2020年青海省《合同管理》测试卷(第928套)
工程合同管理考试试卷二(5篇模版)

工程合同管理考试试卷二(5篇模版)第一篇:工程合同管理考试试卷二工程合同管理考试试卷(二)一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在小题后的括号内。
错选、多选或未选均无分1.下列不是业主的主要合同关系有(D)。
A.勘察设计合同B.施工合同C.监理合同D.运输合同2.最典型的合同类型是(B)。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同3.业主与承包商之间的关系是(B)。
A.上下级关系B.合同关系C.经济管理关系D.领导与被领导关系4.当合同履行过程中发现,对给付货币地点,合同中没有明确约定,事后双方又未能达成补充协议,依据《合同法》,履行应在(B)。
A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币存放地D.货币使用地5.现阶段最值得推行的工程合同担保是(C)。
A.保证B.抵押C.银行保证D.定金6.建设工程项目施工总承包商承包的建设项目主体结构必须由(C)。
A.监理单位自行完成B.业主自行完成C.总承包商自行完成D.分包主体结构的分包商自行完成7.对整个合同实施过程进行全面检查、对比、分析、纠正的管理活动是(B)。
A.合同评价B.合同控制 C.合同履行 D.合同变更8.争端裁决委员会作出处理决定后,承包商对结果仍不满意。
按照施工合同条件的规定,承包商(D)。
A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定9.如果设计变更由业主承担责任,则相应的施工方案的变更也由(C)。
A.承包商负责B.设计单位负责C.业主负责D.监理单位负责10.工期索赔分析的重点是(A)。
A.非承包商原因造成的延误B.分包商原因造成的延误C.承包商原因造成的延误D.设备供应单位原因造成的延误11.工程施工投标的主体是(C)。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位12.当事人应当严格按合同约定的数量、质量、标准、价格、方式、地点、期限等完成合同义务,体现了(B)。
2024年青海省普法知识考试练习题(含答案)

2024年青海省普法知识考试练习题(含答案)学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(20题)1.我国首个国家宪法日是()A.2014年7月1日B.2014年10月1日C.2014年12月4日D.2015年5月4日2.根据《中华人民共和国消防法》,村民委员会、居民委员会应当确定(),组织制定防火安全公约,进行防火安全检查。
A.消防救援机构B.治安联络员C.消防安全管理人3.《党政机关厉行节约反对奢侈条例》提出,通过改革建立符合中国情的新型公务用车制度,其改革方向是______。
A.本土化、国产化B.节能化、环保化C.社会化、市场化D.平安化、好用化4.旅游法好用的范围包括_____。
A.全国各地B.亚洲C.中华人民共和国境内D.中华人民共和国境内的和在中华人民共和国境内组织到境外的旅游活动5.合同中的哪些说法是错误的?()A.拳击中一方过失造成对方人身损害,约定不需承担赔偿责任为有效条款B.竞技体育中,事先约定免除竞赛者的民事责任为有效条款C.造成对方人身损害的免责条款为无效条款D.生产经营单位约定免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任为有效条款6.旅行社招徕旅游者组团旅游,因未达到约定人数不能出团的,组团社可以解除合同。
但是,境内旅游应当至少提前_______天通知旅游者,出境旅游应当至少提前_______天通知旅游者。
A.7,30B.3,7C.15,30D.3,307.我国现行宪法规定,省、自治区、直辖市的区域划分由()A.全国人民代表大会审议确定B.全国人大常委会批准C.国务院审批D.民政部批准8.依据现行宪法,下列各项人事权中,只能由全国人大常委会行使的是()A.选举中华人民共和国副主席B.确定国务院副总理C.确定中心军委副主席D.确定最高人民法院副院长9.在国内,重点消防单位对员工()进行一次消防安全培训。
A.至少每半年B.至少每一年C.至少每两年10.授权立法的,被授权机关应当在授权期限届满的多长时间内,向授权机关报告授权确定实施的状况,并提出是否须要制定有关法律的看法?()A.三个月以前B.六个月以前C.一年以前D.十八个月以前11.根据《党政机关厉行节约反对奢侈条例》对公务用车的规定,下列车辆应当取消的是______。
2024年青海省西宁市职业技能鉴定考评员通用试题(全)

2024年青海省西宁市职业技能鉴定考评员通用试题(全)1、判断题(共280题)1. 试卷形式包括试卷内各种题型分布形式和书面基本结构。
针对不同的工种领域和鉴定对象,国家职业技能鉴定管理运行方式也体现了不同工种领域的特点,采取分类指导的原则。
答案:(√)2. 职业技能鉴定专家委员会根据工作需要,按职业(工种)分别设立专业委员会,并组建地区(行业)分会。
答案:(×)3. 鉴定测评工具体系确定了职业标准中所需要考核的能力结构,及其具体要求范围和水平。
答案:(×)4. 鉴定内容是鉴定要素最小不可测量单位。
答案:(×)5. 地、市劳动保障行政部门管理职业技能鉴定工作职责是由各省、自治区、直辖市劳动保障厅(局)结合实际情况规定答案:(√)6. 职业技能鉴定的测量学特点就是,依据事先确定的职业活动内容及其水平标准对考生职业技能进行评定。
答案:(√)7. 推行国家职业资格证书制度工作方针中的扩大范围指的是努力拓宽资格证书的覆盖面。
答案:(√)8. 职业分类可以为国民经济信息统计和人口普查规范化提供依据。
答案:(×)9. 社会用户需要缴纳大量的费用才可以查询技能人才专家库信息。
答案:(×)10. 当前,我国确定的国家职业资格证书制度的等级设置为四个级别。
答案:(×)11. 职业就是从业人员为获取劳动报酬所从事的社会工作类别。
答案:(×)12. 职业资格证书制度的建立发生在我国职业技能鉴定发展历程中的初创阶段。
答案:(×)13. 对本行业特有职业(工种)技能鉴定进行监督和检查是劳动保障部培训就业司的主要职责。
答案:(×)14. 考评人员资格考核采用百分制,公共知识和专业技能平均分达 60分为及格。
答案:(×)15. 企业内员工职业技能鉴定实行效率化管理,即达到提高职工岗位工作能力和满足企业需求的目的,又能客观公正,科学规范地评价职工的职业资格等级水平。
2024年青海省海东市职业技能认定考评员考核试题答案(单选、多选、判断)

