建设工程合同管理作业练习
重庆大学课程作业《工程建设合同管理》

重庆大学网络教育学院2022年春季学期课程作业《工程建设合同管理》(第1次)在线作业得分: 94 分一、多项选择题(共14 题、共42 分)得分:39 分1.对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。
A、对投标人书“提出问题的回答函件”B、投标人须知C、格预审须知D、标前会议后发给每一位投标人的会议记录E、招标公告答案正确得分 32.FIDIC合同条件规定,在()情况下,工程师可批准承包人延长工期。
A、业主供应的设备延期到货造成的延误B、工程发生额外或附加工作需延期完成C、承包人的机械设备故障造成的暂停施工D、承包人施工组织不当导致的停工E、工程发生异常恶劣的气候条件无法正常施工答案正确得分 33.FIDIC合同条件规定,业主应承担的风险有()。
A、有毒气体污染造成的损失B、战争造成的损失C、超音速飞行物产生的压力造成的损失D、建筑材料不合格造成的损失E、业主提供的设计不当造成的损失答案正确得分 34.为了保证设计工作的正常进行,发包人应提供的资料和文件包括()。
A、限额设计要求 B、规划许可文件C、工程勘察资料D、高于设计规范要求的标准E、设计方案答案正确得分 35.依据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,发包人要求监理人投保的险种有()。
A、现场人员人身意外伤害险B、监理职业责任险C、现场人员工伤险D、建筑工程一切险E、第三责任险答案正确得分 36.当承包人索赔后,工程师可以对索赔提出质疑的情况包括()。
A、损失计算不足B、提交的证据不足以说明索赔的部分C、发包人与承包人共同负有责任,责任未划分D、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分E、承包人以前已表明放弃索赔答案错误得分 07.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工,则他应做的工作包括()A、为承包人提供赶工的便利条件B、与承包人协商并签订提前竣工协议C、负责修改施工进度计划D、减少对工程质量的检测试验项目E、向承包人发出必须提前竣工的指令答案正确得分 38.一般地,项目全寿命周期包括()等几个阶段。
年月份考试作业工程建设合同管理第次

A、
建设单位
B、
设计任务书批准机关
C、
初步设计批准机关
D、
设计单位
收藏该题
得分
0/ 2
难度
4
正确答案
D
解题方法
17、
我国监理工程师职业道德守则中包括().
A、
未经注册不得以监理工程师名义开展监理工作
B、
不得在报刊上刊登广告
C、
保护国家荣誉和利益
D、
A、
法人
B、
法人和其他组织
C、
自然人
D、
自然人、法人和其他组织
取消收藏
得分
0/ 2
难度
3
正确答案
D
解题方法
9、
一般民用或中小型工业性建设项目的设计可采用()方式选择设计单位.
A、
公开招标
B、
邀请招标
C、
议标
D、
直接委托
取消收藏
得分
0/ 2
难度
3
正确答案
A
解题方法
10、
设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一,是设计招标文件中没有()
13、
发包的工作内容属于采用没有可遵循规范、标准和定额的新技术或新工艺工程项目施工,一般应采用().
A、
总价合同
B、
单价合同
C、
成本加酬金合同
D、
总包合同
收藏该题
得分
0/ 2
难度
4
正确答案
C
解题方法
14、
在FIDIC合同条件中,工程师代表的权力由()授予.
A、
建设主管部门
工程合同管理的考题

工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些?A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中,变更令通常由谁发出?A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项?A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署,任何情况下都不得更改。
(错)(2) 在工程合同管理中,风险管理是一个重要的环节。
(对)3. 填空题(1) 在工程合同中,__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中,由于地质条件不符合预期,导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求,要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围,不同意调整合同价款。
请问在这种情况下,应如何妥善处理这一变更请求?参考答案:1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节,是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下,首先应由监理工程师对变更请求进行评估,确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是,则应根据合同条款和相关法律规定,合理确定增加的工程量和相应的成本,经双方协商一致后,签订书面的变更协议,明确增加的工程款支付方式和时间。
2013年4月考试工程建设合同管理第三次作业

