家居建材楼盘小区整装建材家居业主团购批量采购合同
建材团购协议7篇
建材团购协议7篇第1篇示例：建材团购协议甲方：（团购组织者）乙方：（参与团购的个人或单位）鉴于甲方拟组织建材团购活动，乙方愿意参与该活动，双方经协商一致，达成如下协议：一、团购商品：1.1 甲方组织的建材团购活动包括但不限于瓷砖、地板、门窗、卫浴、厨房用具等建筑装饰材料和家居用品。
1.2 甲方将在团购活动开始前发布团购商品的详细信息，包括品牌、型号、规格、价格等，并确保商品的质量和来源。
二、团购方式：2.1 乙方在团购活动开始前需向甲方提交购买意向表，包括所需商品种类、数量等详细信息。
2.2 甲方将根据乙方提交的购买意向统一下单购买团购商品，并在最终确定的购买清单上标注乙方的购买信息。
2.3 团购活动结束后，甲方将按照乙方的购买意向向供应商购买团购商品，并安排配送或提货事宜。
三、价格和付款方式：3.1 甲方将在团购商品的详细信息中说明团购价格、折扣等优惠信息，并确保与供应商协商的最优价格。
3.3 团购活动结束后，甲方将通知乙方支付尾款，乙方需在规定时间内支付尾款。
四、配送及验收：4.1 甲方将根据乙方的收货地址安排团购商品的配送，乙方也可以选择到指定地点自行提货。
4.2 乙方在收到团购商品后，应当在签收时仔细核对商品的数量和质量，并在货物完好无损的情况下签字确认收货。
4.3 若发现货物数量或质量有问题，乙方应当及时与甲方联系并提供相关证据，甲方将协助处理相关问题。
五、售后服务：5.1 团购商品享有厂家的售后服务，乙方可凭购买凭证享受相关售后服务。
5.2 在使用过程中如遇到质量问题，乙方可与甲方联系协商处理，甲方将积极协助解决问题。
六、违约责任：6.1 如有一方未履行协议的情况，应当承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
6.2 若因不可抗力导致团购活动无法继续，双方可协商解除协议，不承担违约责任。
七、其他约定：7.1 本协议的任何修改、补充须经双方协商一致并签订书面协议后方可生效。
7.2 本协议适用中华人民共和国法律，凡因协议引起或与本协议有关的任何争议应当首先通过友好协商解决，协商不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。
建材团购协议书范本5篇
建材团购协议书范本5篇篇1甲方（组织方）：_________________________乙方（参与方）：_________________________鉴于甲乙双方有意愿共同组织并参与建材团购活动，为明确双方的权利义务，保护双方的合法权益，特订立本协议。
一、协议目的甲乙双方本着公平、公正、互利的原则，通过团购方式集中采购建材，以达到降低成本、提高质量、优化采购流程的目的。
二、团购范围及内容1. 团购产品：甲乙双方确认团购的建材产品包括但不限于（请列举具体产品）。
2. 团购价格：双方商定团购价格，并确保在团购活动期间的价格稳定。
3. 团购数量：乙方承诺的采购数量及具体采购计划（请详细描述）。
4. 交货期限：双方约定交货时间及交货地点。
三、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）负责组织和协调团购活动，确保活动顺利进行。
（2）提供团购产品的详细信息，确保信息真实、准确。
（3）按照约定时间交付产品，确保产品质量符合相关标准。
（4）协助乙方处理采购过程中的问题。
2. 乙方权利与义务：（1）积极参与团购活动，按照约定采购数量购买产品。
（2）提供真实的采购信息，确保双方沟通顺畅。
（3）按时支付货款，确保交易安全。
（4）对甲方提供的产品进行验收，如有质量问题及时通知甲方。
四、交易流程1. 双方确认团购产品、价格、数量及交货时间。
2. 乙方支付定金（比例根据具体情况商定）。
3. 甲方确认收到定金后安排生产或备货。
4. 交货验收，乙方确认无误后支付余款。
5. 双方签署交易完成确认书。
五、违约责任1. 若甲方未能按时交货或产品质量不符合约定，需向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按照约定采购数量购买产品，需向甲方支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致协议无法履行，双方均不承担违约责任。
六、争议解决如双方在协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
建材团购协议书范本推荐7篇
建材团购协议书范本推荐7篇篇1甲方（组织方）：____________________乙方（供应商）：____________________丙方（参与团购方）：____________________鉴于甲、乙、丙三方共同参与的建材团购活动，为明确各方权益，达成以下协议：一、协议目的本次团购活动旨在通过集中采购的方式，为丙方提供优质的建材商品，同时降低采购成本，实现三方共赢。
二、团购商品及规格本次团购商品为建材类商品，包括但不限于以下商品：____________________（详细商品清单及规格见附件）。
三、团购价格及支付方式1. 团购价格：乙方应按照甲方提供的团购价格表（附件）向丙方提供商品。
2. 支付方式：丙方应按照甲方的要求，在指定时间内完成支付。
支付方式可以是现金、银行转账或其他经甲方同意的方式。
四、交货与验收1. 交货时间：乙方应在协议签订后，按照甲方的要求，在规定时间内完成交货。
2. 交货方式：乙方应按照甲方的安排，将商品送至指定地点。
3. 验收标准：丙方应在收到商品后，按照甲方的要求，在规定时间内完成验收。
如商品存在质量问题，应及时通知甲方。
五、质量保证与售后服务1. 乙方应保证所提供的商品质量符合国家相关标准，并提供相应的质量保证书或证明文件。
2. 乙方应提供售后服务，包括但不限于商品的安装、调试、维修等。
如商品出现质量问题，乙方应及时响应并处理。
六、违约责任1. 任意一方如违反本协议规定的义务，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
