工程合同管理模拟题
建设工程合同管理模拟66_1含答案
建设工程合同管理模拟66一、单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意)1. 招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标,此招标代理机构是。
A.行政机关B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织D.依法成立的协会答案:C2. 担保方式中的保证,实际运用过程中应理解为。
A.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证代为履行债务C.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务D.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务答案:C[解答] 本题是考核保证的概念。
保证是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
3. 承包人于某日收到了竣工结算价款,则应当在内将竣工工程交付发包人。
A.7日B.14日C.28日D.42日答案:B4. 法律法规不要求具备一定形式和手续的合同,称为合同。
A.诺成B.实践C.要式D.不要式答案:D[知识点] 合同的分类5. 材料采购合同履行过程中,由供货方代运的货物,采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。
如果交货数量少于订购数量,。
A.由供货方承担全部责任B.由运输部门承担全部责任C.属于交运前的问题由供货方承担责任,运输过程中的问题由运输部门承担责任D.先由运输部门承担全部责任,然后由运输部门再与供货方协商处理责任答案:C6. 设计合同约定于某日发包人向设计人提供设计依据文件和相关资料。
在实际实施过程中,发包人提供相关文件和资料延迟了11天,则设计人。
A.交付设计文件的时间顺延11天B.可以重新确定提交设计文件的时间C.可以主张追究发包人违约责任D.可以要求终止合同答案:A[解答] 发包人向设计人提交设计依据文件和相关资料超过规定期限15天以内的,设计人规定的交付设计文件时间相应顺延。
7. 合同的变更是指合同依法成立后,在尚未履行或完全履行时,当事人双方依法经过协商对合同的进行修订或调整所达成的协议。
工程建设合同管理模拟考试试卷
2023年工程建设协议管理模拟考试试卷(二)一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题旳备选项中,只有1个最符合题意)1.由于设计错误导致工程质量事故,发包人不解除协议状况下,设计人应承担旳违约责任除了负责提出补救措施,()。
A.不再承担其他赔偿责任B.返还设计协议规定旳定金C.免收直接损失部分旳设计费D.双倍返还设计协议规定旳定金2.在下列协议文献中,()具有优先旳解释效力。
A.协议履行中工程洽商协议B.施工协议通用条款C.图纸D.施工协议专用条款3.有关隐蔽工程与重新检查旳说法不对旳旳是()。
A.工程师未能按规定期间提出延期规定,又未准时参与验收,承包人可自行组织验收,该检查视应视为工程师在场状况下进行旳验收B.工程师没有参与验收,当其对某部分旳工程质量有怀疑,不能规定承包人对已经隐蔽旳工程进行重新检查C.无论工程师与否参与了验收,当其对某部分旳工程质量有怀疑,均可规定承包人对已经隐蔽旳工程进行重新检查D.重新检查表明质量不合格,承包人承担由此发生旳费用和工期损失4.设备安装工程具有联动无负荷试车条件旳,应由()组织试车。
A.发包人B.设计单位C.承包人D.设备供应单位5.因承包人旳原因不能按期动工旳,()推迟动工日期。
A.承包人应以书面形式告知工程师B.应当通过工程师同意C.承包人与发包人协商D.应当通过建设行政主管部门同意6.设备监理在()检查合格后签发旳文献是对设备运行性能抵达协议规定旳最终确认。
A.无负荷试车B.带负荷试车C.性能检查D.保证期满7.承包商对工程师变更工程旳估价不满意,将此争议提交争端裁决委员会。
争端裁决委员会作出处理决定后,承包商对成果仍不满意。
按照施工协议条件旳规定,承包商()。
A.必须接受裁决委员会旳决定B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定8.在下列经济法律关系主体中,()是法人。
A.企业经理B.施工企业C.企业董事长D.施工队9.施工企业旳项目经理指挥失误,给建设单位导致损失旳,建设单位应当规定()赔偿。
工程合同管理模拟试题
工程合同管理模拟试题【单选题】1. 下列哪项不是工程合同管理的基本步骤?A. 合同谈判. 合同执行C. 合同变更D. 项目验收答案:D解析:工程合同管理的基本步骤包括合同的谈判、签订、执行以及变更等环节,而项目验收则是整个工程项目管理的一部分,不属于合同管理的范畴。
【多选题】2. 在工程合同中,哪些条款通常被视为关键条款?A. 工期. 质量标准C. 付款方式D. 违约责任答案:ACD解析:工期、质量标准、付款方式和违约责任是构成工程合同核心内容的关键条款,它们对双方的权利义务产生直接影响。
【判断题】3. 工程合同一经签订,任何情况下都不得变更。
答案:错误解析:虽然工程合同具有法律约束力,但在特定条件下,如双方同意或因不可抗力等情况,合同可以进行适当的变更。
【简答题】4. 请简要描述工程合同管理的重要性,并举例说明。
答案:(参考答案)工程合同管理对于确保工程项目按预定的质量、成本和时间完成至关重要。
例如,通过有效的合同管理,可以确保承包商按照合同约定的标准施工,避免因质量问题导致的返工和延误。
同时,合理的合同管理还有助于解决项目实施过程中出现的争议,减少法律风险。
【案例分析题】5. 某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同,合同规定了详细的工期和质量要求。
在施工过程中,由于原材料价格上涨导致成本增加,建筑公司希望提高合同价格。
请问在这种情况下,建筑公司应如何合法合理地处理此事?答案:(参考答案)建筑公司首先应查阅合同中关于价格调整的条款,看是否有相关的价格调整机制。
如果合同中有明确规定,应按合同执行;如果没有,建筑公司应与甲方进行沟通协商,提出合理的成本增加证据,并寻求双方认可的解决方案。
如果协商不成,可以根据合同争议解决条款采取仲裁或诉讼等方式解决。
工程合同管理的考题
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些?A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中,变更令通常由谁发出?A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项?A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署,任何情况下都不得更改。
(错)(2) 在工程合同管理中,风险管理是一个重要的环节。
(对)3. 填空题(1) 在工程合同中,__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中,由于地质条件不符合预期,导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求,要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围,不同意调整合同价款。
请问在这种情况下,应如何妥善处理这一变更请求?参考答案:1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节,是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下,首先应由监理工程师对变更请求进行评估,确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是,则应根据合同条款和相关法律规定,合理确定增加的工程量和相应的成本,经双方协商一致后,签订书面的变更协议,明确增加的工程款支付方式和时间。
工程合同管理模拟试题
工程合同管理模拟试题1. 单项选择题
1.1 工程项目合同的类型不包括下列哪一项?
