工程量清单合同计量与支付及争议的解决
2024版建筑施工合同中工程量计量与计价规则
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版建筑施工合同中工程量计量与计价规则本合同目录一览1. 工程量计量与计价规则1.1 工程量计量方法1.1.1 土建工程量计量1.1.2 安装工程量计量1.1.3 装饰工程量计量1.2 计价规则1.2.1 单价计价1.2.2 总价计价1.2.3 成本加酬金计价1.3 工程量变更与调整1.3.1 工程量增减变更1.3.2 工程量调整因素1.3.3 工程量变更审批程序1.4 工程量计量与计价争议解决1.4.1 争议产生原因1.4.2 争议解决方式1.4.3 争议解决时间限制2. 工程量计量与计价依据2.1 施工图纸及设计文件2.2 工程量清单及说明2.3 施工规范及标准2.4 合同条款及相关法律法规3. 工程量计量与计价的责任主体 3.1 施工方责任3.2 发包方责任3.3 监理方责任4. 工程量计量与计价的监督与检查 4.1 监督机构4.2 检查频率4.3 检查结果处理5. 工程量计量与计价的支付方式 5.1 工程进度付款5.2 工程验收付款5.3 工程变更付款6. 工程量计量与计价的调整机制 6.1 价格调整因素6.2 价格调整程序6.3 价格调整幅度7. 工程量计量与计价的违约责任 7.1 施工方违约7.2 发包方违约7.3 监理方违约8. 工程量计量与计价的风险管理 8.1 风险识别8.2 风险评估8.3 风险防范措施9. 工程量计量与计价的信息管理 9.1 信息交流平台9.2 工程量数据管理9.3 计价依据管理10. 工程量计量与计价的变更管理 10.1 变更申请10.2 变更审批10.3 变更实施11. 工程量计量与计价的争议处理 11.1 争议协商11.2 争议调解11.3 争议仲裁12. 工程量计量与计价的司法解决 12.1 司法解决途径12.2 司法解决时间限制12.3 司法解决费用承担13. 工程量计量与计价的合同解除13.1 解除条件13.2 解除程序13.3 解除后果处理14. 工程量计量与计价的附则14.1 合同生效条件14.2 合同期限14.3 合同修改与补充第一部分：合同如下：第一条工程量计量与计价规则1.1 工程量计量方法1.1.1 土建工程量计量采用《建筑工程量计算规范》(GB 505002013)规定的计算方法。
工程合同结算争议
工程合同结算争议某建筑公司（以下简称甲方）与某工程承包商（以下简称乙方）就某工程项目签订了工程承包合同。
合同规定了工程的范围、质量要求、工期以及结算方式等条款。
在工程接近尾声时，双方在最终结算环节产生了争议。
一、争议原因争议的核心在于工程量的计算方式和已完成工作的确认上。
甲方认为乙方在部分工程量上报的数据高于实际完成量，而乙方则坚持其上报的数据准确无误，是按照合同约定的计量方式得出的结果。
二、争议处理过程面对争议，双方首先参照合同中的争议解决条款，尝试通过协商的方式解决问题。
在多轮协商未果后，双方同意委托第三方专业机构进行工程量的鉴定和审计。
三、第三方鉴定与审计第三方专业机构对现场进行了实地勘查，并结合合同条款、施工日志、进度报告等相关文件，对争议工程量进行了详细的核算。
审计结果表明，乙方的部分工程量确实存在虚报现象，但并非全部。
四、解决方案根据第三方机构的审计结果，甲乙双方重新进行了结算。
对于虚报的部分，乙方同意按照实际情况进行调整；对于核实无误的部分，甲方予以确认并支付相应款项。
双方就未来如何避免类似争议达成了共识，并签订了补充协议。
五、案例分析本次工程合同结算争议的处理过程中，双方均表现出了解决问题的诚意和合作精神。
通过第三方专业机构的介入，确保了结算的公正性和客观性。
此案例也反映出在工程合同中明确约定争议解决机制的重要性，以及在施工过程中保持透明、及时沟通的必要性。
六、结语工程合同结算争议的妥善解决，不仅需要合同双方的积极配合，还需要依赖于明确的合同条款和专业的第三方服务。
在未来的工程管理中，加强过程控制、完善文档记录、建立有效的沟通机制，将是预防和减少结算争议的关键。
电力工程清单计价结算中的常见问题及解决方法
电力工程清单计价结算中的常见问题及解决方法发表时间：2019-12-27T09:34:07.280Z 来源：《当代电力文化》2019年第17期作者：张玲[导读] 工程量清单计价，改变了以往定额为主导的计价模式，使各个投标人仅限于价格的竞争工程量清单计价，改变了以往定额为主导的计价模式，使各个投标人仅限于价格的竞争。
工程量清单计价模式中的综合单价作为签订施工合同的依据，结算时承包商完成的工程量乘以中标时综合单价就是应得结算价款，大大缩短了结算编制时间，极大的提高了工作效率。
我编制了多个电力工程清单计价结算，总结了在工程量清单计价结算时存在一些比较明显的问题。
下面就这些问题做一些浅析，和大家一起探讨解决这些问题的方法。
一工程量清单结算中的常见问题1、工程量清单的列项和特征描述不清晰结算时清单列项不按照《工程量清单计价规范》的要求列项，有些工程项目多列或者少列清单项，清单项目特征描述不准确，导致投标单位的错误报价，结算时对工程量清单单价有歧义。
例如：***变电站新建工程，高压配电室地面面砖分部分项工程量清单，项目特征描述时应说明是普通地面面砖还是复杂地面面砖、面砖的种类、规格等，编制清单时没有描述地面类型种类（复杂地面或普通地面），投标单位面砖的综合单价按普通地面面砖报价，导致综合单价偏低，结算时引起发承包双方的争议。
2、清单工程量与施工图纸差异太大工程量清单计价遵循“量价分离”原则，这也体现了招投标人风险自担的特点。