2024年青海省海东市职业技能认定考评员考核试题答案(单选、多选、判断)1、判断题(共280题)1. 国家职业标准内容结构包括职业概括、基本要求、工作要求和比重表四大板块。
答案:(√)2. 理论知识试题利用层次属性编制的优点是使试题的编写易于操作。
答案:(×)3. 职业技能鉴定指导中心抽调考评员组成考评组后直接进行考评活动。
答案:(×)4. 考试测量学对考试活动有两种分类,职业技能鉴定属于常模参照考试。
答案:(×)5. 理论知识鉴定要素细目表是某职业不同等级理论知识鉴定要素的结构化清单。
答案:(√)6. 职业分类可以客观地反映一个国家经济、社会和科技等领域的发展和变化,一定程度上反映一个阶段的社会管理水平。
答案:(√)7. 以质量管理为核心,坚持效率第一,社会效益第一的原则是推行国家职业资格证书制度的指导思想。
答案:(×)8. 目前国家普遍采用以题库自动生成试卷为主要形式的操作技能考核命题方式。
答案:(×)9. 考核内容结构表是职业活动内容的结构化表述。
答案:(√)10. 在工业企业中,工人一般实行九级工资制,我国的工人技术等级标准在相当长的时间内也相应地沿用了九级工。
答案:(×)11. 当今的技师、高级技师职业技能鉴定主要是采用“以评为主,以考为辅”的考评方式。
答案:(×)12. 在职业技能鉴定工作的行政管理中,劳动保障部门负责工作的统筹协调。
答案:(√)13. 秘书职业资格考试通过试卷对鉴定对象的知识能力进行考评,这种考评方式被称为问卷法。
答案:(√)14. 职业技能鉴定信息统计按照职业技能鉴定管理体系分级分层,逐级上报。
答案:(√)15. 题库的运行与管理属于建立职业技能鉴定考评员队伍的内容。
答案:(×)16. 职业技能鉴定是一项很大的系统工程,组织实施要做许多的具体的工作,具有很强的技术性,同时属于社会公益事业,由政府直接承担是非常合适的。
青海公务员考试《行测》真题模拟试题及答案解析【2022】1128

青海公务员考试《行测》通关模拟试题及答案解析【2022】:111:弗拉门戈舞是歌、舞和吉他音乐三位一体的艺术。
一般认为它是从北印度动身的吉卜赛人,几经跋涉来到西班牙南部,带来的一种融合印度西班牙南部元素的乐舞。
因是被居住在西班牙安达鲁西亚的吉卡赛人创立传承,所以被称为弗拉门戈舞。
就像提起桑巴,人们会想到巴西;提起踢踏舞,会想到爱尔兰;那么说到弗拉门戈舞,你肯定就会想到西班牙。
填入划横线部分最合适的一项是()。
单项选择题A、弗拉门戈舞已经成为西班牙的文化符号B、弗拉门戈舞代表了西班牙人的生活方式C、想了解弗拉门戈舞必需要了解她的进展历史D、弗拉门戈舞是西班牙舞坛最流行的舞种之一2:房产税经常被认为是政府抑制投机性购房,增加炒房者持有成本,遏制高端投机行为。
事实上,当政府迫于土地财政的压力垄断和限制土地供应,土地供应不足是房价上涨的实质,高房价其实与炒房无关,所以房产税是头痛医脚。
这段话的主旨是()。
单项选择题A、房产税能遏制高端投机行为,增加炒房者的持有成本B、高房价的根本缘由是土地供应不足,与炒房无关C、征收房产税不能解决房价上涨问题D、征收房产税实属无奈3:在人口最稠密的城市中,警察人数占总人口的比例也最大。
这些城市中的“无目击证人犯罪”的犯罪率也最低。
看来,维持高比例的警察至少可达到有效地阻挡此类犯罪的效果。
下列哪项假如为真,最能有效地减弱上述推论?()单项选择题A、警察的工作态度和巡逻频率在各个城市是有很大差别的B、高人口密度本身使得犯罪现场无目击证人的可能性削减C、人口稠密的城市中,大多数罪犯并不是被警察抓获的D、无目击证人犯罪在全部犯罪中原来就只占很小的比例4:单项选择题A、请选择B、请选择C、请选择D、请选择5:依法由任免机关在任免权限内,通过打算或命令直接委派其所需人员,担当某种行政领导职务,这种行政领导者的产生方式是()。
单项选择题A、选任制B、委任制C、考任制D、聘任制6:甲容器有浓度为3%的盐水190克,乙容器中有浓度为9%的盐水若干克,从乙取出210克盐水倒入甲,甲容器中的盐水的浓度是多少()单项选择题A. 5.45%B. 6.15%C. 7.35%D. 5.95%7:灾难对于()相当于()对于内疚单项选择题A、死亡事故B、恐慌错误C、怜悯失误D、避开惭愧8:2, 4, 3, 7, 16, 107,()单项选择题A. 1594B. 1684C. 1707D. 18569:演员:导演:剧本单项选择题A、职员:公司:规章B、演习:司令员;作战方案C、犯人:法官:法律D、舵手:船长:航海图10:.单项选择题A.B.C.D.11:甲乙两家商店购进同种商品,甲店进价比乙店廉价10%。
2024青海省普法知识通用题库(含答案)

