2017年贵州咨询工程师考试《工程项目组织与管理》考试试题
咨询工程师之工程项目组织与管理练习题和答案
咨询工程师之工程项目组织与管理练习题和答案单选题（共20题）1. 通常情况下，工程项目施工的质量控制点分为()级。
A.二B.三C.四D.五【答案】 B2. 根据《标准施工招标文件》，合同工程接收证书颁发前发生的索赔事件，承包人有权提出索赔的最迟时间节点是（）。
A.承包人接受竣工付款证书之日B.发包人颁发工程接收证书之日C.承包人提交最终结清申请单之日D.发包人实际支付竣工结算价款之日【答案】 A3. 企业在解决人力资源短缺的问题时，最为有效的方法不包括（）。
A.改进生产加工工艺设计B.合并和关闭臃肿机构C.提高员工生产业务技能D.制定科学的员工激励机制【答案】 B4. 各项安全生产规章制度的核心是（）。
A.安全生产责任制B.安全技术措施C.职业健康措施D.安全宣传教育措施【答案】 A5. 下列不属于质量管理7 项原则的是（）。
A.循证决策B.改进C.关系管理D.方法与手段【答案】 D6. 下列关于国家对工程项目土地使用管理的表述中，错误的是（）A.国有土地与集体土地取得的程序不同B.用途可以不同，但土地使用年限应相同C.土地价格与用途有关D.土地取得后长时间闲置，国家可以收回【答案】 B7. （）要求招标投标当事人以诚实、守信的态度行使权利、履行义务，以维持招标投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。
A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则【答案】 D8. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号文），建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入（）。
A.劳动保护费B.人工费C.规费D.企业管理费【答案】 B9. 合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。
A.10%B.60%C.25%D.5%【答案】 A10. 用挣值法进行项目费用－进度绩效评价时，如果进度偏差大于0，进度绩效指数大于1，说明（）。
贵州咨询工程师考试《工程项目组织与管理》考试试题
贵州咨询工程师考试《工程项目组织与管理》考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、国家进行宏观管理的主要依据和行动纲领，在整个国家中长期宏观经济调控体系中居主导地位的是。
A：产业规划B：总体规划C：专项规划D：地区规划E：新就业单位没有实行企业年金制度2、国家区域规划指以跨行政区的特定经济区为对象编制的规划。
A：省级B：地级C：县级D：乡级E：新就业单位没有实行企业年金制度3、“十二五”时期，促进教育公平，合理配置公共教育资源，重点向倾斜。
A：农村B：农村、边远地区C：边远贫困地区D：农村、边远、贫困、民族地区E：新就业单位没有实行企业年金制度4、用水、用气、用热与工业同价。
A：鼓励类B：限制类C：淘汰类D：允许类E：新就业单位没有实行企业年金制度5、区域规划的规划期一般为。
A：5年B：10年C：15年D：20年E：新就业单位没有实行企业年金制度6、下列各项中，不属于区域开放格局特点的是。
A：优势互补B：分工协作C：均衡协调D：主体功能定位清晰E：新就业单位没有实行企业年金制度7、国家级专项规划要突出。
A：权威性、预测性、宏观性B：指导性、权威性、宏观性C：指导性、预测性、宏观性D：指导性、预测性、权威性E：新就业单位没有实行企业年金制度8、创造良好环境，激发中小企业发展活力，建立健全中小企业体系。
A：金融服务和价格担保B：金融服务和信用担保C：价格担保和信用担保D：信用担保和财税均衡E：新就业单位没有实行企业年金制度9、公共财政投入的重点领域是。
A：水利B：交通C：绿化D：产业E：新就业单位没有实行企业年金制度10、我国的货币政策最终目标是，并以此促进经济增长。
A：调节货币供应量B：实现宏观调控C：保持货币币值的稳定D：实现筹资功能E：新就业单位没有实行企业年金制度11、“十二五”时期，大城市要加强和改进人口管理，中小城市和小城镇要根据实际外来人口落户条件。
咨询工程师考试《工程项目组织与管理》真题及答案
一、单项选择题（共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.每个工程项目都是一个有始有终的过程，这表明工程项目具有（）。
A．唯一性B．目标的明确性C．一次性D．实施条件的约束性答案：C2.工程项目建成后如果推倒重来将造成大量的损失，表明工程建设具有（）。
A．风险性B．单件性C．固定性D．不可逆转性答案：D3.投资少、利益大、时间短、质量合格，这是（）对工程项目的要求和期望。
A．项目业主B．咨询机构C．金融机构D．政府部门答案：A4.工程项目建设周期中，工作量最大、投入的人力物力财力最多的是工程项目的（。
）A．准备阶段B．策划和决策阶段C．实施阶段D．竣工验收和总结评价阶段答案：C5.下列工程项目主要利害关系者中，最希望有松弛的工作进度表的是（）。
A．政府部门B．项目业主C．金融机构D．咨询机构答案：D6.《国际项目管理资质标准（ICB）》的关注重点是（）。
A．项目管理者的资质能力B．项目流程C．对项目管理知识的培训D．项目变化控制答案：A7.下列关于工程项目目标管理的说法，错误的是（）。
A．进行工程项目管理首先要确定工程项目的目标B．工程项目目标必须明确、可行、具体和可度量C．工程项目目标改动时各参与方必须达成一致意见D．进行目标管理需要建立从局部到整体的目标控制系统答案：D8.工程项目过程控制中，一般将项目过程分为（）两大类。
A．项目决策过程与项目实施过程B．项目设计过程与项目管理过程C．产品创造过程与项目管理过程D．项目计划过程与项目实施过程答案：C9.工程项目过程控制中，典型的项目管理过程是（）。
A．检查-计划-启动-实施-处理B．计划-启动-实施-检查-处理C．启动-计划-实施-检查-处理D．启动-计划-检查-实施-处理答案：C10.对于采用政府投资补助和贷款贴息方式建设的限额以下的工程项目，投资主管部门只审批（）。
A．项目建议书B．可行性研究报告C．开工报告D．资金申请报告答案：D11.需要审批的工程项目，项目业主完成项目环境影响评价工作的时间应在（）。
2017年咨询工程师(投资)《工程项目组织与管理》真题及答案解析