工程量清单由招标人提供，承担“清单项”和 “量”的风险；投标人自主报价，承担”价“的风险。
因此，很多人错误的认为清单不用给出准确工程量，只要列项和特征描述没有问题就行了。
但是即便在单价合同中，工程量相差太大也会导致双方都有损失，甚至导致索赔和争议的发生。
如：面对错误的工程量，承包人一旦采用不平衡报价法，就会造成发包方损失，而自己获得超额利润。
反之，如果工程量虚列太多，会造成承包人较大的损失，这在结算时都会导致争议或索赔的发生。
合同工程量补充协议
合同工程量补充协议根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承担的合同工程（以下简称“本项目”）有关工程量事宜，经友好协商，达成如下补充协议：一、合同工程量及调整1.1 本项目合同工程量清单（附件一）是双方确认的工程量及工程内容，是合同的重要组成部分。
乙方应按照合同约定的工程量和工程内容完成本项目。
1.2 在本项目实施过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致原合同工程量清单中的工程量发生变化，双方应根据实际情况进行调整。
调整后的工程量清单（附件二）应经双方确认并签字盖章后生效。
1.3 工程量调整的原则如下：（1）设计变更导致的工程量增减，应以设计变更文件为准；（2）非乙方原因导致的工程量增减，双方应共同核实，并根据实际情况进行调整；（3）乙方原因导致的工程量增减，乙方应承担相应的责任。
二、工程量计量与支付2.1 双方应按照合同约定的工程量和工程内容进行计量。
计量结果应真实、准确、完整，如有争议，双方应共同核实，并以实际测量结果为准。
2.2 工程量的支付按照合同约定的支付条款执行。
工程量的增减部分，双方应根据调整后的工程量清单重新计算合同价款，并按照合同约定的支付方式和时间进行支付。
2.3 乙方应按照合同约定的时间节点向甲方提交工程量报告。
甲方应在收到工程量报告后及时进行核实，并在核实无误后按照约定时间支付相应的工程款。
三、违约责任3.1 乙方未按照合同约定的工程量和工程内容完成本项目，甲方有权按照合同约定扣除乙方相应的违约金。
3.2 甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权按照合同约定要求甲方支付逾期付款违约金。
3.3 双方应严格按照本协议约定的条款履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。
四、争议解决4.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设部GB50500-2019建设工程工程量清单计价规范完整版
中华人民共和国国家标准GB50500—20建设工程工程量清单计价规范Code of valuation withg bg l l quantity of construction works—— ——中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布 12 1 225 发布13200401施行20目录1 总则 (1)2 术语 (2)3 一般规定 (4)3.1计价方式 (4)3.2计价风险 (4)4 招标工程量清单 (5)4.1一般规定 (5)4.2分部分项工程 (5)4.3措施项目 (5)4.4其他项目 (5)4.5规费 (6)4.6税金 (6)5 招标控制价 (7)5.1一般规定 (7)5.2编制与复核 (7)5.3投诉与处理 (7)6 投标报价 (9)6.1一般规定 (9)6.2编制与复核 (9)7 合同价款约定 (10)7.1一般规定 (10)7.2约定内容 (10)8 工程计量 (11)8.1一般规定 (11)8.2单价合同的计量 (11)8.3总价合同的计量 (11)9 合同价款调整 (12)9.1一般规定 (12)9.2法律法规变化 (12)9.3工程变更 (13)9.4项目特征描述不符 (13)9.5工程量清单缺项 (14)9.6工程量偏差 (14)9.7物价变化 (14)9.8暂估价 (15)9.9计日工 (15)9.10现场签证 (16)9.11不可抗力 (16)9.12提前竣工（赶工补偿） (17)9.13误期赔偿 (17)9.14施工索赔 (17)9.15暂列金额 (18)10 合同价款中期支付 (19)10.1预付款 (19)10.2安全文明施工费 (19)10.3总承包服务费 (19)10.4进度款 (19)11 竣工结算与支付 (21)11.1竣工结算 (21)11.2结算款支付 (22)11.3质量保证（修）金 (22)11.4最终结清 (22)12 合同解除的价款结算与支付 (23)13 合同价款争议的解决 (24)13.1监理或造价工程师暂定 (24)13.2管理机构解释或认定 (24)13.3友好协商 (24)13.4调解 (24)13.5仲裁、诉讼 (25)13.6造价鉴定 (25)14 工程计价资料与档案 (26)14.1计价资料 (26)14.2归档管理 (26)15 计价表格 (27)15.1计价表格组成 (27)15.2计价表格使用规定 (54)本规范用词说明……………………………………………………………………………………………（）条文说明……………………………………………………………………………………………………（）1 总则1.0.1 为规范建设工程施工发承包计价行为,统一建设工程工程量清单的编制和计价方法，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》，制定本规范。
