金矿露天采矿与剥离工程合同

合集下载

金矿露天采矿与剥离工程合同

2023年度****金矿露天采矿与剥离工程协议书（编号：）甲方：******矿业有限公司乙方：签订地点：****省****县协议期限：年月日至年月日签订日期：年月日****金矿露天采矿与剥离工程协议甲方：******矿业有限公司乙方：根据《中华人民共和国协议法》和其他法律法规的规定，结合黄金矿山定额标准及****金矿开采的实际情况，乙方批准承包甲方****金矿露天采场的部分采剥工程。

为明确双方在施工中的权利、义务及职责，经双方协商，签订本协议。

第一章承包工程概况1.1 工程名称：****金矿露天采矿与剥离工程。

1.2 工程位置：****金矿露天采矿场至选矿堆场（具体作业地点由甲方根据生产实际需要安排）。

1.3 工程内容：穿孔、爆破、铲装、运送、推通、采矿场及选矿堆场的场地清理、文明施工等。

1.4 承包方式：包工包料。

1.5 采矿与剥离的总量以甲方下达的年度计划和月度计划为准。

1.6 承包期限：20**年**月**日至20**年**月**日。

乙方若能严格履行协议，本协议期满后，在同等条件下拥有优先承包权。

第二章施工设施、设备及材料2.1甲方已提供乙方施工过程所需的简易工棚、简易修理场合、员工住宿、办公场合，生活用水、供电设施，乙方必须按甲方规定缴纳租用费用和水、电费；乙方执行协议期间需增长工棚等建筑设施的必须经甲方批准，建筑费用由乙方承担，增长的设施所有权无偿归甲方所拥有。

2.2 乙方必须管理好、维护好甲方所提供的设备及设施，如有损坏乙方应及时修理(修补)，否则按甲方资产管理部门评估价补偿损失。

2.3施工中所需的生产设备由乙方负责，乙方要按甲方计划工程量，配备好各种生产设备、各类技术和管理人员。

2.4甲方负责配电房以及外部高压供电设施的安装及维护保养工作，其余乙方自行解决。

因乙方因素导致配电设施损坏的，由乙方承担一切损失。

2.5乙方一般生产或生活所需的材料可自行采购也可到甲方仓库领用。

乙方到甲方仓库领用的所有材料的单价按甲方实际购进成本（涉及采购成本及费用）、运送费用、仓储费用及合理损耗、税费等所计算的单价。

露天煤矿剥离工程外包合同

露天煤矿剥离工程外包合同---露天煤矿剥离工程外包合同甲方（委托方）：________ 乙方（承包方）：________鉴于甲方为合法注册的煤矿企业，拥有合法的采矿权；乙方为具有相关资质的专业剥离工程公司。

双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方向乙方外包露天煤矿剥离工程事宜达成如下协议：第一条工程范围1.1 乙方负责对甲方指定的露天煤矿区域进行剥离工程作业。

1.2 乙方应按照甲方提供的剥离工程设计图纸和技术要求执行工程任务。

第二条工程质量2.1 乙方必须保证剥离工程质量满足国家及行业标准，不得有任何质量缺陷。

2.2 乙方应确保剥离后的煤层表面平整，便于后续的开采作业。

第三条工程时间3.1 乙方应于合同签订后____天内开始施工，并于____天内完成全部剥离工程。

3.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方并协商解决。

第四条安全责任4.1 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律法规，严格执行安全生产标准。

4.2 乙方应对施工人员进行安全培训，确保施工过程中的人员安全。

第五条费用支付5.1 甲方应按合同约定向乙方支付工程款项，具体支付方式和时间由双方另行商定。

5.2 如乙方未能按合同约定完成工程任务或工程质量不合格，甲方有权扣减相应的工程款项。

第六条违约责任6.1 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

6.2 如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第八条其他条款8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议予以明确。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________日期：____年__月__日日期：____年__月__日---。

2023金矿露天采矿与剥离工程合同正规范本(通用版)