2013年4月考试工程建设合同管理第三次作业一、名词解释题(本大题共30分,共 6 小题,每小题 5 分)1. 无效合同2. 代理的概念3. 风险的含义4. 工程建设“挂靠”的概念5. 建设工程施工合同概念6. 简述建设工程勘察、设计合同的概念二、简答题(本大题共30分,共 5 小题,每小题 6 分)1. 简述施工招标文件的内容.2. 简述自然人的概念.3. 简答联合共同承包的特点.4. 简述FIDIC合同条件关于合同履行过程中结算与支付的规定.5. 简述经济法律关系的概念和构成要素三、案例分析题(本大题共20分,共 2 小题,每小题 10 分)1. 案例:某高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用FIDIC合同条件,业主委托监理单位进行施工阶段的监理.该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件(索赔工期与费用数据均符合实际):(一)由于业主要求,在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5米,监理工程师向承包方下达了变更指令,承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知.分包单位及时向承包方提出了索赔报告,报告内容包括:1、由于增加立交桥长度增加的费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔;2、此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔.承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据,向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求.(二)由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已提供了地质的技术资料.承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填,但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求,需进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,需另外给予延期20天与费用补偿20万元的要求.针对承包方提出的上述索赔要求,根据FIDIC合同条件中有关工期和费用索赔精神,监理工程师应如何签署意见?2. 背景材料: 为了加强我国与国际上各国的政治、经济交往与合作,决定由政府投资在某市修建一个高标准、高质量、供国际高层人员集会活动的国际会议中心.该工程项目位于该市环境幽雅、风景优美的地区.该工程项目已通过招标确定由某承包公司A总承包并签订了施工合同,还与监理公司B签订了委托监理合同.监理机构在该工程项目实施中遇到了以下几种情况. 1、该地区地质情况不良,且极为复杂多变,施工可能十分困难,为了保证工程质量,总承包商决定将基础工程施工发包给一个专业基础工程公司 C. 2、整个工程质量标准要求极高,建设单位要求监理机构要把住所使用的主要材料、设备进场的质量关. 3、建设单位还要求监理机构对于主要的工程施工,无论是钢筋混凝土主体结构,还是精美的装饰工程,都要求严格把好每一道工序施工质量关,要达到合同规定的高标准和高的质量保证率. 4、建设单位要求必须确保所使用的混凝土拌合料、砂浆材料和钢筋混凝土承重结构及承重焊缝的强度达到质量要求的标准. 5、在修建沟通该会议中心与该市市区和主干高速公路相衔接的高速公路支线的初期,监理工程师发现发包该路基工程的施工队填筑路基的质量没有达到规定的质量要求.监理工程师指令暂停施工,并要求返工重做.但是,承包方对此拖延,拒不进行返工,并通过有关方面“劝说”监理方同意不进行返工,双方坚持不下持续很久,影响了工程正常进展. 6、在进行某层钢筋混凝土楼板浇注混凝土施工过程中,土建监理工程师得悉该层楼板钢筋施工虽已经过监理工程师检查认可签证,但其中设计预埋的电气暗管却未通知电气监理工程师检查签证.此时混凝土已浇筑了全部工程量的五分之一. 问题: 1、监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有哪几方面? 2、针对上述几种情况,你认为监理工程师应当分别运用什么手段以保证质量?请逐次作出回答. 3、为了确保作业质量,在出现什么情况下,总监理工程师有权行使质量控制权、下达停工令,及时进行质量控制?四、论述题(本大题共20分,共 2 小题,每小题 10 分)1. 选择合同类型时应考虑哪些因素?2. 根据不同的分类方式对工程索赔进行分类答案:一、名词解释题(30分,共 6 题,每小题 5 分)1.参考答案:无效合同是指合同虽然已经成立但是因为欠缺生效的条件自始就不具有法律约束力的合同.解题方案:评分标准:32.参考答案:代理是指代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为.解题方案:评分标准:33.参考答案:风险是指在从事某项特定活动中因不确定性而产生的经济损失、自然破坏或损伤的可能性.解题方案:评分标准:34.参考答案:所谓挂靠,是指在工程建设活动中 ,承包人以赢利为目的,以某一承包单位的名义承揽建设工程任务的行为.解题方案:评分标准:35.参考答案:施工合同的概念是指承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同.解题方案:评分标准:36.参考答案:建设工程勘察、设计合同是勘察人、设计人进行工程勘察、设计,发包人(委托人)支付价款的合同.也就是委托方与承包方为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利义务关系的协议.解题方案:评分标准:3二、简答题(30分,共 5 题,每小题 6 分)1.参考答案:施工招标文件应包括以下内容 1、投标须知. 2、合同条件. 采用国家工商行政管理局和建设部最新颁发的《建设工程施工合同(示范文本)》中的“通用条款”. 3、合同协议条款.包括:合同文件、双方一般责任、施工组织设计和工期、质量与验收、合同价款与支付.材料和设备供应、设计变更、竣工与结算、争议、违约和索赔.4、合同格式.包括:合同协议书格式、银行履约保函格式、履约担保书格式、预付款银行保函格式.5、技术规范. 包括:工程建设地点的现场条件、现场自然条件、现场施工条件、本工程采用的技术规范.6、投标书及投标书附录.7、工程量清单与报价表、辅助资料表.8、图纸及勘察资料.解题方案:客观题,必须回答准确、完整评分标准:8个内容答对一个得0.5分2.参考答案:与法人相应的则是自然人概念.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人.自然人作为合同法律关系的主体应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力.(一)民事权利能力:民事权利能力是指民事主体参加具体的民事法律关系,享有具体的民事权利,承担具体的民事义务的前提条件.自然人的权利能力始于出生,终于死亡,是国家法律直接赋予的.(二)民事行为能力:民事行为能力是指民事主体以自己的行为参与民事法律关系,从而取得享受民事权利和承担民事义务的资格.解题方案:先回答自然人的概念,再回答其具有的民事权利能力和民事行为能力评分标准:按比例给分3.参考答案:1、采用联合承包方式承包工程,可以利用各个承包单位的优势.2、采用联合承包方式承包工程,可以降低风险,争取更大的利润.3、采用联合承包方式承包工程,有助于承包单位相互学习.4、采用联合承包方式承包工程,对业主来说,不仅可以降低投资成本,同时风险也较低.解题方案:4个特点,分别回答评分标准:按比例给分4.参考答案:FIDIC合同条件关于合同履行过程中结算与支付的规定有以下几个要点:(一)承包商应提交现金流量的估算.(二)工程进度中的结算与支付(中期付款).工程师接到月结算报表后,在28天内应向业主报送他认为应该付给承包商的本月结算款额和可支付的项目,即在审核承包商报表中申报的款项内容的合理性和计算的准确性后,工程师应按合同规定扣除应扣款额,所得金额净值则为承包商本月应得付款.(三)暂定金额的使用.是指包括在合同中并在工程量表中以该名称标明,供工程任何部分的施工,或提供货物、材料、设备、服务,或提供不可预料事件之费用的一项金额.款. (四)计日工.计日工一般用来做工程量清单中没有合适项目的零星附加工作.(五)保留金的支付.保留金亦称滞留金,是每次中期付款时,从承包商应得款项中按投标书附件规定比例扣除的金额.一般情况下,从每月的工程结算款中扣除7%-10%,一直扣到工程合同价的5%为止.(六)竣工报表及支付.(七) 最终报表与最终支付证书.(八)承包商对指定分包商的支付.承包商在获得业主按实际完成工程量的付款后,扣除分包合同规定承包商应得款(如提供劳务、协调管理的费用等)和按比例扣除滞留金后,应按时向指定分包商付款.解题方案:共有八个方面的内容,表述可以不同,但是意思一定要正确评分标准:答对一个方面得0.5分,回答的具体得满分5.参考答案:法律关系是由法律规范所确认的人与人之间以权利和义务为内容的社会关系.经济法律是指由经济法律规范所确认的在经济管理和经济协作过程中所产生的权利、义务关系.经济法律关系的要素:主体是经济法律关系的参与者;客体是经济法律关系的重要因素;内容是主体所享有的经济权利和承担经济义务.解题方案:分别回答法律关系和经济法律的概念,再回答其构成要素评分标准:按比例给分三、案例分析题(20分,共 2 题,每小题 10 分)1.参考答案:(一)监理工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿20万元和工期补偿30天,因其不属于承包方责任;不应批准材料倒运增加的费用补偿1万元和工期补偿10天,因其属于承包方责任.(二)这是承包方应合理预见的,故监理工程师不应签证给予费用补偿和工期补偿.解题方案:分别从双方的职责和权利考虑工期索赔和费用索赔评分标准:答对第一题得7分,答对后一题得8分2.参考答案:1、监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有以下五个方面: (1)通过审核有关技术文件、报告或报表等手段进行控制; (2)通过下达指令文件和一般管理文书的手段进行控制(一般是以通知的方式下达); (3)通过进行现场监督和检查的手段进行控制(包括旁站监督、巡视检查和平等检验); (4)通过规定质量监控工作程序,要求按规定的程序工作和活动; (5)利用支付控制权的手段进行控制.2、针对题示所提出的6种情况,监理工程师应采用以下手段进行控制(逐项对应解答). (1)首先通过审核分包商的资质证明文件控制分包商的资质(审核文件、报告的手段);然后通过审查总包商提交的施工方案(实际为分包商提出的基础施工方案)控制基础施工技术,以保证基础施工质量. (2)保证进场材料、设备的质量可采取以下手段: ①通过审查进场材料、设备的出厂合格证、材质化验单、试验报告等文件、报表、报告进行控制; ②通过平行检验方式进行现场监督检查控制. (3)通过规定质量监控程序严把每道工序的施工质量关;通过现场巡视及旁站监督严把施工过程关. (4)通过旁站监督和见证取样控制混凝土拌合料、砂浆及承重结构质量. (5)通过下达暂停施工的指令中止不合格填方继续扩大;通过停止支付工程款的手段促使承包方返工. (6)通过下达暂停施工的指令的手段,防止质量问题恶化与扩大;通过下达质量通知单进行调查、检查,提出处理意见;通过审查与批准处理方案,下达返工或整改的指令,进行质量控制. 3、在出现下列情况下,总监理工程师有权下达停工令,及时进行质量控制: (1)施工中出现质量异常,承包方未能扭转异常情况者; (2)隐蔽工程未依法检验确认合格,擅自封闭者; (3)已发生质量问题迟迟不作处理,或如不停工,质量情况可能继续发展; (4)未经监理工程师审查同意,擅自变更设计或修改图纸; (5)未经合法审查或审查不合格的人员进入现场施工; (6)使用的材料、半成品未经检查认可,或检查认为不合格的进入现场并使用; (7)擅自使用未经监理方审查认可或资质不合格的分包单位进场施工. 解题方案:主要考察施工过程质量控制的手段、监理工程师应采用的手段进行控制评分标准:答对一个小点得5分四、论述题(20分,共 2 题,每小题 10 分)1.参考答案:选择合同类型应考虑以下因素:(一)建设项目的设计深度.(二)项目规模和复杂程度.(三)项目管理模式和管理水平.(四)合同条件的完备程度.(五)项目准备时间及工程进度的紧迫程度.(六)项目的外部环境因素.总之,在选择合同类型时,一般情况下是业主占有主动权.但业主不能单纯考虑自己的利益,应当综合考虑项目的各种因素,考虑承包商的承受能力,确定双方都能认可的合同类型.解题方案:表述可以有些不同,但内容必须正确评分标准:答对一个得1.5分2.参考答案:一、按索赔发生的原因分类(一)工程延期索赔(二)工程范围变更索赔(三)施工加速索赔(四)不利现场条件索赔(五)其他索赔二、按索赔的目的分类(一)工期索赔(二)费用索赔三、按合同类型分类(一)总承包合同索赔(二)分包合同索赔(三)买卖合同索赔(四)联营合同索赔(五)其他合同索赔四、按索赔的对象分类(一)索赔(二)反索赔五、按索赔的业务性质分类(一)工程索赔(二)商务索赔六、按索赔的处理方式分类1、单项索赔2、总索赔七、按索赔的依据分类(一)合同规定的索赔(二)非合同规定的索赔(三)道义索赔解题方案:按不同的分类方式分类评分标准:按比例给分出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
[工程类试卷]建设工程施工合同管理练习试卷7及答案与解析
![[工程类试卷]建设工程施工合同管理练习试卷7及答案与解析](https://img.taocdn.com/s3/m/1f4c7f003169a4517723a33b.png)
建设工程施工合同管理练习试卷7及答案与解析一、单项选择题共50题,每题1分。
每题的备选项中只有一个最符合题意。
1 当( )时,总承包商可提出终止合同。
(A)出现恶劣的天气(B)发生严重的工伤事故(C)业主严重拖欠承包商应得的工程款(D)承包商与工程师关系紧张2 下列行为中,( )不符合暂停施工的规定。
(A)工程师在确定有必要时,可要求乙方暂停施工(B)工程师未能在规定时间内提出处理意见,乙方可自行复工(C)乙方交送复工要求后,可自行复工(D)施工过程中发现有价值的文物,乙方应暂停施工3 发包人按照合同约定采购的门窗,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方与供货人检验接收后,口头指令承包人的仓库保管员负责保管,施工使用时发现部分门窗损坏,则应由( )。
(A)发包人承担损失责任(B)保管员负责赔偿损失(C)承包人负责赔偿损失(D)发包人和承包人各承担损失的50%4 发包人供应的材料设备使用前,由( )负责检验,费用由( )负责。
(A)工程师,承包人(B)发包人,承包人(C)工程师,发包人(D)承包人,发包人5 承包人采购的材料设备与设计要求或者标准要求不符时,工程师可以拒绝验收,由( )重新采购符合要求的产品。
(A)工程师(B)发包人(C)承包人(D)分包人6 承包人采购的材料设备到货,工程师不能按时到场验收,事后发现不符合设计要求时,( )。
(A)承包人承担发生的费用,工期顺延(B)发包人承担发生的费用,工期顺延(C)发包人承担发生的费用,工期不予顺延(D)承包人承担发生的费用,工期不予顺延7 下列事件中,由于( )导致的损失不属于不可抗力范畴。
(A)地震(B)洪水(C)施工爆破作业(D)现场毗邻建筑物的火灾8 ( )属于不可抗力事件。
(A)战争、动乱(B)乙方责任造成的爆炸(C)正常的阴雨天气(D)雨天积水9 在工程施工过程中,由于不可抗力事件的发生导致的费用中,( )需要由承包人承担。
工程建设合同管理形考作业一