A. 总承包合同
. 分包合同
C. 劳务合同
D. 租赁合同
1.2 在工程合同中,关于变更订单的描述,正确的是:
A. 变更订单无需双方同意即可执行
. 变更订单应在项目完成后提出
C. 变更订单可能影响合同总价
D. 变更订单不影响工期
2. 多项选择题
2.1 工程合同管理的主要任务包括哪些方面?
A. 合同的签订与审核
. 工程进度的控制
C. 成本的预算与控制
D. 质量的监督与保障
E. 风险的管理与分配
2.2 在处理合同争议时,以下哪些方式是常用的解决途径?
A. 协商解决
. 调解
C. 仲裁
D. 诉讼
E. 强制执行
3. 判断题
3.1 工程合同一旦签订,任何情况下都不得变更。
(错)
3.2 合同中的违约责任条款,旨在对违反合同行为进行约束和惩罚。
(对)
4. 简答题
4.1 请简述工程合同管理的重要性,并举例说明。
4.2 如何有效进行工程合同的风险评估和管理?
5. 案例分析题
5.1 某工程项目在施工过程中,由于设计变更导致原合同内容需要调整。
作为项目经理,你应该如何应对这种情况?请详细描述你的处理步骤。
5.2 假设你是工程合同的一方,对方未能按照合同约定的时间完成工程任务,造成你的损失。
你将采取哪些措施来维护自己的权益?
6. 论述题
6.1 论述工程合同管理在项目管理中的作用及其对项目成功的影响。
6.2 分析当前工程合同管理面临的主要挑战及应对策略。
工程合同管理模拟题一
《工程合同管理》模拟题一一、单项选择题(下列每小题的备选答案中,只有一个符合题意的正确答案,多选、错选、不选均不得分。
本题共20个小题,每小题1分, 共20分)1. FIDIC合同条件下的工程师准仲裁,如果工程师已把他就纠纷所做出的准仲裁通知了纠纷双方,而双方在收到通知或(C )天内均未发出要将该纠纷提交仲裁的通知,视为双方自动放弃了把该纠纷提交正式仲裁的权力。
A.21 B.48 C.70 D.842. 甲与乙订立买同约定,甲于2005年10月7日发货,乙收到货物后,经检验发现货物与封存的样品差异较大,乙方拒绝支付款项,根据已知的条件,乙方的行为是( C )。
A. 行使同时履行抗辩权B. 行使不安抗辩权C. 行使先履行抗辩权D. 违约行为3. 甲、乙两公司签订买卖合同,合同总标的额10万元,合同约定违约金为2万元,同时,甲向乙支付定金5000元。
后乙公司违约,造成甲公司经济损失2.1万元。
现甲向人民法院起诉,请问甲最多可以要求乙支付( B )。
A. 2万元B. 2.6万元C. 3万元D. 3.1万元4. 采购工程急需的少量特殊材料,宜采用(D )方式确定贷货商。
A. 公开招标B. 邀请招标C. 国际竞争性招标D. 直接定购5. 在国际工程合同中,业主可以选择某个单位作为指定分包商,指定分包商一般应与( C )签订分包合同。
A. 业主B. 发包人C. 承包人D. 发包人或承包人6. 下列命题正确的是( D)。
A. 限制行为能力人订立的合同是必然无效的B. 无行为能力人订立的合同是必然无效的C. 无代理权人以他人名义订立的合同是必然无效的D. 无处分权人订立的合同是可以有效的7. 甲乙双方签订合同时,丙方向甲方提供合同担保。
履行过程中,甲乙双方通过协商对合同作了重要变更,但甲方未将变更事项通知丙方。
合同部分履行后,甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同,则对变更事项中损失部分的处理原则是(D )。
A. 甲方未将变更事项通知动,损失由甲乙双方承担B. 甲方未将变更事项通知丙方,丙方赔偿该部分损失的一半C. 丙方提供了合同担保,应承担全部赔偿责任D. 甲方未将变更事项据知丙方,两方对该部分损失不承担保证责任8. 关于标底的说法正确的是(C )A.每个招标项目都必须编制一个标底B.每个招标项目都应该编制两个标底C.招标项目可以不必编制标底D.标底必须要经过审查9. 在下列财产中,( D)不能作为抵押物。
有关于工程合同管理试题7篇
有关于工程合同管理试题7篇篇1一、单项选择题(共XX道小题,每题XX分,共XX分)请在下列选择题中,选择一个最适合的答案。
1. 合同法的基本原则是什么?A. 公平公正原则B. 意思自治原则C. 诚实信用原则D. 以上都是。
答案:D2. 工程合同的主要类型包括哪些?A. 建筑工程合同、设计合同、采购合同B. 施工合同、采购合同、分包合同C. 咨询合同、施工合同、管理合同D. 以上都是。
答案:D二、多项选择题(共XX道小题,每题XX分,共XX分)以下选择题至少有两个选项是正确的,请选出所有正确选项。
1. 关于工程合同的变更,以下哪些说法是正确的?A. 变更必须经过双方协商一致B. 变更可以口头形式进行C. 变更可能影响合同的履行期限和费用D. 变更必须书面记录并签字确认。
答案:A C D2. 工程合同的履行过程中,哪些情况属于违约行为?A. 未按照合同约定完成工程B. 工程存在质量问题C. 未按约定支付工程款D. 因不可抗力因素未能履行合同。
答案:A B C三、简答题(共XX道小题,每题XX分,共XX分)请简要回答下列问题。
1. 工程合同管理的重要性是什么?答:工程合同管理的重要性在于保障工程项目的顺利进行,规范各方的权利和义务,预防和减少纠纷的发生,保护合同当事人的合法权益,确保工程质量和安全。
同时,合同管理也是工程项目成本控制和风险管理的重要手段。
2. 工程合同的履行过程中,应注意哪些问题?答:在工程合同的履行过程中,应注意以下问题:首先,双方应严格遵守合同约定,确保工程质量和进度;其次,应妥善保管与合同相关的文件和资料;再次,注意合同的变更和履行情况的记录;最后,及时沟通协调,处理合同履行过程中的问题和纠纷。
四、案例分析题(共XX道小题,每题XX分,共XX分)请结合实际情况分析下列案例。
某工程项目中,甲方与乙方签订了施工合同,约定工程期限为一年。
在合同履行过程中,由于政策调整等原因导致工程进度受阻,工期延误。
建设工程合同模拟试题