2024青海省普法知识通用题库(含答案)学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(20题)1.国务院和地方各级人民政府应当加强对特种设备平安工作的领导,_______各有关部门依法履行监督管理职责。
A.检查B.督促C.号召2.现阶段,在法律规定范围内的个体经济和私营经济等是()A.具有资本主义性质的经济成分B.公有制经济的有益补充C.非社会主义的经济形式D.非公有制经济3.根据《中华人民共和国消防法》,任何单位、个人都应当()为报警提供便利,不得阻拦报警。
A.有偿B.无偿C.适当收费后4.修改程序与一般法律相同的宪法叫做()A.刚性宪法B.柔性宪法C.不成文宪法D.钦定宪法5.依据现行宪法,国务院总理人选的提名权属于()A.全国人民代表大会主席团B.全国人大常委会C.中华人民共和国主席D.全国人大常委会委员长6.按照《中华人民共和国消防法》规定,在进行建筑内部装修时,建筑内消火栓()。
A.不应被装饰物遮掩B.可以被移动位置C.可安装铁门并上锁7.在国内,重点消防单位对员工()进行一次消防安全培训。
A.至少每半年B.至少每一年C.至少每两年8.依据现行宪法,批准自治州的自治条例和单行条例生效的国家机关是()A.全国人民代表大会B.全国人大常委会C.国务院D.自治区人大常委9.公益性的城市公园、博物馆、纪念馆、地下室等,除重点文物爱护单位和宝贵文物保藏单位外,哪些应当逐步免费开放。
_______A.城市公园、博物馆、纪念馆B.城市公园、博物馆、纪念馆地下室C.城市公园、博物馆D.博物馆、纪念馆10.《中华人民共和国安全生产法》制定的目的除了加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全之外,还有()。
A.促进社会现代化建设B.促进经济社会持续健康发展C.促进社会进步11.《党政机关厉行节约反对奢侈条例》提出,改革党政机关公务用车实物配给方式,取消一般公务用车。
青海2024行测笔试真题及答案

青海2024行测笔试真题及答案第一部分常识判断1.2024年是中国加入《专利合作条约》(PCT)()。
目前,中国太阳能电池全球专利申请量12.64万件,排名世界()。
A.35周年、第一B.30周年、第一C.35周年、第二D.30周年、第二【答案】:B2.从国家电网了解到,"西电东送"大动脉之一——()的特高压直流输电工程到4月17日累计输送电量达到4003亿千瓦时,成为我国首个输送电量超4000亿千瓦时的特高压直流输电工程,充分验证我国特高压直流输电技术的"大容量、远距离、高效能"的优势。
A.四川锦屏到安徽宿州B.江苏徐州到青海海东C.四川自贡到浙江杭州D.四川锦屏到江苏苏州【答案】:D3.将于今年11月在海南三亚举行的第十二届全国少数民族传统体育运动会1月19日在京举行新闻发布会,介绍筹备情况。
本届运动会共设18项极具民族特色的竞赛项目和160余项表演项目,设立()两个赛区,共20个场馆场地。
A.海南、河北B.海南、安徽C.海南、新疆D.海南、湖北【答案】:C4.2024年2月13日下午,我国首口万米科探井——()钻探深度已突破()米,正向万米地层冲刺钻进。
1/ 16A.深地一号井9900B.深地一号井9999C.深地塔科1井9900D.深地塔科1井9999【答案】:C5.第十五届全国运动会将于2025年11月9日至21日在广东、香港、澳门举行,()市将承办开幕式,()市将承办闭幕式。
A.广州香港B.深圳广州C.广州深圳D.香港广州【答案】:C6.下列选项中,不属于我国行政法法律渊源的是()。
A.司法判例。
B.行政法规C.部门规章D.国际条约【答案】:A7.微量元素是指存在于体内各种正常组织,含量稳定,但低于体重0.01%的一类元素,目前世界卫生组织确认有多少种微量元素为人体所必需的?()。
A.18种B.14种C.21种D.10种【答案】:B8.2022年8月26日,我国科学家经过4年的研究,全球首次实现了()完整染色体重排。
青海2024省考行测真题

青海2024省考行测真题(满分100分时间120分钟)第一部分常识判断1.国际上常用的“恩格尔系数”是食品支出总额与个人支出总额的比重,用来衡量一个国家地区人民生活水平的高低,下列哪个正确()A.过高过低都不好B.恩格尔系数适中最好C.恩格尔系数越低越好D.恩格尔系数越高越好【答案】:C2.社会历史观的基本问题是A.物质和意识的关系问题。
B.世界是怎样存在的问题。
C.思维和存在是否具有同一性的问题D.社会存在和社会意识的关系问题。
【答案】:D3.下列不属于社会发展政策的领域是()。
A.房地产政策B.教育政策C.医疗卫生政策D.福利政策【答案】:A4.经营者的不正当竞争行为给被侵害的经营者造成的损失难以计算,赔偿额为()。
A.侵权人在侵权其间因侵权所获得的利润B.受害人在被侵权其间所产生的损失C.侵权人在侵权其间所获得的利润D.侵权人在侵权其间所获得的利润的一倍半1/ 12【答案】:A5.垄断价格形成后,价值规律改变了()A.作用性质;B.作用形式;C.作用力度D.内容变化;【答案】:B6.对哲学基本问题第一个方面内容的不同回答是()A.划分辩证法和形而上学的标准B.划分辩证唯物主义和形而共性和个性的关系上学唯物主义的标准C.划分可知论和不可知论的标准D.划分唯物主义和唯心主义的标准【答案】:D7.下列哪一情形下,乙的请求应得到法律的支持?()A.甲和乙约定一同去看足球比赛,但是甲迟到一小时,乙要求甲赔偿损失B.甲听说房价很快就要大涨,便告诉乙,乙信以为真赶紧购买房产,没想到几个月后房价大跌,乙要求甲赔偿损失C.甲对乙承诺,如果乙比赛夺冠,甲将陪同乙出国旅游,后来乙果然夺冠,但是甲以工作忙为由推脱,乙要求甲承担赔偿责任D.甲与其妻乙约定,如果因甲出轨导致离婚,甲应补偿乙20万元,后来二人果然因此离婚,乙要求甲依约赔偿【答案】:D8.公文中,()上可以不加盖印章。
A.函B.通知C.会议纪要D.请示【答案】:C9.我国生态文明建设的目标中,到()年,生态环境质量实现根本好转,美丽中国目标基本实现。
2024青海省普法知识考试题库