工程建设合同管理形考作业一Certainly! Let's continue the agreement text following your guidelines:协议执行与管理14.1 执行机制markdown复制代码14.11 负责人员在协议执行过程中,确保指定合适的负责人员负责监督和协调各项活动,以保证任务按时完成。
例子:负责人员应定期汇报工作进展,协调解决可能出现的问题,并确保所有协议条款得到遵守。
14.12 过程管理设立有效的过程管理措施,以跟踪和评估合作过程中的进展情况,并及时调整和优化工作流程。
例子:定期召开协商会议,审视项目进展,及时调整工作计划和资源分配,以确保项目目标的实现。
14.2 管理与变更markdown复制代码14.21 变更程序确定变更条款的具体流程和条件,确保所有协议变更都经过双方协商一致,并以书面形式确认。
例子:任何协议变更需由双方书面协商并签署补充协议后方可生效,以确保所有变更得到合法和有效的认可。
14.22 管理机制建立有效的管理机制,包括定期评估协议执行情况,及时解决可能出现的问题和纠纷,以维护合作关系的稳定性和持续性。
例子:设立协议执行评估小组,定期审查协议履行情况,提出改进建议,并协调解决任何可能的争议和挑战。
15. 协议结束与解除15.1 结束条件markdown复制代码15.11 正常结束描述协议如何在合作目标达成或合作期满时正常结束,确保双方对结束程序和时间有明确的共识。
例子:本协议将于项目完成后的一个月内自动终止,双方确认所有任务和义务已经履行完毕。
15.12 提前结束讨论协议提前终止的条件和程序,包括提前通知的期限和可能涉及的违约责任或补偿问题。
例子:任何一方如需提前终止本协议,应提前30天书面通知对方,并依据实际情况协商解决可能的赔偿问题。
15.2 解除条款markdown复制代码15.21 解除程序确定协议解除的具体程序和条件,包括可能引发解除的原因、通知方式和解除后的事务处理方案。
建设法规与合同管理作业题(第三次)答案

