智能化弱电系统工程施工合同

合集下载

2024年最新版智能化弱电系统施工协作合同版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年最新版智能化弱电系统施工协作合同版本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义1.4 合同相关术语及定义2. 工程范围及内容2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容3. 合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 价格调整条件3.3 支付方式3.4 进度付款3.5 竣工付款3.6 支付凭证4. 工程进度及工期4.1 施工计划4.2 工期延误4.3 提前完成奖励4.4 工程延期条件5. 施工质量及验收5.1 施工标准5.2 质量控制5.3 验收程序5.4 验收标准5.5 质量保修6. 技术支持及培训6.1 技术支持6.2 技术培训6.3 技术资料提供7. 合同的变更与解除7.1 合同变更条件7.2 合同解除条件8. 违约责任及赔偿8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 赔偿金额计算9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁机构9.3 诉讼管辖10. 合同的生效、终止与解除10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同解除条件11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 保密泄露责任12. 法律适用及争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决13. 其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的转让13.3 附件14. 合同的签署与盖章14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 合同正本份数14.4 合同副本份数14.5 盖章及生效第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及定义甲方：指（填写甲方全称）。

1.2 乙方名称及定义乙方：指（填写乙方全称）。

1.3 丙方名称及定义丙方：指（填写丙方全称）。

1.4 合同相关术语及定义智能化系统：指采用现代计算机技术、通信技术、自动控制技术、多媒体技术、物联网技术等，对建筑物或者设施进行智能化管理和控制的系统。

智能化弱电系统工程施工合同2024年通用

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX智能化弱电系统工程施工合同2024年通用本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义1.4 术语定义2. 工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程内容2.4 工程规模2.5 工程预算3. 合同价格及支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 竣工付款3.5 支付凭证4. 工程进度与交付4.1 工程进度计划4.2 工程开工日期4.3 工程竣工日期4.4 工程交付条件4.5 工程验收5. 质量与标准5.1 质量要求5.2 标准规范5.3 质量保证5.4 质量验收6. 技术与资料6.1 技术文件6.2 施工图纸6.3 技术交底6.4 技术支持7. 安全与环保7.1 安全生产7.2 安全培训7.3 环保要求7.4 应急预案8. 变更与调整8.1 合同变更8.2 工程增减8.3 合同价款调整8.4 变更程序9. 违约责任9.1 甲方违约9.2 乙方违约9.3 丙方违约9.4 违约赔偿10. 争议解决10.1 争议解决方式10.2 协商解决10.3 调解解决10.4 诉讼解决11. 解除与终止11.1 合同解除11.2 合同终止11.3 解除或终止后的处理12. 保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 保密义务12.4 违约责任13. 合同的生效、修改与解除13.1 合同生效条件13.2 合同修改13.3 合同解除14. 其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 合同的解释14.4 合同的补充14.5 送达与联系方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义1.4 术语定义（1）智能化弱电系统工程：指利用计算机技术、通信技术、自动化技术、电子技术等手段，对建筑物内的通信、监控、安防、消防、照明、环境控制等系统进行综合设计、施工和运行维护的工程。

弱电智能化系统工程施工合同范本

弱电智能化系统工程施工合同范本合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方需要进行弱电智能化系统的施工，乙方具备相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经协商一致，就甲方弱电智能化系统工程施工事宜达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方根据甲方的要求，负责弱电智能化系统的施工，包括但不仅限于网络布线、监控系统、门禁系统、广播系统、智能照明系统等。

二、工程质量2.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。

2.2 乙方应提供合格的施工材料，并保证施工过程中的安全。

2.3 工程验收合格后，乙方应提供完整的验收资料和保修服务。

三、工程进度3.1 乙方应按照双方约定的时间表进行施工，确保工程按时完成。

3.2 乙方应提前通知甲方因不可抗力等原因导致的工期延误。

四、工程款项4.1 双方同意按照工程实际完成情况，按合同约定的付款比例进行付款。

4.2 乙方完成工程后，应向甲方提交工程结算书，双方按照约定进行结算。

五、保密条款5.1 双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：________年________月________日乙方（盖章）：________年________月________日附件：1. 施工图纸及技术要求2. 工程预算书3. 付款方式及进度计划4. 验收标准及方法5. 保修条款一、附件列表：1. 施工图纸及技术要求2. 工程预算书3. 付款方式及进度计划4. 验收标准及方法5. 保修条款6. 工程量清单7. 施工组织设计8. 安全防护措施方案9. 材料合格证及检测报告10. 变更订单11. 工程验收报告12. 履约证书二、违约行为及认定：1. 工期延误：乙方未按照约定的时间表完成工程，视为违约。

