深圳市房地产认购书(2021年)
认购意向书6篇 认购和意向认购有什么区别
认购意向书6篇认购和意向认购有什么区别认购意向书1甲方：乙方：甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就乙方投资入股甲方的有关事宜，经协商一致，达成如下条款：一、乙方已充分了解甲方公司规模、背景以及经营模式，并认同其市场前景，拟投入风险资金与甲方共同创业。
二、乙方选定，决定投资人民币元（大写：人民币），作为入股资金。
乙方每年按本公司年营业额的 %进行分红。
三、本意向书签订后，如乙方提出放弃入股，乙方已交纳的意向保证金不予退还。
四、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，《投资入股合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则，视为乙方放弃入股，甲方有权拒绝与其签订《投资入股合同》及相关文件，并有权将该股权另行出售。
五、乙方的通讯地址及联系方式以本意向书记载为准，为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址，乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效，如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24小时内通知甲方。
否则，由此引发的一切责任由乙方承担，与甲方无关。
六、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳意向保证金之日起生效，在正式的《投资入股合同》生效同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。
七、本意向书一式三份，甲方执二份、乙方执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：身份证号：电话：签署日期：年月日认购意向书2甲方(出卖人)_____房地产开发有限公司联系电话：_____乙方(买受人)_____ 身份证件号：_____ 联系电话：_____甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条预定房屋情况：乙方经过了解，有意购买甲方开发销售的_____号楼名义第_____层_____号房(以下简称该商品房)，建筑面积_____平方米，套内建筑面积_____平方米。
认购价建筑面积每平方米_____元人民币，套内面积每平方米_____ 元人民币，总房价金额__________元人民币(大写：_____拾_____万_____仟__________佰_____拾_____元人民币)付款方式为：_____ .实际总房款中不含国家及重庆市规定的乙方应承担的相关税费，乙方应按照国家及重庆市有关规定在签订《xxxx市商品房买卖合同》时由乙方一次性付清交纳相关税费，以办理《房地房权证》时政策规定进行结算多退少补。
深圳市房地产认购书样本一
深圳市房地产认购书样本一一、认购人信息认购人姓名：身份证号码：联系电话：通讯地址：二、认购房源信息楼盘名称：楼盘地址：建筑面积：户型：楼层：总价：认购房号：三、认购条件1. 认购价格：认购人同意以协商一致的价格购买上述房源。
2. 认购方式：认购人选择全款/分期付款（请在下方划勾）。
3. 认购定金：认购人同意在签署本认购书后三个工作日内支付定金，定金金额为人民币（以下简称“元”）。
4. 分期付款方式：认购人同意按照开发商提供的分期付款方案进行支付，具体支付时间和金额详见附件。
5. 其他约定事项：（请在下方详细描述）四、认购流程1. 认购人填写并签署本认购书，并在三个工作日内支付定金。
2. 开发商收到认购书和定金后，确认认购人的认购意向，并向认购人提供认购确认函。
3. 认购确认函签署后，认购人根据约定的付款方式支付首期款项。
4. 开发商在收到首期款项后，办理房屋预售合同签订手续。
5. 认购人按照预售合同约定的时间和方式支付剩余款项。
6. 开发商办理房屋交付手续，并将房屋交付给认购人。
五、风险提示1. 认购人在签署本认购书前应仔细阅读楼盘相关文件和合同条款，了解相关政策和规定。
2. 认购人应自行核实楼盘信息的真实性和准确性，如有疑问可咨询开发商或相关部门。
3. 认购人应自行承担因信息不准确或不完整而导致的风险。
4. 如认购人违约或不能按时支付款项，开发商有权解除认购合同并扣除相应违约金。
六、其他约定事项（在此处详细描述认购人与开发商之间的其他约定事项，如特殊要求、补充条款等）七、附件1. 分期付款方案2. 其他相关文件（如楼盘宣传册、预售合同等）八、法律适用和争议解决1. 本认购书的签署、效力、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在履行本认购书过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、生效与签署本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
深圳市房地产认购书范本
