路灯施工劳务合同
路灯安装劳务合同5篇
路灯安装劳务合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方提供路灯安装劳务服务，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：路灯安装工程2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：路灯安装、调试及维修等劳务服务二、承包方式及范围1. 承包方式：乙方提供劳务服务，甲方提供材料和技术指导。
2. 承包范围：包括但不限于路灯安装、接线、调试、验收及保修期内的维修等。
不包含材料采购、运输及工程验收后的长期维护。
三、工期及进度安排1. 工程开工日期：自双方签订合同之日起XX个工作日内开始。
2. 工期：总工期为XX天，具体时间按照甲方要求及工程进度进行调整。
3. 进度安排：乙方应按照甲方的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。
四、劳务费用及结算方式1. 劳务费用计算方式：按照实际工程量结算，具体单价和工程量在工程验收合格后，由双方进行确认。
2. 结算方式：工程验收合格后，乙方提交结算报告，甲方审核无误后XX个工作日内支付劳务费用。
3. 发票开具：乙方应开具正规发票，否则甲方有权拒绝支付费用。
五、质量标准和保修责任1. 乙方应严格按照甲方提供的技术标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程保修期：工程验收合格后XX个月。
在保修期内，乙方负责维修因施工原因造成的路灯故障。
3. 若因乙方施工质量问题导致的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、安全责任1. 乙方应遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 若因乙方施工原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
3. 甲方应对施工现场进行安全检查，并提出安全建议和要求。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。
违约金按照延误天数的劳务费用计算。
2. 若因甲方原因导致材料供应延迟或其他原因导致工期延误，双方应协商解决。
路灯安装劳务合同范本
路灯安装劳务合同范本鉴于甲方需对特定区域进行路灯安装，乙方具备相应的路灯安装技能和经验，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就路灯安装事宜达成如下协议：一、合同主体1.1 甲方：指负责路灯安装项目投资的单位或个人。
1.2 乙方：指具备路灯安装技能和经验的单位或个人。
二、合同内容2.1 工程名称：路灯安装工程2.2 工程地点：____市____区____街道2.3 工程范围：甲方指定的路灯安装区域2.4 工程期限：自合同签订之日起至____年____月____日止2.5 工程质量标准：符合国家及地方相关法规、规范和标准三、双方权利与义务3.1 甲方权利与义务3.1.1 甲方有权对乙方的工作进行监督、检查，并提出合理化建议。
3.1.2 甲方应按合同约定及时支付乙方劳务报酬。
3.1.3 甲方应提供乙方所需的施工图纸、技术资料等。
3.1.4 甲方应协助乙方办理相关施工手续。
3.2 乙方权利与义务3.2.1 乙方有权要求甲方提供合同约定的施工图纸、技术资料等。
3.2.2 乙方应按照甲方要求及施工图纸进行施工，确保工程质量。
3.2.3 乙方应遵守国家及地方相关法规、规范和标准，确保施工安全。
3.2.4 乙方应按合同约定完成工程，并承担相应的售后服务。
四、劳务报酬4.1 乙方完成合同约定的工程量后，甲方应支付乙方劳务报酬。
4.2 劳务报酬支付方式：按完成工程量的百分比支付。
4.3 劳务报酬支付时间：乙方完成工程后，甲方应在验收合格后____个工作日内支付。
五、验收及售后服务5.1 工程验收：乙方完成工程后，甲方应在____个工作日内组织验收。
5.2 售后服务：乙方应在工程验收合格后提供____个月的免费售后服务。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任。
6.2 甲方未按约定支付劳务报酬的，应按逾期付款部分支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×____%。
6.3 乙方未按约定完成工程或工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额×____%。
路灯安装劳务合同6篇
路灯安装劳务合同6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就本路灯安装劳务事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________ 路灯安装项目。
2. 工程地点：__________________ 路段。
3. 工程内容：路灯设备的安装、接线、调试及试运行等。
二、工期1. 本工程自签订合同之日起，乙方须在________ 日内完成全部安装工作。
2. 若因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，经甲方确认后，可相应顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币________ 元（大写：__________________元整）。
2. 甲方在合同签订后________ 日内支付乙方工程款的________％作为预付款。
3. 工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。
4. 乙方需提供正规劳务发票。
四、工程质量及验收标准1. 乙方须按照甲方提供的设计图纸及施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家相关标准及地方规范进行。
3. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的技术资料。
4. 甲方在收到乙方验收申请后________ 日内组织验收，并出具验收报告。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场整洁。
3. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 若因乙方原因延误工期，乙方应支付甲方违约金，违约金按工程总价的________％计算。
2. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应支付乙方违约金，违约金按应付未付金额的________％计算。
3. 若因违约造成对方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
路灯安装劳务合同范本（通用6篇）
路灯安装劳务合同路灯安装劳务合同范本（通用6篇）随着法律观念的日渐普及，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编为大家整理的路灯安装劳务合同范本（通用6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
路灯安装劳务合同1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就乙方向甲方提供路灯和光纤线安装工程项目达成如下协议，订立本合约，并约定有关条款如下：第一条：工程名称：总库路灯改造项目第二条：工程地点：公司总库区第三条：工程内容：1、乙方在甲方需求之时间内，按照有关要求完成路灯设备的安装及相应调试，使甲方正常使用。
第四条：合约总价：人民币：整。
（_______元）1、如果工程数量有所增加，按合约工程报价单办理追加。
2、由于设计变更，经甲方确认后所发生的费用，按第八条执行。
3、本条款所涉及本合约工程数量之增加，工程设计之变更，必须是因应甲方之需求，或事先得到甲方之书面同意方可实施。
第五条：工程款支付、结算方式：1、合同签定后，甲方支付合同款的30%，即人民币：_______），作为项目启动款；工程安装完毕，系统调试正常后，甲方支付合同价款的60%，即人民币：_______）。
2、剩余10%在工程完成验收合格后15天内付清计人民币：3﹑付款方式：由甲方开立即期支票或以电汇方式汇款至乙方帐户，汇款费用由乙方承担。
单位名称：开户行：帐号：上述款项乙方需持合法合规的发票，按甲方的付款流程向甲方请款；4﹑迟付款罚则：如甲方未能按合约规定付款，乙方有权停止施工直至甲方付款为止，若因此对工程进度产生延误影响的责任，由甲方完全承担。
5﹑本工程依实际工程总数量订定工程总价，因此乙方不得要求任何物价指数增减而调整工程总价。
6﹑上述合约金额均为包工的总价，并含工程设计、安装、调试及1年保固的.费用、相关税项。
第六条：工程期限1、工程期限为20天。
路灯劳务合同范本
路灯劳务合同范本本合同由以下双方就路灯劳务进行约定和签订：甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于，甲方为拥有路灯系统的业主，需要对其路灯系统进行运维和维修；乙方为专业的路灯劳务提供商，具备相关技术和经验。
双方经平等协商一致，达成如下合作内容：1. 服务内容1.1 乙方将负责对甲方路灯系统的运维和维修工作，包括但不限于：路灯的安装、维修、检测、保养等工作。
1.2 乙方应按照甲方的要求，提供高质量的服务，保证路灯系统的正常运行。
2. 合作期限2.1 本合同的合作期限为__年，自合同签订之日起计算。
2.2 如有需要，双方可协商续签合同或签订新的合同。
3. 费用及支付方式3.1 甲方向乙方支付的路灯劳务费用为每年人民币__万元。
费用包含了乙方提供的全部服务，并以年度总额的方式支付。
3.2 费用的支付方式为每半年支付一次，分为两次支付。
甲方需按时支付费用。
3.3 在甲方未按时支付费用的情况下，乙方有权暂停对路灯系统的服务，并要求甲方支付相应的违约金。
4. 保密条款4.1 双方同意对合作过程中涉及的商业秘密和技术信息进行保密，并不得向任何第三方透露。
4.2 保密期限为本合同终止后的__年内。
5. 违约责任5.1 若一方违反本合同的任何条款，应向对方支付违约金，违约金的金额为受违约一方向对方支付费用的三倍。
5.2 如因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担全部赔偿责任。
6. 合同解除与终止6.1 在合同期满前，任何一方不得擅自解除或终止本合同。
6.2 在合同履行期间，若一方严重违反本合同的约定，对方有权解除合同。
6.3 本合同解除后，双方应按照约定的方式进行结算，并交还对方所有与本合同相关的文件、资料等。
7. 其他条款7.1 本合同的变更及补充必须经双方协商一致，并以书面形式作出。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
8. 合同争议解决8.1 双方因履行本合同而发生争议的，应首先通过友好协商解决。
简单路灯安装劳务合同范本
简单路灯安装劳务合同范本1. 合同的缔约方本劳务合同由以下双方共同缔约：甲方（供应商）：•公司名称：______________•地址：______________•联系电话：______________乙方（施工单位）：•公司名称：______________•地址：______________•联系电话：______________2. 项目概述2.1 甲方要求乙方在指定位置安装路灯，并确保路灯的正常使用。
2.2 安装地点：______________2.3 安装数量：______________2.4 安装要求：______________3. 工作内容3.1 乙方需要完成以下工作：•路灯的安装、调试、维护和保养工作；•安全防护措施的设置；•安装现场的清理和整理工作；•安装后的检查和测试；•完工报告的提交。
3.2 乙方有义务按照甲方的规定，保证安装质量达到甲方的要求。
4. 工作时间和工期4.1 工作时间•工作时间为每天的9:00至18:00，双方可协商调整。
4.2 工作期限•本项目预计工作期限为______________天/周/小时。
5. 合同报酬5.1 本项目的合同报酬为______________（大写：______________）。
5.2 乙方应当按照甲方的要求提供发票，并在项目完成后______________（天/周/月）内结算付款。
6. 工作保证和质量保证6.1 乙方承诺，所提供的劳务应符合国家相关法律法规的要求和甲方的合同要求。
6.2 乙方应对所提供的劳务质量负责，在保修期内负责处理因质量问题引起的故障。
7. 合同变更和解除7.1 本合同任何一方希望对合同条款进行变更，应提前书面通知另一方，并经过双方协商达成一致。
7.2 双方如需解除合同，应提前______________（天/周/月）书面通知对方，并进行协商解决合同履行中的相关问题。
8. 争议解决8.1 本合同的履行和解释应遵循中华人民共和国的法律法规。
路灯劳务合同范本清包
路灯劳务合同范本清包第一篇范文：合同编号：__________一、合同主体名称：____________________________地址：____________________________名称：____________________________地址：____________________________二、合同标的1. 乙方根据甲方委托，承担甲方指定的路灯安装、维护及维修劳务工作。