2024青海省普法知识考试题库学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(20题)1.请问哪些旅游者在旅游活动中依照法律、法规和有关规定享受便利和实惠。
_______A.残疾人、老年人B.未成年人、老年人、成年人C.未成年人、残疾人D.残疾人、老年人、未成年人2.下列有关电动车停放、充电的说法,错误的是()。
A.严禁在住宅建筑疏散通道停放和充电B.严禁在安全出口充电C.可以在安全出口停放3.下列哪些不属于民事活动的基本原则?()A.平等原则B.自愿原则C.绿色原则D.互利原则4.生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人,协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责()。
A.对B.错5.依据《安全生产法》规定,监管部门依法对企业采取停电措施,除有危及生产安全的紧急情形外,应当至少提前()通知企业。
A.8小时B.12小时C.24小时6.依据《安全生产法》规定,矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工后应由()负责组织对安全设施进行验收。
A.建设单位B.施工单位C.政府主管部门7.市县政府及其部门()要组织一次行政执法案卷评查,促进行政执法机关规范执法。
A.每年B.每两年C.每半年D.每三年8.我国新修订的《消费者权益爱护法》中,消费者享有的权利有______。
A.8项B.9项C.10项D.7项9.依据《中华人民共和国消防法》第七十三条,消防设施不包括()。
A.消防车B.消火栓系统C.自动灭火系统10.消费者的消费客体是什么?______A.商品和价格B.商品和服务C.服务和价格11.依据新《消费者权益爱护法》,消费者在购买、运用商品或者接受服务时,其合法权益受到损害,因原企业分立、合并的,可以向______的企业要求赔偿。
A.原来的B.变更后承受其权利义务C.分立、合并后12.某企业计划举行大型灯会活动,根据《中华人民共和国消防法》,主办单位应当制定(),明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员,保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效。
青海公务员考试真题及答案

青海公务员考试真题及答案第一部分常识判断1.2024年5月18日,中国科学院第二十届公众科学日活动正式启动,本届活动主题为"()"。
A.遇见科学、预见未来B.科技强国、科普惠民C.砥砺二十载科学新征程D.爱科学,向未来【答案】:C2.2024年()起,中国和新加坡互免签证。
A.2月8日B.2月7日C.2月10日D.2月9日【答案】:D3.第14届中美旅游高层对话2024年5月22日在陕西省西安市开幕,主题为(),由中国文化和旅游部、陕西省人民政府、美国商务部、美国旅游推广局共同主办。
A.携手促进中美人文交流B.推进旅游合作,促进两国民众往来C.旅游促进中美人文交流D.畅游中美,幸福生活【答案】:C4.2024年中央一号文件指出要深入实施农村人居环境整治提升行动。
下列相关内容表述正确的是()。
①统一推进生活污水垃圾治理和农村改厕,完善农民参与和长效管护机制②健全农村生活垃圾分类收运处置体系,完善农村再生资源回收利用网络③分类梯次推进生活污水治理,加强农村黑臭水体动态排查和源头治理④稳步推进西部地区户厕改造,探索农户自愿按标准改厕、政府验收合格后补助到户的奖补模1/ 15式A.①②B.①④C.③④D.②③【答案】:D5.为持续深入打好蓝天保卫战,切实保障人民群众身体健康,以空气质量持续改善推动经济高质量发展,制定《空气质量持续改善行动计划》。
以下表述与该计划内容相符的是()。
A.重点区域包括京津冀及周边地区、长三角地区和珠三角地区B.建立健全省市县三级重污染天气应急预案体系,明确地方各级政府部门责任分工C.坚持稳中求进工作总基调,以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为主线D.到2025年,全国县级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%,重度及以上污染天数比率控制在1%以内【答案】:B6.利息率的变动区间是()和零之间。
A.剩余价值率B.利润率C.年剩余价值率D.平均利润率【答案】:D7.现实生活中,天亮时间早于日出时间,天黑时间晚于日落时间,这是由于大气具有()。
工程合同管理试题及答案

