集团大厦试验基站建设工程施工合同完整版
集团大厦试验基站建设工程施工合同
集团大厦试验基站建设工程施工合同合同编号：XXXX-XXXX甲方（建设单位）：XXX集团有限公司乙方（施工单位）：XXX施工有限公司根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同，共同遵守以下条款。
第一条工程概况1.1 工程名称：集团大厦试验基站建设工程1.2 工程地点：XXXX省XXXX市XXXX路XX号1.3 工程范围：本工程主要包括试验基站塔楼、室外机房、机房内部装修等建设工作。
1.4 工程造价：人民币XXXXXXXX元整。
第二条工程质量2.1 甲方要求乙方按照国家和地方有关规定，以及工程设计文件、施工图纸、施工组织设计等技术文件要求，保证工程质量符合国家和地方有关规定。
2.2 工程质量验收标准：本工程应符合国家建设工程质量验收标准，甲方有权对工程进行验收，如发现不符合国家建设工程质量验收标准的情况，乙方应按照约定及时进行整改。
2.3 工程质量保证期：工程竣工验收合格之日起1年内，乙方应对所承担的工程质量负责，质量问题由乙方负责解决。
第三条工程进展3.1 工程周期：本工程合同签订之日起，乙方应在规定的建设期内按照合同约定的标准和质量要求完成本工程，具体工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
3.2 工程进度控制：乙方应制定合理的施工方案，控制工程进度，按照合同约定的工程进度完成各项工作。
3.3 工程现场管理：乙方应派专人负责工程现场管理，确保工程施工安全，保存好施工图纸和工程资料，保证施工质量。
第四条工程监理4.1 本工程设监理单位，监理单位的费用由甲方负担，监理单位的职责包括监督施工进度和工程质量的合格，向甲方和乙方提出有关建议和完善意见。
4.2 乙方应配合监理单位进行工程监督和检查，并提供必要的工程资料和设计文件，保证监理工作的顺利进行。
第五条工程款项5.1 工程施工期内，按照施工进度的实际完成情况，甲方应按照有关法律法规和本合同的约定，及时支付工程款项。
2023年集团大厦试验基站建设工程施工合同书
2023年集团大厦试验基站建设工程施工合同书合同编号：_______________________甲方：_________________________（以下简称“甲方”）联系地址：_______________________联系电话：_______________________法定代表人：_____________________乙方：_________________________（以下简称“乙方”）联系地址：_______________________联系电话：_______________________法定代表人：_____________________鉴于：1. 甲方拥有2019年颁发的国家通信设备发放证书，具备进行试验基站建设的资质；2. 乙方是一家拥有相关建设施工经验和技术实力的公司；3. 双方就2023年集团大厦试验基站建设工程进行合作，达成下列协议。
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲方与乙方经友好协商，就上述事项达成如下协议：第一条工程内容甲方委托乙方进行2023年集团大厦试验基站建设工程，具体包括但不限于以下内容：1. 基站设备采购、安装和调试；2. 铺设天线、电缆等相关设备；3. 相关建设工程的设计、施工和监理；4. 完成试验基站的投入使用。
第二条工期1. 工程的开始日期为合同签订之日，竣工日期为2023年12月31日（以竣工验收合格为准）；2. 如因甲方原因导致工期延长的，乙方无责任和义务承担。
第三条工程费用1. 甲方应按时支付乙方的工程费用，合计人民币（大写）_______________元整（小写：¥___________）；2. 工程费用由甲方按照以下方式支付：（1）合同签订生效后，甲方应向乙方预付工程款总额的30%，即人民币__________元（¥___________）；（2）工程完成后，甲方应支付工程尾款总额的70%，即人民币__________元（¥___________）。
集团大厦试验基站建设工程施工合同
集团大厦试验基站建设工程施工合同1. 合同双方本合同由以下两个方面共同签订：甲方：（施工方）_____________地址：_____________电话：_____________法定代表人：_____________乙方：（发包方）_____________地址：_____________电话：_____________法定代表人：_____________2. 工程概述试验基站建设工程是由乙方向甲方发包，甲方负责施工完成，建设地点为集团大厦，工程内容包括以下部分：•现场调查和设计•地面基础和塔身浇筑•信号传输线路的铺设•设备安装和调试测试3. 工程计划1.工期本工程工期为________个月，自合同签订之日起计算。
如遇到不可抗力，工期应酌情延长或缩短，并经乙方书面同意。
2.施工方案施工方案由甲方制定，需满足相关安全规定和质量标准，并在工程开始前提交乙方审核。
乙方有权提出修改意见。
3.施工进度甲方应按施工计划完成工程进度，并定期向乙方报告工作进展情况。
如因施工方原因导致工期延误，按日计算违约金，每日违约金数额为工程总价款的______%。
4. 工程费用1.工程造价工程总价款为人民币________元整（大写），其中包括所有施工必要的费用。
乙方应在工程验收合格后15个工作日内支付工程款。
2.增减项如乙方需要更改工程施工范围造成工程费用增加或减少，增减费用应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