2. 若因乙方原因未能按时提供商品，乙方应向丙方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
3. 若因丙方原因未能按时支付货款，丙方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
七、协议解除与终止1. 本协议在以下情况下可以解除：（1）协议期限届满；（2）甲、乙、丙三方协商一致解除协议；（3）因不可抗力导致协议无法继续履行。
2. 本协议在以下情况下可以终止：（1）乙方完成全部交货义务，丙方完成全部付款义务；（2）甲、乙、丙三方协商一致终止协议。
采购合同建材团购协议7篇
采购合同建材团购协议7篇第1篇示例：采购合同建材团购协议甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（公司电话）传真：（公司传真）统一社会信用代码：（统一社会信用代码）鉴于甲方为建筑材料采购需求，乙方作为建材供应商，双方经友好协商，就建材团购事宜达成如下协议：一、建材种类和数量1. 乙方提供的建材种类包括但不限于水泥、砖瓦、沙石等，具体种类和数量以双方协商一致为准。
2. 乙方应确保所供建材的质量符合国家标准，并提供相关产品质量证明文件。
二、交付时间和方式1. 甲方和乙方应共同商定建材的交付时间和地点，如需配送则由乙方负责配送工作。
2. 甲方收到建材后，应立即进行检查，如有质量问题应及时提出并要求乙方协助处理。
三、价格和支付方式1. 双方商定的建材价格为XX元/吨（或件、平方等），具体价格应在合同中明确列出。
2. 甲方应按照约定时间支付建材款项，付款方式包括转账、现金等，具体方式由双方商定。
3. 如甲方延迟支付，应按照约定支付利息或者赔偿乙方因此造成的损失。
四、违约责任1. 若一方未按照约定时间、数量、质量要求履行合同，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等不可抗力因素造成无法履行合同，应及时通知对方，并共同寻找解决方案。
五、保密条款1. 双方在履行本合同过程中可能了解到对方的商业机密及经营信息，应当保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方透露另一方的商业机密及经营信息。
六、争议解决1. 双方如因本合同发生争议，应友好协商解决，协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定事项履行完毕之日止。
2. 本合同内容如有争议，应以合同正文为准，补充协议需双方签字盖章方为有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为采购合同建材团购协议，双方应认真履行合同内容，确保合作顺利进行。
愿双方合作愉快，共同发展壮大！第2篇示例：采购合同建材团购协议一、甲方（公司名称）与乙方（公司名称）根据平等互利的原则，就建材团购事宜达成如下协议：二、团购物品及数量1. 甲方需采购的建材种类、规格、数量等详细信息如下：（1）地砖：规格为300*300mm，数量1000平方米；（2）墙砖：规格为200*400mm，数量800平方米；（3）水泥：数量10吨；（4）钢筋：规格为Φ10，数量500根。
建材团购协议书范本推荐3篇
建材团购协议书范本推荐3篇篇1建材团购协议书范本推荐一、甲乙双方因____（团购原因）需采购建材，通过友好协商，于____年____月____日签订本协议，共同遵守并执行。
二、双方合作内容及规定如下：1. 甲方根据乙方需求提供具体建材清单，包括数量、规格、品牌等要求。
2. 乙方根据甲方提供的建材清单确定需购买的具体建材种类及数量。
3. 双方商定购买建材的总金额为____元，甲方应在____日内完成建材的采购和交付工作。
4. 如因特殊原因导致采购建材的金额变动，需重新商定双方的权益分配方案。
5. 建材的质量问题由乙方自行负责，甲方提供售后服务支持。
6. 乙方需在收到建材货物后____日内完成验收工作，如有质量问题应及时向甲方反馈，甲方有义务协助处理。
7. 乙方应按约定时间和金额支付建材采购款项，支付方式为_______。
8. 如乙方未按时支付采购款项或违反协议其他条款，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失，并有权解除本协议。
9. 本协议自签署之日起生效，至建材交付完成后终止。
10. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有法律效力。
签订日期：____年____月____日甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________篇2建材团购协议书范本甲方：（团购组织方）地址：联系人：联系电话：乙方：（参与者）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方愿意组织建材团购活动，乙方加入该团购活动，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、团购目的1.1 乙方加入本次建材团购活动，旨在获取优惠价格和品质保障的建材产品。
1.2 甲方将根据乙方的需求和数量要求，为乙方提供团购建材产品。
二、团购产品2.1 本次建材团购活动的目标产品为_______________（具体产品名称），具体规格和数量详见附件。
三、团购价格3.1 本次建材团购活动的价格为团购价格，具体价格详见附件。
3.2 乙方需按照团购价格支付团购费用。
四、付款方式4.1 乙方需在签署本协议后的____个工作日内支付团购费用，否则视为放弃团购。
采购合同建材团购协议8篇
采购合同建材团购协议8篇篇1甲方（采购方）：__________注册地：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（供应商）：__________注册地：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购建材团购事宜达成如下协议：一、协议目的甲、乙双方为明确采购和供应建材团购事项的具体条款和细节，通过本次协议，保障双方的合法权益，提高合作效率，促进共同发展。
