第五章建设工程勘察设计合同协议书
建设工程勘察设计合同
建设工程勘察设计合同合同编号:__________甲方(委托方):____________________地址:____________________________联系方式:________________________乙方(勘察设计方):________________地址:____________________________联系方式:________________________第一章合同主体1.1 甲方为建设工程项目的委托方,负责委托乙方进行勘察设计工作。
1.2 乙方为具有相应资质的专业勘察设计机构,同意接受甲方的委托,按照本合同的约定开展勘察设计工作。
第二章项目概述2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程规模:____________________2.4 工程性质:____________________2.5 工程投资:____________________第三章勘察设计内容3.1 乙方根据甲方提供的项目资料,进行现场勘察,并编制勘察报告。
3.2 乙方根据勘察报告,进行工程设计,包括方案设计、初步设计和施工图设计。
3.3 乙方应当根据甲方要求,提供工程设计变更、技术交底等服务。
第四章权利与义务4.1 甲方权利与义务4.1.1 甲方应当向乙方提供项目所需的相关资料,并保证资料的真实、准确、完整。
4.1.2 甲方有权对乙方提供的勘察设计成果进行审核,并提出修改意见。
4.1.3 甲方按照本合同约定支付勘察设计费用。
4.2 乙方权利与义务4.2.1 乙方应当按照合同约定,认真履行勘察设计工作,保证勘察设计质量。
4.2.2 乙方对勘察设计成果享有知识产权,未经乙方同意,甲方不得擅自使用或泄露乙方勘察设计成果。
4.2.3 乙方应当对甲方提供的资料保密,不得泄露给第三方。
第五章费用与支付5.1 勘察设计费用:____________________5.2 支付方式:____________________5.3 支付期限:____________________5.4 若甲方未能按照约定支付勘察设计费用,乙方有权暂停勘察设计工作,并要求甲方承担违约责任。
建设工程勘察设计合同协议合同书管理办法
建设工程勘察设计合同协议合同书管理办法建设工程勘察设计合同协议书管理办法第一章总则第一条为了规范建设工程勘察设计合同的管理,保障合同当事人的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,结合建设工程勘察设计行业的实际情况,制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内进行的建设工程勘察设计活动,其合同的签订、履行、变更、解除和争议解决,适用本办法。
第三条建设工程勘察设计合同应当遵循公平、公正、诚实信用的原则,确保勘察设计工作的质量和安全。
第二章合同的签订第四条勘察设计合同应当采用书面形式,明确双方的权利、义务和责任。
第五条勘察设计合同应当包括以下主要内容:(一)项目名称、地点、规模和设计阶段;(二)勘察设计的范围和内容;(三)技术要求和标准;(四)合同价款及其支付方式和时间;(五)勘察设计文件的交付时间和要求;(六)违约责任;(七)合同变更和解除的条件;(八)争议解决的方式;(九)双方约定的其他事项。
第三章合同的履行第六条合同双方应当按照合同约定履行各自的义务,任何一方不得擅自变更合同内容。
第七条勘察设计单位应当按照合同约定的时间和质量要求完成勘察设计工作,并按照规定交付勘察设计文件。
第八条建设单位应当按照合同约定支付勘察设计费用,并提供必要的工作条件。
第四章合同的变更和解除第九条因特殊情况需要变更或者解除合同的,双方应当协商一致,并签订书面变更或者解除协议。
第十条变更或者解除合同不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第五章违约责任第十一条合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担违约责任。
第十二条违约责任的承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。
第六章争议解决第十三条合同双方在履行合同过程中发生争议的,应当首先通过协商解决;协商不成的,可以向有关部门申请调解,或者依法向仲裁机构申请仲裁,或者向人民法院提起诉讼。
第七章附则第十四条本办法自发布之日起施行。
建设工程勘察设计合同文本3篇
建设工程勘察设计合同文本3篇篇1建设工程勘察设计合同甲方(委托方):__________(盖章)乙方(受托方):___________(盖章)在平等自愿的基础上,甲、乙双方经协商一致,于______年____月____日签订如下合同:第一章总则一、甲方委托乙方,乙方承担甲方项目的勘察设计任务。
二、合同约定的项目范围、工作量和质量标准均按勘察设计所需的工作量及质量要求执行。
三、甲方应按合同约定的价格和付款条款支付乙方勘察设计报酬,乙方应按约定的时间和质量要求履行合同义务。
第二章项目名称、内容、范围及工作任务一、项目名称:_______。
二、工作内容:勘察设计工作。
三、项目范围:________。
四、工作任务:乙方完成项目的勘察设计工作,包括但不限于:1.进行勘察现场调查,研究项目环境;2.编制勘察设计方案、施工图纸等相关文件;3.提供必要的技术支持和咨询服务;4.保证设计符合国家有关规范、标准。
第三章价格及工期一、甲方应按照以下价格支付给乙方勘察设计报酬:__________。
二、工期:自________年____月____日起至________年____月____日止。
第四章付款方式一、甲方应在签订合同后____日内支付合同价款的____%作为预付款。
二、工程验收合格后,甲方应于____日内支付合同价款的剩余款项。
第五章保证与保险一、乙方保证所提供的勘察设计符合国家相关法规、标准。
二、乙方应依法参加建设工程勘察设计质量保险,以确保项目顺利进行。
三、如乙方在勘察设计过程中发生差错,应承担相应的责任。
