建设工程施工合同专用条款(最新)
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2 承包方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程类型：____________________2.5 工程建设规模：____________________2.6 工程总投资：____________________2.7 工程合同工期：____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后，应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定，确保施工现场安全、环保。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款一、合同目的。
本合同是由甲方（施工单位）和乙方（建设单位）双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就甲方承担乙方委托的建设工程施工任务，达成一致，以明确双方权利义务，保证工程质量，维护双方合法权益，共同遵守的法律文件。
二、合同范围。
1. 本合同的范围包括但不限于，工程施工内容、工程质量要求、工程进度安排、工程验收标准、工程报酬支付方式等。
2. 双方应当在签订本合同后，按照合同约定的范围和要求履行各自的责任，确保工程施工的顺利进行。
三、合同变更。
1. 在工程施工过程中，若有需要对合同内容进行修改或补充的，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 双方应当严格按照变更协议的内容执行，不得擅自变更合同约定的内容。
四、工程质量。
1. 甲方应当按照国家有关标准和乙方要求，保证工程施工的质量符合合同约定的要求。
2. 乙方有权对工程质量进行监督检查，甲方应当配合并提供必要的技术资料和数据。
五、工程进度。
1. 甲方应当按照合同约定的工程进度安排，保证工程按时完成。
2. 若因不可抗力等原因导致工程进度延误的，甲方应当及时通知乙方，并经双方协商确定后续处理方式。
六、工程验收。
1. 工程竣工后，甲方应当向乙方提供完整的工程验收资料和报告。
2. 乙方有权对工程进行验收，若发现存在质量问题或不符合合同约定的情况，甲方应当及时整改并重新验收。
七、违约责任。
1. 若任何一方未按照合同约定履行义务，应当承担相应的违约责任。
2. 对于因违约行为造成的损失，违约方应当赔偿受损害方的损失，并承担相应的法律责任。
八、争议解决。
本合同履行过程中若发生争议，双方应当通过友好协商解决；协商不成的，应当提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
九、其他。
本合同未尽事宜，双方可以另行协商解决，并签订补充协议。
十、合同生效。
本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章），______________ 乙方（盖章），______________。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款（二）建设工程施工合同专用条款（二）第一章总则第一条目的和依据1.1 目的：为确保建设工程施工过程中双方权益的保障，明确双方责任和义务，统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度，本合同所列条款，由双方共同遵守。
1.2 依据：本合同的制定依据包括但不限于：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于：项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围：详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单：根据工程设计图纸及相关规范，明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求，合理组织施工，保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督，并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查，并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为（按比例支付/按工程进度支付）。
5.2 工程款支付时间：根据施工进度及工程量的累计完成情况，双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的，应承担相应的违约责任，并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求的，应及时进行整改，并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议，双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
建设工程施工合同,专用条款-23年版
建设工程施工合同,专用条款
1. 施工范围和工期：明确项目的施工范围，并约定工程开始和结束日期，合同双方保证按照约定时间完成工程。
2. 施工方案和设计变更：约定施工方案和设计变更的程序和责任，确保施工方案和设计变更经过双方的协商和确认。
3. 技术要求和质量标准：约定工程的技术要求和质量标准，并明确质量检验、验收和保修责任。
4. 付款方式和进度款：约定工程款项的支付方式和进度款的支付时间和比例，明确款项支付的条件和手续。
5. 竣工验收和保修：约定竣工验收的程序和标准，并约定保修期限和保修责任。
6. 索赔和争议解决：约定双方的索赔和争议解决方式，明确仲裁的地点和方式。
7. 违约责任和赔偿：协商双方的违约责任和赔偿方式，确保违约方承担相应的法律责任。
8. 不可抗力和解除合同：约定不可抗力事件的处理方式和解除合同的条件和程序。
9. 保密和知识产权：约定双方在合作过程中的保密责任和双方的知识产权归属。
10. 合同解释和生效：约定合同的解释方式和生效条件。
以上仅为一些常见的条款，具体的合同内容可以根据具体项目的需求进行修改和补充。