二、采购商品及规格甲方采购商品为建材团购产品，包括但不限于以下种类：__________（具体商品及规格详见附件）。
甲方有权根据实际需要调整采购数量及规格。
乙方应按照甲方需求提供相应商品。
三、价格及支付方式1. 乙方应按照协议约定的价格向甲方提供商品，价格为固定价，包含税费及运输费用等。
具体价格详见附件。
2. 支付方式：甲方应在收到货物验收合格后，按照约定时间支付货款。
支付方式可为现金、银行转账等方式。
3. 乙方需提供正规发票及必要凭证，以便甲方进行财务处理。
四、交货时间及地点1. 乙方应按照甲方要求的交货时间，准时将商品送达指定地点。
2. 如因特殊原因无法按时交货，乙方需及时通知甲方，并共同协商解决方案。
3. 交货地点：__________（具体地址）。
五、质量保证及售后服务的承诺1. 乙方保证所供应的商品符合国家相关标准及协议约定的质量要求。
2. 在商品使用过程中，如因乙方原因造成质量问题，乙方应承担相应责任，并负责退换货或维修等售后服务。
3. 甲方有权对商品质量进行检验，如检验不合格，可拒绝接收或要求退换货。
六、保密条款1. 甲、乙双方应对本协议内容及相关商业信息予以保密，未经对方许可，不得泄露给第三方。
2. 甲、乙双方应妥善保管与本协议相关的技术资料、文件等，不得擅自复制、传播或向第三方提供。
2024年家装建材团购协议书模板
2024年家装建材团购协议书模板甲方（供应商）：_______________________________乙方（团购组织者）：_____________________________鉴于甲方为专业家装建材供应商，乙方为团购组织者，双方本着平等互利的原则，就家装建材团购事宜达成如下协议：第一条协议目的本协议旨在明确甲乙双方在家装建材团购活动中的权利、义务和责任，确保团购活动的顺利进行。
第二条产品及服务1. 甲方同意按照本协议约定的条件向乙方提供家装建材产品及服务。
2. 乙方负责组织团购活动，并向甲方提供团购订单。
第三条价格及支付1. 甲方提供给乙方的家装建材产品价格为_____元/件（套），该价格包含产品成本、运输费用、税费等所有费用。
2. 乙方应在团购活动结束后_____个工作日内支付甲方团购款项的_____%作为定金，余款在产品交付后_____个工作日内一次性付清。
第四条交货1. 甲方应在收到乙方订单后的_____个工作日内完成产品的生产和准备。
2. 甲方应在产品准备完成后_____个工作日内将产品送达乙方指定的交货地点。
第五条质量保证1. 甲方保证所提供的家装建材产品符合国家相关质量标准。
2. 乙方在收到产品后_____天内发现质量问题，甲方应负责免费更换或维修。
第六条违约责任1. 如甲方未能按期交货，每逾期一天，应向乙方支付逾期交货部分货款的_____%作为违约金。
2. 如乙方未能按期支付货款，每逾期一天，应向甲方支付逾期付款部分货款的_____%作为违约金。
第七条协议的变更和解除1. 本协议的任何变更和补充均需双方书面同意。
2. 任何一方违反本协议约定，经另一方书面通知后_____天内仍未纠正的，另一方有权解除本协议。
第八条争议解决双方因履行本协议所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至_____年_____月_____日。
建材团购协议书5篇
建材团购协议书5篇篇1甲方（组织方）：_________________________乙方（参与方）：_________________________鉴于甲乙双方为了共同达成团购建材的目的，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的双方本着互惠互利、共同发展的原则，通过团购方式，集中采购建材，降低成本，提高采购效率。
二、团购产品范围本协议所指的团购产品为建材类，包括但不限于地板、瓷砖、卫浴、灯具、门窗等。
三、团购时间与地点1. 团购时间：自本协议签订之日起至______年______月______日止。
2. 团购地点：由甲方组织确定的建材市场或展厅。
四、团购价格与支付方式1. 甲方提供的建材价格应公开透明，不得高于市场同期价格。
2. 乙方按照甲方公布的团购价格进行采购，并在约定时间内支付货款。
3. 支付方式：双方可协商选择现金、银行转账等方式进行支付。
五、产品质量与售后服务1. 甲方应确保所提供的建材质量符合国家相关标准，并承担因产品质量问题引起的责任。
2. 甲方应提供完善的售后服务，确保乙方在团购过程中及团购后的权益。
3. 如因产品质量或售后服务问题产生纠纷，双方应依法协商解决。
六、违约责任1. 双方应遵守本协议约定，如一方违反协议约定，应承担违约责任。
2. 如因甲方原因造成团购活动无法如期进行或中断，甲方应退还乙方已支付的货款并赔偿乙方相应损失。
3. 如乙方未按约定时间支付货款，应按未支付货款的百分比向甲方支付违约金。
七、其他约定事项1. 双方应保守团购过程中的商业秘密，不得泄露对方的商业信息。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
4. 如因本协议产生的纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5. 本协议最终解释权归甲方所有。
在协议履行过程中，如有任何疑问，双方应及时沟通解决。
有关建材团购协议6篇
有关建材团购协议6篇篇1甲方（组织方）：____________________乙方（参与方）：____________________鉴于甲、乙双方就本次建材团购活动相关事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、协议目的1. 甲方组织本次建材团购活动，旨在向乙方提供优惠的建材购买机会。
2. 乙方参与本次团购活动，以获取优惠价格的建材商品。
二、团购商品及价格1. 团购商品：具体商品清单及详细信息见附件。
2. 团购价格：商品单价以甲方公布的团购价为准，具体金额详见附件。
三、团购时间1. 团购活动时间：自本协议签订之日起至__________止。