2017年咨询工程师（投资）《工程项目组织与管理》真题及答案解析一、单项选择题（共60题，每题1分。
每题的备选项中只有一个最符合题意）1．工程项目区别于非工程项目最主要的特征是（）。
A．固定性B．整体性C．独特性D．不确定性【答案】A【解析】固定性即工程项目都含有建筑安装工程，并固定在一定的地点，是不可移动的。
工程项目都受所在地点资源、气候、地质等条件的制约，这是工程项目区别于非工程项目最主要的特征。
2．[已过时]为定义和管理项目范围所开展的一项前期工作是（）。
A．收集市场需求B．了解贷款银行的要求C．了解总包商的需求D．收集业主需求【答案】D【解析】收集业主需求是为定义和管理项目范围所开展的一项前期工作。
该工作包括为实现项目目标而调查、分析、确定、记录并管理利益相关者需求的各个过程。
说明：根据最新版考试教材，该知识点已删除。
3．[已过时]通过现场实地了解拟建工程项目的有关情况，由此挖掘业主隐藏需求，这种识别方法是（）。
A．访谈法B．多标准决策分析法C．观察法D．原型法【答案】C【解析】A项，访谈是指通过与利益相关者通过面对面的交流获取项目需求信息的一种方法；B项，多标准决策分析是指借助决策矩阵，对实施项目的多种方案进行评估和排序的一种技术；C项，观察是指现场观察，通过现场实地观察了解拟建工程项目的周围环境，包括社会和自然环境，了解以往类似项目的优点和存在的问题，包括现场观察工作流程或程序，如何执行工作等，由此挖掘隐藏的需求；D项，原型法是指通过制作工程项目的实用模型，或通过仿真模拟，征求对项目需求的早期反馈意见。
说明：根据最新版考试教材，该知识点已删除。
4．采用工作分解结构方法最主要的目的是（）。
A．清晰划分标段B．估算项目费用C．界定工作范围D．合理配置资源【答案】C【解析】工作分解结构（WBS）方法可以用于建立工程项目的目标系统，WBS是一种层次化的树状结构，是将工程项目划分为可以管理的工程项目单元，通过控制这些单元的费用、进度和质量目标，来控制整个工程项目。
2017年注册咨询工程师考试试题及答案：《组织管理》
2017年注册咨询工程师考试试题及答案：《组织管理》1.下列关于CM模式的说法正确的有( ).A.CM模式是设计图纸全部完成之后才进行招标的B.CM单位或CM经理早期即介入设计管理C.CM模式可以缩短工程从规划、设计到竣工的周期D.该模式中要求挑选精明强干,懂管理、懂经济、又懂工程技术的人才来担任CM经理E.CM经理与业主为合同关系答案:BCDE2.工程项目总控包括( ).A.范围控制B.费用控制C.进度控制D.质量控制E.合同控制答案:BCDE3.在工程项目竣工验收和总结评价阶段应完成的工作包括( ).A.联动试车B.图纸交付C.试生产D.竣工验收E.总结评价答案:ACDE4.PRINCE是一项着眼于( )的结构化项目管理方法.A.计划B.组织C.管理D.评估E.控制答案:BCE5.下列关于工程项目目标的说法正确的有( ).A,工程项目目标必须明确、可行、具体和可以度量B.通常可以允许在工程项目实施中仍存在目标的不确定性C.确定了工程项目目标,实际上也就明确了努力的方向D.通常不允许对目标做过多、过大的修改E.如果必须改动项目目标,则工程项目的各个参与方必须就项目的全部变动内容达成一致意见答案:ACDE6.WBS是通过控制划分工程项目单元的( )目标来达到控制整个工程项目的目的.A.成本B.费用C.进度D.时间E.质量答案:BDE7.在PDCA循环中,计划阶段的主要工作内容包括( ).A.明确工作目标并按WBS原理进行分解B.明确实现目标的具体操作过程C.根据客观情况的变化采取必要的措施调整计划D.确定过程顺序和相互作用E.为运行和控制过程确定准则和方法答案:ABDE8.工程总承包是指从事工程总承包的企业按照合同约定对工程项目的( )等实行全过程或若干阶段的承包.A.勘查B.设计C.采购D.融资E.施工答案:ABCE9.建筑工程管理模式又称( ).A.交钥匙总承包B.设计-施工总承包C.委托代理合同模式D.阶段发包方式E.快速轨道方式答案:DE10.目前,"代建制"的运作模式主要有( ).A."委托代理合同"模式B."指定代理合同"模式C."特许经营权"方式D."CM"模式E."三方代建合同"模式答案:AB11.下列属于工程项目不同于一般项目的特征有( ).A.一次性B.整体性C.建设周期长D.不可逆转性E.固定性12.工程项目策划和决策阶段的主要工作包括( ).A.投资机会研究B.初步可行性研究C.施工图设计D.项目评估E.决策答案:ABDE13.在工程项目的实施阶段,通过施工,在规定的( )内,按设计要求高效率地实现工程项目目标.A.风险B.工期C.范围D.费用E.质量答案:BCDE14.工程项目竣工验收和总结评价阶段的可交付成果有( ).A.项目竣工B.试生产C.验收合格D.设施完全投入使用E.图样交付15.工程项目的主要利害关系者有( ).A.咨询部门B.社会公众C.最终消费者D.内部各部门E.生产、运营部门答案:ABDE16.工程项目目标可以表现为( ).A时间B.费用C.资源D.环保E.安全答案:ABDE17.确定符合实际情况的需求目标需要对工程项目本身和工程项目环境进行分析,分析的具体内容包括( ).A.承包方的发展战略、现状和能力分析B.投资方的发展战略、现状和能力分析C.拟提供工程项目的产品或服务的市场现状分析D.拟提供工程项目的产品或服务的市场前景预测E.工程项目环境分析18.目标管理的优点包括( ).A.有利于增强成员的责任感B.明确的个人目标在满足工程项目目标要求的同时,也满足了实现个人价值的需要C.可以程度地调动工程项目管理团队成员的积极性D.目标管理强调最终的结果,同样在意其实现目标的手段E.目标管理强调最终的结果,而不在意其实现目标的手段答案:ABCE19.从业主方的视角而言,传统的项目管理模式的缺点有( ).A.增加了业主的额外费用B.监理工程师对项目的工期不易控制C,管理和协调工作较复杂D.对工程总投资不易控制E.出现质量事故时,设计和施工双方容易互相推诿责任答案:BCDE20.由专业化机构进行项目管理的模式包括( ).A.交钥匙总承包模式B.项目管理服务模式C.项目管理承包模式D.建筑工程管理模式E.代建制模式。
咨询工程师之工程项目组织与管理试卷附带答案
咨询工程师之工程项目组织与管理试卷附带答案单选题（共20题）1. 签订承包合同，属于项目（）的任务。
A.准备阶段B.决策阶段C.实施阶段D.策划阶段【答案】 A2. 在工程项目质量管理过程中，确定、测量和监视关键指标，以证实组织绩效，这体现了质量管理体系的（）原则。
A.关系管理B.以顾客为关注焦点C.循证决策D.领导作用【答案】 C3. 建设工程施工合同文件包括：①协议书；②投标函；③中标通知书；④合同通用条款；⑤合同专用条款；⑥工程量清单。