3.质量保证金甲方在完成工程前应交纳相应的质量保证金，金额为工程总价款的_____%，在工程竣工验收后扣除押金返还。
5. 质量和责任1.工程质量甲方应按相关标准和质量规范完成工程，保证工程符合国家有关法律和法规的规定，并提供一定的售后服务。
2.竣工验收工程竣工后，乙方有权对工程进行验收，并签署竣工验收合格证书。
甲方应按要求进行整改，直至验收合格。
3.违约责任如甲方未按合同约定履行或未按要求完成工程，应承担相应的违约责任，并支付违约金。
集团大厦试验基站建设工程施工合同模板8篇
集团大厦试验基站建设工程施工合同模板8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就集团大厦试验基站建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：试验基站的建设，包括设备安装、调试及运行等。
4. 工程规模：具体规模根据甲方需求确定。
二、合同工期1. 开工日期：合同签订之日起。
2. 竣工日期：具体日期根据甲方需求及工程实际情况确定。
3. 合同工期为XX个工作日。
三、工程造价1. 工程总造价为人民币[总造价]元。
2. 工程造价包括设备费、施工费、调试费等。
具体费用根据甲方需求及工程实际情况确定。
3. 乙方应在合同签订后提交详细的工程造价清单，并经甲方确认无误后执行。
四、付款方式1. 甲方应按以下方式向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应支付工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应支付工程总造价的XX%；（3）剩余款项在保修期满后支付。
2. 具体付款时间和金额以甲方出具的付款通知单为准。
五、施工要求1. 乙方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方应使用合格的施工材料和设备，确保施工安全和环保。
3. 乙方应按时向甲方提交施工进度报告，确保工程按时完成。
4. 乙方应积极配合甲方的监督和检查工作，确保工程质量得到有效控制。
5. 乙方在施工过程中应注意保护甲方的财产和人员安全，避免对周围环境造成不良影响。
六、验收与保修1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。
2. 验收标准和方法按照合同条款和施工图纸执行。
如有不符合要求的地方，乙方应及时进行整改并重新申请验收。
3. 保修期为工程竣工验收之日起XX个月。
在保修期内，乙方应对工程出现的非人为损坏进行免费维修和更换。
集团大厦试验基站建设工程施工合同6篇
集团大厦试验基站建设工程施工合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1集团大厦试验基站建设工程施工合同甲方：集团大厦管理委员会乙方：建设公司根据双方友好协商，为了保证集团大厦内通信信号的稳定与覆盖范围的扩大，特订立本合同。
双方均经过充分沟通，一致同意如下：一、项目概况1.1 项目名称：集团大厦试验基站建设工程1.2 项目地点：集团大厦内1.3 项目内容：新建并安装试验基站设备，提升集团大厦通信信号覆盖范围1.4 项目期限：工程开始日期至竣工验收日期为合同期限，具体时间双方协商确定二、工程进度及质量要求2.1 乙方需按照合同规定的工程进度，按时保质保量完成工程建设任务。
如遇不可抗力因素影响工程进度，须及时向甲方报告并协商应对措施。
2.2 乙方需保证工程施工质量符合相关国家标准和甲方要求，且负责安装设备的售后服务保障。
2.3 工程验收合格后，乙方需提供整套设备的使用、维护手册，并对甲方相关工作人员进行培训。
三、合同价款及支付方式3.1 乙方承建工程总造价为XXX万元，具体费用细则双方另行商定。
3.2 合同价款分解如下：（1）设备采购费用（2）施工人工费用（3）工程材料费用3.3 甲方将根据工程的阶段性完成情况，按照合同约定的支付方式向乙方支付费用。
四、安全保障及保险责任4.1 乙方需遵守相关安全法规，做好工程施工期间的安全保障工作，定期向甲方汇报有关安全情况。
4.2 工程过程中如发生人身伤害或设备损坏等意外情况，乙方需及时通知甲方并承担相应赔偿责任。
4.3 乙方需对工程施工过程进行质量跟踪及管理，并严格执行相关施工规范。
五、延期和解除合同5.1 若乙方造成工程拖期，甲方有权要求乙方按照合同约定的支付方式进行费用减扣，并对此次工程质量进行评估。
5.2 若因不可抗力因素导致工程无法按时完工，双方均有权延长合同期限，并重新商定工程时间节点。
5.3 若双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决；若协商无法达成一致意见，双方均有权提起诉讼解决。
2024年集团大厦试验基站建设工程施工合同
2024年集团大厦试验基站建设工程施工合同合同双方：甲方（业主）：XX集团乙方（承包商）：XX通信工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方在集团大厦试验基站建设工程施工事宜达成以下协议：一、工程概况工程名称：集团大厦试验基站建设工程工程地点：集团大厦所在地工程范围：包括基站设备安装、基站机房装修、基站网络调试等全部内容二、合同金额及支付方式合同总金额：人民币贰佰万元整支付方式：分三次支付，分别为合同签订后五个工作日内支付50%，施工开始后十个工作日内支付40%，验收合格后十个工作日内支付剩余10%。
三、工期及验收工期：自合同签订之日起算，工期为30个工作日。
若因甲方或不可抗力原因导致工期延误，经双方协商一致后可延长工期。
验收：工程完工后，乙方应按照国家相关标准进行自检，并将验收申请提交甲方。
甲方在收到验收申请后五个工作日内进行验收，若验收合格，则视为验收合格。