第三次第十章工程施工合同一、填充题1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同,是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据.2。
施工合同的进度控制可分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段的进度控制。
3。
发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由发包人承担。
4。
承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。
5.对承包人已完成工程量进行计量、核实与确认,是发包人支付工程款的前提。
6.保修金(或称保留金)是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额,其目的是约束承包人在竣工后履行竣工义务.二、单选题1。
如需更换工程师,发包人应至少提前B 天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
A。
10 B. 7 C. 15 D. 142.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的 C 。
A。
总进度计划B。
季进度计划C。
月度进度计划 D. 周进度计划3.工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后 B 小时内提出书面处理意见。
A。
24 B. 48 C. 8 D。
144。
施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更,应提前 C 天以书面形式向承包人发出变更通知。
A. 7B. 10 C。
14 D. 285。
工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。
A. 24 B。
8 C。
16 D。
486.设备安装工程具备单机无负荷试车条件,由 C 组织试车。
A.设备生产商 B.工程师C。
承包人 D.发包人7。
设备安装工程具备无负荷联动试车条件,由 D 组织试车。
A。
设备生产商B。
工程师 C.承包人 D.发包人8.投料试车应在工程竣工验收后由 D 负责。
A。
设备生产商B。
建设工程合同管理题库

建设工程合同管理题库
一、选择题
1. 建设工程合同中,以下哪项不是合同双方必须遵守的原则?
A. 公平原则
. 诚实信用原则
C. 等价有偿原则
D. 损害填补原则
2. 关于建设工程合同的履行,以下说法正确的是:
A. 承包方可以随意变更合同约定的工程质量标准
. 发包方有权随时终止合同,不需承担任何责任
C. 因不可抗力导致不能履行合同时,应及时通知对方
D. 工程延期的责任一律由承包方承担
二、判断题
1. 在建设工程合同中,若发生争议,双方应首先通过协商解决。
2. 合同中的违约责任条款,只有在一方实际发生违约时才具有约束力。
三、简答题
1. 请简述建设工程合同中变更工作程序的基本步骤。
2. 描述在建设工程项目中,如何有效进行风险管理和控制。
四、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中遭遇不可预见的地质条件变化,导致原计划的工期延长,成本增加。
请根据合同管理的相关法律知识,分析在此情况下,发包方和承包方应如何合理分担额外成本,并说明理由。
五、论述题
1. 论述在建设工程合同中,如何平衡发包方与承包方的利益关系。
2. 探讨在当前的法律环境下,如何提高建设工程合同管理的有效性。
通过上述题库范本的学习和思考,可以帮助从业者更好地掌握建设工程合同管理的核心要点,提高解决实际问题的能力。
无论是从事建筑工程管理的专业人员,还是相关法律服务的提供者,都可以通过这种形式的训练来强化自己的专业知识和实践技能。
建设工程合同管理试题