金矿露天采矿与剥离工程合同1. 引言本合同是由甲方（简称为“承包方”）与乙方（简称为“业主方”）签订的金矿露天采矿与剥离工程合同。

本合同旨在明确双方在金矿开采和剥离过程中的权利、义务以及其他相关事项。

2. 合同范围本合同的范围包括但不限于内容：2.1 项目概述承包方将负责在业主方指定的金矿露天矿区进行开采和剥离工作。

具体项目概述如下：•露天采矿作业：根据业主方提供的矿石资源，承包方负责合理开采金矿，保证采矿工作的安全和高效进行。

•剥离作业：承包方将进行矿石的剥离工作，确保剥离出的矿石达到业主方的质量要求。

2.2 工程质量和安全要求在进行采矿和剥离工作时，承包方应确保要求：•严格遵守相关的法律法规和行业标准。

•采取必要的安全措施，保证工作场所的安全和员工的健康。

•保证采矿和剥离过程中的环境保护和生态保护。

2.3 工期要求承包方应按照业主方的要求，完成规定的工期，并保证项目能够如期交付。

3. 合同价款和支付方式3.1 合同价款本合同的合同价款为【合同价款金额】人民币。

3.2 支付方式支付方式如下：•预付款：双方确认合同成立后，业主方应在合同签订之日起【预付款比例】个工作日内支付合同价款的【预付款比例】作为预付款。

•进度款：根据工程进度，业主方应按照双方约定的付款进度支付合同价款的相应比例。

•尾款：工程竣工后，业主方应在【工程竣工后的天数】个工作日内支付合同价款的剩余部分作为尾款。

4. 违约责任4.1 承包方的违约责任如果承包方未能履行本合同规定的义务，业主方有权采取措施之一或多个：•要求承包方支付违约金，违约金额为合同价款的【违约金比例】。

•另行委托其他合格的承包商进行项目工程，由承包方承担因此产生的增加费用。

•要求承包方承担可能引起业主方损失的其他责任。

4.2 业主方的违约责任如果业主方未能履行本合同规定的义务，承包方有权采取措施之一或多个：•要求业主方支付违约金，违约金额为合同价款的【违约金比例】。

露天采矿剥离工程施工合同

甲方（以下简称“甲方”）：_______乙方（以下简称“乙方”）：_______鉴于甲方拥有位于_______的露天采矿项目，需要乙方进行剥离工程施工，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______露天采矿剥离工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括土石方剥离、平整、排弃等。

1.4 工程工期：_______（自合同签订之日起_______天内完成）1.5 工程质量：符合国家相关工程质量标准。

二、工程量及工程量清单2.1 工程量：_______立方米土石方剥离量。

2.2 工程量清单：详见附件。

三、工程款及支付方式3.1 工程款总额：_______元人民币。

3.2 支付方式：（1）合同签订后_______天内，乙方提交相关手续，甲方支付合同总额的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，乙方提交工程进度报告及相关手续，甲方支付合同总额的_______%；（3）工程验收合格后_______天内，乙方提交工程验收报告及相关手续，甲方支付合同总额的_______%；（4）工程尾款在工程保修期满后_______天内支付。

四、施工进度及验收4.1 乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成剥离工程施工。

4.2 甲方有权对工程进度进行监督检查，如发现进度不符合合同约定，乙方应立即采取措施加快施工进度。

4.3 工程验收标准：按照国家相关工程质量标准进行验收。

4.4 工程验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定的工程款。

五、工程保修5.1 乙方对工程保修期为_______年。

5.2 在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应无偿进行维修或更换。

六、违约责任6.1 甲方违约责任：（1）未按时支付工程款，应向乙方支付_______%的违约金；（2）擅自变更工程内容或工期，导致乙方损失，应承担相应责任。

6.2 乙方违约责任：（1）未按时完成工程，应向甲方支付_______%的违约金；（2）工程质量不符合约定，应承担相应责任。

露天煤矿剥采施工合同

露天煤矿剥采施工合同《露天煤矿剥采施工合同》甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国矿产资源法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其拥有的露天煤矿剥采工程发包给乙方施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________露天煤矿剥采工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：________万吨/年1.4 工程期限：自合同签订之日起至______年______月______日止。