四、双方权利与义务甲方权利与义务：1. 提供施工所需的水电等必要条件；2. 监督乙方施工过程，确保工程质量；3. 按约定支付合同款项。
乙方权利与义务：1. 按期完成施工任务，确保工程质量；2. 负责施工过程中的安全问题；3. 配合甲方提供必要的施工条件。
五、违约责任及解决争议的方式违约责任：如一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此而造成的损失。
解决争议的方式：如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 乙方应确保施工安全，遵守相关安全生产法规，确保施工人员的人身安全。
如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
2. 乙方应按照国家相关规定和标准进行施工，确保工程质量。
如因质量问题造成维修或损坏，乙方应承担相应的维修费用。
3. 合同签订后，双方均不得无故终止合同。
如需终止，应提前一个月书面通知对方，并按照合同金额的5%向对方支付违约金。
2024年集团大厦试验基站建设工程施工合同模板
2024年集团大厦试验基站建设工程施工合同模板甲方（企业名称）：____________（以下简称甲方）地址：__________________法定代表人（负责人）：____________联系电话：________________乙方（施工单位名称）：_____________（以下简称乙方）地址：__________________法定代表人（负责人）：_____________联系电话：_________________鉴于甲方有意委托乙方进行____年集团大厦试验基站建设工程的施工，双方在平等、自愿的基础上，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：____年集团大厦试验基站建设工程1.2 项目地点：___________________1.3 项目范围：- ________________（列出具体的工程内容）- ________________- ________________第二条工期和工作量2.1 工期：从本合同签订之日起，至__________________2.2 工作量：按照甲方提供的设计图纸和规格要求进行施工，保质保量完成工程。
第三条施工价款及支付方式3.1 施工总价款为___________________ （具体金额），含税。
3.2 支付方式及进度：- 第一阶段支付：签订合同后，甲方支付总价款的30%作为首付款。
- 第二阶段支付：工程进展到50%时，甲方支付总价款的50%。
- 第三阶段支付：工程竣工验收合格后，甲方支付总价款的20%。
第四条施工期间的责任和义务4.1 甲方的责任和义务4.1.1 提供建设工程的图纸、设计要求和相关材料，并负责配合乙方的施工。
4.1.2 按约定支付工程款项。
4.1.3 确保施工现场的安全、卫生和环保要求，并提供必要的保护措施。
4.1.4 对施工期间的变更和调整，及时通知乙方，并与乙方商议解决方式。
4.2 乙方的责任和义务4.2.1 按照甲方的设计要求和相关规范进行施工，保证工程质量。
2023年集团大厦试验基站建设工程施工合同
2023年集团大厦试验基站建设工程施工合同合同编号：[编号]日期：[日期]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系方式：[甲方联系方式]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方拟在 [地点] 建设2023年集团大厦试验基站，经乙方提供工程咨询服务后，双方经友好协商一致，特订立本合同，以明确双方的权利和义务。
第一条工程概况1.1 项目名称：2023年集团大厦试验基站建设工程。
1.2 项目地址：[地址]。
1.3 工程规模和内容：根据甲方建设需求，在大厦内部建设试验基站，并完成相应设备配置和调试工作。
1.4 工程周期：预计工期为[工期]。
第二条工程费用2.1 工程总造价为[总造价]。
2.2 工程费用支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付工程款项，具体支付比例及时间表如下：a) 工程开工前甲方支付合同价款总额的[比例]；b) 工程完成建设及设备调试后甲方支付[比例]；c) 工程竣工验收合格后甲方支付[比例]。
第三条工程责任3.1 乙方责任：a) 在指定时间内完成试验基站的建设工程；b) 确保基站设备配置和调试工作的质量和进度；c) 遵守相关建设、安全、环境保护等法律法规，确保工程施工安全。
3.2 甲方责任：a) 提供合理的建设施工条件，包括施工用地、临时用房、水电等设施；b) 根据工程进度及时支付工程款项。
第四条工程变更4.1 工程变更事项包括但不限于工程范围、工程量、工程质量标准等，任何一方有权提出工程变更要求。
4.2 工程变更的内容、费用及合同价格的调整由双方协商确定，变更事项经双方签署的补充协议后生效。
第五条安全保障5.1 乙方需严格遵守现场安全规范，提供安全防护设施，并负责施工期间的安全管理工作。
5.2 如发生施工安全事故，乙方应立即采取必要的应急措施，并及时向甲方报告，协助处理事故。
第六条竣工验收及质保6.1 竣工验收：工程竣工后，双方经共同验收，如发现问题或不符合工程质量要求的地方，乙方需及时予以修复。
2024年集团大厦试验基站建设工程施工合同书