第六章违约责任一、若乙方未按时完成勘察设计任务,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
二、若乙方提供的勘察设计不符合合同约定的质量标准,甲方有权要求乙方承担相应的责任。
第七章附则一、本合同自双方盖章之日起生效,至工程验收合格并付清全部款项后终止。
二、本合同未尽事宜,双方应协商解决,并可签订补充协议。
三、如因合同引起的争议,双方应友好协商解决;若协商不成,应予以仲裁解决。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例:建设工程勘察设计合同书范本甲方(委托方):法定代表人(签字):乙方(设计机构):鉴于甲方拟在(地点)建设(工程名称),现委托乙方进行勘察和设计工作,双方本着平等互利、诚实守信的原则,经友好协商,达成一致意见,特订立本合同书,共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程内容:4. 勘察设计范围:5. 工程造价:6. 勘察设计费用:7. 工程竣工期:二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规,认真负责地进行勘察和设计工作,保证设计方案合理、科学、经济、安全。
2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案,并做好解释工作,满足甲方的需求。
3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察,全面掌握工程情况,保证设计的准确性和可行性。
4. 乙方应根据勘察设计合同的约定,按时履行工作,并承担相应的技术风险和责任。
三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持,协助乙方进行勘察和设计工作。
2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见,保证勘察设计工作的顺利进行。
3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查,确认无误后签字确认。
四、未尽事项本合同未尽事宜,由双方协商解决。
五、合同变更1. 双方协商一致,可对本合同书进行部分修改或补充。
修改或补充的内容应体现在书面协议上,并由双方代表签署生效。
2. 未经双方书面同意,不可单方面修改或变更本合同。
六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务,视为违约并承担相应责任。
2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止,双方应及时协商解决。
七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。
2. 若一方严重违约,或无法按时完成合同义务,对方有权解除本合同,并有权追究违约方的责任。
八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议,双方应友好协商解决。
如协商不成,可向有关部门申请调解。
2. 争议无法通过协商和调解解决的,任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程勘察设计合同书样本5篇
建设工程勘察设计合同书样本5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程勘察设计工作,经双方友好协商,达成如下协议:第一条合同目的及工作内容甲方委托乙方进行本建设工程项目的勘察和/或设计工作。
具体工作内容包括但不限于地形测绘、地质勘察、工程规划、方案设计、施工图设计等环节。
本合同旨在明确双方的权利和义务,确保项目顺利进行。
第二条合同履行期限本合同自双方签署之日起生效,至完成全部工作并验收合格为止。
具体履行期限根据工程项目规模、复杂程度和双方约定确定。
第三条合同价格及支付方式本合同的总价为人民币大写:[合同金额汉字大写](小写:[合同金额数字小写]元)。
支付方式按照双方约定执行,包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付比例和时间节点根据工程进展情况及时调整。
第四条知识产权及保密条款1. 乙方在本合同履行过程中创作的所有设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将设计成果用于其他项目或泄露给第三方。
2. 双方应严格履行保密义务,对涉及本项目的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露。
第五条质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行规范、标准进行设计,确保设计成果的质量和安全可靠。
2. 甲方应按照合同约定的验收标准和方法对乙方提交的设计成果进行验收。
验收标准应明确、具体,包括设计深度、技术标准、质量要求等方面。
3. 如设计成果未达到合同约定标准,甲方有权要求乙方进行整改或重新设计,并承担相应费用。
第六条违约责任及解决方式1. 若因乙方原因导致工程勘察设计工作未能按时完成,乙方应承担违约责任,并支付违约金。
违约金的具体数额按照合同总价的一定比例计算。
2. 若因甲方原因导致乙方无法按时完成工作,甲方应承担相应责任,并支付合理的补偿费用。
建设工程勘察设计合同书5篇
建设工程勘察设计合同书5篇第1篇示例:建设工程勘察设计合同书甲方:_____(以下简称甲方)为明确双方在建设工程勘察设计合同中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定,甲乙双方自愿达成如下协议,共同遵守并履行:1. 乙方承诺按照国家相关法律法规、规范和标准,对甲方提供的建设工程进行勘察设计,并保证设计方案符合国家有关规定。
2. 甲方应按照乙方编制的勘察设计方案,提供必要的场地、资料和配合,以便乙方顺利开展工作。