工程合同管理试题及答案试题一:选择题关于工程合同的变更,以下说法正确的是:A. 任何情况下,承包商均可提出变更请求. 发包人提出的设计变更需经承包商同意后方可执行C. 合同变更应遵循合同约定的程序和条件D. 所有合同变更均需要书面形式确认答案:C试题二:判断题工程项目中,若出现争议,双方应首先采取协商的方式解决。
()A. 正确. 错误答案:A试题三:简答题请简要描述工程合同管理中风险分配的原则。
答案:工程合同管理中风险分配的原则通常包括公平原则、效率原则和实际操作性原则。
公平原则指的是风险应当由能够最好地预测、控制和管理该风险的一方承担;效率原则强调风险分配应当促进项目整体的效率最大化;实际操作性原则则要求风险分配要清晰具体,便于在实际工作中操作执行。
试题四:案例分析题某工程项目在施工过程中,由于地质情况异常,导致原定施工方案无法实施。
承包商提出了变更请求,并得到了发包人的批准。
然而在结算时,双方对变更后增加的费用评估产生了分歧。
请问在这种情况下,应如何处理?答案:在这种情况下,首先应查看合同中关于变更管理的具体条款,明确变更费用的评估和确认程序。
如果合同中有明确规定,则按照合同执行;如果合同中未作具体规定或规定不清,双方应基于公平和诚信原则,通过协商确定增加的费用。
如协商不成,可依照合同约定的争议解决方式进行处理,比如提交仲裁或诉诸法院。
试题五:论述题论述工程合同管理中索赔管理的重要性及其基本原则。
答案:工程合同管理中的索赔管理对于维护合同双方的合法权益至关重要。
合理的索赔管理可以帮助实现风险的合理分配,避免不必要的经济损失,同时也是项目管理专业性的体现。
索赔管理的基本原则包括合法性原则、合理性原则和及时性原则。
合法性原则要求索赔必须基于合同条款和相关法律法规;合理性原则要求索赔的内容和数额应当是合理的,不能随意夸大或捏造;及时性原则则要求一旦发现可能引发索赔的情况,应及时通知对方并采取措施,按照合同约定的程序和时限进行索赔。
2024青海省普法知识考试训练题及答案

2024青海省普法知识考试训练题及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(20题)1.根据《党政机关厉行节约反对奢侈条例》规定,党政机关的经费的运用和管理,应当遵循下列哪一条原则______。
A.按单位实际须要随用随支B.不得高于上一年的支出经费C.先支出,再审核D.先预算,后支出2.诚信执法主要要求行政机关在执法行为作出过程中必需遵循()原则。
A.信任利益爱护B.公允C.比例D.效率3.电力供应与运用条例颁布日期为______。
A.1996年4月16日B.1996年4月17日C.1996年4月18日D.1996年4月19日4.依据立法法的规定,下列哪一项属于地方性法规可以规定的事项?()A.执行法律、行政法规规定的事项B.执行部门规章的事项C.诉讼和仲裁制度D.基层群众自治制度5.根据《中华人民共和国消防法》,住宅区的()应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理,提供消防安全防范服务。
A.居民委员会B.业主委员会C.物业服务企业6.依据《安全生产法》第三十六条,餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的,应当安装(),并保障其正常使用。
A.视频监控设备B.可燃气体报警装置C.消防喷淋系统7.根据《中华人民共和国消防法》,任何单位、个人都应当()为报警提供便利,不得阻拦报警。
A.有偿B.无偿C.适当收费后8.以下关于人民陪审员的说法,错误的是()A.担当人民陪审员应当年满23周岁B.人民陪审员不得担当审判长C.人民代表大会常务委员会的组成人员不得担当人民陪审员D.人民陪审员没有任期限制9.根据《中华人民共和国民法典》因抢险、救灾等紧急需要,依照法律规定的权限和程序可以征用组织、个人的不动产或者动产。
被征用的不动产或者动产使用后,应当()。
A.折价归国家所有B.赔偿被征用人C.返还被征用人10.法治的生命线是下列哪项?()A.公正B.同等C.民主D.自由11.依据《电力供应与运用条例》,盗窃电能的,由电力管理部门责令停止违法行为,追缴电费并处应交电费______倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
2024年度青海省继续教育公需科目知识题及答案

2024年度青海省继续教育公需科目知识题及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(20题)1.()要素是数字经济的核心引擎。
A.数据B.信息C.技术D.资源2.电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、摄影作品,其发表权、著作财产权的权利的保护期为()年。
A.30.0B.40.0C.50.0D.60.03.国家发展靠人才,民族振兴靠人才。
我们必须增强忧患意识,更加重视(),加快建立人才资源竞争优势。
A.高层次人才引进B.人力资源配置C.人才结构优化D.人才自主培养4.(),通俗地说就是数据的中心A.大数据B.数据中心C.物联网D.工业互联网5.()又称“反向定制”或“用户直连制造”,是以工厂直接对接消费者需求为特征的新型生产制造和商业形态A.C2MB.M2MC.A.1D.SQUAD2.06.统筹县域城镇和村庄规划建设,编制()实用性村庄规划,科学引导农村住宅和居民点建设。
A.“一村一规”B.“多规合一”C.“一规多区”D.“多规多用”7.知识产权是()为内容,以法律为保障,以利益为目的。
A.知识B.政策C.问题D.诉求8.要建立以()为基础的人才使用机制,允许失败、宽容失败,完善科学家本位的科研组织体系,完善科研任务“揭榜挂帅”、“赛马”制度,实行目标导向的“军令状”制度,鼓励科技领军人才挂帅出征。
A.贡献B.素质C.信任D.成果9.《关于充分发挥市场作用促进人才顺畅有序流动的意见》提出,把()和社会组织人才开发纳入各级政府人才发展规划,一视同仁、平等对待。
A.公有制经济组织B.非公有制经济组织C.中外合资经济组织D.外资经济组织10.《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》提出,科研机构、高校要按照职能定位和发展方向,制定以()为评价标准的科技创新人才收入分配激励办法。
A.论文数量B.工作年限C.实际贡献D.职务职级11.一些()也要着力建设吸引和集聚人才的平台,开展人才发展体制机制综合改革试点。
2024监理工程师《合同管理》测试题(含答案)

