电力施工合同标准样本
电力施工合同模板doc
电力施工合同模板doc甲方（委托方）：（具体信息）乙方（施工方）：（具体信息）根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定，经甲、乙两方友好协商一致，就甲方委托乙方进行电力施工项目，达成如下合同：一、项目名称：电力施工项目二、项目地点：（具体地址）三、项目内容：1、甲方委托乙方进行电力施工项目，包括但不限于电力线路建设、变电站建设、电缆铺设等工程内容。
2、乙方应按照技术标准和质量要求，按时、按质完成电力施工项目。
3、甲方应配合乙方提供必要的资料、场地和其他必要的条件，保证乙方正常施工。
四、工程款支付及结算：1、工程款总额为（具体金额）。
2、工程款支付方式为（具体付款方式）。
3、工程款结算时间为（具体时间）。
五、工期及延期：1、电力施工项目工期为（具体工期），如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，应经双方协商一致确定延期时间及相关补偿。
六、工程质量保证：1、乙方应严格按照技术标准和质量要求进行施工，并保证工程质量符合相关规定。
2、工程完工后，乙方应负责保修期内的维护和维修工作。
七、紧急处理：1、在施工过程中如遇突发事件，乙方应立即通知甲方，并采取紧急处理措施，保障施工安全及相关利益。
八、违约责任：1、若一方未履行合同义务或违反合同规定，导致损失的，应承担相应的违约责任。
2、如因不可抗力导致无法履行合同义务，应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
九、争议解决：1、合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门或仲裁机构进行解决。
十、其他：1、本合同自双方签字盖章之日生效，有效期为合同约定工程完工之日止。
2、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充或修改，并经签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为电力施工合同，甲乙双方应遵守合同约定，共同完成电力施工项目，保障工程质量及相关利益。
电力劳务用工合同样本7篇
电力劳务用工合同样本7篇篇1甲方（用工单位）：___________________乙方（劳务人员）：___________________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就电力劳务用工事宜达成如下协议：一、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工作内容及地点1. 甲方安排乙方从事电力相关工作，乙方应服从甲方的工作安排。
2. 乙方的工作地点为甲方所在地及与电力业务相关的其他地点。
三、工作时间和休息休假1. 甲方根据工作需要，安排乙方的工作班次及休息时间。
乙方应遵守甲方的考勤制度。
2. 乙方享有国家法定的节假日休息和年假待遇。
四、劳动报酬和福利待遇1. 乙方的基本工资为每月________元。
甲方根据工作表现及绩效考核结果给予相应的奖金和津贴。
2. 甲方应按照国家规定为乙方缴纳社会保险费用，乙方享有相应的社会保险待遇。
3. 乙方享有与甲方正式员工相同的福利待遇。
五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1. 甲方应提供符合国家和地方规定的劳动保护设施和条件。
2. 乙方应遵守甲方的安全操作规程，确保安全生产。
3. 甲方应告知乙方可能存在的职业危害及防护措施。
六、劳动纪律和规章制度1. 乙方应遵守国家的法律法规和甲方的各项规章制度。
2. 乙方违反劳动纪律或规章制度，甲方有权按照相关规定进行处理。
七、合同的变更、解除和终止1. 双方协商一致，可以变更本合同。
2. 甲方或乙方可以依法解除劳动合同。
解除合同应符合法定程序，并支付相应补偿。
3. 本合同到期，如双方不再续签，则合同自动终止。
八、违约责任1. 甲乙双方应全面履行本合同的各项约定。
违约方应承担违约责任，支付违约金并赔偿损失。
2. 因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
九、其他约定事项1. 乙方在甲方工作期间，不得在其他单位兼职。
电力建设工程施工合同样式
电力建设工程施工合同样式甲方：（单位名称）地址：法定代表人：电话：乙方：（单位名称）：地址：法定代表人：电话：在平等、自愿、互利的基础上，甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，就甲方委托乙方进行电力建设工程施工事宜达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）1.3 工程范围：（填写工程范围）1.4 工程计划开始日期：（填写工程计划开始日期）1.5 工程计划完成日期：（填写工程计划完成日期）1.6 工程总投资额：（填写工程总投资额）第二条合同价款和支付方式2.1 本合同价款为人民币（大写）（小写）元整。
2.2 支付方式及进度：（1）合同签订后，甲方支付合同价款20%作为工程动员款。
（2）工程完成后，甲方支付合同价款的60%作为工程竣工验收款。
（3）工程竣工验收后，甲方支付合同价款的20%作为工程结算款。
第三条工程质量3.1 乙方应遵守有关法规、标准和技术规范，按照设计文件和施工方案进行施工。
3.2 乙方应按照甲方要求，配合有关部门进行工程质量检查和验收工作。
第四条工期和延期4.1 乙方应按照工程计划开始日期和工程计划完成日期进行施工，确保按时完成工程。
4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期的，甲方和乙方应协商解决，并办理相关手续。
第五条合同变更5.1 双方在施工过程中，如需要变更合同内容，应通过书面形式进行变更协议。
5.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程设计或施工方案。