建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征?
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订,任何一方都不得擅自变更或解除合同。
(错)
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性,并举例说明。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同,合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。
在施工过程中,由于设计变更导致工程量增加,双方协商一致决定调整合同价款。
请分析此情况下合同管理的要点。
5. 多项选择题
在建设工程合同管理中,以下哪些行为可能导致合同纠纷?(多选)
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。
7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员,你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。
请列出你在合同签订前需要准备的工作清单,并解释每项工作的意义。
8. 填空题
在建设工程合同中,通常将__________作为合同的标的物,而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。
9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款,分析该合同可能存在的风险点,并提出相应的风险控制措施。
10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况,作为承包方的合同管理人员,你应该如何与发包方沟通,以减少可能产生的违约责任?。
[答案][四川大学]2021年春《建设工程合同管理(I)》在线作业2
![[答案][四川大学]2021年春《建设工程合同管理(I)》在线作业2](https://img.taocdn.com/s3/m/1b8bbd927fd5360cbb1adb08.png)
1.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金﹔后果特别严重的,处()有期徒刑,并处罚金。
A.3年以上5年以下B.5年以上8年以下C.5年以上10年以下D.10年以上15年以下答案:C2.业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是()。
A.固定总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.可调值总价合同答案:B3.()是建设工程中常见的行政责任。
A.没收违法所得B.管制C.拘役D.剥夺政治权利答案:A4.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。
合同变更过程中使一方当事人遭受的损失,除依法或者依约可以免除责任的以外,有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。
故()。
A.合同中原来约定的争议条款的效力,不再继续有效B.合同中原来约定的争议条款的效力,可以继续有效C.合同中原来约定的争议条款的效力,不能继续有效D.合同中原来约定的争议条款的效力,当然继续有效答案:B5.定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的()%。
A.10B.20C.25D.30答案:B6.违反《建设工程质量管理条例》规定,注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,()年以内不予注册﹔情节特别恶劣的,终身不予注册。
A.7B.6C.5D.4答案:C7.实行监理的建筑工程,建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面()。
A.工程咨询合同B.建设工程合同C.委托监理合同D.技术服务合同答案:C8.由国际咨询工程师联合会所编制的(土木工程施工合同)简称:()。
A.DIFIC合同B.DIFIC合同条件C.DIFIC合同条款D.FIDIC合同E.FIDIC合同条件F.FIDIC合同条款答案:E9.违反合同承担责任的方式中,()体现了制裁性。
B.违约金C.索赔D.继续履行答案:B10.合同担保常采用定金,保证,抵押,质押和留置权五种形式。
第六章 建设工程施工合同管理模拟题含答案解析

第六章建设工程施工合同管理一、单项选择题(每题1分。
每题只有1个选项最符合题意)【习题】根据《标准施工合同》,施工合同文件包括()。
(2014年真题)A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准『正确答案』B『答案解析』本题考查的是合同文件。
合同的组成文件包括:合同协议书;中标通知书;投标函及投标函附录;专用合同条款;通用合同条款;技术标准和要求;图纸;已标价的工程量清单;经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。
参见教材P78。
【习题】根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,差额部分应由()进行补偿。
(2014年真题)A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构『正确答案』C『答案解析』本题考查的是明确保险责任。
如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。
如永久工程损失的差额由发包人补偿,临时工程、施工设备等损失由承包人负责。
参见教材P81。
【习题】根据《标准施工合同》,施工准备阶段设计交底应由()组织。
(2014年真题)A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人『正确答案』C『答案解析』本题考查的是发包人的义务。
施工准备阶段,发包人应根据合同进度计划,组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底,以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。
参见教材P82。
【习题】由发包人采购承包人安装的设备,试车检验发现设备制造质量较差需要更换,则该事件的处理方式应为()。
(2014年真题)A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延『正确答案』B『答案解析』本题考查的是施工质量管理。
由发包人采购承包人安装的设备,因设备质量问题需要更换的,发包人负责更换。
工程合同管理第一次作业答案

工程合同管理---作业1 答案1、什么是工程合同?工程项目不同阶段的主要合同是什么?答:工程合同即工程项目合同,指工程项目参与者(业主、设计单位、施工承包单位、施工分包单位、劳务分包单位、材料设备供应单位、监理单位、咨询服务单位、保险公司等)之间签订的合同。
根据工程项目各阶段的工作内容,工程合同可以分为以下几种:(1)工程项目前期阶段合同(2)工程项目实施阶段合同(3)工程项目运营阶段合同2、根据《合同法》,我国建设工程合同如何分类?答:可以分为以下几种:(1)工程勘察合同(2)工程设计合同(3)工程施工合同(4)工程监理合同3、工程合同与其他合同相比,有什么特征?答:工程合同与其他合同相比,有以下特征:(1)工程合同主体资格的合法性;(2)工程合同客体的层次性;(3)工程合同的行政监督性;(4)工程合同交易的特殊性;(5)工程合同履行的地域性;(6)工程合同的书面性。
4、在订立和履行工程合同时,应坚持哪些原则?答:在订立和履行工程合同时,应坚持以下原则:(1)当事人法律地位平等原则;(2)当事人自愿原则;(3)公平原则;(4)诚实信用原则;(5)遵守法律法规,不得损害社会公共利益原则;(6)合同具有法律约束力的原则。
5、什么是合同管理?什么是工程合同管理?答:合同管理是指:合同当事人对合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。
工程合同管理是指:工程合同的当事人(如业主、勘察设计单位、施工总承包单位、施工承包单位、分包单位、监理单位、咨询单位等)对工程合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止等行为。
建设工程合同管理题库及答案

1 建设工程合同管理-题库目录001建设工程合同管理法律基础................................................2 002合同法律制度..................................................................3 003建设工程招标管理............................................................6 004建设工程委托监理合同......................................................8 005建设工程勘察设计合同管理................................................10 006建设工程施工合同管理......................................................10 007建设工程物资采购合同管理................................................13 008 FIDIC合同条件下的施工管理.............................................13 009建设工程施工索赔............................................................14 010综合练习........................................................................15 011 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题(第一套)............17 012 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题(第二套)............21 013 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题(第三套)............25 014 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题(第四套) (29)2 001建设工程合同管理法律基础一、单项选择题1、能够作为保证人的是(B )。
工程建设合同管理形考作业一