弱电智能化工程合同样板

弱电智能化工程合同样板一、合同双方信息合同首部应明确甲方（业主）和乙方（承包商）的名称、地址及联系方式。

同时，需注明合同签订日期和履行地点。

二、工程概述该部分详细描述弱电智能化工程的范围、目标以及预期的功能要求。

包括但不限于综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、门禁控制系统等各个子系统的建设与集成。

三、技术标准与规范详细列出工程必须遵守的国家及地方相关标准、行业规范和具体技术要求，确保工程质量符合法律法规和行业标准。

四、工程设计与施工要求阐明设计原则、施工流程、关键节点及验收标准。

特别强调对系统的稳定性、可靠性、易维护性和扩展性的要求。

五、合同金额与支付方式明确工程总价款、预付款比例、进度款项支付条件及最终结算方式。

包括对迟延支付或违约的经济责任说明。

六、工期与交付规定工程的开工日期、各阶段完成时间点及最终竣工交付日期。

对可能影响工期的因素进行风险评估和相应的处理措施。

七、质量保证与售后服务约定质量保证期限、维修保养服务内容及响应时间。

明确因质量问题导致的返工、维修等责任承担。

八、变更与调整设定工程变更的程序、条件和对合同价格、工期的影响评估机制。

保证项目在遇到不可预见情况时能够灵活应对。

九、违约责任罗列可能发生的违约情形，并对应违约方需承担的责任和赔偿方式进行明确规定，以保障合同的严肃性和执行力。

十、争议解决方式一旦发生合同争议，双方应优先通过协商解决；协商不成时，可通过仲裁或诉讼等方式解决。

十一、其他事项根据工程特点和双方需求，可增加特殊条款，如保密协议、知识产权归属等。

十二、附件附上工程图纸、技术规范文档、设备清单等相关文件，作为合同执行的补充依据。

结语：。

安防弱电智能化改造合同3篇

安防弱电智能化改造合同3篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方安防弱电智能化改造工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________安防弱电智能化改造工程。

2. 工程地点：__________。

3. 工程范围：视频监控、门禁系统、入侵报警系统、电子巡查系统等。

二、合同价款及支付方式1. 本安防弱电智能化改造工程总造价为人民币________元（大写：________元整）。

2. 甲方在合同签订后支付乙方工程总造价的____%作为预付款。

3. 工程完工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

4. 乙方需提供正规发票。

三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，工程周期预计为____天。

2. 如遇特殊情况，工期可经甲乙双方协商顺延。

四、工程质量及验收标准1. 乙方须按照国家标准及规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程完工后，乙方需通知甲方进行验收，并提供相关验收资料。

3. 甲方在收到验收通知后____天内组织验收，逾期未验收视为验收合格。

五、工程保修及售后服务1. 工程保修期为验收合格后____年。

2. 在保修期内，乙方负责免费维修因乙方原因造成的损坏。

3. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。

六、违约责任1. 若因乙方原因未能按期完工，乙方需支付违约金，违约金为每日总造价的____%。

2. 若甲方未按合同约定支付款项，甲方需支付违约金，违约金为应付未付金额的____%。

3. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。

七、争议解决方式1. 合同履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

弱电智能化工程合同模板

***系统工程专业工程承包合同甲方(甲方)： *****************乙方(乙方)： ***************签订日期： *******甲方：*********************乙方：**********************签订地点：******************项目名称：**********************项目编号：****************本项目经招标及评审委员会评审乙方中标，经甲方审核决定将工程施工合同授予乙方。

为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条、合同组成部分1．本工程招标文件、设计文件、及其质疑答复。

2．乙方投标文件。

3．甲乙双方商定的合同及其他补充文件等。

第二条、合同范围（工程量的名称品种规格数量和价格）详见：投标工程量报价清单第三条、工程量的技术标准（包括质量要求）1．国家及行业主管部门或招标文件有规定的按规定执行，没有规定的由甲乙双方商定，应不低于同行业质量标准。