工程计量及支付方式合同
工程计量及支付方式合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]鉴于甲乙双方就[填写工程项目名称]工程项目的建设达成如下协议：一、工程计量1. 工程量清单：乙方应根据甲方提供的图纸和技术规范，编制详细的工程量清单，并经甲方审核确认。
2. 计量单位：所有工程量的计量单位应符合国家相关标准和行业惯例。
3. 计量方法：工程量的计量应以实际完成的合格工程量为准，由甲乙双方共同参与，确保计量的准确性。
4. 计量时间：工程量的计量应在工程完成或部分完成后的[填写具体时间]内进行。
二、支付方式1. 预付款：甲方应在合同签订后[填写具体天数]内支付总合同金额的[填写百分比]%作为预付款给乙方。
2. 进度款：乙方根据实际完成的工程量向甲方申请进度款，甲方应在收到乙方进度款申请后的[填写具体天数]内支付相应款项。
3. 结算款：工程完工并通过验收后，乙方应提交完整的结算报告，甲方在审核无误后的[填写具体天数]内支付剩余款项。
4. 逾期支付：如甲方未能按时支付款项，应按未付款项的[填写逾期利率]%/日支付违约金。
三、质量保证1. 乙方应保证工程质量符合合同约定的标准和规范要求。
2. 对于出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知后的[填写具体时间]内进行无偿修复。
四、变更与索赔1. 工程变更：任何工程变更需经甲乙双方协商一致，并签署书面变更协议。
2. 索赔处理：因不可抗力或其他原因导致的损失，双方应根据实际情况协商解决。
五、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
工程结算易存在争议问题及解决办法探讨
工程结算审核易存在争议问题及解决办法探讨引言：工程结算审核是指造价审核方根据建设工程甲乙双方签订合同（含补充协议）及施工资料而进行的工程合同价款结算的过程，审核中涉及面广泛且对施工资料要求较严格较细致，以上任何一条欠缺就会造成一系列问题，最终造成建设资金损失等。
因此，必须把握好工程结算审核易存在争议的点，做好事前控制。
一、具体案例：某扩建工程争议一：某签证单（土建）中是否应扣除检测费用。
该项签证的联络单中写明由施工单位负责地基和桩基检测单位委托及其他相关工作，结算时就是否扣除天然级配砂石击实试验和密实度检测试验费用存在争议；由于施工单位提供的相应资料不符合要求，故存在此项争议，基础换填的地基检验共计4项：①天然级配砂石击实试验1项；②天然级配砂石密实度检测试验3项。
建议：从质量管理角度来讲，此类检测不应委托施工单位实施，此类检测被检测对象为施工单位，检测目的是检验施工单位此类工作是否合格达标等，不应委托施工单位实施，委托施工单位进行的做法不合理也不合规。
具体详见“二、工程结算易存在争议问题及解决办法探讨”中“（四）由建设单位委托实施的工作，不要委托施工单位”。
争议二：某签证单中是否应扣除施工便道费用。
该项目地下6台卧式油罐及附属建构筑物拆除，监理、现场项目部已经签字确认，施工单位认为此项费用不应被扣减，造价咨询认为施工便道的费用属于安全文明施工费，已考虑在投标文件中，故不应再重复记取。
关于此类施工便道及临时设施在变更及签证中是否记取，应以建筑红线为分界点，红线以内不应记取，该部分费用已考虑进投标文件中的安全文明施工费中；若在建筑红线以外，则应予记取，但是不得重复。
建议：该项为签证单问题，若过程中已经进行了审核，并且双方已经签字认可，则结算不会出现此类问题，关于设计变更及工程签证建议按照《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》规定执行“承包人签证和得到发包人认可的索赔金额应列入本周期增加的金额中”，经各方审核后与进度款同期支付。
浅析建设施工招标中工程量清单及控制价编制的常见问题及解决措施
１
２
１ 屋 面 工 程 中 屋 面 卷 材 防 水 (
０１０９０２００１)、屋
面 涂 膜 防 水(
０１０９０２００２)、屋 面 刚 性 层 (
０１０９０２００３)应 按
照 附 录 I分 别 列 项 ,实 际 招 标 清 单 经 常 将 三 项 合 为 一 项 ,
２
１ 招 标 控 制 价 综 合 单 价 不 统 一 或 偏 离 市 场 价 格
个别招标清单的控制价中不同单位工程或同一单位
工程中各分部分项出现的相同项目特性的清单项目的综
合 单 价 往 往 出 现 不 相 同 的 现 象 ,尤 其 是 主 材 与 套 用 的 预
算定额不一致.另一个问题是价格与市场严重背离.
１
２ 工 程 量 清 单 项 目 缺 项 、错 项
工 程 量 清 单 是 工 程 量 清 单 计 价 的 基 础 ,应 作 为 编 制
招 标 控 制 价 、投 标 报 价 、计 算 工 程 量 、支 付 工 程 款 、调 整 合
１
４ 工 程 量 清 单 项 目 特 征 内 容 不 全 、不 准 确 甚 至 有 误
系 着 工 程 项 目 的 整 体 质 量 和 综 合 效 益 ,因 此 必 须 高 度 重 视 这 两 个 方 面 的 内 容 . 本 文 分 析 工 程 量 清 单 和 控 制 价 编 制 中
的 常 见 问 题 及 原 因 ,提 出 针 对 性 解 决 措 施 ,以 确 保 工 程 量 清 单 和 控 制 价 的 编 制 质 量 符 合 要 求 .