深圳市房地产认购书范本一、认购双方信息1.1 买方信息•姓名：[买方姓名]•性别：[买方性别]•身份证号码：[买方身份证号码]•手机号码：[买方手机号码]•通讯地址：[买方通讯地址]1.2 卖方信息•公司名称：[卖方公司名称]•法定代表人：[卖方法定代表人]•注册资本：[卖方注册资本]•经营地址：[卖方经营地址]•电话号码：[卖方电话号码]二、房屋信息2.1 房屋基本情况•房屋所在地址：[房屋所在地址]•规划用途：[房屋规划用途]•建筑面积：[房屋建筑面积]•户型：[房屋户型]•产权证号：[房屋产权证号]•使用权证号：[房屋使用权证号]2.2 房屋交付标准•房屋装修标准：[房屋装修标准]•交付日期：[房屋交付日期]三、认购条款3.1 认购价格•房屋总价：[房屋总价]•付款方式：[付款方式]•认购定金：[认购定金]•首付款：[首付款]•贷款比例：[贷款比例]•贷款方式：[贷款方式]•贷款期限：[贷款期限]3.2 退款条款•若买方在签署认购书之后解除合同，卖方有权扣除买方已支付的认购定金作为违约金。
3.3 签约方式•买方需在签署认购书后的7个工作日内与卖方签订正式的合同。
3.4 违约责任•买方若未按时支付首付款或违约解除合同，卖方有权解除合同，并扣除买方已支付的认购定金作为违约金。
四、其他条款4.1 不可抗力•若因不可抗力因素导致本合同无法履行，双方互不承担违约责任。
4.2 争议解决•双方因本合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
4.3 合同变更•双方如需变更本合同内容，应以书面形式达成一致意见并签署补充协议。
4.4 合同生效•本合同自双方签字盖章之日起生效。
4.5 其他•本认购书所列事项为双方共同商定的内容，具有合同效力。
以上内容为《深圳市房地产认购书范本》，请买卖双方仔细阅读并确认签字。
深圳房子认购合同范本
深圳房子认购合同范本甲方（出售方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（认购方）：姓名：[认购人姓名]身份证号码：[身份证号码]地址：[联系地址]联系电话：[联系电话]一、房屋基本情况1. 该房屋的建筑面积为[建筑面积]平方米，房屋用途为[用途]，房屋所在楼层为[楼层]，房屋总层数为[总层数]。
2. 该房屋的户型为[户型]，朝向为[朝向]。
二、房屋价格及付款方式1. 该房屋的认购单价为人民币[单价]元/平方米，总价款为人民币[总价]元（大写：[大写金额]）。
三、认购期限1. 本合同的认购期限为自签订本合同之日起[X]日。
2. 在认购期限内，甲方不得将该房屋另行出售给第三方。
如甲方违反本约定，应双倍返还乙方已支付的认购定金。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务甲方有权按照本合同的约定收取认购定金和房款。
甲方应在认购期限内，保持该房屋的现状，不得对该房屋进行任何形式的处分。
2. 乙方的权利和义务乙方有权在认购期限内，对该房屋进行实地查看和了解。
乙方应按照本合同的约定支付认购定金和房款。
如乙方未按时支付，视为乙方违约，甲方有权没收乙方已支付的认购定金，并有权将该房屋另行出售给第三方。
五、违约责任1. 如甲方违反本合同的约定，将该房屋另行出售给第三方，甲方应双倍返还乙方已支付的认购定金，并赔偿乙方因此造成的损失。
六、争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（出售方）：[公司名称]（盖章）法定代表人（或授权代表）：[签字]签订日期：[签订日期]乙方（认购方）：[认购人姓名]（签字）签订日期：[签订日期]。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书一、认购人信息：姓名：_________________________身份证号码：___________________联系电话：_____________________联系地址：_____________________二、项目信息：项目名称：_____________________开发商：_______________________项目地址：_____________________预售许可证号：_________________预售面积：_____________________预售价格：_____________________三、认购房源：房号：_________________________建筑面积：_____________________套内面积：_____________________朝向：_________________________楼层：_________________________装修标准：_____________________四、认购条件：1. 认购价格：根据开发商公布的价格，认购人同意以预售价格认购上述房源。
2. 认购款项：认购人同意按照以下方式支付认购款项：a. 认购定金：认购人在签署认购书后，需支付认购定金，金额为预售价格的百分之十。
认购定金将在签署正式购房合同时抵作首付款。
b. 首付款：认购人同意在签署正式购房合同后的指定日期内支付首付款，金额为预售价格的百分之三十。
c. 尾款：认购人同意在开发商通知的交房日期前支付剩余款项，金额为预售价格减去认购定金和首付款的差额。
3. 购房合同：认购人同意在开发商通知的时间内与开发商签署正式购房合同，合同内容以预售合同为准。
4. 房屋交付：认购人同意在开发商通知的时间内接受房屋交付，并按照合同约定支付剩余款项。
五、其他约定事项：1. 违约责任：认购人同意如违约，认购定金将不予退还，并承担相应的违约责任。
深圳市房地产认购书-合同范本模板
深圳市房地产认购书特别提示一、购买房地产存在一定风险，请消费者结合自身经济状况，谨慎选择，慎重落定。
二、签署认购书前，买方应认真查阅并理解以下文件，卖方应提供查阅便利并解答：1．土地使用权出让合同书及其补充协议或《房地产证》；2．《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》；3．《房地产预售许可证》；4．主管部门批准的总平面图、立面图、楼层平面图、分户平面图；5．卖方与物业管理签订的《前期物业管理服务合同》；6．《临时业主公约》；7．正式的房地产买卖合同文本及其补充协议；8．一手楼购房指引。