集团大厦试验基站建设工程施工合同书第一章总则第一条合同双方甲方：合同签订人所代表的集团大厦乙方：施工单位名称第二条合同内容甲、乙双方本着平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承建甲方集团大厦试验基站建设工程，达成如下合同：•建设地点：集团大厦•工程名称：试验基站建设工程•工程总造价：xxxx万元•工程开工时间：xxxx年-xx月-xx日•工程竣工时间：xxxx年-xx月-xx日第三条合同约定根据合同双方的共同意见，甲方为乙方提供下列待解决问题：1.施工期内，甲方协助乙方处理有关协调事项2.甲方为乙方提供施工专用通道以便乙方施工作业需要3.施工期间乙方在保证施工安全的前提下可以使用甲方施工现场周边辅助设施如停车位等。
第二章施工规范和质量管理第四条工程质量乙方必须遵循国家有关法律法规、工程建设规范和行业标准，进行施工作业，按照甲方的施工计划、工程方案和技术要求，保证试验基站建设工程的工程质量。
第五条设备设施乙方应根据施工计划、设备和材料的自身特点，编制相应的施工方案，并保证设备设施的安全可靠性。
第六条施工现场管理乙方负责自己施工现场的证照审批、施工现场治安保卫、卫生保健等工作，保持施工现场的清洁卫生，做好消防及安全保障等有关规定。
第七条质量监督甲方有权根据施工进度和工艺要求等情况，对试验基站建设工程的质量进行监督检查。
乙方应自行组织对试验基站建设工程的施工质量进行监测、检查和管理，并在施工过程中及时消除质量隐患。
第三章施工进度与结算第八条施工进度乙方应设置合理的施工计划，确保工期的有效利用。
甲方要求在施工期间，按月提交工作计划、进度表、质量报告、材料使用情况等，供甲方汇总评审。
第九条合同价款及结算试验基站建设工程竣工后，双方应在15日内办理竣工验收手续。
合同价款分多次支付，第一笔支付50%作为“建筑工程预付款”付给乙方。
乙方完成工程后，甲方确认合格后，支付工程计量价款的90%。
竣工结算在双方确定合格事项实现后，以已完成工程的“验收合格证书”为依据,经双方出具完整资料，结算完毕后30日内即支付给乙方尾款。
集团大厦试验基站建设工程施工合同书6篇
集团大厦试验基站建设工程施工合同书6篇篇1甲方：XXXX集团大厦乙方：XXXX建设公司根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就集团大厦试验基站建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：集团大厦顶部3. 工程内容：试验基站建设，包括设备安装、调试及运行维护等4. 工程期限：自合同签订之日起，至设备安装完成并正常运行之日止二、工程造价及支付方式1. 工程造价：人民币XX万元整（￥XX,000,000）2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；（2）设备安装完成并正常运行后，甲方支付乙方剩余的XX%款项。
三、工程质量及验收标准1. 工程质量：乙方应保证施工质量符合相关标准和规范，确保设备安装牢固、运行稳定。
2. 验收标准：工程验收应按照国家相关标准和规范进行，确保工程质量符合要求。
具体验收标准如下：（1）设备安装牢固，无晃动或脱落现象；（2）设备运行稳定，无异常噪音或震动；（3）设备外观完好，无损坏或变形现象。
四、甲方权利义务1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量符合要求。
2. 甲方应按时支付乙方的工程款项，确保工程顺利进行。
3. 甲方应提供必要的施工条件和协助，确保工程顺利完成。
五、乙方权利义务1. 乙方应严格按照合同约定进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方应按时向甲方提交施工进展报告，确保甲方了解工程进展情况。
3. 乙方应保证施工场地的整洁和卫生，确保不影响周围环境和他人生活。
4. 乙方应提供必要的施工资料和文件，确保甲方进行工程验收和结算。
六、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约：如甲方未按时支付工程款项或未提供必要施工条件，导致工程无法按时完成或造成损失的，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
具体赔偿标准如下：（1）因甲方原因造成工程延误的，每延误一天，甲方应支付乙方合同总价的XX%作为违约金；（2）因甲方原因造成设备损坏或丢失的，甲方应赔偿乙方相应的损失。
集团大厦试验基站建设工程施工合同模板
集团大厦试验基站建设工程施工合同模板合同编号：【合同编号】甲方（建设单位）：【甲方名称】乙方（承包单位）：【乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，就集团大厦试验基站建设工程项目签订如下合同，并共同遵守：第一条项目概况1. 项目名称：集团大厦试验基站建设工程。
2. 项目地点：【项目地点】。
3. 项目规模：【项目规模】。
第二条合同价款及支付方式1. 合同价款总额为【合同价款总额】（大写：【合同价款总额大写】）人民币。
2. 甲方按工程进度和质量验收结果支付合同价款。
3. 合同价款支付方式为【支付方式】。
第三条工程进度和质量保证1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
2. 乙方应确保工程质量符合相关法律法规和标准要求。
第四条甲方的权利和义务1. 甲方应按时支付合同价款。
2. 甲方应为乙方提供必要的施工环境和施工材料。
第五条乙方的权利和义务1. 乙方应按照合同要求完成工程，并保证工程质量。
2. 乙方应按照甲方的要求变更工程设计和施工方案。
第六条违约责任1. 若甲方未按时支付合同价款，应按照合同约定向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按时完成工程，应按照合同约定向甲方支付违约金。