2. 本合同所指路灯劳务工作包括但不限于：路灯设备的安装、调试、维护、维修、更换零部件等。
三、合同期限1. 本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
2. 合同期满后，双方如需续签合同，应提前一个月协商一致并签订书面协议。
四、合同价款1. 本合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2. 乙方完成合同约定的路灯劳务工作后，甲方按照本合同约定的支付方式和时间向乙方支付合同价款。
五、乙方义务1. 乙方应按照国家有关法律法规、行业标准和甲方要求，认真履行路灯安装、维护及维修工作。
2. 乙方在合同期间应确保路灯设备的正常运行，对设备故障及时进行维修。
3. 乙方应妥善保管甲方提供的设备、工具及资料，如有丢失或损坏，乙方应承担相应责任。
六、甲方义务1. 甲方应按合同约定的价款和支付方式及时向乙方支付合同价款。
2. 甲方应提供乙方完成合同所需的设备、工具及资料。
3. 甲方应协助乙方解决合同执行过程中遇到的问题。
七、合同变更、解除和终止1. 双方协商一致，可以书面形式变更、解除或终止本合同。
2. 在合同履行过程中，如发生不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
3. 任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。
八、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
光伏路灯安装劳务合同范本(2024版)
光伏路灯安装劳务合同范本(2024版)合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方需要在其经营管理的区域内安装光伏路灯，乙方具备提供光伏路灯安装服务的资质和能力，双方经协商一致，就光伏路灯安装事项达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方负责甲方所管理区域内的光伏路灯安装工作，包括但不限于：（1）提供安装光伏路灯所需的所有材料和设备；（2）按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行施工；（3）确保光伏路灯的安装质量符合相关法律法规和技术标准；（4）提供安装过程中的技术支持和售后服务。
1.2 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于：（1）提供施工场地和施工所需的电源、水源等；（2）协助乙方办理施工所需的相关手续；（3）负责协调施工现场与其他施工单位的关系。
第二条服务期限2.1 本合同约定的服务期限为光伏路灯安装工程竣工验收合格之日起至质保期满之日止。
2.2 乙方应在合同约定的服务期限内完成光伏路灯的安装工作，并确保安装质量。
第三条质量保证3.1 乙方应对其提供的光伏路灯安装服务质量负责，确保所安装的光伏路灯符合国家法律法规、行业标准和甲方要求。
3.2 乙方应按照约定的质保期限提供售后服务，对于因施工原因导致的质量问题，乙方应负责及时修复或更换。
第四条合同价格4.1 双方确认，本合同的服务费用为人民币【】元（大写：【】元整），乙方应在合同签订后【】日内向甲方开具等额的正规发票。
4.2 乙方应按照合同约定的服务内容和服务质量，提供光伏路灯安装服务。
如因乙方原因导致服务未能达到约定标准，甲方有权要求乙方返工，乙方应承担返工费用。
第五条付款方式5.1 甲方应按照本合同约定的付款方式向乙方支付合同款项。
5.2 甲方支付合同款项时，应提供乙方开具的正规发票。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同服务费用的【】%。
路灯安装劳务合同7篇
路灯安装劳务合同7篇篇1甲方（劳务需求方）：________________注册地：________________联系方式：________________法定代表人（授权代表）：________________乙方（劳务提供方）：________________建设工程有限公司注册地：________________联系方式：________________法定代表人（授权代表）：________________鉴于甲方需要安装路灯，乙方具备相关资质和能力，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就本次路灯安装劳务事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况及合同目的项目名称：________________路灯安装工程。
本合同旨在明确甲乙双方的路灯安装劳务合作关系，确保工程质量和进度，保障双方合法权益。
第二条劳务内容乙方应按照甲方的要求，完成以下路灯安装劳务工作：1. 路灯设备运输至指定地点；2. 路灯基础施工及设备安装；3. 路灯系统调试及试运行；4. 保证路灯安装符合相关规定并正常运行。
第三条合同金额及支付方式一、本合同总金额为人民币________元（大写：________________元整）。
具体支付方式和时间如下：1. 本合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的________%作为预付款；2. 乙方完成基础施工并经验收合格后，甲方支付合同总金额的________%；3. 乙方完成全部安装及调试工作并经甲方验收合格后，甲方支付合同总金额的剩余款项。
二、乙方需提供正规发票，并在收到款项后出具收据。
第四条工程期限及进度安排一、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，工程期限为________个月。
二、乙方应按照以下进度安排完成工程：1. 基础施工阶段：________________完成；2. 设备安装阶段：________________完成；3. 系统调试及试运行阶段：________________完成。
太阳能路灯劳务安装合同
太阳能路灯劳务安装合同甲方（发包方）：________________________地址：________________________________电话：______________________________电子邮件：____________________________乙方（承包方）：________________________地址：________________________________电话：______________________________电子邮件：____________________________鉴于甲乙双方基于平等、自愿的原则，就乙方为甲方提供的太阳能路灯安装服务达成一致意见，现订立本合同如下：1. 工程概况- 项目名称：_______________________- 工程地点：_______________________- 工程内容：包括但不限于太阳能路灯的运输、安装、调试等。