１
３ 工 程 量 清 单 与 «建 设 工 程 工 程 量 清 单 计 价 规 范 »的
福建省高速公路工程量清单计量支付规则
福建省高速公路工程量清单计量支付规则随着福建省高速公路建设的不断推进，工程量计量支付规则成为了一个重要的管理环节。
计量支付规则的合理制定可以确保工程质量的有效控制，提升施工效率，减少纠纷发生。
本文将针对福建省高速公路工程量清单计量支付规则进行详细分析。
一、计量支付规则的概念及意义工程量计量支付规则是根据相关法律法规以及施工合同的约定，对工程量清单进行计量、审核和支付的规范性要求。
在工程建设中，工程量清单是确定合同价款的依据，因此，计量支付规则的制定对于确保工程质量、有效控制工程成本具有重要意义。
制定合理的计量支付规则可以避免工程量计量上的争议和纠纷，保护各方的合法权益，提升工程建设的透明度和规范性。
对于福建省高速公路工程来说，工程量计量支付规则的合理制定可以提高施工企业的积极性和工作效率，加快工程的进度，让公路投入到使用当中。
二、福建省高速公路工程量清单计量支付规则的主要内容1. 工程量计量单位的确定在福建省高速公路工程中，计量单位的确定是计量支付规则的基础。
计量单位要具有可比性、公正性和科学性，遵循国家标准和福建省相关规定。
对于不同的工程量清单，要根据其特点和实际情况选择合适的计量单位，确保计量结果的准确性和公正性。
2. 工程量计量的程序及相关要求福建省高速公路工程量计量的程序一般包括施工单位提交计量申请、监理单位审核、业主单位审批和支付等环节。
在计量支付规则中，要明确每个环节的职责和要求，确保计量流程的顺畅和规范。
同时，还要明确计量支付的时间节点和支付方式，以及可能产生的索赔和罚款等问题。
3. 工程量计量支付的标准和奖惩措施为了确保工程质量和工期的控制，福建省高速公路工程量计量支付规则应明确计量支付的标准和奖惩措施。
对于符合要求的计量结果，应及时支付相应款项；对于存在质量问题或超期完成的工程量，应进行相应的扣款或追责处理。
在制定标准和措施时，要综合考虑实际情况和各方的利益，确保公平公正。
三、福建省高速公路工程量清单计量支付规则的实施与监督福建省高速公路工程量清单计量支付规则的实施和监督是保证规则顺利实施的重要环节。
建设工程中的工程量清单与计量支付
建设工程中的工程量清单与计量支付工程量清单与计量支付在建设工程中占据着重要的角色。
通过合理编制工程量清单和科学的计量支付方式，可以确保工程的质量、进度和安全，实现合同双方的利益平衡。
本文将从工程量清单的编制、计量支付方式的选择以及相关的注意事项等方面进行论述。
一、工程量清单的编制工程量清单是建设工程中对各项工程量进行明细列举的表格，是工程合同的重要组成部分。
工程量清单的编制需要基于设计图纸和相关规范标准，依据工程分部分项工程和单位工程的划分，全面、准确地列出工程项目中的各项工程量。
1. 分部分项工程：按照工程项目的不同特性和功能进行划分，分为不同的分部工程，比如土建工程、安装工程等。
在编制工程量清单时，可以根据分部分项工程的划分，对各项工程量进行分类汇总，便于管理和计量支付。
2. 单位工程：在每个分部工程中，又可以根据设计图纸和规范标准的要求，将工程量细化为更小的单位工程，比如墙体工程、地面工程等。
单位工程的编制需要综合考虑工程量的大小、施工难度、工期等因素，确保编制的工程量清单具有可操作性。
3. 编制要求：工程量清单的编制需要准确、完整、一致和规范。
每一项工程量都需要有详细的定义和计算公式，并在清单中明确列出工程量的单位、工程量的计算方法以及计量支付的依据。
此外，还需要及时更新清单，并与设计图纸保持一致。
二、计量支付方式的选择计量支付是指根据实际完成的工程量进行支付的一种方式，针对不同的工程项目和合同类型，可以选择不同的计量支付方式。
1. 按量支付：按照工程量清单中列示的各项工程量进行支付，根据实际完成的工程量和合同约定的计量单价，计算出应支付的金额。
这种方式适用于工程量比较明确、工程变更较少的情况，能够准确反映工程进展情况。
2. 阶段支付：根据工程完成的不同阶段进行支付，在合同中约定每个阶段应支付的金额或比例，并按照实际完成的工程量进行计算。
这种方式适用于工程周期较长、工程量分布较为离散的情况，能够分散支付风险，并促进项目的顺利进行。
造价工程师的工程量清单和计量支付
造价工程师的工程量清单和计量支付造价工程师在工程项目中承担着重要的角色，其中包括编制工程量清单和进行计量支付的工作。
本文将探讨造价工程师在工程量清单编制和计量支付方面的职责和方法。
一、工程量清单编制工程量清单是工程项目中对各项工程量进行量化和计价的基础。
造价工程师需要根据项目需求和规范要求，进行详细的调研和测量，以编制准确的工程量清单。
1. 调研和测量：造价工程师需要实地考察项目现场，并且通过测量和调研，获取所需的工程量信息。
这包括测量各项工程的尺寸、数量和质量要求等。
2. 单价确定：在编制工程量清单时，造价工程师需要参考行业价格指导手册和市场行情等信息，确定各项工程的合理单价。
这样可以确保工程量清单的准确性和可靠性。
3. 编制工程量清单：根据获取的工程量信息和单价，造价工程师开始编制工程量清单。
工程量清单是按照工程项目的各个部位和工序进行划分的，其中列出了各项工程的名称、数量、单位和单价等详细信息。
二、计量支付计量支付是指根据工程项目实际完成的工程量，进行相应的支付和结算。