建设工程合同模拟试题一、选择题(每题2分,共20分)1. 在建设工程合同中,承包商的主要义务不包括以下哪项?A. 提供合格的建筑材料B. 按照合同规定的时间内完成工程C. 为工程投保所有必要的保险D. 负责工程的设计工作2. 根据FIDIC合同条件,工程变更的提出方通常是:A. 发包人B. 承包商C. 监理工程师D. 地方政府3. 下列哪项不属于建设工程合同中的风险分配?A. 市场风险B. 技术风险C. 政治风险D. 信用风险4. 在合同执行过程中,如果遇到不可抗力事件,承包商应该:A. 立即停止所有工作B. 继续按计划执行合同C. 通知发包人并提供不可抗力证明D. 要求发包人提供额外补偿5. 建设工程合同中的“缺陷责任期”通常是指:A. 工程竣工验收合格后的一段时间B. 工程竣工验收不合格后的一段时间C. 工程开始施工后的一段时间D. 工程合同签订后的一段时间二、简答题(每题10分,共30分)1. 简述建设工程合同中“变更指令”的一般流程。
2. 描述在建设工程合同中,发包人和承包商如何共同管理合同风险。
3. 解释为什么在建设工程合同中需要有“争议解决机制”,并列举至少两种常见的争议解决方式。
三、案例分析题(共50分)案例背景:某建筑公司(承包商)与一家房地产开发商(发包人)签订了一份建设工程施工合同。
合同约定,工程应在18个月内完成,合同总价为5000万元。
合同中还包含了关于工程变更、不可抗力、争议解决等条款。
在施工过程中,由于连续的极端天气,工程进度受到了严重影响。
承包商因此向发包人提交了工程延期申请,并要求额外的经济补偿。
发包人拒绝了延期申请,并指出承包商应自行承担由于天气原因导致的延误风险。
问题:1. 根据上述案例背景,分析承包商是否有权要求工程延期和经济补偿。
请引用相关合同条款和法律原则进行说明。
(20分)2. 如果承包商决定通过法律途径解决与发包人的争议,他们可以选择哪些争议解决机制?请讨论每种机制的优缺点。
有关于工程合同管理试题5篇
有关于工程合同管理试题5篇篇1工程合同管理试题一、选择题1. 工程合同的签订是在下列哪一个环节进行的?A. 前期准备阶段B. 定标阶段C. 履约阶段D. 验收阶段2. 下列哪一个不属于工程合同管理的主要内容?A. 合同签订B. 合同履约C. 合同管理D. 合同审计3. 工程合同管理的基本原则包括下列哪一项?A. 公平合理B. 双方自愿C. 合法合规D. 全部都是4. 工程合同管理中,风险管理是指下列哪一项?A. 合同风险管理B. 施工风险管理C. 质量风险管理D. 合同履约风险管理5. 工程合同管理中,监理的作用是什么?A. 负责合同签订B. 监督合同履约C. 负责合同管理D. 监督合同审计二、填空题1. 工程合同管理的核心内容是()。
2. 工程合同管理中,合同签订是在()环节进行的。
3. 工程合同管理中,监理的作用是()合同履约的情况。
4. 工程合同管理中,风险管理是指对合同()进行管理。
5. 工程合同管理的基本原则包括公平合理、双方自愿、合法合规等()个方面。
三、问答题1. 请简要介绍工程合同管理的主要内容。
2. 在工程合同管理中,合同签订的重要性是什么?3. 工程合同管理中,如何进行风险管理?4. 请阐述监理在工程合同管理中的作用。
5. 工程合同管理中,如何确保双方当事人的合法权益?四、综合题某工程项目的承包人与业主签订了施工合同,约定工程项目完成周期为12个月,并规定每月支付施工款。
然而在工程进行到第六个月时,承包人却要求增加施工款的支付比例,否则停工。
请分析该情况下双方当事人应该如何处理,以保证项目的顺利进行并维护各自的合法权益。
以上就是有关工程合同管理试题的内容,希望对您有所帮助。
祝您考试顺利!篇2工程合同管理试题一、选择题1. 下列哪个不是工程合同管理中常见的合同类型?A. 总包合同B. 分包合同C. 贷款合同D. 委托合同2. 工程合同管理中,履约保证金的作用是:A. 作为项目投资的一部分B. 用于支付项目工程款的一部分C. 作为对承包商的一种担保机制D. 作为承包商违约时的赔偿金3. 工程合同管理过程中与工程款支付相关的文件是:A. 项目合同B. 履约保证金凭证C. 工程款支付申请报告D. 工程处罚通知书4. 工程合同管理中,项目变更管理的主要目的是:A. 提高项目完成速度B. 维护项目合同权益C. 降低项目成本D. 改善项目设计5. 工程合同管理中,工程款支付申请报告里通常包括:A. 项目设计草图B. 施工人员花名册C. 施工进度计划D. 项目投资计划二、简答题1. 请简述工程合同管理的主要内容和流程。
工程建设合同管理模拟考试试卷
工程建设合同管理模拟考试试卷一、单选题(每题2分,共20分)1. 下列关于工程建设合同的说法,正确的是()。
A. 合同双方必须是法人B. 口头协议具有同等法律效力C. 合同内容必须合法D. 任意一方都可以随时解除合同2. 在工程建设合同中,对于变更工程量的约定,应当()。
A. 口头通知即可B. 书面通知对方C. 无需通知,直接执行D. 只需告知监理单位3. 若工程建设合同的一方未按照约定时间支付款项,则()。
A. 无需承担任何责任B. 应按合同约定的违约金支付C. 只需支付剩余款项D. 对方无权要求支付4. 工程建设合同的终止方式不包括()。
A. 履行完毕B. 合同解除C. 双方协商D. 单方声明5. 在处理工程建设合同纠纷时,应当优先适用()。
A. 国家法律B. 地方性法规C. 企业内部规定D. 行业惯例6. 关于工程建设合同的违约责任,下列说法错误的是()。
A. 违约方应当赔偿对方损失B. 违约方可以免除赔偿责任C. 违约方应当继续履行合同D. 违约方可能面临罚款7. 工程建设合同中的索赔条款,主要用于()。
A. 奖励优秀单位B. 处理合同变更C. 解决工程延期D. 处理损失赔偿8. 工程建设合同中的不可抗力条款,主要是为了()。
A. 约束双方行为B. 明确双方责任C. 应对突发事件D. 确保工程质量9. 在签订工程建设合同时,双方应当明确()。
A. 合同总价款B. 双方家庭住址C. 各自兴趣爱好D. 合同签订地点10. 关于工程建设合同的解释权,下列说法正确的是()。
A. 解释权归发包方所有B. 解释权归承包方所有C. 由双方共同协商确定D. 由法院或仲裁机构确定二、多选题(每题4分,共20分)1. 工程建设合同的主要内容包括()。
A. 工程范围B. 工程期限C. 双方权利和义务D. 违约责任和解决争议的方式2. 工程建设合同的特点包括()。
A. 合同内容复杂B. 合同周期长C. 合同风险高D. 合同涉及法律多3. 在签订工程建设合同时,双方应当注意的事项有()。
工程合同管理模拟考试试卷
工程合同管理模拟考试试卷一、单项选择题(每题2分,共50题,计100分)1. 工程合同管理的主要目的是()。