- 工期安排：自____年__月__日至____年__月__日完成全部工作。
2. 合同金额及支付方式- 合同总价款为人民币（大写）：________________元整（￥______）。
- 支付方式：- 预付款：合同签订后支付总价款的____%，即人民币（大写）：________________元整（￥______）。
- 进度款：工程进度达到____%时支付总价款的____%，即人民币（大写）：________________元整（￥______）。
- 尾款：工程竣工并通过验收后支付剩余款项。
3. 工程质量标准- 乙方必须严格按照国家相关规范和甲方的要求进行施工。
- 施工过程中使用的材料必须符合国家质量标准及设计要求。
4. 安全责任- 乙方负责施工现场的安全管理，确保施工人员的人身安全以及公共财产不受损害。
- 如因乙方原因造成的安全事故或损失，由乙方承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
施工劳务合同亮化工程(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（工程业主）：________________________乙方（施工劳务方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行亮化工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：亮化工程，包括但不限于路灯安装、景观照明、广告牌安装、夜景灯光设计等。
4. 工程规模：________________________5. 工程预算：人民币_______万元整（大写：________________________）二、合同双方的权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。
（2）甲方应按合同约定的时间、方式向乙方支付工程款。
（3）甲方应负责办理工程所需的各种手续，确保工程顺利进行。
（4）甲方应配合乙方进行工程测量、设计变更等工作。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应按照甲方要求的时间、质量、安全等要求完成工程。
（2）乙方应按甲方要求的时间、方式提供施工图纸、技术资料等。
（3）乙方应负责施工过程中的安全管理，确保施工安全。
（4）乙方应按甲方要求及时报告工程进度，配合甲方进行验收。
三、工程进度与验收1. 工程进度安排：（1）工程开工日期：________________________（2）工程竣工日期：________________________（3）工程分阶段验收日期：________________________2. 工程验收：（1）工程验收标准：按照国家相关规范、标准及合同约定执行。
（2）工程验收程序：甲方组织验收，乙方配合。
（3）工程验收不合格，乙方应负责整改，直至合格。
路灯安装劳务合同范本
路灯安装劳务合同范本一、合同标的1.1 甲方委托乙方完成的路灯安装工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：乙方负责路灯的安装、调试及验收合格。
（名词解释：合同标的：合同中双方所约定的权利义务所指向的具体事物。
）二、合同工期2.1 本工程自____年__月__日起至____年__月__日止，共计____天。
2.2 若因不可抗力等因素导致工期延误，双方协商一致，可对工期进行顺延。
（名词解释：合同工期：合同中约定的完成合同标的所需的时间期限。
）三、合同价款3.1 乙方报价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
3.2 付款方式：甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款，余款在工程验收合格后支付。
3.3 乙方应按照合同约定完成工程，若乙方未按约定完成工程，甲方有权扣除乙方预付款作为违约金。
（名词解释：合同价款：合同中约定的标的物的价格。
）四、乙方义务4.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方的技术要求进行施工。
4.2 乙方应保证施工质量，确保工程符合验收标准。
4.3 乙方应按甲方要求提供相关资质证书、安全生产许可证等证明材料。
4.4 乙方应按时完成工程，并按照甲方要求进行工程验收。
（名词解释：乙方义务：合同中约定的乙方应承担的责任和义务。
）五、甲方义务5.1 甲方应按约定支付合同价款。
5.2 甲方应协助乙方办理相关施工手续。
5.3 甲方应对乙方施工过程中的安全生产进行监督。
5.4 甲方应按照约定时间进行工程验收。
（名词解释：甲方义务：合同中约定的甲方应承担的责任和义务。
）六、违约责任6.1 乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金。
6.3 乙方违反合同规定，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
（名词解释：违约责任：合同中约定的违反合同约定的一方应承担的责任。
路灯工程施工合同范本（通用5篇）
路灯工程施工合同范本（通用5篇）路灯工程施工合同范本（通用5篇）在人们愈发重视契约的社会中，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编帮大家整理的路灯工程施工合同范本（通用5篇），欢迎大家分享。
路灯工程施工合同1发包人(全称)：______________________(以下简称甲方)承包人(全称)：______________________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：______________________路灯亮化工程工程地点：____________________________________________工程内容：______________________街道管线敷设、灯具底座、灯具安装。
二、项目总造价1、本路灯项目含税总造价为人民币：____________________________________________元整。
2、整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。