3. 双方应共同签订勘察设计合同,并在确定设计方案后签署最终方案确认书,确认设计方案内容。
二、合同价款及支付方式1. 甲方应按照勘察设计合同中约定的价格支付相应的设计费用,支付方式为_____(例如:一次性付清、分期付款等)。
2. 若因勘察设计过程中出现超出约定范围的工作,乙方应及时向甲方提出变更合同,并约定额外费用,双方另行协商确定。
3. 甲方应在乙方交付设计成果后的_____(例如:15个工作日)内支付相应的设计费用。
三、设计成果的验收与交付1. 乙方应在约定的时限内交付符合设计要求的成果,由双方共同进行验收。
验收合格后,乙方应将设计资料提交甲方并办理相关手续。
2. 若设计成果有不符合合同约定的地方,甲方有权要求乙方免费进行修改或补正,直到满足合同约定为止。
3. 设计成果一经验收通过后,乙方应立即提供甲方必要的建设工程施工图纸、技术说明书等设计文件,并配合甲方进行后续工程的实施。
四、合同的履行及变更1. 双方应严格按照合同约定履行各自的义务,如有违反,应承担相应的法律责任。
2. 若在勘察设计过程中,遇到不可抗力或其他不可预见的情况,致使合同无法继续履行,双方应及时协商解决,约定后续措施。
3. 如需对合同进行修改或补充,应经双方协商一致后,以书面方式进行确认,并作为合同的附件。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获得的商业秘密和商业机密进行保密,未经对方许可,不得泄露或用于其他用途。
建设工程勘察设计合同书样本5篇
建设工程勘察设计合同书样本5篇篇1合同编号:XXXXXX发包人(甲方):XXXXXXXXX(单位全称)承包人(乙方):XXXXXXXXX(单位全称)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关法律、行政法规的规定,结合本工程勘察设计工作实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程勘察、设计事项协商一致,达成如下协议。
一、工程概况及范围本工程位于_________,涉及的勘察设计工程内容具体包含以下事项:_________________。
详细的工程范围和具体内容将根据工程的具体情况进行进一步确认。
乙方须按照相关法律法规和行业标准进行勘察设计,确保工程质量和安全。
二、合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为XX年。
乙方应根据甲方的工作计划安排具体的勘察设计工作进度,并按时完成勘察设计工作成果交付甲方。
同时乙方应对现场环境进行全面的调查和勘探,并根据现场情况及时提出修改方案和建议。
甲方应给予必要的支持和配合。
三、费用及支付方式本合同约定的勘察设计费用总额为人民币大写_________元整(¥_________元)。
费用支付方式按照以下方式进行:甲方在合同签订后XX日内支付乙方总费用的XX%作为预付款;乙方完成勘察设计工作并提交成果后,经甲方审核确认后支付剩余款项。
此外,如因甲方原因导致乙方工作量增加或延误工期等额外费用的产生,双方应另行协商确定费用及支付方式。
四、质量标准与验收方式乙方应按照国家和行业的相关标准和规范进行勘察设计,确保勘察设计的成果质量符合合同约定和相关标准。
甲方在工程竣工验收前对勘察设计成果进行验收,验收标准依据国家相关法规和规范要求进行。
验收过程中如发现不符合要求的成果,乙方应及时进行修改和完善。
验收合格后,双方签署验收报告。
五、保密条款与知识产权归属乙方应对在本合同履行过程中接触到的甲方商业秘密、技术资料等承担保密义务。
建设工程勘察合同样书5篇
建设工程勘察合同样书5篇篇1建设工程勘察合同范本甲方(甲方全称)、乙方(乙方全称)双方经友好协商,就乙方承担甲方拟开展的建设工程勘察业务事宜,达成以下协议,以资双方信守:一、项目名称和内容甲方委托乙方进行项目(项目名称),具体内容包括但不限于项目地点、工程规模、勘察范围等,详见附件一《项目描述》。
二、服务范围和要求1.乙方应按照国家相关法律法规,严格按照项目描述中要求的工程勘察范围和要求,实施勘察工作,保证勘察成果的准确性和完整性。
2.乙方应保证勘察人员具备相关资质和经验,勘察过程应符合相关规范和标准。
3.乙方应按照勘察费用和工期要求,完成项目勘察工作,并形成相应的勘察报告。
4.项目勘察涉及到的设计方案、勘察成果等均属于甲方所有,乙方不得擅自篡改、复制、转让或使用,如有发现,将承担相应的法律责任。
三、服务费用和支付方式1.乙方应按照合同约定的服务费用要求,按时按量完成工程勘察工作,且应在勘察报告提交后十个工作日内向甲方出具开具发票。
2.服务费用的支付方式为(支付方式),甲方应在收到发票后十五个工作日内完成支付。
若发票有误,乙方须在五个工作日内更正并重新开具发票,甲方应在收到更正发票后十五个工作日内完成支付。
3.如因乙方原因导致勘察工作延误或质量问题,乙方应承担相应责任,并赔偿甲方相关损失。
四、审核和验收1.乙方完成项目勘察工作后,应提交勘察报告等相关资料进行审核。
甲方应在十五个工作日内完成审核,并对勘察结果进行验收。
2.如审核结果有问题,乙方应在五个工作日内进行调整和改进。
乙方应在处理完问题后重新提交相关资料。
3.审核和验收通过后,乙方应向项目经理出具项目勘察竣工证明,并将相关资料归档保存,以备查阅。
五、修改和解除1.如有任何一方希望修改合同内容,应经双方协商一致,并出具书面文件变更合同。
变更后的合同文件同等具有法律效力。
2.如因不可抗力等不可预见事件导致合同无法履行,可根据相关法律法规解除合同,但需提前书面通知对方,并履行相关的解约程序。
建设工程勘察设计合同书5篇
建设工程勘察设计合同书5篇第1篇示例:建设工程勘察设计合同书甲方(发包人):______________(单位名称)乙方(承包人):______________(单位名称)根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关法律、法规,甲、乙双方经友好协商,就_______项目的勘察设计工作,达成如下合同:第一条任务内容甲方委托乙方进行_______项目的勘察设计工作。