A. 确保工程的质量和进度B. 保护合同双方的权益C. 规范工程建设的行为D. 降低工程成本2. 工程合同中,合同双方的权益和义务是通过()来约定的。
A. 合同条款B. 合同协议C. 合同条件D. 合同规定3. 工程合同的履行过程中,合同双方应遵守的法律法规包括()。
A. 合同法B. 建筑法C. 劳动法D. 所有相关的法律法规4. 在工程合同中,合同的签订主体包括()。
A. 发包人和承包人B. 发包人和监理人C. 发包人和设计师D. 承包人和施工队5. 工程合同中的合同价款一般包括()。
A. 工程成本和利润B. 工程量和工程单价C. 工程设计和施工费用D. 工程保险和税金6. 工程合同履行过程中,合同双方的沟通和协调应通过()进行。
A. 会议B. 电话C. 邮件D. 所有上述方式7. 工程合同中的违约责任是指()。
A. 合同双方未能履行合同义务的责任B. 合同双方超出合同约定的行为的责任C. 合同一方未能履行合同义务的责任D. 合同一方超出合同约定的行为的责任8. 工程合同中的合同变更应()。
A. 书面协议B. 口头协商C. 电子邮件确认D. 传真确认9. 工程合同中的合同解除应()。
A. 书面协议B. 口头协商C. 电子邮件确认D. 传真确认10. 工程合同中的争议解决方式一般包括()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决11. 工程合同中的合同期限一般包括()。
A. 合同生效期限和合同履行期限B. 合同签订期限和合同履行期限C. 合同生效期限和合同变更期限D. 合同解除期限和合同履行期限12. 工程合同中的合同担保一般包括()。
A. 保证金和抵押B. 保证人和担保人C. 抵押和质押D. 保证人和抵押13. 工程合同中的合同履行地点一般是指()。
A. 合同签订地点B. 工程项目的所在地C. 承包人的经营地点D. 发包人的经营地点14. 工程合同中的合同履行方式一般包括()。
工程建设合同管理模拟考试试卷(一)
2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)参考答案一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.A2.A3.C4.B5.D6.D7.D8.A9.C 10.B 11.A 12.A 13.A 14.D 15.D16.C17.A 18.C 19.A 20.D 21.C 22.A 23.C24.B25.C 26.D 27.C 28.C 29.A 30.B 31.D32.C33.C 34.A 35.D 36.B 37.D 38.B 39.B40.B41.B 42.D 43.A 44.B 45.C 46.D 47.D48.D49.D 50.D2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.合同法律关系( ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实2.监理工程师在履行合同义务时工作失误,给施工单位造成损失,施工单位应当要求( )赔偿损失。
A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.项目经理3.下列哪些财产可以抵押( )。
A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D.有争议的财产4.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。
A.公证一般实行自愿申请原则,签证反之B.签证属于行政管理行为,公证则属于司法行政行为C.公证与签证的效力等同D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力5.可撤销的建设工程施工合同,当事人应当请求( )撤销。
A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院6.在下列几种情形中,( )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的7.在下列解决合同纠纷的方式中,( )是不以双方自愿为前提的。
建设工程合同管理模拟
建设工程合同管理模拟一、背景介绍随着我国经济的快速发展,建设工程项目的数量和规模不断扩大,建设工程合同管理的重要性日益凸显。
为了提高合同管理水平和防范合同风险,本文将结合一道建设工程合同管理模拟试题进行分析和解答。
二、模拟试题1. 甲公司(以下简称“委托人”)委托乙公司(以下简称“承包人”)承担一项建设工程项目。
根据合同约定,委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作,满足开展监理工作所需提供的外部条件。
下列选项中,不属于委托人义务的是:A. 与承包人做好协调工作B. 为了不耽搁服务,委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定C. 为监理人顺利履行合同义务,做好协助工作D. 负责建设工程的所有外部关系的协调工作2. 监理酬金的直接成本具体包括以下哪些内容:A. 管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资B. 经营业务费,包括为招揽业务而支出的广告费等C. 监理人员和监理辅助人员的工资,包括津贴、附加工资、奖金等D. 其他行政活动经费3. 下列关于建设工程合同生效时间的说法,正确的是:A. 合同施工之日B. 合同起草之日C. 合同交换之日D. 合同签字之日4. 为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的,实施过程必须遵守项目建设的:A. 一般规律B. 基本规律C. 内在规律D. 外在规律5. 不属于建设工程设计合同范本主要条款的内容是:A. 订立合同依据的文件B. 工程概况C. 委托设计任务的范围和内容D. 发包人应提供的有关资料和文件6. 合同签订后多少天内,发包人应向勘察人支付预算费的20%作为定金?A. 3天B. 5天C. 10天D. 15天7. 发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足条件。