单选题1、由于当事人的疏忽,合同内未约定履行期限,事后双方又没能就履行期限的时间达成一致协议,则()。
A可视为无效合同B按可撤销合同对待C债权人可以随时要求履行,但应给对方必要准备时间D债权人要求履行时,债务人可以拒绝履行正确答案:C学生答案:C2、依据合同法规定,()订立的合同,当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同。
A一方以欺诈手段B以合法形式掩盖非法目的C恶意串通损害第三人利益D违反法律、行政法规强制性规定正确答案:A学生答案:A3、属于法律行为的要约发出后,则对()具有法律约束力。
A要约人和受要约人B要约人C受要约人D合同担保人正确答案:A学生答案:A4、下列不属于合同法调整范围的合同是()。
A监护合同B买卖合同C技术合同D委托合同正确答案:A学生答案:A5、以包工包料方式承包的施工合同,施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。
该违约责任应当由()承担。
A建设单位B施工企业C项目经理D采购人员正确答案:B学生答案:B6、某水泥厂因技术问题使生产的水泥达不到国家规定的标准,该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。
则该合同属于()签订的合同。
A欺诈手段B胁迫手段C超越经营范围D无权代理正确答案:A学生答案:A7、当事人在订立合同过程中,一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实,给对方造成损失的,应当承担()责任。
A风险损害赔偿B双倍返还定金C缔约过失D违约赔偿正确答案:C学生答案:C8、要约相对人对要约主要条款部分同意,部分作出变更的答复文件,可视为()。
A承诺B新要约C部分承诺D拒绝正确答案:B学生答案:B9、由于当事人疏忽,合同内未约定支付货币地点,事后双方又没能就履行地点达成一致,则()。
A可视为无效合同B按可撤销合同对待C在接受货币一方所在地履行D在支付货币一方所在地履行正确答案:C学生答案:C10、要约人从自身利益考虑希望发出的要约不生效,合同法规定构成要约撤回的条件是,撤回通知()。
国开《工程合同管理》形考作业参考

形考作业1一、单项选择题(在4个选项中只有1个正确的选项,请将其填入括号中,共5小题,每小题3分)试题 11.法律关系的产生,是指法律关系的主体之间形成了一定的()关系。
选择一项:A.协议B.权利和义务C.合同D.契约正确答案是:权利和义务试题 22.在合同中,客体不变,相应权利义务也不变,此时主体改变也称为()。
选择一项:A.合同转让B.合同变更C.合同移转D.合同转移正确答案是:合同转让试题 33.关于建设工程代理行为,正确的是()。
选择一项:A.建设工程承包活动属于法定代理B.建设工程招标活动可以委托代理C.建筑材料设备的采购不得委托代理D.建设工程诉讼只能委托律师代理正确答案是:建设工程招标活动可以委托代理试题 44.施工企业在施工中未采取相应防护措施,造成第三人人身伤害的,其应当承担()责任。
选择一项:A.侵权B.不当得利C.无因管理D.合同正确答案是:侵权试题 55.关于建筑活动中发生的债的说法,正确的是()。
选择一项:A.对于施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人B.材料供应商为施工企业自愿保管财务不会发生债C.在施工中产生噪音,扰乱居民,不会有在债发生D.对于建筑材料买卖合同中建筑材料的交付,材料供应商是债权人正确答案是:对于施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人二、多项选择题(在5个选项中有2-4个正确的选项,请将其填入括号中,共13小题,每小题5分)试题 61.工程建设法律关系的构成要素包括()。
选择一项或多项:A.内容B.客体C.主体D.主观方面E.客观方面正确答案是:主体, 客体, 内容试题 72.法律关系的客体包括()。
选择一项或多项:A.财B.物C.非物质财富D.人E.行为正确答案是:财, 物, 行为, 非物质财富试题 83.法律关系的变更,是指法律关系的()发生变化。
选择一项或多项:A.主观方面B.内容C.客体D.主体E.客观方面正确答案是:主体, 内容, 客体试题 94.代理有三种形式,分别是()。
工程建设合同管理第三次作业

工程建设合同管理第三次作业篇一:20XX年4月份考试作业工程建设合同管理第三次作业20XX年4月份考试作业工程建设合同管理第三次作业一、名词解释题1.法人:参考答案:法人是与自然人相对称的,是具有民事权利能力和民事行为能力、依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
法人是我国重要的民事主体之一。
2.工程建设“挂靠”的概念参考答案:所谓挂靠,是指在工程建设活动中,承包人以赢利为目的,以某一承包单位的名义承揽建设工程任务的行为。
所谓挂靠,是指在工程建设活动中,承包人以赢利为目的,以某一承包单位的名义承揽建设工程任务的行为。
3.效力待定合同参考答案:效力待定合同所谓效力待定合同,是指合同虽然已经成立,但因其不完全符合有关生效要件的规定,因此其效力能否发生,尚未确定,一般须经有权人表示承认才能生效。
4.工程建设监理原则参考答案:1、公正性原则;2、及时迅速原则;3、协商一致原则;4、诚实信用原则。
二、简答题1.简述以挂靠的外在表现形式为标准的挂靠形式.参考答案:1、“联营”形式的挂靠;2、“分包”形式的挂靠;3、“内部承包”形式的挂靠。
2.简述索赔费用的计算方法.参考答案:1、分项法:该方法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分析计算索赔值的一种方法。
这一方法是在明确责任的前提下,将需索赔的费用分项列出,并提供相应的工程记录、收据、发票等证据资料,这样可以在较短时间内给以分析、核实,确定索赔费用顺利解决索赔事宜。
2、总费用法;总费用法又称总成本法,就是当发生多次索赔事件以后,重新计算出该工程的实际总费用,再从这个实际总费用中减去投标报价时的估算总费用,计算出索赔余额,具体公式是:索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用3、修正总费用法:修正的总费用法是对总费用法的改进,即在总费用计算的原则上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。
3.简述合同担保的形式.参考答案:合同担保的方式有五种:保证、抵押、质押、定金、留置保证是债的担保方式的一种,是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
西南交通大学《建设工程合同管理》-在线作业二