二、工程内容2.1 乙方承担本工程的剥采作业，包括地面清理、土石方挖掘、运输、堆放、平整等工作。

2.2 乙方应按照甲方的要求，保证剥采工程的进度、质量、安全等指标的实现。

三、合同价格3.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。

3.2 乙方在合同签订后______日内向甲方支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。

3.3 剩余合同总价款的______%作为进度款，按工程进度的实际情况进行支付。

3.4 合同总价款支付完毕后，乙方应按照甲方的要求提供相应的发票。

四、工程质量与验收4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。

4.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。

4.3 工程验收合格的，甲方应按照合同约定支付乙方工程款。

五、安全生产5.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求进行施工，确保施工安全。

5.2 乙方应建立健全安全生产管理制度，配备足够的安全生产管理人员和设备。

5.3 乙方应对施工人员进行安全生产教育和培训，提高施工人员的安全生产意识。

六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成工程进度、质量、安全等指标的，应按照甲方的要求承担违约责任。

矿山剥离承包合同(2篇)

矿山剥离承包合同甲方（矿山企业）：____________________乙方（剥离工程承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方矿山剥离工程达成以下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：矿山剥离、土石方开挖、运输等。

1.4 工程量：____________________第二条工程承包范围2.1 乙方承包甲方矿山剥离工程的全部内容，包括但不限于：（1）矿山剥离；（2）土石方开挖；（3）运输；（4）现场清理；（5）甲方要求的其他相关工程。

第三条工程期限3.1工程总工期为____个月，具体开工日期和竣工日期以双方签字的开工令和竣工报告为准。

第四条工程价款4.1 工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

4.2乙方按照甲方提供的工程量清单进行报价，报价应包含所有工程内容、材料、设备、人工等费用。

4.3 乙方报价经甲方认可后，作为工程结算的依据。

第五条付款方式5.1 甲方按工程进度支付工程款，具体付款方式如下：（1）合同签订后5个工作日内支付合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到80%时，支付合同总价款的30%；（4）工程验收合格后，支付合同总价款的20%作为质保金。

5.2 甲方支付工程款时，乙方应提供相应的发票及付款凭证。

第六条工程质量和安全6.1 乙方应按照国家有关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量。

6.2 乙方应加强施工安全管理，确保施工现场安全，不得发生安全事故。

6.3 乙方应建立健全施工档案，及时向甲方提供相关施工资料。

第七条违约责任7.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。

露天剥离挖装合同3篇

露天剥离挖装合同3篇篇1露天剥离挖装合同是指在露天开采场地进行挖掘、运输和处理地表和地下物料的合同。

这种合同通常适用于煤炭、石灰石、砂石等矿产的开采作业。

在进行露天剥离挖装合同之前，双方需明确各自的权利和责任，以确保双方的合法权益。

以下是一份关于露天剥离挖装合同的文档范例：露天剥离挖装合同甲方：（挖掘公司名称）乙方：（开采公司名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方和乙方经友好协商，就乙方要求甲方进行露天剥离挖装工程，双方遵守合同订立的自愿原则，达成如下合同：一、项目内容1.1 甲方将提供挖掘设备和技术人员，负责在乙方指定的露天开采场地进行挖掘、运输和处理相关物料。

1.2 乙方将提供所需的挖掘许可证、安全生产措施和现场管理人员，确保施工过程安全高效。

1.3 项目的具体范围和工期由双方协商确定，并列入附件。

二、价格和支付方式2.1 甲方提供挖掘设备和技术人员的费用为每日XXXX元，具体费用按实际施工情况计算。

2.2 乙方提供场地和管理人员的费用为每日XXXX元，具体费用按实际施工情况计算。

2.3 双方于每月X日前结算上月费用，支付方式为银行转账。

三、施工安全和保障3.1 双方应当遵守国家相关法律法规，保障工程施工环境安全。

3.2 施工过程中如有事故，责任由造成事故一方承担，并按照法律规定进行后续处理。

四、合同变更和解除4.1 如需变更合同内容，双方应经协商一致，并签署书面协议。

4.2 在合同履行过程中如出现争议，双方可协商解决或向有关部门申请仲裁。

五、其他条款5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XXXX年XX月XX日。

5.2 未尽事宜双方可另行协商解决。

本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上是一份关于露天剥离挖装合同的文档范例，双方在签署合同前应仔细阅读清楚，并遵守合同约定的各项条款。

希望双方能够在合作过程中互相信任、合作愉快，共同达成合作目标。

金矿露天采矿与剥离工程合同

20RR年度RRRf金矿露天采矿与剥离工程合同书（编号:）甲方：RRRRR矿业有限公司乙方：签订地点：RRRRI RRR县合同期限：年月日至年月日签订日期：年月曰RRRRfe矿露天采矿与剥离工程合同甲方：RRRRR矿业有限公司乙方：根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规的规定，结合黄金矿山定额标准及RRR金矿开采的实际情况，乙方同意承包甲方RRR金矿露天采场的部分采剥工程。

为明确双方在施工中的权利、义务及职责，经双方协商，签订本合同。

第一章承包工程概况1.1工程名称：RRRRfe矿露天采矿与剥离工程。

1.2工程位置：RRRRfe矿露天采矿场至选矿堆场（具体作业地点由甲方根据生产实际需要安排）。

1.3工程内容：穿孔、爆破、铲装、运输、推通、采矿场及选矿堆场的场地清理、文明施工等。

1.4承包方式：包工包料。

1.5采矿与剥离的总量以甲方下达的年度计划和月度计划为准。

1.6承包期限：20RR年RR月RR日至20RR年RR月RR日。

乙方若能严格履行合同，本合同期满后，在同等条件下拥有优先承包权。

第二章施工设施、设备及材料2.1甲方已提供乙方施工过程所需的简易工棚、简易修理场所、员工住宿、办公场所，生活用水、供电设施，乙方必须按甲方规定缴纳租用费用和水、电费; 乙方执行合同期间需增加工棚等建筑设施的必须经甲方同意，建筑费用由乙方承担，增加的设施所有权无偿归甲方所拥有。

2.2乙方必须管理好、维护好甲方所提供的设备及设施，如有损坏乙方应及时修理（修补），否则按甲方资产管理部门评估价赔偿损失。

2.3施工中所需的生产设备由乙方负责，乙方要按甲方计划工程量，配备好各种生产设备、各类技术和管理人员。

2.4甲方负责配电房以及外部高压供电设施的安装及维护保养工作，其余乙方自行解决。

因乙方原因导致配电设施损坏的，由乙方承担一切损失。

2.5乙方一般生产或生活所需的材料可自行采购也可到甲方仓库领用。

乙方到甲方仓库领用的所有材料的单价按甲方实际购进成本（包括采购成本及费用）、运输费用、仓储费用及合理损耗、税费等所计算的单价。

金矿露天采矿与剥离工程合同

金矿露天采矿与剥离工程合同一、合同背景金矿露天采矿与剥离工程合同是由甲方（采矿公司）与乙方（承包商）签订，旨在规定双方在金矿露天采矿与剥离工程中的权利和义务，确保工程的顺利进行。

二、合同条款1. 合同目的本合同的目的是明确甲方委托乙方进行金矿露天采矿与剥离工程的具体内容、工期、质量要求以及双方的权益保障。

2. 合同范围本合同的范围包括金矿露天采矿与剥离工程的设计、施工、设备采购、材料供应、人员安排等相关工作。

3. 合同价格与支付方式甲方将根据工程量和质量要求向乙方支付合理的工程报酬。

支付方式可以分期支付，具体支付时间和金额将在合同签订后双方协商确定。

4. 工期要求乙方必须按照合同约定的工期完成金矿露天采矿与剥离工程。

如乙方无法按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金或采取其他法律手段。

5. 质量要求乙方必须按照相关法律法规和工程标准要求进行金矿露天采矿与剥离工程。

甲方有权对工程质量进行检查和验收，如发现质量问题，乙方必须承担相应责任并进行整改。

6. 安全与环保乙方在进行金矿露天采矿与剥离工程时，必须严格遵守安全操作规程和环保要求，确保工程施工过程中不发生事故和环境污染。

7. 保密条款双方在履行合同过程中可能接触到对方的商业秘密，双方都有义务对这些信息进行保密，不得泄露给第三方。

8. 违约责任任何一方违反合同约定，导致对方受到损失的，应承担违约责任，并赔偿对方的损失。

9. 争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，可提交相关仲裁机构进行仲裁。

三、合同变更与终止1. 合同变更如需变更合同内容，双方应通过书面协议进行，并经双方授权代表签字确认。

2. 合同终止合同在以下情况下可被终止：- 双方协商一致终止；- 一方严重违约，无法继续履行合同义务；- 发生不可抗力事件，导致无法继续履行合同。

四、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方代表签字后生效，有效期为工程竣工验收合格之日起。

煤矿剥离工程合同书

煤矿剥离工程合同书（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如学习资料、英语资料、学生作文、教学资源、求职资料、创业资料、工作范文、条据文书、合同协议、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides various types of practical sample essays, such as learning materials, English materials, student essays, teaching resources, job search materials, entrepreneurial materials, work examples, documents, contracts, agreements, other essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!煤矿剥离工程合同书露天矿土石方剥离工程是影响露天矿投资、产能、效益的重要因素,提高矿建剥离工程效率,对露天煤矿的高效快速建设具有重要意义。