下列选项中,错误的是:A. 设计的施工图达到规定的设计深度B. 存在质量问题C. 满足施工要求D. 符合国家标准8. 施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度,承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务,则此延误的责任应由谁承担?A. 工程师B. 承包人C. 工程师和承包人D. 发包人9. 工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
工程合同管理测试题和答案
工程合同管理测试题和答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是()。
A、确保工程质量B、降低工程成本C、保证工程进度D、避免合同纠纷答案:D2. 工程合同中,发包人的主要义务是()。
A、提供施工场地B、支付工程款项C、负责工程设计D、提供施工图纸答案:A3. 工程合同中,承包人的主要义务是()。
A、完成工程施工B、负责工程监理C、提供施工设备D、负责工程验收答案:A4. 工程合同中,合同价款的支付方式一般有()。
A、按工程进度支付B、按工程质量支付C、按工程面积支付D、一次性支付答案:A5. 工程合同中,合同工期的计算方式是()。
A、从合同签字日起计算B、从工程开工日起计算C、从工程竣工日起计算D、从工程验收日起计算答案:B6. 工程合同中,违约责任的形式主要有()。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案:D7. 在工程合同履行过程中,如发生不可抗力事件导致合同无法履行,应()。
A、解除合同B、变更合同C、延长合同工期D、以上都对答案:D8. 工程合同中,合同变更的条件是()。
A、双方协商一致B、一方提出,另一方同意C、法律规定D、以上都对答案:D9. 工程合同中,合同解除的条件是()。
A、双方协商一致B、一方违约C、法律规定D、以上都对答案:D10. 工程合同中,争议解决的方式主要有()。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、以上都对答案:D二、多项选择题11. 工程合同中,合同条款主要包括()。
A、合同标的B、合同价格C、合同工期D、违约责任答案:ABCD12. 工程合同中,合同履行管理的任务主要包括()。
A、施工进度管理B、工程质量管理C、工程安全管理D、合同变更管理答案:ABCD13. 工程合同中,合同变更的情形主要包括()。
A、合同双方协商一致B、一方违约C、不可抗力事件D、法律规定答案:ACD14. 工程合同中,违约责任的形式主要有()。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案:D15. 工程合同中,争议解决的方式主要有()。
建设工程合同模拟考试
建设工程合同模拟考试一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 建设工程合同中,以下哪项不属于承包人的主要义务?A. 保质保量完成工程. 提供必要的施工图纸C. 负责施工现场的安全D. 按照约定支付工程款2. 在建设工程合同履行过程中,发包人迟延支付工程款,承包人可以采取的措施不包括:A. 停工. 加速施工以尽快完工C. 请求赔偿损失D. 解除合同3. 根据《中华人民共和国民法典》,下列关于合同变更的说法正确的是:A. 任何一方都可以随时提出变更合同. 合同变更需双方协商一致C. 合同变更必须经过法院判决D. 合同变更无需书面形式4. 如果建设工程施工过程中出现设计变更,正确的做法是:A. 由承包人直接执行新的设计. 由发包人通知设计单位进行修改C. 双方协商一致后,签署书面变更协议D. 由监理工程师决定是否变更5. 关于建设工程合同中的违约责任,以下说法错误的是:A. 违约方应当承担违约责任. 不可抗力导致的违约不承担责任C. 违约责任仅限于经济赔偿D. 违约责任可以是继续履行合同二、判断题(每题2分,共20分)1. 建设工程合同中的质量保证期限是由发包人单方面决定的。
(错)2. 发包人有权随时对承包人的施工进度进行检查。
(对)3. 在合同规定的保修期内,如果发现质量问题,发包人无权要求承包人负责修复。
(错)4. 双方可以在合同中约定违约金的数额和支付条件。
(对)5. 若因第三方原因导致工程延期,承包人不需对此承担责任。
(对)三、案例分析题(每题10分,共40分)1. 某建筑工程项目在施工过程中,由于设计图纸出现错误,导致部分结构需要重新施工。
请问在这种情况下,应该如何处理?请结合合同条款进行分析。
2. 承包人在施工过程中发现原材料不符合国家标准,若继续使用将影响工程质量。
作为承包人,应如何依据合同条款处理此事?3. 发包人未能按合同约定时间支付工程款,承包人因此暂停了工程施工。
请问承包人的这种做法是否合理?为什么?4. 工程竣工验收时,发包人认为工程质量存在问题,但承包人坚持认为自己履行了合同义务。
工程合同管理模拟题
工程合同管理模拟题一、选择题1. 工程合同的类型不包括以下哪项?A. 总承包合同. 分包合同C. 劳务合同D. 租赁合同2. 工程合同中,关于变更订单的描述,正确的是:A. 变更订单应在工程完成后提出. 变更订单不需要双方协商一致C. 变更订单通常包含变更的内容、原因及对工期和费用的影响D. 任何变更都应立即执行,无需书面确认3. 在工程合同管理中,索赔通常发生在以下哪种情况下?A. 工程质量未达到预期标准. 工程进度延误C. 工程成本超支D. 所有上述情况二、判断题1. 工程合同一经签署,任何情况下都不得变更。
(错误)2. 工程合同中的违约责任条款,旨在对违反合同一方进行惩罚。
(正确)3. 工程合同管理中的风险分配原则是指将所有风险均分配给一个合同方。
(错误)三、简答题1. 请简述工程合同管理中的风险管理过程包括哪些步骤?2. 如何理解工程合同中的“不可抗力”条款?3. 描述在工程合同管理中,如何处理合同争议?四、案例分析题假设你作为项目经理,负责一项建筑工程项目。
在项目执行过程中,由于原材料价格上涨导致成本增加,你需要向业主提出成本补偿的请求。
请根据这一情况,撰写一封索赔通知书,内容包括索赔的原因、依据、计算方法以及期望的解决方案。