具体内容包括项目的现场勘察、工程测量、工程地质、工程水文、规划设计等相关工作。
第二条工作期限乙方应当在______年月______日之前完成勘察设计任务。
如有延期的,应提前向甲方书面申请,并得到甲方的书面同意。
第三条技术要求乙方应当根据国家相关标准和规范,以及甲方的要求,认真、细致、负责地完成勘察设计工作。
所设计方案应当符合国家安全、环保、绿色等要求。
第四条费用支付甲方根据勘察设计成果的质量和完成情况,向乙方支付勘察设计费用。
具体支付方式和费用标准由双方协商确定,并在合同附件中明确。
第五条保密条款乙方对甲方的商业秘密和技术资料应当承担保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方透露。
一旦发现违反保密条款的行为,乙方应当承担相应的法律责任。
第六条索赔和违约责任乙方在承担勘察设计工作的过程中,如果因为自身原因导致工程质量问题或违约行为,应当承担相应的法律责任,并对因此产生的损失承担赔偿责任。
第七条合同解除在勘察设计工作过程中,若出现双方无法继续合作的情况,双方经友好协商可解除合同并签署解除协议。
解除协议应当明确双方的权利义务和解决方案。
第八条其他事项本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,并以书面形式作为合同补充文件。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年___月____日附件:1. 费用支付标准2. 项目勘察设计任务书第2篇示例:建设工程勘察设计合同书甲方:(委托方单位名称)乙方:(勘察设计单位名称)鉴于甲方拟进行(建设工程名称),为确保工程质量,经双方友好协商,就设计、勘察等事宜达成如下协议:第一条项目名称甲方委托乙方进行(建设工程名称)项目的勘察设计工作。
建设工程勘察设计委托合同5篇
建设工程勘察设计委托合同5篇篇1建设工程勘察设计委托合同一、甲方(委托方)姓名/名称:_______________法定代表人/委托人:_________联系地址:__________________联系电话:___________________二、乙方(受托方)姓名/名称:_______________法定代表人/委托人:_________联系地址:__________________联系电话:___________________甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜,达成如下协议:第一条【委托内容及范围】甲方委托乙方进行的工程勘察设计项目为:_______________________。
具体包括但不限于:勘察和调查、设计方案编制、图纸绘制等内容。
第二条【工作标准】乙方应按照国家相关法律法规、行业规范、职业道德要求,认真负责、勤勉尽职地完成所委托的工作。
第三条【委托期限】本委托合同自签订之日起生效,至_________日终止。
如需变更委托期限,双方应另行协商确定。
第四条【报酬及支付方式】乙方完成委托工作后,甲方应按照双方约定支付报酬。
报酬金额为______________。
支付方式为:______________。
如需分期支付,双方应协商确定具体支付时间及金额。
第五条【保密条款】乙方应对甲方的委托项目及相关资料进行严格保密,不得向任何第三方透露。
对于因保密不当而造成的损失,乙方应承担相应的法律责任。
第六条【违约责任】若一方未能按照本合同的约定履行义务,则应承担相应的违约责任。
违约方应在收到对方书面通知后的30日内进行整改,如逾期未整改,应承担相应的法律责任。
第七条【争议解决】在履行本合同过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。
若协商不成,应向有关仲裁机构申请仲裁解决。
仲裁裁决为终局裁决。
第八条【其他条款】1. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同如有未尽事宜,双方可另行协商确定。
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计,乙方具备相应的勘察设计资质和能力,经双方友好协商,达成如下合同协议:一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]工程。
2. 工程地点:[具体地点]。
3. 工程规模:[具体规模描述]。
二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求,进行本工程的勘察设计工作,包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。
2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求,提供合理的勘察设计方案,确保设计成果质量符合规定。
3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务,并提交相应的勘察设计成果。
三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额](大写:[金额汉字大写])。
2. 甲方在合同签订后[具体支付时间],向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后,经甲方确认无误后支付合同余款。
4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定,甲方有权拒绝支付相应款项,并有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作,并于约定时间内完成。
2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计,确保工程进度与甲方计划相符。
如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。