当各文件对同一事项的解释出现不一致时，优先解释顺序为（）。
A.①－②－③－④－⑤－⑥B.①－②－③－⑤－④－⑥C.①－③－②－⑤－④－⑥D.①－⑤－④－③－②－⑥【答案】 C4. 勘察人的义务不包括（）。
A.依法纳税B.向承包人提供勘察资料C.保证勘察作业规范、安全和环保D.避免勘探对公众与他人的利益造成损害【答案】 B5. 下列选项中，属于项目经理商业能力考查内容的是（）。
A.信息收集B.影响预测C.概念思维D.对项目质量的保证【答案】 D6. 在FIDIC施工合同条件中，关于质量管理的表述，正确的为（）。
A.承包商应在竣工试验开始前不少于42天向工程师提交详细的竣工试验计划B.业主在工程师颁发接收证书前使用了工程的某一部分，承包商对该部分仍旧负有照管责任C.承包商应至少年进行一次质量管理体系内部审计，并在审计结束后7天内将审计报告提交给工程师D.承包商采用的某工艺存在缺陷，承包商修补完成后，工程师进行重新试验合格，则费用由业主承担【答案】 A7. 下列关于管理层次与管理幅度的关系的说法，错误的是（）。
A.管理层次与管理幅度是相互矛盾的B.管理层次过多势必要降低管理幅度C.管理幅度增加势必要减少管理层次D.管理层次与管理幅度为正比关系【答案】 D8. 承包人不可以向发包人提出费用索赔的情况是（）。
A.因工程师指令的错误发生的费用B.因分包人原因导致工程量增加C.因发包人原因导致造成工期延误D.因发包人要求承包人提前竣工【答案】 B9. 根据成就需要理论，（）是最重要的需要，它的高低对一个人、一个组织以致一个国家的成长和发展都起着特别重要的作用。
咨询工程师《工程项目组织与管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第1次)
咨询工程师《工程项目组织与管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.在工程项目管理主体中，（）作为公共管理机构和项目的投资者，对工程项目进行管理。
A.项目业主B.咨询单位C.政府部门D.施工单位2.因经济风险因素造成的典型风险事件是()。
A.市场的动荡B.经济制裁C.施工工艺落后D.合同条款遗漏3.货物评标时，评标委员会提交的书面评标报告应由评标委员会的（）签字。
A.完成报告人员B.负责人C.主要成员D.全体成员4.【真题】根据世界银行咨询服务合同标准文本，采用总价计价的咨询服务合同发生咨询服务范围变更时，变更工作估价按()计算。
A.原价增减不超过5%B.变更实际发生费用C.合同中列明的人月费率D.原价增减不超过10%5.【真题】下列工程项目中，适合采用资格后审方式对投标人进行资格审查的是()。
A.工程技术复杂的项目B.工期要求较紧的项目C.投标人数量过多的项目D.可以直接发包的项目6.某工程网络计划中，C工作的总时差为6天，自由时差为5天，在检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了8天，则说明此时C工作的实际进度（）。
A.将使其紧后工作的最早开始时间推迟3天，并使总工期推迟2天B.将使其紧后工作的最早开始时间推迟2天，并使总工期推迟2天C.将使其紧后工作的最早开始时间推迟3天，但不影响总工期D.将使其紧后工作的最早开始时间推迟2天，但不影响总工期7.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)合同文件主要包括①投标函及附录；②合同协议书；③中标通知书；④通用合同条款；⑤专用合同条款。
正确的优先解释顺序是()A.①－②－③－④－⑤B.②－①－③－⑤－④C.②－③－①－⑤－④D.①－③－②－④－⑤8.对于政府直接投资的项目，政府的要求和期望不包括( )。
2017年咨询工程师(投资)《工程项目组织与管理》真题精选及详解
2017年咨询工程师（投资）《工程项目组织与管理》真题精选及详解一、单项选择题（共60题，每题1分。
每题的备选项中只有一个最符合题意）。
1．工程项目区别于非工程项目最主要的特征是（）。
A．固定性B．整体性C．独特性D．不确定性【考点】工程项目的特征【答案】A【解析】固定性即工程项目都含有建筑安装工程，并固定在一定的地点，是不可移动的。
工程项目都受所在地点资源、气候、地质等条件的制约，这是工程项目区别于非工程项目最主要的特征。
2．为定义和管理项目范围所开展的一项前期工作是（）。
A．收集市场需求B．了解贷款银行的要求C．了解总包商的需求D．收集业主需求【考点】工程项目范围管理的概念和范围界定【答案】D【解析】收集业主需求是为定义和管理项目范围所开展的一项前期工作。
该工作包括为实现项目目标而调查、分析、确定、记录并管理利益相关者需求的各个过程。
3．通过现场实地了解拟建工程项目的有关情况，由此挖掘业主隐藏需求，这种识别方法是（）。
A．访谈法B．多标准决策分析法C．观察法D．原型法【考点】工程项目范围管理的概念和范围界定【答案】C【解析】A项，访谈是指通过与利益相关者通过面对面的交流获取项目需求信息的一种方法；B项，多标准决策分析是指借助决策矩阵，对实施项目的多种方案进行评估和排序的一种技术；C项，观察是指现场观察，通过现场实地观察了解拟建工程项目的周围环境，包括社会和自然环境，了解以往类似项目的优点和存在的问题，包括现场观察工作流程或程序，如何执行工作等，由此挖掘隐藏的需求；D项，原型法是指通过制作工程项目的实用模型，或通过仿真模拟，征求对项目需求的早期反馈意见。
4．采用工作分解结构方法最主要的目的是（）。
A．清晰划分标段B．估算项目费用C．界定工作范围D．合理配置资源【考点】工程项目范围确认【答案】C【解析】工作分解结构（WBS）方法可以用于建立工程项目的目标系统，WBS 是一种层次化的树状结构，是将工程项目划分为可以管理的工程项目单元，通过控制这些单元的费用、进度和质量目标，来控制整个工程项目。
咨询工程师之工程项目组织与管理练习题附答案详解
咨询工程师之工程项目组织与管理练习题附答案详解单选题（共20题）1. 从业主的角度看，传统的工程项目发包模式（设计—招标—建造模式）的主要优点是()A.设计过程中较多考虑了可施工性B.项目实施周期较短C.设计方和施工方责任明确D.施工阶段易于掌控设计变更【答案】 D2. 每个工程项目都有确定的终点，都不是一种持续不断的工作。
这体现的是工程项目的()特征。
A.一次性B.短期性C.唯一性D.固定性【答案】 A3. 下列不属于工程项目质量管理的特点的是（）。