2．投标文件中的要求或有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

第四条、工程量的包装标准和包装物的供应及回收国家或行业主管部门有规定的按规定执行，无规定的由甲乙双方商定。

第五条、实施方法、地点和工期1、实施方式：合同所涉工程量的安装及调试，乙方提供上门服务。

2、实施地点：*****************************。

3、技术交底：（1）合同签订后，甲方须组织设计单位向乙方提供设计文件及其相关资料，进行技术交底和图纸会审工作。

（2）乙方根据技术交底和图纸会审结果，尽快进场实地勘察，完成交底理解，有疑点和深化及优化建议的，须尽量进行汇总，并及时向甲方书面提出。

（3）对乙方提出的疑点及建议，甲方须组织设计单位论证，并给出最终书面答复。

（4）技术交底最终确定后，甲方应组织设计方出具最终施工蓝图及变更文件；乙方应尽快提交施工组织方案送审，并及时准备进场施工。

工程智能化弱电施工合同

工程智能化弱电施工合同合同编号：_____________甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟对其工程项目进行智能化弱电系统的施工，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容及范围1. 本合同所涉及的弱电系统包括但不限于以下子系统：综合布线系统、计算机网络系统、安防监控系统、门禁控制系统、广播系统、会议系统等。

2. 乙方负责上述系统的设计方案制定、材料采购、施工安装、调试测试以及后期的维护保养工作。

二、工程质量要求1. 乙方必须按照国家相关标准和行业规范执行施工，确保工程质量满足甲方的要求。

2. 所有施工材料应符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品。

3. 施工过程中，乙方应接受甲方或甲方委托的第三方监理的监督。

三、工程进度与验收1. 乙方应根据合同约定的时间节点完成各个阶段的施工任务。

2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后方可进入保修期。

3. 如工程存在不符合约定的情况，乙方应及时整改直至满足要求。

四、合同价款与支付方式1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥__________）。

2. 甲方应按照合同约定的支付条件和时间节点向乙方支付工程款项。

3. 如有变更增加工作量，双方应协商确定增加的费用并签订书面补充协议。

五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

2. 因不可抗力导致不能履行或完全履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明，双方应根据实际情况协商解决。

六、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

弱电智能化系统工程施工合同

弱电智能化系统工程施工合同甲方：XXX工程有限公司
乙方：XXX智能科技有限公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、双方的基本信息
甲方为一家专业从事工程施工的公司，具有丰富的施工经验和技术实力；乙方是一家专业从事智能化系统开辟和销售的公司，拥有先进的技术和设备。

二、协议或者合同的目的和背景
双方为了共同开展弱电智能化系统工程施工合作，特此签订本合同。

甲方负责施工工作，乙方提供技术支持和设备。

三、具体的条款和条件
1. 甲方负责按照乙方提供的设计方案和要求进行施工，保证施工质量符合国家标准和乙方要求。

2. 乙方负责提供所需的智能化系统设备和技术支持，确保设备的正常运行和维护。

3. 双方在施工过程中要保持密切的沟通和合作，及时解决浮现的问题。

四、保密事项
双方在合作过程中涉及到的商业机密和技术资料，均应保密，不得向第三方透露。

五、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可根据实际情况商议解决，或者暂时中止合同。

六、协议终止的条件
1. 双方一致允许解除合同；
2. 一方严重违反合同条款，经通知后仍不改正。

七、违约和争议解决方式
若一方违反合同条款，应承担相应的责任。

若发生争议，双方应通过友好商议解决，若商议不成，可向有关部门申请仲裁。

八、其他附加条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

本合同经甲方和乙方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：XXX工程有限公司
乙方（盖章）：XXX智能科技有限公司
签字：签字：
日期：日期：。

弱电智能化施工合同范本(7篇)

弱电智能化施工合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：____小区黑白可视对讲系统工程2、工程地址：____小区二、合同承包范围对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。

三、施工依据甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。

四、承包方式1、乙方包工，包料的承包方式。

2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。

3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。

五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。

六、施工要求符合国家现行标准及规范。

七、质量标准及规范本工程质量标准为优良（省优）。

八、质保期验收合格后12个月。

九、合同价款按444户计算，单价___元（含税）金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额（小写）：___元整付款方式：1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款___元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。