认购书正文卖方：_________________________资质证书编号：_________________人：_______________________：_____________________委托代理机构：_________________备案证书编号：_________________人：_____________________：_____________________买方：_________________________□身份证/□护照号码：__________：______________________公司或机构名称：_______________人：_______________________：_____________________委托代理人：___________________□身份证/□护照号码：__________：_________________________第一条买方自愿认购卖方_____________________项目的第_______栋_______单元_______层_______号房（以下称“本房地产”），用途为□公寓/□住宅/□别墅/□办公/□商业/□厂房/□_______；套内建筑面积_______平方米，以上面积为□预售测绘面积/□竣工测绘面积。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书尊敬的购房人：您好！为了确保您作为购房人的权益，特向您发出认购书，请您仔细阅读并按照指示进行操作。
一、购房人信息1. 姓名：（填写购房人姓名）2. 身份证号码：（填写购房人身份证号码）3. 手机号码：（填写购房人手机号码）二、购房信息1. 房地产项目名称：（填写项目名称）2. 房屋类型：（填写房屋类型，如住宅、商铺等）3. 房屋面积：（填写房屋建筑面积，单位为平方米）4. 房屋单价：（填写房屋单价，单位为人民币元/平方米）5. 认购单价：（填写购房人认购房屋的单价，单位为人民币元/平方米）6. 认购总价：（填写购房人认购房屋的总价款，单位为人民币元）三、认购款支付方式1. 认购金支付方式：（填写支付方式，如银行转账、支付宝、微信等）2. 认购金金额：（填写购房人支付认购金的金额，单位为人民币元）3. 支付时间：（填写认购金支付的时间）4. 支付账户：（填写购房人支付认购金的账户信息）四、权益保护1. 开发商承诺购房人享有合法权益，保证所售房屋信息真实、准确。
2. 购房人在签订正式购房合同前，享有在合同约定期限内签订合同的优先权。
3. 开发商保证购房人的购房权益，若因开发商原因导致购房合同无法成立，开发商将退还购房人全额认购款。
五、其他注意事项1. 购房人需按时支付认购金，否则开发商有权取消购房人的认购资格。
2. 购房人需在合同约定期限内与开发商签订正式购房合同，双方共同履行合同约定。
3. 购房人在购房过程中如有疑问，可随时与开发商联系，双方共同解决。
请您务必仔细阅读以上内容，并在认可后签署并回传此认购书以示确认。
如有其他需要补充的事项，请与开发商协商解决。
购房人（签名）：____________________日期：____________________开发商（盖章）：____________________日期：____________________以上为深圳市房地产认购书内容，感谢您的关注和支持！如有疑问，请及时与我们联系。
深圳市房地产认购书范本
深圳市房地产认购书范本深圳市房地产认购书范本一、认购双方信息认购方（甲方）：____________________联系号：____________________________________________________销售方（乙方）：____________________ __________________________开发商：___________________________二、认购房屋信息房屋地址：__________________________房屋户型：__________________________建筑面积：__________________________总拟购买面积：______________________房屋总价：__________________________首付金额：__________________________贷款金额：__________________________三、认购条款1. 甲方同意购买房屋所示房屋，并支付定金作为认购房款的证明。
2. 乙方同意出售该房屋给甲方，并保证房屋的合法所有权归乙方所有。
3. 甲方需在_________日内支付首付款，并签署正式的购房合同。
4. 若甲方违约，支付的定金将不予返还；乙方违约，需支付双倍定金作为违约金。
5. 购房合同一经签署生效，双方均须按照合同约定履行各自义务，不得随意变更或解除合同。
四、其他约定1. 本认购书仅作为双方签署正式购房合同的依据之一，不具备法律效力。
2. 甲乙双方同意将纠纷提交深圳市X仲裁委员会裁决。
以上是深圳市房地产认购书的范本，仅供参考使用。
具体认购书的内容及条款应根据实际情况进行调整和修改。
在签署任何合同之前，建议双方详细阅读合同内容，并在有需要的情况下，咨询相关专业人士的意见。
深圳市房地产认购书一
深圳市房地产认购书一一、引言房地产认购书是购买新开发的房地产项目时必须填写的重要文件，其包含了购房者与开发商之间的权利关系、责任、义务等内容。
而在深圳这样一个房价一直居高不下的城市，房地产认购书更是备受关注。
本文将介绍深圳市房地产认购书一的相关内容，以帮助购房者更好地了解房屋认购的过程和内容。