造价工程师需要对项目的计量支付进行监督和管理，以确保支付的准确性和公正性。
1. 监督计量工作：造价工程师需要对工程项目的计量工作进行监督和管理。
这包括监督施工单位对工程量进行准确测量，并确保计量人员具备相应的资质和技术能力。
2. 计量支付审核：在计量支付过程中，造价工程师需要对计量结果进行审核。
对于计量支付单据，需要核对其中的工程量、单价和金额等信息，以确保支付的准确性和合规性。
3. 结算和支付：根据审核结果，造价工程师与相关财务人员进行结算和支付工作。
这包括编制支付计划、协调与分包商的结算事宜，并及时解决结算中的纠纷和问题。
三、项目控制和风险管理除了工程量清单编制和计量支付，造价工程师还需要进行项目控制和风险管理工作。
他们需要协调各方利益关系，确保项目按时、按质、按量完成，并防范和应对可能出现的风险。
1. 资源协调：造价工程师需要与项目管理团队、供应商和承包商等进行紧密合作，协调项目所需的资源，以确保工程的顺利进行。
合同中工程量清单与招标文件中工程量清单不一致的探讨
合同中工程量清单与招标文件中工程量清单不一致的探讨在建设工程招标文件中列明的工程项目及其数量、质量、规格等详细信息。
而合同中的工程量清单则是指建设工程合同中规定的工程量、工程项目及其数量、质量、规格等实质性条款。
二、工程量清单不一致的原因工程量清单不一致的原因主要有以下几种：一是招标文件中的工程量清单与实际情况不符，例如工程量清单中的工程项目与实际情况不一致或工程量清单中的数量、质量、规格等与实际情况不符；二是在合同谈判中，双方对工程量清单的理解不一致，导致合同中的工程量清单与招标文件中的工程量清单不一致；三是在合同签订后，由于双方未能及时沟通，导致工程量清单发生变更，而变更后的工程量清单未能及时更新到合同中。
三、工程量清单不一致的解决方法针对工程量清单不一致问题，应当根据具体情况采取不同的解决方法。
一般情况下，可以通过协商、仲裁、诉讼等方式解决争议。
在解决争议时，应当注意以下几点：一是应当充分考虑合同中工程量清单的实质性条款，以及招标文件中的工程量清单对于合同的约束力；二是应当充分考虑工程量清单不一致的原因，以及各方在合同谈判和签订过程中的责任；三是应当充分考虑工程量清单变更的情况，以及变更后的工程量清单对于合同的影响。
四、结论工程量清单不一致是建设工程合同中常见的问题，解决该问题需要双方在合同谈判和签订过程中充分沟通，避免出现理解不一致的情况。
在解决争议时，应当充分考虑合同中工程量清单的实质性条款，以及招标文件中的工程量清单对于合同的约束力，以避免因工程量清单不一致而引发的工程结算争议。
对于有效的建设工程合同，如果工程量清单不一致，应该按照合同约定进行结算。
如果合同没有约定，则应按照《建设工程施工合同》（GB -2014）规定的变更、索赔和争议解决程序处理。
具体来说，当承包人认为工程量清单有误时，应及时向发包人提出变更或索赔申请，并提供相应的证据。
发包人应当在合理的时间内做出答复，如果答复不满足承包人的要求，承包人可以依据约定或者法律规定提起仲裁或者诉讼。
建筑工程施工方案中的工程量清单与计量支付
建筑工程施工方案中的工程量清单与计量支付在建筑工程施工过程中，工程量清单与计量支付是非常重要的环节。
工程量清单是施工方案编制的基础，而计量支付则是确保施工进度和质量，保障施工方和工程款项的相互利益。
本文将详细介绍建筑工程施工方案中的工程量清单的编制和计量支付的相关内容。
一、工程量清单的编制工程量清单是一个详细列出施工过程中所需材料和工作量的项目表格。
它包括了工程项目的名称、编号、计量单位、工程量、单价和金额等内容。
工程量清单的编制需要根据建筑设计图纸、施工方案和项目合同要求等信息进行。
1. 根据设计图纸进行量取首先，根据建筑设计图纸，量取工程项目中各项工程量。
量取时应注意准确性和全面性，确保与设计图纸一致。
同时，还需关注施工方法和要求，以确保工程量清单的准确性。
2. 制定标准单价根据市场价格和项目合同要求，制定每个工程项目的标准单价。
标准单价的制定需要考虑材料和人工成本、市场行情、项目特殊要求等多个方面因素。
合理的标准单价可以确保工程量清单的准确性和合理性。
3. 编制工程量清单根据量取的工程项目和制定的标准单价，编制工程量清单。
清单中的每一项工程项目都应与设计图纸一致，并注明相关的计量单位和工程量。
同时，每一项工程项目应计算出相应的金额，并总结到清单底部。
二、计量支付的程序计量支付是根据工程量清单进行的付款程序，它是施工方和建设单位之间进行施工付款的重要手段。
计量支付的程序一般包括如下几个步骤：1. 工程量计量根据工程量清单，对施工过程中已完成的工程量进行计量。
计量应按照合同约定的计量周期进行，一般为月度计量。
计量时应把握好施工进度，确保计量工程量的准确性。
2. 编制计量支付证书根据计量结果，编制计量支付证书。
证书中应包括施工方已完成的工程量、计量单价、计量款项等相关信息。
同时，施工方还需要提供相应的工程量计量材料和记录，以便建设单位核查和审核。
3. 审查和审核建设单位会对计量支付证书进行审查和审核。
工程合同计量支付
工程合同计量支付在工程建设项目中，合理的计量与支付管理是保证工程质量、进度和投资控制的重要环节。
为此，制定一份详尽的工程合同计量支付范本是至关重要的。
下面是一个典型的工程合同计量支付的范本内容：一、总则本工程合同计量支付范本（以下简称“范本”）旨在规范甲乙双方在工程项目执行过程中的计量与支付行为，确保项目顺利进行。