如因甲方原因导致工程进度延误,甲方应承担相应的责任。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
建设工程勘察设计合同样式范本6篇
建设工程勘察设计合同样式范本6篇篇1合同编号:XXXXXXX甲方(发包人):XXXXXXXXXX公司地址:XXXXXXXXX法定代表人:XXXXXXX电话:XXXXXXX-XXXXXXX营业执照注册号:XXXXXXXXXXX乙方(承包人):XXXXXXXXXX设计院地址:XXXXXXXXX法定代表人:XXXXXXX电话:XXXXXXX-XXXXXXX营业执照注册号:XXXXXXXXXXX鉴于甲方需要委托乙方承担一项建设工程勘察设计工作,经双方友好协商,达成如下协议:一、合同背景及目的明确甲乙双方基于甲方需求,乙方具备相应的勘察设计资质和能力,双方同意按照本合同的条款和条件,共同完成本次建设工程勘察设计工作。
二、工作内容及范围详细列明本次建设工程勘察设计的具体工作内容和范围,包括但不限于地质勘察、方案设计、施工图设计等方面的工作。
三、合同金额及支付方式明确本次建设工程勘察设计费用总额,约定支付方式、时间节点和支付比例。
可采用分阶段支付方式,与工程进展相对应。
四、工期与进度要求规定本次建设工程勘察设计的具体工期及进度要求,明确工作阶段的时间节点及重要节点的交付物。
双方应确保按时完成各项工作任务。
五、质量标准与验收方式确定本次建设工程勘察设计的质量标准,约定验收方式、验收标准和验收程序。
明确验收合格的条件及不合格情况下的处理方式。
六、知识产权归属与保密义务约定本次建设工程勘察设计过程中产生的知识产权归属问题,明确双方对知识产权的保护和使用权。
同时约定双方的保密义务,确保工程信息的保密性。
七、合同变更与解除条件明确合同变更的程序和条件,约定合同解除的情形和方式。
在合同变更或解除时,双方应友好协商解决相关事宜。
八、违约责任与赔偿标准明确甲乙双方违约责任及赔偿标准,确保双方在违约情况下能够依法追究责任并维护自身权益。
九、不可抗力因素处理约定不可抗力因素的定义及处理方式,明确在不可抗力因素影响下,双方应如何应对和分担风险。
建设工程勘察设计合同样本5篇
建设工程勘察设计合同样本5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方名称]乙方(承包人):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜,达成如下协议:一、合同背景鉴于甲方需对位于[具体地址]的建设工程进行勘察与设计,现委托乙方进行相关工作。
乙方愿意接受甲方的委托,并依据相关法律法规及本合同约定的内容,提供高质量的勘察、设计服务。
二、工作内容及范围本合同约定的勘察、设计工作包括:[具体工作内容及范围]。
详细内容见附件一《工程勘察、设计任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额](大写:[具体金额汉字大写])。
2. 支付方式:甲方应按以下约定向乙方支付款项:(1)合同签订后,甲方应向乙方支付总金额的XX%作为预付款;(2)乙方完成勘察、设计任务并提交成果后,甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后,应提供合法的发票。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为XX年。
2. 进度安排:乙方应按照附件二《工程进度表》完成勘察、设计工作。
如遇特殊情况,双方可协商调整进度安排。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定的要求,提供高质量的勘察、设计服务。
2. 验收标准:乙方提交的勘察、设计成果应符合国家相关规范及附件一《工程勘察、设计任务书》的要求。
甲方应在收到成果后的XX 个工作日内进行验收,并书面反馈意见。
3. 若甲方对乙方提交的成果有异议,双方应协商解决。
若因乙方原因造成成果不符合要求的,乙方应承担相应责任。
六、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项目所创作的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他项目或转让给第三方。
2. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务。
未经对方同意,不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同(3)5篇
建设工程勘察设计合同(3)5篇篇1合同编号:(编号)甲方(发包人):(名称)乙方(承包人):(名称)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作,经友好协商,达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于甲方需进行的建设工程项目,需要乙方提供专业的勘察设计服务。
乙方具备相应的勘察设计资质和经验,同意接受甲方的委托,为甲方提供优质的服务。
二、工程概况1. 工程名称:(工程名称)2. 工程地点:(工程地点)3. 工程规模:(规模描述)三、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求,进行工程勘察工作,包括但不限于地质勘察、环境勘察等。
2. 乙方应根据勘察结果进行工程设计,包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计等。
3. 乙方应提供必要的设计说明及图纸,确保设计成果符合相关法律法规及规范。
四、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币(大写)______元整(¥______元)。