建议在签订合同前，咨询专业的法律顾问以确保合同的合法性和有效性。
建筑工程合同专用条款
建筑工程合同专用条款1. 总则本合同是由甲方（建筑施工方）和乙方（业主）签订的建筑工程合同，根据双方自愿、平等和互利的原则，按照相关法律法规，以及国家和地方政府有关建筑工程管理的规定，共同约定以下条款。
2. 工程概况（1）工程名称：建筑工程项目名称（2）工程地点：建筑工程项目地点（3）工程范围：详细描述工程的具体建设内容和要求（4）工程工期：约定工程开始日期和完工日期（5）工程准备：双方约定的工程资料准备和施工条件准备事项3. 合同价款与支付方式（1）合同总价款：合同约定的工程总价款金额（2）价款支付方式：详细说明价款的支付方式、时间和比例（3）价款结算：约定工程进度款和最终竣工结算款的支付时间和方式4. 质量与保修（1）工程质量标准：按照国家和地方有关建筑工程质量标准进行施工（2）竣工验收：约定工程竣工验收标准和程序（3）质量保证期：确保工程质量的保修期限，以及保修期内出现的问题的处理方式5. 变更与索赔（1）变更事项：合同履行过程中，如需对工程范围、设计、材料等进行变更的约定和程序（2）索赔处理：约定双方在工程实施中可能发生的索赔事项和处理方式6. 违约责任（1）甲方违约责任：约定甲方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜（2）乙方违约责任：约定乙方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜7. 保密与知识产权（1）保密义务：约定双方在合同履行过程中对于商业秘密和技术资料的保密义务（2）知识产权：对于工程中涉及的知识产权问题进行约定和处理方式8. 争议解决（1）协商解决：约定双方在合同履行过程中发生争议时，首先进行协商解决（2）仲裁解决：如无法通过协商解决，约定以仲裁方式解决争议的相关事宜9. 合同的生效和解除（1）合同生效：约定合同生效的条件和日期（2）合同解除：约定合同解除的条件和程序10. 其他事项双方对于合同履行过程中未涉及的其他事项进行约定和补充。
11. 附件本合同的附件是合同不可分割的组成部分，包括详细的工程图纸、设计文件、技术规范等，附件内容与合同正文具有同等法律效力。
施工合同专用条款(精选范本)
施工合同专用条款(精选范本)范本：施工合同专用条款第一条合同的目的本合同的目的是为了明确双方在施工合作中的权利、义务和责任，确保合同的履行，并达到优质、高效、安全、环保的施工目标。
第二条项目范围乙方应按照甲方的要求，对指定的项目进行施工，确保施工质量符合相关标准和规定，并按时完成施工任务。
第三条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项。
工程款项的支付方式可根据实际情况协商确定。
2. 如因甲方原因导致施工项目暂停或延迟，甲方应按照合同约定支付相应的滞纳金。
第四条工期和违约责任1. 施工合同约定的工期为【具体工期】，甲方应按时提供施工所需的场地和材料，否则应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致施工延期，乙方应按照合同约定支付相应的违约金。
第五条质量保证乙方应确保施工质量符合相关标准和规定，并提供相应的质量保证期。
在质量保证期内，如出现施工质量问题，乙方应及时修复或更换，并承担由此产生的费用。
第六条安全和环保乙方应严格遵守相关的安全和环保法规，确保施工过程中的安全和环保措施得到有效落实。
如发生安全事故或环境污染问题，乙方应及时采取措施予以处理，并承担相应的法律责任和赔偿责任。
第七条变更和解除1. 任何一方如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署变更合同。
2. 任何一方如需解除合同，应提前书面通知对方，并履行相应的解除程序。
第八条争议解决本合同的争议解决途径为友好协商，如协商不成，应提交至所在地有管辖权的法院进行解决。
第九条其他约定1. 本合同的附件是合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效，并持续有效直至合同履行完毕。
甲方（盖章/签字）：乙方（盖章/签字）：。
建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)
建设工程施工合同专用条款1. 质量要求1.1 施工质量标准1.1.1 施工方应根据相关法律法规以及合同约定，保证施工质量符合国家和地方标准或规范的要求。
1.1.2 施工方在施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工，不能进行任何未经业主或监理单位同意的变更。
1.1.3 施工方应确保建筑物结构安全可靠、功能正常，并保证工程质量符合国家规定的验收标准。
1.1.4 如在验收过程中发现施工质量存在问题，施工方应承担相应的责任并进行整改。
1.2 施工资质要求1.2.1 施工方应具备相应的建筑工程施工资质，并保证承建工程的施工符合相关法律法规的规定。
1.2.2 施工方应提供建筑工程施工许可证明以及其他相关的资质证书，在合同签订后及时向业主或监理单位提供。
1.2.3 如施工方无法满足相关施工资质要求，业主有权解除合同并要求施工方承担违约责任。
2. 工期要求2.1 合理安排施工进度2.1.1 施工方应合理安排施工进度，确保工程能够按照合同约定的时间节点完成。
2.1.2 施工方应在合同签订后，根据工程规模和施工条件，制定详细的施工进度计划，并及时向业主或监理单位提供。
2.1.3 如施工方因自身原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿业主因此所造成的损失。
2.2 合理安排施工班次2.2.1 施工方应根据合同约定的工期，在施工过程中合理安排施工班次，确保施工工期不受影响。
2.2.2 施工方在安排施工班次时应考虑到施工人员的合理休息时间，以确保施工安全和施工质量。
2.2.3 如因施工方未能按时完成施工导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿业主因此所造成的损失。
3. 风险控制3.1 施工安全措施3.1.1 施工方应根据相关法律法规和工程特点，制定安全施工方案，并向业主或监理单位提供。
3.1.2 施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志，保证施工场所的安全。