第六条保险责任6.1 乙方应按照有关规定，购买工程施工一切险和承包人责任险。
6.2 若发生损失或事故，乙方应及时采取措施进行抢险和修复，并协助甲方办理保险索赔手续。
第七条违约责任7.1 若乙方未按照本合同规定的工程质量、工程进度进行施工，甲方有权要求乙方立即改正，并扣除相应款项。
7.2 若乙方严重违约，导致工程无法正常进行或发生重大损失，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。
弱电施工合同样本5篇
弱电施工合同样本5篇篇1弱电施工合同样本甲方（委托方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）乙方（承包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方有意委托乙方进行弱电施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目名称：弱电施工项目二、项目内容：包括但不限于弱电系统设计、设备采购、施工安装、调试等，具体内容详见附件。
三、合同价款：总价款为（具体金额），结算方式为（具体结算方式），发票开具方式为（具体开票方式）。
四、工期：根据项目实际情况，双方商定工期为（具体工期），如有延期需提前沟通协商。
五、保修期：工程竣工验收合格后，乙方对所提供的产品和服务提供免费维修保养服务，保修期为（具体保修期限）。
六、合同变更：任何变更均需双方书面确认，否则无效。
七、违约责任：一方因不可抗力导致无法履行合同的，责任免除；一方违反合同约定造成损失的，应当承担相应的违约责任。
八、争议解决：若发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项：（双方协商一致的其他事项）附件：（具体附件内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为弱电施工合同样本，双方请仔细阅读并确认，如有异议，请及时沟通解决。
愿双方合作愉快，共同推动项目顺利进行。
篇2弱电工程是指电信、广播电视、数据网络等低电压系统的建设和维护工程。
弱电工程施工合同是建筑工程中的一个重要组成部分，它规定了双方在弱电工程施工过程中的权利、义务和责任。
合同的签订是保证双方利益不受损害的重要手段，也是规范弱电工程施工行为的重要依据。
一、合同的当事人甲方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________乙方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________二、合同签订日期本合同于________________年______________月_____________日签订。
电力施工合同标准
电力施工合同标准一、合同定义电力施工合同是指供电企业与施工单位之间，为了完成电力工程的建设任务，明确双方的权利、义务和责任，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规，通过平等协商而订立的合同。
二、合同主体1. 供电企业：指具有电力施工资质，负责电力工程的勘察、设计、施工、调试、运行、维护和管理的单位。
2. 施工单位：指具有电力施工资质，接受供电企业委托，承担电力工程施工任务的单位。
三、合同内容1. 工程概况：包括工程名称、工程地点、工程内容、承包方式、开工日期和竣工日期等。
2. 工程造价及结算方式：按照工程内容进行施工，工程总造价为万元（人民币）。
工程价款的结算方式，双方可另行协商确定。
3. 双方责任：（1）甲方责任：甲方须委派驻工地代表，对工程质量进行评定，核实确认工程量，对工程质量进行验收。
隐蔽工程和中间验收由乙方自检后通过甲方验收，验收合格甲方在验收记录上签字后进行隐蔽工程的继续施工，验收不合格，乙方在限定时间内重新交验，同时承担违约责任。
（2）乙方责任：乙方委派驻工地代表及相关技术人员，严格按照设计要求进行施工。
施工中乙方采购的材料须符合相关技术质量标准。
工程施工和竣工验收中发现质量问题由乙方负责在特定的期限处理，费用自负。
乙方在施工完毕后负责及时向电管部门办理验收、报批、备案等所有用电手续，及时接火。
4. 工期延误：因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
具体违约金数额，双方可另行协商确定。
5. 质量保证：乙方承诺工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。
工程竣工后，乙方应承担一定期限的质量保修责任。
6. 安全生产：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工安全。
如发生安全事故，乙方应承担全部责任。
7. 合同的变更和解除：合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。
8. 争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
施工责任合同书样本
施工责任合同书样本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行施工工程，乙方具备相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，签订本施工责任合同书，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程规模：_____________________5. 工程期限：_____________________6. 工程质量标准：_____________________7. 工程总价款：_____________________8. 其他：_____________________第二条甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的场地、水电等基本条件。
