消防改造合同协议书
消防改造工程合同范本5篇
消防改造工程合同范本5篇篇1消防改造工程合同范本甲方（委托方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________乙方（承担方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________鉴于甲方拟对其单位进行消防改造工程，兹双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程名称本次合同的工程名称为：甲方单位消防改造工程。
第二条工程内容1.乙方承担本次工程的设计、施工、监理等全部工作，确保消防改造工程可以按时按质完成。
2.工程内容包括但不限于：消防设备的更换、安装；消防通道的设置、疏通；消防电梯的检修、更新等。
第三条工程质量1.乙方应当保证工程的质量，确保消防改造工程符合国家相关法律法规的要求，达到安全标准。
2.如工程出现质量问题，乙方应当承担相应的责任，并及时进行整改。
第四条工程期限1.本次工程的期限为_______（具体天数），自合同生效之日起计算。
2.若工期需要延长，乙方应当提前向甲方说明原因，并经甲方同意后方可延期。
第五条合同价款1.本次工程的合同价款为__________元整。
2.合同价款应当分期支付，具体支付比例和时间由双方协商而定。
最后一笔款项应当在工程全部完成并经验收合格后支付。
第六条违约责任1.一方违反合同规定，未在约定期限内履行义务的，应当承担违约责任。
2.违约一方需向对方支付相应的违约金，违约金的数额由双方协商确定。
第七条材料来源1.乙方承担工程所需材料的采购工作，确保所选材料符合相关标准，并保证质量。
2.若材料有特殊要求，乙方应当事先向甲方说明，并经甲方同意后采购使用。
第八条保修期限1.工程竣工后，乙方应当提供相应的保修期服务，保修期限为_______（具体天数）。
2.保修期内，如工程设备出现问题，乙方应当及时响应并进行维修，保证设备的正常运行。
消防工程改造施工合同协议书范本
消防工程改造施工合同协议书范本合同编号：__________消防工程改造施工合同协议书范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方消防工程改造施工事项，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________二、施工内容及要求2.1 乙方根据甲方的要求，负责消防工程的设计、施工、验收及保修等工作。
2.2 乙方应严格按照国家消防技术标准和规范进行施工，确保工程质量。
2.3 乙方应按照约定的工期完成施工，如有延误，应承担相应的违约责任。
2.4 乙方应保证消防设施的运行、使用安全，不得存在任何安全隐患。
三、合同价格3.1 双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 乙方在施工过程中，如需变更施工内容或增加工程量，应提前征得甲方同意，并按照约定的价格进行调整。
四、工期4.1 双方确认，本工程的工期为__________日。
4.2 乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。
五、付款方式及时间5.1 双方约定，本工程的付款分为三个阶段，分别为工程进度款的支付、工程验收合格后的支付及质保金支付。
5.2 工程进度款的支付比例为合同价的__________%，支付时间为工程进度达到__________%后的七个工作日内。
5.3 工程验收合格后的支付比例为合同价的__________%，支付时间为验收合格后的七个工作日内。
5.4 质保金支付比例为合同价的__________%，支付时间为工程验收合格后的__________年内，按年度支付。
六、质量保证6.1 乙方应保证所施工的消防工程质量符合国家消防技术标准和规范要求。
消防整改工程承包合同协议书范本
消防整改工程承包合同协议书范本甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方需要对其所属的具体建筑物或场所名称进行消防整改工程，乙方具备相关的施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1、工程名称：具体建筑物或场所名称消防整改工程2、工程地点：详细地址3、工程内容：包括但不限于火灾自动报警系统的更新与调试、消防栓系统的改造、自动喷水灭火系统的安装与维护、疏散通道的整改等（具体工程内容根据实际情况详细列出）二、工程期限1、本工程的工期预计为具体天数天，自合同生效之日起计算。
2、如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认。
三、工程质量及验收标准1、乙方应严格按照国家及地方现行的消防规范、标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2、工程竣工后，乙方应提交书面验收申请，甲方应在收到申请后的约定天数日内组织相关部门和人员进行验收。
3、验收合格的，双方应签署验收合格报告；验收不合格的，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
四、工程价款及支付方式1、本工程的总价款为人民币大写金额元（小写：￥＿____元），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2、甲方应按照以下方式支付工程价款：（1）合同签订后约定比例的预付款，即人民币大写金额元；（2）工程进度达到具体节点时，支付约定比例的进度款；（3）工程竣工验收合格后，支付约定比例的竣工款；（4）剩余约定比例作为质量保证金，在质保期满后无质量问题时支付。