2. 支付方式:甲方应按以下比例支付乙方费用:(1)合同签订后______日内,甲方支付乙方总金额的______%作为预付款;(2)乙方完成勘察工作并提交勘察报告后______日内,甲方支付总金额的______%;(3)乙方完成设计工作并提交最终设计成果后______日内,甲方支付剩余款项。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应确保勘察设计工作符合国家相关法规和规范。
2. 甲方在收到乙方提交的勘察成果和设计成果后,应在______日内组织验收。
验收标准按照国家相关法规和规范执行。
3. 若甲方对勘察成果和设计成果有异议,应以书面形式提出,乙方应及时进行修正。
六、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应根据工程实际情况,制定详细的勘察设计和进度计划,确保工程按时完成。
3. 若因甲方原因导致工程延期,乙方有权顺延工期。
建设工程勘察设计合同书模板5篇
建设工程勘察设计合同书模板5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包人):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务,经双方友好协商,达成如下合同协议:第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方的权利义务,规定双方在进行建设工程勘察设计中的工作内容、时间、质量、费用等事项上的要求,确保工程顺利进行。
第二条工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模]工作内容:包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
第三条乙方工作内容及要求1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计法规、规范、标准等进行工作。
2. 乙方应根据甲方需求,进行现场勘察,编制勘察报告。
3. 乙方应根据勘察报告及甲方要求,进行设计规划,提出设计方案。
4. 乙方应确保设计成果符合安全、经济、实用的原则。
5. 乙方应对设计成果负责,确保不侵犯第三方知识产权。
第四条工作时间及进度安排1. 乙方应在合同签订后[具体天数]天内完成现场勘察工作。
2. 乙方应在现场勘察完成后[具体天数]天内提交勘察报告。
3. 乙方应在甲方确认勘察报告后[具体天数]天内完成设计规划工作。
4. 乙方应确保工程进度,按时完成各阶段工作。
第五条费用及支付方式1. 甲方应支付乙方勘察费用[具体金额],设计费用[具体金额]。
2. 支付方式:[具体支付方式,如分期付款等]。
3. 乙方应在收到款项后提供正规发票。
第六条知识产权及保密条款1. 乙方对勘察成果、设计成果拥有知识产权,但甲方有权使用并保护其安全。
2. 双方应保密合同内容、交易细节及本合同涉及的所有商业秘密。
3. 未经甲方同意,乙方不得将本合同内容泄露给第三方。
否则,应承担相应的法律责任。
第七条质量保证及验收标准1. 乙方应确保勘察成果、设计成果的质量符合国家和地方相关标准。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方(委托人):单位名称:法定代表人:地址:联系人:联系电话:乙方(承包人):单位名称:法定代表人:地址:联系人:联系电话:依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议:第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称:____(以下简称“项目”)1.2 项目位置:1.3 勘察设计内容:___1.4 工作范围:____第二条工作期限2.1 开始日期:____年____月____日2.2 完成日期:____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于:___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料,可能影响工作进度和质量,由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于:勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用,并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作,确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题,应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密,未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后,乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定,应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意,一方不得擅自解除合同,否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效,至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日签订日期:____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本(2)工程名称:合同编号:发包人:设计人:签订日期:发包人:设计人:发包人委托设计人承担工程设计,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目经协商一致,订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第五章建设工程勘察设计合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089第五章建设工程勘察设计合同管理教学要求:掌握勘察设计合同管理的基本内容教学时间:1课时一、勘察设计合同的订立公路工程勘察设计合同是业主与设计人通过招标投标的方式为完成一定的勘察设计任务,明确双方权利义务关系的协议。