第七条知识产权1. 工程实施过程中产生的所有知识产权归甲方所有。
2. 乙方在工程实施过程中所使用的专利、技术等知识产权应取得合法授权。
第八条保密条款1. 甲乙双方应对在合同履行过程中了解到的对方商业秘密进行保密，并未经对方书面同意不得向第三方透露。
2. 双方应采取必要的措施确保商业秘密的保密性。
第九条争议解决1. 若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
2. 若协商不成，应提交至【仲裁机构名称】仲裁，仲裁裁决是终局的。
第十条合同的变更和解除1. 本合同的任何变更和解除必须经过甲乙双方书面协商一致，并在变更或解除后的【时间】日内签订书面协议。
第十一条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
集团大厦试验基站建设工程施工合同7篇
集团大厦试验基站建设工程施工合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方集团大厦试验基站建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：包括基站主体结构施工、设备安装、配套设施建设等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
二、工程期限工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
该总价包括但不限于材料费、人工费、设备费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付款项。
具体支付节点为：工程开工前支付总价的XX%，工程进行中支付XX%，工程竣工并验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行技术标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的XX个工作日内组织验收。
3. 验收合格后，双方签署工程验收合格证书。
如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应费用。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应制定安全施工措施，加强现场安全管理，确保施工过程中人员安全。
2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序。
3. 若因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若因乙方原因未能按合同约定完成工程，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。
七、其他约定事项1. 双方应共同遵守国家法律法规及相关政策规定。
2024年集团大厦试验基站建设工程施工合同范文
2024年集团大厦试验基站建设工程施工合同范文尊敬的各位合同双方：鉴于甲方为建设集团大厦试验基站而进行招标，现经双方友好协商，就集团大厦试验基站建设工程的具体施工事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行集团大厦试验基站的施工工程，乙方承诺按照本合同的约定，保质保量、按时按质完成工程，确保工程进度和质量。
第二条工程内容1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求，进行集团大厦试验基站的相关施工工作。
2. 乙方负责施工前的准备工作，包括但不限于材料采购、机械设备准备等。
3. 乙方应确保工程施工符合相关法律法规和安全标准，保障施工环境的安全和整洁。
第三条工程价格1. 本工程施工总价为人民币（￥）**元（大写：**元整）。
2. 工程价格包括人工费、材料费、设备费等。
3. 工程价格不包括增值税和其他可能产生的税费，如有变动，双方另行协商。
第四条工程进度1. 乙方应按照工程计划，合理安排施工进度，确保按期完成工程。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时通知甲方，并商讨解决方案。
第五条施工质量1. 乙方应保证工程质量符合国家标准和甲方的要求，确保工程结构安全稳固。
2. 工程竣工验收前，乙方应完成工程质量检测，合格后才能移交甲方。
第六条风险责任1. 工程施工期间，如因乙方原因导致的施工质量不达标或造成损失的，乙方应承担相应的责任。
2. 如因甲方原因或不可抗力导致工程延误或损失的，双方应协商处理，各自承担相应责任。
第七条合同解除1. 如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同的，双方可协商解除合同，但应提前书面通知对方。
2. 如一方未按约定履行合同义务，经催告后仍未改正的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。
第八条其他条款1. 本合同自双方签字生效，至工程竣工验收完成之日止。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 合同双方应本着诚信原则履行合同义务，共同维护合同的有效性。
甲方（盖章签字）：乙方（盖章签字）：日期：日期：。
集团大厦试验基站建设工程施工合同模板5篇