2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格___日内甲方将昌茂花园6____楼___单元1、2、3、___号地下室以___元人民币抵工程款给乙方。

3、甲方留质量保证金___元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。

4、提供发票为产品增值普通发票。

5、门卡每张___元。

十、验收甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。

甲方责任：1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。

2、甲方提供施工用临时水、电。

3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。

4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。

5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。

通用版弱电智能化项目施工合同范本

编号：__________通用版弱电智能化项目施工合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日通用版弱电智能化项目施工合同范本合同编号_________一、合同主体名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于委托方拟开展弱电智能化项目施工，为实现项目的高效、优质完成，特委托承包方进行项目施工。

本合同旨在明确双方在弱电智能化项目施工过程中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。

2.2 合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方友好协商一致，签订本合同。

三、定义与解释3.1 专业术语弱电智能化项目：指采用现代信息技术、通信技术、自动控制技术等，对建筑物、构筑物进行智能化改造和建设的项目。

3.2 关键词解释（1）施工：指按照设计文件、施工图纸、施工方案及国家标准、行业标准进行现场作业，包括设备安装、调试、验收等。

（2）工程进度：指双方约定的项目施工各阶段的时间节点。

（3）工程质量：指项目施工过程中，符合国家、行业相关标准、规范及设计要求，满足使用功能和安全性能。

四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方负责提供项目施工所需的设计文件、施工图纸、施工方案等资料。

（2）甲方有权对项目施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督、检查。

（3）甲方应按时支付合同约定的工程款项。

（4）甲方有权要求乙方按照约定提供售后服务。

弱电智能化系统施工合同

弱电智能化系统施工合同甲方：XXX乙方： XXX依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经双方友好协商达成一致，决定签订本合同，并自愿共同遵守执行。

第一条、合同总则1、工程名称:监控统采购安装2、工程地点:甲方指定厂区3、合同内容:乙方负责向甲方提供本合同所列设备 (见附件清单)，进行系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护及人员培训。

第二条、合同价款合同总价:人民币(￥XX ）合同总价，已包含与本合同工程有关的设备材料款项，以及系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护、人员培训等费用，及相应的税费(设备工程款按照 3%开具普通发票)。

第三条、工程期限经双方商定，本合同工程为乙方在收到预付款后 5预个工作日内进场施工(按总工程施工进度而定)，工期初定为 20-35 天。

第四条、设备供应及人员配合1、全部工程设备根据双方约定时间由乙方一次或几次供应至甲方指定地点(见附件:《设备清单》)。

由甲方提供带锁房间，乙方存放上锁并自行保管。

2、施工过程中所需暂用工具 (升降机、人字梯)乙方自己提供。

3、乙方作为工程项目的承包单位，须为施工人员购买保险，且施工人员应具备法律所要求的资质或资格，对工程施工过程中施工人员发生安全问题，由乙方承担责任。

4、施工期间，甲、乙双方应指定有关人员负责在施工现场监管。

5、乙方提供的设备必须严格按照合同所列（包括但不限于品牌、生产厂家、型号相一致）采购原厂正品并保证设备符合国家产品及安全标准，工程施工按照国家有关标准执行并保证其质量。

第五条、付款方式1、甲乙双方合同签订后甲方支付 50% (￥ XX 元)工程预付款。

2、工程竣工验收合格后 3日内,甲方一次性付清工程剩余47%（￥ XX 元）工程款项。

3、工程质保金 3%(￥ XXX 元)工程款项,质保期一年。

4、乙方指定的银行收款信息如下:账户名称:XXX银行账号:XXX开户支行:XXX第六条、验收与保修设备进场，甲方可验收产品包装，确认是否为原厂产品及保修单及说明书情况。

弱电智能化施工合同范本4

合同编号:________弱电智能化施工合同范本4甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！一、主体与目的本合同（以下简称“本合同”）由以下当事人（以下简称“双方”）于____年____月____日签订：甲方：_________（全称，以下简称“甲方”）乙方：_________（全称，以下简称“乙方”）鉴于甲方为满足其弱电智能化系统建设需求，乙方具备弱电智能化施工资质与丰富的施工经验，双方经友好协商，就甲方弱电智能化施工项目达成以下合同目的与背景：1. 甲方委托乙方进行弱电智能化系统施工，包括但不限于综合布线、安防监控、楼宇自控、通信网络等系统工程；2. 乙方按照甲方的施工图纸、技术要求和本合同约定，负责完成上述弱电智能化系统的施工、调试及验收工作；3. 通过本合同的签订，确保甲方弱电智能化系统建设达到预期效果，满足甲方业务发展需求。