三、款项支付1、签订合同之日起__日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。
2、货到施工现场后__日内甲方付总工程款的85%;3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。
4、预留质量保证金5%，一年期满后在5日内付清工程质保金四、质量标准工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。
约定工程为一年的非人为损坏保修期。
五、工程期限1、从合同签定之日起40日内（或业主通知后10天内），乙方材料全部进场交付甲方验收。
2、材料验收合格后20日内乙方应安装结束，交付甲方验收。
路灯安装劳务合同范本大全
路灯安装劳务合同范本大全合同编号：____________甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行路灯安装劳务的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________路灯安装工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方负责按照甲方的要求进行路灯的安装工作，包括路灯设备的安装、调试及验收等。
二、合同价格及支付方式2.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 支付方式：1）合同签订后，甲方支付乙方合同价的30%作为预付款。
2）工程完工并通过甲方验收合格后，甲方支付乙方合同价的60%。
3）剩余的10%作为质量保证金，在工程验收合格后一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
三、工期3.1 合同约定的工期为：____年____月____日至____年____月____日。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按违约金的方式向乙方追讨逾期完成部分的工程款。
四、劳务要求4.1 乙方应按照甲方的要求和技术标准进行劳务，保证工程质量符合相关法律法规及国家标准。
4.2 乙方应严格按照安全操作规程进行施工，确保施工安全，如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
4.3 乙方应遵守甲方的管理制度，服从甲方的协调和指挥。
五、保密条款5.1 乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
简单路灯安装劳务合同范本
简单路灯安装劳务合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承揽方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就路灯安装劳务事宜达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 项目内容：乙方负责甲方指定地点的路灯安装工作，包括但不限于路灯的搬运、安装、调试及验收。
第二条劳务内容及要求2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和安装要求进行路灯安装。
2.2 乙方应保证安装的路灯符合国家相关标准和甲方的要求。
2.3 乙方应确保施工过程中的安全，遵守施工现场的安全规定。
第三条劳务费用及支付方式3.1 劳务费用总额为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________元）。
3.2 支付方式：甲方应在合同签订后______个工作日内支付乙方劳务费用总额的______%作为预付款；安装完成并经甲方验收合格后，甲方应在______个工作日内支付剩余的劳务费用。
第四条施工期限4.1 施工期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
4.2 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整施工期限。
第五条质量保证5.1 乙方应保证安装的路灯质量符合甲方要求，并在安装完成后提供相应的质量保证。
5.2 乙方应在安装完成后______个工作日内提供路灯安装的验收报告。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按期完成安装工作，每逾期一天，应向甲方支付违约金，违约金为劳务费用总额的______%。
6.2 如甲方未能按期支付劳务费用，每逾期一天，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的______%。
最新光伏路灯安装劳务合同范本
最新光伏路灯安装劳务合同范本合同编号：__________合同双方：地址：__________联系人：__________联系电话：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为光伏路灯项目的业主，乙方为具备光伏路灯安装资质的专业施工单位，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方为甲方提供光伏路灯安装劳务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________光伏路灯安装工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________盏光伏路灯1.4 工程预算：__________元（大写：__________元整）1.5 工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准二、劳务内容2.1 乙方负责根据甲方提供的技术要求和施工图纸，进行光伏路灯的安装工作，包括：（1）光伏路灯设备的搬运和安装；（2）光伏路灯线路的布设和连接；（3）光伏路灯基础的制作和安装；（4）光伏路灯的调试和验收。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员，并对施工人员进行现场管理和技术指导。
2.3 乙方应保证光伏路灯安装工程的质量和安全，承担由于自身原因导致的工程质量问题和安全事故的责任。
三、合同价格及支付方式3.1 双方确认，本合同总价款为：__________元（大写：__________元整）。
3.2 甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程款的30%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的60%；（3）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