西南交《建设工程合同管理》在线作业二
下列行为属转包行为的是()
A:承包单位承包建设工程后,将其承包的少部分建设工程转给让人
B:承包单位承包建设工程后,将其承包的部分建设工程转给他人
C:承包单位承包建设工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人的
D:承包单位承包建设工程后,将其承包的劳务工程转给他人承包
参考选项:C
《建设工程委托监理合同》标准条件规定“委托人”是指()
A:监理人派到监理机构全面履行本合同的全权
B:承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人
C:进行监理招标的一方
D:监督监理招标的一方
参考选项:B
一般工程建设项目的招标工作由()负责,任何单位和个人不得以任何方式非法干涉招标投标活动。
A:招标人
B:行政监督人
C:监察人
D:评标专家
参考选项:A
现行的《工程项目建设项目施工招标投标办法》是在()颁布的。
A:2003年5月1号
B:2009年10月1号
C:2001年1月1号
D:2007年5月1号
参考选项:A
某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误发至下级乙工厂,乙据此与某建筑公司丙签订合同。
该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙遭受损失,则()。
A:原合同无效,乙与丙各自承担损失
B:上级公司直接赔偿丙的损失
C:甲应赔偿丙的损失,乙的损失自己负责
D:乙应赔偿丙的损失,再请求上级公司负责处理
参考选项:D
合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同()。
A:无效
1。
工程建设合同管理形考作业