3.1.3 施工方应配备足够数量和合格的安全施工人员，确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章总则1.1 合同目的本合同是为了明确建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程质量、安全和进度，保障各方的合法权益，规范双方的行为。
1.2 合同定义建设工程施工合同是指建设工程的业主与承包商之间订立的，约定工程范围、工程价款、交付条件等关键事项的法律文件。
1.3 合同约定的基本原则本合同遵循以下基本原则：1.3.1 公正、平等、自愿原则：合同双方在遵循法律法规的前提下，自愿订立本合同，并对各自的权利和义务负责。
1.3.2 公开透明原则：合同内容应当公开透明，双方均有权了解合同的全部内容。
1.3.3 诚实信用原则：合同双方应当遵守诚实信用的原则，不得故意隐瞒或者提供虚假信息。
1.3.4 公平竞争原则：除非法律法规另有规定，合同双方应当保持公平竞争，遵循市场规则。
第二章合同的签订与生效2.1 合同的签订2.1.1 建设工程施工合同应以书面形式订立，并由双方盖章或者签字确认。
2.1.2 合同应当包括：工程范围、工程价款、工程质量、工程进度、施工组织、承包方式、工期、支付方式等条款。
2.2 合同的生效2.2.1 合同生效的条件：合同经双方盖章或者签字确认后生效。
2.2.2 合同生效的日期：合同生效日期为最后签字确认之日。
2.2.3 生效后合同的效力：自合同生效之日起，各方应按合同的约定履行各自的义务。
第三章工程范围与变更3.1 工程范围3.1.1 工程范围应包括工程的具体位置、结构、设备及相关附属设施等。
3.1.2 工程范围的确认：双方应在合同中明确工程范围的详细信息，并签字确认。
3.2 工程变更3.2.1 工程变更的条件：任何一方变更工程范围时，应经对方允许并书面确认。
3.2.2 工程变更的程序：双方应按约定的程序进行工程变更，并记录变更内容和日期。
3.2.3 工程变更的影响：工程变更可能对工程进度、工程费用等产生影响，双方应进行商议解决。
第四章工程价款与支付4.1 工程价款4.1.1 工程价款的确定：工程价款应根据工程量清单和计价规则确定，双方应在合同中明确计价依据和计价方法。
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)建设工程施工合同专用条款（标准版）一、总则1.1 合同目的本合同的目的是明确建设工程施工合同双方的权利和义务，确保工程施工的顺利进行，维护双方的合法权益。
1.2 合同主体本合同的甲方为建设工程的业主，乙方为承包商。
甲乙双方应按照合同的约定，真实诚信地履行各自的义务。
1.3 法律适用本合同的订立、解释和执行均适用当地法律法规的规定。
二、合同的签订和生效2.1 合同签订甲方向乙方发出施工合同书面邀约，乙方接受邀约后，双方应在合同书面约定的时间和地点签订正式合同。
2.2 合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，并在生效后一周内向甲方报备工程开工计划。
三、工程范围和工期3.1 工程范围本合同的工程范围包括详细的工程设计、施工实施方案、施工图纸以及其他相关资料，详见附件。
3.2 工期本工程总工期为合同签订后的天（不含非施工天），具体工期安排详见附件“工程进度计划”。
四、施工条件和质量要求4.1 施工条件甲方应为乙方提供符合工程施工要求的施工现场，包括施工区域的准备、临时用水、电力、通信等设施。
4.2 施工质量乙方在工程施工过程中应确保符合相关法律法规和工程质量标准的要求，并按照合同约定进行质量检查和验收。
五、价款支付方式5.1 价款总额本合同价款总额为人民币X万元，具体细分详见附件。
5.2 付款方式甲方按照工程进度和施工质量，及时支付相应的款项。
乙方应提供符合法律和合同约定的发票和相关支持文件。
六、合同变更和解除6.1 合同变更如有必要对本合同的工程范围、工期、价款等进行变更，应经甲乙双方书面协商一致，并签订变更协议。
6.2 合同解除本合同可根据双方协商一致的情况下进行解除，解除条件和解除后的权利义务由双方协商确定。
七、违约责任7.1 违约责任如甲方或乙方未按照本合同的约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿因此产生的损失。
7.2 不可抗力因不可抗力原因导致合同无法履行的，双方应及时通知对方，并采取合理措施减少损失。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章：总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同，为确保甲方的权益，明确双方的权责，按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，制定本合同。
第二章：工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于：1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装；2. 工程所需的材料采购、运输和保管；3. 工程所需的劳动力组织和管理；4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章：工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元（大写：_______）。
第四章：工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月，自合同签订之日起计算；2. 乙方应制订合理的施工进度计划，并按计划完成施工；3. 如有工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第五章：施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案，包括：1. 施工队伍和各岗位人员的配置；2. 施工工艺和施工方法；3. 施工现场的布置和管理；4. 安全措施和环境保护措施。
第六章：质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工，确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章：支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付；2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请，并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章：合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容，应提前书面通知对方并经双方商议一致；2. 双方变更合同内容时，应签订书面补充协议，并在合同附件中加以记录。
第九章：争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议，应及时友好商议解决，若商议不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件：1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释：1. 合同法：中华人民共和国《合同法》2. 工程范围：指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排：规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案：规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准：建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项：指甲方向乙方支付的相应工程费用。
建设工程施工合同通用条款(完整版)[1]
![建设工程施工合同通用条款(完整版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/002e0bfdfc0a79563c1ec5da50e2524de418d065.png)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的和效力本合同是甲乙双方依法订立的有关建设工程施工合同的协议，具有合同效力。
第二条合同基本信息本合同的基本信息如下：建设工程名：【填写工程名称】施工地点：【填写工程地点】合同签订日期：【填写签订日期】合同金额：【填写合同金额】合同期限：【填写合同期限】第三条定义第二章合同的签订和生效第四条合同的签订1.甲方和乙方应当在本合同上签字和盖章。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
第五条合同的修改和变更1.甲方和乙方在施工过程中若需对本合同进行修改和变更，应当书面协商一致，并签订变更协议。
2.变更协议应当附在本合同正本上，具有与本合同同等的法律效力。
第六条合同的解除和终止1.本合同解除的条件和方式由双方在合同中约定。
–法律法规规定的情形；–双方协商一致；–其他合同约定的情形。
第三章工程的施工第七条施工文件1.甲方应向乙方提供施工所需的清单、图纸、技术规范等文件，确保施工顺利进行。
2.乙方应按照甲方提供的施工文件进行施工，确保工程质量和安全。
第八条工程质量和安全1.乙方应确保施工过程中的工程质量，按时保质保量完成施工任务。
2.乙方应严格遵守施工安全规范，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全。
第四章交付和竣工验收第九条工程交付1.乙方完成施工后，应书面通知甲方进行工程验收。
2.工程验收时，甲方有权对工程进行检查，发现问题应及时提出，并由乙方进行整改。
第十条竣工验收1.工程竣工后，甲方应组织对工程进行验收，并据实填写竣工验收证书。
2.竣工验收合格后，乙方应完成工程交付手续。
第五章违约责任第十一条违约责任1.任何一方违反本合同约定，应当承担违约责任。
2.违约方应向对方支付违约金，并承担其他法律责任。
第六章争议解决第十二条争议解决方式1.甲方和乙方因本合同的解释和执行发生争议时，应当通过友好协商解决。
2.如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程合同专项条款
工程合同专项条款一、工程质量1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范执行工作，确保工程质量达到甲方要求的标准。
2. 工程质量验收标准以《建设工程质量验收统一标准》为依据，由甲乙双方共同认定的专业机构进行检测验收。
3. 若工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内响应，并及时组织修复。
二、工期及进度1. 本工程计划开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日，总工期为___天。
2. 乙方应根据合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并须得到甲方的书面认可。
3. 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方并提出调整进度计划的建议。
三、变更与索赔1. 任何工程变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 因变更导致的费用增减或工期延误，按照国家规定的相应标准执行。
3. 乙方因履行合同发生额外费用时，有权向甲方提出索赔，但应提供充分的证据。
四、支付方式1. 工程款项的支付应根据实际完成的工程量按月结算，结算依据为当月实际完成的合格工程量。
2. 甲方应在收到乙方提交的结算报告后十五个工作日内完成审核，并在审核无误后七个工作日内支付相应款项。
3. 最终支付应在工程全部竣工验收合格后的三十天内完成，且不超过合同金额的5%。
五、保修条款1. 工程竣工后进入保修期，保修期限为__年。
2. 在保修期内，因施工质量问题导致的缺陷，乙方负责无偿修复。
3. 保修期满后，乙方仍应对其施工中的严重隐蔽性缺陷承担相应的责任。
六、违约责任1. 如一方违反合同规定，应赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若乙方未能按合同规定的工期完成工程，应按每日未完工程价值的千分之__向甲方支付违约金。
3. 若甲方延迟支付工程款，应按逾期金额每日千分之__向乙方支付滞纳金。
七、争议解决1. 双方因履行合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院进行诉讼。
建设工程施工合同-专用条款
篇一：建筑工程施工合同(专用条款)专用条款一、词语定义及合同文件1、名词解释2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行《协议书》的相关条款。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家颁发的工业设备、管道防腐绝热规范、标准及《施工及验收规范》。
发包人提供标准、规范的时间：开工前五天国内没有相应标准、规范时的约定：有特殊要求的标准或规范由发包人在工程开工前提供。
4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：在工程正式开工前五日内，向承包人提供安装施工图贰套，土建施工图壹套。
发包人对图纸的保密要求：无。
使用国外图纸的要求及费用承担：无。
二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：工程师职权：监督工程进度及工程施工质量5.6不实行监理的，工程师的职权：7、项目经理姓名：刘庆职务：项目经理（副总工程师）8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：设备、管道的安装满足施工进度要求。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包方在施工中使用的水、电、电讯，发包方在施工场地内指定具体使用点。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在施工期间，发包方应保证施工运输要道畅通。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：无(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在承包人正式进场施工前，应办理完施工许可等有关手续。
(6)水准点与座标控制点交验要求：无(7)图纸会审和设计交底时间：无(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：无(9)双方约定发包人应做的其他工作：无8.2发包人委托承包人办理的工作：无9、承包人工作9.1承包人应按约定时和要求，完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：按时发包人提供月进度计划。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同系甲方委托乙方对甲方指定的建设工程进行施工，在建设工程施工过程中，双方应严格遵守本合同的约定，互相协作，履行各自的责任，确保工程按质按量按期完工。
1.2 本合同的订立、履行、变更和解除，均应遵守中国法律法规规定和有关部门的规章制度，充分尊重合同当事人的意愿，维护合同当事人的合法权益。
第二条工程范围2.1 甲方要求乙方对指定的建设工程进行施工，具体工程范围包括但不限于工程设计、施工设备及物料的供应、工程施工、安全保障等。
2.2 本合同所涉工程范围的详细规划、配置、材料使用等具体内容详见附件建设工程施工图纸及规范要求。
第三条工程费用3.1 甲乙双方就建设工程的费用问题达成协议，乙方应按照合同约定的费用标准及支付方式进行付款，甲方应在规定时间内予以支付。
3.2 如工程发生变更导致费用增加或减少的，应按变更后的工程费用重新进行协商确定。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家标准及建设工程规范要求对工程进行施工，确保施工质量符合相关标准。
4.2 如工程存在质量问题，乙方应负责修复，并承担相关费用。
第五条工期安排5.1 工程的施工工期为（具体日期），乙方应按照工期要求合理安排施工进度，并保证工程在规定时间内完工。
5.2 如有不可抗力因素，影响工程施工进度，双方应协商解决，并在合理范围内延长工程工期。
第六条安全责任6.1 在工程施工过程中，乙方应严格遵守相关安全法规，保障施工现场的安全环境，并全面负责工程施工期间的安全保障工作。
6.2 如发生施工安全事故，乙方应立即采取有效措施进行处理，并及时通知甲方，合作完成善后工作。
第七条合同变更7.1 双方可以根据实际情况协商变更本合同的内容，但必须经双方协商一致，并经法定程序确认后方可执行。
7.2 变更后的合同内容应写明具体变更事项、变更原因及变更后的费用、工期等相关内容。
第八条违约责任8.1 若一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
施工合同专用条款
施工合同专用条款一、合同签订方本施工合同（以下简称“合同”）由以下双方签订：甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）二、工程概况本合同所述工程项目为（工程项目名称），具体位置位于（工程项目位置）。
工程的主要内容包括（工程项目主要内容）。
本工程的工期为（工程工期），合同总价为（合同总价）。
三、工程规划1.甲方需向乙方提供工程的详细规划图纸和设计方案，并与乙方共同确认。
2.乙方应按照合同约定的规划图纸和设计方案进行工程施工。
3.如需对工程规划进行变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
四、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期进行工程施工，并确保工程按时完成。
2.如因甲方或其他不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并重新确定工期。
3.工程进度按照合同约定的支付进度进行款项支付。
五、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和技术要求进行施工，确保工程质量符合行业标准。
2.甲方有权对工程质量进行检查，并提出合理的质量要求和整改意见。
3.如发现工程质量存在问题，乙方应及时进行修复和整改。
六、施工安全1.乙方应遵守国家相关法律法规和安全生产规定，确保施工过程的安全。
2.甲方应提供必要的安全防护设施和条件，确保施工安全。
3.如发生施工安全事故，乙方应及时采取措施进行救援，并承担相应责任。
七、工程款支付1.工程款的支付方式和进度按照合同约定执行。
2.甲方应按照合同约定的工程进度及时支付工程款项。
3.如发生付款延误，应按照合同约定的利息进行赔偿。
八、合同解除和争议解决1.如因工程进展、工程质量等问题双方无法达成一致意见，可协商解决或通过法律途径解决。
2.如一方严重违反合同约定，对另一方造成损失或无法履行合同，另一方有权解除合同并要求赔偿。
九、其他条款1.本合同的变更和补充事项应以书面形式进行，并经双方签字确认。
2.本合同自双方签字之日起生效，至工程竣工验收并完成全部支付后终止。
以上为本施工合同的主要条款，双方应遵守合同约定并共同维护合同的权益。
2023《建设工程施工合同示范文本》专用条款正规范本(通用版)
建设工程施工合同示范文本专用条款1. 背景和目的本文是建设工程施工合同示范文本的专用条款，旨在规范建设工程施工合同的订立和履行过程，保护合同各方的权益，确保建设工程的顺利进行。
2. 定义和解释2.1 合同方指本合同的当事人，包括建设单位和承包商。
2.2 建设单位指委托承包商进行建设工程的单位，也称为甲方。
2.3 承包商指承担承包工程的责任并按照约定完成施工任务的单位，也称为乙方。
2.4 建设工程指根据建设单位的要求和合同约定，由承包商负责承包施工的工程项目。
3. 合同的订立和履行3.1 合同的订立3.1.1 合同双方应当通过书面形式订立建设工程施工合同，约定合同的有效期、工程范围、工程价格、工期、质量要求等关键条款。
3.1.2 合同的订立应当符合相关法律法规的规定，双方需提供法律法规要求的相关资格证明和申报材料。
3.2 合同的履行3.2.1 承包商应按照合同约定和工程实施方案，按时高质量地完成施工任务。
3.2.2 承包商在施工过程中，应当严格遵守相关法律法规，并承担相应责任。
3.2.3 建设单位有权对施工过程进行监督，承包商应积极配合。
4. 价款支付4.1 价款的确定4.1.1 价款根据工程范围、质量要求、工期等因素确定，双方应当在合同中明确约定。
4.1.2 价款的支付方式和时间应当在合同中明确约定，一般可以按工程进度支付或分期支付等方式。
4.2 价款的支付条件4.2.1 承包商应提供符合规定的工程进度、工程质量等相关证明，以便建设单位支付相应的价款。
4.2.2 若承包商不按合同约定提交相关证明，建设单位有权暂停支付未支付的价款。
5. 变更和索赔5.1 变更5.1.1 若建设单位需要对原合同进行变更，应当提前以书面形式通知承包商，并双方协商确定变更内容和变更费用。
5.1.2 变更后的合同应继续履行，双方应按照变更后的约定进行施工和支付。
5.2 索赔5.2.1 若其中一方认为对方违约或不履行合同义务，应当提出索赔请求，双方应进行协商处理，如协商不成，可依法解决。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款一、工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程内容：详细描述工程的具体内容和范围二、合同双方2.1 发包方（甲方）：名称、地址、法定代表人或授权代表2.2 承包方（乙方）：名称、地址、法定代表人或授权代表三、工程期限3.1 开工日期：________________________3.2 竣工日期：________________________3.3 工期延误的处理方式：详细描述工期延误的处理方式和责任承担四、工程质量4.1 质量标准：明确工程质量的具体标准和要求4.2 质量检验和验收：约定质量检验的程序和验收标准五、合同价款与支付5.1 合同总价款：人民币（大写）________________________元5.2 支付方式：详细描述价款的支付方式、时间和比例六、材料设备供应6.1 甲方供应的材料设备：列明甲方供应的材料设备的名称、规格、数量等6.2 乙方采购的材料设备：列明乙方采购的材料设备的名称、规格、数量等七、变更与索赔7.1 工程变更的处理方式：详细描述工程变更的提出、审核、批准和执行程序7.2 索赔的处理方式：详细描述索赔的提出、审核、批准和支付程序八、违约责任8.1 甲方违约的责任：详细描述甲方违约的情形和相应的违约责任8.2 乙方违约的责任：详细描述乙方违约的情形和相应的违约责任九、争议解决9.1 争议解决方式：约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等十、其他条款10.1 保密条款：约定双方在合同履行过程中的保密义务10.2 知识产权条款：约定涉及知识产权的相关事项10.3 其他未尽事宜，双方可另行协商补充十一、合同生效与终止11.1 合同生效条件：明确合同生效的条件和时间11.2 合同终止条件：明确合同终止的情形和程序十二、附则12.1 本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。
建设工程施工(合同)通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务，维护双方的合法权益，规范施工活动，保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本，并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况，对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处，由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规，确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后，应根据实际情况协商确定具体的施工范围，并书面确认。
第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时，可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定，并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规，及时支付，不得拖欠。
第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质，并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求，承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施，确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔1.若发生工程变更，应及时进行书面协商，确定变更内容和费用，并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失，可提交索赔书面申请，并提供相关证据和材料。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应协商解决。
若协商不成，可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致，可对合同内容进行变更，并签订书面变更协议。
2.若一方未履行合同义务，违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求其承担相应的违约责任。
第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效，各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务，并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案，并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后，发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题，施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后，发包单位应及时与施工单位进行决算，确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用，应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算，每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用，施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为，应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
建设部建设工程施工合同通用条款
建设部建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条为规范建设工程施工合同的签订与执行，保障合同当事人的合法权益，维护建设工程施工市场的良好秩序，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本通用条款。
第二条本通用条款适用于各类建设工程施工合同的签订与履行，包括建设单位与施工单位签订的总承包合同、分包合同、劳务合同等。
第三条建设工程施工合同应当遵循公平自愿、平等互利、诚实信用的原则，合同双方应当按照国家法律法规和约定的工程质量、工期、费用等条件执行合同。
第四条建设工程施工合同应当明确双方的权利义务，并明确合同的履行期限、支付方式、违约责任等内容。
合同双方在签订合应当遵循真实、明确、完整的原则，不得损害第三方合法权益。
第二章合同的签订与履行第五条建设单位应当按照国家有关法律法规和有关规定，招标、邀请投标、协商谈判等方式确定施工单位。
建设单位应当依法履行公开、公平、公正的招标程序，确保施工单位的资质、信誉以及对工程施工的技术能力符合要求。
第六条建设单位与施工单位在签订合应当明确项目名称、工程范围、工程质量标准、工程规划、工期要求等主要内容，并依法签订书面合同，加盖合同双方公章。
第七条合同双方应当按照约定的工期进行工程施工，并根据工程进度进行工程质量的监控和验收。
施工单位应当按照工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
第八条任何一方在履行合同过程中，如有变更、调整的需要，应当提前书面沟通并经过双方协商一致后，方可修改合同内容。
未经书面协商一致的任何变更和调整，均不具有法律效力。
第九条建设单位应当按照约定的金额、方式和时间向施工单位支付相应的工程款项。
施工单位应当按照约定的要求提供相应的工程质量和工程进度证明，保证资金使用的合法合规性。
第十条合同双方应当保护工程施工现场及周边环境的安全与环境，并按照相关法律法规和合同约定，采取必要的安全防护措施，确保工程施工过程中无事故发生。
第三章违约责任第十一条若一方未按合同约定的工期完成工程施工，应当向对方支付违约金，并承担相应的赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件应能互相解释，互为说明。
除专用条款（第三部分）另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
（2）招标发包工程的招标文件中中标通知书
（3）投标文件及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）图纸
（8）工程量清单
（9）工程报价单或预算书
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1、本合同除使用汉语外，还使用____________ 语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、
《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》
3.3、适用标准、规范
适用标准、规范的名称：《建筑工程验评标准及施工规范》
发包人提供标准、规范的时间：__________ 「一一一一______________ 国内没有相应标准、规范时的约定：一一一一「______________
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：四套_________________ 2007年3月1日前
4.2发包人对图纸的保密要求：不得外传 __________________________
使用国外图纸的要求及费用承担：一一一________________
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名：____________________ 职务：_____________________________ 发包人委托的职权：全权处理施工中有关技术、质量、进度问题
需要取得发包人批准才能行使的职权：________________________
5.3发包人派驻的工程师
姓名：____________________ 职务：____________________________ 职权：有关工程施工过程中遇到的质量、技术问题______________
5.6不实行监理的，工程师的职权:
7、项目经理
姓陈翼武职务：项目经理
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：达到装修施工
条件，在2007年3月1日前完成。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点
和供应要求：开工前负责接通
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：_________________ （4）工程地质和地下管线资料的提供时间：______________________
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：
质检、设计审查、消防、人防、开工许可证等相关证件，在开工前办
理。
_________________________________________________________ （6）水准点与坐标控制点交验要求：一一一一 _________ （7）图纸会审和设计交底时间：开工前图纸会审完毕
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含
文物保护建筑）、古树名木的保护工作：甲乙双方共同负责
（9）双方约定发包人应做的其他工作：发包方应办理的证件费
用由发包方承担
8.2发包人委托承包人办理的工作：____________________________
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求、完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文
件提交时间：2008年3月1日前______________________________________ （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：根据工程进度，每月25日前向发包方提供下月计划和当月完成进度报表
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包方负责
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：办公室一间
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理
等手续：承包方自理________________________________________ （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：交工前由承包
方负责，交工后由甲方负责，未尽事宜按通用条款执行
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保
护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：妥善保护
（8）施工场地的清洁卫生的要求：符合现场文明施工要求，未尽事宜，按通用条款执行
（9）双方约定承包人应做的其他工作：双方协商
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：
开工前10日内
工程师确认时间：发包方在收到后5日内批复_________________
10.2群体工程中有关进度计划的要求：―一一—一 ______
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况：
按通用条款的规定执行，由发包方原因造成的停工，工期顺延，
由承包方原因造成的工期延误，工期不顺延
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
仃.1双方约定中间验收部位：基层、隐蔽、饰面工程
佃、工程试车
19.5试车费用的承担：____________________________________
五、安全施工
承包方按国家及地方安全施工的规定组织施工，若违章不按操
作规程施工，造成的事故全部由承包方自理
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2本合同价款采用固定价+变更方式确定。
1、中标价加减发包人认定的变更；
2、暂定价部分由发包人认定承包人支
付；3工程量的偏差
23.3双方约定合同价款的其他调整因素：
材料价格调整方式按甲乙双方签字认可的价格，以定额计价方式进入工程结算
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：
___________________________ ―一…「 ________________________ 扣回工程款的时间、比例：一一一- _____________________
25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：
每月25日前报工程量报表四份，请发包人在三日内批复
26、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
每月按工程进度80%支付进度款，待工程全部竣工验收合格结算时预留5%保修款，余款一次付清
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承。