答案示例:一、选择题1. D2. C3. D二、判断题1. 错误。
合同在一定条件下可以经过双方协商一致进行变更。
2. 正确。
违约责任条款确实规定了违约方需承担的责任。
3. 错误。
风险分配原则是指在合同双方之间合理分配风险,而不是全部由一方承担。
三、简答题1. 工程合同管理中的风险管理过程通常包括风险识别、风险评估、风险应对策略制定和风险监控等步骤。
2. “不可抗力”条款指的是由于自然灾害、战争等不可预见、不可避免且不可克服的客观情况,导致合同一方或双方无法履行合同义务时,可免除相应责任的条款。
3. 处理合同争议首先应通过友好协商解决,如果协商不成,可以按照合同约定的争议解决方式,如提交仲裁机构仲裁或向法院提起诉讼。
工程项目合同管理考试题
1. 下列哪项不属于工程项目合同管理的目标?A. 确保项目目标的实现B. 确保项目质量C. 确保项目进度D. 确保项目投资2. 工程项目合同管理的主要内容包括哪些?A. 合同签订、履行、变更和解除B. 合同风险识别、评估和控制C. 合同争议解决D. 以上都是3. 下列哪项不属于合同签订前的准备工作?A. 确定合同类型B. 确定合同条款C. 确定合同价格D. 确定合同期限4. 下列哪项不属于合同履行过程中的管理内容?A. 跟踪合同执行情况B. 协调合同各方关系C. 监督合同质量D. 评估合同效益5. 下列哪项不属于合同变更的原因?A. 设计变更B. 环境变化C. 合同条款模糊D. 施工过程中出现技术难题6. 下列哪项不属于合同解除的条件?A. 合同一方违约B. 合同目的无法实现C. 合同期限届满D. 合同一方破产7. 下列哪项不属于合同争议解决的方式?A. 协商B. 仲裁C. 民事诉讼D. 调解8. 下列哪项不属于合同风险识别的方法?A. 查阅资料B. 专家咨询C. 问卷调查D. 现场考察9. 下列哪项不属于合同风险评估的内容?A. 风险发生的可能性B. 风险发生的影响程度C. 风险发生的成本D. 风险发生的责任主体10. 下列哪项不属于合同风险控制措施?A. 风险转移B. 风险规避C. 风险接受D. 风险减轻二、填空题(每空2分,共20分)1. 工程项目合同管理是指对工程项目合同从______到______的全过程进行管理。
2. 工程项目合同管理的目标包括:确保项目目标的实现、确保项目质量、确保项目进度、确保项目投资。
3. 工程项目合同管理的主要内容包括:合同签订、履行、变更和解除、合同风险识别、评估和控制、合同争议解决。
4. 合同签订前的准备工作包括:确定合同类型、确定合同条款、确定合同价格、确定合同期限。
5. 合同履行过程中的管理内容包括:跟踪合同执行情况、协调合同各方关系、监督合同质量、评估合同效益。
工程建设合同管理模拟试题
一。
单选1。
初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据资料错误原因,则修改资料责任应由( )来承担。
a.委托方b。
设计单位c。
监理工程师d。
主管部门2。
监理工程师超过授权范围发布指令,承包商执行后导致成本增加,这项额外费用应由()。
a。
业主承担b。
业主从监理费中扣除,转付给承包方c。
承包方承担,因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付3.采用fidic合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由()控制。
a。
业主b。
监理工程师c.总包商d。
分包商4.监理合同内约定,业主免费提供给监理机构的测量设备,监理工作完成后,监理单位()。
a.向业主支付使用费并归还业主b。
将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走d.不须向业主支付费用将设备归还业主5.合同履行过程中,因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失.按合同内约定方法计算的违约金为4万元,则违约方应支付对方的金额为()。
a。
1万元b。
2万元c。
3万元d.4万元6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,()。
a。
另一方可请求法院强制执行b。
仲裁机构可强制执行c.另一方可以请求公安机关强制执行d。
另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款7.设计工作正式开始前,委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金,合同履行过程中进行阶段支付时,()。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回c。
每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程,采用的合同类型应为()。
a。
总价合同b.单价合同c。
成本加酬金合同d。
成本加奖惩合同9.进行施工中间验收后,在合同约定的时间内,监理工程师即未在验收记录上签字,也未提出任何不合格的意见,则承包商().a。
可继续施工b.应等待监理工程师进一步指示后在施工c.要求监理工程师再次检验d.可报请业主作出决定10。
工程建设合同管理模拟试卷B
《工程建设合同管理》模拟试卷(B)一、单项选择题(共50题,每小题1分。
每小题的被选项中,只有一个最符合题意,请将其题号填入括号内)。
1.某项目设计合同的价格为500万元,设计单位已接受托付方支付的定金,无正值理由拒:履行合同义务,则托付方有权要求设计单位返还(C)万元。
A.100B.1 50C.200D.2502.当事人将财或物作为担保而不需转移给对方的是(B)。
A.定金B.抵押C.质押D.保证3.法人的变更是指(B)。
A.法人法定存在期限届满B.法人变更经营性质或范围C.依据行政机关的叮嘱撤消D.法人依法宣告破产4.监理合同当事人一方要求变更或解除合同时,应当在( )目前通知对方。
A.21B.28C.42D.565.法定代表人超越权限订立的合同,该代表行为(C)。
A.有效B.无效C.相对人知道超越权限无效D.相对人知道超越权限有效6.某单位受业主托付和供货商签订钢材供应合同时,事先必需从托付单位取得(D)后签的供货合同才对托付单位产生法律效力。