3.3 甲方支付工程款时，乙方应提供等额的发票。
四、工程进度及验收4.1 乙方应按照甲方提供的施工时间表，确保工程按时完成。
4.2 乙方在施工过程中应严格遵守国家及行业相关规范和标准，确保工程质量。
4.3 工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行验收，甲方对工程质量予以确认。
路灯安装劳务合同协议书
路灯安装劳务合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！路灯安装劳务合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要安装路灯，乙方具备路灯安装的资质和能力，经双方友好协商，就路灯安装事项达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________路灯安装工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于路灯选型、安装、调试及验收等。
二、劳务要求2.1 乙方应按照甲方的要求，提供具备相应资质的施工人员，保证工程的顺利进行。
2.2 乙方应保证施工人员的安全，遵守施工现场的规章制度，确保工程质量。
2.3 乙方应按照双方约定的工期完成工程，如有特殊情况需提前或延期，应与甲方协商一致。
三、劳务费用3.1 乙方向甲方提供的劳务费用为人民币____元整（大写：_________________________元整）。
3.2 甲方支付劳务费用的期限和方式：自双方签订合同之日起____个工作日内，一次性向乙方支付劳务费用。
四、质量保证4.1 乙方应保证工程质量，确保路灯安装符合相关规范和标准。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供一年的质保期，质保期内如有任何质量问题，乙方应及时予以修复。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________请根据您的实际情况修改上述合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
简单路灯安装劳务合同范本
简单路灯安装劳务合同范本甲方（委托方）：________乙方（受托方）：________鉴于甲方委托乙方进行路灯安装工作，为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：第一条工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程内容：乙方按照甲方要求，负责完成________盏路灯的安装工作。
第二条工程期限2.1 本工程自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工。
第三条工程费用3.1 乙方报价：人民币________元（大写：________________________元整）。
3.2 甲方支付方式：3.2.1 乙方完成合同约定的工程量后，甲方支付合同总价款的90%；3.2.2 工程验收合格后，甲方支付剩余的10%。
第四条工程质量4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸及国家相关标准进行施工，确保工程质量；4.2 乙方应确保所使用的材料、设备符合国家质量标准，严禁使用假冒伪劣产品；4.3 乙方应保证工程的安全性和稳定性，确保路灯正常使用。
第五条工程验收5.1 乙方在工程完成后，应向甲方提交工程验收报告；5.2 甲方应在收到乙方提交的验收报告后________个工作日内完成验收，并出具验收合格证书；5.3 如甲方对工程质量有异议，乙方应在收到甲方书面通知后________个工作日内进行整改，直至达到甲方要求。
第六条违约责任6.1 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的10%；6.2 乙方提供的材料、设备不符合国家质量标准，造成工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任；6.3 甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金，滞纳金为未付款项的0.5%。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
路灯工程劳务合同范本
甲方：（发包方全称）乙方：（承包方全称）根据《中华人民共和国合同法》及其相关规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方为甲方提供路灯安装劳务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：______路灯安装工程1.2 工程地点：______（具体地址）1.3 工程内容：包括但不限于路灯安装、调试、维护等。
1.4 工程工期：______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。
第二条劳务内容2.1 乙方负责完成甲方指定的路灯安装工程，包括但不限于：（1）根据甲方提供的图纸、技术要求进行现场施工；（2）安装路灯及其配套设施；（3）调试路灯系统，确保其正常运行；（4）提供必要的技术支持及售后服务。
2.2 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同价款：人民币______元整（大写：______元整）。
3.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同价款的______%作为预付款；（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付合同价款的______%；（3）工程保修期满后，甲方支付合同价款的______%。
第四条双方责任4.1 甲方责任：（1）提供工程所需的图纸、技术要求及相关资料；（2）按时支付工程款项；（3）负责工程现场的安全、文明施工；（4）对乙方提供的劳务进行验收。
4.2 乙方责任：（1）按照合同约定完成工程劳务；（2）确保工程质量，承担由此产生的相关责任；（3）按时提交工程进度报告；（4）遵守国家及行业相关标准和规范，确保施工安全。
第五条违约责任5.1 甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付______%的违约金。