2. 乙方需在规定时间内完成购买，逾期将不再享受团购优惠。
四、购买方式及结算方式1. 乙方通过甲方指定的平台或渠道进行购买，具体购买方式以甲方公告为准。
2. 结算方式：乙方应按照甲方公告的支付方式完成支付。
五、质量保证及售后服务1. 甲方保证所售商品均为正品，符合相关质量标准和规范。
2. 乙方购买商品后，如发生质量问题，甲方将按照相关法律法规及售后政策进行处理。
3. 乙方享有商品售后服务权益，具体以厂家提供的售后服务政策为准。
六、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方未按照本协议约定完成购买，视为违约，甲方有权取消其团购资格。
3. 如因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。
七、保密条款1. 双方应对本协议内容及相关商业信息予以保密，未经对方许可，不得泄露给第三方。
2. 双方应对客户资料、交易信息等信息予以保护，未经客户同意，不得泄露给第三方。
八、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期至团购活动结束。
采购合同建材团购协议5篇
采购合同建材团购协议5篇篇1甲方（采购方）：____________________地址：_____________________________联系人：____________________________电话：_____________________________邮箱：_____________________________乙方（供应商）：____________________地址：_____________________________联系人：____________________________电话：_____________________________邮箱：_____________________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购建材团购事宜达成如下协议：一、合同标的及规格甲方向乙方采购以下建材团购商品：具体商品名称、型号、规格、数量及价格详见附件《建材团购清单》。
乙方应按照甲方所提供的清单及要求进行供货。
若商品发生变化，需经双方确认后修改合同。
二、采购总价及支付方式1. 采购总价：本次采购的总价为人民币________元（大写：_________________________元整）。
具体价格以附件《建材团购清单》所列为准。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付货款：（1）本合同签署后，甲方支付乙方总货款的____%作为预付款。
（2）货到现场并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余货款。
（3）具体支付细节和时间节点按照附件《支付计划表》执行。
三、交货与验收1. 交货期限：乙方应在合同签署后的____天内完成全部商品的交货。
2. 交货地点：甲方指定的地点。
3. 验收标准：乙方所提供的商品应符合国家相关质量标准，并与甲方所提供的样品或封样一致。
4. 验收方式：甲方在收到货物后，有权对商品进行质量检验和数量核对。
如有异议，应当在收到货物后的____日内书面提出。
采购合同建材团购协议4篇
采购合同建材团购协议4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1采购合同建材团购协议甲方：（采购方名称）地址：（采购方地址）电话：（采购方联系电话）乙方：（建材供应商名称）地址：（建材供应商地址）电话：（建材供应商联系电话）鉴于双方均具备从事采购和供应业务的资质和能力，并且在友好协商下达成以下协议：第一条产品规格1.1 乙方将向甲方出售以下建材产品（以下简称“产品”）：（1）产品种类：_____________（2）产品规格：_____________（3）产品数量：_____________（4）产品单价：_____________1.2 产品质量保证：乙方保证所出售的产品符合国家相关标准，无任何质量问题。
第二条价格及支付方式2.1 产品总价为_______元。
甲方应在签订本协议后的10个工作日内支付全款给乙方。
2.2 付款方式：甲方应通过银行转账，支付宝或微信等方式进行支付。
2.3 如甲方未能按时支付产品全款，乙方有权拒绝交付产品并要求甲方支付逾期款。
第三条交付及验收3.1 乙方应于收到甲方付款后的3个工作日内将产品送至甲方指定地点。
3.2 产品交付后，甲方有权进行验收。
如发现产品有质量问题或与规格不符，甲方有权要求乙方退货，并进行赔偿。
3.3 产品交付后，甲方应在7个工作日内完成验收。
逾期未进行验收的，视为甲方对产品质量和数量无异议。
第四条违约责任4.1 如因乙方原因造成产品交付延迟或产品质量差，乙方应双倍赔偿给甲方。
4.2 如因甲方原因导致付款延迟或验收不及时，甲方应承担由此引起的一切责任和后果。
4.3 如甲乙双方均存在违约行为，应友好协商解决。
如协商未果，任何一方均有权通过法律途径解决争议。
第五条法律适用及争议解决5.1 本合同受中华人民共和国法律管辖，一切因本合同引起的争议均应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向所在地法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____个月。
2024年装修材料团购合同范本
2024年装修材料团购合同范本甲方（供应商）：_____________________乙方（购买方）：_____________________鉴于甲乙双方就装修材料团购事宜达成合作意向，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同标的1.1 甲方同意按照本合同约定的条件向乙方提供装修材料（以下简称“材料”），具体材料的名称、规格、数量、单价及总价等详见附件一《材料清单》。
1.2 乙方同意按照本合同约定的条件购买甲方提供的上述材料。