二、认购书的基础内容1.认购人信息认购书首先需要填写认购人的基本信息，包括姓名、身份证号码、联系电话、通讯地址等。
购房者需要注意填写准确，确保信息与个人证件保持一致。
2.认购房屋信息接着需要填写认购的房屋信息，包括房屋所在楼盘名称、房屋所在位置、房屋面积、房屋格局等。
购房者应注意填写准确，住房面积填写需按照《住房面积计算规定》的要求填写。
3.认购房屋价格房屋认购书中还需依据开发商的定价将房屋价格加以填写，同时还需按照国家相关法规或政策计算应缴纳的税费。
4.认购条件及限制认购书还需填写购房者所必须遵守的条件和限制，比如对房屋的使用、变更、转让、装修等方面的规定。
5.购房者权利保护在认购书中购房者的权利也应得到保护，比如规定了开发商应该履行的销售承诺、交付标准、质量、安全等方面的法律责任和义务。
三、认购书填写注意事项1.确认房屋信息购房者在填写认购书时需认真核对房屋相关信息，并在购买过程中明确了解房屋的周边环境、配套设施、居住人群及交通等情况，确保对自己的购房需求和房屋信息的理解一致。
2.认购书签署购房者在填写认购书之前，也应先与开发商进行相关协商，并将认购书签署完毕后保管好自己的认购书和相关文件，认真审核开发商提供的各项文件和资料。
3.权利保护购房者在签署认购书之前，一定要清楚了解自己的权利和义务，确保自己的利益受到保障。
如遇到问题需及时保留证据并寻求专业人士支持。
四、结语房地产认购书是购买新开发房地产项目时必须填写的文件之一，其内容涉及到购房者与开发商的权利、责任、义务等众多方面。
购房者在填写认购书前需认真核对相关信息，并注重个人权利的保护。
深圳市房地产认购书样板
深圳市房地产认购书样板一、认购人基本信息认购人：（填写认购人姓名）身份证号码：（填写认购人身份证号码）联系电话：（填写认购人联系电话）通讯地址：（填写认购人通讯地址）二、项目基本信息项目名称：（填写项目名称）开发商：（填写开发商名称）项目地址：（填写项目地址）预售许可证号：（填写预售许可证号）认购房号：（填写认购房号）三、认购房屋信息房屋类型：（填写房屋类型，如住宅、商铺等）建筑面积：（填写建筑面积，单位：平方米）套内面积：（填写套内面积，单位：平方米）总价款：（填写总价款，单位：人民币元）四、认购条款1. 认购人确认已经充分了解项目的相关信息，包括但不限于项目规划、建筑设计、销售政策等，并同意按照相关规定支付认购定金。
2. 认购人同意按照约定的付款方式和时间支付房屋总价款。
3. 认购人确认，在签署本认购书之前已经详细阅读并理解了相关合同、协议及公告的内容，并同意遵守其中的条款和规定。
4. 认购人同意，如发生不可抗力等无法履行合同的情况，双方可以协商解除合同，并按照相关规定处理已支付的款项。
5. 认购人同意，在签署正式的购房合同之前，不得转让或转售认购的房屋。
6. 认购人同意，在签署正式的购房合同之前，不得将认购权利转让给他人。
五、其他条款1. 本认购书的效力以及与认购人之间的权利义务关系，受中华人民共和国法律的管辖。
2. 本认购书一式两份，认购人与开发商各持一份，具有同等法律效力。
3. 本认购书自双方签署之日起生效。
4. 本认购书的任何修改、补充或终止，应经双方书面协商一致，并由双方签署的补充协议或终止协议生效。
六、签署人确认认购人确认，已经充分了解并同意以上条款，并愿意按照约定履行义务。
认购人签名：（认购人签名）日期：（填写签署日期）开发商签名：（开发商签名）日期：（填写签署日期）以上是深圳市房地产认购书的样板，具体内容可以根据实际情况进行调整和修改。
认购书是购房过程中的重要文件，双方在签署之前应当仔细阅读并理解其中的条款和规定，确保自身权益得到保护。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书尊敬的购房者：您好！感谢您对深圳市房地产项目的关注与支持。
为了确保您的权益和顺利完成购房手续，我们特向您提供本《深圳市房地产认购书》。
请您仔细阅读并在确认无误后予以签署。
一、购房者信息1. 乙方(购房人)姓名：2. 身份证号码：3. 联系电话：4. 现居住地址：二、项目信息1. 房地产项目名称：2. 房地产项目地址：3. 权属证明及项目备案情况：（此处描述项目的相关证明文件和备案情况）三、认购房屋信息1. 认购房屋所处楼层及房号：2. 建筑面积：3. 使用用途：4. 总价款：5. 认购款金额及支付方式：（描述认购金额和支付方式，如定金、首付款等）四、其他约定事项1. 因特殊原因导致认购金额退还的，需提供相应书面证明和权限要求；2. 出现限购政策变动或相关政策调整导致无法按时办理产权登记的，按相关部门规定办理退款手续，并且不承担其他违约责任；3. 本认购书一经签署，双方在此确认遵守本认购书的约定，并自愿履行其中的各项义务，并对认购的房屋不再撤单或变更。
五、违约责任1. 若购房人不按时支付认购款项，除支付逾期违约金外，乙方有权解除本合同；2. 若乙方未按时交付房屋，除支付赔偿金外，甲方有权解除本合同。
六、争议解决本认购书如发生任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。
七、生效及附件本《深圳市房地产认购书》一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签署之日起生效。
特此认购书，供双方共同遵守。
甲方（房地产开发商）：__________________________乙方（购房人）：__________________________日期：__________________________。
雄伟房地产开发（深圳）有限公司、赵鹏房屋买卖合同纠纷二审民事判决书