5.2 乙方未按时完成工程劳务，应向甲方支付______%的违约金。
5.3 任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
简单路灯安装劳务合同范本
简单路灯安装劳务合同范本甲方（发包方）：姓名：____________________联系地址：____________________联系方式：____________________乙方（劳务方）：姓名：____________________联系地址：____________________联系方式：____________________一、劳务内容乙方负责按照甲方要求进行路灯的安装工作，包括但不限于灯具安装、线路铺设等相关工作。
二、劳务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用总计为人民币________元（大写：____________元整）。
2. 甲方应在______（具体时间）前向乙方支付劳务费用的______%，剩余款项在工程验收合格后______日内支付。
四、双方的权利和义务1. 甲方应提供必要的施工条件和技术指导。
2. 乙方应按照甲方要求和相关标准进行施工，确保工程质量。
3. 乙方应遵守安全施工规定，如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担相应责任。
五、工程验收甲方应在乙方完工后及时进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付劳务费用，应承担违约责任。
2. 若乙方未按要求施工，导致工程质量问题或延误工期，应承担违约责任。
七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（签字/盖章）：____________________ 乙方（签字/盖章）：____________________ 签订日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
路灯系统施工劳务合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商就路灯系统安装工程乙方向甲方提供劳务达成一致，特签订本合同，双方严格按合同条款履行各自职责。
第一条、工程概况1、工程名称：河源市新丰江（市区段）治理工程2、工程地点：新丰江（市区段）第二条、合同工期1、工期要求： 30天开始时间：2016年 09月日（从进场之日起为准）2、因雨天无法施工，乙方向甲方现场负责人提出，经甲方现场负责人确认后，工期可顺延。
第三条、承包方式本路灯系统工程采用包工不包料的综合劳务总包干方式。
甲方负责提供施工场地、供应材料至现场。
由乙方负责施工现场材料卸车、倒运、堆放、以及施工中所需的工器具、并负责所施工工程的工期、质量、安全。
第四条、承包工程劳务总造价及内容1、本路灯系统工程包工不包料的综合总包干劳务总造价为：元（人民币），大写：（万）。
2、承包内容：包工期、工程质量、安全、文明施工、技术措施、局部材料场内运输、机具（施工过程中的机具设备）、设计变更、路灯系统施工放线、挖沟槽、预埋管线、穿管线、过路口凿除砼面、回填夯实、路灯基坑开挖、接地级、焊接（含电焊机及焊条）、路灯地脚螺栓预埋、路灯地脚螺栓浇筑砼、吊装灯杆、灯具组装、接线、调试、亮灯、三级电箱后的移动电箱、电缆、等所需的全部工具、余土外运及路面清扫等。
第五条、合同价款的支付本工程劳务款采用月进度形式结算，本月完成的合格工程量，次月3日前向甲方上报经甲方验收合格的实际完成工程量。
工程进度款按甲方确认的完成合格工程量计价，作为进度款的依据，次月10日按进度款50%支付；余款在工程竣工验收合格后再支付总工程量的80%，余款20%作为工程的保质金，竣工验收合格一年后办理完结算手续一次性结清。
第六条、工程质量1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件的国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理的监督检查。
2、质量等级：合格工程。
3、乙方在施工中应按时保质保量进行施工，经验收后如出现质量达不到标准，经第一次和第二次的要求纠正后，如还不能达到质量要求，甲方有权进行处罚。
4、乙方在施工中因质量不合格所造成的返工，由乙方承担，另外还应赔偿甲方原材料费用。
5、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人、专门负责人员及管理人员必须有书面形式将其姓名、身份、技术人员证件，所负责的工作通知甲方工程师或监理单位。
6、工程质量按图纸、按规范施工，一切工程质量按国家验收标准。
7、乙方接受现场指挥部、监理公司的管理，接受监理公司的合理处罚。
第七条、双方责任1、甲方责任（1）甲方组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育。
（2）甲方组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
（3）甲方负责编制施工组织设计及专项施工方案，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
（4）甲方及时提供图纸，按时交付应供材料。
（5）甲方随时对乙方实施的劳务作业进行监督检查，对存在的质量、安全隐患及时提出整改要求，并限期整改完毕，同时按规定给予相应的经济处罚。
（6）甲方检查乙方工人持证上岗情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
（7）甲方现场提供一个三级电箱电源给乙方施工用电。
（8）甲方审核乙方报送的工程进度完成情况，按照合同约定及时支付节点工程进度款。
（9）不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业，负责承担因违章指挥发生事故的全部责任。
2、乙方责任（1）乙方队伍进场时，必须提供施工人员的“三证”（身份证、流动人口计划生育证、劳务证），不得雇佣18岁以下、50岁以上及不宜从事建筑工程施工的作业人员，需按当地政府对外来人口的有关管理规定，申报办理相关手续，并按公司规定办理工伤保险及签订用工协议，如不办理，发生的一切责任由乙方承担。
（2）按照设计图纸和工程变更文件、甲方的交底要求、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力、财力，确保工期；服从甲方安全文明施工管理，自备劳动保护用品。
(3) 认真做到每天“工完场清，确保施工安全”。
如不及时清理自己队伍产生的余泥渣土，甲方自行派杂工清理，按300元/工日，从乙方工程进度款中扣除，不足部分从工程结算款中扣。