2024监理工程师《合同管理》测试题(含答案)一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格2. 下列不属于合同文件的组成内容的是()。
A. 合同协议书B. 合同条件C. 技术规范D. 工程量清单3. 合同履行的过程中,监理工程师对合同的监督主要体现在()。
A. 工程进度B. 工程质量C. 工程投资D. 合同变更4. 在合同执行过程中,监理工程师对合同的调整与控制主要针对()。
A. 合同价格B. 合同内容C. 合同条款D. 合同履行情况5. 下列关于合同变更的说法错误的是()。
A. 合同变更应按照合同约定的程序进行B. 合同变更应经过双方协商一致C. 合同变更应由监理工程师提出D. 合同变更应按照合同约定的时间进行6. 下列不属于合同违约责任的是()。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失7. 下列关于合同争议解决的说法正确的是()。
A. 合同争议应首先通过协商解决B. 协商不成的,应通过调解解决C. 调解不成的,应通过仲裁解决D. 仲裁不成的,应通过诉讼解决8. 下列不属于合同索赔的条件的是()。
A. 索赔事件应属于合同约定的范围内B. 索赔事件应给当事人造成损失C. 索赔事件应由当事人一方负责D. 索赔事件应发生在合同履行期间9. 下列关于工程变更的说法正确的是()。
A. 工程变更应由监理工程师提出B. 工程变更应经过设计单位同意C. 工程变更应由施工单位提出D. 工程变更应按照合同约定的程序进行10. 下列不属于合同解除的情形的是()。
A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人一方违约C. 不可抗力导致合同无法履行D. 监理工程师认为合同无法履行二、多项选择题(每题3分,共30分)11. 合同文件的组成包括()。
A. 合同协议书B. 合同条件C. 技术规范D. 工程量清单E. 合同履行过程中的相关文件12. 监理工程师在合同履行过程中的监督职责包括()。
2022年青海省汇编监理工程师《合同管理 》训练题(含答案解析)

2022年青海省汇编监理工程师《合同管理》训练题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于安装工程一切险责任围的说法,正确的是( )。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C. 因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失2.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保需第三者责任险在( )前一直有效。
A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书3.根据《标准设计招标文件》,除投标人须知前附表另有约定的,投标有效期为( )A.30B.60C.90D.1204.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是( )。
A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书5.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由( )承A.发包人B.勘察人C.发包人和勘察人共同D.勘察人和设计人共同6.根据NEC《工程施工合同》,对于签订合同时价格已经确定的合同属于( )。
A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同7.某工程,施工招标时没有标底,编制标底依据的文件有()A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书8.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,采用计日工计价的工作应从( )中支付A.暂估价B.暂列金额C.单价措施项目费D.总价措施项目费9.在工程勘察设计招投标过程中,应没收投标保证金的情形是()A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金10.某施工项目,单位甲和单位乙组成联合体投标,其中单位甲投入编制投标文件人手多,单位乙承担投标施工项目工作量大,则该联合体投标后,其履行担保应有( ) 递交A.单位甲B.单位乙C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位11.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
2024年监理工程师之合同管理题库及精品答案

2024年监理工程师之合同管理题库及精品答案单选题(共40题)1、关于建设工程施工合同中,物价浮动合同价格调整的说法,正确的是()。
A.适用于工期在24 个月以内一般没有调价条款,合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款B.工期24 个月以上的施工合同,应设置调价条款C.工程量清单中总价支付同样适用于调价公式D.价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源,应以基准日的价格为准【答案】 D2、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验,关于该试验相应合同义务的说法,正确的是()。
A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验,发包人承担相应费用D.发包人负责试验,承包人承担相应费用【答案】 C3、关于《标准设计施工总承包招标文件》的说法正确的是()。
A.适用于设计施工一体化总承包招标B.用相同序号标示的章、节、条、款、项、目,供招标人强制使用C.招标程序与施工招标不同D.项目经理必须具备工程设计类执业资格【答案】 A4、根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,永久工程损失的差额部分应由()进行补偿。
A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【答案】 A5、(2019年真题)招标程序中资格预审与资格后审的区别,主要体现在审查投标人资格的()。
A.目的B.时间C.内容D.方法【答案】 B6、关于工程勘察设计开标评标的说法,正确的是()。
A.投标人在开标现场对开标提出的异议,招标人有权不予答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成,应为5人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定【答案】 B7、应根据合同工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用的主体是()。
2024年青海省事业单位招聘真题

2024年青海省事业单位工作人员招聘考试笔试试题《综合知识》(满分100分时间120分钟)【说明】1.遵守考场纪律,杜绝违纪行为,确保考试公正;2.请严格按照规定在试卷上填写自己的姓名、准考证编号;3.监考人员宣布考试开始后方可答题;4.监考人员宣布考试结束时,请将试题、答题纸和草稿纸放在桌上,待监考人员收取并清点完毕后方可离开考场。
一、单选题(每题只有一个正确答案,答错、不答或多答均不得分)1.地球上最大的淡水资源库是()。
A.地下水B.冰川C.泉水D.陆地上的江河湖泊【答案】:B2.市场的均衡价格与均衡数量是由供给与()共同决定的。
A.需求B.消费者C.国际形势D.经济政策【答案】:A3.唯心主义的基本形式是()A.辩证唯心主义与形而上学唯心主义B.客观唯心主义与主观唯心主义1/ 10C.经验论唯心主义与唯理论唯心主义D.一元论唯心主义与二元论唯心主义【答案】:B4.西方国家的政府职能在经历了自由放任阶段以后进入了:A.新公共管理阶段B.新自由主义阶段C.福利国家阶段D.新古典主义阶段【答案】:C5.为了控制“禽流感”的传播,将感染禽流感鸡场的鸡全部集中捕杀深埋,其目的是()。
A.保护易感人群B.提高免疫力C.切断传播途径D.控制传染源【答案】:D6.公文按照行文关系可分为()。
A.上行文、下行文、平行文B.逐级行文、多级行文、越级行文C.紧急公文、一般公文D.普通公文、涉密公文【答案】:A7.杜甫的思想与诸子百家中的()息息相关,他常常用诗词表现出对朝廷腐败的批评,对处于战乱之中人民的同情。
A.道家B.儒家C.法家D.墨家【答案】:B8.社会主义的上层建筑先于它的经济基础而产生,这说明()A.上层建筑和经济基础的经济发展规律不适用于社会主义社会2/ 10B.上层建筑有其相对的独立性与不同步性C.社会主义经济基础是由上层建筑决定的D.社会主义经济基础和上层建筑是相互决定的【答案】:B9.“孔子东游,见两小儿辩日,问其故。
2024青海省普法知识考试题库(含答案)