2. 甲方应按合同约定支付工程款项。
3. 甲方应提供必要的施工图纸和技术资料。
4. 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
5. 甲方应负责工程的验收工作。
第三条乙方责任1. 乙方应按照合同约定和施工图纸的要求进行施工。
2. 乙方应保证施工质量，达到合同约定的标准。
3. 乙方应确保施工安全，遵守相关的安全规范。
4. 乙方应按时完成施工任务，不得无故拖延。
5. 乙方应负责施工过程中的环境保护和清洁工作。
第四条工程款支付1. 工程款支付方式：_____________________2. 工程款支付时间：_____________________3. 工程款支付条件：_____________________4. 工程款支付比例：_____________________5. 其他：_____________________第五条工程验收1. 工程验收标准：_____________________2. 工程验收程序：_____________________3. 工程验收时间：_____________________4. 工程验收结果：_____________________5. 其他：_____________________第六条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程款，应按逾期金额的____%向乙方支付违约金。
电力施工合同范本最新
最新电力施工合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于电力线路铺设、变压器安装、配电柜安装、电缆敷设、接地系统施工等，具体内容以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。
二、承包方式及合同价款2.1 承包方式：乙方采用包工、包料、包工期、包安全、包质量的方式完成本工程。
2.2 合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币____元（大写：____________________元整）。
该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。
2.3 合同价款的支付：双方约定按照工程进度分阶段支付合同价款。
具体支付方式和支付时间由双方在合同附件中约定。
三、工期3.1 工程预计开工日期为____年__月__日，预计竣工日期为____年__月__日。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程质量验收合格的标准为：符合国家电力工程施工质量验收规范，满足设计文件和合同约定的要求。
五、安全责任5.1 乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，做好施工现场的安全防护工作。
5.2 乙方应承担施工过程中发生的一切安全事故的责任，并负责赔偿因此给甲方造成的损失。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10kv专用电力工程合同样本
10kv专用电力工程合同样本
内容：
电力工程合同样本范本
甲方（发包方）：XXXXXXXX公司
乙方（承包方）：XXXXXXXX公司
鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就10kV专用电力工程项目达成以下合作协议：
第一条项目概述
1.1 工程名称：10kV专用电力工程。
1.2 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXX。
1.3 工程内容：包括但不限于线路敷设、变压器安装、配电设备采购与安装等。
1.4 工程规模：总长度约为XX公里，包含XX个变电站和XX个配电室。
第二条合作条款
2.1 工期要求：自合同签订之日起XX个月内完成全部工程任务。
2.2 质量标准：按照国家相关标准及行业规范执行，确保工程质量达到优良等级。
2.3 安全责任：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工过程中无安全事故。
第三条价格与支付方式
3.1 合同总价：人民币XXXX万元整（￥XXXXXXXXXX）。
3.2 付款方式：分期支付，具体如下：
- 预付款：合同签订后XX个工作日内支付合同总额的XX%作为预付款；
- 进度款：根据工程进度按月支付，每月不超过合同总额的XX%；
- 竣工款：工程竣工验收合格后XX个工作日内支付剩余款项。
第四条违约责任
4.1 如乙方未能按时完成工程任务或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
4.2 如甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金并承担相应违约责任。
第五条争议解决。
工程施工承包合同书标准样本(5篇)
工程施工承包合同书标准样本发包发（甲方）：_____承包方（乙方）：_____经双方协商同意甲方将_____工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：一、承包方本工程乙方包工不包料（包小型机具、扫帚等），包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。
二、工程承包范围_____三、工程承包单价_____四、付款方式进度款按完成工程量_____按月支付，竣工退场支付_____。
五，甲乙双方责任1、甲方责任：提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。
2、乙方责任：（1）按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。
如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。