(4) 按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
(5) 乙方负责本班组工人的吃、住、补贴的相关费用。
(6) 组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作，自觉遵守相关法律法规及有关规章制度。
(7) 按甲方要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后实施。
(8) 承担由于自身原因造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。
(9) 自觉接受甲方、业主、监理及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
(10) 配合甲方按业主、监理或行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、整改工作。
(11) 甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
(12) 做好半成品、成品保护工作。
乙方应遵循甲方公司《成品保护的有关规定》，加强施工人员的成品保护教育，不得在结构物上随意钻打、剔槽、拆除结构物，否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款，乙方在场期间损坏结构物、材料或成品及非乙方所属物件的，按该造价的1.5倍从工程进度款中扣。
（13）乙方应服从甲方安全生产管理要求，遵守甲方安全文明生产方面的规章制度，遵守劳动纪律。
(14) 按合同与规范标准等要求做好施工质量、进度、安全管理等工作，保证施工场地整洁、道路畅通、安全生产、文明施工。
加强安全教育，认真执行安全技术规范，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，财力、保证工期，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延误、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
(15) 因乙方原因致使停工、返工、材料设备损失或设计变更、工程内容增加等，乙方应自行承担增加或返工费用及其它经济损失，并及时通知甲方备案处理，工期不予顺延。
造成甲方经济损失或工期延误的，乙方应赔偿甲方的实际经济损失。
(16) 在执行合同协议期间乙方对所有发生工程量签证依据的数据、承包范围、工作内容必须属实，如发现签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为，则按分项工程价款的100%进行处罚，甲方有权终止协议，责令乙方退场。
（17）如果由于乙方员工自身原因，发生伤害、伤亡事故或给第三方造成伤害、伤亡事故，乙方应负全责。
（18）乙方应服从甲方安全生产管理要求，遵守甲方安全文明生产方面的规章制度，遵守劳动纪律。
（19）乙方不得贿赂甲方施工人员，如有贿赂以一罚十，贿赂金额达5000元以上追究法律责任。
乙方负有保守甲方商业秘密的义务。
乙方负有保护义务的商业秘密主要包括：乙方从甲方获得的与工作有关或因工作产生的任何商业、营销、客户、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或何种载体，无论甲方在向乙方披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。
第八条、违约责任1、乙方中途明示或以行为表明拒绝履行合同，则应支付甲方合同价款10% 元的违约金，并按第十条双方关于中途退场的特别约定处理。
如乙方的行为造成甲方经济损失，甲方有权要求乙方赔偿。
2、因乙方的原因造成工期（含中间工期）延误，从延误的第1天起，每天向甲方支付 2000元的违约金，违约金在乙方工程进度款中扣取；逾期累计超过 15 天，除乙方承担违约金和甲方损失外，甲方有权解除合同。
3、每次（或每阶段）施工质量不合格，乙方应向甲方支付2000元/次的违约金，违约金在乙方工程进度款中扣取，并且应负责无偿修理或返工，乙方因自身原因无法在规定时间内完成的，甲方可以委派其他劳务班组完成，产生的费用由乙方承担。
由于修理或返工造成逾期交付的，按本条第2项规定处理。
4、乙方以非正当方式（包括3人以上围堵、占据施工现场、甲方办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、甲方正常办公秩序；阻塞交通等）向甲方提出要求的，乙方向甲方支付违约金10000元/次；违约金在乙方工程进度款中扣取，如该违约金不足以弥补甲方的损失，甲方可以要求乙方继续予以赔偿。
由此造成工期延误，甲方的全部损失由乙方承担。
5、乙方违反甲方安全生产文明施工管理要求的，甲方按照安全处罚细则规定进行处罚。
6、乙方未配合甲方落实整改上级建设行政主管部门安全整改通知事项的，导致被主管部门停封工地或处罚的，甲方将按照主管部门处罚数额的50％对乙方进行处罚。
7、甲方违反国家安全生产法律法规要求的，乙方可与甲方协商解决或进行法律诉讼解决。
第九条、合同的终止发生下列情形之一，本合同终止：1、双方就解除本合同协商一致的;2、乙方由于健康原因不能履行本合同义务的；3、发生甲方或乙方不可抗拒的因素，造成一方或双方不能继续履行合同的;4、本合同履行完毕，合同约定的权利义务对双方不再具有约束力。
第十条、双方关于中途退场的特别约定1、符合下列情况之一的，甲方可以解除本合同，辞退乙方，不给予任何赔偿：（1）乙方因严重违反本合同约定或劳动纪律；（2）乙方不服从甲方的工作安排；（3）乙方因病或非因工负伤在规定的医疗期满后，不能从事原工作也不能从事另行安排的工作的；（4）乙方故意招聘童工、通缉犯及身份不明人员超过三人的。
（5）如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因业主的原因造成工程停建或缓建，致使本合同无法履行的；（6）甲方与业主的施工总承包合同解除；（7）因乙方施工进度不能按甲方审定的施工组织计划执行，而导致总工期延误超过 10 天；（8）因乙方的施工质量或安全问题，导致停工 5 天；（9）乙方不按图纸施工或者施工质量、施工安全不符合要求，经甲方要求整改，乙方未能按甲方要求的时间和标准整改完成；（10）乙方不按图施工或者施工质量、施工安全不符合要求的情形出现超过三次（含三次）。
2、无论甲、乙方之间是否存在经济争议、诉讼、仲裁，乙方都应当遵守以下退场的约定：（1）乙方必须在收到甲方退场通知后7天内无条件退场完毕；（2）退场前必须付清民工工资，退场必须保证自有人员及自有施工机具撤离现场；（3）退场后28天内，乙方向甲方移交全部工程资料原件，按甲方核定的合格劳务作业量及合同约定的计价方式进行结算并向甲方递交完整的结算资料。