勘察成果的准确性和可靠性。

三、勘察报告和文件2.勘察报告应包括勘察过程、数据分析、结论和建议等内容，确保内容完整、清晰、准确。

四、勘察费用2.费用包括勘察工作的人工费、材料费、设备费等费用。

五、保密义务1.双方在合同履行的过程中应互相保守对方的商业秘密，不得向第三方透露。

2.勘察报告和相关文件属于甲方的商业秘密，乙方不得擅自复制、使用或泄露给他人。

六、合同变更1.如有必要变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面协议，方可生效。

2.未经协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。

七、合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，应及时通知对方，并协商解除合同。

2.合同解除后，双方应协商处理尚未完成的工作和相关问题。

八、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

2.协商不成的，可协商由双方指定仲裁机构进行仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决。

以上约定，经甲、乙双方共同签字盖章后生效。

签订日期：______年______月______日本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

本合同属于建设工程勘察合同的一个典型范例，供参考使用。

在签订合双方需仔细核对合同内容，确保双方权益不受侵犯。

建设工程勘察设计合同样式范本6篇

建设工程勘察设计合同样式范本6篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXX电话：XXXXXXX-XXXXXXX营业执照注册号：XXXXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXXX设计院地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXX电话：XXXXXXX-XXXXXXX营业执照注册号：XXXXXXXXXXX鉴于甲方需要委托乙方承担一项建设工程勘察设计工作，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的明确甲乙双方基于甲方需求，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，双方同意按照本合同的条款和条件，共同完成本次建设工程勘察设计工作。

二、工作内容及范围详细列明本次建设工程勘察设计的具体工作内容和范围，包括但不限于地质勘察、方案设计、施工图设计等方面的工作。

三、合同金额及支付方式明确本次建设工程勘察设计费用总额，约定支付方式、时间节点和支付比例。

可采用分阶段支付方式，与工程进展相对应。

四、工期与进度要求规定本次建设工程勘察设计的具体工期及进度要求，明确工作阶段的时间节点及重要节点的交付物。

双方应确保按时完成各项工作任务。

五、质量标准与验收方式确定本次建设工程勘察设计的质量标准，约定验收方式、验收标准和验收程序。

明确验收合格的条件及不合格情况下的处理方式。

六、知识产权归属与保密义务约定本次建设工程勘察设计过程中产生的知识产权归属问题，明确双方对知识产权的保护和使用权。

同时约定双方的保密义务，确保工程信息的保密性。

七、合同变更与解除条件明确合同变更的程序和条件，约定合同解除的情形和方式。

在合同变更或解除时，双方应友好协商解决相关事宜。

八、违约责任与赔偿标准明确甲乙双方违约责任及赔偿标准，确保双方在违约情况下能够依法追究责任并维护自身权益。

九、不可抗力因素处理约定不可抗力因素的定义及处理方式，明确在不可抗力因素影响下，双方应如何应对和分担风险。

建设工程勘察合同样板5篇

建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同样板第一部分：合同订立甲方和乙方于____年____月____日签订本合同，就甲方委托乙方进行的工程勘察事项达成如下协议：第二部分：委托事项1. 甲方在本合同项下委托乙方进行的工程勘察内容为：______（具体工程勘察内容及范围）。

2. 乙方应按照相关国家规定和标准，合理、有效地完成上述工程勘察任务，并提供符合规定的工程勘察报告。

第三部分：费用支付1. 甲方应按照本合同约定，及时向乙方支付工程勘察费用，费用总额为______元（大写）。

2. 工程勘察费用支付方式为______（一次性付清或分期支付），具体支付时间及方式双方应另行协商确定。

第四部分：工期及延期1. 工程勘察的工期为______天/月，自本合同生效之日起计算。

2. 若因不可抗力等特殊情况而导致工程勘察工期需要延长，延期操作应双方书面协商一致。

第五部分：保密条款1. 本合同生效后，乙方应对甲方的商业秘密和技术资料等保密，不得向第三方披露。

2. 双方保证在合作过程中不泄露对方商业和技术秘密，如有泄露行为，应承担相关法律责任。

第六部分：违约责任1. 如果一方未履行本合同约定的义务，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

2. 如果一方未按合同规定支付费用、提供必要的配合等，应当承担相应的违约责任。

第七部分：争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决的，应向______（仲裁机构/法院）申请仲裁/诉讼解决。

第八部分：其他条款1. 本合同自双方盖章生效，至工程勘察任务完成并工程勘察报告确认之日终止。

2. 本合同可经双方协商一致修改，在修改前，应签订书面合同补充协议。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日以上为建设工程勘察合同样板，双方应在充分了解合同内容的情况下，认真履行各自职责，确保工程勘察任务的圆满完成。

建设工程勘察合同标准版7篇

建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。

为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。

明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。

严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。

下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。

建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。

根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。

1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。

1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。

第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。

2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。

2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。

第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。

3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。

3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。

第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。

4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。

第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。

5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。

建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。

乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。

2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。

第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。

第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。

2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。

第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。

2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。

第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。

2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。

第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。

第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。