本合同旨在明确双方在弱电智能化施工过程中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，实现双方共同利益。

二、价格与支付条款1. 标的物价格：双方经协商，确认本合同项下弱电智能化施工项目的总价为人民币____元整（大写：____________________元整），该价格包括但不限于施工费、材料费、人工费、管理费、税费、利润等与本工程相关的所有费用。

2. 支付方式：甲方采用以下分期支付方式向乙方支付合同价款：a. 合同签订后7个工作日内，支付合同总价款的30%作为预付款；b. 工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；c. 工程验收合格后7个工作日内，支付合同总价款的35%；d. 剩余5%作为质量保证金，自工程验收合格之日起计算，质保期一年。

2024智能化弱电系统工程承包合同

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024智能化弱电系统工程承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 承包商信息1.2 甲方信息1.3 智能化弱电系统工程定义2. 工程内容2.1 工程概述2.2 工程范围2.3 工程进度安排3. 工程质量与标准3.1 质量标准3.2 验收标准3.3 保修期限4. 合同价格与支付4.1 合同总价4.2 支付方式4.3 进度付款4.4 价格调整5. 工程进度与交付5.1 工程进度计划5.2 工程交付5.3 延期交付6. 甲方的义务与责任6.1 甲方提供的条件6.2 甲方协助6.3 甲方变更要求7. 承包商的义务与责任7.1 施工标准7.2 施工安全7.3 材料与设备8. 违约责任8.1 承包商违约8.2 甲方违约9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 法律途径10. 合同的生效与终止10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件11. 合同的修改与补充11.1 修改条件11.2 补充内容12. 保密条款12.1 保密信息12.2 保密期限12.3 泄露后果13. 法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决方式14. 其他条款14.1 合同解除14.2 不可抗力14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 承包商信息承包商全称：智能化工程有限公司地址：市区路号联系人：联系电话：1.2 甲方信息甲方全称：科技有限公司地址：市区路号联系人：联系电话：1.3 智能化弱电系统工程定义本工程指的是甲方委托承包商按照本合同约定的工程内容、工程范围和工程质量标准，进行的智能化弱电系统的设计、采购、施工、调试、验收及保修等全部工作。

第二条工程内容2.1 工程概述本工程为智能化弱电系统工程，包括但不限于综合布线系统、安防监控系统、楼宇对讲系统、智能家居系统等。

2.2 工程范围承包商应按照甲方的要求，完成工程的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作。

弱电智能化专业分包合同5篇

弱电智能化专业分包合同5篇篇1弱电智能化专业分包合同甲方（委托方）：（公司名称）法定代表人：（法人代表）地址：（地址）联系电话：（电话号码）乙方（承包方）：（公司名称）法定代表人：（法人代表）地址：（地址）联系电话：（电话号码）鉴于甲方拟在其（工程名称）项目中对弱电系统进行智能化升级，现委托乙方负责弱电系统智能化设备的供应、安装、调试等工作，达成以下协议：一、工程范围1. 项目名称：（工程名称）2. 项目地址：（项目地址）3. 工程内容：本合同包括但不限于弱电系统智能化设备的供应、安装、调试、培训等工作。

4. 工程规模：（工程规模）二、工程价格1. 工程总价：（工程总价）2. 付款方式：甲方按照工程进度向乙方支付工程款，总价支付比例为（比例）。

3. 发票开具：乙方应按国家法律法规要求开具增值税专用发票。

三、工程进度1. 工程周期：工程周期为（工程周期），具体工期以双方书面确认为准。

2. 工程计划：乙方应按照双方商定的工程计划完成工程，如因乙方原因延误工程进度，应承担相应违约责任。

四、质量保证1. 设备质量：乙方提供的设备应符合国家相关标准和甲方的技术要求，如出现质量问题，乙方应承担相应责任。

2. 安装调试：乙方应派专业技术人员进行设备安装、调试等工作，保证设备正常运行。

五、保密条款双方约定在合同履行过程中要保守对方的商业秘密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