（2）砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水；墙面平整，垂直误差正负3_5mm，灰缝厚度10_15mm，且平直均匀饱满，墙体砌好4_6天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。
预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。
建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。
（3）内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。
柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。
（4）外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。
外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。
批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。
落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。
电网施工合同模板
电网施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，特制定本施工合同，以明确双方在施工过程中的权利、义务。
第一条工程概况1.1 工程名称：XXXX电网施工工程1.2 工程地点：XXXX1.3 工程内容：根据附件工程量清单所列明的电网施工内容。
第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：XXXXXXXX元整（小写）：￥XXXXXXXX.00元。
2.2 合同价格包含：施工方完成工程所需的材料、人工、设备、工具、运输、管理、税费等一切费用。
2.3 合同价格不变，除非双方另有约定或根据合同条款进行调整。
第三条施工期限3.1 合同工期自双方签订合同之日起计算，施工方应按照约定的工期完成工程。
3.2 施工方如因特殊情况不能按约定工期完成工程，应提前向业主提出延期申请，双方协商确定延期时间。
第四条质量标准4.1 施工方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格标准：工程质量应符合国家、行业标准和设计要求，达到验收合格标准。
4.3 施工方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。
第五条付款方式5.1 业主根据施工进度，按照双方约定的比例分期支付合同价款。
5.2 每次付款前，施工方应向业主提供相应阶段的工程进度报告及工程影像资料。
5.3 工程验收合格后，业主支付合同价款的最后5%。
第六条违约责任6.1 施工方如未按照约定工期完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的1%。
6.2 业主如未按照约定时间支付合同价款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的1%。
6.3 双方如因违反合同条款，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
水电安装合同样本6篇
水电安装合同样本6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合水电安装工程的实际情况，为明确双方的权利和义务，保障工程的顺利进行，经甲乙双方友好协商，达成以下合同条款，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：__________________水电安装工程。
2. 工程地点：__________________。
3. 工程范围：本工程包括给水、排水、电气等施工图纸中所有的内容。
4. 工程承包方式：乙方包工包料。
二、工程期限1. 乙方应按照甲方的工期要求及时安排施工，确保工程按时完成。
2. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币______元整（￥______元）。
2. 付款方式：甲方应按工程进度支付工程款。
具体支付比例为：基础工程完成后支付______%；主体工程完成一半时支付______%；工程竣工并经甲方验收合格后支付______%；剩余______%作为质保金，质保期为一年，期满后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照施工图纸、技术规范和施工要求组织施工，确保工程质量达到验收标准。
2. 工程竣工验收应按照相关规定进行，验收合格后方可交付使用。
3. 如工程存在质量问题，乙方应在甲方提出后及时予以整改，直至符合验收标准。
五、双方责任及义务1. 甲方责任及义务：（1）甲方应按时支付工程款，确保工程进度。
（2）甲方应向乙方提供必要的技术支持和施工条件。
（3）甲方应监督乙方的施工过程，确保工程质量。
2. 乙方责任及义务：（1）乙方应按时组织施工，确保工程按时完成。
（2）乙方应严格按照施工图纸、技术规范和施工要求进行施工，确保工程质量。
（3）乙方应遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
施工合同范本电力
施工合同范本电力合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________1.3 工程内容：_________1.4 资金来源：_________二、工程承包范围2.1 承包范围：包工包料2.2 承包内容：_________三、合同工期3.1 合同工期总日历天数：_________天四、质量标准4.1 工程质量标准：合格4.2 工程质量验收标准：_________五、合同价款5.1 合同总价：人民币（大写）：_________元（小写）：_________元5.2 付款方式：_________六、合同约定其他内容6.1 承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定，并按规定办理厂区进出相关手续。