第二条质量标准2.1 甲方提供的装修材料应符合国家及行业相关质量标准，并提供相应的质量合格证明。
2.2 乙方对材料质量有特殊要求的，应在签订本合同前书面通知甲方，甲方应按照乙方要求提供符合标准的材料。
第三条交付与验收3.1 甲方应按照本合同约定的时间和地点交付材料，具体交付时间及地点详见附件二《交付计划》。
3.2 乙方应在材料交付后的三个工作日内完成验收，验收合格后，乙方应出具书面验收报告。
3.3 如材料不符合约定的质量标准或数量，乙方有权拒绝接受，并应立即书面通知甲方，甲方应在接到通知后三个工作日内予以更换或补充。
第四条付款方式4.1 乙方应在本合同签订之日起五个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款。
4.2 材料交付并经乙方验收合格后，乙方应在五个工作日内支付剩余70%的合同价款。
4.3 甲方应在收到乙方付款后三个工作日内提供等额的正式发票。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按照约定时间交付材料，应向乙方支付违约金，违约金按逾期交付材料总价款的千分之五每日计算。
5.2 如乙方未能按照约定时间支付货款，应向甲方支付违约金，违约金按逾期支付货款金额的千分之五每日计算。
第六条合同变更与解除6.1 双方协商一致，可以变更或解除本合同。
6.2 任何一方要求变更或解除合同，应提前三十日书面通知对方，并承担因此给对方造成的损失。
采购合同建材团购协议4篇
采购合同建材团购协议4篇篇1采购合同建材团购协议甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（姓名）联系方式：（联系电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（姓名）联系方式：（联系电话）为了明确双方在建材采购过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，经双方友好协商，特就甲方向乙方采购建材的具体事项达成以下协议：一、合同目的为建设工程所需，甲方将向乙方采购建材，在此过程中，双方应本着诚实守信、互惠互利的原则，共同遵守本协议的相关规定。
二、采购建材内容及数量1. 乙方应按照本协议约定，向甲方提供优质的建材产品，产品种类、品质、数量、价格等详细信息将在后续补充协议中确定。
2. 甲方应按照实际需求确认采购建材的数量及规格，确保采购计划的准确性与实效性。
三、价格与支付方式1. 乙方应向甲方提供合理、公正的建材价格，双方应在协商一致的基础上确定具体价格。
2. 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付建材款项，支付方式包括一次性付款、分期付款等，具体支付时间及金额以合同约定为准。
四、交付时间及方式1. 乙方应按照合同约定的时间及地点，将建材送达甲方指定的场所。
2. 甲方应在收到建材后进行验收，如发现质量问题，应及时通知乙方并要求退换货。
五、物流及售后服务1. 乙方应协助安排建材的运输和配送，并负责建材运输过程中的损坏、短缺等问题的处理。
2. 乙方应提供建材的售后服务，及时解决建材使用过程中的问题，确保甲方的正常使用需求。
六、违约责任1. 若一方未按照本协议的约定履行义务引起对方损失的，应当依法承担相应的违约责任。
2. 任何一方在履行本协议过程中应当尽到勤勉和义务，确保合同的履行。
七、保密条款双方在履行本协议的过程中，可能会接触到对方的商业机密或者其他保密信息，双方应对相关信息进行保密，不得擅自泄露。
八、争议解决双方在履行本协议过程中发生争议应友好协商解决，协商不成时，应提交至有管辖权的人民法院解决。
建材新房团购合同协议书
建材新房团购合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：建材新房团购合同协议书甲方（购房方）：【甲方姓名】乙方（供货方）：【乙方公司名称】鉴于甲方有意购买乙方所提供的建材产品，为确保双方的权利和利益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 产品及价格1.1 乙方根据甲方需求，提供以下建材产品：【具体产品名称、型号、数量、单价、总价】1.2 产品价格按照乙方报价单执行，报价单中未提及的产品或服务，双方可另行协商确定价格。
第二条 交货及验收2.1 乙方应在合同签订后【具体时间】内将货物送达甲方指定地点。
2.2 甲方应对收到的货物进行验收，如有产品质量问题或数量不足，甲方有权要求乙方及时予以更换或补足。
第三条 付款及结算3.1 甲方应付乙方货款总额为【总金额】。
3.2 甲方支付方式为：【支付方式，如银行转账、现金等】。
3.3 甲方应在货物验收合格后【付款时间】内完成付款。
第四条 售后服务4.1 乙方提供【保修期限】的售后服务，保修期内产品出现质量问题，乙方负责免费维修或更换。
4.2 售后服务电话：【乙方售后服务电话】。
第五条 违约责任5.1 任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第六条 争议解决6.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可以向合同签订地人民法院起诉。
第七条 其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：____________________ 日期：____年__月__日请根据您的实际情况修改上述合同内容，以确保其符合您的需求。
建材团购合作合同（通用3篇）
建材团购合作合同（通用3篇）建材团购合作篇1甲方：_________乙方：_________双方本着平等互利，协商一致的原则，就甲方向乙方提供建材团购事宜达成一致，特订立协议如下：一、基本条款甲方推出团购业务，面向_________物业社区和个人，旨在让消费者用最少的精力，最低的费用，最好的购物体验买到最优质的产品，真正做到省钱，省时，省力，省心。
乙方应提供详细的个人资料，家装施工进程资料以及所需建材资料。