集团大厦试验基站建设工程施工合同模板5篇篇1甲方（建设单位）：[集团大厦名称]乙方（施工单位）：[施工单位名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就[集团大厦名称]试验基站建设工程施工事项达成一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况工程地点：[集团大厦具体地址]二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期：XX日历天三、质量标准工程质量标准：合格验收标准：按照国家相关规范及行业标准进行验收。
四、合同价款本合同总价款为人民币（大写）：[合同总价款]元；（小写）：[合同总价款]元。
价款支付方式：银行转账/支票/现金等，具体支付方式双方另行协商确定。
五、甲方义务1. 提供施工所需的水源、电源及施工场地；2. 负责协调施工过程中的相关单位及人员关系；3. 按照合同约定支付合同价款。
六、乙方义务1. 按照设计图纸及施工规范进行施工；2. 确保施工质量及进度，按时完成施工任务；3. 负责施工过程中的安全及环境保护工作。
七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期一天，按照应支付价款的万分之五向乙方支付违约金；2. 乙方未按合同约定完成施工任务的，每逾期一天，按照合同总价款的万分之五向甲方支付违约金；3. 因一方违约给另一方造成损失的，违约方应当承担赔偿责任。
八、争议解决双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（签字盖章）：[集团大厦名称]日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字盖章）：[施工单位名称]日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就集团大厦试验基站建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：试验基站建设，包括设备安装、调试及运行维护等4. 工程规模：建筑面积约[建筑面积]平方米二、工期及进度1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 工程质量要求：达到国家相关标准，并通过验收4. 进度款支付节点：根据工程进度进行阶段性支付三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币[总造价]元整2. 支付方式：银行转账或支票支付，具体支付方式由双方协商确定3. 付款节点：根据工程进度进行阶段性支付，具体支付节点及金额按照合同约定执行4. 竣工验收及结算：工程竣工验收后，进行结算并支付尾款四、施工及保修责任1. 甲方负责提供施工场地的土地使用权和相关手续，确保施工顺利进行。
_______集团大厦试验基站建设工程施工合同(合同示范文本)
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改_______集团大厦试验基站建设工程施工合同(合同示范文本) What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusionand performance of the contract_______集团大厦试验基站建设工程施工合同(合同示范文本)编号：_________甲方：________________地址：________________联系人：______________联系电话：____________传真：________________乙方：_______________地址：________________联系人：______________联系电话：____________甲方经过招选，选定乙方作为_______大厦试验基站建设工程施工单位，并委托乙方负责基站建设所涉及的相关事宜。
为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：第一条工程项目概况（一）项目名称：________________（二）施工地址：________________（三）双方委派的工程代表：________________甲方代表：________________乙方代表：________________第二条工程项目的具体内容（一）天线基础的设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件1）。
（二）天线桅杆、安装配件的制作（按甲方要求，见附件1）。
（三）发射馈线的敷设、紧固、安装、接头防水处理。
（四）配合甲方进行天线的调试、调测。
（五）天馈系统的接地及防雷处理（按国家标准，见附件2）。
（六）其它与基站建设有关的事宜。
集团大厦试验基站建设工程施工合同标准范本_1
协议编号：LX-FS-A96766集团大厦试验基站建设工程施工合同标准范本After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests.编写：_________________________审批：_________________________时间：________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑集团大厦试验基站建设工程施工合同标准范本使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
编号：_____甲方：____地址：____联系人：____联系电话：____传真：____乙方：_____地址：____联系人：____联系电话：____甲方经过招选，选定乙方作为_____大厦试验基站建设工程施工单位，并委托乙方负责基站建设所涉及的相关事宜。