6.2 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。
6.3 安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责。
七、违约责任7.1 甲方逾期支付合同价款的，应按照逾期支付金额的_________%支付违约金。
7.2 乙方逾期交付工程或工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方返工、修复或解除合同，并要求乙方支付逾期交付工程或工程质量不符合约定的违约金，违约金金额为合同总价款的_________%。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
九、合同的生效、变更和解除9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
9.2 合同的变更和解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。
装修水电工合同书样本(5篇)
装修水电工合同书样本1甲方：________(发包方)乙方：________(承包方)本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条装修施工地点、工期、费用1.装修施工地点：_____________________________________________2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日3.本项工程预计费用元人民币。
第二条材料供应的约定1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。
甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。
乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。
如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-2001及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-2001并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
电气工程施工合同样本8篇
电气工程施工合同样本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电气工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________电气工程项目。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括但不限于配电系统、照明系统、动力系统、消防报警系统等电气设施的施工、安装及调试。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（含税）：人民币______元整。
具体价格根据工程实际清单项目及工程量确定。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总价款的______%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款；（4）工程质保金为工程总价款的______，自工程验收合格之日起满一年后支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家及地方的相关电气工程施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方应按照设计要求和施工规范进行验收，并对验收结果负责。
3. 若工程质量不符合设计要求或施工规范，乙方应负责无偿修理或返工。
五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应严格遵守施工现场安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2. 乙方应遵守施工现场文明施工的相关规定，保持施工现场整洁有序。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程施工，乙方应向甲方支付工期延误违约金。
电力工程施工合同范本6篇
电力工程施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：电力设备的安装、调试及试运行等。
二、合同工期1. 开工日期：自本合同签订之日起第___个工作日起开工。
2. 竣工日期：开工之日起___天内完成。
如遇特殊情况，双方协商顺延。
三、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。
此价格包含人工费、材料费、调试费等一切相关费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照电力行业的有关规范和要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的___个工作日内进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题，乙方应当在接到甲方通知后___个工作日内进行整改，直至符合验收标准。
五、安全施工及保障措施1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全施工规范，确保施工人员和设备安全。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理。
如因乙方原因造成事故，由乙方承担全部责任。
3. 甲方有权对施工现场的安全生产情况进行监督和检查。
如发现安全隐患，乙方应立即整改。
六、违约责任1. 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一日，乙方需支付甲方违约金____元。
逾期超过___日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
一、合同概述本合同由以下双方签订：发包方（以下简称“甲方”）：____________________；承包方（以下简称“乙方”）：____________________；甲乙双方在平等自愿的基础上，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就甲方电力工程施工作事宜签订本合同。
电力安装合同正式样本5篇
电力安装合同正式样本5篇篇1甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》及电力安装相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行电力安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：电力安装工程2. 工程地点：甲方指定地点3. 工程内容：电力线路安装、设备调试等4. 施工方式：包工包料5. 施工工期：自合同签订之日起，乙方应在甲方支付预付款后尽快安排施工，施工期为XX天。
如遇特殊情况，工期可适当顺延，但需提前通知甲方。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价款：本合同总价款为人民币（大写）XX元整，（小写）XX元。
此价格包括但不限于材料费、人工费、机械费、调试费等。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付合同款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的XX%作为预付款。
（2）乙方按合同约定完成施工并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价款的XX%。
（3）剩余合同总价款的XX%作为质保金，自工程竣工验收之日起计算，满一年后甲方应向乙方支付。
3. 乙方应提供有效的税务发票，否则甲方有权拒绝支付。
三、甲乙双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 甲方应确保施工场地具备施工条件，负责办理相关审批手续，确保乙方顺利进场施工。
2. 甲方应按照合同约定及时支付合同款项，如因甲方原因未按约定支付合同款项，乙方有权顺延工期。
3. 甲方应指定专人负责与乙方的日常沟通与协调，及时解决施工过程中出现的问题。
4. 甲方应按照合同约定对施工过程进行监督，确保施工质量符合要求。
5. 甲方有权要求乙方提供施工进度报告，了解施工进展情况。
6. 甲方应确保施工现场安全，如因甲方原因导致安全事故发生，甲方应承担相应责任。
7. 甲方应保护好施工现场及周边的环境卫生，防止污染和噪音扰民。
8. 甲方应指定专门机构或人员对施工质量进行监督和验收，确保工程质量符合设计要求和相关标准。
2024标准施工合作合同封面样本版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024标准施工合作合同封面样本版本合同目录一览第一条合同主体1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程预算第三条合作内容3.1 乙方的工作范围3.2 乙方的责任与义务3.3 甲乙双方的协调与沟通第四条施工进度与质量4.1 施工进度计划4.2 施工质量标准4.3 施工过程中的变更第五条合同价格与支付5.1 合同总价5.2 支付方式5.3 进度付款5.4 竣工结算第六条工期延误6.1 工期延误的原因6.2 工期延误的计算6.3 工期延误的处理第七条材料与设备7.1 材料供应7.2 设备供应7.3 材料与设备的质量标准第八条安全生产8.1 安全生产的要求8.2 安全事故的处理8.3 安全生产费用的承担第九条违约责任9.1 甲方的违约行为9.2 乙方的违约行为9.3 违约责任的计算与赔偿第十条争议解决10.1 争议的解决方式10.2 争议的调解10.3 争议的诉讼第十一条合同的生效与终止11.1 合同的生效条件11.2 合同的终止条件11.3 合同终止后的义务第十二条合同的修改与补充12.1 合同的修改12.2 合同的补充第十三条附则13.1 合同的解释13.2 合同的适用法律13.3 合同的签订日期第十四条合同附件14.1 附件一：工程设计文件14.2 附件二：施工图纸14.3 附件三：工程量清单14.4 附件四：材料与设备清单14.5 附件五：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 甲方名称：×××公司1.1 甲方地址：×××市×××路×××号1.2 乙方名称：×××建筑有限公司1.2 乙方地址：×××市×××路×××号第二条工程概况2.1 工程名称：×××住宅小区建设项目2.2 工程地点：×××市×××区×××街道2.3 工程规模：包括10栋住宅楼、一座商场、一座幼儿园及配套设施2.4 工程预算：人民币亿元第三条合作内容3.1 乙方的工作范围：依据甲方提供的施工图纸和工程量清单，完成土建工程、安装工程、装饰装修工程等施工任务。
2024年施工合同交底标准化样本
2024年施工合同交底标准化样本本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方信息1.2 承包方信息1.3 监理方信息第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整机制3.3 付款方式及进度第四条工期要求4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误及延长第五条质量标准5.1 工程质量要求5.2 质量检验及验收5.3 质量争议的处理第六条施工安全6.1 安全责任6.2 安全措施及应急预案6.3 安全事故的处理第七条材料设备7.1 材料设备供应7.2 材料设备验收7.3 材料设备保管及使用第八条变更管理8.1 变更范围8.2 变更程序8.3 变更价款第九条违约责任9.1 发包方违约9.2 承包方违约9.3 监理方违约第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁或诉讼地点10.3 仲裁或诉讼时效第十一条合同的生效、变更与终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更程序11.3 合同终止条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约责任第十三条其它条款13.1 不可抗力13.2 法律适用13.3 合同附件第十四条合同签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署人签字第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方信息1.1.1 名称：×××公司1.1.2 地址：××省××市××区××路××号1.1.3 联系人：×××1.1.4 联系电话：×××××××××1.2 承包方信息1.2.1 名称：×××建筑有限公司1.2.2 地址：××省××市××区××路××号1.2.3 联系人：×××1.2.4 联系电话：×××××××××1.3 监理方信息1.3.1 名称：×××工程监理有限公司1.3.2 地址：××省××市××区××路××号1.3.3 联系人：×××1.3.4 联系电话：×××××××××第二条工程概况2.1 工程名称：×××项目2.2 工程地点：××省××市××区××路××号2.3 工程规模：××万平方米2.4 工程内容：主要包括土建、安装、装修等工程第三条合同价格3.1 合同总价：人民币××亿元（大写：玖拾捌佰万元整）3.2 价格调整机制：合同价款调整按照双方约定的方式进行3.3 付款方式及进度：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间双方约定第四条工期要求4.1 开工日期：2024年××月××日4.2 竣工日期：2024年××月××日4.3 工期延误及延长：工期延误按照双方约定的方式进行赔偿，工期延长需双方协商一致第五条质量标准5.1 工程质量要求：达到国家及行业相关标准5.2 质量检验及验收：工程验收按照相关法规和标准进行，验收不合格的工程需整改达到标准要求5.3 质量争议的处理：双方协商解决，如协商不成，可按照合同约定向相关机构申请鉴定和处理第六条施工安全6.1 安全责任：各方按照法律法规和合同约定承担相应的安全责任6.2 安全措施及应急预案：各方应制定并落实安全措施，建立应急预案，确保工程安全6.3 安全事故的处理：安全事故发生后，各方应立即启动应急预案，依法及时处理，并报告相关部门第七条材料设备7.1 材料设备供应：承包方负责材料设备的供应，并保证质量、数量和交货时间7.2 材料设备验收：发包方、监理方和承包方共同对材料设备进行验收，不符合要求的不得使用7.3 材料设备保管及使用：承包方负责材料设备的保管和使用，确保工程顺利进行第八条变更管理8.1 变更范围：合同执行过程中，如需变更工程内容、规模、质量标准等，均需双方协商一致并签订变更协议8.2 变更程序：变更申请由发包方提出，经监理方审核，承包方同意后实施8.3 变更价款：变更导致的价款增减，按照双方约定的方式进行调整第九条违约责任9.1 发包方违约：发包方未按约定支付价款、延迟交付工程等情况，应承担违约责任9.2 承包方违约：承包方未按约定完成工程、延迟交付、质量不符合标准等情况，应承担违约责任9.3 监理方违约：监理方未按约定履行监理职责、延误审批等情况，应承担违约责任第十条争议解决10.1 争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼10.2 仲裁或诉讼地点：合同签订地10.3 仲裁或诉讼时效：自争议发生之日起一年内提出第十一条合同的生效、变更与终止11.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效11.2 合同变更程序：合同变更需经双方协商一致，并签订变更协议11.3 合同终止条件：合同执行完毕、双方协商一致或依法解除第十二条保密条款12.1 保密内容：双方在合同执行过程中获得的技术、商业等秘密12.2 保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起两年12.3 违约责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方损失第十三条其它条款13.1 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担责任13.2 法律适用：本合同适用中华人民共和国法律13.3 合同附件：合同附件包括工程图纸、技术文件、工程量清单等第十四条合同签署14.1 签署日期：2024年××月××日14.2 签署地点：××省××市××区××路××号14.3 签署人签字：第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸附件2：技术文件附件3：工程量清单附件4：材料设备供应清单附件5：付款计划表附件6：工期计划表附件7：质量标准和要求附件8：安全措施和应急预案附件9：变更协议模板附件10：违约行为认定标准附件1：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应包括建筑平面图、立面图、剖面图、细部图等，图纸应清晰、完整，标注尺寸、材料、构造等详细信息。
2024版专业电力工程协议书样本版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版专业电力工程协议书样本版B版本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同双方1.2 合同项目1.3 合同文件1.4 术语解释2. 合同的履行2.1 工程范围2.2 工程进度2.3 工程质量2.4 工程变更3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 发票开具4. 合同的执行4.1 施工准备4.2 施工安全4.3 施工质量控制4.4 施工材料5. 合同的监督与验收5.1 监督机构5.2 验收标准5.3 验收程序5.4 验收结果处理6. 违约责任6.1 违约行为6.2 违约责任认定6.3 违约责任承担7. 争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决机构7.3 诉讼管辖8. 合同的解除与终止8.1 合同解除条件8.2 合同终止条件8.3 解除或终止合同后的处理9. 合同的转让9.1 合同转让条件9.2 转让程序9.3 转让后的责任承担10. 合同的附件10.1 附件内容10.2 附件的有效性10.3 附件的修订11. 保密条款11.1 保密信息11.2 保密期限11.3 泄密责任12. 法律适用与争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决方式13. 其他条款13.1 合同修改13.2 合同补充13.3 合同解除14. 合同的签署14.1 签署程序14.2 签署日期14.3 签署后的合同生效第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同双方1.2 合同项目本合同项下的项目为：1.3 合同文件本合同文件包括但不限于：1.4 术语解释第二条合同的履行2.1 工程范围乙方应按照本合同约定的工程范围和工程量，完成本合同项下的工程。
2.2 工程进度乙方应按照本合同约定的工程进度完成本合同项下的工程。
2.3 工程质量乙方应保证本合同项下的工程质量符合国家相关标准和规范，并满足甲方的要求。
2.4 工程变更合同履行过程中，如因甲方要求变更工程内容、工程量、工程进度等，乙方应按照甲方的要求进行变更，并按照本合同约定的价格调整方式进行价格调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
电力施工合同标准样本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
发包人（全称）__________________________________________________ 承包人（全称）__________________________________________________ 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力建筑工程施工事项协商一致，订立本合同条款如下。
第一条工程承包范围
第二条承包方式
第三条合同工期
开工日期：年月曰
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数天。
第四条工程质量标准
工程施工质量均满足电气装置安装工程施工验收规范及建筑
------------------------------------- 精品文档
工程施工验收规范，原电力部及国家颁布的现行的各种有关施工及验收规范、质量评定标准，〈〈电力建筑安全健康与环境管理工作规定》，满足施工图设计，工程质量达到等级及达标投产考核要求。
第五条合同价款
下列三种确定合同价款的方式，双方可在本条款内约定采用其
中一种；即本工程采用人民币种:元；
金额大写元(人民币)。
5.1合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅白改变。
(1)固定价格合同。
双方在本条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
风险范围以外的合同价款调整方法，应当在本条款内约定。
即风险范围： _______________________________________________
(2)可调价格合同。
合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本条款内约定合同价款调整方法。
即合同价款调整方法： _______________________________________
(3)成本加酬金合同。
合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
即成本和酬金的约定：_______________________________________
双方约定合同价款的其他调整因素：
5.2可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款：
(2)工程造价管理部门公布的价格调整；
(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
5.3承包人应该在＜5.2款＞情况发生后，将调整原因、金额以书面形式通知发包人，发包人确认调整金额后可作为追加合同价款，与工程款同期支付。
发包人收到承包人通知后60日内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
第六条工程付款
(1)工程预付款：本合同生效后天内，发包方向承包方预付合同价款的%，计元。
(2)工程进度款：工程施工过程中再预付合同价款的 %, 计元。
(3)工程决算款：剩余工程价款在工程竣工验收合格后，除留足工程质量保修金，一般不超过施工合同价款的3%, 元外余款一次付清。
6.1工程预付款：预付时间应不迟于约定的开工日期前。
发包
------------------------------------- 精品文档。