二、计量原则1. 工程量清单：甲方提供的工程量清单应准确无误，乙方应根据实际完成的工作量进行申报。
2. 实际完成情况：计量应以实际完成的工作量为准，不得估算或提前计量。
3. 变更处理：任何工程变更必须经过双方协商一致，并按照合同约定调整合同价格。
三、计量程序1. 工程进度报告：乙方需定期提交工程进度报告，包括已完成的工作量和预计完成的工作量。
2. 现场确认：甲方收到报告后，应在约定时间内到现场进行确认。
3. 争议解决：如有争议，双方应协商解决；协商不成时，可委托第三方进行仲裁。
四、支付方式1. 进度款：根据实际完成的工作量，按月支付进度款。
2. 结算款：工程完工验收合格后，根据最终结算金额一次性支付剩余款项。
3. 保留金：按合同规定的比例预留质量保证金，待保修期满后无质量问题时退还。
五、支付条件1. 发票要求：乙方应提供合法有效的增值税专用发票。
2. 审批流程：所有支付均需经过甲方财务部门的审批。
3. 逾期支付：如因甲方原因导致支付逾期，应按照合同约定支付违约金。
六、违约责任若一方违反合同约定，未能按时完成工作或支付款项，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
七、其他事项本范本未尽事宜，双方应本着公平、公正的原则协商解决。
八、法律适用本合同的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国现行有效的法律法规。
九、生效条件本范本自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2013造价-建设工程工程量清单计价规范-合同解除的价款结算与支付(2013新版)
内容讲解2013《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）宣贯解读与应用实务本讲主要内容：第一节 12 合同解除的价款结算与支付共 4 条第二节 13 合同价款争议的解决共 19 条13.1监理或造价工程师暂定共 3 条13.2管理机构的解释或认定共 3 条13.3协商和解共 2 条13.4调解共 7 条13.5仲裁、诉讼共 4 条第一节 12 合同解除的价款结算与支付12 合同解除的价款结算与支付共 4 条本章共 1 节4 条，全为新条款。
主要合同解除后的结算与支付做了全面、明确具体、具有操作性的规定。
[概述]本章为新增，共 4 条。
合同解除是合同非常态的终止，为了限制合同的解除，法律规定了合同解除制度。
根据解除权来源划分，可分为协议解除和法定解除。
鉴于建设工程施工合同的特性，为了防止社会资源浪费，法律不赋予发承包人享有任意单方解除权，因此，除了协议解除，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条、第九条的规定，施工合同的解除有承包人根本违约的解除和发包人根本违约的解除两种。
既然施工合同的解除是一个合法有效合同的非常态解除，就存在对解除前行为和解除事项的处理问题。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条规定：“建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款……因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失”。
因此，本章针对工程建设合同履行过程中由于以上原因导致合同解除后的价款结算与支付进行规范。
12.0.1【新增】规范性条文发承包双方协商一致解除合同的，应按照达成的协议办理结算和支付合同价款。
[要点说明]本条规定了在发承包双方协商一致解除合同的前提下，以双方达成的协议办理结算和支付合同价款。
操作与应用解读本条规定了在双方协商一致解除合同的前提下，可按双方达成的协议办理结算与支付。
合同、工程量核实及台账、计量支付（包括变更）及台账
合同、⼯程量核实及台账、计量⽀付（包括变更）及台账合同、⼯程量核实台账、计量⽀付（包括变更）及台账⼀、加强合同管理，控制⼯程成本合同管理是⼀个⼯程项⽬管理的重要内容，也是降低⼯程成本，提⾼经济效益的有效途径。
项⽬施⼯合同管理的时间范围应从施⼯开始，直⾄保修期结束完毕，需要加强施⼯过程中的合同管理，抓好合同的签订与保存，以防⽌被对⽅索赔。
合同是甲⽅与⼄⽅就完成具体⼯程项⽬的⼯作内容，确定双⽅权利和义务协议，⼯程合同是双务有偿合同，在订⽴时应遵守⾃愿、公平、诚实信⽤等原则。
搞好⼯程合同管理必须要了解合同的特点、合同的内容、合同管理中索赔成⽴的起因，程序和⽅法。
1、⼯程合同有以下特点：1.1合同标的的特殊性，⼯程合同的标的是各类建筑产品，建筑产品是不动产，建造过程中往往受到⾃然条件、地质⽔⽂条件、社会条件、⼈为条件等因素的影响。
这就决定了每个⼯程合同的标的物不同于⼯⼚批量⽣产的产品，具有单件性的特点。
1.2合同履⾏期限的长期性，⼯程的施⼯由于结构复杂、体积⼤、建筑材料类型多、⼯作量⼤，使得⼯期都较长。
在较长的合同期内，双⽅履⾏义务往往会受到不可抗⼒，履⾏过程中法律法规政策的变化、市场价格的浮动等因素的影响，必然导致合同的内容约定、履⾏管理都较复杂。
1.3合同内容的复杂性，虽然⼯程合同的当事⼈只有两⽅，但履⾏过程中涉及的主体却有许多种，内容的约定还需与其他相关合同相协调。