2024青海省普法知识考试题库(含答案)学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(20题)1.依据我国《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的规定,全国人民代表大会代表不能对下列哪个人员提出罢免案?()A.国家主席B.国家副主席C.全国政协主席D.国务院总理2.我国第一次确认宪法具有最高法律效力的是()A.1954年宪法B.1975年宪法C.1978年宪法D.1982年宪法3.某施工工地升降机操作工李某未注意下方有人即按下启动按钮,造成维修工王某当场被挤压身亡。
李某报告事故时隐瞒了自己按下启动按钮的事实。
关于李某行为的定性,下列说法正确的是()。
A.重大责任事故罪B.过失致人死亡罪C.谎报安全事故罪4.根据《中华人民共和国消防法》,机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施()至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。
A.每年B.每季度C.每月5.新《消法》第29条对以下哪项内容进行了明确。
______A.明确个人信息爱护B.明确企业信息爱护C.明确政府信息爱护6.依据新《消费者权益爱护法》,消费者在购买、运用商品或者接受服务时,其合法权益受到损害,因原企业分立、合并的,可以向______的企业要求赔偿。
A.原来的B.变更后承受其权利义务C.分立、合并后7.生产经营单位发生生产安全事故时,单位的()应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守。
A.行政人员B.主要负责人C.后勤人员8.依据现行宪法规定,没有附加剥夺政治权利的犯罪分子正在服刑期间()A.没有选举权B.停止行使选举权C.准予行使选举权D.经有关机关批准可以行使选举权9.国家提倡_______的旅游方式,支持和激励各类社会机构开展旅游公益宣扬,对促进旅游业发展做出突出贡献的单位和个人赐予嘉奖。
A.健康,文明,友好B.健康,文明,环保C.欢乐,和谐,文明D.欢乐,和谐,环保10.《缺陷汽车产品召回管理条例》适用于在中国境内生产、销售的______的召回及其监督管理。
青海省黄南藏族自治州三上数学《万以内的加法和减法二》部编版基础知识测试卷