五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权对工程进度、质量进行监督检查。
2、按照合同约定及时支付工程价款。
3、提供施工所需的场地、水电等基础条件。
4、协调与其他相关部门和单位的关系，确保施工顺利进行。
（二）乙方的权利和义务1、有权要求甲方按照合同约定支付工程价款。
简易消防改造合同范本
简易消防改造合同范本合同编号：_________甲方（委托方）：_________地址：_________联系电话：_________乙方（承包方）：_________地址：_________联系电话：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着自愿、公平、公正的原则，就消防改造项目的实施达成如下协议：一、工程概况1.项目名称：_________2.项目地点：_________3.工程内容：优化消防设施、设备的安装及改造，确保满足国家消防安全标准及地方性规定。
二、合同金额1.本合同总金额：人民币_________（大写：_________）。
2.付款方式：o甲方在合同签署后支付合同总金额的30%作为预付款；o工程完成后，验收合格后支付剩余的70%。
三、工程期限1.工程开工日期：_________2.工程竣工日期：_________3.工期总天数：_________天。
如遇天气、不可抗力等特殊情况，增加工期需双方协商确认。
四、双方权利和义务甲方权利和义务1.按合同约定及时支付款项。
2.提供施工所需的相关资料和现场条件。
3.监督施工进度，确保工程质量。
4.有权要求乙方进行技术指导和服务。
乙方权利和义务1.按照合同约定的工期、质量要求完成工程。
2.负责施工期间的安全管理，确保施工现场的安全。
3.定期向甲方汇报工程进展情况，接受甲方的监督。
4.确保所用材料及设备符合国家消防相关标准。
五、验收与保修1.工程完成后，甲方对工程进行验收，验收合格后支付剩余款项。
2.乙方负责工程质量保修期为12个月，自验收合格之日起计算。
3.保修期内出现质量问题，乙方应免费修复。
六、违约责任1.甲方未按约定时间支付款项，需支付违约金，违约金为未付款项的5%。
2.乙方未按期完工或工程质量不符合约定，需承担相应的违约责任。
七、争议解决合同在履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；失败时可向甲方所在地人民法院提出诉讼。
消防维修改造工程合同消防维修改造工程合同协议书(3篇)
消防维修改造工程合同消防维修改造工程合同协议书(3篇)消防修理改造工程合同消防修理改造工程合同协议书篇一依据《中华人民共和国经济合同法》有关规定和改造工程的有关要求，结合本工程的详细状况，为明确双方义务及权利，保证施工正常进展，经双方协商全都，特定立本合同。
第一条、工程工程1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围： a.帮助甲方进展消防申报审批验收 b.消防水、电系统改造 c.消防、电气检测工程期限本工程具备施工条件且无不行反抗力因素下估计估计从日至_ _月__ _日。
(工期从正式进场日开头计算) 其次条、工程造价本工程造价为：rmb：元(大写： )第三条、工程款支付工程款的支付:签定合同后甲方根据下表商定分 3 次向乙方预付或支付工程款，甲方不按时拨付工程款，乙方有权进展停工，甲方担当由此造成的一切后果。
第四条、不行抗力签约双方中的任何一方，由于战斗或严峻的火灾、水灾、地震、暴风雨和其他不行抗力大事而影响合同履行时，受大事阻碍的一方对这种不能履行或延迟履行不负责任。
第五条、工程监视乙方供给的主要材料应符合国家要求，甲方有权监视工程材料及施工质量，如不符合规定，通知乙方返工重做，其费用及损失概由乙方负担。
第六条、工地治理1、乙方工人应严守施工现场治理制度，如有规定外行为触犯地方治安条例，所引起的纠纷，概由乙方负责，与甲方无关。
2、甲方需向乙方供应材料、设备的存放场地，并供应现场施工用电、用水等正常施工所具备的条件。
第七条、工程责任1、本工程验收前，现有已完成成品及未完之材料等皆归乙方全部，如保管不当而导致损失，概由乙方负责。
2、现场已竣工的工程成品爱护，乙方应严格遵守，如发生损坏，乙方应负赔偿责任。
第八条、工地清理施工中产生的垃圾，乙方应去除至甲方指定地点。
撤除的管料、阀门等可回收物归乙方全部，乙方有权自行处理。
工程完工后，全部工地废料、杂物及临时设备等，由乙方负责清运至指定堆放处。
第九条、竣工验收标准与保修1.乙方严格根据图纸施工，符合水暖施工标准要求。
2024年二次消防改造工程合同协议书范本
2024年二次消防改造工程合同协议书范本合同编号：____________甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.工程名称：2024年二次消防改造工程2.工程地点：_______3.工程内容：包括但不限于建筑消防设施的设计、采购、安装、调试、验收等二次消防改造工作。
4.工程规模：_______5.工程期限：自合同签订之日起至_______止。
二、合同价格及支付方式1.合同总价为人民币_______元（大写：____________________元整），该价格包含乙方完成本工程所需的一切费用。
（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（3）工程验收合格后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的剩余部分。
三、甲乙双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1.甲方应保证工程所需的资金、场地、资料等条件，确保乙方顺利施工。