A.钢材需求支配B.履约保征书C.订货单D.托付授权书7.施工企业的法人是指(A)。
A.依法成立的建筑公司B.公司总经理C.合同签字人D.公司股东大会8.定金作为设计合同的担保方式时,定金(C)有约束力。
A.仅对托付人B.仅对接受定金的设计单位C.对当事人双方均有D.仅对供应担保的第三方9.无责任方依据合同中的约定行使留置权时.所留置的财产应当是(C)。
A.违约方向第三人抵押的财产B.不属于合同范围内的违约方财产C.合同标的物D.违约方上级单位的财产10.业主投保“建筑工程一切险”时,他应在保险合同内列明(D)为被保险人。
A.业主B.承包商C.工程师D.业主和承包商11.合同一方当事人发生企业合并成立总公司后,原签订的合同(B)。
A.原企业法人仍为合同当事人B.总公司承包合同义务和享受权利C.自行终止D.由法院判定无效12.违约当事人支付了违约金后,对方仍要求接着履行合同时,违约方(C)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程合同管理(专升本)模拟题一单选1. 工程合同管理策划就是在工程合同的()策划工程合同管理组织结构和合同管理制度,以保证工程合同顺利执行。
A.实施阶段B.变更阶段C.准备阶段D.策划阶段2. 不能辨认自己行为的精神病人是()。
A.无民事行为能力人B.限制民事行为能力人C.完全民事行为能力人D.相对民事行为能力人3. 诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。
延付或者拒付租金的诉讼时效期间为()年。
A.1B.2C.3D.64. 违约责任的规定可以弥补守约方因对方违约而蒙受的损失,符合()。
A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则5. 根据《合同法》规定,违约责任采取()原则。
A.过错责任原则B.全面履行原则C.公平合理原则D.严格责任原则6. ()代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。
A.委托B.法定C.指定D.民事7. 下列选项中,()属于担保形式的一种。
A.动员预付款B.材料预付款C.定金D.罚金8. 工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后,于()天内给予答复。
A.15B.20C.28D.309. 依据《合同法》,下列关于要约与承诺相关规定的表述中,正确的是()。
A.要约不可以撤回B.要约不可以撤销C.承诺不可以撤回D.承诺不可以撤销10. 根据《合同法》规定,违约责任采取()原则。
A.过错责任原则B.全面履行原则C.公平合理原则D.严格责任原则11. 债权人转让权利后,债务人的抗辩可以向()主张。
A.债权人B.债务人C.让与人D.受让人12. 依据《合同法》,下列关于要约与承诺相关规定的表述中,正确的是()。
A.要约不可以撤回B.要约不可以撤销C.承诺不可以撤回D.承诺不可以撤销13. 施工承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后()小时内向工程师提出修改指令的书面报告。
A.12B.20C.24D.2814. 下列对于合同权利义务终止的说法正确的是()。
A.合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在B.合同权利义务终止是合同责任的终止C.合同权利义务终止就终止了合同的经济往来结算条款的效力D.合同权利义务终止后合同的遗留问题无须再处理15. 工程勘察合同的标的是()。
A.进行勘察工作B.勘察质量C.勘察价格D.勘察范围16. 下列合同中,债务人可以将合同债务转移的是()。
A.委托合同B.施工合同C.借贷合同D.演出合同17. 民事法律行为是一个重要的概念,以下对民事法律行为理解正确的是()。
A.民事法律行为等同于民事行为B.民事法律行为的成立必须采用特定形式C.民事法律行为要求行为人具有相应的民事行为能力D.民事法律行为必须是双方法律行为18. 依照法律的规定、代理人行使代理权的行为,是()代理。
A.委托B.法定C.指定D.民事二多选1. 合同客体是合同法律关系的标的,是合同当事人权力和义务共同指向的对象,包括()。
A.物B.行为C.数量D.质量E.智力成果。
2. 工程合同打包的基本方法包括按()打包等。
A.工程量B.专业C.工程实践阶段D.竞争程度E.空间位置3. 为了保证工程质量,建设单位往往都很重视材料供应问题,下列说法正确的()。
A.可由建设单位直接采购B.可由承包商负责采购,但应到建设单位指定的供应商处采购C.可由双方认可的供应商供应D.建设单位可以直接为承包商指定生产厂家E.建设单位可以直接为承包商指定品牌4. 甲公司与乙公司签订买卖合同。
合同约定甲公司交货后3 天内乙公司付款。
交货前夕,甲公司听说乙公司负债累累,怀疑乙公司不能按时支付货款,遂暂时不向乙公司交货。
对此,下列分析正确的有()。
A.甲公司不交货属于违约行为B.甲公司可以行使不安抗辩权,暂不交货C.甲公司有权解除合同D.甲公司应按约定交货,除非有确切材料证明乙公司无付款能力E.甲公司有权要求乙公司先支付货款5. 根据合同法的规定,下列免责条款中无效的是()。
A.造成对方人身伤害的B.故意造成对方财产损失的C.过失造成对方财产损失的D.重大过失造成对方财产损失的E.不可抗力造成对方财产损失的6. 根据合同法的规定,下列免责条款中无效的是()。
A.造成对方人身伤害的B.故意造成对方财产损失的C.过失造成对方财产损失的D.重大过失造成对方财产损失的E.不可抗力造成对方财产损失的7. 根据合同法的规定,下列免责条款中无效的是()。
A.造成对方人身伤害的B.故意造成对方财产损失的C.过失造成对方财产损失的D.重大过失造成对方财产损失的E.不可抗力造成对方财产损失的8. 合同履行管理的主要工作包括:()。
A.工程合同的履约保证担保B.工程合同的履约保证体系C.合同的谈判D.合同的签约E.工程合同的履约跟踪与监督9. 应当先履行债务的当事人,如果有确切证据证明对方无偿转让财产,导致可能丧失履约能力,则该当事人可以()。