1.合同书及附件(含澄清文件,如需要);2.中标通知书;3.投标书;4.勘察设计合同专用条款;5.勘察设计合同通用条款;6.勘察设计技术标准与规范;7.勘察设计工作量及报价清单表;8.勘察设计工作量及报价计算说明;9.项目负责人及项目主要参与人员的基本情况;10.勘察设计工作大纲。
组成合同的各个文件应该认为是一个整体,互为补充和解释,如果有互相矛盾处,以上面所列先后顺序为准。
勘察设计合同订立的依据是:《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条条例》、《公路工程勘察设计管理办法》、《公路工程勘察设计招标文件范本》。
二、勘察设计合同的履行㈠业主的责任与义务1.合理的设计周期业主应严格履行基本建设程序,根据公路工程项目的具体情况和技术要求,确定合理的设计工作量及合理的设计周期。
原则上,每公里初步设计周期为6个月(含全部外业和航测),施工图设计周期为9个月。
2.提供设计依据资料业主应向设计人提供开展勘察设计工作所需要的经国家有关部门审查批准的前一阶段(工可报告或初步设计)的全部勘察设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等,并对提供的原始资料的可靠性负责。
3.提供必要的现场工作条件在设计人员进入现场进行勘察作业时,业主应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助。
4.勘察设计成果的审查和报审业主应认真组织专家或委托咨询审查单位对勘察成果、设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查,并负责初步设计、技术设计(如需要)和施工图设计文件的报审工作,向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。
对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答。
5.勘察设计成果的保护除合同另有规定外,业主应保护设计人的投标书、勘察方案、设计方案、计算软件和专利技术。
未经设计人同意,业主对设计人交付的勘察成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于该合同以外的项目。
6.勘察设计费用支付7.其他㈡设计人的责任与义务1.遵守设计规范、标准,提供真实、准确、可靠的设计文件,保证设计质量⑴ 设计人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通部关于勘察设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定,以及项目所在地省(自治区/直辖市)关于公路工程勘察设计方面的文件、规定,完成勘察设计工作。
⑵ 设计人必须遵循国家法律和有关方针政策,贯彻“技术可行、实施可能、经济合理”的基本原则,加强总体设计。
节约资源,保护环境,充分发挥公路工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。
⑶ 设计人应按照交通部《公路勘察设计工序管理试行办法》做好勘察设计的质量管理工作,并对勘察设计质量负责。
⑷ 设计人提供的勘察测量成果必须真实、准确、可靠,并根据勘察测量成果文件进行设计。
2.对设计文件的要求⑴ 设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求。
⑵ 设计依据的基本资料应完整、准确、可靠,设计方案论证充分,计算可靠,并符合系统运行安全的要求。
⑶ 设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求,并符合相关规范的要求。
⑷ 设计文件必须保证公路工程质量和安全的要求,符合安全、适用、经济、美观的综合要求;并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护的要求;⑸ 设计文件中关于材料、配件和设备的选用,应当注明其性能及技术标准,其质量要求必须符合国家规定的标准,但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。
[注:这是我们国家的规定,在一些欧美国家,设计单位是可以指定产品品牌和产生厂家的。
]⑹ 根据项目特点制定的勘察设计技术要求。
3.对各阶段设计的要求⑴ 对初步设计的要求① 设计人必须根据批复的可行性研究报告和交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的设计深度完成初步设计工作。
② 设计人的初步设计文件必须接受业主或业主委托的咨询审查单位及业主的上级主管部门的审查,凡审查意见中提出的问题,设计人应逐条给予认真贯彻落实,提交书面的反馈意见并免费修改初步设计文件。
③ 初步设计文件经审查批复后,则作为编制施工图图设计文件、施工招标文件和控制建设项目投资的依据。
⑵ 对技术设计的要求若业主或业主上级主管部门认为需要进行技术设计,设计人应根据业主要求,按交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文件和修正概算,其费用已包含在相应报价之中,业主不另行支付。
⑶ 对施工图设计的要求① 设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作,并接受业主及业主上级主管部门对施工图设计文件的审查,然后按审查意见修改施工图设计文件。
② 施工招标完成后,设计人应在业主规定的时间内完成施工图预算的编制。
③ 施工图设计文件及施工图预算应按各施工合同段进行编制。