为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：第一条工程项目概况（一）项目名称：____（二）施工地址：____（三）双方委派的工程代表：____甲方代表：____乙方代表：____第二条工程项目的具体内容（一）天线基础的设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件1）。
（二）天线桅杆、安装配件的制作（按甲方要求，见附件1）。
（三）发射馈线的敷设、紧固、安装、接头防水处理。
（四）配合甲方进行天线的调试、调测。
2023年集团大厦试验基站建设工程施工合同模板
2023年集团大厦试验基站建设工程施工合同模板[合同模板]合同编号：【填写编号】甲方：【填写甲方全称】地址：【填写甲方地址】乙方：【填写乙方全称】地址：【填写乙方地址】鉴于甲方拟在【填写集团大厦地址】建设试验基站，乙方具备相关建设经验和技术实力，双方达成以下合同：第一条合同目的甲方委托乙方负责2023年集团大厦试验基站建设工程的施工，乙方负责按照甲方的要求和规定进行施工。
第二条工程内容1. 甲方提供详细的试验基站建设方案和设计图纸；2. 乙方负责根据方案和图纸进行工程建设，包括土建施工、设备安装、系统调试等工作；3. 工程涉及的具体内容和工作量按照项目计划书确定。
第三条工期和交付1. 工期：工程开始日期为【填写开始日期】，预计完工日期为【填写预计完工日期】；2. 甲乙双方共同监督工程进度，确保按时交付。
第四条工程质量和验收1. 乙方应按照相关规定和技术标准进行施工，确保工程质量；2. 乙方负责工程的验收工作，完成后向甲方提供验收报告；3. 如乙方施工的工程存在质量问题，乙方应承担相应的修复责任。
第五条工程费用1. 工程总造价为【填写工程总造价】，同时包括人工、材料和设备费用等；2. 甲方按照签订合同时约定的付款方式和进度向乙方支付工程款项。
第六条税费责任1. 工程款项中的税费由乙方负责缴纳；2. 如因乙方未按时缴纳税费而导致的罚款或利息等费用由乙方承担。
第七条保密责任1. 乙方在工程施工过程中可能接触到甲方的商业机密和技术数据，乙方应承担保密责任，不得泄露给第三方；2. 乙方未经甲方书面许可，不得将工程施工过程、技术资料和图纸等信息用于其他用途。
第八条违约责任1. 如甲方或乙方违约，应根据损失情况进行赔偿；2. 如违约方致使对方产生损失，违约方还应承担相应的违约金。
第九条其他约定1. 合同解释权归双方共同所有；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力；3. 本合同附件包括但不限于项目计划书、建设方案和设计图纸等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
集团大厦试验基站建设工程施工合同完整版
In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
集团大厦试验基站建设工程施工合
同完整版
下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
编号：_____
甲方：____
地址：____
联系人：____
联系电话：____
传真：____
乙方：_____
地址：____
联系人：____
联系电话：____
甲方经过招选，选定乙方作为_____大厦试验基站建设工程施工单位，并委托乙方负责基站建设所涉及的相关事宜。
为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：
第一条工程项目概况
（一）项目名称：____
（二）施工地址：____
（三）双方委派的工程代表：____
甲方代表：____
乙方代表：____
第二条工程项目的具体内容
（一）天线基础的设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件1）。
（二）天线桅杆、安装配件的制作（按甲方要求，见附件1）。
（三）发射馈线的敷设、紧固、安装、接头防水处理。
（四）配合甲方进行天线的调试、调测。
（五）天馈系统的接地及防雷处理（按国家标准，见附件2）。
（六）其它与基站建设有关的事宜。
第三条工程价款与费用结算
（一）工程施工总价款：人民币（小写）____元（大写：_____元整）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
（二）付款方式：
1．整个工程建设完毕（包括机房设备搬运整理、电源引入、桅杆架设、地线、避雷等）经甲方验收合格后一次性付清乙方总合同金额。
2. 甲方将合同款项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：
收款人：____
开户行：____
帐户：____
3．乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。
不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第四条工程期限
（一）工程开工日期为：____
（二）施工最后期限：____
（三）完工时间预计：____
第五条双方的权利和义务
（一）甲方的权利与义务
1．甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容；
2．甲方负责提供安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；
3．施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，
具体程序及细节由甲乙双方协商。
（二）乙方的权利与义务
1．乙方应在规定的时间内提交'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'，甲方对于乙方提交的'施工组织设计