雄伟房地产开发（深圳）有限公司、赵鹏房屋买卖合同纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷房屋买卖合同纠纷【审理法院】广东省深圳市中级人民法院【审理法院】广东省深圳市中级人民法院【审结日期】2020.07.27【案件字号】(2020)粤03民终12762号【审理程序】二审【审理法官】何溯孔卫新邓婧【审理法官】何溯孔卫新邓婧【文书类型】判决书【当事人】雄伟房地产开发（深圳）有限公司;赵鹏【当事人】雄伟房地产开发（深圳）有限公司赵鹏【当事人-个人】赵鹏【当事人-公司】雄伟房地产开发（深圳）有限公司【代理律师/律所】张东煜北京德恒（深圳）律师事务所;欧阳倩北京德恒（深圳）律师事务所;刘子孺北京大成（深圳）律师事务所;杨兵兵北京大成（深圳）律师事务所【代理律师/律所】张东煜北京德恒（深圳）律师事务所欧阳倩北京德恒（深圳）律师事务所刘子孺北京大成（深圳）律师事务所杨兵兵北京大成（深圳）律师事务所【代理律师】张东煜欧阳倩刘子孺杨兵兵【代理律所】北京德恒（深圳）律师事务所北京大成（深圳）律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判二审改判【字号名称】民终字【原告】雄伟房地产开发（深圳）有限公司【被告】赵鹏【本院观点】本案系房屋买卖合同纠纷。
【权责关键词】催告撤销委托代理合同合同约定关联性合法性质证诉讼请求维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为：本案系房屋买卖合同纠纷。
根据上诉人提出的上诉请求和理由，本案二审争议焦点是房屋买卖过程中谁存在违约行为。
上诉人主张被上诉人逾期支付首期款，导致双方买卖协议未及时签订，存在违约行为。
被上诉人在起诉时称上诉人迟迟不履行合同约定的备案义务，恶意解除合同，存在根本违约行为。
本案中，双方签订的《深圳市房地产买卖合同（预售）》系当事人真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，可以作为判断双方是否存在违约行为的依据。
购房认购协议书解除函模板
购房认购协议书解除函模板甲方（卖方）：_______________________地址：_______________________________联系电话：__________________________身份证号/统一社会信用代码：______________乙方（买方）：_______________________地址：_______________________________联系电话：__________________________身份证号/统一社会信用代码：______________鉴于：1. 甲方与乙方于____年__月__日签订了编号为________的《购房认购协议书》（以下简称“认购协议”），约定乙方认购甲方位于________________（以下简称“该物业”）的房产。
2. 现因_______________________（以下简称“解除原因”），导致认购协议无法继续履行。
3. 甲乙双方经友好协商，同意解除认购协议，并就解除认购协议的相关事宜达成如下协议：第一条认购协议解除甲乙双方同意自本解除函签署之日起，解除双方签订的认购协议。
自解除之日起，双方在认购协议项下的权利义务即告终止。
第二条款项处理1. 甲方应在本解除函签署之日起__个工作日内，将乙方已支付的认购款项（大写）_________________（￥___________元）全额无息退还至乙方指定账户。
2. 乙方指定账户信息如下：开户行：______________________户名：______________________账号：______________________3. 乙方收到退款后，应向甲方出具相应的收款凭证。
第三条物业处理1. 甲方应在本解除函签署之日起__个工作日内，将该物业的钥匙及相关权属证明文件移交给乙方。
2. 乙方应在接收物业后__个工作日内，将物业恢复至原状或按照甲方要求进行处理，并承担相应费用。
2024年工抵房只签了认购协议书模板
2024年工抵房只签了认购协议书模板甲方（卖方）：_____地址：_____联系电话：_____法定代表人：_____身份证号码/统一社会信用代码：_____乙方（买方）：_____地址：_____联系电话：_____身份证号码/统一社会信用代码：_____鉴于甲方是位于_____的房产的合法所有者，乙方有意向购买该房产，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方认购甲方房产事宜达成如下协议：第一条房产信息1.1 甲方同意出售，乙方同意购买位于_____的房产，以下简称“该房产”。
1.2 该房产的具体信息如下：- 房屋坐落：_____；- 房屋建筑面积：_____平方米；- 房屋用途：_____；- 房屋结构：_____；- 房屋权属证明：_____；- 其他相关情况：_____。
第二条认购价格及支付方式2.1 双方同意该房产的认购价格为人民币（大写）：____元整（￥_____元）。
2.2 乙方应按照以下方式支付认购款项：- 定金：乙方应在本协议签订之日起_____日内支付定金人民币（大写）：____元整（￥_____元）；- 首付款：乙方应在定金支付后的_____日内支付首付款人民币（大写）：____元整（￥_____元）；- 余款：乙方应在_____日前支付余款人民币（大写）：____元整（￥_____元）。
第三条交付与验收3.1 甲方应在收到乙方全部认购款项后的_____日内，将该房产交付给乙方。
3.2 乙方应在接收房产后的_____日内进行验收，验收合格后，双方应签署房产交接单。