4.配合业主的招标和施工的义务⑴ 配合业主的招标工作① 设计人应积极配合业主进行各项招标工作,按业主规定的时间提供各合同段施工招标资审所需的工程数量和工程说明;② 按业主规定的时间提供各合同段的施工招标图纸和工程量清单;③ 按业主要求派相关人员参加标前会,就有关设计问题进行答疑;⑵ 配合业主的施工工作设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场,做好施工现场服务,并负责解决施工过程中出现的设计问题。
① 开工前在业主指定的时间内,做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作(交桩);② 在业主规定的时间内及时处理与解决施工中与设计有关的问题;③ 在业主规定的时间内积极配合业主对施工及设计方案进行优化设计;④ 参与工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案;⑤ 参加本工程的交工、竣工验收,并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。
5.人员保证与变更⑴ 设计人应安排投标书中承诺的人员投入工作,并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。
⑵ 如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其它违法活动,业主有权以书面形式提出更换要求,设计人应立即派出具有同等资历的人员替换;若非因上述原因,设计人有权拒绝。
设计人在事先取得业主的同意后可以更换他所派驻现场的人员,但应符合合同规定的资历要求,否则,业主有权拒绝。
⑶ 设计人的工作进度没有达到设计人投标书中承诺的进度计划时,业主有权提出要求增加设计人员,设计人应立即安排,其费用被认为已包含在合同价格之中。
⑷ 若业主在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时,有权提出更换,设计人应在业主提出更换通知的7天内完成更换工作并使业主满意。
⑸ 由于业主提出加快设计进度,提前完成设计工作而增加人员时,其费用应另外计列。
6.勘察设计成果的审查施工图审查⑴ 当业主认为需调用设计人的设计计算书时,设计人必须及时提供。
业主及业主委托的咨询审查单位、上级主管部门对勘察资料成果(包括研究试验成果)、设计文件的审查并不免除设计人的责任。
⑵ 设计人应按业主要求的数量提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告,接受业主或上级主管部门的审查,并对相关问题作出澄清和解答。
7.专项资质的要求凡国家规定须由专项勘察设计资质单位进行勘察、设计的项目(如地质灾害评估、地震危险性分析等),设计人必须具有相应资质或委托具有相应资质的单位承担。
8.对联合体的要求若设计人为联合体时,联合体主办人应代表联合体对业主负责,按合同规定向业主提交全部合格的设计文件。
业主就工程向联合体主办人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。
㈢费用与支付1.勘察设计费用业主应按合同条款的有关规定,按时向设计人支付勘察设计费用,以及设计人额外服务的费用。
若设计人为联合体,则业主可就工程除向联合体主办人支付勘察设计费用外,也可经联合体主办人同意后直接向联合体其他成员支付费用。
2.支付时间设计人应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请,业主审查没有异议后,应在收到申请后30日内支付。
如在规定的时间内设计人没有收到付款时,则业主应按合同专用条款的规定向设计人支付滞纳金。
3.有异议的支付如果业主对设计人提交的付款申请有异议时,业主应在5个工作日内发出书面通知要求设计人澄清,此时,应在收到设计人书面澄清(以业主签收的日期为准)之日起30天内支付。
如果设计人在收到业主要求书面澄清的通知后15天内(以设计人收到通知的日期为准)未做任何书面答复,则业主不予支付,直到设计人作出书面澄清为止。
4.审查设计人应保存能清楚证明有关勘察设计工作时间和支付费用的记录,并在业主有要求时允许业主指派的人员进行审查。
5.暂定金额暂定金额为工程勘察设计费的5%。
这项金额应按业主的书面指示全部或部分地使用,或根本不予动用。
如果使用暂定金额进行某项额外勘察设计工作,其费用应按设计人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经业主核定后支付。
6.勘察设计费用的调整在合同实施期间,若由于国家颁布了新的政策、法规、标准导致勘察设计费用的变化,则应根据合同专用条款的规定进行相应调整。
7.质量保证金为保证设计单位的设计质量和设计服务,按设计费用合同总额5%作为本项目的质保金,待项目交工证书签发后28天内支付。
㈣违约与赔偿1.业主的违约⑴ 由于业主变更勘察设计项目、规模、条件,或提供的资料不准确,或对其所提交资料作较大修改,或未按期提供勘察设计必需的资料、工作条件,而造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计,业主应按设计人实际消耗的工作量增付费用;由于业主方要求提前完成勘察设计工作而导致增加的人员和费用,应另行计列。
⑵ 业主方超过合同规定的日期支付费用的,应偿付逾期的违约金。
偿付办法与金额按合条款的规定办理。
⑶ 在合同履行期间,业主要求终止或解除合同的(但并非设计人原因造成),业主除应按设计人完成的实际工作量支付费用外,还应按剩余合同价的5%~10%向设计人支付违约金。
2.设计人的违约⑴ 设计人将勘察设计任务转包,或者未经业主同意私自分包的,业主将有权中止合同,并计扣设计人合同价5%~10%的违约金。
⑵ 设计人未按照国家及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计,或未根据勘察成果资料进行工程设计,或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的,业主将计扣设计人合同价5%~10%的违约金。