工程建设合同管理形考作业工程建设合同管理形考作业一、合同双方的基本信息甲方:(公司名称、地址、联系方式)乙方:(公司名称、地址、联系方式)二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 甲方身份和权利:(1)甲方是本工程的委托方,享有对工程建设过程的监管和管理权利。
(2)甲方有权要求乙方严格按照合同约定完成工程建设任务。
2. 乙方身份和权利:(1)乙方是本工程的承建方,享有对工程建设过程的组织和实施权利。
(2)乙方有权根据工程进度要求甲方提供必要的支持和配合,以确保工程建设的顺利完成。
3. 双方的义务:(1)甲方应提供本工程的设计方案和相关技术文件,并向乙方提供必要的资金和设备支持。
(2)乙方要合理安排工程建设任务,并按照合同约定的标准和质量要求完成工程建设任务。
4. 履行方式:本合同的履行方式是按照合同约定的时间表和工程进度要求严格实施,并在每个阶段进行相关验收和评估。
5. 期限:本合同的期限为_______(具体时间段),在工程建设过程中如有需要双方可协商延长合同期限。
6. 违约责任:(1)如果乙方未按照合同约定的工程建设标准和质量要求完成任务,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
(2)如果甲方未在合同约定的时间内向乙方提供必要资金和配合支持,甲方应承担相应的违约责任。
三、需遵守中国的相关法律法规本合同应遵守《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的规定,双方必须遵守国家法律法规的要求,不得违反国家法律法规。
四、明确各方的权力和义务双方在履行合同时应严格遵守各自的权力和义务,确保工程建设顺利进行。
五、明确法律效力和可执行性本合同是经双方协商一致并签署的合同,具有法律效力和可执行性。
双方应在合同履行期间按照合同约定履行权利和义务。
六、其他(1)本合同的任何修改、补充和解释均需经双方协商一致并以书面形式确认。
(2)本合同中未尽事宜,双方可根据实际情况协商确定。
以上是本工程建设合同管理形考作业的主要内容,合同各项条款均符合中国相关法律法规的要求,具有法律效力和可执行性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、多选(共计25分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。
)1、下列关于信息管理的说明,正确的是( )。
A. 目前,在项目管理中最薄弱的环节是信息管理B. 信息不属于项目实施的重要资源C. 信息也是项目实施的重要资源之一D. 项目信息管理的目的是为项目建设的增值服务E. 建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程和运行过程中产生的信息错误:【A;C;D;E】2、有关建设工程合同谈判中,说法正确的是( )。
A. 被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动,自己最终确定工期B. 对于单项工程较多的项目,承包人应当争取在合同中明确允许分部位、分段或分批提交发包人验收,并从该批验收时起开始算该部分的维修期C. 承包人应通过谈判(如原投标书中未明确规定时)使发包人接受并在合同文本明确承包人保留由于工程变更、恶劣的气候影响,以及作为一个有经验的承包人也无法预料的工程施工过程中条件的变化等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利D. 合同文本中应当对保修工程的范围和保修责任及保修期的开始和结束时间有明确的说明E. 承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金,维修期满后应及时从发包人处撤回保函错误:【B;C;D;E】3、履约担保的形式一般包括( )A. 交付现金B. 有条件的银行保函C. 无条件的银行保函D. 履约担保书E. 保留金错误:【B;C;D;E】4、工程项目质量控制的内容包括( )等阶段的质量控制。
A. 勘察设计B. 招标投标C. 施工D. 验收后运行E. 项目后评价错误:【A;B;C】5、支付担保的形式包括( )。
A. 抵押B. 支票C. 担保公司担保D. 保留金E. 履约保证金错误:【A;C;E】6、有关投标人的法律禁止性规定包括( )。
A. 禁止投标人之间相互约定抬高或压低投标报价B. 禁止招标人向投标人泄露标底C. 挂靠或者借用其他企业资质进行投标D. 投标人可以低于成本的报价中标E. 投标人不得以非法手段骗取中标错误:【A;B;C;E】7、下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程合同有( )A. 纯单价合同B. 成本加酬金合同C. 有偿合同D. 分包合同E. 总价合同错误:【A;B;E】8、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)由()组成。
A. 协议书B. 招标文件C. 通用条款D. 专用条款E. 投标须知错误:【A;C;D】9、在实际工程中与合同相关的资料面广量大,形式多样,主要有()A. 合同资料B. 合同分析资料C. 工程实施中产生的各种资料D. 工程实施中各种记录、施工日记等,官方的各种文件、批件,反映工程实施情况的各种报表、报告、图片等E. 类似工程施工记录和参考资料错误:【A;B;C;D】10、建设工程合同文件的构成包括()等。
A. 合同协议书B. 工程量及价格单C. 合同条件D. 招标人须知E. 投标保函错误:【A;B;C;E】二、单选(共计75分,每题2.5分)11、以下不属于施工合同文件组成的是()。
A. 合同协议书B. 投标须知C. 合同通用条款D. 工程报价单错误:【B】12、合同法律关系的客体不包括()A. 物B. 法人C. 行为D. 智力成果错误:【B】13、在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容,而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。
A. 竣工验收及决算B. 保障、保险及担保C. 工程变更D. 违约、索赔与争议错误:【B】14、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前,以书面形式通知所有招标文件的收受人。
A. 15B. 20C. 30D. 10错误:【A】15、建设工程合同分析的内容不包括( )。
A. 合同的执行情况B. 合同的法律基础C. 索赔程序和争执的解决D. 违约责任错误:【A】16、国际工程发包人一般通过( )邀请承包人参加国际工程招标的资格预审。
A. 招标公告B. 招标邀请C. 资格预审公告D. 资格预审邀请错误:【C】17、工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺,履行分包合同中与分包工程有关的承包人()的义务A. 部分B. 双方约定的C. 连带D. 所有错误:【D】18、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向()申请撤销裁决。
A. 人民法院B. 政府的建设行政主管部门C. 上级仲裁委员会D. 质量监督机构错误:【A】19、施工合同示范文本中规定,如果发包人不按合同的约定支付工程进度款,承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款,可在停工通知发出7天后停止施工。
该条款依据的是《合同法》中关于( )的规定。
A. 撤销权B. 不安抗辩权C. 后履行方抗辩权D. 同时履行抗辩权错误:【D】20、建设工程项目的单件性和分散性要求建设工程具有( )。
A. 控制面广B. 控制系统交叉性C. 控制的动态性D. 控制的严谨性错误:【C】21、某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同,约定建材供应商向承包商乙、丙分别交付水泥,但是,建材供应商却只向承包商乙履行,而没有向承包商丙履行,致使承包商丙**为短缺水泥而影响施工造成经济损失。
请问,建材供应商应当向()承担违约责任。
A. 承包商乙、丙B. 承包商乙C. 承包商甲D. 承包商丙错误:【C】22、( ),是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内,以自筹资金建设项目并自费经营和维护,向东道国出售项目产品或服务,收取价款或酬金,期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
A. 勘察、设计、施工总承包B. 单位工程总承包C. 工程项目总承包D. BOT承包模式错误:【D】23、投标保证金的数额一般为投标价的( )。
A. 2%B. 3%C. 5%D. 10%错误:【A】24、工程质量保修期限,应()的时间确定。
A. 按当事人双方具体约定B. 按法规规定标准C. 由双方约定且不低于法定标准D. 参照行业通常习惯错误:【C】25、投标人投标应当符合()A. 基本满足招标文件中确定的各项综合评价指标B. 能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低C. 满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准D. 能够最大限度满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准错误:【D】26、施工合同示范文本规定,工程竣工验收时,验收委员会提出了修改意见,承包人修复后达到验收要求的,其竣工日期为()A. 送交竣工验收报告单B. 修改后提请发包人验收日C. 修改后验收合格日D. 办理竣工移交手续日错误:【B】27、AIA系列合同条件中A系列是关于( )。
A. 发包人与承包人之间的合约文件B. 发包人与提供专业服务的建筑师之间的合约文件C. 建筑师与提供专业服务的顾问之间的合约文件D. 建筑师行业所用的文件错误:【A】28、建设合同按承包工程计价方式可分为()A. 总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同B. 固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同C. 固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同D. 总价合同、单价合同、成本加酬金合同错误:【D】29、评标报告内容不包括( )。
A. 确定评标办法B. 开标记录C. 经评审的价格或者评分比较一览表D. 评标标准错误:【A】30、解决合同争议的方法中具有强制执行特点的是()。
A. 和解B. 协调C. 诉讼D. 调解错误:【C】31、建设工程监理合同的基本条款中不包括( )。
A. 委托人委托监理人监理的工程概况B. 监理人的权利C. 委托人向监理人承诺按本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬D. 监理业务执行的起止时间错误:【B】32、保留金的退还规定是()。
A. 质量保修期满一年后,一次性退还B. 工程移交时,一次性退还C. 工程移交时,支付一半;质量保修期满后,另一半保留金将由工程师开具证书付给承包商。
D. 不予退还错误:【C】33、按照承包工程计价方式分类,有( )。
A. 单价合同B. 单位工程施工承包合同C. 目标合同D. 工程管理合同错误:【A】34、下列有关DRB方式的内容说法正确的是( )。
A. DRB的工作程序是现场访问、纠纷提交、听证会和解决纠纷建议书B. 支付给DRB委员的费用只有聘请费C. DRB费用较高D. DRB具有终局性和约束力错误:【A】35、投标保证金的数额一般为投标价的( )。
A. 2%B. 3%C. 5%D. 10%错误:【A】36、《建筑法》规定,总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担()责任。
A. 一般B. 先后C. 连带D. 共同错误:【C】37、( ),是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内,以自筹资金建设项目并自费经营和维护,向东道国出售项目产品或服务,收取价款或酬金,期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
A. 勘察、设计、施工总承包B. 单位工程总承包C. 工程项目总承包D. BOT承包模式错误:【D】38、按投标报价的程序,计算投标报价应在( )。
A. 确定投标策略之后B. 确定施工方案之前C. 编制投标书后D. 确定施工方案之后错误:【D】39、合同解除后,合同中的( )条款仍然有效。
A. 结算和清理B. 仲裁和诉讼C. 结算、清理、违约D. 结算、仲裁、违约错误:【A】40、依据《合同法》的规定,执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期接受货物时,遇价格上涨,应()。
A. 按原价格执行B. 按新价格执行C. 按原价和新价的平均价执行D. 按市场价执行错误:【B】有关建设工程合同谈判中,说法正确的是( )。
A. 被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动,自己最终确定工期B. 对于单项工程较多的项目,承包人应当争取在合同中明确允许分部位、分段或分批提交发包人验收,并从该批验收时起开始算该部分的维修期C. 承包人应通过谈判(如原投标书中未明确规定时)使发包人接受并在合同文本明确承包人保留由于工程变更、恶劣的气候影响,以及作为一个有经验的承包人也无法预料的工程施工过程中条件的变化等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利D. 合同文本中应当对保修工程的范围和保修责任及保修期的开始和结束时间有明确的说明E. 承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金,维修期满后应及时从发包人处撤回保函错误:【B;C;D;E】2、工程项目质量控制的内容包括( )等阶段的质量控制。
A. 勘察设计B. 招标投标C. 施工D. 验收后运行E. 项目后评价错误:【A;B;C】3、建设工程合同文件的构成包括()等。