2.甲方有权对乙方的施工质量、进度等进行监督检查，并提出合理建议。
3.甲方应按时支付合同约定的款项，不得无故拖延。
4.甲方应在工程验收合格后及时办理相关手续，确保工程投入使用。
（二）乙方权利和义务1.乙方应按照国家相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程质量。
2.乙方应按照合同约定的工期完成工程，并接受甲方的监督检查。
3.乙方应严格按照合同约定的价格和付款方式进行结算。
4.乙方负责提供工程所需的材料、设备，并对材料、设备的质量负责。
四、工程质量及验收1.乙方应保证工程达到国家相关法律法规、规范和标准的要求。
2.工程验收分为阶段验收和最终验收，阶段验收合格后方可进行下一阶段施工。
3.工程最终验收合格后，双方签订验收合格证书，乙方向甲方提交完整的工程资料。
五、违约责任1.任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。
消防改造工程合同范本5篇
消防改造工程合同范本5篇第1篇示例：消防改造工程合同范本甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）鉴于甲方有关进行消防改造工程的意向，乙方具有从事消防工程施工的资质和能力，经双方友好协商，就甲方消防改造工程的施工事宜达成以下合同：第一条项目名称甲方委托乙方进行消防改造工程，工程名称为：（项目名称）。
第二条工程内容1. 消防改造范围包括但不限于消防设备更新、消防水源改建、消防通道拓展等，具体详见《消防改造工程设计方案》。
2. 施工期限为（具体施工开始日期至完工日期），履约方式为合同价格。
第三条价格及支付方式1. 工程总价为人民币（金额大写），不含税。
2. 乙方可根据工程实际情况提出变更，甲方同意后再行执行。
3. 甲方应按照工程进度支付工程款项，分期支付方式为（具体分期支付金额及时间节点）。
第四条工程质量1. 乙方应按照国家有关标准和甲方要求，保证工程质量，确保工程符合验收标准。
2. 工程竣工后，乙方应承担一定期限内的维修责任，具体保修期限为（天/月/年）。
第五条施工环境1. 甲方应为乙方提供施工所需的合法施工场地，确保环境清洁、安全，减少工程质量受到不良影响。
2. 如因甲方原因导致施工环境造成不良影响，乙方有权要求相应补偿或延长工期。
第六条违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量不符合标准、延误工期等情况，乙方应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程停工、违约等情况，甲方应承担相应赔偿责任。
第七条合同变更和解决纠纷1. 合同履行过程中如需变更或解释，应经双方协商一致并签署书面协议。
2. 如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成时，应提交有管辖权的人民法院处理。
第八条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具体事宜详见附件《合同附件》。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：（以上为消防改造工程合同范本，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。
消防施工合同协议书最新5篇
消防施工合同协议书最新5篇2023消防工程施工合同篇一发包方：（甲方）承包方：（乙方）依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就本改造工程项目协商一致，订立合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：石家庄承包方式：包工包料承包范围：新华茶城一至三层水喷淋改造，火灾报警系统改造、消防栓系统改造、防排烟系统改造。
二、工期要求：20个工作日三、质量标准：合格（达到验收标准）四、合同价款及结算方式：合同价款：固定单价，根据实际工程量，据实结算。
（单价见附表）结算方式：1、施工人员及施工机具进场3日内支付壹万元为预付款。
2、水喷淋系统改装完经甲方审核后3日内支付至该系统总价80%。
3、消防栓系统改装完成经甲方审核后3日内支付至该系统总价80%。
4、火灾报警系统改装完成经甲方审核后3日内支付至该系统总价80%。
5、防排烟系统改造完成经甲方审核后3日内支付至该系统总价80%。
6、消防验收合格后3日内支付至合同总价95%，取得消防验收合格证后付剩余5%。
五、甲方职责1、提供原设计施工图一套及改造设计施工图一套。
2、提供施工水电接口，负责水电费用。
3、协调施工现场各专业配合施工事宜。
4、按合同约定支付工程款。
5、检查监督施工质量、安全及工程进度。
六、乙方职责1、遵守甲方施工现场各项管理制度。
2、严格按照设计及规范施工，选用设备材料必须为国家合格产品，确保施工质量。
3、遵守安全施工规程，加强安全防护，保证施工安全。
4、加强文明施工管理，维护现场施工环境，做好成品保护。
5、配合甲方消防验收。
6、履行质保义务，保质期为两年，质保期间因施工质量问题发生故障，接到通知4小时内到达现场无偿维修处理。
七、其他约定1、本合同发生争议，双方协商解决，或通过仲裁机构或通过诉讼解决。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3、本合同签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日消防工程施工合同篇二发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。
消防整改方案合同协议书