六、违约责任1. 如乙方无故延误工程进度或影响工程质量，应承担相应违约责任。

2. 如甲方未按时支付工程款或提供必要的工程条件，应承担相应违约责任。

3. 若因不可抗力因素，导致工程不能按时完成，双方可协商解决。

七、其它条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行商议解决。

2. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签署之日生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：篇2弱电智能化专业分包合同合同编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXX公司地址：XXX乙方（分包方）：XXX公司地址：XXX鉴于甲方拥有某项目的施工权，为完成项目中的弱电智能化工程，在双方平等、自愿的基础上，甲、乙双方达成以下协议，共同遵守并执行，在本合同中协商一致的条款：一、项目概况1. 项目名称：某项目弱电智能化工程。

弱电智能化合同(汇总7篇)

弱电智能化合同(汇总7篇)弱电智能化合同第1篇发包人（甲方）：_______承包人（乙方）：_______按照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条：工程概况1、工程名称：_______2、工程地点：_______3、承包方式：_______4、工期：本工程自_年_月_日开工。

5、工程质量：_______6、合同价款：_______7、施工内容：_______第二条：甲方工作1、开工前三天全部腾空、清除影响施工的障碍物。

2、向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

3、办理施工所涉及的各种申请、批件手续。

4、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量进度进行监督检查，办理验收，变更登记手续和其他事宜。

5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第三条：乙方工作1、指派2、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

3、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定环境保护规定。

4、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

5、负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条：关于工期的约定1、甲方要求合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取措施的`费用。

2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期顺延。

第五条：关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、作法说明，设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73—91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）等国家制订的施工及验收规范质量评定验收标准。

2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

3、甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

标准的智能化工程合同(通用5篇)

标准的智能化工程合同（通用5篇）在人们的法律意识不断增强的社会，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同也是避免争端的最好方式之一。

你所见过的合同是什么样的呢？下面是作者精心整理的标准的智能化工程合同（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

标准的智能化工程合同1委托方:承接方:甲方决定将一标段弱电智能化系统工程项目发包给乙方，为保证工程顺利完成，现签订合同如下。

一、工程项目1．工程名称：一标段弱电智能化系统工程2．工程地点：3．工程范围和内容：周界防越报警系统及户内防盗报警系统、闭路电视监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、背景音乐及紧急广播系统、车辆出入管理系统、电梯五方通话（电梯与机房间的布线、摄像机安装调试、楼层显示器安装）、LED电子屏显示系统、机房建设等智能化工程的深化设计、设备采购、安装、室外线路敷设、系统调试和操作培训等全部内容。

（1）深化设计内容包括：①在按照甲方招标时所提供的设备平面布点图，在不改变设备、品牌、型号的基础上，完成安装节点图、拓扑图、施工图等的设计（如需更改设备位置和数量，须经甲方认可）。

在通过甲方认可后加盖建筑智能化设计专用章，作为项目报建、施工、验收的依据。

深化设计图需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。

②按照甲方招标时所提供的设备清单及平面布点图，完善智能化系统的深化设计方案。

方案应包括但不限于各子系统所参照的规范、标准、技术参数、系统原理、系统功能等，并作为系统报建、实施、验收、日后使用、维护的依据。

深化设计方案需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。

③乙方的深化设计不得超过合同总价。

优化过程中工程量如有减少，甲方可按合同单价在总价中减少。

（2）各子系统所必须实现的功能及措施：①周界防越系统须与视频监控系统实现联动功能，一旦周界有非法入侵，在报警系统得到报警信号的同时，视频监控的显示系统需弹出对应点的监控画面，以使值班人员能够及时观察报警点及其附近的实时环境。

弱电合同--弱电智能化合同5篇

弱电合同--弱电智能化合同5篇篇1甲方（委托方）：名称：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行弱电智能化工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：弱电智能化工程工程地点：工程内容：智能化系统的设计、安装、调试等工程范围：具体以甲方提供的图纸为准二、合同工期开工日期：本合同签订之日起计算竣工日期：本合同签订之日起个工作日内竣工合同工期：个工作日三、甲方权利和义务1. 甲方应向乙方提供必要的设计资料，并保证资料的真实性和完整性。