第四条权利与义务4.1 甲方保证对该房产拥有合法的所有权，并保证在交易过程中该房产无任何法律纠纷。
4.2 乙方应按照本协议约定的时间和方式支付认购款项。
4.3 甲方应在房产交付前，负责清除该房产上的所有债务和法律纠纷。
4.4 乙方应按照国家有关规定，自行办理房产过户手续，并承担相关费用。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按期交付房产，每逾期一日，应向乙方支付认购价格千分之_____的违约金。
深圳市房地产认购书(完整版)
深圳市房地产认购书(完整版)深圳市房地产认购书(完整版)一、出卖方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，以下为深圳市房地产认购书的出卖方信息：出卖方姓名/名称：[出卖方姓名/公司名称]统一社会信用代码/[统一社会信用代码/]住所/注册地址：[住所/注册地址]方式号码：[方式号码]电子邮箱：[电子邮箱]签订日期：[签订日期]二、购买方以下为深圳市房地产认购书的购买方信息：购买方姓名：[购买方姓名][]住所：[住所]方式号码：[方式号码]电子邮箱：[电子邮箱]鉴于双方在公平、自愿、平等的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经协商一致，达成以下认购协议：三、认购房屋情况认购方愿购买的房屋信息如下：房屋名称/编号：[房屋名称/编号]楼盘名称：[楼盘名称]楼层：[楼层]建筑面积：[建筑面积]使用用途：[使用用途]房屋总价款：[房屋总价款]四、认购条件1. 买卖条件：双方确认买卖关系，并同意按照签订的《房地产认购协议》的相关条款执行。
2. 购买方式：一次性付款/分期付款（具体金额和时间以《房地产认购协议》为准）。
3. 签约日期：购买方需在认购后的[]个工作日内与出卖方签订《房地产认购协议》。
五、违约处理1. 若购买方在认购后[]个工作日内未与出卖方签订《房地产认购协议》，则认购自动失效。
2. 若购买方在签订《房地产认购协议》后且未按照约定时间和金额付款，则视为购买方违约，出卖方有权解除合同，并没收购买方已支付的认购金（如有）。
3. 若出卖方违约，购买方有权解除合同，并要求出卖方按照已支付的认购金退还购买方。
六、其他条款1. 本认购书及后续签订的《房地产认购协议》均受中华人民共和国法律的管辖。
2. 双方一致同意，在认购书和《房地产认购协议》存在争议时，应首先通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权通过法律途径解决争议。
七、附则本认购书一式两份，出卖方和购买方各执一份，具有同等法律效力。
出卖方（盖章）：购买方（盖章）：签订日期：签订日期：此为深圳市房地产认购书（完整版），请认真阅读并遵守相关条款。
深圳市 深圳市商品房认购书示范文本
深圳市商品房认购书示范文本本示范文本旨在规范深圳市商品房认购书的内容和格式，保护购房者的合法权益，维护房地产市场秩序。
深圳市商品房认购书甲方 (开发商):______________________地址:_____________________________联系电话:_____________________________乙方 (购房者):______________________地址:_____________________________联系电话:_____________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就乙方认购甲方开发的商品房事宜，达成如下协议: 第一条房屋基本情况1.1 房屋名称:_____________________________1.2 房屋位置:_____________________________1.3 房屋面积:_____________________________1.4 房屋用途:_____________________________1.5 房屋产权归属:_____________________________第二条认购方式2.1 乙方采用一次性付款方式认购该房屋，认购价格为人民币______元整 (大写:_______________________元整)。
2.2 乙方应在本协议签订之日起______个工作日内，将认购款项支付至甲方指定的银行账户。
第三条签订合同3.1 乙方应在本协议签订之日起______个工作日内，与甲方签订《深圳市商品房买卖合同》。
3.2 如果乙方未在本协议签订之日起______个工作日内签订《深圳市商品房买卖合同》,则本协议自动解除，甲方有权将该房屋出售给其他购房者。
第四条付款方式4.1 乙方应在签订《深圳市商品房买卖合同》之日起______个工作日内，将房屋全部款项支付至甲方指定的银行账户。
购买授权委托书
购买授权委托书购买授权委托书1______招投标代理有限公司：本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名）授权（被授权人姓名）参与（采购项目/招标编号标书购买事宜。
特此声明。
法定代表人签字：授权代表签字：投标人名称：（盖章）日期：年月日购买授权委托书2本人系有限责任公司的法定代表人，现委托为我方代理人。
代理人根据授权，以我方名义递交路项目土建工程施工招标资格预审申请文件及办理相关事宜。
申请人：有限责任公司法定代表人：委托代理人：20__ 年月日购买授权委托书3本人（姓名）系（名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。
代理人根据授权，以我方名义购买（项目名称） /标段施工的招标文件，对其法律后果由我方承担。
委托期限： 120天。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明名称：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）年月日购买授权委托书4我________（姓名）系________市________有限公司（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加________镇________村、________村农村环境连片整治（招标编号：________）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的.书面通知以前，本授权书一直有效。
被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：________法定代表人签名：________所在部门职务：工程部职务：项目经理投标人（盖单位公章）法定代表人或委托代理人签名：________日期：________年10月15日购买授权委托书5 委托人姓名：性别：身份证号码：住址：工作单位：回乡证号码：电话：受委托人姓名：性别：身份证号码：住址：工作单位：电话：本人__是汕头市__处房产的业主，现将该处房产售予__。
深圳市房地产认购书范本
深圳市房地产认购书范本深圳市房地产认购书范本一、甲方（开发商）信息甲方（开发商）：____________（以公司全称填写）统一社会信用代码：____________（非个人填写）注册地址：________________________二、乙方（认购人）信息乙方（认购人）：________________________联系地址：________________________三、认购房源信息1. 房源基本情况项目名称：____________楼栋/幢号：____________单元：____________楼层：____________房号：____________建筑面积：____________（单位：平方米）套内面积：____________（单位：平方米）房屋用途：____________房屋类型：____________2. 房源价格及支付方式总价：____________（单位：万元）认购定金：____________（单位：万元）首付款：____________（单位：万元）贷款金额：____________（单位：万元）贷款期限：____________（单位：年）首次支付时间：____________其他支付方式：____________（如首期款、尾款等） 3. 交付及验收标准交付时间：____________交付标准：____________（如毛坯交付、精装修交付等）交付装修情况：____________（如墙地砖、卫浴洁具等）四、其他要求及注意事项1. 乙方认可以上所述的房源信息、价格及支付方式，并确认购房意向。
2. 乙方在签订本认购书前，已详细了解和清楚相应的房地产政策和法规，并自行承担由此产生的相关责任。
3. 乙方在签订本认购书后，应按照合同约定的时间和方式按时足额支付相应的款项。
4. 本认购书生效后，双方应按照合同约定履行相应的义务，不能擅自变更或解除认购书。
最新-授权委托书(最新13篇)
授权委托书（最新13篇）托他人代表自己行使自己的合法权益，委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。
而委托人不得以任何理由反悔委托事项。
本文是编辑为大伙儿整编的授权委托书（最新13篇），希望大家能够喜欢。
授权委托书篇一编号：委托人：身份证号码：地址：受托人：注册地址：事缘：（一）_____（下称本人）于__年__月__日与_____（下称"发展商"）签订《商品房买卖合同》（下称该买卖合同）以人民币_____元及接该契约之条件向发展商预购座落于_____之房产。
（二）本人为履行该契约中所列之条件及核付应付之楼价向银行借款人民币_____元整，___年___月___日与银行签订了《房屋按揭贷款合同》（下称该贷款合同）、《房屋按揭贷款抵押合同》（下称该抵押合同）上述合同编号：___。
本人保证按时还款，并以买卖合同项下本人应有之全部权益及该贷款合同项下的房产（包括预售阶段房产）及其有关权益（下称）〔抵押物1〕抵押给银行，赋予银行第一优先抵押权，并在银行开设活期存折，帐号_____（下称该帐号），对贷款合同中所有应付之款项均从此帐号照付。
（三）为保证受托人权益及委托人之转取款方便，本人同意签订此委托书，全权委托受托人处理该帐户中有关应付款项的转取。
本人保证：1、同意银行以无折（卡）支取方式在授权扣款帐户中按贷款合同规定扣取贷款金额入发展商的帐户，授权银行在该帐户中代扣印花税（金额为：贷款金额的。
0.05‰），以及扣取银行每月供款和过期罚息。
2、若因扣款帐户余额不足或本人其他原因导致银行无法按时足额扣款，本人承担由此产生的违约责任。
违约后第一笔还款由本人在三日内到银行指定的网点办理。
3、若扣款帐户发生挂失、练结、结清，或本人需要变更扣款帐户，本人应到银行办理变更手续。
在变更手续生效前，若扣款帐户已无法足额抵扣款，本人应到银行指定的网点办理还款。
本人确认并声明此项委托是不可撤回的，除非得到受托人的书面同意。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO 深圳市房地产认购书(2021年)
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract and provide a strong literal basis for differences that may arise after cooperation.
专业合同书系列，下载即可用
深圳市房地产认购书(2021年)
说明：本合同书的主要作用在于约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为成为合作关系后可能产生的分歧，提供有力的文字性依据。
文档下载后，无加密格式，可自行修改，请放心使用。
特别提示
一、购买房地产存在一定风险，请消费者结合自身经济状况，谨慎选择，慎重落定。
二、签署认购书前，买方应认真查阅并理解以下文件，卖方应提供查阅便利并解答：
1．土地使用权出让合同书及其补充协议或《房地产证》；2．《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》；
3．《房地产预售许可证》；
4．主管部门批准的总平面图、立面图、楼层平面图、分户平面图；
5．卖方与物业管理企业签订的《前期物业管理服务合同》；6．《临时业主公约》；
7．正式的房地产买卖合同文本及其补充协议；
8．一手楼购房指引。
认购书正文
卖方：_________________________
资质证书编号：_________________
联系人：_______________________
联系电话：_____________________
委托代理机构：_________________
备案证书编号：_________________
联系人：_____________________
联系电话：_____________________
买方：_________________________
□身份证/□护照号码：__________
联系电话：______________________
公司或机构名称：_______________
联系人：_______________________
联系电话：_____________________
委托代理人：___________________
□身份证/□护照号码：__________
电话：_________________________
第一条
买方自愿认购卖方_____________________项目的第_______栋_______单元_______层_______号房（以下称“本房地产”），用途为□公寓/□住宅/□别墅/□办公/□商业/□厂房/□
_______；套内建筑面积_______平方米，以上面积为□预售测绘面积/□竣工测绘面积。
土地使用期限自_______年_______月
_______日起至_______ 年_______月_______日止。
第二条
本房地产总价款为□人民币/□港币_______亿_______仟
_______ 佰_______ 拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元（小写_______元）。
按套内建筑面积计算，单价为每平方米□人民币/□港币_______元。
第三条
买方愿意采取下列第_______ 种方式付款：
（一）一次性付款；
（二）分期付款；
（三）向银行借款方式付款。
第四条
签订本认购书时，买方应向卖方支付定金□人民币/□港币
_______ 佰_______ 拾_______万_______仟_______佰（小写
_______元）。
签订正式的房地产买卖合同（以下称“买卖合同”）后，买方已付的定金自动转为购房款的一部分。
第五条
自签订本认购书之日起_______日内，买卖双方应签订正式的买卖合同。
买卖合同一旦签订，本认购书的效力即行终止。
若买卖双方未在约定的时间内签订买卖合同，除非买卖双方书面同意本认购书时效延期，否则本认购书的效力即行终止，本房地
产可另行出售。
如因买方原因导致买卖合同无法在约定时间内签订，买方已付定金不予退还。
如因卖方原因导致买卖合同无法在约定时间内签订，卖方应双倍返还买方已付定金。
本认购书在履行过程中发生纠纷时，由买卖双方协商解决；协商不成的，循法律途径解决。
第六条
本认购书自买卖双方签订时起生效。
本认购书一式_______份，买方执_______份，卖方执_______份，代理机构执_______份。
卖方（签章）：______________
卖方代理人（签章）：________
_________年______ 月______日
买方（签章）：______________
买方代理人（签章）：________
_________年______ 月______日
代理机构（签章）：__________
经纪人员（签章）：__________
_________年______ 月______日
可在本位置填写公司名或地址
YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION。