活动板房施工合同协议书

活动板房施工合同协议

书

文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

施工承包合同

甲方：云南中野道隧路桥建筑工程有限公司贵州桐梓蒙山栖岭度假区建设工程项目部

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规精神，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同，以供双方共同遵守。

第一条订购板房内容

甲方向乙方订购的活动板房为双层活动板房 1 栋，单层活动板房 1 栋，安装面积暂定平方米。 1、板房面积=外墙外边线长×宽×层数

2、室外楼梯走道面积=每层自然投影面积之和

3、雨棚面积=雨棚投影面积的一半

4、总面积=（1）＋（2）＋（3）

第二条合同金额

1、活动板房单价为元/㎡，不包括土建及水电安装项目，如要求乙方负责该工作，应另行计算增加费用，以甲方现场签证为准。

围墙彩钢板单价为元/㎡，不包括钢管架，如要求乙方负责该工作，应另行计算增加费用，以甲方现场签证为准。

2、工程总价暂定：（人民币）元，以结算价为准。第三条付款方式

由乙方垫款施工，在全部板房安装完成并验收合格后15天内，甲方支付乙方工程款至合同总价的60%，结算工作完成后15天内，甲方支付乙方工程款至结算价的80%，结算完成后60日内付清除保修金（结算价的3%）外的工程尾款。

第四条安装地点及工期

1、安装地点：贵州桐梓蒙山栖岭度假区。

2、安装布置：以甲方提供的平面图为准。

3、安装工期：共计10个日历天（有效工期）。

第五条双方责任

1、甲方提供场地平整、板房基础、安装所需水电接驳以及夜间施工所需照明。

2、甲方不按约定付款，应承担乙方直接经济损失及资金占用费（按每个月欠款的3%计算）和违约金（按每天300元计算）并按实按月支付给乙方。

3、乙方必须提供公司营业执照、出场合格证、板房施工方案、施工图纸等相关合同附件。

4、乙方必须提供足够的人力保证按期完工并安全交付使用，如有违约应承担甲方直接经济损失及违约金（按每天300元计算）。

5、付款时乙方必须提供盖有公司公章的收款收据。

6、乙方必须保证板房的正确安装及安全使用（甲方使用3个月无重大质量问题才能付清工程尾款），否则甲方有权采取法律手段追究乙方的责任。

7、保修期为二年，如期间有质量问题乙方不予维修，甲方有权从保修金里支付维修费用，保修金不足支付的甲方有权向乙方追索。

8、双方如有违反本合同任何一条约定，由违约方承担对方直接经济损失并支付违约金：伍万元。

第六条其他

1、本合同未尽事宜由双方本着友好的合作精神，在协商一致后签订补充协议，补充协议与本合同内容有冲突的以补充协议约定为准，并与本合同具有同等法律效力。

2、双方在履行中如发生争议，应协商解决，如协商不成，可提请工程所在地的仲裁机构仲裁或向各自所在地的人民法院提交诉讼。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。本合同自签订之日起生效，甲乙双方履行完成各自责任及义务后失效。

备注：

甲方：云南中野道隧路桥建筑工程有限公司乙方：贵州桐梓蒙山栖岭度假区建设工程项目部 ? 委托代理人：委托代理人：

身份证号码：身份证号码：

电话号码：电话号码：

签订时间：

签订地点：