青海省黄南藏族自治州三上数学《万以内的加法和减法二》部编版基础知识测试卷学校:_______ 班级:__________姓名:_______ 考号:__________(满分:100分时间:45分钟)总分栏题号一二三四五六七总分得分评卷人得分一、认真审题,填一填。
(除标注外,每空1分)1.花园里有兰花100盆,比玫瑰花多17盆。
兰花和玫瑰花一共有( )盆。
2.700比450多( ),( )比268少9 。
3.在横线里填上“>”“<”或“=”2002 2020 38﹣25 42﹣25 3千克 3000克48+36 46+38 90÷5 48÷2 300克+100克 1千克.4.在()填上“>”“<”或“=”.56+47( )100643﹣123( )500117+289( )400708﹣296( )5003时( )300分510千克( )5吨.5.推火车。
6.妈妈要到商店购买和,但是商店的价格牌十位上的数字给挡住了,的价格是,她大约要带( )元才保证买到。
7.最小的三位数比最大的三位数少899 .8.96 .9.在括号里填上“>”“<”或“=”。
49÷7( )8 55( )8×7 54-27( )17420+460( )960-160 1×6( )30÷5 3×8( )6×755-48( )40÷5 640-270( )180+160 8×8( )37+35评卷人得分二、仔细推敲,选一选。
(将正确答案的序号填入括号内)(每小题2分,10分)1.与345+198得数不相等的算式是()。
A.345+200-2 B.345+200+2 C.343+2002.估算499-201的结果大约是( ).A.700B.300C.2003.199+76=()A.3000B.3570C.275D.2764.计算234+99时,正确的方法是()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2020年青海省《合同管理》测试卷考试须知:1、考试时间:180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
5、答案与解析在最后。
姓名:___________考号:___________一、单选题(共30题)1.建筑工程一切险往往还加保( )。
A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机动车辆险D.第三者责任险2.某公司所承建的某工程项目采用进口先进设备,出口商提供的进口设备制造图纸及设备的基础土建设计图纸应由( )负责该项任务的设计联络工作。
A.设计人B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商3.设计合同的发包人,根据工程实际情况需要修改设计文件时,应按照法定程序进行变更,即( )。
A.由原设计合同承包人完成设计修改B.发包人经审批机关批准后,自行修改C.发包人报原审批机关批准,选择设计单位设计D.发包人报原审批机关批准,由原设计单位修改后,报有关部门审批4.设计施工总承包合同模式下,关于承包人义务说法正确的是( )。
A.承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行C.承包人完成设计工作,直接按照最新的规范和标准D.设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后,承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度5.关于建设工程勘察设计合同的发包说法,错误的是( )。
A.建设工程勘察设计单位不可以将其业务转包B.可以将整个建设工程的勘察设计发包给一个单位C.建设工程主体部分的设计可以分包D.可以将整个建设工程的勘察设计发包给多个单位6.履约银行保函是中标人从银行开具的保函,额度是合同价格的( )。
A.5%B.10%C.20%D.30%7.下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是( )。
A.法人资格B.持有正规营业执照C.联合体组织D.持有正规的资质证书8.根据《担保法》的规定,下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中,正确的是( )。
A.抵押物必须是债务人的财产,质押物可以是第三人的财产B.抵押物必须是第三人的财产,质押物可以是债务人的财产C.担保期间,抵押物必须转移给债权人,质押物不需转移给债权人D.担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人9.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性,其表现为( )。
A.发生与否、发生时间的不确定性B.发生责任、发生后果的不确定性C.发生后果、发生地点的不确定性D.发生地点、发生责任的不确定性10.关于工程设计管理的说法,正确的是( )。
A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外,设计人不得指定生产厂家或供应商C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析11.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,下列内容不属于施工图设计阶段工作任务的是( )。
A.编制技术设计文件B.建筑设计C.专业设计的协调D.结构设计12.在设计施工总承包合同模式下,关于合同当事人的表述,不准确的是( )。
A.承包人为联合体的,在履行过程中,承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议B.承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任C.承包人可以是独立的承包人,也可以是联合体D.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定13.承包人办理保险的情况下,因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险,导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时,原应从该项保险得到的保险赔偿金由( )承担。
A.发包人和承包人B.监理人C.承包人D.发包人14.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二),两个版本分别适用于( )的委托任务。
A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察15.建设工程勘察合同(二)和建设工程勘察合同(一)都包括的合同条款是( )。
A.变更及工程费的调整B.材料设备的供应C.各项检查和验收方面约定条款D.合同争议的解决16.下列对于留置担保的说法中,正确的是( )。
A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提17.设计施工总承包合同模式下,承包人的设计文件提交监理人后,为了不影响后续工作,自监理人收到承包人的设计文件之日起,对承包人的设计文件审查期限不超过( )天。
A.28B.21C.14D.718.根据《标准设计施工总承包合同》,承包人编制进度付款支付分解表时,勘察设计费分解的原则是( )。
A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解19.在设计施工总承包合同中,下列合同文件解释顺序靠后的是( )。
A.合同协议书B.发包人要求C.承包人建议书D.价格清单20.设计施工总承包合同模式下,承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时,可在该指示发出的( )小时内向总监理工程师提出书面异议,总监理工程师应在( )小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
A.12,12B.24,24C.36,36D.48,4821.设计施工总承包合同模式下,一般情况下,承包人应保证其履约担保在( )一直有效。
A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前22.施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同,项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于( )。
A.职务代理B.指定代理C.法定代理D.委托代理23.下列选项属于合同法律关系内容的是( )。
A.主体B.权利C.对象D.客体24.关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法,正确的是( )。
A.两个文本的主要内容是一致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务25.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定,会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后,进行竣工后试验。
竣工后试验由( )组织,应在试验日期提前( )通知对方。
A.承包人或发包人,21天B.发包人,14天C.承包人或发包人,14天D.承包人,21天26.某工程项目的设计合同,设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。
由于环境影响评价未获得批准,该项目被迫暂停,此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半,设计工作已完成全部任务的60%。
若合同终止,发包人应向设计人支付( )。
A.合同约定设计费的60%B.双倍定金作为赔偿C.合同约定设计费的一半D.合同约定的全部设计费27.设计施工总承包合同模式下,关于承包人负责竣工后试验的说法,正确的是( )。
A.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器,派遣有资质和经验的工作人员,在发包人在场的情况下进行B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员,直接按照操作和维修手册进行C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器,派遣有资质和经验的工作人员,发包人在不在场均可进行D.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供28.设计施工总承包合同模式下,承包人只可以索赔费用的是( )。
A.发包人提供的材料、设备不符合要求B.发包人原因指示的暂停施工C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格29.依据设计合同示范文本,下列有关设计变更中说法不正确的是( )。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作,需经原设计人书面同意C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时,双方需另行协商签订补充协议D.如果发包人确需修改设计时,应首先请设计单位修改,然后经有关部门审批后使用30.下列选项中,属于运输货物时运输合同的客体的是( )。
A.被运货物B.运输行为C.运输费用D.运输工具二、多选题(共20题)31.下列行为中属于委托代理的法律行为有( )。
A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人32.下列关于设计施工总承包合同的特点,正确的有( )。
A.增加设计变更B.可以缩短建设周期C.单一的合同责任D.一般采用较高的质量标准E.有利于发包人对承包人的监督和检查33.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交( )。
A.竣工验收报告B.竣工记录C.签证文件D.暂行操作E.维修手册34.能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有( )。
A.合同当事人违约B.地震C.法院判决D.仲裁机构裁决E.物价正常波动35.出具投标保函的银行,应当承担支付保证金责任的有( )。
A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后,投标人拒绝订立合同E.中标后,投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同36.工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有( )。
A.设计审批工作延误B.设计工作内容变更C.经设计人同意,委托其他人变更设计D.延误支付设计费E.非设计人原因要求解除合同37.工程设计合同履行过程中,发包人的责任有( )。
A.监督设计人有序开展设计工作B.提供必要的现场工作条件C.负责与设计相关的外部协调工作D.保护设计人的知识产权E.控制工程设计概算38.下列各项中,关于担保的表述中,正确的是( )。
A.担保合同是被担保合同的从合同B.主合同无效,从合同也无效C.担保通常由当事人双方订立担保合同D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则E.我国担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金39.根据代理权产生的依据不同,代理可分为( )。
A.招标代理B.委托代理C.法定代理D.追加代理E.指定代理40.设计施工总承包合同模式下,关于缺陷责任期的说法正确的有( )。
A.缺陷责任期内,承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作B.在使用过程中,发现接收工程存在新的缺陷,由承包人负责修复C.缺陷责任期内,工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不超过2年E.缺陷责任期内,承包人不能在合理时间内修复缺陷,发包人可以委托他人修复41.为保证设计工作的顺利进行,施工图设计阶段,除初步设计阶段应提供的资料外,发包人还应向设计人提供( )。