露天煤矿剥离工程施工合同

合同编号：_______甲方：_______乙方：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国矿产资源法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将_______露天煤矿土石方剥离工程交由乙方施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程名称：_______露天煤矿土石方剥离工程二、施工地点：_______三、工程内容：1. 土石方挖：乙方负责按照甲方提供的施工图纸和设计要求，进行土石方的挖掘作业。

2. 土石方装：乙方负责将挖掘出的土石方进行装车，并按照甲方要求进行堆放。

3. 土石方运：乙方负责将挖掘出的土石方运输至甲方指定的地点。

4. 土石方推平：乙方负责将挖掘出的土石方进行推平，以满足甲方的要求。

5. 土石方回填：乙方负责将在挖掘过程中产生的空洞进行回填。

四、工程总量：土石方剥离总量为_______万立方米。

五、工期：工程预计在_______年完成，具体工期以甲方书面通知为准。

六、工程质量标准：乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。

七、合同价格：1. 土石方剥离单价为每立方米_______元（大写：_________________________元整），具体价格以甲方书面通知为准。

2. 乙方应按照实际完成的工程量乘以单价计算合同价款。

八、付款方式：1. 工程完成后，甲方应按照实际完成的工程量乘以单价计算合同价款，并扣除乙方已预付的定金后，将剩余款项支付给乙方。

2. 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督，如乙方不符合合同约定，甲方有权从应付合同价款中扣除相应的违约金。

九、违约责任：1. 乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

2. 甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

十、争议解决：1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2023金矿露天采矿与剥离工程合同

金矿露天采矿与剥离工程合同1. 合同背景此合同由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）共同订立，就金矿露天采矿与剥离工程的实施进行规定和约定。

2. 合同目的本合同的目的是明确甲方和乙方之间的权益和责任，确保金矿露天采矿与剥离工程的顺利进行，促进双方合作和长期发展。

3. 项目范围金矿露天采矿与剥离工程合同的项目范围包括但不限于内容：•采矿计划的制定与实施•爆破作业的执行与监督•矿石剥离与运输的组织与管理•环境保护和安全措施的执行•项目期间的技术支持与培训•其他双方约定的事项4. 合同约束甲方和乙方应在合同约定的期限内履行各自的责任，确保合同的完整履行。

甲方有权要求乙方按照约定的质量、工期和费用标准完成项目，乙方也有权要求甲方按合同约定支付相应费用和提供必要的资源。

5. 合同付款甲方应按照合同约定的付款方式和时间，及时支付对应的工程款项。

乙方应按照约定的质量和进度要求完成工程，并提供相应的证明材料。

甲方未按时支付款项的，乙方有权暂停工程进展，直至款项得到支付为止。

6. 合同变更任何一方需要变更合同内容的，应经双方协商一致，并经书面确认后生效。

未经双方协商一致的变更，对方有权拒绝执行。

7. 合同终止合同在情况下可提前终止：•一方严重违反合同约定，无法履行合同义务的；•双方经协商一致，决定提前终止合同的；•法律法规变化或不可抗力因素导致工程的。

8. 保密条款甲方和乙方应保守双方合作期间所涉及的商业秘密和机密信息，未经对方书面许可，不得向任何第三方披露。

9. 法律适用与争议解决本合同的解释和适用以中国法律为准则。

双方发生争议的，应优先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁机构进行解决。

10. 合同生效与份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

本合同的附件和补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

为《金矿露天采矿与剥离工程合同》的文本内容，供甲方和乙方参考和遵守。

露天煤矿剥离施工合同

合同编号：________甲方（以下简称“业主”）：________乙方（以下简称“承包商”）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国矿产资源法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行露天煤矿剥离施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________露天煤矿剥离施工项目1.2 施工地点：________1.3 工程内容：主要包括露天煤矿土石方的挖、装、运、推平、回填等工作。

第二条工期及工程量2.1 合同工期为________年，自甲方书面通知乙方进场之日起计算。

2.2 工程面积为________平方公里，工程量约为________亿立方米。

第三条施工标准及要求3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。

3.2 乙方应严格按照甲方制定的安全生产管理制度和环境保护要求进行施工，确保施工安全与环境友好。

第四条合同价格及支付方式4.1 双方同意按照以下单价计算工程款：（1）0至1公里挖、运、平，税后价每方70元基价，超出深度基数，价格另计。

（2）回填每方税后价________元。

（3）乙方负责把煤矸石运送到甲方就近料场，每方税后价________元。

（4）乙方负责取煤装运煤车，如甲方需要把煤运到就近料场，每方税后价________元。

4.2 甲方应按照实际完成的工程量支付工程款，每月底进行结算。

4.3 支付方式：甲方支付乙方工程款时，应扣除乙方应缴纳的税金、社会保险等费用。

第五条材料供应及价格5.1 甲方负责提供施工所需的主要材料，包括但不限于煤炭、柴油、火工等。

5.2 材料价格按当地市场价格确定，如有变动，双方协商调整。

第六条合同的履行6.1 乙方应按照合同约定的工期、质量、安全标准完成施工任务。

6.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付工程款。

露天采矿剥离工程施工合同

露天采矿剥离工程施工合同甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方拥有位于_____________的矿区，并计划进行露天采矿作业，现甲乙双方就露天采矿剥离工程达成以下协议：一、工程内容1. 乙方负责甲方矿区内的露天采矿剥离工程，包括但不限于土石方开挖、运输、堆放等相关工作。

2. 乙方应按照甲方提供的工程设计和技术要求进行作业，确保工程质量符合国家及行业标准。

二、工程期限1. 本工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。

2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。

三、工程质量1. 乙方必须建立和完善质量管理体系，确保工程质量达到国家规定的标准。

2. 对于出现的质量问题，乙方应及时整改，并承担由此产生的一切费用。

四、安全生产1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，制定安全生产计划，并对工作人员进行安全教育和培训。

2. 如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行处理，并向甲方报告。

五、环境保护1. 乙方应在施工过程中采取有效措施，防止对环境造成污染和破坏。

2. 乙方应按照国家和地方的有关规定，对废弃物进行妥善处理。

六、合同价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币____元。

2. 甲方应按照合同约定的支付条件和时间向乙方支付工程款项。

七、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 如因乙方原因导致工程延期或质量不合格，乙方应按照合同约定支付违约金。

八、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

十、合同附件本合同的附件是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________ 代表签字：_____________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。

露天采矿剥离工程施工合同

露天采矿剥离工程施工合同露天采矿剥离工程是采矿过程中的一个重要环节，它涉及到大量的土石方移动和场地清理工作。

为了规范施工行为，确保工程质量和安全，甲乙双方需签订一份详尽的施工合同。

以下是一份露天采矿剥离工程施工合同的范本，供参考之用。

【合同名称】露天采矿剥离工程施工合同【甲方】（填写发包方的名称）【乙方】（填写承包方的名称）鉴于甲方需要进行露天矿区的剥离工程施工，乙方具备相应的资质和能力承担该工程，经双方协商一致，特订立本合同，以资遵守。

第一条工程概况1.1 工程地点：（具体地址）1.2 工程内容：包括但不限于土石方开挖、运输、堆放等相关工作。

1.3 工程规模：（具体规模描述）1.4 工期要求：（具体日期或工期长度）第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家相关标准和行业规范执行工程施工，确保工程质量符合甲方要求。

2.2 乙方应保证施工安全，采取有效措施预防事故发生。

第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价：（大写金额和小写金额）3.2 付款方式：（详细描述付款时间点和比例）3.3 如遇额外工程量或变更，双方应协商确定增减费用。

第四条工程进度与验收4.1 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。

4.2 工程完成后，甲方应组织验收，乙方应提供必要的配合和支持。

第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定完成工程，应承担违约责任。

5.2 如甲方未能按约定支付工程款，应承担相应的违约责任。

第六条争议解决6.1 双方因履行合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：___________ 乙方代表（签字）：___________甲方盖章：___________ 乙方盖章：___________签订日期：____年____月____日。