因此，在⼯程项⽬合同管理中，只有充分了解了⼯程合同的具体特点，才能够在实施合同管理中做好基础性⼯作，为合同的签订、⽣效、履⾏阶段把好关。
避免因合同约定的内容为标的范围，引起不必要的合同纠纷，从⽽加⼤⼯程成本。
2、合同的内容组成2.1协议书。
合同协议书是施⼯合同的总纲性法律⽂件，经过双⽅当事⼈签字盖章后合同即成⽴。
其主要内容包括：⼯程概况、⼯程承包范围、合同⼯期质量标准、合同价款、合同⽣效时间，并明确对双⽅有约束⼒的合同⽂件组成。
2.2合同中的通⽤条款，通⽤条件包括：词语定义及合同⽂件；双⽅⼀般权利和义务；施⼯组织设计和⼯期；质量与检验；安全施⼯；合同价款与⽀付；材料设备供应；⼯程变更；竣⼯验收后结算；违约、索赔和争议。
工程计量和合同价款结算
工程计量和合同价款结算一、引言在建筑行业中，工程计量是根据施工图纸和技术规范对已完成的工程量进行测量的过程，而合同价款结算则是基于这些计量结果来确定应支付给承包商的金额。
为了保障双方的权益，避免因计量和结算问题导致的争议，制定一份标准化的工程计量和合同价款结算范本是至关重要的。
二、工程计量原则工程计量应当遵循以下原则：1. 准确性：确保所有计量数据的真实性和准确性。
2. 透明性：计量过程应公开透明，可供所有相关方查验。
3. 及时性：计量应在工程完成后的规定时间内完成，以便及时进行结算。
4. 一致性：计量方法应与合同约定及行业标准保持一致。
三、计量流程1. 准备工作：收集所有必要的施工图纸、技术规范和合同文件。
2. 现场测量：按照图纸和技术规范的要求，对工程进行实地测量。
3. 数据记录：将测量结果详细记录在专用的工程计量表中。
4. 审核确认：由项目负责人对计量结果进行审核，并在确认无误后签字盖章。
四、合同价款结算原则合同价款结算应遵循以下原则：1. 合法性：结算必须符合国家法律法规和行业规定。
2. 公平性：确保结算过程中甲乙双方的权利和义务平等。
3. 明确性：结算内容应明确无误，避免产生歧义。
4. 及时性：结算应在工程计量完成后的规定时间内完成。
五、结算流程1. 编制结算报告：根据工程计量结果，编制详细的结算报告。
2. 审核验证：由专业人员对结算报告进行审核，确保其准确无误。
3. 双方确认：甲乙双方共同审查结算报告，并在确认无误后签字确认。
4. 付款执行：根据确认的结算报告，甲方按时支付相应的合同价款。
六、结论工程计量和合同价款结算是建筑工程管理中的关键环节，它直接关系到工程质量和经济效益。
通过上述范本的实施，可以有效地规范计量和结算流程，减少争议，保障项目的顺利进行。
同时，这也有助于提升行业的专业水平，促进建筑市场的健康发展。
工程计量与支付制度
工程计量与支付制度一、总则1. 本制度依据国家有关法律法规、行业标准和合同约定，结合工程项目的实际情况制定。
2. 工程计量与支付工作应坚持公正、公开、公平的原则，确保工程款项的准确无误。
3. 所有参与方应严格遵守本制度，任何违反规定的行为都将受到相应的处理。
二、工程计量1. 工程计量是指对已完成的工程量进行测量、核算的过程，它是支付工程款项的依据。
2. 工程计量应由专业的计量人员按照设计图纸和施工规范进行，确保计量的准确性。
3. 工程量的计算应以实际完成的工作量为准，不得虚报或低报。
4. 对于隐蔽工程，应在覆盖前完成计量，并由监理工程师确认。
三、工程支付1. 工程支付应根据合同约定和实际完成的工程量进行，遵循按劳分配的原则。
2. 支付周期应根据工程进度合理安排，通常按月或按阶段进行。
3. 施工单位应提供完整的工程计量报告和相关证明材料，作为支付依据。
4. 甲方在收到乙方的支付申请后，应在约定时间内完成审核，并按时支付工程款项。
四、变更与调整1. 工程变更应严格按照合同约定的程序进行，任何变更都需得到甲方书面同意。
2. 变更导致的工程量增减，应及时反映在工程计量中，并按变更后的工程量进行支付。
3. 如遇特殊情况需要调整工程支付计划，双方应协商一致后，签订书面补充协议。
五、争议解决1. 对于工程计量与支付中出现的争议，双方应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商不成，可以按照合同约定提交仲裁机构或法院解决。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由项目管理部分负责解释。
2. 本制度的具体执行细则由各参与单位根据实际情况制定。
合同约定工程计量条款
合同约定工程计量条款一、计量依据1. 工程量清单：根据合同约定的工程量清单进行计量，该清单应详细列出所有工程项目的量化指标，包括但不限于土石方、混凝土、钢筋、砌体等各项工程的数量。
2. 设计图纸及变更：工程计量应以最终审批通过的设计图纸为基础，对于设计变更导致的工程量的增减，应按变更后的图纸执行。
3. 相关标准与规范：计量工作应遵守国家及行业相关的标准与规范，确保计量结果的准确性和合法性。
二、计量方法1. 实际测量：采用现场实测的方式对完成的工程量进行计量，确保数据的真实性。
2. 记录与确认：承包方应在完成每一阶段工作后及时记录工程量，并与发包方或其代表进行确认。
3. 争议解决：如双方对某一计量结果存在争议，可委托第三方专业机构进行仲裁计量。
三、计量周期1. 定期计量：工程计量应按照合同约定的时间周期进行，如每月、每季度或每个工程阶段结束后。
2. 临时计量：在特殊情况下，如紧急抢修或设计变更实施时，应及时进行临时计量，并做好记录。