消防整改方案合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！消防整改方案合同协议书甲方：____________乙方：____________鉴于甲方单位存在消防安全隐患，为了确保人员生命财产安全，提高消防安全水平，甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方单位的消防整改项目达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：____________消防整改项目1.2 项目地点：____________1.3 项目内容：根据国家消防安全法规及相关标准要求，对甲方单位进行消防设施设备改造、消防通道整治、消防安全管理制度完善等工作。
二、合同金额2.1 本项目合同总金额为人民币____元整（大写：_______________________元整），乙方应按照双方约定的付款进度向甲方支付合同款项。
三、合同履行3.1 乙方应根据甲方提供的消防整改要求，制定详细的施工方案，并按照双方约定的时间表完成整改工作。
3.2 乙方应确保整改项目的质量，符合国家消防安全法规及相关标准要求。
整改完成后，乙方应向甲方提供相关验收资料。
3.3 甲方应按照约定的付款进度向乙方支付合同款项。
四、验收与保修4.1 整改项目完成后，甲方应组织验收，乙方应按照约定时间参加。
验收合格的，甲方应在验收合格后____日内向乙方支付合同尾款。
4.2 整改项目保修期为____年，自验收合格之日起计算。
保修期内，乙方负责解决消防设施设备存在的问题。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定的时间完成整改项目的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同金额的千分之五。
5.2 甲方未按照约定的时间支付合同款项的，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：应付款项的千分之五。
六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
个人消防改造协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：________________________甲方（改造方）：________________________地址：________________________联系电话：________________________法定代表人：________________________乙方（受托方）：________________________地址：________________________联系电话：________________________法定代表人：________________________鉴于甲方为了提高居住安全水平，改善消防设施，特委托乙方进行消防改造工程，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：个人消防改造工程1.2 工程地点：甲方住所地________________________1.3 工程内容：包括但不限于消防设施的更换、维修、安装、检测等。
1.4 工程预算：人民币______万元整（大写：______元整）。
二、工程期限2.1 工程开工日期：______年______月______日2.2 工程竣工日期：______年______月______日2.3 工程总工期为______个月。
三、工程费用及支付方式3.1 工程费用总额为人民币______万元整（大写：______元整）。
3.2 甲方应于工程开工前支付工程费用的______%，即人民币______万元整（大写：______元整）。
3.3 工程施工过程中，甲方应按月支付工程费用的______%，即人民币______万元整（大写：______元整）。
3.4 工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的工程费用，即人民币______万元整（大写：______元整）。
3.5 乙方开具正规发票，甲方在收到发票后五个工作日内支付相应款项。
四、工程材料及设备4.1 乙方负责提供符合国家相关标准和规定的消防材料及设备。
消防整改工程承包合同范本8篇
消防整改工程承包合同范本8篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方存在消防安全隐患需要整改，经过对乙方的考察和评估，决定将消防整改工程承包给乙方进行实施。
为明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：消防整改工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程范围：包括消防设施的检测、维修、更换、增设等。
4. 工程目标：确保消防设施符合国家标准，保障人员财产安全。
二、合同价格及支付方式1. 合同总价：人民币________元（大写：_________________________元整）。
该价格为包干价，包括人工费、材料费、机械费等一切费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付款项。
具体支付节点和金额如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款；（2）工程完工并通过验收后，甲方支付乙方合同总价的____%；（3）剩余____%作为质保金，自验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方一次性支付乙方。
三、工期及验收标准1. 工期要求：自合同签订之日起____天内完成工程整改。
2. 验收标准：按照国家和地方相关消防法规、标准、规范进行验收。
3. 验收程序：工程完工后，乙方提交验收申请，甲方组织相关部门进行验收。
如验收不合格，乙方应当在限定时间内整改完毕并再次申请验收。
四、工程质量及保修1. 乙方应当保证工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 工程保修期为一年，自验收合格之日起计算。
保修期内，因乙方原因造成的质量问题，乙方应当免费维修。
3. 保修期届满后，如需继续维修保养，甲乙双方另行协商签订维修保养合同。
五、甲方责任1. 甲方应当按照合同约定支付工程款项。
2. 甲方应当提供必要的施工条件，确保工程顺利进行。
消防整改项目工程施工合同7篇
消防整改项目工程施工合同7篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方需要进行消防整改项目工程，经过合法招标，甲方决定委托乙方进行该项工程的施工。
甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________消防整改项目工程。
2. 工程地点：具体施工地点及施工范围根据施工图纸和工程实际情况确定。
3. 工程内容：消防设备的改造与升级等整改工程内容具体包含但不限于以下内容（根据实际项目需求详细列举）。
二、合同总价及付款方式1. 本工程合同总价为人民币________元整（大写：________元整）。
合同总价包括但不限于材料费、人工费、运输费、税费等所有费用。
2. 付款方式如下：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的百分之____作为预付款；工程验收合格后，甲方支付工程总价的剩余款项。
具体付款金额和时间节点根据工程进度进行相应调整。
三、工期及验收标准1. 工程开工日期：________年____月____日。
2. 工程竣工日期：________年____月____日。
3. 验收标准：按照国家和地方现行消防法规、规范和技术标准执行验收。
具体验收标准和流程按照相关规定执行。
验收过程中如有争议问题，双方协商解决。
验收合格后，乙方应按照相关规定提供竣工资料。
四、工程质量与保修责任1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量符合相关标准和规定。
在施工过程中，如发现设计错误或变更需求应及时通知甲方，共同协商解决。
2. 工程保修责任：工程竣工后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
保修期结束后，双方可根据实际情况另行协商签订保修协议。
五、安全责任与义务履行要求约定说明事项甲方（发包方）：____________________（盖章）篇2甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方存在消防安全隐患，需要进行消防整改工程，现甲方委托乙方进行消防整改项目工程施工，为明确双方权益和责任，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________消防整改项目工程。
消防整改项目 工程施工合同6篇
消防整改项目工程施工合同6篇篇1消防整改项目工程施工合同甲方（委托方）：(以下简称甲方)地址：联系人：电话：乙方（承接方）：(以下简称乙方)地址：联系人：电话：依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规，为确保建筑物的消防安全，甲方委托乙方开展消防整改项目工程施工，双方经友好协商达成如下合同：一、项目名称：消防整改项目二、项目地点：（具体地址）三、工程范围：消防设施检修、更换，消防通道优化，消防逃生疏散路线规划等。
四、工程工期：自合同签署之日起，乙方承诺在（具体天数）内完成整改工程。
五、工程费用：总工程造价为人民币（具体金额）元整，其中，甲方需在工程开始前支付工程款的50%作为预付款，余款在工程竣工后支付。
六、工程质量标准：乙方承诺按照国家相关规定和标准进行施工，确保整改工程符合消防安全要求。
七、工程保修期：乙方保留（具体月数）的工程保修期，承诺在此期限内对工程出现的质量问题进行免费维修。
八、紧急情况处理：如在施工过程中发生紧急情况，乙方应立即通知甲方，并协商解决方案。
九、违约责任：任何一方违反合同规定，导致工程质量问题或工程延期等情况，应承担相应的违约责任。
十、合同解释权：本合同如有任何争议，双方应友好协商解决，若协商不成，应提交相关仲裁机构处理。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________签订日期：年月日篇2消防整改项目工程施工合同合同编号：XXXXX甲方（委托方）：（单位或个人姓名及联系方式）乙方（承包方）：（单位或个人姓名及联系方式）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲方与乙方在平等互利、公开透明的基础上，经友好协商，就甲方消防整改项目的工程施工事宜达成如下协议，以资遵守：一、工程工程内容1.1 甲方要求乙方对其消防设施进行整改，具体内容包括但不限于：更换疏散门、增加灭火器数量、安装烟感传感器等。
消防整改施工合同5篇
消防整改施工合同5篇篇1甲方（委托方）：XXXX单位乙方（施工方）：XXXX消防施工公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行消防整改施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：XXXX单位消防整改施工工程地点：XXXX施工内容：消防设施的维修、更新和增设二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应提供详细的消防整改方案，明确施工内容和要求。
（2）甲方应确保施工过程中的协调沟通，及时解决施工中的问题。
（3）甲方应按照合同约定支付施工费用。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方应按照甲方提供的消防整改方案进行施工，确保施工质量。
（2）乙方应确保施工过程中的安全，防止发生安全事故。
（3）乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证施工效果符合甲方要求。
三、施工期限施工期限：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。
如遇特殊情况，双方可协商延期。
四、施工费用及支付方式1. 施工费用：本合同施工费用为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付施工费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方施工费用的XX%；（2）施工进度过半时，甲方再支付乙方施工费用的XX%；（3）施工完成并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的施工费用。
五、验收及保修1. 验收：乙方施工完成后，应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后XX个工作日内进行验收，并出具验收报告。
2. 保修：本合同所涉及的消防设施保修期为XX年，自验收合格之日起计算。
在保修期内，因施工质量原因造成的损坏和故障，乙方应免费进行维修。
六、违约责任1. 甲方违约责任（1）甲方未按照合同约定支付施工费用的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款利息。
（2）甲方未按照合同约定提供必要协助的，乙方有权要求甲方履行协助义务，并赔偿因此造成的损失。
2. 乙方违约责任（1）乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方继续履行合同义务，并赔偿因此造成的损失。
消防工程改造合同（3篇）
消防工程改造合同依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、工程承包方式：二、合同工期开工日期：竣工日期：三、工程造价、付款方式及质保金工程造价：元整小写元（人民币）付款方式：本工程无预付款。
工程完工，验收合格。
经甲方审计完成后7天内按审计金额的90%付款。
质保金：本工程保修期为一年。
保修期满，无质量问题7天内甲方付清剩于工程款。
四、工程质量及验收标准1.本工程由甲乙双方及有关部门以国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300______.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166______.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》）GB50261______.《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231______.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303______.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512______.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
五、安全施工1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2.乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
六、质量保修1.本工程免费质量保修期限为1年，终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月。
同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。
如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。
若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
消防系统改造工程合同5篇
消防系统改造工程合同5篇篇1消防系统改造工程合同甲方（委托方）：乙方（承包方）：鉴于甲方拟对现有建筑的消防系统进行改造，并委托乙方承担该项目的设计、施工等工作，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目内容1.1 甲方将现有建筑的消防系统进行改造，包括但不限于火灾报警系统、灭火系统、疏散通道等设施的更新升级。
1.2 乙方应根据甲方的要求，设计并施工新的消防系统，确保其符合国家相关消防标准和法规。
1.3 乙方应在施工过程中保障建筑内的安全和正常使用，对现有设施进行尽可能保护，确保工程进度正常推进。
1.4 甲乙双方应密切配合，及时沟通，解决工程中出现的问题，确保工程质量和进度。
二、工程价款及支付方式2.1 本工程的总价款为人民币（大写）元整。
甲方应在工程合同签订之日起支付工程款项的%作为订金，并在工程完成验收合格后支付余款。
2.2 工程款项的支付方式为：_______次款______________支付。
甲方应在乙方提交相应的结算报告后七个工作日内支付相应款项。
2.3 如因甲方原因造成工程进度延误或额外的费用支出，相关费用由甲方承担。
三、工程质量保证3.1 乙方应保证工程设计符合相关消防规范和标准，施工质量达到验收要求。
3.2 工程竣工后，乙方应对工程的质量负责一年，对设备和材料提供质保期服务。
3.3 如工程在质保期内出现质量问题，乙方应立即组织相关人员前来处理，确保甲方的权益。
四、违约责任4.1 如因乙方原因造成工程质量不符合要求，乙方应承担相应责任并进行整改。
4.2 如因甲方原因导致工程延误或质量问题，甲方应承担相应责任并支付额外费用。
4.3 如一方无故拖延或逃避合同约定的责任，对方有权解除合同并要求赔偿损失。
五、工程变更和解决争议5.1 如需变更工程内容，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 如在工程过程中出现任何争议，双方应友好协商解决。
若协商无果，应提交相关部门进行调解。
5.3 如争议无法通过调解解决，则应根据合同约定进行仲裁。
消防改造简易合同5篇
消防改造简易合同5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保消防改造工程的顺利进行，明确双方的权利义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行消防改造工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：包括但不限于消防系统的改造、设备的更新及维修、消防设施的检测及评估等。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如有变更，双方另行协商。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
具体金额根据工程实际内容和工程量确定。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；（2）工程竣工并经消防部门验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的消防工程改造相关规范、标准进行设计、施工。
2. 工程质量应达到相关标准，确保安全、可靠、有效。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的技术资料和验收文件。
甲方应在收到通知后的七日内组织验收。
4. 验收标准：按照国家和地方的相关消防法规、规范、标准执行。
五、双方权利义务1. 甲方有权监督乙方的施工进程，确保工程按照合同要求进行。
2. 甲方应提供必要的施工条件，协助乙方办理相关手续。
3. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量。
4. 乙方应提供必要的资料，协助甲方办理消防验收等相关手续。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，并要求甲方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应支付违约金并赔偿甲方损失。
3. 若因工程质量问题导致火灾等安全事故，乙方应承担法律责任。
消防设施安装改造施工合同范本5篇
消防设施安装改造施工合同范本5篇篇1消防设施安装改造施工合同范本甲方：（委托方）地址：电话：联系人：乙方：（承包方）地址：电话：联系人：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规规定，为保障人民群众的生命财产安全，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：一、项目名称：（注：此处填写消防设施安装改造项目的具体名称）二、项目地址：（注：此处填写项目具体地址）三、项目内容：1. 甲方委托乙方进行消防设施的安装改造工程，具体包括但不限于：灭火器、消防水带、疏散指示标识等设施的安装；消防通道、消防楼梯等设施的改造等工程。
2. 乙方应根据相关法规要求，设计合理的消防设施布置方案，并保证施工质量达到相关标准要求。
四、合同价款：1. 本工程的总价款为（具体金额），乙方应按照双方约定的进度款支付方式进行结算。
2. 如因工程变更引起实际施工量发生变化，双方应重新协商确定价款标准，并签订补充协议。
五、工程期限：本工程的工期为（具体时间），乙方应按照约定的工期完成施工任务。
如因不可抗力等原因导致工期延误，双方协商处理。
六、质量保证：1. 本工程施工质量应符合国家相关标准和规定，并经消防部门验收合格后交付使用。
2. 乙方应为本工程提供一年的质量保修期，对于因自身原因引起的质量问题进行免费维修。
七、竣工验收：1. 乙方完成工程后，应邀请消防部门对工程进行验收，验收合格后，方可移交给甲方。
2. 如发现施工质量问题，乙方应按照合同要求进行整改。
八、违约责任：1. 如乙方未按照合同要求完成工程，应支付甲方违约金，违约金金额为总价款的（具体比例）。
2. 甲方如未按时支付工程款项或提供必要支持，应支付乙方违约金，违约金金额为尚未支付款项的10%。
九、其他条款：1. 双方应遵守合同约定的各项条款，如需对合同内容进行变更，需双方协商签订书面补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
消防改造施工合同5篇
消防改造施工合同5篇消防改造施工合同【篇一】发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。