2. 甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。

3. 甲方应按照合同约定支付工程款项。

4. 甲方应派专人负责与乙方的沟通和协调工作。

四、乙方权利和义务1. 乙方应按照甲方提供的设计资料进行设计，并保证设计的合理性和可行性。

2. 乙方应保证所使用的设备、材料等符合国家相关标准和规范。

3. 乙方应按照合同约定完成工程的安装、调试等工作，并保证工程质量符合合同要求。

4. 乙方应派专人负责与甲方的沟通和协调工作。

五、合同价款及支付方式1. 本合同总价为人民币元（大写：），具体详见附件一《工程报价表》。

2. 甲方应按照以下方式支付工程款项：（1）合同签订之日起个工作日内，甲方应向乙方支付合同总价的%作为预付款。

（2）乙方按照合同约定完成工程设计、安装、调试等工作并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价的剩余款项。

3. 乙方应向甲方提供等额合法票据。

六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项的，应按照同期银行贷款利率向乙方支付违约金。

2. 乙方未按合同约定完成工程的安装、调试等工作的，应承担由此给甲方造成的损失，并支付合同总价%的违约金。

3. 甲乙双方违反本合同其他约定的，应承担相应的违约责任。

七、争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

弱电智能化工程合同样板

弱电智能化工程合同样板一、合同双方信息甲方（业主）：________乙方（承包商）：________二、工程项目概述1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程范围：包括但不限于综合布线系统、监控系统、门禁系统、广播系统、停车场管理系统等。

4. 工程周期：自合同签订之日起至________年__月__日止。

三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：________圆整）2. 付款方式：按照以下比例分阶段支付- 预付款：合同签订后，甲方需支付合同总金额的30%作为预付款。

- 进度款：工程进度达到50%时，甲方需支付合同总金额的40%作为进度款。

- 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方需支付合同总金额的20%作为竣工款。

- 质保金：合同总金额的10%作为质保金，质保期满后无质量问题的，退还给乙方。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，确保系统稳定可靠运行。

2. 工程竣工后，甲乙双方共同组织验收，验收合格后签署验收报告。

五、售后服务及保修期限1. 乙方应提供一年的免费售后服务，包括设备维修、系统维护等。

2. 保修期内，如因乙方原因导致的设备故障或系统问题，乙方应负责免费维修或更换。

六、违约责任1. 若甲方未按约定支付款项，乙方有权暂停工程施工，甲方需承担因此造成的损失。

2. 若乙方未按约定完成工程进度或质量不达标，甲方有权要求乙方承担违约责任。

七、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

弱电智能化工程施工合同

弱电智能化工程施工合同
随着科技的飞速发展，弱电智能化系统在现代建筑工程中扮演着越来越重要的角色。

它不仅提升了建筑物的智能化水平，还为居住和工作提供了便捷和舒适。

要实现这一切，离不开专业、规范的施工过程。

为了保障双方权益，确保工程质量，一份详尽的弱电智能化工程施工合同显得尤为重要。

合同应明确工程的范围和内容。

这包括但不限于系统的设计与安装、设备的选型与采购、以及后期的调试与维护。

双方应就工程的具体需求和技术标准达成一致，并在合同中详细列出。

合同中应规定工期和进度安排。

施工方需按照合同约定的时间完成各个阶段的工作任务，而业主则有权对进度进行监督和验收。

若因施工方原因导致工期延误，应明确相应的责任与赔偿条款。

质量控制是合同中的重点内容。

施工方必须遵守国家相关质量标准和行业规范，采取有效措施确保工程质量。

同时，业主有权对工程质量进行检查，对于不合格的工作，施工方应负责无偿修复或重做。

合同还应涵盖安全生产和环保要求。

施工方需遵守国家的安全生产法规，采取必要的安全措施，防止事故发生。

同时，施工过程中应注重环境保护，减少噪音和污染，避免对周围环境造成不良影响。

费用支付也是合同中不可或缺的一部分。

双方应明确工程款项的支付方式、时间和条件。

通常，工程款会分阶段支付，根据工程进度和验收结果来确定。

合同还应包括违约责任、争议解决机制等条款。

一旦发生争议，双方应通过协商或按照合同约定的仲裁、诉讼方式来解决。