A.中止履行B.请求对方提供担保C.不能直接解除合同D.请求法院撤销该行为E.行使先履行抗辩权10. 合同债权转让时,应满足下列条件中的()。
A.合同关系已经存在B.被转让的合同债权须有效存在C.原合同应为双务合同D.被转让的合同债权应具有可转让性E.转让人和受让人达成合同债权转让的协议11. 工程合同准备管理的主要工作包括:()。
第3章A.工程合同管理组织与制度策划B.工程合同分解结构与合同打包C.合同订立程序D.工程合同条件编写E.工程合同计价类型选择。
12. 依当事人之间权利义务是否存在对价关系,合同可以分为有偿合同与无偿合同。
下列合同中,属于无偿合同的是()。
第3章A.买卖合同B.赠与合同C.无偿借用合同D.租赁合同E.施工合同工程13. 工程合同变更管理的主要工作包括:()。
A.合同登记备案 B.提出工程内容变更要求C.合同的履约跟踪 D.编制工程内容变更文件E.发出工程变更指令14. 工程质量标准直接影响()。
A.价格B.实施进度C.工程价款D.工程数量E.工程验收15. 依据合同法的规定,下列文件中属于要约邀请的是()。
A.招股说明书 B.投标书C.招标公告 D.拍卖公告E.商品价目表16. 当事人之间权利义务是否存在对价关系,合同可以分为有偿合同与无偿合同。
下列合同中,属于无偿合同的是()。
A.买卖合同B.赠与合同C.无偿借用合同D.租赁合同E.施工合同17. 根据规定,对于应当公开招标的施工招标项目,以下()情形经批准可以进行邀请招标。
A.项目技术复杂,只有少量几家潜在投标人可供选择B.涉及国家安全、国家机密,适宜招标但不宜公开招标的C.法律、法规规定不宜公开招标的D.供水、供电、供气、供热等市政工程项目E.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款投资的项目18. 下列行为中,可能会导致合同因为混同而终止的有()。
A.债务人的债务由债权人承担B.债务人受让了债权人的债权C.债务人的债权由债权人享有D.债务人受让了债务人的债务E.作为债权人与债务人双方的企业合并19. 依据合同法的规定,下列关于要约撤回的表述中,正确的是()。
A.要约生效之前可以撤回B.要约生效之后可以撤回C.撤回通知再要约之前到达受要约人时可以撤回D.撤回通知与要约同时到达受要约人时可以撤回E.撤回要约必须经过受要约人的同意20. 依据不同的标准,可以将合同划分为不同的种类。
下列分类中,建设工程施工合同所属的分类包括()。
A.有名合同B.双务合同C.单务合同D.单务合同E.有偿合同21. 财产所有权是指所有人依法对自己的财产享有()的权利。
A.占有B.使用C.开发D.收益E.处分三判断1. 民事法律行为的委托代理,要用书面形式,不能用口头形式。
F2. 因为几乎所有工程管理都采用项目管理方式,因此工程合同管理可称为工程项目合同管理。
F3. 工程合同管理既是合同当事人之间的民事行为和法律行为,非经济行为。
F4. 清晰明确的合同界面有利于合同管理,但不降低合同之间的协调工作量。
F5. 工程合同双方当事人的法律地位是平等的,不是领导与被领导、命令与服从的关系。
T6. 项目后评估合同为工程项目运营一段时间后,由业主与相关咨询服务单位签订。
F7. 没有经过国家资格审查、不拥有设计证书的单位,不能作为建设工程设计合同的当事人T8. 清晰明确的合同界面有利于合同管理,但不降低合同之间的协调工作量。
F9. 债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。
T10. 设计人必须取得相应等级的资质证书,并在资质等级许可的范围内从事建筑设计活动。
T11. 工程的运营工作一般不属于项目管理范畴,但运营合同属于工程合同。
T12. 合同界面与合同数量有关,与工程合同总体结构体系有关,也与合同打包有关。
T13. 合同有效期是合同要求承包人完成其工作所规定的时间。
()( )14. 没有经过国家资格审查、不拥有设计证书的单位,不能作为建设工程设计合同的当事人。
T15. 项目总承包人或者施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
T16. 设计人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
T17. 诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使其权利,就丧失了请求法院依照诉讼程序强制义务人履行义务的权利。
F18. 项目总承包人或者施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
T19. 工程合同管理既是合同当事人之间的民事行为和法律行为,非经济行为。
F20. 没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为,即使经过被代理人的追认,被代理人也不承担民事责任。
F21. 工程合同管理既是合同当事人之间的民事行为和法律行为,非经济行为。
F22. 当事人之间的工程合同必须与各类民事法律要求相一致。
F23. 没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为,即使经过被代理人的追认,被代理人也不承担民事责任。
()( )24. 工程项目组织只能按照工程规模设置不同的职能部门。
F25. 合同有效期是合同要求承包人完成其工作所规定的时间。
26. 民事法律行为的委托代理,要用书面形式,不能用口头形式。
F27. 主体法律地位平等是民事法律关系区别其他法律关系例如行政法律关系的显著标志之一。
T28. 债务人为二人以上的,按照确定的份额分享权利。
T29. 标的是工程合同的必备条款。
T四案例分析1. 甲公司与乙公司签订买卖合同。
合同约定甲公司交货后10 天内乙公司付款。
交货前夕,甲公司听说乙公司负债累累,怀疑乙公司不能按时支付货款,遂暂时不向乙公司交货。
对此,下列分析正确的有()。
A.甲公司不交货属于违约行为B.甲公司可以行使不安抗辩权,暂不交货C.甲公司有权解除合同D.甲公司应按约定交货,除非有确切材料证明乙公司无付款能力E.甲公司有权要求乙公司先支付货款2. 2009 年3 月1 日,某大学向本市某建筑公司发出全面维修教学楼的要约,3 月5 日建筑公司相关负责人来到该大学就要约之事协商确认并签订了合同。