方案'和'施工综合进度计划'同意与否，应在2日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。
经甲方同意的'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'为合同附件，应共同遵循；
2．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：
（1）施工单位的营业执照及法人证明书；
（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。
3．乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指
定的场所；
4．乙方按甲方要求负责基站站点的勘察、基础设计、整体施工等工作；
5．乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责；
6．乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。
7．施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。
第六条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任
何第三人，不得将工程项目进行分包和转包；
第七条乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。
第八条保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。
任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
第九条工程质量与验收
（一）甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方施工完毕即通知甲方进行验收。
（二）乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
（三）以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承
担责任。
（四）上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。
（五）工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。
因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此
造成的损失。
（六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延（七）需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。
（八）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检验合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。
通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
验收合格，
甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。
第十条违约责任
（一）合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除，不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。
（二）乙方应严格按照甲方的要求
进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。
（三）本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。
任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的30%。
（四）乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；
（五）在系统运行中若因乙方施工
质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。
（六）由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。
（七）因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。
第十一条争议解决方式
甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。
第十二条本合同未尽事宜，双方协商解决。
经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。
第十三条本合同自签订之日起生效。
第十四条本合同一式陆份，甲乙双方各执三份。
附件（略）
甲方（章）：____ 乙方（章）：____
代表人：（签字）____ 代表人：（签字）____
委托代理人：____ 委托代理人：____
_____年_____月____日____年_____月_____日
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION。