施工合同专用条款
安全施工专用条款规定(3篇)
![安全施工专用条款规定(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/c62992c5b1717fd5360cba1aa8114431b80d8e6d.png)
第1篇一、总则第一条为了确保建筑施工过程中的安全,保障人民群众生命财产安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,结合本工程实际情况,特制定本安全施工专用条款。
第二条本专用条款是施工合同的重要组成部分,与通用条款具有同等法律效力。
双方在履行施工合同过程中,应严格遵守本专用条款的规定。
二、安全责任第三条发包人责任1. 发包人应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准,制定本工程的安全施工组织设计,明确安全施工措施,报相关主管部门审批。
2. 发包人应负责组织施工图设计、施工方案编制、施工招标等工作,确保施工过程中安全措施的落实。
3. 发包人应按时提供施工场地,确保场地安全,满足施工需要。
4. 发包人应负责施工现场的统一管理和协调,对施工过程中发生的安全事故负总责。
第四条承包人责任1. 承包人应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准,建立健全安全生产责任制,落实安全生产措施。
2. 承包人应组织施工人员参加安全生产教育培训,提高施工人员的安全意识和技能。
3. 承包人应负责施工现场的安全管理,确保施工现场安全、文明施工。
4. 承包人应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。
第五条安全责任追究1. 发包人、承包人及其相关人员违反本专用条款规定,导致安全事故发生的,依法承担相应的法律责任。
2. 发包人、承包人及其相关人员因安全生产违法行为被追究刑事责任的,依法承担刑事责任。
三、安全教育培训第六条发包人应组织施工图设计、施工方案编制、施工招标等工作,确保施工过程中安全措施的落实。
第七条承包人应组织施工人员参加安全生产教育培训,提高施工人员的安全意识和技能。
第八条安全教育培训内容:1. 国家有关安全生产的法律、法规和标准;2. 安全生产规章制度和操作规程;3. 施工现场安全防护设施及使用方法;4. 施工现场安全检查和隐患排查;5. 紧急情况下的应急救援措施。
第九条安全教育培训时间:1. 施工前,对全体施工人员进行不少于48小时的安全生产教育培训;2. 施工过程中,根据实际情况,定期对施工人员进行安全生产教育培训。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
![(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/1b84516bae45b307e87101f69e3143323868f567.png)
(完整版)建设工程施工合同专用条款(二)建设工程施工合同专用条款(二)第一章总则第一条目的和依据1.1 目的:为确保建设工程施工过程中双方权益的保障,明确双方责任和义务,统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度,本合同所列条款,由双方共同遵守。
1.2 依据:本合同的制定依据包括但不限于:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于:项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围:详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单:根据工程设计图纸及相关规范,明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求,合理组织施工,保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督,并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查,并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为(按比例支付/按工程进度支付)。
5.2 工程款支付时间:根据施工进度及工程量的累计完成情况,双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的,应承担相应的违约责任,并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应及时进行整改,并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议,双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)
![施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)](https://img.taocdn.com/s3/m/97db29b3bb0d4a7302768e9951e79b8968026829.png)
施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)引言施工合同是建设工程中不可或缺的法律文件,规定了承包商和业主之间的权利和义务,保护了双方的合法权益。
本文将介绍施工合同的通用条款和专用条款,以及施工合同的法律特征。
一、施工合同通用条款施工合同的通用条款通常包括内容:1. 合同的目的和范围合同应明确规定承包商将要承担的工程范围、工作内容和工期等。
此条款的目的是确保双方对合同的理解一致,能够明确地识别出工程的范围和所需工作。
2. 建设工期和交付时间工期条款规定了建设工程的时间框架和完成日期。
交付时间条款则规定了承包商需要在何时完成施工并将工程交付给业主。
这些条款对于合同履行的时间要求具有重要意义。
3. 确定支付方式和费用本条款应明确双方关于支付合同价款的义务和方式。
通常情况下,合同价款将根据工程的进展和完成程度来支付。
此外,还需要规定变更工程的处理方式及费用的支付规定,以确保合同款项的公平支付。
4. 保证和担保责任施工合同通常要求承包商提供一定的保证和担保,以确保工程的质量和安全。
合同条款应规定承包商对工程质量的保证期限,并明确由于质量问题而造成的维修和修复责任。
5. 弃权和争议解决本条款规定了当发生争议时,双方同意通过谈判、调解或仲裁来解决争议。
双方应明确规定解决争议的程序和方式,以保证争议能够公平、及时地解决。
二、施工合同专用条款施工合同的专用条款是根据工程的特殊性而制定的,以确保合同能够更好地适应特定工程的需求。
是一些常见的施工合同专用条款:1. 施工规范和标准本条款规定了施工必须符合的规范和标准。
这些规范和标准可能来自法律法规、行业标准或业主的特定要求。
通过明确规定施工规范和标准,可以确保工程的质量和安全。
2. 变更和解除合同施工合同的变更和解除条款规定了双方可以根据实际情况对合同进行修改或解除的条件和程序。
变更和解除条款应明确双方的权利和义务,以便在需要时有条不紊地进行变更或解除。
3. 安全措施和责任本条款要求承包商采取必要的安全措施,确保工地的安全和施工人员的安全。
施工合同专用条款
![施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/397417a00875f46527d3240c844769eae109a37f.png)
施工合同专用条款
合同范本专家。
标题,施工合同专用条款。
在撰写施工合同的过程中,需要特别关注以下专用条款,以确保合同的合法性和有效性:
1. 工程描述和范围,详细描述工程的具体内容和范围,包括工程的地点、规模、材料、设备等,以确保双方对工程的理解一致。
2. 工期和进度,明确规定工程的开始和结束时间,以及工程进度的安排和监督机制,确保工程按时完成。
3. 价格和支付方式,规定工程总价、付款方式和付款期限,包括工程款的分期支付安排,以确保双方权益。
4. 变更和索赔,规定工程变更的程序和条件,以及双方对索赔的处理方式,避免因工程变更和索赔引起的纠纷。
5. 质量和保修,明确规定工程质量标准和保修期限,以及双方对质量问题的处理方式,保障工程质量和双方权益。
6. 安全和责任,规定工程安全措施和责任分工,保障工程施工过程中的安全和责任。
以上是施工合同专用条款的主要内容,根据具体情况可适当调整和完善。
如有任何疑问或需要进一步咨询,请随时与我联系,我将竭诚为您提供专业的建议和指导。
建设工程施工合同,专用条款-23年版
![建设工程施工合同,专用条款-23年版](https://img.taocdn.com/s3/m/8b90ae9348649b6648d7c1c708a1284ac8500509.png)
建设工程施工合同,专用条款
1. 施工范围和工期:明确项目的施工范围,并约定工程开始和结束日期,合同双方保证按照约定时间完成工程。
2. 施工方案和设计变更:约定施工方案和设计变更的程序和责任,确保施工方案和设计变更经过双方的协商和确认。
3. 技术要求和质量标准:约定工程的技术要求和质量标准,并明确质量检验、验收和保修责任。
4. 付款方式和进度款:约定工程款项的支付方式和进度款的支付时间和比例,明确款项支付的条件和手续。
5. 竣工验收和保修:约定竣工验收的程序和标准,并约定保修期限和保修责任。
6. 索赔和争议解决:约定双方的索赔和争议解决方式,明确仲裁的地点和方式。
7. 违约责任和赔偿:协商双方的违约责任和赔偿方式,确保违约方承担相应的法律责任。
8. 不可抗力和解除合同:约定不可抗力事件的处理方式和解除合同的条件和程序。
9. 保密和知识产权:约定双方在合作过程中的保密责任和双方的知识产权归属。
10. 合同解释和生效:约定合同的解释方式和生效条件。
以上仅为一些常见的条款,具体的合同内容可以根据具体项目的需求进行修改和补充。
建议在签订合同前,咨询专业的法律顾问以确保合同的合法性和有效性。
施工合同专用条款(精选范本)
![施工合同专用条款(精选范本)](https://img.taocdn.com/s3/m/bd06d2348f9951e79b89680203d8ce2f006665e9.png)
施工合同专用条款(精选范本)范本:施工合同专用条款第一条合同的目的本合同的目的是为了明确双方在施工合作中的权利、义务和责任,确保合同的履行,并达到优质、高效、安全、环保的施工目标。
第二条项目范围乙方应按照甲方的要求,对指定的项目进行施工,确保施工质量符合相关标准和规定,并按时完成施工任务。
第三条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项。
工程款项的支付方式可根据实际情况协商确定。
2. 如因甲方原因导致施工项目暂停或延迟,甲方应按照合同约定支付相应的滞纳金。
第四条工期和违约责任1. 施工合同约定的工期为【具体工期】,甲方应按时提供施工所需的场地和材料,否则应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致施工延期,乙方应按照合同约定支付相应的违约金。
第五条质量保证乙方应确保施工质量符合相关标准和规定,并提供相应的质量保证期。
在质量保证期内,如出现施工质量问题,乙方应及时修复或更换,并承担由此产生的费用。
第六条安全和环保乙方应严格遵守相关的安全和环保法规,确保施工过程中的安全和环保措施得到有效落实。
如发生安全事故或环境污染问题,乙方应及时采取措施予以处理,并承担相应的法律责任和赔偿责任。
第七条变更和解除1. 任何一方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并签署变更合同。
2. 任何一方如需解除合同,应提前书面通知对方,并履行相应的解除程序。
第八条争议解决本合同的争议解决途径为友好协商,如协商不成,应提交至所在地有管辖权的法院进行解决。
第九条其他约定1. 本合同的附件是合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效,并持续有效直至合同履行完毕。
甲方(盖章/签字):乙方(盖章/签字):。
建筑工程合同范本专用条款
![建筑工程合同范本专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/af5a83deb8d528ea81c758f5f61fb7360b4c2b3a.png)
建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订:发包方(以下简称“甲方”):(填写发包方名称、地址、法定代表人等)承包方(以下简称“乙方”):(填写承包方名称、地址、法定代表人等)1.2 甲方同意将(具体描述工程项目)的施工任务发包给乙方。
第二条工程概况2.1 工程地点:(填写工程地点)2.2 工程规模:(填写工程规模描述)2.3 工程质量标准:(填写工程质量标准)2.4 工程造价:(填写工程造价约定)第三条工程工期3.1 开工日期:(填写开工日期)3.2 竣工日期:(填写竣工日期)3.3 合同总工期:(填写总工期天数)3.4 乙方应按照甲方的要求,合理安排施工进度,确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工,确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全的质量管理体系,确保工程质量符合国家和行业标准。
4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查,如发现质量问题,乙方应负责及时整改。
第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意,并签订书面变更协议。
5.2 变更后,乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。
5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化,双方应协商确定相应条款。
第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。
6.2 分包单位应接受乙方的管理,并对乙方负责。
6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题,乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款,支付时间为收到合格工程量报告后的(具体天数)内。
7.2 进度款支付比例:(填写支付比例)。
7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟,乙方有权顺延工期。
第八条竣工验收8.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。
8.3 竣工验收合格后,甲方出具验收合格证书,工程方可视为正式交付。
建筑施工合同专用条款
![建筑施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/562b376059fb770bf78a6529647d27284b7337fb.png)
建筑施工合同专用条款【建筑施工合同专用条款】一、合同的缔约各方及基本条件本建筑施工合同(以下简称“合同”)由甲方(雇主)和乙方(承包商)共同缔结,并共同遵守以下约定。
甲方:【雇主名称】地址:【雇主地址】电话:【雇主电话】乙方:【承包商名称】地址:【承包商地址】电话:【承包商电话】合同工程名称:【工程名称】工程地点:【工程地点】工程规模:【工程规模】约定工期:【工期】合同价格:【金额】(大写:【金额大写】)二、工程范围与工程设计文件1. 工程范围:合同工程包括但不限于【列举工程范围】,具体工作内容详见附件【工程划分清单】。
2. 工程设计文件:乙方应根据甲方提供的工程设计文件进行施工。
甲方应提供的工程设计文件包括但不限于【列举设计文件种类】。
三、质量、进度及安全要求1.质量要求:乙方在施工过程中,应按照相关法律法规、标准及设计文件的要求,保证施工质量符合合同约定,并保证工程的功能性、可靠性及使用寿命。
2.进度要求:乙方应按照约定工期保质保量完成工程,确保工程的按时交付。
3.安全要求:乙方应制定并执行安全生产措施,保障工程施工过程中的人身安全和财产安全。
若发生安全事故,乙方应承担相应的赔偿责任,并及时采取补救措施。
四、费用支付条款1. 材料采购:甲方应根据施工需要按时提供乙方所需的施工材料,并按照合同价格支付相关费用。
2. 施工费用:乙方应按照工程进度及质量要求,按照合同价格提交工程进度报告,并向甲方申请支付相应的施工费用。
3. 付款方式:甲方应在收到乙方的工程进度报告及发票后,按照约定的付款方式及时支付相应的款项。
五、合同履行保证1. 甲方保证:甲方应及时提供设计文件、办理相关手续,支付相应款项,并保证施工现场的安全及施工条件的满足。
2. 乙方保证:乙方应按照合同要求进行施工,保证工程质量和进度,并承担施工中的安全责任。
3. 违约责任:如一方违约未能履行合同约定的义务,违约方应向对方支付违约金,并赔偿由此产生的实际损失。
建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)
![建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)](https://img.taocdn.com/s3/m/90b424b3bb0d4a7302768e9951e79b89680268ce.png)
建设工程施工合同专用条款1. 质量要求1.1 施工质量标准1.1.1 施工方应根据相关法律法规以及合同约定,保证施工质量符合国家和地方标准或规范的要求。
1.1.2 施工方在施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工,不能进行任何未经业主或监理单位同意的变更。
1.1.3 施工方应确保建筑物结构安全可靠、功能正常,并保证工程质量符合国家规定的验收标准。
1.1.4 如在验收过程中发现施工质量存在问题,施工方应承担相应的责任并进行整改。
1.2 施工资质要求1.2.1 施工方应具备相应的建筑工程施工资质,并保证承建工程的施工符合相关法律法规的规定。
1.2.2 施工方应提供建筑工程施工许可证明以及其他相关的资质证书,在合同签订后及时向业主或监理单位提供。
1.2.3 如施工方无法满足相关施工资质要求,业主有权解除合同并要求施工方承担违约责任。
2. 工期要求2.1 合理安排施工进度2.1.1 施工方应合理安排施工进度,确保工程能够按照合同约定的时间节点完成。
2.1.2 施工方应在合同签订后,根据工程规模和施工条件,制定详细的施工进度计划,并及时向业主或监理单位提供。
2.1.3 如施工方因自身原因导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。
2.2 合理安排施工班次2.2.1 施工方应根据合同约定的工期,在施工过程中合理安排施工班次,确保施工工期不受影响。
2.2.2 施工方在安排施工班次时应考虑到施工人员的合理休息时间,以确保施工安全和施工质量。
2.2.3 如因施工方未能按时完成施工导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。
3. 风险控制3.1 施工安全措施3.1.1 施工方应根据相关法律法规和工程特点,制定安全施工方案,并向业主或监理单位提供。
3.1.2 施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志,保证施工场所的安全。
3.1.3 施工方应配备足够数量和合格的安全施工人员,确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
建设工程施工合同专用条款模板7篇
![建设工程施工合同专用条款模板7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/112468b0c0c708a1284ac850ad02de80d4d806f8.png)
建设工程施工合同专用条款模板7篇篇1一、词语涵义建设工程施工合同专用条款(以下简称“专用条款”)系指结合工程实际,在遵循《建设工程施工合同文本(示范文本)》的基础上,经合同双方协商后,为明确双方权利义务而补充约定的条款。
专用条款涉及工程实施过程中的具体细节、技术要求和双方责任的划分等,是《建设工程施工合同文本(示范文本)》的重要补充。
二、专用条款内容1. 工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程内容:[工程内容]2. 合同工期开工日期:[开工日期]竣工日期:[竣工日期]合同工期总天数:天。
3. 质量标准工程质量标准:符合《建设工程施工质量验收规范》及相关标准。
4. 合同价款及支付方式合同价款:人民币[合同价款]元。
支付方式:银行转账。
5. 竣工验收及结算竣工验收:工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请,甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收。
结算方式:根据合同条款及补充协议,按照实际完成的工程量进行结算。
6. 违约责任甲方违约责任:甲方如未按照合同约定支付款项,每逾期一天,需向乙方支付合同价款万分之五的违约金。
乙方违约责任:乙方如未按照合同约定完成施工任务,每逾期一天,需向甲方支付合同价款万分之五的违约金。
同时,乙方需赔偿甲方因此造成的损失。
7. 争议解决争议解决方式:如双方在执行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他约定事项其他约定事项:包括但不限于以下事项:材料设备供应方式、施工安全措施、文明施工要求等。
具体内容需根据工程实际情况进行补充约定。
三、合同条款的补充与修改专用条款是对《建设工程施工合同文本(示范文本)》的补充和修改。
在遵循《建设工程施工合同文本(示范文本)》的基础上,双方可根据工程实际情况对专用条款进行补充和修改。
补充和修改的内容应明确、具体,并符合法律法规的规定。
补充和修改后的专用条款应作为合同的一部分,具有与合同条款相同的法律效力。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
![(完整版)建设工程施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/2be445d5f9c75fbfc77da26925c52cc58ad69062.png)
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。
第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。
第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。
第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。
第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。
施工合同专用条款填写范本(甲方版)
![施工合同专用条款填写范本(甲方版)](https://img.taocdn.com/s3/m/dba907d56429647d27284b73f242336c1fb93053.png)
施工合同专用条款填写范本(甲方版)甲方:____________乙方:____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经友好协商,就甲方委托乙方承建________项目(以下简称“本项目”)有关事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 本项目位于________,占地面积约为________平方米,总建筑面积约为________平方米。
1.2 工程内容包括:____________。
1.3 工程质量要求:符合国家及行业相关标准和规范,达到____________等级。
1.4 工程工期:自________年________月________日起至________年________月________日止,共计________天。
二、合同价格2.1 本项目的合同总价为人民币(大写):________元整(小写):________元。
2.2 甲方支付乙方工程进度款的比例为:________%。
2.3 乙方应按照合同约定的工程进度向甲方提供相应的进度报告,甲方根据实际完成情况支付进度款。
2.4 合同价款不含税金,税金由乙方承担。
三、工程质量保修3.1 乙方应保证工程质量,自工程竣工验收合格之日起,质保期为________年。
3.2 质保期内,乙方对工程质量问题负责修复和更换,费用由乙方承担。
3.3 质保期内,乙方应定期对工程进行巡查和维护,确保工程正常运行。
四、工程变更4.1 甲方根据项目实际情况,有权对工程进行变更,包括但不限于工程内容、工程量、工程进度等。
4.2 甲方提出工程变更时,应提前________天通知乙方,并共同协商确定变更方案和费用。
4.3 工程变更导致的费用增减,双方按照本合同约定的价格调整方式进行调整。
五、工程进度和验收5.1 乙方应按照约定的工程进度完成工程,如有延期,乙方应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同专用条款
![建设工程施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/fcf7d3a25ff7ba0d4a7302768e9951e79b8969e0.png)
建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同系甲方委托乙方对甲方指定的建设工程进行施工,在建设工程施工过程中,双方应严格遵守本合同的约定,互相协作,履行各自的责任,确保工程按质按量按期完工。
1.2 本合同的订立、履行、变更和解除,均应遵守中国法律法规规定和有关部门的规章制度,充分尊重合同当事人的意愿,维护合同当事人的合法权益。
第二条工程范围2.1 甲方要求乙方对指定的建设工程进行施工,具体工程范围包括但不限于工程设计、施工设备及物料的供应、工程施工、安全保障等。
2.2 本合同所涉工程范围的详细规划、配置、材料使用等具体内容详见附件建设工程施工图纸及规范要求。
第三条工程费用3.1 甲乙双方就建设工程的费用问题达成协议,乙方应按照合同约定的费用标准及支付方式进行付款,甲方应在规定时间内予以支付。
3.2 如工程发生变更导致费用增加或减少的,应按变更后的工程费用重新进行协商确定。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家标准及建设工程规范要求对工程进行施工,确保施工质量符合相关标准。
4.2 如工程存在质量问题,乙方应负责修复,并承担相关费用。
第五条工期安排5.1 工程的施工工期为(具体日期),乙方应按照工期要求合理安排施工进度,并保证工程在规定时间内完工。
5.2 如有不可抗力因素,影响工程施工进度,双方应协商解决,并在合理范围内延长工程工期。
第六条安全责任6.1 在工程施工过程中,乙方应严格遵守相关安全法规,保障施工现场的安全环境,并全面负责工程施工期间的安全保障工作。
6.2 如发生施工安全事故,乙方应立即采取有效措施进行处理,并及时通知甲方,合作完成善后工作。
第七条合同变更7.1 双方可以根据实际情况协商变更本合同的内容,但必须经双方协商一致,并经法定程序确认后方可执行。
7.2 变更后的合同内容应写明具体变更事项、变更原因及变更后的费用、工期等相关内容。
第八条违约责任8.1 若一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
施工合同总价合同专用条款
![施工合同总价合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/41e7daeec67da26925c52cc58bd63186bceb9223.png)
施工合同总价合同专用条款一、词语定义及合同文件1.1 合同文件组成及解释顺序本合同协议书、中标通知书、本合同专用条款、本招标文件、标准、规范及有关技术文件、图纸、投标书及其附件、本合同通用条款、工程量清单、工程报价单或预算书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
以及双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件。
1.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等与建筑、装修、安装相关的法律法规。
1.3 适用标准、规范的名称最新版本的国家、地方建筑、装修、安装施工各项技术标准、技术规范等,最新版本的建筑、装修、安装验收技术标准和技术规范等。
1.4 发包人向承包人提供图纸日期和套数合同签订后一周内提供套施工图纸;竣工前一周内提供竣工图套。
发包人对图纸要求保密。
二、双方一般权利和义务2.1 监理单位委派的工程师姓名:职务:总监理工程师,发包人委托的职权:质量、工期、安全、工程进度资金支付审查等项目的控制。
2.2 承包人义务承包人应按合同约定完成施工图设计、施工、设备安装、调试、验收等工作。
并保证工程质量、安全、进度和投资控制符合合同约定。
2.3 发包人义务发包人应按合同约定提供施工图纸、施工场地、施工条件、施工资金等。
并保证工程质量、安全、进度和投资控制符合合同约定。
三、合同价格3.1 合同总价本合同总价是指承包人完成合同范围内全部工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等工作的全部费用。
合同总价为本合同专用条款约定的工程量清单和工程报价单或预算书中的合计金额。
3.2 价格调整合同总价在合同签订后,不再调整。
四、合同支付4.1 预付款发包人应在合同签订后七个工作日内,向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。
预付款的支付比例在本合同专用条款中约定。
4.2 进度付款承包人完成合同约定的工程进度后,发包人应在验收合格后七个工作日内支付相应进度款项。
施工合同专用条款
![施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/f8dbc86cdc36a32d7375a417866fb84ae45cc3e0.png)
施工合同专用条款一、合同签订方本施工合同(以下简称“合同”)由以下双方签订:甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)二、工程概况本合同所述工程项目为(工程项目名称),具体位置位于(工程项目位置)。
工程的主要内容包括(工程项目主要内容)。
本工程的工期为(工程工期),合同总价为(合同总价)。
三、工程规划1.甲方需向乙方提供工程的详细规划图纸和设计方案,并与乙方共同确认。
2.乙方应按照合同约定的规划图纸和设计方案进行工程施工。
3.如需对工程规划进行变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
四、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期进行工程施工,并确保工程按时完成。
2.如因甲方或其他不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决,并重新确定工期。
3.工程进度按照合同约定的支付进度进行款项支付。
五、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和技术要求进行施工,确保工程质量符合行业标准。
2.甲方有权对工程质量进行检查,并提出合理的质量要求和整改意见。
3.如发现工程质量存在问题,乙方应及时进行修复和整改。
六、施工安全1.乙方应遵守国家相关法律法规和安全生产规定,确保施工过程的安全。
2.甲方应提供必要的安全防护设施和条件,确保施工安全。
3.如发生施工安全事故,乙方应及时采取措施进行救援,并承担相应责任。
七、工程款支付1.工程款的支付方式和进度按照合同约定执行。
2.甲方应按照合同约定的工程进度及时支付工程款项。
3.如发生付款延误,应按照合同约定的利息进行赔偿。
八、合同解除和争议解决1.如因工程进展、工程质量等问题双方无法达成一致意见,可协商解决或通过法律途径解决。
2.如一方严重违反合同约定,对另一方造成损失或无法履行合同,另一方有权解除合同并要求赔偿。
九、其他条款1.本合同的变更和补充事项应以书面形式进行,并经双方签字确认。
2.本合同自双方签字之日起生效,至工程竣工验收并完成全部支付后终止。
以上为本施工合同的主要条款,双方应遵守合同约定并共同维护合同的权益。
2023《建设工程施工合同示范文本》专用条款正规范本(通用版)
![2023《建设工程施工合同示范文本》专用条款正规范本(通用版)](https://img.taocdn.com/s3/m/03505ac8a1116c175f0e7cd184254b35eefd1a81.png)
建设工程施工合同示范文本专用条款1. 背景和目的本文是建设工程施工合同示范文本的专用条款,旨在规范建设工程施工合同的订立和履行过程,保护合同各方的权益,确保建设工程的顺利进行。
2. 定义和解释2.1 合同方指本合同的当事人,包括建设单位和承包商。
2.2 建设单位指委托承包商进行建设工程的单位,也称为甲方。
2.3 承包商指承担承包工程的责任并按照约定完成施工任务的单位,也称为乙方。
2.4 建设工程指根据建设单位的要求和合同约定,由承包商负责承包施工的工程项目。
3. 合同的订立和履行3.1 合同的订立3.1.1 合同双方应当通过书面形式订立建设工程施工合同,约定合同的有效期、工程范围、工程价格、工期、质量要求等关键条款。
3.1.2 合同的订立应当符合相关法律法规的规定,双方需提供法律法规要求的相关资格证明和申报材料。
3.2 合同的履行3.2.1 承包商应按照合同约定和工程实施方案,按时高质量地完成施工任务。
3.2.2 承包商在施工过程中,应当严格遵守相关法律法规,并承担相应责任。
3.2.3 建设单位有权对施工过程进行监督,承包商应积极配合。
4. 价款支付4.1 价款的确定4.1.1 价款根据工程范围、质量要求、工期等因素确定,双方应当在合同中明确约定。
4.1.2 价款的支付方式和时间应当在合同中明确约定,一般可以按工程进度支付或分期支付等方式。
4.2 价款的支付条件4.2.1 承包商应提供符合规定的工程进度、工程质量等相关证明,以便建设单位支付相应的价款。
4.2.2 若承包商不按合同约定提交相关证明,建设单位有权暂停支付未支付的价款。
5. 变更和索赔5.1 变更5.1.1 若建设单位需要对原合同进行变更,应当提前以书面形式通知承包商,并双方协商确定变更内容和变更费用。
5.1.2 变更后的合同应继续履行,双方应按照变更后的约定进行施工和支付。
5.2 索赔5.2.1 若其中一方认为对方违约或不履行合同义务,应当提出索赔请求,双方应进行协商处理,如协商不成,可依法解决。
建设工程施工合同专用条款
![建设工程施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/121b352ba36925c52cc58bd63186bceb19e8edaa.png)
建设工程施工合同专用条款一、工程概况1.1 工程名称:________________________1.2 工程地点:________________________1.3 工程内容:详细描述工程的具体内容和范围二、合同双方2.1 发包方(甲方):名称、地址、法定代表人或授权代表2.2 承包方(乙方):名称、地址、法定代表人或授权代表三、工程期限3.1 开工日期:________________________3.2 竣工日期:________________________3.3 工期延误的处理方式:详细描述工期延误的处理方式和责任承担四、工程质量4.1 质量标准:明确工程质量的具体标准和要求4.2 质量检验和验收:约定质量检验的程序和验收标准五、合同价款与支付5.1 合同总价款:人民币(大写)________________________元5.2 支付方式:详细描述价款的支付方式、时间和比例六、材料设备供应6.1 甲方供应的材料设备:列明甲方供应的材料设备的名称、规格、数量等6.2 乙方采购的材料设备:列明乙方采购的材料设备的名称、规格、数量等七、变更与索赔7.1 工程变更的处理方式:详细描述工程变更的提出、审核、批准和执行程序7.2 索赔的处理方式:详细描述索赔的提出、审核、批准和支付程序八、违约责任8.1 甲方违约的责任:详细描述甲方违约的情形和相应的违约责任8.2 乙方违约的责任:详细描述乙方违约的情形和相应的违约责任九、争议解决9.1 争议解决方式:约定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等十、其他条款10.1 保密条款:约定双方在合同履行过程中的保密义务10.2 知识产权条款:约定涉及知识产权的相关事项10.3 其他未尽事宜,双方可另行协商补充十一、合同生效与终止11.1 合同生效条件:明确合同生效的条件和时间11.2 合同终止条件:明确合同终止的情形和程序十二、附则12.1 本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。
工程施工合同专用条款
![工程施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/31051697d05abe23482fb4daa58da0116c171f84.png)
工程施工合同专用条款一、词语定义1.1 合同1.1.1 本合同是指由双方签订的,关于工程施工的明确双方权利和义务的文件。
1.1.2 本合同包括合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单、图纸、技术标准及要求等文件。
1.1.3 其他合同文件包括:施工组织设计、施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施、材料和设备采购合同、工程保修书等。
1.2 合同当事人及其他相关方1.2.1 发包人:指合同中约定的有权委托监理人、接收工程并提供施工条件的当事人。
1.2.2 承包人:指合同中约定的具有相应资质、承担工程施工并支付相应价款的当事人。
1.2.3 监理人:指发包人委托的对工程施工进行监督管理的具有相应资质的第三方。
1.2.4 设计人:指合同中约定的负责工程设计的当事人。
1.2.5 工程师:指监理人指派的,负责工程施工现场日常管理的具有相应资质的人员。
1.2.6 其他相关方:指与本合同有直接利益关系的当事人,如材料和设备供应商、工程保修责任方等。
二、工程和设备1.3 工程:指合同中约定的施工项目,包括建筑工程、安装工程、装修工程等。
1.3.1 施工现场:指工程项目的所在地,包括永久占地和临时占地。
1.3.2 永久占地:指工程项目施工完成后,长期使用的场地。
1.3.3 临时占地:指工程项目施工期间暂时占用的场地。
1.3.4 工程质量:指工程项目符合国家法律法规、技术标准和设计文件要求的能力。
1.3.5 工程进度:指工程项目按照合同约定的时间节点完成的程度。
1.3.6 设备:指合同中约定的,用于工程项目施工的机械设备、仪器仪表、工具等。
三、合同的履行2.1 合同的生效2.1.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2.1.2 合同生效后,双方应按照合同约定履行各自的义务。
2.2 合同的终止2.2.1 本合同在以下情况下终止:(1)合同约定的工程全部完工,并经验收合格;(2)合同约定的期限届满;(3)双方协商一致终止;(4)依法应当终止的其他情形。
标准施工合同范本专用条款怎么写
![标准施工合同范本专用条款怎么写](https://img.taocdn.com/s3/m/12689cea1b37f111f18583d049649b6648d70906.png)
标准施工合同范本专用条款怎么写一、甲方和乙方双方通过友好协商一致,就以下进行工程施工合同约定如下:1. 工程名称及地点:合同工程名称为[工程名称],工程地点为[工程地点]。
2. 工程内容及范围:本合同的工程内容及范围详见附件《工程内容及范围清单》。
3. 工程价格:本合同工程价格为[工程价格],支付方式为[支付方式]。
4. 工程期限:本合同工程期限为[工程期限],具体工期细则详见附件《工程工期清单》。
5. 施工质量要求:工程质量应符合国家有关规定及合同约定要求。
如有质量问题,甲乙双方应协商解决。
6. 工程保修期限:本合同工程保修期为[工程保修期限],在保修期内如有质量问题,乙方应免费维修。
二、履行方式1. 本合同经电子签名确认后生效,双方应按合同约定履行各自的责任。
2. 在工程施工过程中,双方如需进行变更或调整,应提前书面协商并签署补充协议。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法继续施工,经双方协商同意后可以暂停施工,暂停期间损失由双方按比例负担。
4. 工程竣工验收合格后,甲方应按约定支付工程款,工程保修期开始计算。
三、违约责任1. 如一方未能履行合同义务或在工程施工过程中出现严重违约行为,应承担相应的违约责任,并支付因此造成的损失。
2. 如因甲方原因造成工程延期或质量问题,甲方应全额承担责任。
四、其他约定1. 本合同如有未尽事宜,双方可另行协商订立补充协议。
2. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
特此确认,以示双方同意。
甲方(盖章签字):_____________乙方(盖章签字):_____________日期:_____________。
施工合同专用条款设计
![施工合同专用条款设计](https://img.taocdn.com/s3/m/48b41d6878563c1ec5da50e2524de518964bd323.png)
施工合同甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要进行建筑工程施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方承包甲方建筑工程施工事宜,经协商一致,订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程范围:____________________1.5 工程期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。
1.6 工程质量要求:符合国家相关标准及甲方要求。
第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款:人民币(大写)____元整(¥元)。
2.2 付款方式:甲方应按以下约定向乙方支付工程款:a. 预付款:合同签订后____日内,甲方支付合同总价款的%作为预付款。
b. 进度款:根据工程进度,每完成%的工程量,甲方支付合同总价款的%。
c. 竣工结算:工程竣工验收合格后____日内,甲方支付至合同总价款的%,余款%作为质保金,质保期满后无息退还。
第三条施工准备及材料供应3.1 乙方应按照国家规定和合同约定,做好施工前的各项准备工作。
3.2 甲方负责提供施工图纸及有关技术资料,并负责协调解决施工过程中出现的问题。
3.3 乙方负责材料的采购、运输、保管等工作,确保材料符合国家质量标准。
第四条施工与验收4.1 乙方应按照国家施工规范和甲方要求进行施工。
4.2 甲方有权对施工过程进行监督和检查,乙方应积极配合。
4.3 工程竣工后,乙方应提交竣工报告,并配合甲方进行竣工验收。
4.4 工程验收合格后,乙方应向甲方提供完整的工程竣工图纸和相关技术资料。
第五条违约责任5.1 任何一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序;(1)本协议书及补充协议书;(2)中标通知书;(3)投标文件及其附件;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。
2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除使用汉语外,还使用无语言文字,2.2适用的法律和法规需要明示的法律、行政法规:本工程适用中华人民共和国现行的法律、行政法规,2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。
发包人提供标准、规范的时间:承包人自备国内现行适用的标准、规范。
3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:签订合同一周内,提供全套施工图十三套,如承包人需增加图纸份数,设计公司可代为复制,复制费用由承包人承担。
发包人对图纸的保密要求:未经发包人同意不得复制,不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容,工程竣工后,原图全部收回。
二、双方一般权利和义务4、工程师4.1监理单位委派的工程师姓名:职务:发包人委托的职权:工程质量的监督权;工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权;工程施工进度、安全的检查、监督权;工程款支付的审核权;向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权;工程建设有关协作单位组织协调的主持权;撤换不合格的工程建设分包单位和注册建造师及有关人员的建议权;分包单位资质及能力的审查权;等等,需要取得发包人批准才能行使的职权:工程变更的确认权;签证权;发布开工令、停工令、复工令权。
4.2发包人派驻的工程师姓名;职务;职权;施工组织设计和总进度计划的审批权;工程变更的确认权;签证权;决定开工令、停工令、复工令权;工程款的审查权和支付全;特殊及重要施工工艺和材料发包及指定分包权;建筑材料价格的确认权;合同的解释;等等。
5、项目负责人姓名:;居民身份证号:注册编号:;安全生产考核合格证书号;.投标文件中明确的项目注册建造师及本工程项目管理机构的主要技术人员除出现江苏省建设厅苏建招(2005)580号文件中所列情形之外不得变更。
承包人在开工时或施工过程中擅自变更的,发包人有权对承包人处以每人5万元人民币的违约金,直至解除合同,并追究由此带来的发包人的一切损失;如有变更,也必须执行江苏省建设厅苏建招(2005)580号文件中规定的变更程序。
项目注册建造师及本工程项目管理机构人员必须保证每周在工地工作时间不低于5个工作日(特殊情况下需离开是必须事先征得发包人同意后方可离开)。
否则发包人有权按承包方的承诺对承包方追究违约责任。
项目负责人变更应实行备案手续,自备案之日起至原合同期满止,原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程,如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月,则限制其承接工程的期限为六个月。
6、发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:⑴施工现场具备施工条件的要求及完成时间:提供施工所需的红线内场地,并在计算工期前将施工现场各种障碍物清除;其他料场、生活区办公等用地由甲方负责。
⑵将所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求:计算工期前将水、电线路接至施工现场用地红线界(承包人统一挂表,每月按实际发生额向供电、供水等部门缴纳)。
如现有用电量不能满足施工要求,由发包人负责增容。
⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求;已完成⑷工程地质和地下管网线资料的提供时间:计算工期前提供工程地质和地下管网线路等资料。
⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:按规定应由发包人办理的相关施工手续,承包人应及时提供相关手续。
⑹水准点与坐标控制点交验要求:开工前提供水准点与坐标控制点,按施工图由发包人、承包人、监理现场书面交验,交验后,承包人应妥善保护场内水准点与控制点,任意破坏或遗失应由承包人负责。
⑺图纸会审和设计交底时间:开工前一周。
⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:督促承包人做好保护工作,所需费用由发包人负责。
⑼双方约定发包人应做的其他工作:承包人如有托拖欠克扣工人劳动报酬行为的,发包人有权采取下列任一或全部措施,同时承包人应赔偿因此给发包人造成的损失;(1)从合同价款扣除,直接支付给承包人所属工人;(2)解除本合同。
6.2 发包人委托承包人办理的工作:临时用水、打井、主要施工道路的砼浇筑、围墙的砌筑、生活区场地填土,夯平。
7、承包人工作7.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:另行约定。
⑵应提供计划、报表的名称及完成时间:进场后一周内提供材料计划和总进度计划;每月25日前向发包人和监理方提供详细的施工进度计划、已完成工程量报表(含工程变更及签证预算)、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料,及发包人要求提供的其他相关资料;甲供材料由承包人提前一个月提供材料供应计划(包括品名、规格、型号、数量、进场期限、质量标准以及必要的样品和图纸);特殊材料及设备应提前三个月提供材料供应计划。
如延误或不提供,发包人可延迟支付工程款,由此造成的工期延误和损失由承包人负责。
⑶承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求:昼夜照明和现场施工安全保卫工作均由承包人负责。
⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:向发包人和监理方分别无偿提供不少于30平方米的办公用房及设施。
⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:按有关规定办理上述手续,费用由承包人负责。
施工中建筑及生活垃圾需运出施工现场外时,承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置,费用由承包人负责(包括因承包人责任所引起的处罚).⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已竣工工程未交付发包人之前的成品保护由承包人负责,费用由承包人承担;发包人在竣工验收前使用,其发生损坏的修理费用由发包人承担。
⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:做好邻近建筑物的保护和观测工作,因承包人的责任造成的财产和人身损失,由承包人承担相关费用。
⑻施工场地清洁卫生的要求:施工场地清洁卫生要求应达到宿迁市安全文明工地的要求,满足城管、卫生、防疫及环保部门的相关要求。
⑼双方约定承包人应做的其他工作:(1)承包人应与所有施工人员签订劳动用工合同,明确劳动报酬,及时足额支付劳动报酬,对发包人支付的工程款项,应优先用于支付工人工资;(2)未经发包人确认的分包项目,发包人可拒绝验收此项分包工程或将分包单位清除出场,并有权单方面解除本合同、没收履约保证金,由此造成的各种损失均由承包人承担;(3)施工过程中应采用样板引路,采取挂牌标识,严格质量责任,严密质量管理体系;(4)自觉接受发包人及委托管理、监理的监督管理,参加发包人、管理和监理组织的工程例会,及时报告工程情况,并接受整改要求;(5)协调处理好各种公共关系,承担因承包人责任引发的民事纠纷的损失和处理工作,包括因承包人违反有关规定而导致政府相关部门的处罚;(6)负责发包人提供材料的仓储保管工作;(7)及时办理有关签证和确认手续。
三、施工组织设计和工期8、进度计划8.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)及工程进度计划的时间:施工组织设计和总进度计划应于施工前7天提交发包人及监理工程师审批,总进度计划应满足招标文件和合同对工期的要求,每周报下周进度计划。
工程师确认的时间:发包人代表和监理工程师应于收到承包人资料7天内予以确认,逾期不批复,可视为该施工组织设计(施工方案)和进度计划已获批准。
承包人必须按照批准的进度计划组织施工,接受发包人代表和监理工程师对进度的检查、监督,当工程实际进展与进度计划不符时,应及时调整,调整后的进度计划及相应的措施报发包人代表和监理工程师批准后执行。
承包人执行已审批的施工组织设计(施工方案)和进度计划时,不免除其工期、质量的责任(不可抗力事件除外)。
8.2 群体工程中有关工程进度计划的要求:无。
9、工期延误9.1 双方约定工期顺延的其他情况:(1)由于非承包人的责任而造成的停工,工期顺延;(2)工程设计变更,影响关键线路工作的,增加工作量超过合同约定的工作量10%以上的,按比例顺延工期;(3)不可抗力且经主管部门确认影响关键线路工作的;(4)甲供材料延迟造成关键线路工作延误的。
当承包人施工进度或工程质量明显无法达到原定计划标准时,发包人有权提出更换注册建造师,并处以5万元的违约金,直至终止合同,并要求承包人赔偿相应损失,但此赔偿并不能解除35.2款中承包人的责任。
四、质量与验收10、隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位:按规范要求执行。
当工程具备隐蔽条件或达到中间验收时,承包人自检合格后,在隐蔽和中间验收48小时前书面通知发包人代表和监理工程师参加。
通知应包含承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、部位、时间和地点。
承包人准备验收记录,验收合格,发包人代表及监理工程师在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。
如果承包人不通知发包人代表和监理工程师参加验收而自行隐蔽,发包人代表和监理工程师有权要求承包人进行剥离或开孔,且不论最终验收结果如何,发包人均不承担损失和顺延工期。
验收不合格,承包人在限定时间内重新检验,承包人承担因此发生的全部费用,工期不予顺延。
承包人不服从质量管理的,发包人有权消退期出场,承包人并赔偿因此而造成的一切损失。
11、工程试车11.1 试车费用的承担:执行通用条款。
五、安全施工:除执行通用条款相关内容外,承包人还应满足下列安全施工管理要求:1、承担因承包人责任导致的安全事故所造成的一切经济损失和善后的处理工作,负责安全生产设施的搭设、防护及管理,按规定配备和发放个人安全防护用品;2、开工前由施工单位做好整个施工过程的安全预案、安全技术措施和施工现场照明用电方案、专项施工方案。
六、合同价款与支付12、合同价款及调整12.1 本合同价款采用可调价格合格方式确定。
(1)合同价款中包括的风险范围:约定范围内的市场风险、政策性风险。
(2)可调价格合同,合同价款调整方法: 1)依据:《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》(2008年执行),其中a.人工单价按苏建价(2011)812号文件执行(人工单价如有调整,则按新的调整为准),b.措施项目费和其他项目费【包括但不限于大型机械设备进出场及安拆;砼、钢筋砼模板及支架、脚手架、垂直运输费(按施工合同工期计算)、现场安全文明施工费等】依据定额计价内容计取,c.规费按当地文件规定计取税率按3.48%计取,如有新规定按新规定计取税率。