四、计量报告1. 编制与提交：承包方应按照约定周期编制详细的计量报告，并及时提交给发包方审核。
2. 审核与确认：发包方应在收到计量报告后的约定时间内完成审核，并对计量结果提出书面确认或异议。
五、支付条款1. 计量与支付挂钩：工程款项的支付应基于经双方确认的计量结果进行，以保障承包方的合法利益。
2. 逾期支付处罚：如发包方未按合同约定时间支付工程款，应根据协议条款支付违约金或利息。
六、其他事项1. 计量修正：如发现计量错误或遗漏，应及时进行修正，并经双方确认后调整相关支付。
2. 信息公开：计量过程应保持透明，相关信息应对双方公开，以便于监督和沟通。
结语：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一部分 工程清单
第二部分
合同计量与支付
1
第一部分
工程量清单
一、设立工程量清单计价模式的背景
二、标准文件关于工程量清单的基本情况
三、标准文件工程量清单的填写
2
第二部分
合同计量与支付
一、合同支付程序
二、合同计量与支付的重点环节
3
B部：合同争议的解决
一、形成合同争议的原因和及时解决争议的优越性
（三）其他要点
（四）预付款的支付
（五）质量保证金
（六）竣工结算
12
B部： 合同争议的解决
13
B部：合同争议的解决
一、形成合同争议的原因和及时解决争议的优 越性 （一）合同中为什么要设立争议解决方式？
（二）合同争议形成的原因
（三）及时解决争议的优越性
14
二、合同争议的解决程序 （一）标准文件设立的合同争议解决程序 （二）标准文件第3.5款约定的商定或确定
（三）其他可能进入争议解决程序的条款和事件
（四）突出强调友好解决
15
三、设立合同争议评审组的背景和应用要点 （一）标准文件合同通用条款第 3.5款与监理 人定位 （二）争议评审组的聘请和工作方式
争议评审组定义：由合同双方聘请的或者委托社会公信机构推荐的 合同管理和工程实践经验的专家组成的独立、公正的第三方，负责 对合同一方或者双方提请提出争议解决建议的争议进行调查、评审， 并在规定的期限内提出解决建议，在规定的时限内双方未表示异议 时对双方有最终约束力。一般费用由双方均摊。
认可争议评审意见
发出仲裁或诉讼意向通 知 条款号:24.1,24.3.7
监理人拟定执行协议 双方签字并遵照执行 条款号:24.3.6
仲裁或者诉讼 条款号:24.1
双 方 始 终 努 力 友 好 协 商
产生有法律和合同约束力的争议解决结论
18
‹#›
6
二、标准文件关于工程量清单的基本情况
（一）标准文件涉及到工程量清单的内容
（二）标准文件工程量清单组成
7
三、标准文本工程量清单的填写
（一）清单说明部分 （二）投标报价说明部分
（三）其他说明部分
（四）工程量清单部分
投标报价=中标价=签约合同价 合同价格=竣工结算价格 签约合同价不一定等于合同价格
8
第二部分
合同计量与支付
9
第二部分：合同计量与支付
一、合同支付程序 （一）标准文件涉及的支付款项种类 1、预付款 2、进度款 3、竣工付款 4、最终结清付款
（二）标准文件主要支付程序 1、进度款申请及支付程序的流程框图 2、竣工付款申请及支付程序的流程框图 3、最终结清申请及支付程序的流程框图
10
（二）我国的仲裁机构和仲裁程序
五、诉讼（最终解决争议的手段之二） （一）仲裁和诉讼是不可共存的选项
为什么国际上大部分标准合同文本都没有诉讼选项？
（二）诉讼制---两审终审 （三）管辖和时效
17
标 准 文 本 争 议 解 决 程 序 流 程 图
合同双方产生利益冲突 相关条款号：4.1.8, 9.2.5, 15.3.2, 15.4.2, 15.4.3, 16.2, 21.1.2, 21.3.1,22.1.4,23.2,23.4.2等等
二、标准文件合同争议的解决程序
三、设立合同争议评审组的背景和应用要点 四、仲裁（最终解决争议的手段之一） 五、诉讼（最终解决争议的手段之二）
4
第一部分
工程量清单
5Байду номын сангаас
一、设立工程量清单计价模式的背景
（一）工程量清单的定义 （二）工程量清单的作用
（三）工程量清单计价
（四）标准文件强制使用范围和工程量清单计价
监理人商定或者确定 条款号：3.5.1
合同 履行 过程 中产 生的 其他 争议
双方认可商定或者确定 条款号：3.5.2
一方或双方不认可确定 条款号：3.5.2
构成争议
发包人和承包人双方友好协商 条款号:24.1,24.2
双方同意评审 一方或双方不认可 不同意评审
争议评审组评审 条款号：24.1、 24.3.1,24.3.2,24.3.3, 24.3.4, 24.3.5
16
四、仲裁（最终解决争议的手段之一） （一）关于仲裁的基本认识
仲裁是指争议双方在争议发生前或者争议发生后达成协议，自愿将争议交第三方 （仲裁机构）按照其仲裁规则来解决纠纷，对仲裁结果双方有义务执行的一种争 议解决制度。仲裁具有民间性，有私密、相对快捷、诉讼成本低、一裁终局、裁 决有强制执行力等特点。
（三）专用合同条款另有约定的空间和选择条件 1、计量周期：政府投资工程按月。
2、其他
3、标准文件第15条变更 4、标准文件第16条价格调整 5、标准文件第23条索赔
（四）相关法律、法规、条例和规范性文件的规定
合同法、建筑法等。
11
二、合同计量和支付的重点环节 （一）单价子目支付
（二）总价子目支付（支付分解报告要点）