5%偿还违约金，并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
消防改造合同协议书文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
消防改造协议书
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》，经甲乙双方协商，就消防改造工程的消防水喷淋、自动报警、消火栓分项工程分包给乙方的有关事宜达成以下协议：
第1条总包工程概况
1.1工程名称：。
1.2工程地点：。
1.3工程工期：。
第2条分包合同概况
2.1施工内容：建筑物内改造部分消防水喷淋、自动报警、消火栓的移位及增加部分的安装调试
2.2承包方式：包工包料
2.3计划工期：
进场时间：年月日
完工日期：年月日
2.4质量要求：符合北京市现行《建筑安装分项工程施工工艺规程》、消防质量验收规范及国家有关规范、标准。
2.5合同价款：
本合同工程合同价款：￥元。
人民币金额大写：元整。
第3条施工参照技术规范
施工参照技术规范必须严格遵照江苏省及国家相关规范、规程、标准。
第4条驻工代表：
4.1甲方代表姓名及联系电话：
4.2甲方代表职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令及标准(不包含消防改造施工工程行业指令及标准)并履行其它合同约定的义务；
4.3乙方代表姓名及联系电话：
4.4乙方代表职责：按甲方代理批准的作业计划(不包含涉及到消防行业标准指令及计划)和甲方代表依据合同发出的指令、要求组织施工，履行本分包合同中约定的其它权力义务。
第5条甲方责任
5.1 甲方负责向乙方提供消防工程所需要的装饰设计图纸和相关资料。
甲方负责对乙方提供的设计方案进行施工进度及施工质量的监督。
5.2甲方负责协调施工时间，正式施工前根据大厦实际情况确定好开
工时间。
施工中如需停工，提前2天通知乙方。
5.3甲方负责安排装饰施工队伍配合乙方施工面的恢复及修补。
5.4应负责提供材料及施工设备在现场的存放场所及施工人员在施工现
场的临时休息场所。
5.5负责要求甲方相关人员不得擅自进入乙方施工作业面。
如因工作需
要进入施工作业面须遵守乙方施工现场管理要求。
5.6负责在乙方完工后组织、协调消防检测工作。
第6条乙方责任
6.1 乙方按照甲方提供的图纸和资料，依照现场实际进行消防工程的设计并编制预算书。
6.2乙方依照工程的的需要，安排专职的项目经理并配备足够的管理人员，依照设计和施工进度的需要，按期、保质、保量进行施工。
6.3明确工地负责人，并向甲方提供施工人员名单；
6.4负责成品保护工作，并保证不损坏其它施工方的已完项目。
6.5分包方须负责提供施工所用的所有材料、机具及随机所用的电线和配件，并保证机具性能良好，符合甲方的安全要求及国家和北京市的有关规定。
6.6遵守甲方现场关于安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫等方面的
管理规定。
6.7负责保管及维护甲方提供乙方的临水、临电设施及设备，如有丢失、损坏，乙方照价赔偿。
6.8乙方负责分包范围内材料、设备的运输及保管及施工完的成品保护工作。
6.9该工程与号楼作为整体统一进行消防验收，无须单独备案。
6.10乙方负责设备的采购、运输、保管和入场验收。
第7条结算方式
7.1本合同价+本工程洽商增加
第8条工程款支付
进场前预付40%工程款；
工程完成后调试合格再支付60%工程款,乙方同时提供等额发票。
质保期为壹年。
如甲方要求进行统一消防验收外的单独验收，由此产生的费用由甲方自行支付。
第9条安全施工
9.1乙方应按有关规定，对其施工人员进行安全教育及交底，采取的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
9.2乙方负责所承包工程施工的安全防护工作，配备专职安全员，对操作工人的安全生产负责。
第10条材料、工程质量与验收：
10.1乙方严禁使用不合格材料；
10.2本分包工程材料进场，严格按照材料报验程序进行材料报验；
10.3乙方随时接收甲方对工程质量的检查检验，如因乙方施工质量问题导致返工由乙方自行承担经济支出；
10.4乙方应做好进场材料的储存、保管工作，对材料的遗失或损坏负责；10.5甲、乙双方根据国家及北京工程质量评定标准及施工技术验收规范或其修订版本的有关规定进行施工和验收。
第11条
11.1不可抗力以国家和地方有关主管部门正式发布为准；
11.2不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失；
11.3甲乙双方各自承担自身因灾害发生的费用。
第12条开工条件
12.1工程开工前必须取得辖区消防管理部门签发的设计审核意见书、网上备案凭证及建设工程施工现场消防安全备案凭证，简称：现场开工许可证。
12.2为办理上述手续，擅自开工，并因此产生的法律责任及经济损失由主导开工方承担。
第13条争议
双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。
不愿通过协商或调解不成，可以采取下列方式解决：
争议解决方式：向人民法院起诉。
第14条合同生效
14.1本合同自双方签字盖章之日起生效；
14.2本合同在双方完成约定工作内容，工程款结算付清后即告终止，质保期内出现的工程质量问题除外。
甲方不负责因乙方施工质量引起的相关及连带责任。
第15条合同份数
15.1本合同正本两份具有同等效力，甲方保存壹份；乙方保存壹份；
15.2本合同副本两份；甲方保存壹份；乙方保存壹份。
甲方（盖章）: 乙方（盖章）
甲方代表：乙方代表：
地址：地址：
日期: 日期:
开户行: 开户行:
公司账号: 公司账号:。