乙方获得团购价格，严禁凭此价格到厂家或经销商处恶意侃价，或者在互联网等公共场合公开甲方的价格，否则由此产生的法律责任，由乙方承担。
二、甲方保证所团购的产品比购买时该产品市场的平均价格节省15%-40%。
若达不到以上要求，甲方愿意补偿差价。
三、甲方为乙方提供物流服务甲方提供有偿市内送货政策。
单种产品订单的送货费为_________元。
送货范围为_________，超出上述范围以外的地区每公里加收_________元的运费，远程地区费用另议。
由于乙方留下错误地址或电话，联系不上乙方或乙方指定接货人，或者由于乙方没有和接货人交接好，造成接货人拒收产品而产生的二次运输费用由乙方承担。
在送货途中发生的过路，过桥，停车费，凭票由乙方支付。
四、付款方式甲方送货上门，乙方或乙方指定接货人接货时当场付清所有货款。
五、甲方提供团购产品的免费陪购服务。
六、质量保证条款甲方保证所提供建材的质量。
如有任何质量问题，甲方应按照《消费者权益保护法》及其相关法律的规定，对乙方承担退货，赔偿等法律责任。
七、售后服务条款甲方应按照《消费者权益保护法》《产品质量法》及相关法律的规定依法提供售后服务。
具体产品有约定的从其约定。
八、定金条款本合同自签约之日起，乙方向甲方交纳_________元为定金。
双方在团购进程的最后一次交易时，定金抵货款;如有余出部分，甲方即返还给乙方。
九、违约条款甲乙双方应信守协议，不得违约。
如有一方违约，应赔偿另一方由此造成的一切经济损失。
装修主材小区团购合同范本
合同编号：_______甲方（以下简称“团购组织者”）：乙方（以下简称“供应商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方组织小区居民进行装修主材团购事宜，达成如下协议：一、团购内容1.1 团购产品：乙方所提供的装修主材产品（具体产品名称、型号、数量、单价、总价等详见附件）。
1.2 团购时间：____年__月__日至____年__月__日。
1.3 团购地点：____（具体地址）。
二、甲方权利和义务2.1 甲方负责组织小区居民进行团购，确保团购活动的顺利进行。
2.2 甲方应向乙方提供参与团购居民的基本信息，包括姓名、联系方式等。
2.3 甲方应监督乙方按照约定提供商品和服务，确保商品和服务质量。
2.4 甲方有权对乙方进行评价和监督，如乙方服务出现问题，甲方有权要求乙方进行整改。
三、乙方权利和义务3.1 乙方应按照合同约定提供商品和服务，确保商品和服务质量。
3.2 乙方应按照约定时间、地点提供商品和服务，如有变更，应提前通知甲方。
3.3 乙方应保证商品的价格不得高于市场平均水平，确保团购活动的优惠性。
3.4 乙方应对甲方的监督和评价给予充分重视，对甲方提出的问题及时进行整改。
四、团购价格及支付方式4.1 乙方应按照附件所列的价格向甲方提供商品，价格包括但不限于商品销售价、运输费、安装费等。
4.2 甲方应在团购活动结束后，按照乙方的要求支付商品款项。
五、售后服务5.1 乙方应对所提供的商品承担售后服务责任，如出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
5.2 售后服务电话：____（乙方提供的售后服务电话）。
六、违约责任6.1 如乙方未按照约定提供商品和服务，甲方有权要求乙方承担违约责任。
6.2 如甲方未按照约定支付商品款项，乙方有权要求甲方承担违约责任。
七、争议解决7.1 对于本合同的履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2024房地产开发商与家居建材供应商之间的批量采购供应合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024房地产开发商与家居建材供应商之间的批量采购供应合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 房地产开发商信息1.2 家居建材供应商信息第二条采购物资及数量2.1 采购物资列表2.2 采购数量第三条质量标准与要求3.1 物资质量标准3.2 质量验收程序第四条价格与支付4.1 采购价格4.2 支付方式4.3 支付时间第五条交货及运输5.1 交货地点5.2 交货时间5.3 运输责任第六条售后服务6.1 售后服务内容6.2 保修期限第七条合同的有效期7.1 合同起始日期7.2 合同终止日期第八条违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任承担第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点第十条合同的变更与解除10.1 合同变更条件10.2 合同解除条件第十一条保密条款11.1 保密信息范围11.2 保密义务期限第十二条法律适用及争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决方式第十三条其他条款13.1 合同的转让13.2 合同的附件第十四条合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 房地产开发商信息1.1.1 开发商名称：×××房地产开发有限公司1.1.2 注册地址：××省××市××区××路××号1.1.3 法定代表人：×××1.1.4 联系人：×××1.1.5 联系电话：×××××××××1.2 家居建材供应商信息1.2.1 供应商名称：×××家居建材有限公司1.2.2 注册地址：××省××市××区××路××号1.2.3 法定代表人：×××1.2.4 联系人：×××1.2.5 联系电话：×××××××××第二条采购物资及数量2.1 采购物资列表2.1.1 物资名称：×××品牌瓷砖2.1.2 物资名称：×××品牌卫浴2.1.3 物资名称：×××品牌门窗2.1.4 物资名称：×××品牌涂料2.1.5 物资名称：其他（具体名称、型号、规格等）2.2 采购数量2.2.1 瓷砖：平方米2.2.2 卫浴：套2.2.3 门窗：平方米2.2.4 涂料：吨2.2.5 其他：具体数量、单位等第三条质量标准与要求3.1 物资质量标准3.1.1 瓷砖：符合国家相关标准，无裂纹、无空鼓、无色差3.1.2 卫浴：符合国家相关标准，无渗漏、无裂缝、无损坏3.1.3 门窗：符合国家相关标准，密封性好、开启关闭顺畅、无损坏3.1.4 涂料：符合国家相关标准，无异味、无污染、遮盖力强3.1.5 其他：具体质量要求3.2 质量验收程序3.2.1 双方在交货时进行初步验收，确保物资数量和外观质量符合合同要求3.2.2 供应商应在合同约定的保修期内对发现的问题进行免费维修或更换3.2.3 房地产开发商应在验收合格后按照合同约定支付货款第四条价格与支付4.1 采购价格4.1.1 瓷砖：每平方米X元4.1.2 卫浴：每套X元4.1.3 门窗：每平方米X元4.1.4 涂料：每吨X元4.1.5 其他：具体价格4.2 支付方式4.2.1 房地产开发商通过银行转账的方式支付货款4.2.2 支付金额和使用金额的差额部分，按照合同约定的时间和方式进行退还或补款4.3 支付时间4.3.1 房地产开发商在验收合格后七个工作日内支付货款4.3.2 供应商在提供完整发票等单据后，房地产开发商支付货款第五条交货及运输5.1 交货地点5.1.1 瓷砖、卫浴、门窗等大型物资在供应商仓库进行交货5.1.2 涂料等液体物资在房地产开发商指定的卸货地点进行交货5.2 交货时间5.2.1 瓷砖、卫浴、门窗等大型物资在合同签订后七个工作日内交付完毕5.2.2 涂料等液体物资按照房地产开发商的需求分批交付5.3 运输责任5.3.1 供应商承担物资运输过程中的风险和损失5.3.2 供应商应按照房地产开发商的要求，合理安排运输时间和路线第六条售后服务6.1 售后服务内容6.1.1 供应商应在合同约定的保修期内对发现的问题进行免费维修或更换6.1.2 供应商应提供技术支持和咨询服务，确保物资正常使用6.2 保修期限6.2.1 瓷砖、卫浴、门窗等大型物资的保修期限为两年6.2.2 涂料等液体物资的保修期限为一年第八条违约责任8.1 违约行为8.1.1 供应商未按照合同约定时间、数量交付物资的，应当按照迟延交付部分物资的合同价格的1%向房地产开发商支付违约金8.1.2 供应商交付的物资不符合合同约定的质量标准的，应当按照不符合质量标准的物资的合同价格的1%向房地产开发商支付违约金8.1.3 房地产开发商未按照合同约定时间支付货款的，应当按照迟延支付部分货款的合同价格的1%向供应商支付违约金8.2 违约责任承担8.2.1 供应商违反合同的，应当按照违约行为的规定向房地产开发商支付违约金8.2.2 房地产开发商违反合同的，应当按照违约行为的规定向供应商支付违约金第九条争议解决9.1 争议解决方式9.1.1 双方发生合同争议的，可以先通过友好协商解决9.1.2 如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼9.2 争议解决地点9.2.1 争议解决的地点为合同签订地第十条合同的变更与解除10.1 合同变更条件10.1.1 合同的变更需双方协商一致，并签订书面变更协议10.1.2 合同变更的内容应当符合法律法规的规定，不得违反国家政策，不得损害国家、集体和他人的合法权益10.2 合同解除条件10.2.1 双方协商一致解除合同的，应当签订书面解除协议10.2.2 合同解除后，供应商应当及时回收剩余物资，并按照合同约定办理相关手续第十一条保密条款11.1 保密信息范围11.1.1 双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息11.1.2 保密信息包括但不仅限于客户名单、价格政策、产品设计、生产工艺等11.2 保密义务期限11.2.1 双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同解除或终止之日起五年内有效第十二条法律适用及争议解决12.1 法律适用12.1.1 本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律12.2 争议解决方式12.2.1 双方在合同中已约定争议解决方式为向合同签订地人民法院提起诉讼第十三条其他条款13.1 合同的转让13.1.1 未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方13.2 合同的附件13.2.1 合同附件包括但不仅限于物资清单、技术参数、图纸等，附件与合同具有同等法律效力第十四条合同的签署14.1 签署日期14.1.1 本合同自双方签字或盖章之日起生效14.2 签署地点14.2.1 本合同在中华人民共和国××省××市××区××路××号签署14.3 签署人14.3.1 房地产开发商签署人：×××，职务：法定代表人14.3.2 家居建材供应商签署人：×××，职务：法定代表人第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1 第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测方、维修方等。
建材团购协议_合同范本
合同编号：__________建材团购协议根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方购买建材产品事宜，达成如下协议：一、产品及价格（1）产品名称：_______（2）产品型号：_______（3）产品数量：_______（4）产品单价：_______（5）产品总价：_______1.2乙方向甲方提供的产品应符合国家及行业的质量标准和规定，并保证产品质量和售后服务。
1.3产品价格包括但不限于产品成本、税费、运输费、包装费等。
双方另有约定的，从其约定。
二、交货及验收2.1乙方应按照甲方的要求及时提供产品，确保产品在约定的时间内到达甲方指定的地点。
2.2甲方收到产品后，应在约定的时间内对产品进行验收。
如发现产品存在质量问题，甲方有权要求乙方在约定的时间内予以更换或修复。
2.3甲方对产品验收合格后，应按照本协议约定的付款方式及时支付产品价款。
三、付款及结算3.1甲方支付产品价款的方式为：_______（1）预付款：甲方在签订本协议时支付产品总价款的_______%；（2）进度款：甲方在乙方完成产品生产并提供给甲方后支付产品总价款的_______%；（3）尾款：甲方在验收合格并办理完相关手续后支付产品总价款的_______%。
3.2乙方应向甲方提供合法、有效的发票。
四、售后服务4.1乙方应对甲方的产品使用过程中出现的问题提供及时、有效的售后服务。
4.2乙方在接到甲方售后服务请求后，应在约定的时间内予以响应并采取措施解决。
五、合同的变更、解除和终止5.1任何一方提出变更或解除本协议的，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。
5.2在本协议履行过程中，如因不可抗力等原因导致无法继续履行，任何一方均有权提出终止本协议。
六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
6.2乙方未能按照约定时间、数量提供产品的，甲方有权按照本协议约定的付款方式扣除相应的违约金。
小区装修建材团购合同范本
合同编号：_______甲方（采购方）：_______乙方（供应方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方建材产品事宜，达成如下协议：一、产品名称、规格、数量及价格1. 产品名称：_______2. 产品规格：_______3. 产品数量：_______4. 产品单价：_______元/_______（单位：元）5. 总价款：_______元（大写：____________________________）二、交付及验收1. 乙方应在合同签订后_______个工作日内将货物送达甲方指定地点。
2. 甲方应对乙方所供产品进行验收，确认产品数量及质量无误后进行签收。
3. 如甲方对所供产品有异议，应在验收合格后_______小时内向乙方提出，并提供书面材料。
乙方应在接到异议后_______个工作日内予以答复。
三、付款及结算1. 甲方在收到乙方所供产品并验收合格后，_______个工作日内向乙方支付总价款的_______%，即_______元。
2. 乙方应在开具等额发票后_______个工作日内将款项支付给甲方。
3. 合同签订后，甲方应按照约定时间支付款项，逾期支付的，每逾期一日，应支付应付金额的_______‰作为滞纳金。
四、售后服务1. 乙方应对所供产品提供_______个月的质保期，质保期内如有产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。
2. 质保期满后，如产品出现故障，乙方应提供有偿维修服务，具体费用双方协商确定。
五、违约责任1. 一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任，向对方支付合同总价款的_______%作为违约金。
2. 一方延迟履行合同义务，应按照逾期付款的违约金标准支付违约金。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
建材团购协议样书3篇
建材团购协议样书3篇篇1甲方（组织方）：____________________乙方（参与方）：____________________鉴于双方共同意愿，就甲方组织的建材团购活动达成以下协议：一、协议目的甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，通过团购活动，实现建材的集中采购和优惠销售，共同促进双方的发展。
二、团购活动内容及安排1. 团购活动时间：自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 团购活动地点：____________________。
3. 团购商品范围：包括但不限于瓷砖、地板、洁具、灯具、墙纸等各类建材。
4. 团购流程及规则：甲方负责发布团购活动信息，组织团购活动，乙方根据发布的信息参与团购，按照甲方的规则享受团购价格。
三、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权根据活动需要制定团购规则，并有权对活动进行解释。
（2）甲方负责发布团购活动信息，并保证信息的真实性和准确性。
（3）甲方有权审核乙方的参与资格，并按照规则为符合条件的乙方提供团购服务。
（4）甲方应确保团购商品的品质，并对商品进行必要的检验和描述。
（5）甲方应按照团购规则，为乙方提供售后服务保障。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方有权按照规则参与甲方的团购活动，享受团购价格。
（2）乙方应确保提供的个人信息真实有效。
（3）乙方应按照规则完成团购交易，并及时支付货款。
（4）乙方应合理使用团购商品，不得进行非法转售等盈利活动。
（5）乙方对购买的商品质量享有合法的权益，如有质量问题，可按照相关规定要求甲方进行处理。
四、违约责任及处理方式1. 甲乙双方应遵守本协议的各项规定，如一方违反协议规定，应承担违约责任。
2. 如因甲方原因造成团购活动无法如期进行或中断，甲方应负责赔偿乙方因此造成的损失。
3. 如乙方提供虚假信息或违反团购规则，甲方有权取消其参与资格，并追究其法律责任。
4. 如发生商品质量问题，甲方应负责协调处理，并提供相应的售后服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
家居建材业主团购批量采购合同
买受人：(以下简称甲方)
出卖人：(以下简称乙方)
就甲方向乙方定制组合产品事宜，甲、乙双方在自愿的基础上经充分协商，依照《中华人民共各国合同法》及其他有关法律法规的规定，订立本合同。
一、甲方同意定制购买附件中的产品
附件：1、设计图纸（效果图、尺寸图）；
2、销售清单；
3、板材样品；
4、产品出库单；
二、甲方向乙方定制的产品内容、价格
产品包含：（以附件1为准）
每套单价（人民币）元整（￥元/套）；下定数量为套；
总金额（人民币）（￥元）（注：此价格含税费、运费、安装费）乙方应出具有效发票及请款函，甲方见票后付款。
三、付款方式
1、签订合同，预付总价款的20%，共计金额（人民币）元整（￥元）为定金；
2、甲方以书面形式通知乙方批量生产时，即付合同总价款的75%，共计金额（人民币）
（￥元）.
3、产品交付甲方验收合格后，三个工作日内付清剩余款的5%；共计金额。