A.工程项目质量具有隐蔽性B.影响工程项目质量的因素多C.工程项目质量管理难度大D.工程项目质量特性单一【答案】 D4. 根据《建设工程质量管理条例》规定，建设工程的保修期，自（）之日起计算。
A.工程完工B.提交竣工验收报告C.竣工验收合格D.颁发工程接收证书【答案】 C5. 下列不属于施工安全计划实施内容的是（）。
A.建立和执行安全生产管理制度B.开展安全教育培训C.进行安全技术交底D.编制施工安全计划【答案】 D6. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，，下列关于合同变更的说法错误的是()（新教材已删除）A.发包人和监理人均可提出变更B.发包人可直接向承包人发出变更指示C.承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更D.若承包人认为变更指示不能执行，应立即说明理由【答案】 B7. （）是施工准备和施工全过程的指导性文件。
A.施工方案B.施工组织设计C.项目设计文件D.项目管理规划大纲【答案】 B8. 项目管理承包模式(PMC)是一种()模式。
A.由专业化机构进行项目管理B.公共设施及服务私营化C.工程项目总承包D.传统项目管理【答案】 A9. （2021年真题）关于招投标法律效力层级的说法正确的是（）。
A.法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章B.部门规章的效力高于地方政府规章C.同一机关制定的一般规定的效力高于特别规定D.由国务院若干部委联合制定的部门规章效力高于某一部委单独制定的部门规章【答案】 A10. 关于投标文件修改的表述，正确的是（）。
2017年咨询工程师考试真题《工程项目组织与管理》
B.建造—运营—移交 D.采购—建造—移交
7、中方投资额（）亿美元及以上的境外投资项目，由国家发改委核准。
A.3
B.5
C.10
D.20
【答案】C。参见教材 P37。
8、（）的管理过程是工程项目风险控制的最后过程。
A.业主
B.政府
C.承包商
D.咨询工程师
【答案】C。参见教材 P50。
9、关于承包商对工程项目管理的特点的说法，错误的是（）
39、根据 FIDIC 施工合同条件，履约担保的保证期限应到（）为止 A.工程师执行竣工 B.颁发工程接收证书 C.缺陷责任期满 D.保留金达到扣留限额 【答案】C 【解析】：参见教材 P273
40、某工程项目双代号时标网络图如下图琐事，其中工作 E 的总时差和自由时差，分别为 （）
A.1 周，1 周 B.2 周，0 周 C.2 周，1 周 D.3 周。2 周 【答案】C
【解析】：参见教材 P138~140。
21、采用传统组织机构图，描述项目团队成员角色与职责，以图形方式自上而下表示各种职 位及其相互关系的形式是（） A.矩阵型 B.文本型 C.层级型 D.网络型 【答案】C 【解析】：参见教材 P147。
22、下列关于组织结构的说法，错误的是（） A.工程项目必须建立正式的详细组织关系图 B.通过组织分解结构可在每个相关部门下列出项目活动或工作包 C.租住关系图通过某种图形来确定和体现相互工作关系 D.组织分解结构图是一种特殊的组织关系图 【答案】A 【解析】：参见教材 P147-148。
A.没有任何改变 B.减少一周
C.减少三周
D.减少四周 【答案】C 【解析】：参见教材 P309-310
44、下列施工企业支出中，属于建筑安装工程费组成中人工费的是（） A.生产工人劳动付购置费 B.塔吊操作工的工资 C.钢筋工的高温作业津贴 D.职工调动工作路费 【答案】C 【解析】：参见教材 P344~346。
咨询工程师之工程项目组织与管理试卷和答案
咨询工程师之工程项目组织与管理试卷和答案单选题（共20题）1. 工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。
工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。
A.施工承包单位B.设备供应单位C.建筑材料供应单位D.建筑构配件供应单位E.勘察设计单位【答案】 A2. 下列关于工程项目综合管理的表述中，正确的是()下列关于工程项目综合管理的表述中，正确的是()A.项目绩效评价一般是指项目建成后的成果评价B.综合管理强调的是管理的权威性，沟通只能作为辅助手段C.项目绩效评价就是对项目经济效益的评价D.项目工作成果是绩效报告的重要输入内容【答案】 D3. 安全预评价的程序中，确定安全预评价单元后，下一步要做的是（）。
安全预评价的程序中，确定安全预评价单元后，下一步要做的是（）。
A.选择安全预评价方法B.危险.有害因素识别分析C.安全对策措施D.应急预案【答案】 A4. 咨询工程师执业登记有效期满需继续执业的，可在2个月前申请，继续登记有效期为（）年。
咨询工程师执业登记有效期满需继续执业的，可在2个月前申请，继续登记有效期为（）年。
A.1B.2C.3D.4【答案】 C5. 根据《建设工程施工合同示范文本》，承包人应在收到工程变更指示后的()内提出变更工程价款的报告并经工程师的确认，方可调整合同价款。
根据《建设工程施工合同示范文本》，承包人应在收到工程变更指示后的()内提出变更工程价款的报告并经工程师的确认，方可调整合同价款。
A.14天B.28天C.30天D.60天【答案】 A6. 下列关于业主对工程项目管理的表述中，正确的是（）。
下列关于业主对工程项目管理的表述中，正确的是（）。
A.管理目的是实现项目各利害关系人的全部期望B.业主是对工程项目进行全面管理的中心C.在项目建设过程中，业主对项目大都采用直接管理方式D.以进度为中心进行控制【答案】 B7. 下列关于M、N工作之间的顺序关系的表述，正确的是（）。
2017版咨询工程师《工程项目组织与管理》试卷增值服务
2017版咨询工程师《工程项目组织与管理》试卷增值服务一、大纲对比说明（新旧大纲作相同要求的知识点在表中不再作说明）2008版2017版一、工程项目管理及其管理模式一、工程项目与工程项目管理（一）工程项目建设周期和阶段，利害关系者的要求（删）（一）工程项目概述（增）（二）工程项目管理的目标和过程控制（二）工程项目管理的任务（三）工程项目管理模式（三）工程项目管理的知识体系与基本原理（增）（四）工程项目管理的发展趋势（删）（四）工程项目管理模式三、工程项目管理参与单位和人员的资格管理（增）三、工程项目综合管理四、工程项目综合管理（一）工程项目综合管理的目的、基本原则和过程（一）工程项目综合管理的基本原则和目标体系（二）工程项目综合管理的实现过程（增）（三）沟通与协调（四）工程项目沟通管理四、工程项目范围管理五、工程项目范围管理（一）工程项目范围管理的分解与明确（一）工程项目范围管理的范围界定（三）工程项目范围变更控制（三）工程项目范围控制六、工程项目的人力资源管理七、工程项目的人力资源管理（三）项目经理的选择、作用和主要工作（三）项目经理的选择与职责七、工程项目招标投标管理八、工程项目招标投标管理（一）招标投标管理的基本原则、法律依据，招标投标管理中的主要咨询工作（一）招标投标管理的基本原则和法律依据（五）工程咨询服务招标投标工作（增）（六）电子招标投标（增）（七）咨询工程师（投资）在招标投标管理中的工作（增）八、工程项目合同管理九、工程项目合同管理（一）工程项目合同管理的基本原则、法律依据，工程项目合同的特点和体系，咨询工程师在合同管理中的作用（一）工程项目合同管理的基本原则和法律依据（二）工程项目合同的特征和体系（三）我国工程项目施工合同管理（三）工程项目合同订立（四）工程项目合同履行九、工程项目进度管理十、工程项目进度管理（一）工程项目进度管理的过程（一）规划进度管理（二）工程项目工作分解结构与工作程序（二）工程项目工作顺序安排（三）工程项目工作时间估算（三）工程项目工作资源估算与工作时间估算十一、工程项目质量管理十一、工程项目质量管理（一）工程项目质量管理的特点，参与工程（一）工程项目质量的目标和特点二、教材变更说明章节变动情况第一章删除原第四节工程项目管理的发展趋势部分内容调整、扩充第二章第一节、第五节内容有细微调整和新增，无实质性变更第三章新增第三章工程项目管理参与单位和人员的资格管理第四章无实质性变更第五章新增第一节二、工程项目范围界定中“业主需求的形成”第六章新增第二节一、项目管理组织的基本原理中“组织形态的纵向层次”删除第二节三、工程咨询项目管理组织的社会技术支持中“管理与社会技术支持的关系”部分内容调整、扩充第七章第三节一、项目经理的作用变为一、项目经理的位置，内容有细微调整，删除其中“项目经理的作用”建设各方的质量责任，建立和实施质量管理体系（二）工程项目质量管理原则、管理体系和基本方法（三）工程项目设计阶段质量管理（三）工程项目勘察设计阶段的质量管理十、工程项目费用管理十二、工程项目费用管理（一）工程项目费用管理的程序、工程项目投资的构成、建筑安装工程费用的组成（删）（一）建设工程项目投资及其组成（增）（二）工程项目资源消耗计划（删）（二）工程项目计价（增）（三）工程项目费用估算（删）（三）工程项目费用控制及费用计划编制（四）工程项目费用计划（四）合同价款支付（增）（五）工程项目费用控制十二、工程项目风险管理十三、工程项目风险管理（一）工程项目风险与风险管理（一）工程项目风险管理理论（二）建立工程项目风险管理体系（删）（三）工程项目风险识别（二）工程项目风险识别与分析（四）工程项目定性风险分析（五）工程项目定量风险分析（六）制定工程项目风险应对计划（三）工程项目风险应对与监控（七）工程项目风险监测与控制（四）工程保险（增）（五）工程担保（增）十三、工程项目健康、安全、环境管理十四、工程项目健康、安全与环境管理（一）工程项目健康、安全、环保管理的必要性，管理体系的监理和文件的编写（一）工程项目职业健康安全与环境管理体系（二）工程项目健康、安全、环保的全过程管理（二）工程项目安全管理（三）健康、安全、环保管理在工程项目不同阶段的管理重点（三）工程项目环境管理（四）FIDIC对工程健康、安全、环保管理体系的要求（删）（四）工程项目职业健康安全管理（增）删除第三节二、项目经理的选择中“项目经理的培养”部分内容调整、扩充第八章新增第五节工程咨询服务招标投标工作新增第六节电子招标投标其余内容均作扩充第九章新增第二节工程项目合同订立新增第三节工程项目合同履行删除原第一节五、咨询工程师在合同管理中的作用删除原第三节我国工程项目施工合同管理第五节合同索赔管理第六节FIDIC合同条件（整体调整、扩充）第十章新增第一节中“规划进度管理”和“工作资源估算”新增第二节规划进度管理新增第四节一、工作资源估算新增第六节三、工程项目进度控制的工作成果部分内容调整、扩充第十一章新增第一节概述（内容与原教材不同，原教材第一节概述部分换成第二节建设工程项目总投资的组成，但内容变化较大）新增第六节合同价款支付删除原第三节三、投标报价四、费用估算的工作成果部分内容调整、扩充第十二章部分内容调整、扩充第十三章新增第四节工程保险新增第五节工程担保部分内容调整、扩充第十四章新增第二节四、建设工程生产安全事故应急预案和事故处理新增第三节三、绿色设计中“绿色设计的内容”和“绿色设计的发展趋势”部分内容扩充三、备考攻略本科目基本知识点实质性变化不大，变更之处主要体现在原有内容的丰富和扩充以及个别知识点的新增、简化或删除。
2017年贵州咨询工程师考试《工程项目组织与管理》考试试题
2017年贵州咨询工程师考试《工程项目组织与管理》考试试题一.单项选择题（共题，每题Z分，每题的备选项中，只有工个事最符合题意）“十二五”时期，优化服务业发展环境要，推动服务业制度创新，完善服务业政策体系。
A：以开放促改革，以竞争促发展B：以信息化带动工业化，以工业化促进信息化€：建立公平、规范、透明的市场准入标准9：以试点完善政策，以政策规范行业E：新就业单位没有实行企业年金制度2、基础设施发展建设规划、生态建设和环境保护规划、西部地区开发规划、科技教育发展规划等属于。
总体规划B：区域规划€：专项规划E：新就业单位没有实行企业年金制度3、人才和技术引进工作力度，鼓励外资企业。
A：进行奇新技术产业投资B：进行新产品开发€：在华设立研发中心9：转让新技术E：新就业单位没有实行企业年金制度4、省（区、市》级专项规划组织专家论证时，专项规划领域以外的相关领域专家应当不少于。
A： < 3€： < 29： 2 3E：新就业单位没有实行企业年金制度S、在“十二五”规划U标中，要求单位国内生产总值二氧化碳排放应降低。
A：B：€：(7%9：也％E：新就业单位没有实行企业年金制度6、一般悄况下，中国人民银行以为货币政策中介U标。
A：狭义货币供应量艮：现金供应量€：r义货币供应量9：年度货币供应量E：新就业单位没有实行企业年金制度7、依法对证券市场实行监督管理，维护证券市场秩序，保障其合法运行的机构是。
A：证券交易所B：中国人民银行€：证券登记结算公司证券监督管理机构E：新就业单位没有实行企业年金制度鸟、需要国务院审批或者核准的重大项U以及安排国家投资数额较大的国家级专项规划，山审批。
全国人大B：国务院€：中共中央国家发展和改革委员会£：新就业单位没有实行企业年金制度加快转变经济发展方武的重要着力点是。
建设和谐社会工业化信息化€：新农村建设建设资源节约型、环境友好型社会E：新就业单位没有实行企业年金制度2、下列选项中，不属于“十二五”时期生态安全战略格局的骨架的是。
2017年咨询工程师《工程项目组织与管理》试题及答案
2017年咨询工程师《工程项目组织与管理》试题及答案一、单项选择题，【每题（1）分】（下列各题中，分别只有一个符合题意的正确答案，请按答题卡要求，用2B铅笔填涂你选定的信息点。
本类题共40小题，每小题1分，共40分。
多选、错选、不选均不得分。
）1．工程项目管理中的组织规模通常是指该组织的( )。
A．办公面积B．注册资本C．部门数量D．人员数量【参考答案】：D2．项目管理组织的管理者直接领导的下级人员的数量称为( )。
A．管理幅度B．管理职能C．管理尺度D．管理程序【参考答案】：A3．项目管理组织中的管理层次是指( )。
A．最高管理者的学历B．管理人员的职称层次C．管理分级的层次D．管理者的行政级别层次【参考答案】：C4．单一项目的公司对内部进行部门设置通常采用( )。
A．职能划分法B．时间划分法C．区域划分法D．业务划分法【参考答案】：A5．根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》，重大项目社会风险等级分为( )。
A．三级B．四级C．五级D．六级【参考答案】：A【解析】：高风险、中风险、低风险6．关于工程项目复合式组织结构的说法，错误的是( )。
A．组织结构不受现有管理模式限制B．组织结构内信息流较为顺畅C．同一公司内可能有多种组织结构形式D．同一项目内可能有多种组织结构形式【参考答案】：B【解析】：管理容易产生混乱；信息流容易产生障碍；公司的管理制度不容易贯彻；7．全职人员在项目团队中的比例达到五分之一，有专职项目经理的工程项目组织模式是( )。
A．项目式模式B．平衡矩阵式模式C．强矩阵式模式D．弱矩阵式模式【参考答案】：B8．项目团队工作开始进入有序化状态是在团队发展经过( )之后。
A．休整阶段B．规范阶段C．磨合阶段D．表现阶段【参考答案】：C9．将项目团队部分成员放到恶劣的环境中生活一段时间，让其学会相互适应。
这种做法在团队能力开发中称为( )。
A．工作规程训练B．奖惩训练C．人员配合训练D．团队建设训练【参考答案】：C10．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，备案制项目的行政管理工作包括：①城乡规划．国土资源主管部门选址．用地审批；②环境保护部门环境影响评价审批；③建设主管部门施工许可；④发展改革部门项目备案。
咨询工程师之工程项目组织与管理试卷包含答案
咨询工程师之工程项目组织与管理试卷包含答案单选题（共20题）1. 根据《建设工程质量管理条例》规定，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。
A.1B.2C.3D.5【答案】 B2. 制订工程项目综合管理计划的步骤主要包括:①将项目范围划分为各工作包;②定义工程项目目标;③安排资源供给计划和费用控制计划;④安排协调一致的进度计划，正确的实施顺序是( )。
A.①-②一③-④B.②-①-③-④C.①-②-④-③D.②-①-④-③【答案】 D3. 面试者从应聘者的某一缺点出发去评价应聘者的其他方面，这种偏见属于( )A.首因效应B.对比效应C.晕轮效应D.录用压力【答案】 C4. 在项目实施阶段，组织开展施工组织设计审查工作的主体是（）。
A.承包商B.项目业主C.设计单位D.工程质量监督部门【答案】 B5. PERT和CPM的根本区别是（）。
A.PERT使用了加权平均时间估算B.CPM不允许存在回路，PERT中可以存在回路C.CPM的工作必须进行，PERT的某些工作可以不进行D.CPM的工作逻辑关系肯定，PERT的工作逻辑关系不确定【答案】 A6. 面对同样的工作任务，小王一天完成，小李则需要三天时间，这体现了员工素质测评的（）。
A.个体差异原理B.工作差异原理C.环境差异原理D.组织差异原理【答案】 A7. 岗位横向分类的原则，不包括（）。
A.程度原则B.时间原则C.单一原则D.协调原则【答案】 D8. 企业投资建设产业政策禁止投资建设项目的，由县级以上人民政府投资主管部门责令停止建设或者责令停产并恢复原状，对企业处项目总投资额（）的罚款。
A.5‰～10‰B.2‰～10‰C.4‰～8‰D.5‰～7‰【答案】 A9. 未列入《国家环境保护总局审批环境影响评价的建设项目目录》中的农药项目，其环境影响评价文件不能由（）环境保护行政主管部门审批。
A.国家级B.省级C.地市级D.县级【答案】 D10. 评标委员会应当否决其投标的情形不包括（）。
咨询工程师《工程项目组织与管理》试题及详解
咨询工程师《工程项目组织与管理》试题及详解一、单项选择题（共60题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意）1.对工程项目的可行性进行科学论证，是工程项目投资建设周期中（）阶段的主要任务。
A.前期B.准备C.实施D.试运行2.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
A.5B.15C.20D.303.下列选项中,为工程项目管理的核心的是（）。
A.业主方的项目管理B.承包方的项目管理C.设计方的项目管理D.监理方的项目管理4.以下属于PMC模式缺点的是（）。
A.分项招标可能导致承包费用较高B.对项目管理企业的职责不易明确C.费用不能控制D.施工管理能力较差5.下列关于招标代理制度的说法，正确的是（）。
A.招标人必须自行办理招标事宜，不得委托招标代理机构招标B.招标人必须委托具有相应资质的招标代理机构代理招标C.招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜D.招标代理机构作为第三方，可以不遵守《招标投标法》关于招标人的规定6.下列选项中，不属于不予初始登记、变更登记或继续登记，其登记证书和执业专用章自行失效的情形的是（）。
A.列入发展改革部门工程咨询不良记录或“黑名单”，被注销登记不满3年B.在咨询工程师（投资）执业档案中有不良记录或被列入黑名单，被注销登记不满3年C.受到刑事处罚，且自刑事处罚执行完毕之日至申请登记之日不满6年D.在工程咨询工作中有重大过失，受到行政处罚或撤职以上行政处分不满3年7.一个工程项目往往由多个单项工程和多个单位工程组成，彼此之间紧密相关，结合到一起才能发挥工程项目产品的功能和效益，这是工程项目的（）特征。
咨询工程师《工程项目组织与管理》A.独特性B.一次性C.固定性D.整体性8.项目管理组织的根本作用是（）。
A.提高团队的工作效率B.保证项目目标的实现C.有利于项目目标的分解和完成D.可以优化资源配置，避免资源浪费9.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。
咨询工程师之工程项目组织与管理试卷和答案
咨询工程师之工程项目组织与管理试卷和答案单选题（共20题）1. 从业主的角度看，传统的工程项目发包模式（设计－招标－建造模式）的主要优点是（）。
A.设计过程中较多考虑了可施工性B.项目实施周期较短C.设计方和施工方责任明确D.施工阶段易于掌控设计变更【答案】 D2. 工程项目环境影响评价的内容不包括（）。
A.环境资源评价B.工程分析C.环境影响识别与预测D.清洁生产评价【答案】 A3. 某公司为降低组织运营成本，保持总体人数不变的前提下，应采取（）的办法。
A.减少管理幅度，增加管理层次B.减少管理层次，增加管理幅度C.增加管理幅度，增加管理层次D.减少管理层次，减少管理幅度【答案】 B4. 下列关于工程项目人力资源管理中职责与角色关系的表述，正确的是（）。
A.职责等同于角色B.职责与角色应该是项目团队内部人员的分工C.职责与角色必须分配给合适的项目参与者D.职责与角色同项目范围的确定无关【答案】 C5. 设备采购合同中，除供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起（）个月。
A.6B.12C.18D.24【答案】 B6. （2017年真题）下列施工企业支出中，属于建筑安装工程费用组成中人工费的是（）。
A.生产工人劳动服购置费B.塔吊操作工的工资C.钢筋工的高温作业津贴D.职工调动工作路费【答案】 C7. 《国务院关于投资体制改革的决定》规定，对企业不使用政府投资建设的《政府核准的投资项目目录》之外的项目实行（）制。
A.审批B.审查C.核准D.备案【答案】 D8. 下列不属于积极风险或机会的应对策略的是( )。
A.利用B.分享C.增加D.改善【答案】 D9. （2021年真题）某工程设备的购置费 3500 万元，建筑安装费 2000 万元，其他工程费 1200 万元，基本预备费 300 万元，涨价预备费 700 万元，建设期利息 500 万元，流动资金 300 万元，求静态投资()万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年贵州咨询工程师考试《工程项目组织与管理》考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、“十二五”时期，优化服务业发展环境要，推动服务业制度创新，完善服务业政策体系。
A：以开放促改革，以竞争促发展B：以信息化带动工业化，以工业化促进信息化C：建立公平、规范、透明的市场准入标准D：以试点完善政策，以政策规范行业E：新就业单位没有实行企业年金制度2、基础设施发展建设规划、生态建设和环境保护规划、西部地区开发规划、科技教育发展规划等属于。
A：总体规划B：区域规划C：专项规划D：职能规划E：新就业单位没有实行企业年金制度3、人才和技术引进工作力度，鼓励外资企业。
A：进行高新技术产业投资B：进行新产品开发C：在华设立研发中心D：转让新技术E：新就业单位没有实行企业年金制度4、省(区、市)级专项规划组织专家论证时，专项规划领域以外的相关领域专家应当不少于。
A：1／3B：1／4C：1／2D：2／3E：新就业单位没有实行企业年金制度5、在“十二五”规划目标中，要求单位国内生产总值二氧化碳排放应降低。
A：15％B：16％C：17％D：18％E：新就业单位没有实行企业年金制度6、一般情况下，中国人民银行以为货币政策中介目标。
A：狭义货币供应量B：现金供应量C：广义货币供应量D：年度货币供应量E：新就业单位没有实行企业年金制度7、依法对证券市场实行监督管理，维护证券市场秩序，保障其合法运行的机构是。
A：证券交易所B：中国人民银行C：证券登记结算公司D：证券监督管理机构E：新就业单位没有实行企业年金制度8、需要国务院审批或者核准的重大项目以及安排国家投资数额较大的国家级专项规划，由审批。
A：全国人大B：国务院C：中共中央D：国家发展和改革委员会E：新就业单位没有实行企业年金制度9、加快转变经济发展方式的重要着力点是。
A：建设和谐社会B：工业化信息化C：新农村建设D：建设资源节约型、环境友好型社会E：新就业单位没有实行企业年金制度10、下列选项中，不属于“十二五”时期生态安全战略格局的骨架的是。
A：青藏高原生态屏障B：大江大河重要水系C：北方防沙带和南方丘陵山地带D：点状分布的国家禁止开发区域E：新就业单位没有实行企业年金制度11、煤制液体燃料和煤基多联产研发示范，稳步推进发展。
A：产业化B：工业化C：市场化D：多元化E：新就业单位没有实行企业年金制度12、各类专项规划和区域规划，由相应级别决策。
A：党委B：政府C：人大D：发改委E：新就业单位没有实行企业年金制度13、区域空间视野、全局整体利益和环境适应程度，是总体规划的。
A：权威性B：战略性C：纲领性D：指导性E：新就业单位没有实行企业年金制度14、法院作出判决，宣告某公民死亡，三天后该公民出现。
在此种情况下，该公民或者利害关系人可以__。
A．向原审法院提出申请，由法院适用宣告死亡案件审理程序作出新判决，撤销原判决B．向原审法院提出再审申请，法院适用再审程序作出新判决，撤销原判C．向原审法院的上级法院提出上诉，由上级法院适用二审程序予以改判D．请求原审法院适用普通程序对案件进行审理，改变原判决15、期货合约中的各项条款都是标准化的，只有一项是通过市场竞争形成的。
A：利率B：价格C：利息D：期限E：新就业单位没有实行企业年金制度16、加快转变经济发展方式的绩效评价考核体系和具体考核办法，弱化对的评价考核。
A：经济增长速度B：结构优化C：资源节约D：基本公共服务E：新就业单位没有实行企业年金制度17、“十二五”时期，大城市要加强和改进人口管理，中小城市和小城镇要根据实际外来人口落户条件。
A：放开B：放宽C：放松D：从严E：新就业单位没有实行企业年金制度18、健全农业社会化服务体系时，须加强农业公共服务能力建设，培育的农业社会化服务组织，积极发展农产品流通服务。
A：信息化B：多元化C：市场化D：城镇化E：新就业单位没有实行企业年金制度19、我国商业银行的基本业务范围是。
A：吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务B：执行货币政策、吸收公众存款、实施外汇管理等业务C：执行货币政策、吸收公众存款、发放贷款等业务D：吸收公众存款、发放贷款、实施外汇管理等业务E：新就业单位没有实行企业年金制度20、关于我国货币政策最终目标，下列说法中正确的是。
A：保持货币币值稳定，并以此实现国际收支平衡B：保持货币币值稳定，并以此促进经济增长C：保持货币币值稳定，并以此促进金融市场稳定D：保持货币币值稳定，并以此实现物价稳定E：新就业单位没有实行企业年金制度21、公共财政投入的重点领域是。
A：水利B：交通C：绿化D：产业E：新就业单位没有实行企业年金制度22、对公共服务类专项规划，关于其编制要求的表述不正确的是。
A：根据规划期内本级财政可能提供资金的数量，确定完成的目标和任务B：明确资金使用方向、重点和要达到的目的C：规定各相关职能部门的任务及完成的时间要求D：明确规划期内资源供需情况E：新就业单位没有实行企业年金制度23、能够到银行办理贴现的是。
A：本票B：支票C：汇票D：商业票据E：新就业单位没有实行企业年金制度24、“十二五”时期，国内生产总值年均增长目标为。
A：7％B：7．5％C：8％D：8．5％E：新就业单位没有实行企业年金制度25、政府贯彻规划期指导思想和实现规划目标的核心是。
A：明确规划期的主要任务B：明确规划期的主要职能C：明确规划期的主要方向D：明确规划期的主要约束因素E：新就业单位没有实行企业年金制度二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、我国国土空间，按开发内容，分为。
A：优化开发区B：城市化地区C：重点开发区D：农产品主产区E：重点生态功能区2、我国关中一天水经济区具备五大优势包括。
A：战略区位重要B：科教实力雄厚C：工业基础良好D：文化积淀深厚E：基础设施完备3、在经济循环发展政策的政府职责中，国家鼓励开展循环经济。
A：规划改革C：科学知识普及D：教育E：国际合作4、保障必要基础设施用地，合理安排农村水利设施建设用地，需要保障以为重点的农村水利设施用地。
A：促进农业生产B：改善农村生活条件C：灌区续建配套节水改造D：雨水集蓄利用E：农村饮水安全5、适用范围、主要内容、重点任务和保障措施等，并规定等指标。
A：能源利用率B：资源产出率C：水资源利用率D：废物再利用E：资源化率6、根据国家循环经济促进法的减量化规定，有条件的地区建筑，应当充分利用等可再生能源。
A：工业废热B：太阳能C：潮汐能D：地热能7、中部地区崛起，重要的是把中原城市群建设成为。
A：先进制造业基地B：沿陇海经济带的核心区域和重要的城镇密集区C：农产品生产加工基地D：宜居的生态城市圈E：综合交通运输枢纽8、包括。
A：提高粮食综合生产能力B：加快农业结构调整C：提升农业产业化经营水平D：完善农村基础设施E：发展农村社会事业9、促进节能服务社会化，国家鼓励行业协会在中发挥作用。
A：行业节能规划、节能标准的制定B：节能技术推广C：能源消费统计D：开展节能咨询E：开展节能检测10、支持循环经济发展，要充分发挥政府引导作用，逐步建立能够反映的价格机制。
A：资源稀缺程度B：资源影子价格C：环境损害成本D：政策指引方向E：环境经济效益11、加强退化土地防治，要积极运用，综合整治水土流失。
A：工程措施B：化学措施C：生物措施D：耕作措施E：水利措施12、我国水利发展，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，把。
A：水利作为国家基础设施建设的重要领域B：水利作为国家基础设施建设的优先领域C：城镇供水作为水利设施的重点任务D：农田水利作为农村基础设施的重点任务E：严格水资源管理作为加快转变经济发展方式的战略举措13、《成渝经济区规划》实施要以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，，着力构建长江上游生态安全屏障，努力实现居民收入增长与经济发展同步提高，经济发展更多依靠科技创新驱动，在带动西部地区发展和促进全国区域协调发展中发挥更重要的作用。
A：着力推动经济一体化发展B：着力推进统筹城乡改革C：着力提升发展保障能力D：着力发展内陆开放型经济E：着力保障和改善民生14、为促进生物农业加快发展，我国要。
A：推进生物制造关键技术开发、示范与应用B：着力培育生物育种产业C：积极推广绿色农用生物产品D：加快生物工程产品的研发和产业化E：加快生物技术及产品的研发和产业化15、“十二五”时期，我国强化节能减排监督检查的主要措施包括。
A：健全节能环保法律法规B：严格节能评估审查和环境影响评价制度C：加大能效标识和节能环保产品认证实施力度D：建立“领跑者”标准制度E：加强重点污染源和治理设施运行监管16、防汛抗旱应急管理机制的特点包括。
A：分级指挥B：部门协作C：反应迅速D：协调有序E：运转高效17、水利改革发展要求到2020年，实现的目标任务包括。
A：基本建成防洪抗旱减灾体系B：基本建成水资源合理配置和高效利用体系C：农田灌溉水有效利用系数提高到0．5以上D：基本建成水资源保护和河湖健康保障体系E：最严格的水资源管理制度彻底建立18、今后十年深入实施西部大开发战略的总体目标包括。
A：建成国家重要的能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地B：基本公共服务能力与中部地区差距明显缩小C：生态环境保护上一个大台阶D：综合经济实力上一个大台阶，基础设施更加完善，现代产业体系基本形成E：生态环境恶化趋势得到遏制19、在主体功能区规划中，限制开发区域包括。
A：城市化地区B：农产品主产区C：重点生态主产区D：关中一天水地区E：江淮地区20、实行最严格的水资源管理制度，主要是建立。
A：水资源管理责任和考核制度B：用水总量控制制度C：用水效率控制制度D：取水许可审批管理制度E：水功能区限制纳污制度21、加快中西部地区发展，关系，是实现第三步战略目标的重大举措。
”A：经济发展B：民族团结C：地区稳定D：地区协调发展E：实现共同富裕22、我国国家重点生态功能区分为四种类型。
A：水源涵养型B：水土保持型C：防风固沙型D：生物多样性维护型E：生态保护型23、合理调整城镇用地供应结构，优先保障建设用地。
A：基础设施B：公共服务设施C：商品房D：廉租住房E：经济适用住房及普通住宅24、下列关于“十二五”时期城市化战略格局的说法中，正确的是。
A：以陆桥通道、沿长江通道为两条横轴B：以沿海、京哈京广、包昆通道为三条纵轴C：建成“四纵四横”为城市化战略格局的纵轴和横轴D：以轴线上若干城市群为依托、其他城市化地区和城市为重要组成部分E：基本建成由7条放射线、9条纵线和18条横线组成25、根据《促进中部地区崛起规划》，要培育等城市群增长极。