金矿采矿工程合同模板

金矿采矿工程合同模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、友好协商、诚实信用的原则，订立本合同。

一、工程概况1.1 工程名称：金矿采矿工程1.2 工程地点：[金矿具体位置]1.3 工程内容：乙方负责金矿的采矿、剥离、运输等工作，并提供相应的劳动力、设备和材料。

二、合同期限2.1 合同期限为[具体时间]年，自[起始日期]至[终止日期]。

三、承包方式3.1 乙方负责组织人员进行金矿的采矿、剥离、运输等工作，并承担相应的费用。

3.2 甲方按照乙方实际完成的工程量每[单位工程量]支付相应的劳务报酬款。

四、甲方义务4.1甲方提供金矿开采所需的设备及坑口全部固定资产。

4.2 甲方负责提供金矿开采所需的爆破材料，并承担相应的费用。

4.3 甲方有义务和责任，负责协调当地相关部门的公共关系，努力给乙方创造良好的开采环境。

五、乙方义务5.1 乙方负责组织人员进行金矿的采矿、剥离、运输等工作，并承担相应的费用。

5.2 乙方负责提供金矿开采所需的劳动力，并承担相应的费用。

5.3 乙方负责提供金矿开采所需的材料，并承担相应的费用。

六、支付方式6.1 甲方按照乙方实际完成的工程量每[单位工程量]支付相应的劳务报酬款。

6.2 甲方在收到乙方提交的工程量报告后[时间]内支付相应的劳务报酬款。

七、合同的解除和终止7.1 在合同期限内，甲乙双方协商一致可以解除或终止合同。

7.2 在合同期限内，若乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除或终止合同。

八、争议解决8.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。

8.2 若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2 本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方（发包方）：乙方（承包方）：签订日期：[具体日期]以上内容仅供参考，具体合同内容还需甲乙双方根据实际情况进行商议和修改。

露天煤矿土石方剥离及采煤施工合同

露天煤矿土石方剥离及采煤施工合同甲方：xxx煤矿乙方：根据《中华人民共和国合同法》和其它法律法规的规定，并结合本项目实际情况，双方本着自愿、互利互惠、公平公正的原则，甲方同意将xxx煤矿土石方剥离及采煤工程承包给乙方施工。

为了明确甲乙双方的权利义务及职责，经双方协商签订具体条款如下：一、工程概况：1、工程名称：xxx煤矿土石方剥离及采煤工程。

2、工程地点：3、工程内容：土石方剥离及采煤施工（挖装、运输、平整、工作面内施工便道修筑维护、排土场平整、洒水防尘）。

4、总工程量5、承包方式：工程施工总承包，按施工产量结算工程款。

6、开工日期：2011年10月日，乙方应在接到书面通知书后七天内进场。

7、合同期限：2011年10月日至201 年月日，合同期满后，乙方未出现任何违约现象，甲方优先考虑乙方续签合同。

二、工程单价：土方部分挖装、运距公里以内每立方米8.5元人民币，挖运原煤运至煤场，运距在2公里以内，每立方米10.5元人民币（以上二项均是不含税价格）。

如遇坚石由甲方统一爆破或由乙方负责爆破将另行加价。

三、验收方式：以甲方按车次发放票据为基准，根据车辆车厢的实际面积收方，20立方米的车厢装满甲方认可后按自然方18立方米验收，30立方米车厢装满甲方认可后按27立方米验收。

四、工程款支付：甲方每月25日收方计量，次月5日前付清工程款，乙方安全保证金按工程款的4%扣留，累计扣留人民币150万元为止，以后每月全款付清。

安全保证金工程结束时付还乙方。

五、工程量要求：乙方每月须完成100万立方米的土方挖运（第一个月除外），如能完成任务，超过方量甲方奖励乙方每立方米0.2元，如不能完成甲方将扣减乙方未完成部分每立方米0.2元作为惩罚，乙方连续三个月不能完成任务甲方有权终止合同。

六、甲方责任和义务：1、甲方负责协调各种对外关系，保证提供良好施工环境，负责办理并提供合法的施工现场资源开发手续，确保工程合法性。

2、甲方提供满足施工要求的排土场，生活区由甲方指定区域，并提供必要的生活设施。